当前位置:文档之家› 建筑工程承包经营合同

建筑工程承包经营合同

XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司建设工程内部承包经营

工程名称

合同编号

签订日期

建设工程内部承包经营合同

甲方:XXXXXXXXXXXXXXX公司

地址:联系方式:

乙方:联系方式:

住址:身份证号码:

为进一步规范企业管理,控制成本、提高效益,经甲方研究决定,将甲方承建的内部承包给乙方经营管理。现甲、乙双方依照《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合该工程的实际情况,就工程内部承包经营事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。

一、内部承包方式

1、甲方组建工程项目经理部,委派公司员工

(简称乙方)为项目负责人,由乙方进行项目内部责任承包,包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包所有相关税、费等;乙方独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需垫资,亦由乙方解决。

2、乙方确认已完全了解和认可甲方对项目相关管理制度及办法,同意遵守和严格执行各项管理制度及规定,并认可项目实施期间甲方为有利于项目管理对相关管理制度的调整。甲方对乙方承包的工程项目有权按项目相关管理制度对项目经理部进行指导、检查、监督直至作出相应处理。

3、乙方确认已完全了解和认可甲方与建设方签订的

工程《建设工程施工合同》,承担本工程《建设工程施工合同》及所有补充协议所约定的应由甲方所履行的各项义务和责任,同意并接受合同的所有条款,承担该项目的全部经济和法律责任。

4、项目竣工结算的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。

二、工程概况及工程承包范围

1、项目名称:

2、建设单位:

3、项目地址:

4、工程概况:

5、承包范围:

6、合同工期:

7、合同价款:人民币

三、甲方权利与义务

1、传达、贯彻各级政府及其相关职能部门对建筑行业及本工程有关的文件精神。

2、负责对乙方项目部组成人员的资质审查,对项目部人员组成有建议权(详附件一)且甲方有权要求乙方对不称职的项目组成人员予以更换。

3、甲方依据公司有关规定对乙方项目部进行管理,确定专业人员对乙方施工的工程质量、进度、安全和文明施工及资料管理等方面进行指导、检查、监督及管理。如乙方在工程质量、安全、进度、文明施工等方面达不到施工合同或建设方要求,甲方有权责令乙方限期整改,采取补救措施,如仍不能达到甲方要求甚至给甲方造成影响,甲方有权解除合同,并及时通知项目经理对完成的合格工程量部分办理结算,如项目经理接通知2日内不能到达项目部,甲方、建设方将对乙方所完成合格工作量部分,按甲方与建设单位所签合同结算的方式,只计算直接费进行结算,由甲方更换项目经理,终止本合同,乙方应无条件立即退场,由此造成的一切直接和间接损失由乙方承担。

4、对乙方的日常管理工作进行综合考评,考评内容按甲方制定的有关规章制度执行、参加和组织各级职能部门对工程项目进行的有关检查。

5、组织配合乙方与建设方进行图纸会审、技术交底和基础,主体、竣工验收。

6、协助乙方办理工程施工的各种手续,协助协调乙方和建设方等部门之间的关系。

7、组织协调对重大安全、质量事故的调查与处理。

8、负责签订施工合同、增补工程内容的补充合同,审查工程预结算。

9、甲方对乙方的业务经营,合同履约,质量和安全等实行管理与监督,并对乙方的违法经营活动有权进行处理。

10、甲方负责及时将建设方所付的工程款依据本合同收费标准规定支付给乙方。

11、甲方有权委派专职安全员到项目部任职,对不称职的专职安全员有权更换。安全员上岗还须持有上岗证和C证,并确保人证相符。

四、乙方的权利与义务

1、落实执行建设方及各职能部门对本工程的有关文件精神。

2、乙方负责根据工程情况,选定技术素质和管理水平较高的专业技术人员组建项目部,(须经甲方审查)各工种作业人员需按国家规定持有上岗证件及身份证复印件交甲方、建设方进行资格审查,经确认后,方能上岗。

3、乙方从本合同签订之日起,即为质量、进度、安全、文明施工等责任的第一责任人,必须严格按国家有关法律、法规及规章操作,加强项目管理,乙方在施工项目发生的一切质量,安全事故,项目盈亏概由乙方自行承担一切法律及经济责任,并承担由此发生的全部损失及费用,如甲方被有关部门要求先行垫付,垫付后甲方可向乙方行使追偿权,或甲方从建设方付给乙方的工程款中扣除并由乙方承担相应责任。

4、乙方必须遵守国家的法律和地方规章,为所聘用的人员按章缴纳各种保险,执行计划生育政策,按相关规定及时办理暂住证,流动人口计划生育证,施工安全许可证等各种证照,承担办证费、手续费、检测费等各种费用以及政府职能部门规定针对工程招投标,质监、安监验收备案等收取的相关费用。乙方必须按劳动合同法层层签订劳动用工合同,及时足额发放农民工工资,杜绝拖欠农民工工资的现象发生,一旦出现有拖欠现象,经甲方查实确系恶意拖欠,甲方可先行垫付,且甲方将按拖欠额的50%进行处罚,并从工程款中扣除,乙方须无条件接受处罚。

