关于肇庆….项目……期错层结构工程
完成合同承包范围工程实际竣工日期情况说明
致…..房地产开发有限公司中源名苑项目部、
…………..建设监理有限公司：
我司承建施工的…….项目土建及水电安装工程，在贵司及相关单位部门的支持配合下，项目部全体同仁兢兢业业，秉着“筑百年工程，创世纪金牌”宗旨，昔日的平原如今已矗立着一座座颇具特色的高楼；自2009年4月份组建项目经理部以来，我司按照贵司的开发计划从项目一期…………………………开发的计划步骤对我司现场的施工存在一定的难度；
基于贵司的品牌声誉效应，……..楼盘得到社会各界好评，销售工作火热进行，各合同段楼栋均设置有销售样板房，我司亦应贵司销售节点要求，投入大量人力、物力、财力，克服种种困难，确保各楼栋样板房都能按时交付且到位配合贵司的销售工作；我司同时偏倚重视能与贵司成为长期友好合作伙伴，在施工过程中各项不合理因素所造成的经济损失，从未向贵司提出任何索赔要求，望能以真诚得到贵司的青睐；
合同造价方面，譬如项目一期…..楼的合同造价为3750万元，实际结算为6600万元，二期……楼合同造价为2650万元，实际结算为3790万元，从合同造价与实际结算数据来看，明显体现出现场施工实际工程量增加，相对的合同工期本应也正比增加；我司在不现实的紧迫工期下，真实完成了工程竣工，并按照贵司节点计划要求，项目一、二期工程已全部交付业主使用，项目四期工程也在年内全部完成竣工验收，无出现工期延误情况；
对于项目工程实际完成合同约定承包范围工程竣工日期，我司综合总结各
项因素，向贵司作出以下陈述说明：
一、结构设计原因
1、前文提及的合同段楼栋，均为错层结构，大大增加施工难度，譬如两
层分部工程，需分成三批次进行混凝土浇筑施工等，合同未有考虑到
施工工艺的操作复杂性；
2、施工过程中，存在较多图纸设计变更以及结施图与建施图不一致需修
改的情况，等待修改变更、施工方案等文件的编制审核审批过程，对
施工进度造成耽误，甚至局部返工更造成滞后完成进度计划；
二、材料供应原因
…….的一体化经济圈政策，带动了肇庆市的发展，特别房地产业更如火如荼地大规模开发，…..本地建材生产规模未能跟上建筑业的发展步伐，导致部分建筑原材供不应求，如沙石、砌块等，直接严重影响现场施工进度；
三、甲指分包单位原因
1、分包单位的设备、材料的到位以及人员进场施工不及时，导致我司局
部收尾工程未能施工，继而延误工程整体完工时间；
2、我司的塔吊、人货梯等大型设备，因必须配合分包单位完成施工后方
可拆除，暂不言租赁费用，同时影响工程完善竣工条件才是重点；
3、分包单位的各项工程资料，部分不规范或有滞后移交情况，未能与我
司工程资料同步完成，影响资料备案，延误竣工验收报告的申请时间；
我司本着“想业主所想，急业主所急”的服务理念，长期以来多次组织召开内部分析研讨会，借鉴以往工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉作业等复杂作业方案，尽全力让大量劳动力投入施工
工作，加班加点抢工作面施工；我司将通过努力实现“零缺点的生产过程，一百分的优质产品”工程意识，在确保质量安全零事故的条件下圆满完成合同工程；望贵司鉴于上述多项因素对我司造成的实际影响给予认同、谅解，恳请不追究工期违约的相关责任，请贵司相关部门领导审核批复。
顺颂商祺！
…………..项目经理部
（盖章\日期）
.
关于肇庆….项目……期错层结构工程 完成合同承包范围工程实际竣工日期情况说明 致…..房地产开发有限公司中源名苑项目部、 …………..建设监理有限公司: 我司承建施工的…….项目土建及水电安装工程,在贵司及相关单位部门的支 持配合下,项目部全体同仁兢兢业业,秉着“筑百年工程,创世纪金牌”宗旨,昔日的平原如今已矗立着一座座颇具特色的高楼;自2009年4月份组建项目经理部以来,我司按照贵司的开发计划从项目一期…………………………开发的计划步骤对我司现场的施工存在一定的难度; 基于贵司的品牌声誉效应,……..楼盘得到社会各界好评,销售工作火热进行,各合同段楼栋均设置有销售样板房,我司亦应贵司销售节点要求,投入大量人力、物力、财力,克服种种困难,确保各楼栋样板房都能按时交付且到位配合贵司的销售工作;我司同时偏倚重视能与贵司成为长期友好合作伙伴,在施工过程中各项不合理因素所造成的经济损失,从未向贵司提出任何索赔要求,望能以真诚得到贵司的青睐; 合同造价方面,譬如项目一期…..楼的合同造价为3750万元,实际结算为 6600万元,二期……楼合同造价为2650万元,实际结算为3790万元,从合同造价与实际结算数据来看,明显体现出现场施工实际工程量增加,相对的合同工期本应也正比增加;我司在不现实的紧迫工期下,真实完成了工程竣工,并按照贵司节点计划要求,项目一、二期工程已全部交付业主使用,项目四期工程也在年内全部完成竣工验收,无出现工期延误情况; 对于项目工程实际完成合同约定承包范围工程竣工日期,我司综合总结各 第 1 页共 3 页
项因素,向贵司作出以下陈述说明: 一、结构设计原因 1、前文提及的合同段楼栋,均为错层结构,大大增加施工难度,譬如两 层分部工程,需分成三批次进行混凝土浇筑施工等,合同未有考虑到 施工工艺的操作复杂性; 2、施工过程中,存在较多图纸设计变更以及结施图与建施图不一致需修 改的情况,等待修改变更、施工方案等文件的编制审核审批过程,对 施工进度造成耽误,甚至局部返工更造成滞后完成进度计划; 二、材料供应原因 …….的一体化经济圈政策,带动了肇庆市的发展,特别房地产业更如火如荼地大规模开发,…..本地建材生产规模未能跟上建筑业的发展步伐,导致部分建筑原材供不应求,如沙石、砌块等,直接严重影响现场施工进度; 三、甲指分包单位原因 1、分包单位的设备、材料的到位以及人员进场施工不及时,导致我司局 部收尾工程未能施工,继而延误工程整体完工时间; 2、我司的塔吊、人货梯等大型设备,因必须配合分包单位完成施工后方 可拆除,暂不言租赁费用,同时影响工程完善竣工条件才是重点; 3、分包单位的各项工程资料,部分不规范或有滞后移交情况,未能与我
关于1600℃自动升降炉合同执行延期 交货情况说明 *********有限公司: 关于贵公司购买我公司（*****有限公司）的1600℃自动升将炉（型号规格：TC-16S3 450mm*300mm*250mm），由于诸多原因，原定于20**年**月**日发货，实际于20**年**月**日完工，同时由于春节到来，应贵方要求，我们将在春节过后与贵公司商谈发货。对于炉子的延期交货给贵公司造成的不便我们致以最真诚的歉意，关于炉子的延期交货主要原因如下： 1.由于这台高温自动升降炉是非标产品，为保证炉子的质量，炉子的设计和审核确认比其他标准的产品复杂的多，以致在时间上超出了预期。 2.为保证产品质量，我们专门订购了一批日本生产的纤维板作为保温材料，但由于合作厂商在年底前业务繁忙，货源紧张，同时我们不可能只为此炉定几块板，是定了一批货，量大，所以订货周期比往常较长。 3.为了使用方便，我们对液压装置进行了改装，液压装置在自动升降的基础上，改为手动泄压升降与自动一体。比直接使用成品液压装置工期加长。同时我们为保证液压装置的质量，防止漏压漏油，以及长时间使用炉子出现，炉口下降的情况，我们对炉子进行了无载和重载
条件下的实验，每次实验两天，延长了炉子的生产周期。 4. 年底，各合作厂家业务都比较繁忙，同时物流运输的紧张，造成我们很多的原材料订货周期加长，例如氧化铝空心球砖、硅钼棒等一些非标材料的定制。 5. 多名员工结婚请假出差调试造成工作人员不足，导致单个炉子工期加长。 由于上述情况以及其他诸多原因造成交货延后，我们在此再次深表歉意，我们所能做的便是竭尽所能做好产品，在保证质量的前提下赶工。同时，我们将依据客观情况，参考编号20**-**-**号合同第十二条，在互惠互利的基础上，与贵公司商谈赔偿损失的问题，对此次合作给贵公司造成的不便还望贵公司海涵。 此致 敬礼 ***********有限公司 2012年1月10日 [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
工程延期情况说明
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
浙江大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘河河道绿化迁移恢复工程 延期报告 杭州市地下管道开发有限公司： 我司杭州之江园林绿化艺术有限公司负责施工的浙江大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘河河道绿化迁移恢复工程，合同造价为55.5849万元，合同工期为40日历天。本工程于2011年2月20日开工，在施工过程中，受到河道改道施工和交叉施工的影响，导致绿化施工场地不能及时移交，苗木迟迟无法回迁，因此该工程直至2012年11月30日才顺利完工，实际施工工期为650日历天，共计延期610日历天。 本工程发生延期非建设方责任，也非施工方责任，有关工期延误引起的费用互不索赔，但苗木的场外养护费用请建设单位予以补偿（超期养护时间245天），相关费用详见联系单；除场外养护费用外，其余材料、人工等调差互不索赔。 特此报告！ 杭州之江园林绿化艺术有限公司 2012年12月1日监理单位意见（签字盖章）： 建设单位意见（签字盖章）：
附表：1 杭州市城市基础设施建设项目工程变更申报表 流水编号： 工程名称浙江大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘 河河道绿化迁移恢复工程 合同编号 分项工程合同金额55.5849万元 致：杭州市地下管道开发有限公司（项目建设单位）： 由于（根据）在施工过程中，因受到河道改道施工和交叉施工影响，导致绿化施工场地不能及时移交，苗木迟迟无法回迁。从2011年2月20日开工，直至2012年11月30日才完成了所有施工内容。合同约定施工工期为40日历天，从2012年4月1日开始至2012年11月30日止这段时间为超期养护时间原因：提出工程变更，变更金额估算元，工期影响天，请予批准。 申请单位：杭州之江园林绿化艺术有限公司 负责人：陶永亮 申请日期：年月日附件（详细说明资料名称）： 监理单位意见： 监理工程师：总监： 日期：年月日日期：年月日附件（详细说明资料名称）： 设计单位意见： 设计单位代表：日期：年月日附件（详细说明资料名称）： 项目建设单位项目部意见： 项目建设单位现场代表：项目经理： 日期：年月日日期：年月日附件（详细说明资料名称）： 注：本表一式四份，项目建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各一份。
关于1600℃自动升降炉合同执行延期交 货情况说明 *********有限公司: 关于贵公司购买我公司（*****有限公司）的1600℃自动升将炉（型号规格：TC-16S3 450mm*300mm*250mm），由于诸多原因，原定于20**年**月**日发货，实际于20**年**月**日完工，同时由于春节到来，应贵方要求，我们将在春节过后与贵公司商谈发货。对于炉子的延期交货给贵公司造成的不便我们致以最真诚的歉意，关于炉子的延期交货主要原因如下： 1.由于这台高温自动升降炉是非标产品，为保证炉子的质量，炉子的设计和审核确认比其他标准的产品复杂的多，以致在时间上超出了预期。 2.为保证产品质量，我们专门订购了一批日本生产的纤维板作为保温材料，但由于合作厂商在年底前业务繁忙，货源紧张，同时我们不可能只为此炉定几块板，是定了一批货，量大，所以订货周期比往常较长。 3.为了使用方便，我们对液压装置进行了改装，液压装置在自动升降的基础上，改为手动泄压升降与自动一体。比直接使用成品液压装置工期加长。同时我们为保证液压装置的质量，防止漏压漏油，以及长时间使用炉子出现，炉口下降的情况，我们对炉子进行了无载和重载条件下的实验，每次实验两天，延长了炉子的生产周期。 4. 年底，各合作厂家业务都比较繁忙，同时物流运输的紧张，造成我们很多的原材料订货周期加长，例如氧化铝空心球砖、硅钼棒等一些非标材料的定制。 5. 多名员工结婚请假出差调试造成工作人员不足，导致单个炉子工期加长。 由于上述情况以及其他诸多原因造成交货延后，我们在此再次深表歉意，我们所能做的便是竭尽所能做好产品，在保证质量的前提下