5、乙方应做到文明施工,工完场清,现场施工必须符合当地政府和职能部门的要求规定,按受检查,并办理城管、交通、环保等有关手续。在施工场地周

围设置标准围档,搭建标准大门,印制有关施工标牌,宣传标语等,做好内外运输道路上的铺垫及卫生清理工作,协调有关运输过程中的地方关系,并承担上述各项费用。

6、现场施工用水、用电在建设方给定水源、电源处,由乙方自行安排、有关费用由乙方承担。

7、在基础土方开挖前,对场地进行勘测,对地下管线设施负责,保护好地下管线,若发现地下管线,应向甲方,建设方和有关归属部门及时汇报,并协同处理,损坏或遗失由乙方赔偿造成的一切直接和间接经济损失,并承担相应的法律责任。乙方在施工中如因环保,卫生等问题,被政府职能部门处罚。由乙方承担全部责任。

8、负责与工程进度同步办理和收集有关技术资料,并按甲方、建设方和城建档案馆的要求整理归档,竣工验收后10天内,向甲方移交技术资料一式肆份(其中原件贰份,含照片或摄影件)竣工图和决算书各一套,并办理工程竣工验收单等交甲方备案。

9、接受各级职能部门对工程质量、安全、进度、文明施工的检查和验收,并承担相关费用。

10、乙方不得将本项目以任何形式进行转包或支解分包,不得以项目部或项目进行抵押或替他人提供担保或保证。

11、乙方对超出施工合同增补的工程内容,应书面通知甲方,并由甲方与建设单位签订补充合同,乙方参加本合同缴纳增补工程的税、费,如乙方未书面通知甲方,自行超出本项目与建设单位实施的增补工程内容,乙方除参照本合同增补缴纳相关税、费外,还应双倍上缴甲方管理费。

12、乙方以其名下财产(含固定资产、不动产、汽车、存款及有价证券等)作为承包该项目的保证担保。

13、乙方对参与项目挂职的技术人员有偿付费,按公司相关管理制度执行。

14、乙方依照工程现场实际情况与要求,如需设立农民工学校的,必须依照建设行政主管部门的要求,设立农民工培训学校,项目部按规定安装视频系统及

民工信息系统,并报建设行政主管部门备案。

15、乙方如工程需要须向其他单位购买材料,应征得甲方同意,并自行承担由此造成的所有责任。乙方不得以项目部或项目对外抵押或为他人提供担保或保证,乙方不得以项目部的名义对外借款,否则按违约处理,并由乙方承担所有责任。

16、乙方必须无条件按政府和公司要求确保承建项目“长沙市两个系统”的实施:实行建筑业从业人员信息智能管理系统和施工现场视频监控系统。上述相关费用(包括人员工资、系统建设费用、系统服务费用、网络租赁费用等)由乙方自行承担。

五、工程管理要求

1、乙方在施工过程中,应严格遵守国家有关法律、法规、严格按照施工规范、技术规程和设计施工图纸的要求组织施工,认真执行甲方有关规章制度。

2、乙方必须接受建设方、甲方的监督,遵守甲方、建设方的有关规定。

3、工程技术资料必须做到与进度同步。

4、乙方要加强安全、质量管理,坚持安全第一、质量第一、文明施工。严禁私招、乱雇或克扣临时工、合同工的工资,在甲方规定的范围内建立健全各项规章制度,改善劳动条件,不断提高职工队伍素质和技术水平、确保工程质量符合施工合同约定的标准,杜绝安全事故的发生。如发生质量、安全事故,乙方不得隐瞒,必须第一时间上报甲方,同时采取一切措施进行处理,在查明原因,分清责任后,必须对当事人作出严肃处理,其损失费用概由乙方负责并承担全部法律责任,如甲方被相关部门或受害方要求先行垫付,甲方可向乙方行使追偿权或甲方从建设方付款中扣除并由乙方承担相应损失及责任。

5、本合同工期不得超过甲方与建设方签订合同中所规定的工期,如需延长,须取得建设方的签证,否则视为乙方违约,乙方承担赔偿因工期而造成的损失和违约责任。

6、乙方负责该工程保修期间内发生的一切费用及保修责任。

7、乙方对该工程项目的质量、工期等相关事宜向甲方、建设方承担责任。

8、乙方确保该项目的安全、质量符合湘建建[2010]149号《关于印发湖南省建筑施工现场安全质量标准化工作实施方案的通知》、湘建建[2010]239号《湖南省建筑施工现场安全质量标准化达标验收办法》、长建安监[2010]30号《关于开展建筑施工现场安全质量标准化达标验收工作的通知》、湘建建[2010]220号关于印发《湖南省建筑施工现场安全质量标准化示范工程创建实施办法》的通知、长建发[2010]140号《关于评定长沙市绿色施工工地有关事项的通知》、长住建发[2011]7号《关于全面推行建设工程绿色施工的通知》、长住建发[2011]10号关于印发《长沙市全面推行建筑业从业人员信息智能管理系统和施工现场视频监控系统工作方案》等建设行政部门文件要求以及施工合同约定的所有要求。