大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘河河道绿化迁移恢复工程 延期报告 市地下管道开发有限公司： 我司之江园林绿化艺术有限公司负责施工的大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘河河道绿化迁移恢复工程，合同造价为55.5849万元，合同工期为40日历天。本工程于2011年2月20日开工，在施工过程中，受到河道改道施工和交叉施工的影响，导致绿化施工场地不能及时移交，苗木迟迟无法回迁，因此该工程直至2012年11月30日才顺利完工，实际施工工期为650日历天，共计延期610日历天。 本工程发生延期非建设方责任，也非施工方责任，有关工期延误引起的费用互不索赔，但苗木的场外养护费用请建设单位予以补偿（超期养护时间245天），相关费用详见联系单；除场外养护费用外，其余材料、人工等调差互不索赔。 特此报告！ 之江园林绿化艺术有限公司 2012年12月1日监理单位意见（签字盖章）： 建设单位意见（签字盖章）：
附表：1 市城市基础设施建设项目工程变更申报表 流水编号：
注：本表一式四份，项目建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各一份。 工程洽商记录施管表6第1号年月日
大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘路段绿化迁移恢复工程 延期报告
市地下管道开发有限公司： 我司之江园林绿化艺术有限公司负责施工的大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘路段绿化迁移恢复工程，合同造价为86.0462万元，合同工期为40日历天。本工程于2010年3月10日开工，在施工过程中，受到花蒋路道路施工和余杭塘路段交叉施工的影响，导致绿化施工场地不能及时移交，苗木迟迟无法回迁，因此该工程直至2012年6月15日才顺利完工，实际施工工期为829日历天，共计延期789日历天。 本工程发生延期非建设方责任，也非施工方责任，有关工期延误引起的费用互不索赔，但苗木的场外养护费用请建设单位予以补偿（超期养护时间424天），相关费用详见联系单；除场外养护费用外，其余材料、人工、调差等互不索赔。 特此报告！ 之江园林绿化艺术有限公司 2012年6月20日监理单位意见（签字盖章）： 建设单位意见（签字盖章）：
合同协议书执行延期情 况说明 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
关于1600℃自动升降炉合同执行延期 交货情况说明 *********有限公司: 关于贵公司购买我公司（*****有限公司）的1600℃自动升将炉（型号规格：TC-16S3 450mm*300mm*250mm），由于诸多原因，原定于 20**年**月**日发货，实际于20**年**月**日完工，同时由于春节到来，应贵方要求，我们将在春节过后与贵公司商谈发货。对于炉子的延期交货给贵公司造成的不便我们致以最真诚的歉意，关于炉子的延期交货主要原因如下： 1.由于这台高温自动升降炉是非标产品，为保证炉子的质量，炉子的设计和审核确认比其他标准的产品复杂的多，以致在时间上超出了预期。 2.为保证产品质量，我们专门订购了一批日本生产的纤维板作为保温材料，但由于合作厂商在年底前业务繁忙，货源紧张，同时我们不可能只为此炉定几块板，是定了一批货，量大，所以订货周期比往常较长。
3.为了使用方便，我们对液压装置进行了改装，液压装置在自动升降的基础上，改为手动泄压升降与自动一体。比直接使用成品液压装置工期加长。同时我们为保证液压装置的质量，防止漏压漏油，以及长时间使用炉子出现，炉口下降的情况，我们对炉子进行了无载和重载条件下的实验，每次实验两天，延长了炉子的生产周期。 4. 年底，各合作厂家业务都比较繁忙，同时物流运输的紧张，造成我们很多的原材料订货周期加长，例如氧化铝空心球砖、硅钼棒等一些非标材料的定制。 5. 多名员工结婚请假出差调试造成工作人员不足，导致单个炉子工期加长。 由于上述情况以及其他诸多原因造成交货延后，我们在此再次深表歉意，我们所能做的便是竭尽所能做好产品，在保证质量的前提下赶工。同时，我们将依据客观情况，参考编号20**-**-**号合同第十二条，在互惠互利的基础上，与贵公司商谈赔偿损失的问题，对此次合作给贵公司造成的不便还望贵公司海涵。 此致 敬礼
关于工期延期证明写 工期是计划的产物，如果要延期是有证明的，不然是难以交差的。下面就是学习啦给大家的工期延期证明，希望对大家有用。 1、什么情况下单位可以主张工期顺延? 有书面记录的下列情形，施工单位可以主张工期顺延 (1)建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。特别注意以下几点： 报建手续和施工许可证的取得，坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐备，施工现场具备“三通一平”施工条件等。 关于施工许可证应注意：施工许可证上的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致;是否有存在自领取施工许可证之日起超过3个月不开工又不申请延期或超过6个月不开工的情形;中止施工满一年又恢复施工的，有无报发证机关核验施工许可证。 (2)建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行。 (3)建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。 (4)设计变更和工程量增加。 (5)一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 (6)发生不可抗力事件。