9、乙方须加强项目工地食堂管理,工地食堂须进行必装修,办理卫生许可证,且必须符合安全卫生标准。

10、乙方必须加强对施工场地扬尘污染的整治,采取相关整治措施,控制施工场地扬尘污染,使施工场地达到法律、法规、政策及相关规定要求。

六、工程验收

1、乙方在工程竣工验收时,应根据国家颁发的现行施工验收规范与施工合同约定的标准进行自检、自评,并整理好全部竣工验收资料,报甲方、建设方审查,须提前三天向建设方提出书面申请,并参加由建设方组织的竣工验收。

2、工程竣工日期以甲方、建设方共同验收认可之日为准。

3、乙方应负责工程竣工验收所发生的一切费用。

七、税、费收缴

1、本项目的安全文明施工措施费实行专款专用管理。该项目的安全文明施工措施费拨付到甲方基本户后,经甲方相关部门根据施工进度情况审批通过后支付该款项。安全文明措施费的拨付必须经过公司质安经理、总经理签字认可。

2、本工程必须根据国家及地方税收政策的相关规定承担该项目相关的全部税金。乙方须于每一笔工程回款前自行开具建安发票并足额完税。法定税种包括但不仅限于营业税、城建税、教育费附加、个人所得税附征、企业所得税附征、印花税、防洪基金、工会经费等。未足额完税的,甲方按照国家以及地方税收政策规定的法定税率代扣代缴相关税金。如遇国家及地方税收政策或税率调整变化,

甲方自动按照相关税收政策及税率进行调整,不再另行通知乙方。

3、本工程管理费上缴,乙方按建设方审定的工程结算总造价 %向甲方支付管理费用,并由甲方在建设方拨付的工程款中扣除。另增加1%的履约保证金,项目在工程保修期满且满足本合同规定的财务管理项目资金结算要求后结清往来。

4、本工程施工所发生的其它费用(如违约、纠纷、罚款手续办理等)均由乙方承担,并由乙方自行缴纳,或由甲方在建设方拔付工程款中扣除。本工程按政策返还的劳保基金全部由甲方管理和支配,归甲方所有。乙方需在开工30天内向甲方提供《施工许可证》、《基本建设项目收费一览表》、《劳保基金收款收据》复印件。乙方应负责协助甲方办理劳保基金的返还,若该项目劳保基金因乙方原因造成应返而未返的,甲方按应返而未返的劳保基金金额的10 % 向乙方收取违约金。

5、按公司管理规定收取的其它费用及专业技术人员上岗津贴费用。其中一级建造师元/月/人,二级建造师元/月/人,其他工程技术人员证件费用为元/月/人(人员名单见附件一)。甲方从乙方汇入工程款中逐步预留委派管理人员工资及用证费用并由甲方逐月支付给项目委派人员及相关专业技术人员等。

6、在项目承包期间,乙方须参加公司的社会保险。乙方由公司统一购买的社保费用由乙方全额承担。

7、奖励标准:省优质工程元;芙蓉奖元;全国建筑工程装饰奖元;全国市政金杯奖元;鲁班奖元;长沙市建筑施工绿色工地元;省安全质量标准化示范工地元省安全质量标准化示范工程元;国家AAA级安全文明标准化诚信工地元;上述所有评奖甲方配合,费用乙方负责,同类别奖励取高值,不重叠奖励。

八、财务管理

1、乙方实行内部单独核算,自担风险,自负盈亏。

2、该项目的所有工程款项必须汇入甲方指定的银行账户,乙方私自从建设方

收取工程回款的,甲方除有权向乙方追索该笔资金外,并按乙方私自收取工程款金额的%收取违约金。

3、工程进度达到拔工程款条件后,由乙方提出申请,并按要求备齐资料,会同甲方财务人员按建设方的规定程序报批,工程款拨到甲方账户后,在扣除乙方应交税、费及预留的履约保证金后,甲方按规定手续将款拨付给乙方,同时由乙方向甲方开具收据,乙方应专款专用,甲方有权对拨付乙方的工程款进行监督和检查。工程款的拨付必须经过公司质安经理、总经理签字认可,有民工工资或材料纠纷等的项目还需经综合部签字。本项目可支用的资金额度中,不低于70%的部分由甲方按照采购、劳务、分包等合同约定以及履约情况等,根据审批后的工程款使用计划,由甲方财务按乙方支付计划支付至本项目主材供应商、劳务班组以及分包商;不超过30%的部分以备用金形式拨付至项目自行支配使用。因大额转账或大额取现产生银行手续费的,由甲方在工程款中代扣代缴。

4、乙方工程款到位后,应优先用于人工工资及材料设备款(含设备租金)的支付,如乙方原因可能对工程造成影响或使甲方名誉受到损害时,在经乙方确认金额后,甲方有权在该项目工程款中代为发放人工工资及支付材料设备款(含设备租金),乙方承担由此产生的全部责任及费用。

5、乙方在资金使用时,要严格按建安企业财务制度进行管理,票据帐目要健全,应有专业人员管理,乙方将本项目的所有成本发票交公司财务,如税务部门检查因该项目票据不全而发生的罚款等经济和法律责任均由乙方承担。

6、甲方有权检查乙方所签订的用工合同和购货合同、租货合同及其它经济合同的履约情况,监督所用材料到位、租金等的支付以及人工工资发放情况,如每发生一次农民工工资欠发上访或其它欠款纠纷上访事件,甲方处以乙方叁万元的违约金,累计达三次,视为乙方违约。

7、本工程建设方代交的各项费用视为该项目造价的组成部分,均按公司有关规定上缴公司管理费,按税法政策规定完税。(包含但不限于建设方代交的水电费、建设方代交的税金、建设方提供的材料设备等)。

8、本项目的保修由乙方负责,保修金的结算由甲、乙双方共同与建设单位根

据施工合同进行结算,在此之前,乙方不得单方提前与建设单位进行保修金的结算。

9、乙方采购材料及设备,必须签订合同,一切支出都应有付款凭证,且所有债权、债务由乙方自行处理与承担,甲方不承担任何法律责任。

10、乙方在执行本合同过程中满足以下所有条件后,由甲方授权财务部进行项目资金结算:

a、业主和甲方签订的该项目《建设工程施工合同》、补充协议、本合同以及与该项目相关的所有经济合同、劳务合同全部履约完成,且未发生任何与本项目相关的经济纠纷。

b、乙方严格执行了甲方的《项目部印章管理办法》,且本项目的项目部印章已退还甲方。

c、乙方已向甲方提供中标通知书原件、竣工验收备案表原件、施工许可证、规划许可证复印件、工伤保险缴费收据原件、建筑施工企业工伤保险参保证明。

d、该项目建设过程中未发生任何质量安全事故或乙方已自行妥善处理且未涉及任何与本项目相关的民事、经济纠纷。乙方如自行处理本项目工伤等安全事故,负责事故处理的经办人员应收集保存工伤事故处理过程中产生的一切原始票据、协议合同等,并在事故处理完结后将相关票据、合同协议原件及工伤等安全事故处理书面报告已交付甲方留档备查。

e、乙方已向建设方交付该项目全部竣工验收资料原件及报档案馆的工程备案原件,无漏缺。

f、本项目建设过程中安全生产措施到位,符合甲方管理要求。

g、项目部税务登记已按甲方要求核销。

h、乙方已足额缴纳甲方规定的税、费。

i、乙方已按甲方要求提供《劳保基金收款收据》、《基本建设项目收费一览表》复印件。

j、乙方已结清该项目的投标保证金、履约保证金。

k、乙方已向甲方提供项目结算审计报告原件。

l、符合甲方公司制度规定的其他要求。

九、违约责任

1、任何一方违约或不适当履行合同由违约方按本合同总价款的10%承担违约金,守约方有权解除本合同,其损失由违约方承担,如违约金不足以弥补对方损失,对方有权继续追偿。

2、由于乙方原因不能继续履行合同或不能按期完工时,甲方有权调整乙方项目部所承包的工程量,增派队伍进场或对某些工程另行发包,乙方项目部严重违约或一次以上的违约,甲方书面警告,且有权单方面解除双方之间的合同,除不予结算外,还应赔偿甲方和建设单位一切直接和间接经济损失。

3、在工程建设过程中,乙方未履行或未完全履行本合同条款,在工程质量,进度、安全、文明施工及资料等各项管理工作,不符合甲方和建设方及建设主管部门的要求及与建设方的合同约定,甲方有权按相关条款进行处理、并由乙方承担全部法律经济责任。

4、乙方如转包工程,甲方有权解除合同,并由乙方赔偿所造成的一切损失。

5、乙方在施工中如与建设方和其它单位发生纠纷,或造成相邻纠纷,其法律责任由乙方承担。

6、由于乙方原因导致甲方涉诉或纠纷(包括但不限于甲方是原告、被告、第三人的情况),给甲方造成的损失(包括但不限于法院判决、裁定、调解书要求甲方承担的费用、诉讼费用、律师费、员工办案费、名誉损失等),应由乙方给予赔偿,并承担违约责任。如由甲方先行垫付的,乙方应按同期银行贷款利率的四倍向甲方支付垫付之日起至资金归还之日止资金占用利息,并支付甲方涉案金额的20%作为违约金。

7、乙方承包期间,其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的,乙方应及时采取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端,造成法院冻结甲方银行账户(基本账户)、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的,乙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。乙方不能提供相等的资金作担保的,应按冻结、扣划资金额度或者处置

资产价值为基数以月利率3%的标准,向甲方支付自法院采取强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方承担。

8、该项目涉诉案件以判决、裁定或者调解结案,但乙方拒不执行相关判决、裁定、或者调解协议(包括但不限于拒绝执行,延期执行,预期拒绝执行等),而由甲方先行垫付的,乙方应承担由此给甲方造成的损失(包括但不限于判决、裁定、调解书要求甲方承担的费用、诉讼费用、律师费、员工办案费、名誉损失等),按月利率3%的标准向甲方支付垫付之日起至资金归还之日止资金占用利息,并支付给甲方涉诉金额的20%作为违约处罚。

9、乙方如不能全面履行本合同承包责任(包括但不限于①乙方在施工过程中有挪用工程款;②因拖欠材料款并到甲方处催讨;③一方在施工过程中出现重大质量事故或重大安全事故的;④施工组织不严密,拖延合同工期的;⑤、不服从甲方管理人员管理;⑥乙方采购的材料和招标文件所制定的不符;⑦、中途放弃施工或转包他人;⑧乙方管理不善造成项目亏损。)由乙方承担全部法律经济责任;甲方有权单方面解除双方之间的合同,除不予结算外,乙方还应赔偿甲方和建设单位一切直接和间接经济损失。