不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照合同约定的程序和时限报告。 (7)隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查。 (8)建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等。 2、怎么认定工期顺延? 因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。(4)设计变更和工程量增加的。(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。(6)发生不可抗力。(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。以上这些情况工期可以顺延的根本原因在于，这些情况属于发包人违约或者是应当由发我人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或都
合同执行情况说明函 我司为XXX单位,自合同签订之日起,为积极配合甲方施工进度要求,我司严格根据合同要求对工作进行了计划性、有序性、严谨性、目标性的安排部署,具体为:现场实际尺寸的测量、下料生产、发货进场、监理验收、分货到位、成品安装、成品保护、成品维护等各个环节,我司委派了不同的专业化职业化的团队进行跟踪管理,执行到位。 我司针对于甲方所要求的山渐青项目太阳鸟、观星台组团阳台铁艺栏杆；月亮岛、林湖语组团别墅住宅间铁艺栏杆（虚线）及基础；月亮岛、林湖语组团别墅住宅前院铁艺栏杆（虚线）及基础；PQ户型入户铁艺门、等工程项目绝大部分基本如期完工。也有部分子工程项目在施工过程中因实际问题有轻微延误工期的情况（比如太阳鸟阳台栏杆），具体原因系数说明如下： 1、土建原因：由于部分土建施工工作面不规整导致我司技术员在下料过程中尺寸出现一定偏差，以致于到货进场的一部分栏杆成品无法按照国家标准安装，故此批产品不得已只能返厂，然后重新加工生产、发货进场、安装，故此影响一定时间的工期。 2、上道工序拖延：我司在实际施工过程中发现有相当一部分GRC罗马柱没有安装，由于栏杆对于安装精度要求比较高，罗马柱没有安装直接导致栏杆无法精确定位居中，因
此我司和贵方协商， 最终结论是：GRC安装完成后，具备工作面，栏杆方能安装，此项直接影响一定时间的工期。 3、天气原因：为确保工期，我司要求安装工人加班加点，利用一切可以利用的时间做工，但事与愿违，一次下雨天做工，我司其中一位安装工人不小心被漏电击中昏迷，由于抢救处理及时没有造成太大的严重后果，为避免同类事情发生，确保工人安全，体现甲方文明施工精神，我司严谨下雨天以及天气恶劣情况下做工，此项也会轻微影响工期。 以上为我司合同执行情况以及部分工程项目延误原因说明，呈贵司审阅！ XXX公司 20XX年4月26日
篇一:《合同延期签订说明》 合同延期签订说明 致 贵公司于2014年4月24日获得我公司采购项目中标权（招标编号），因我公司回归一汽集团，定位发生变化，原可研概算编制较为粗糙，部分项目预算超支，根据集团对锻造毛坯的需求情况（具体请见锻造毛坯及粗加工项目变更原因），故对该项目进行调整。 调整后预计项目于2015年4月启动，启动后再与你公司签订采购合同。下表为采购明细 中标人意见（公章） 公司2014年4月28日 篇二:《施工延期证明》
施工合同延期证明 哈尔滨市地方税务局道里分局 安置暨保障住房项目标段工程，施工合同签订的施工期为月我市对保障性住房建设的统一安排，施工期延长至年月{如何写合同延期证明}. 特此证明。 发包人哈尔滨棚户区改造投资有限责任公司 法定代表人{如何写合同延期证明}. 月日{如何写合同延期证明}. 承包人 法定代表人 月日
篇三:《工程延期证明书》 工程延期证明书 兹证明由中威劳务有限公司承建的太钢大明新建加工中心工程原开工日期为2012年5月5日，竣工日期为2012年10月13日，现由于总体建设工期顺延，导致由双方于2012年5月3日签订的《建设工程施工劳务分包合同》需要顺延至2014年12月31日。双方原签订合同仍然有效。 特此证明。 山西钢铁建设（集团）有限公司 年月日 报告{如何写合同延期证明}. 山西钢铁建设（集团）有限公司 应贵公司规定，刘琨施工队施工的原料厂及焦化63m焦炉项目缴纳的安全押金，现焦化焦炉及原料厂工程施工完毕，没有发生违反规定的安全扣款，特申请贵公司退还刘琨施工队安全押金。
申请人刘琨施工队2014年7月26日 篇四:《工程延期证明(模板)》 篇五:《关于施工合同延期的说明》 关于施工合同延期的说明 贵州银行遵义市中南支行 我单位与贵阳建筑勘察设计有限公司于2012年12月签订了遵义市子尹路南延线棚户区改造项目边坡治理工程施工合同，当时由于拆迁及土地问题未完全解决，导致工程施工延期至现在，经过有关部门通力合作解决了现场部分问题，现已具备施工条件，我单位已通知施工单位于2014年5月10日进场施工，工期顺延至2014年9月10日（合同工期120日历天），请贵行办理该工程的安全文明施工措施费银行专户手续为谢！ 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 子尹路南延线项目部
延误工期解除施工合同