10、如发生的质安事故,或其他违法行为,造成对甲方资质、荣誉损害,除损失费用(包括但不限于行政主管部门处罚费)由乙方承担外,按下列标准向甲方支付违约赔偿:造成甲方被记一次一般不良记录,乙方赔偿甲方万元;造成甲方被记一次严重不良记录,乙方赔偿甲方万元;

11、本协议中所有应由乙方承担的所有款项,甲方有权从工程款中予以扣除,乙方无条件接受。

十、其它

1、甲方与建设单位签订的工程承包合同及补充协议是本合同内容的一部分,对乙方具有约束力。

2、本合同在有效期内,不受甲方负责人变更影响其效力。

3、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、如履行本合同的发生争议,应及时协商解决,如协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

5、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,自签订之日起生效至工程保修责任完成时终止。

备注:甲方的公司管理制度(包括但不限于《印章管理规定》、《项目拨款管理办法》、《工程项目财务管理制度》等)作为本合同的一部分,乙方已知晓且乙方须无条件遵守。

合同附件一:项目部组成人员名单

附件二:XXXXXXXXXXXXXXX公司管理人员联系名单

甲方(盖章)乙方(签章)

法定代表人(签字)身份证号码

联系方式:

委托代理人(签字)地址:

年月日年月日

公司承包经营协议范本

合同编号: ___________ 公司承包经营协议范本 甲方:____________________________________ 乙方:____________________________________ 签订日期:__________ 年_______ 月 _______ 日 发包方: __________________________ 法定代表人: ______________________

职务: ____________________________ 承包方: __________________________ 法定代表人: ______________________ 职务: ____________________________ 双方根据 __________________________ ,协商签订本合同。 一、承包内容: ___________________________ 。 二、承包期限:自 ____________ 年_______ 月________ 日起至 _________ 年________ 月 _______ 日止,共__________ 年。 三、承包形式: ___________________________________________ 。 (上交利润递增包干/税后承包金(递增)包干/职工工资总额与上缴利润挂钩的承包经营责任制等) 四、上缴利润数额 1.承包方以 __________ 元为上缴利润包干基数,自 _________________ 年起,按平均每年递增 __________ %的比例上缴利润,即 ____________ 年为 __________ 元, _________ 年为 __________ 元,_________ 年为___________ 元。 2.上缴利润后剩余部分,全部留给承包方,由承包方首先归还国家贷款,然后建 立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为: 五、承包经营风险担保方式

2020年景区承包经营合同范本新

2020年景区承包经营合同范本 新 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-020107

2020年景区承包经营合同范本新 景区承包经营合同范文一 甲方:浙江*川旅游开发有限公司 乙方:身份证号:家庭地址: 一、承包时间: 自年月日至年月日止,共年。(计划开业时间为:年 月日) 二、合作内容: 甲方经营管理的特色小吃街项目内共有7座小木屋售货亭,现将其中座租给乙方独立经营,亏盈自负。。 三、合作管理 1、乙方在承包期间必须遵守甲方的监督与管理,聘用人员登记表等相关入职资料、促销计划、经营项目名称必须交由甲方备案。

2、乙方每周向甲方提交经营报表等销售报告。 3、乙方要严格按照甲方要求及本协议约定的经营范围,不得越权经营,不得哄抬价格,必须按照甲方规定操作。 4、乙方在合作期间,不得在正常工作时间关门歇业。 5、本协议生效后,乙方应积极开展售货亭的装饰、前期准备工作。 6、乙方须遵守甲方运营部的管理制度及参加甲方的各项培训和会议。 7、乙方承诺在合作期间每年至少做不少于次促销。 8、乙方必须取得工商、卫生等部门核发的证照;工作人员必须持健康证上岗。 9、乙方承诺所经营项目与其他承包方不同。 10、乙方如需调整售卖商品时需经运营部经理同意。 11、为了维护景区整体形象,乙方必须与甲方统一着装。 12、乙方承诺不经营欺骗消费者的项目。 13、乙方如出现食物中毒等事故独立承担责任,与甲方无关。

承包经营合同范本

承包经营合同范本 Contract model 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

承包经营合同范本 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包人:__________ 承包人:__________ 签订时间:__________ 签订地点:__________ 第一条发包人将位于________ 发包给承包人使用,承包人按约定从事经营活动。 第二条承包期限:从_________年_______月_______日发包人将饭店交付承包人使用,到_________年_________月_______日收回。 第三条承包金及交付的时间、方式 承包金每月(大写)_____________________元。

承包金每_______个月交一次,先付后用,第一次承包金于合同生效后__________天内交给发包人,第二次承包金于___________交清,以后交付方式以此类推。 第四条承包饭店的经营范围 __________________________ 第五条承包人应当合法经营,承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。 第六条承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税,发包人不承担任何费用。 第七条发包人允许承包人对饭店进行装修,该装修按5年期限折旧,若在5年内发生拆迁事由,实际获得的赔偿归发包人所有,发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满,该装修无偿归发包人所有。 第八条未经发包人同意,承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的,转租合同终止期不得超过原承包合同期限,因第三人造成损失的,承包人应当赔偿损失。 第九条合同解除的条件: __________________________