一、工程延误的合同规定及要求 一、工程延误的合同规定及要求 工程延误是指工程实施过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长。工程工期是施工合同中的重要条款之一，涉及到业主和承包人多方面的权利和义务关系。工程延误对合同双方一般都会造成损失。业主因工程不能及时交付使用、投入生产，就不能按计划实现投资效果，失去盈利机会，损失市场利润；承包人因工期延误而会增加工程成本，如现场工人工资开支、机械停滞费用、现场和企业管理费等，生产效率降低，企业信誉受到影响，最终还可能导致合同规定的误期损害赔偿费处罚。因此工程延误的后果是形式上的时间损失，实质上的经济损失，无论是业主还是承包人，都不愿意无缘无故地承担由工程延误给自己造成的经济损失。工程工期是业主和承包人经常发生争议的问题之一，工期索赔在整个索赔中占据了很高的比例，也是承包人索赔的重要内容之一。1、关于工期延误的合同一般规定 如果由于非承包人自身原因造成工程延期，在土木工程合同和房屋建造合同中，通常都规定承包人有权向业主提出工期延长的索赔要求，如果能证实因此造成了额外的损失或开支，承包人还可以要求经济赔偿，这是施工合同赋予承包人要求延长工期的正当权利。FIDIC合同条件第44条规定：“如果由于任何种类的额外或附加工程量，或本合同条件中规定的任何原因的拖延，或异常的
恶劣气候条件，或其他可能发生的任何特殊情况，而非由于承包商的违约，使得承包商有理由为完成工程而延长工期，则工程师应确定该项延长的期限，并应相应通知业主和承包商??。”我国建设工程施工合同条件第13条也对工期可以相应顺延进行了规定（参见第六章第二节）。此外，英国JCT63合同第23条、JCT80合同第25条和IFC84合同第2.3、2.4、2.5条等也有相近的规定。2、关于误期损害赔偿费的合同一般规定 如果由于承包人自身原因未能在原定的或工程师同意延长的合同工期内竣工时，承包人则应承担误期损害赔偿费（见FIDIC第47条，英国JCT63第23条，JCT80第24条，IFC84第2.6、2.7、2.8等条款），这是施工合同赋予业主的正当权利。具体内容主要有两点：1）如果承包人没有在合同规定的工期内或按合同有关条款重新确定的延长期限内完成工程时，工程师将签署一个承包人延期的证明文件。2）根据此证明文件，承包人应承担违约责任，并向业主赔偿合同规定的延期损失。业主可从他自己掌握的已属于或应属于承包人的款项中扣除该项赔偿费，且这种扣款或支付，不应解除承包人对完成此项工程的责任或合同规定的承包人的其他责任与义务。｜ 3、承包人要求延长工期的目的 1）根据合同条款的规定，免去或推卸自己承担误期损害赔偿费的责任。2）确定新的工程竣工日期及其相应的保修期。3）确定与工期延长有关的赔偿费用，如由于工期延长而产生的人工费、
一、工程延误的合同规定及要求 工程延误是指工程实施过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长。工程工期是施工合同中的重要条款之一，涉及到业主和承包人多方面的权利和义务关系。工程延误对合同双方一般都会造成损失。业主因工程不能及时交付使用、投入生产，就不能按计划实现投资效果，失去盈利机会，损失市场利润；承包人因工期延误而会增加工程成本，如现场工人工资开支、机械停滞费用、现场和企业管理费等，生产效率降低，企业信誉受到影响，最终还可能导致合同规定的误期损害赔偿费处罚。因此工程延误的后果是形式上的时间损失，实质上的经济损失，无论是业主还是承包人，都不愿意无缘无故地承担由工程延误给自己造成的经济损失。工程工期是业主和承包人经常发生争议的问题之一，工期索赔在整个索赔中占据了很高的比例，也是承包人索赔的重要内容之一。 1、关于工期延误的合同一般规定 如果由于非承包人自身原因造成工程延期，在土木工程合同和房屋建造合同中，通常都规定承包人有权向业主提出工期延长的索赔要求，如果能证实因此造成了额外的损失或开支，承包人还可以要求经济赔偿，这是施工合同赋予承包人要求延长工期的正当权利。FIDIC合同条件第44条规定：“如果由于任何种类的额外或附加工程量，或本合同条件中规定的任何原因的拖延，或异常的恶劣气候条件，或其他可能发生的任何特殊情况，而非由于承包商的违约，使得承包商有理由为完成工程而延长工期，则工程师应确定该项延长的期限，并应相应通知业主和承包商……。”我国建设工程施工合同条件第13条也对工期可以相应顺延进行了规定（参见第六章第二节）。此外，英国JCT63合同第23条、JCT80合同第25条和IFC84合同第2.3、2.4、2.5条等也有相近的规定。 2、关于误期损害赔偿费的合同一般规定 如果由于承包人自身原因未能在原定的或工程师同意延长的合同工期内竣工时，承包人则应承担误期损害赔偿费（见FIDIC第47条，英国JCT63第23条，JCT80第24条，IFC84第2.6、2.7、2.8等条款），这是施工合同赋予业主的正当权利。具体内容主要有两点：1）如果承包人没有在合同规定的工期内或按合同有关条款重新确定的延长期限内完成工程时，工程师将签署一个承包人延期的证明文件。2）根据此证明文件，承包人应承担违约责任，并向业主赔偿合同规定的延期损失。业主可从他自己掌握的已属于或应属于承包人的款项中扣除该项赔偿费，且这种扣款或支付，不应解除承包人对完成此项工程的责任或合同规定的承包人的其他责任与义务。｜ 3、承包人要求延长工期的目的 1）根据合同条款的规定，免去或推卸自己承担误期损害赔偿费的责任。2）确定新的工程竣工日期及其相应的保修期。3）确定与工期延长有关的赔偿费用，如由于工期延长而产生的人工费、材料费、机械费、分包费、现场管理费、总部管理费、利息、利润等额外费用。 二、工程延误的分类、识别与处理原则
关于南通中远重工有限公司 搬迁海门项目第三标段工期延误情况说明 我项目部于2012年3月15日正式进场施工，于2012年4月10日进行办公楼和生产辅助楼基础验收，与提交的总进度计划（经审核通过）基本符合，生产工作顺利进行，但是在后续施工中存在以下几点主要原因严重影响了施工进度，我项目部在此说明下。 1、二次结构施工时，业主于2012年5月14日通知我项目部暂停办公楼和生产辅助楼内墙施工，待图纸变更出来后再施工，2012年6月14日我项目部才拿到有关变更草图，继续施工，整整延误一个月的工期。 2、墙体砌筑基本结束后，业主又几次通知我们部分门洞需做调整，故又不得不敲砸、清理，至今仍在施工，办公楼共计11扇门。 3、2012.6.19技术核定单当天给业主，但是业主直到7月初才给与我们答复。 4、按照我项目部提交的维修车间甲供构件进场计划，最早的部分构件应该于2012年5月15日进场而至今仍有部分构件尚未进场，严重影响施工进度。 5、按照我项目部提交的空压站甲供构件进场计划，钢吊车梁应该于2012年5月20日进场，而至今仍未进场，并且业主要求暂停外墙施工，延误工期20天左右。 6、2012年5月3日业主通知我们暂停施工1#门卫，直到2012年5