工程施工内部承包协议

工程施工内部承包协议书 甲方: 乙方: 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制,确保工程质量和安全生产文明施工,保证建设工程施工合同履约,实行企业目标管理,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现根据公司的实际情况,双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致,订立本协议。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条工程造价: 第四条承包范围:按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。 第七条工程质量要求: 1、质量目标:执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标,乙方应严格按照相关标准要求执行。 2、本工程施工必须接受公司的统一管理,严把质量关,严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、项目经理部应争取在奖项方面取得突破,如在本项目中取得中州杯奖项,公司则返还本项目所缴纳的管理费中的20万元,以作为项目经理部在奖项申报方面的各项开支及奖励。 4、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的,乙方除承担全部责任外,另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、本工程完工后,乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘,上交公司备案。 第八条施工管理

1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全,并持证上岗,不得兼职,并在公司人事部门备案,未经批准,不得随意更换,如确有需要调整,必须先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要,从而导致建设单位要求公司增派管理人员的,公司则根据增派人员情况,在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费,增派人员工资由乙方承担。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度,按时向公司报送月报等资料,及时参加公司召开的有关会议。 4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工,遵纪守法,认真维护公司形象和利益。 5、施工过程中,甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时,无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。 第九条安全文明施工要求 1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故,重伤2‰以下,轻伤8‰以下。 2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查,对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知,应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知,经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力,发生的一切损失及费用均由乙方承担。 3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。需取得省级安全文明工地证书,否则将给于0.5%的处罚。如被行政主管部门通报批评,给公司造成负面影响者,公司将根据情况予以处罚。 4、如施工现场发生重大安全事故,给公司造成经济及名誉损失的,乙方除承担全部责任外,另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、另签安全生产责任书(附后)。 第十条劳务管理 1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同,并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。 2、项目部组织自有人员实施劳务作业的,必须提供为其所招用的工人办理

景区承包经营合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 景区承包经营合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

景区是根据风景资源类型、景观特征或游人观赏需求而将风景区划分成的一定用地范围。景区承包经营合同怎么写呢?以下是小编整理的景区承包经营合同,欢迎参考阅读。 景区承包经营合同范文一 甲方:浙江景川旅游开发有限公司 乙方:身份证号:家庭地址: 一、承包时间: 自年月日至年月日止,共年。 二、合作内容: 甲方经营管理的特色小吃街项目内共有7座小木屋售货亭,现将其中座租给乙方独立经营,亏盈自负。。 三、合作管理 1、乙方在承包期间必须遵守甲方的监督与管理,聘用人员登记表等相关入职资料、促销计划、经营项目名称必须交由甲方备案。 2、乙方每周向甲方提交经营报表等销售报告。 3、乙方要严格按照甲方要求及本协议约定的经营范围,不得越权经营,不得哄抬价格,必须按照甲方规定操作。 4、乙方在合作期间,不得在正常工作时间关门歇业。 5、本协议生效后,乙方应积极开展售货亭的装饰、前 期准备工作 6、乙方须遵守甲方运营部的管理制度及参加甲方的各项培

训和会议。 7、乙方承诺在合作期间每年至少做不少于次促销。 8、乙方必须取得工商、卫生等部门核发的证照;工作人员必须持健康证上岗。 9、乙方承诺所经营项目与其他承包方不同。 10、乙方如需调整售卖商品时需经运营部经理同意。 11、为了维护景区整体形象,乙方必须与甲方统一着装。 12、乙方承诺不经营欺骗消费者的项目。 13、乙方如出现食物中毒等事故独立承担责任,与甲方无关。 14、乙方如需转让必须经过甲方,转让价格由甲方制定,转让后甲方收取5000元手续变更费。 15、甲方员工消费享受8折优惠。 四、乙方提供的条件: 1、具有一定的餐饮经验和人脉关系。 2、拥有一定的经济实力。 五、甲方提供的条件: 1、甲方负责场地、木屋售货亭的提供 3、提供海报、工作服。 六、费用分摊 1、场地木屋管理费合计万元/年。 2、乙方负责人工费用、商品耗材、水电费等。