月15日才拿到变更图纸继续施工。 7、2012年5月3日提出2#门卫标高的问题，到2012年5月15日才给与我项目部答复。 8、办公楼外墙干挂大理石，二次设计方案至今未出来，影响施工进度。 9、砌体施工基本结束后，本该可以进行消防箱子安装，但是由于内墙更改，导致部分消防箱子无法安装，2012年7月20日，已向业主提出此问题，直到2012年8月3日才给出初步方案，最终方案仍未确定。 10、业主未按合同支付进度款，造成我项目部资金流转十分困难，影响项目正常运转，严重影响施工进度，这也是造成整个工程工期延误的最重要原因。 希望业主本着实事求是的原则，会同业主、监理单位与我们共同协商一个合理竣工时间，以便我项目部重新制定一个进度计划，更好的指导我项目部工作。 南通万众建设集团有限公司 第九项目部 2012-7-25
工程延期证明 项目工程延期证明 xx市地方税务局征收管理分局： 兹由xx承建的xx，原合同工期从xx年X月xx日至xx年xx月X日，现因拆迁、征地等影响，导致工程需延期至xx年X月xx日。 特此证明。 甲方名称：开具日期：年月日工程延期证明(二) 工程延期证明 兹有河南省市第一建筑工程有限责任公司承接我河南有限公司基建项目建筑安装施工工程-暖通施工工程，由于施工方施工组织原因导致该项工程延期完工，完工日期延期至xx年4月4日，特此证明。河南有限公司 xx年2月11日工程延期证明(三) 工程延期证明书 兹证明由中威劳务有限公司承建的太钢大明新建加工中心工程原开工日期为xx年5月5日，竣工日期为xx年10月13日，现由于总体建设工期顺延，导致由双方于xx年5月3日签订的《建设工程施工劳务分包合同》需要顺延至xx年12月31日。双方原签订合同仍然有效。 特此证明。 山西钢铁建设（集团）有限公司 年月日
报告 山西钢铁建设（集团）有限公司： 应贵公司规定，刘琨施工队施工的原料厂及焦化7.63m焦炉项目缴纳的安全押金，现焦化焦炉及原料厂工程施工完毕，没有发生违反规定的安全扣款，特申请贵公司退还刘琨施工队安全押金。 申请人：刘琨施工队xx年7月26日工程延期证明(四) 工程延期证明 青岛市市南区地税局： 由乔龙岗承包的青岛天府金龙电子科技有限公司承建的青岛市住房保障中心中心二层监控系统安装调试工程，因设计方案变更，延期至xx年8月15日，敬请给予办理开具发票事宜。 青岛天府金龙电子科技有限公司 xx年8月10日 工程延期证明 青岛市市南区地税局： 由任俊利承包的青岛天府金龙电子科技有限公司承建的青岛市住房保障中心中心综合电器布线工程，因设计方案变更，延期至xx年8月15日，敬请给予办理开具发票事宜。 青岛天府金龙电子科技有限公司 xx年8月10日 工程延期证明 青岛市市南区地税局：
浙江大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘河河道绿化迁移恢复工程 延期报告 杭州市地下管道开发有限公司： 我司杭州之江园林绿化艺术有限公司负责施工的浙江大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘河河道绿化迁移恢复工程，合同造价为55.5849万元，合同工期为40日历天。本工程于2011年2月20日开工，在施工过程中，受到河道改道施工和交叉施工的影响，导致绿化施工场地不能及时移交，苗木迟迟无法回迁，因此该工程直至2012年11月30日才顺利完工，实际施工工期为650日历天，共计延期610日历天。 本工程发生延期非建设方责任，也非施工方责任，有关工期延误引起的费用互不索赔，但苗木的场外养护费用请建设单位予以补偿（超期养护时间245天），相关费用详见联系单；除场外养护费用外，其余材料、人工等调差互不索赔。 特此报告！ 杭州之江园林绿化艺术有限公司 2012年12月1日监理单位意见（签字盖章）： 建设单位意见（签字盖章）： 附表：1 杭州市城市基础设施建设项目工程变更申报表 流水编号：
注：本表一式四份，项目建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各一份。 工程洽商记录施管表6 第1号年月日
浙江大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘路段绿化迁移恢复工程 延期报告 杭州市地下管道开发有限公司： 我司杭州之江园林绿化艺术有限公司负责施工的浙江大学紫金港校区电力“上改下”余杭塘路段绿化迁移恢复工程，合同造价为86.0462万元，合同工期为40日历天。本工程于2010年3月10日开工，在施工过程中，受到花蒋路道路施工和余杭塘路段交叉施工的影响，导致绿化施工场地不能及时移交，苗木迟迟无法回迁，因此该工程直至2012年6月15日才顺利完工，实际施工工期为829日历天，共计延期789日历天。 本工程发生延期非建设方责任，也非施工方责任，有关工期延误引起的费用互不索赔，但苗木的场外养护费用请建设单位予以补偿（超期养护时间424天），相关费用详见联系单；除场外养护费用外，其余材料、人工、调差等互不索赔。 特此报告！ 杭州之江园林绿化艺术有限公司 2012年6月20日监理单位意见（签字盖章）： 建设单位意见（签字盖章）：
工程合同延期协议 篇一:工程款延期支付协议书 工程款延期支付协议书 甲方: 乙方: 一、甲乙双方于年月日签订合同。双方在 合同中约定，该合同总价为 二、合同规定付款方式: 20%，即元 (大写: 元整)，作为工程预付款。 的60%，即元(大写:，作为工程进度款。 理完移 交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即元(大写 : 元整)，作为工程款。 5%，即元(元整)，作为工程质保 金。 三、应付金额 1 实付金额 逾期金额 四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议;
五、甲方由于方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。 就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下: 1、甲方以照中国人民银行同期贷款利率支付利息。 23、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度，中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。 4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。 六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。 七、本协议一式四份，双方各执二份。本协议自双方签字盖章之日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。 甲方: (签字盖章) 年月日 乙方: (签字盖章) 年月日 篇二:关于施工合同延期的说明 2 关于施工合同延期的说明 贵州银行遵义市中南支行: 我单位与贵阳建筑勘察设计有限公司于2012年12月签订了遵义市子尹路南延线棚户区改造项目边坡治理工程施工合同，当时由于拆迁及土地问题未完全解决，导致工程施工延期至现在，经过有关部门通力合作解决了现场部分问题，现已具备
关于洛水镇朱家桥村特色村落大王庙李冰纪念馆工程 工期延期的情况说明 市审计局： 洛水镇朱家桥村特色村落大王庙李冰纪念馆工程2010年8月3日由发改委批准立项（什邡市发改【2010】570号），由什邡市风景名胜旅游管理局负责实施。工程于2011年5月3日由四川沅龙建筑装修有限公司中标（现更名为四川沅龙环境建设有限公司）。该项目因征地、迁坟、青苗补偿、沟渠改道、土地等问题一直到2014年3月3日正式开工建设。 2014年3月23日什邡市领导调研大王庙李冰纪念馆时，要求大王庙门前区域建成具有道教文化特色的主题广场，同时要求正在建设中的李冰纪念馆工程暂停施工，待文化主题广场方案确定后再施工建设。此时施工进度为：偏殿施工至屋面部分，屋面板模板，钢筋均已施工完毕，并完成了屋面钢筋的隐蔽验收工作；厢房地梁以下部分已完成。停工期间要求施工单位积极配合建设单位，监理单位做好现场的安全防范，成品保护工作。该项目于2015年10月23日通知复工，施工单位于10月24日进场进行复工前的准备工作，由于停工时间较长，已绑扎好的钢筋锈蚀严重，请什邡市质量监督站、设计院等相关单位现场勘查处理方案，按照施工规范要求，对已经锈蚀的钢筋进行更换，重新搭设及加固临时设施，清除场地杂草等，于2015年11月24日浇筑完成偏殿屋面砼。 在办公用房及山门施工过程中，什邡市洛水镇政府开始修建幸
福美丽新村综合体项目（登山健步道），修建登山健步道无材料及机械的出入道路，必须从大王庙李冰纪念馆工程施工区域内通行，为配合幸福美丽新村（登山健步道）施工，大王庙李冰纪念馆工程再次暂停施工。 该项目中标后，由于现场场地、施工方案变更、配合洛水镇政府工作等等因素，已无法按照原定合同工期要求进行施工，经过建设单位、监理单位、施工单位多次根据实际情况协商，确定施工单位于2016年6月28日完工竣工验收。 特此说明！ 监理单位：四川亿博工程项目管理公司 施工单位：四川沅龙环境建设有限公司 建设单位：洛水镇人民政府 建设单位：什邡市风景名胜旅游管理局 2016年6月30日
工期延期情况说明 关于宜航通州湾航空运营基地配套工程工期延期说明 我项目部于2016年8月16日正式进场施工，并提交总进度施工计划经审核符合工期要求，但是在后续施工中存在以下几点主要原因严重影响了施工进度，我项目部在此说明如下。 1、停机坪西侧乔治海茵茨飞机制造厂配电房电线杆距离道路中心2米。影响 管道、道路施工。停机坪西侧、新建车间西侧道路中有埋地电缆、停机坪周边有大量弃置的土方，我方于2016年8月9日、2016年8月18日、2016年8月23日、2016年8月30日报给监理单位、业主单位工程联系单，至2016年9月13日供电公司进场施工移除电线杆、及埋地电缆。 电线杆、埋地电缆移位实际延期：15天 2、该工程雨污水按图纸设计管道埋设深度较深，我方经现场勘察测量地下水 位高程为2.35米，沟槽开挖后严重塌方管道无法施工，根据现场的实际情况需要采取深井降水施工方能保证管道工程的施工顺利进行，故以需增加施工工期，我单位于2016年8月18日报给监理单位、业主单位工程联系单，至2016年8月30日确认。 管井降水实际延期：14天 3、增加停机坪东侧围墙外二个入口混凝土道路，从业主提出增加停机坪东侧 围墙道路我单位立即组织实施，经放线后发现停机坪东侧南15米宽入口有暗河需清淤回填处理，此外围墙外北侧道路中、南侧围墙外道路中各有一盏有原南海路路灯在道路中需移位，南侧围墙外道路中有一个市政给水水表井需移位。以上情况我单位于2016年9月9日及时报业主单位、监理单位提出请尽快解决以上问题至2016年10月12日水表井移位在我单位配合下初步移位结束，路灯移位至2016年10月19日移位结束。
关于工期延期限情况说 明 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
工期延期情况说明 关于宜航通州湾航空运营基地配套工程工期延期说明 我项目部于2016年8月16日正式进场施工，并提交总进度施工计划经审核符合工期要求，但是在后续施工中存在以下几点主要原因严重影响了施工进度，我项目部在此说明如下。 1、停机坪西侧乔治海茵茨飞机制造厂配电房电线杆距离道路中心2 米。影响管道、道路施工。停机坪西侧、新建车间西侧道路中有埋地电缆、停机坪周边有大量弃置的土方，我方于2016年8月9 日、2016年8月18日、2016年8月23日、2016年8月30日报 给监理单位、业主单位工程联系单，至2016年9月13日供电公司进场施工移除电线杆、及埋地电缆。 电线杆、埋地电缆移位实际延期：19天 2、该工程雨污水按图纸设计管道埋设深度较深，我方经现场勘察测量 地下水位高程为2.35米，沟槽开挖后严重塌方管道无法施工，根 据现场的实际情况需要采取深井降水施工方能保证管道工程的施工顺利进行，故以需增加施工工期，我单位于2016年8月18日报给监理单位、业主单位工程联系单，至2016年8月30日确认。 管井降水实际延期：12天 3、增加停机坪东侧围墙外二个入口混凝土道路，从业主提出增加停机 坪东侧围墙道路我单位立即组织实施，经放线后发现停机坪东侧南15米宽入口有暗河需清淤回填处理，此外围墙外北侧道路中、南 侧围墙外道路中各有一盏有原南海路路灯在道路中需移位，南侧围