承包经营合同范本

承包经营合同范本 发包方: XXXXX公司(以下简称甲方) 地址:___________________ 法定代表人:___________________以下简称乙方) 出包人:___________________(以下简称乙方): 或:身份证: 承包人 甲、乙双方经友好协商,甲方将位于_____市_____区___________________成都市金牛区酒频道酒吧承包给乙方经营,为明确双方权利、义务,在合法自愿的基础上特签订本合同。 一、承包内容:成都市金牛区酒频道酒吧《营业执照》所确定的营业范围的 全部业 二、承包期限:____年____月,自____年____月____日至____年____月____ 日止。 三、承包金及支付方式: 1.承包金为每月人民币叁万元,乙方必须于每月25 日前向甲方支付当月的 承包金。 2.乙方须在本协议签订之日向甲方一次性交纳承包经营保证金元(大写:万 元整),该承包保证金作为履约保证金,在合同终止后,且在乙方结清承包经营期间的所有债权债务后,由甲方全额归还给乙方(不计利息)。四、双方的权利和义务 (一)甲方的权利和义务 1.按照合同约定向乙方收取承包金和承包保证金。乙方未按本合同约定按时交纳应当由其缴纳的各项费用(包括但不限于税费、行政罚款、水、电、通信等费用)时。甲方可不经过乙方同意,将相应款项直接从其交纳的承包保证金中直接扣除。因此导致乙方交纳的承包保证金不足部分,甲方可随时要求乙方交纳。 2.甲方在本合同签定之日前将___________________将场内现有设备、设施、家具及其它一些零星物资移交给乙方使用(具体以《财产移交清单》为准)。并积极配合协调有助于乙方进场之相关工作。 3.甲方保证场所无任何遗留问题,包括房租,水电,税务,消防,物业管理,员工工资等所有费用。自合同签订之日前甲方的所有债权债务均与乙方无关。 4.甲方负责提供保证乙方正常经营需要的各种相关手续和有效证照,并交于乙方保管使用。同时定期做好各种相关手续和有效证照年审等工作(相关费用由

工程内部承包合同协议书

工程内部承包合同协议 书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

工程内部承包合同 甲方:海力建设集团有限公司 乙方:___________________身份证号码: _______________________________ 由甲方承建的工程,需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请,甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容,为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任,根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款,供甲、乙双方共同遵守。 一、工程概况 建设单位: 工程名称: 工程地点: ______________________________________________________工程类型: ______________________________________________________ 二、工程范围 甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。 三、合同工期

开工日期:___ 年 ___ 月 ___日(按照建设单位审批的开工报告为准)。 总工期: ________日历天 四、质量标准 按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。 五、安全文明施工标准 1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故;甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查,若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评,甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金,等整改完成后退回。 2、工伤事故管理。若遇重大安全事故,出现重伤、死亡情况,应立即报告甲方,隐瞒不报一经查实,甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。 3、工伤事故的处理,凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故,甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万,乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后,返还给乙方。 六、合同价款 工程造价(暂定):_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行,实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准)。

简单个人土地承包合同模板(完整版)

合同编号:YT-FS-1011-80 简单个人土地承包合同模 板(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

简单个人土地承包合同模板(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 有关个人土地承包合同范文 合同编号: 甲方(发包方): 乙方(承包方):身份证号: 住址:联系电话: 为合理利用土地,提高土地效益,根据《农村土地承包法》等法律政策规定,甲方将土地承包给乙方经营,经双方协商一致,订立本合同。 一、承包土地情况 承包土地名称为,总面积亩,四至界限为: 二、承包期限 乙方承包期限为年(注:“四荒”地承包期不得超

过50年,机动地承包期不得超过3年),自年月日起至年 月日止。甲方应于年月日前将土地交付乙方。 三、承包价款、付款方式和时间 各年度承包金按下列第种方式计算,乙方应于当年月 日前以货币方式向甲方付清。 ⑴采取实物折值计算承包金。每亩地年承包金相当于斤小麦(或玉米、稻谷等)的价值,年总承包金相当于斤小麦(玉米、稻谷等)。单位价格按交款年中级质量国家收购价格计算。 ⑵采取浮动方式。第一年每亩地承包金元,总承包金 元。以后年度以第一年承包金为基数,每年上浮递增 %。 四、土地用途 乙方承包土地限于从事种植业、林果业、畜牧业等农业用途。对土地进行改造和建长期建筑物,应征

景区承包经营合同正式模版

景区承包经营合同正式模版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-028953

景区承包经营合同正式模版 景区承包经营合同范文1 发包方(甲方):XXXX人民政府 法定代表人:XXXXX 承包方(乙方):XXXXXX旅游开发有限公司 法定代表人:XXXXXXX 为加快XXXXX的旅游发展,打造XXXXXX品牌,甲方决定将XXXXXX 经营权发包给乙方。秉着互惠互利的原则,经双方共同协商一致,签订本合同。 第一章承包经营范围、期限、形式和主要指标 第一条承包经营范围: XXXXXX风景管理处经营管理的梅山龙宫龙区项目:具体包括已开发的XXXXXX主体,已修建的XXXXXXXX等景区配套设施。第二条

承包经营年限: 本合同承包经营期限为XXXX年,即从XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。 第三条承包经营方式:由乙方独资承包自主经营。 第四条承包款及支付方式: 本全合同的承包费用总额固定为人民币XX亿元。本合签订后30天内,乙方须向甲方支付承包经营费XXXX万元人民币(含已交的意向保证金XXXX万元),其余的承包经营费按如下方案缴交: 1、第2——20xx年内乙方每年缴交承包款XXXX万元人民币给甲方; 2、第11——20xx年内乙方每年缴交承包款XXXX万元人民币给甲方; 3、第21——30年内乙方每年缴交承包款XXXX万元人民币给甲方; 4、第31——40年内乙方每年缴交承包款XXXX万元人民币给甲方;