墙外道路中有一个市政给水水表井需移位。以上情况我单位于 2016年9月9日及时报业主单位、监理单位提出请尽快解决以上 问题至2016年10月12日水表井移位在我单位配合下初步移位结 束，路灯移位至2016年10月19日移位结束。 增加围墙外二个入口道路及路灯移位、水表井移位实际延期：22 天 4、原图纸设计路灯、业主单位2016年9月23日提出变更为草坪灯， 并未提出草坪灯规格、型号要求、且路灯平面布置图更改二次。 路灯变更实际延期：15天 合计总延期：68天 以上情况希望业主本着实事求是的原则，请业主单位会同、监理单位与我们共同协商一个合理的竣工时间，以便我项目部重新制定一个施工进度计划，更好的指导我项目部工作。 江苏智业建设工程有限公司宜航配套工程项目部 2016年11月4日
关于西部明珠工业园路口至鳌头镇龙潭墟输水管道工程施工（标段2）工程工期延期的情况说明 致：广州市市政工程监理有限公司（监理单位）、 广州市从化区自来水公司（建设单位） 由我司承建的西部明珠工业园路口至鳌头镇龙潭墟输水管道工程施工（标段2）工程，为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款与2012年12月6日正式开工，合同工期180日历天。工程于2018年8月17日进行竣工验收，验收结论：合格、同意验收。 然而，自我司施工人员进驻贵工地后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和施工进度： 1、龙星泵站选址、X286路管线因征地问题，业主无法如期提供施工面给我司进场施工，龙星加压泵站于2013年8月1日业主提供施工面给我司进场施工，X286路管线于2013年8月6日业主提供部分施工面给我司进场施工，期间影响工期为：242天； 2、2013年8月30日，我司已完成X286路管线节点G1～Gx15、节点Gx142～Gx182的全部工程量，但节点Gx15～Gx142因该道路征地问题、无施工面导致无法施工，直至2017年5月25日由各单位完成协调，存在施工面可进场施工，期间影响工期为：1363天； 3、2017年6月25日，我司已完成X286路管线节点Gx15～Gx48、节点Gx55～Gx142的全部工程量，但节点Gx48～Gx55位置为养猪场，道路施工方尚未将这地块征收，导致我司无施工面无法施工，道路施工方于2017年10月20日完成征收，Gx48～Gx55已有施工面，我司即进场施工，期间影响工期为：117天。 4、我司承建的西部明珠工业园路口至鳌头镇龙潭墟输水管道工程施工（标段2）工程于2017年10月31日基本完成，万宝加压泵站工程已于2013年5月移交给业主单位使用，龙星加压泵站也已具备使用功能；X286路管线为自来水给水管道，需要进行管道冲洗、试压、消毒试验，试验通过后方可移交给业主使
关于巴中市经济开发区污水处理厂一期工程工期的 情况说明 巴中兴蓉投资有限责任公司： 我司承建的巴中市经济开发区污水处理厂一期工程，于2013年月日签订施工合同，合同工期为有效工期180日历天，工期从2013年4月10日起开始计算。截至目前为止，我司已经完成设计文件及合同约定的工程内容约为85%。 因为项目地址处于乡镇，地理位置相对偏僻，施工条件及自然条件相对较差。为确保工程能够按时按质完工，我司在签订施工合同后，立即派专人组织落实人员、机械、材料进场，但在施工过程中，仍有以下客观因素制约我司实现合同约定的有效工期。 一、因项目地址处于乡镇，因该乡镇目前处于开发阶段，导致该乡镇的用电负荷急剧增大，从而导致我项目部经常停电，从2013年4月10开始施工至今，因为停电导致我司工期损失天。 二、因该项目位置相对偏僻，自然条件相对较差；材料运输道路仅为一条土坯路，加之该地区夏季多为雷雨季节，雨后材料运输道路经常陷车，限制我司材料的及时供给，因此雨后停工待料情况时常发生；后经建设单位要求我单位整修后情况有所好转，但是仍因下雨及雨后停工待料导致我司损失工期天。 三、在施工过程中，我单位于2013年4月12日组织相关单位验槽，经过现场踏勘后，因生化池土质情况发生变化，要求生化池基础须做换填处理，用砂卵石换填分层压实并检测合格（换填处理深度达8米左右），导致我司工作量及施工难度增加。我司从2013年4月14
日开始基础换填施工，直至2013年6月8日基础检测合格后我司才进入基础垫层施工。从而导致我司损失工期54天及资金损失。 四、我司于2013年4月28日将水解池基础垫层施工完毕，2013年4月29日建设单位通知水解池须变更，要求暂停施工并等待通知，致使我司其余工作均滞后（如管沟、场平、水解池等），直到年月日我司接到设计变更，才进入水解池池底施工。从而导致我司损失工期天及资金损失； 五、因为部分应由建设单位提供的设备而未及时提供，虽经过我司多次口头催促，但仍然影响我司的整体施工进度，从而导致我司损失工期天及资金损失。 综上所述，我司共计损失工期天，虽然我司采取了赶工措施，因为由于非我司原因造成的工期损失太大，所以仍然不能弥补非我司原因造成的工期损失。故排除上述非我司原因造成的工期损失，我司的施工工期仍然处于合同约定的有效工期内。 望建设、监理单位接此说明后，考虑上述非我司原因造成的工期损失，酌情弥补我司的工期损失，将合同工期顺延。 特此说明 广西五鸿建设集团有限公司 巴中市经济开发区污水处理厂一期工程项目部 二0一三年十月八日抄报：四川名扬建设工程监理有限公司