承包经营合同范本

承包经营合同范本 在我国,承包经营合同是20世纪80年代出现的新事物,是一种新型的社会主义性质的合同。那么承包经营合同怎么写呢?以下是在为大家整理的承包经营合同范文,感谢您的阅读。 承包经营合同范文1 发包方 (以下简称甲方) : 法定代表人: 承包方 (以下简称乙方) : 身份证号码住所: 身份证号码住所: 甲、乙双方经友好协商,甲方将位于潮州市潮安县浮洋镇洪巷村的潮州市潮安县贵业陶瓷制作厂手彩业务发包给乙方承包经营,为明确双方权利、义务,在合法、自愿、平等、等价有偿的基础上签订本合同。 一、承包内容:潮州市潮安县贵业陶瓷制作厂(以下简称公司)的手彩业务。 二、承包期限:年,自年月日至年 三、承包保证金及支付方式: 1、乙方须在签订本合同之日前向甲方一次性交纳承包经营保证金元(大写: ),该承包保证金作为履约保证金在承包期满后且乙方未违约时甲方归还给乙方(不计利息) 。 四、双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务 1、按照合同约定向乙方收取承包保证金。乙方未按本合同约 2、将公司手彩业务在本合同签订后移交给乙方承包经营。 3、将公司内现有设备、设施、家具及其它一些零星物资移交给乙方使用(具体以《物品借用登记表》为准) 。 4、甲方如需在没有理由的情况下提前解除合同,必须提前个月书面通知乙方,合同在乙方收到甲方的书面通知个月后即告解除。 5、应按承包合同规定,监督乙方管理好资产,监督乙方依法经营,照章纳税,履行合同,做好指导、协调、服务工作,不得干预乙方对被承包企业行使生产经营管理职权。 (二)乙方的权利和义务 1、有权依照法律及合同,自主经营手彩业务,并自负盈亏。乙方在经营过程中发生的所有债权债务由乙方享有和承担,均与甲方无关。 2、按照合同约定,如期交纳承包保证金。 3、在承包期内,有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的手彩业务生产经营管理负全面责任,并行使一切手彩业务生产经营管理职权。 4、必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度,应严格执行本承包经营合同,接受甲方的监督,并依照法律、法规的规定,维护职工的合法权益。 5、在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围, 6、对公司的财产无权行使任何形式的处置权,如:转让、变卖、转移、抵押、质押、出租、赠送等。 7、承包经营期间,若以公司的名义贷款,须经甲方的法定代表人同意。

安装工程内部承包协议书

安装工程内部承包协议书 协议书编号:NO: 甲方:发包方 乙方:(承包责任方) 甲方与公司签订《合同》(以下简称安装合同),甲方同意将此安装合同全部工程内容,内部承包给乙方。为切实管理好此安装工程,达到顺利峻工、交工。双方本着互惠互利、自愿平等、诚信务实的原则,就安装工程内部承包中的责、权、利问题经共同协商,达成一致意见,特订立以下协议条款: 一、内部承包安装合同条款: 1、为维护和保证甲方良好社会信誉,甲方内部承包给乙方安装合 同,按经审定后的施工图纸,规范要求,精心施工管理,确保安装工程的工期、质量、安全。服从安装工程业主方、监理方的管理,确保安装工程顺利交工。 2、甲方授权乙方就该安装工程组建“安装工程项目经理部”,“安装工程项目经理部”全面负责施工组织管理及工程项目的具体实施,包括技术人员,安装技术工人组织,机具设施,材料物资的组织等。本着公平、公开原则,“安装工程项目经理部”实行资金自筹,独立核算,自负盈亏,利润归乙方所有,且甲方在授权乙方的正常施工范围内不得干涉乙方任何经营活动。 3、乙方在内部承包工程施工过程中,甲方须负责保证向业主提供相关经营业务所需手续、证件和经营许可资质证,负责配合安装工程的峻工验收。 4、甲、乙双方属内部承包合同协议关系,不形成劳动合同关系。 5、甲方向乙方收取管理费后,安装工程在实施过程中形成的盈利、债权、债务全部归属乙方,甲方不干涉亦不负责。 二、内部承包费用条款 1、乙方向甲方支付安装工程合同总额(以最终决算为准)8%(大写百分之八)的管理费(含税金),除此之外不再向甲方支付其它任何费用。 2、管理费支付方式:甲方收取乙方管理费按分批到帐款项收取,最终总结算的原则。即乙方按安装工程合同约定及进度收,工程进度款项到甲方帐户后,甲方直接扣除8%的管理费后,余款在五个工作日内全部支付转入乙方指定帐户。 3、甲方在给工程建设方开具发票前,乙方必须向甲方提供(税前抵扣)发票,另含机具租赁费,正规劳务工资表、业务招待费等有效票据。若票

精品个人承包经营合同范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 精品个人承包经营合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:乙方:为更好提高单位房屋的使用率,现根据国家有关法律规定,经甲、乙双方充分协商,一致同意签订租赁合同,合同条款如下: 一、甲方将座落于县城中路汽车站运达XX靠车站东大门一间面积为82.5平方米的临街门面租赁给乙方,作使用。 二、租期从年元月____日起至年____月三十____日止(即:两年)。 三、年租金万元整,乙方于每年元月份一次性向甲方交清当年的租金,但甲方必须提供税务发票。 四、房屋租赁合同生效后,乙方应向甲方交付元押金(不计利息),合同期满押金退回。 五、乙方必须依约交付租金,如有拖欠,按拖欠额每日收取0.5%的违约金。 六、承租期内乙方在不改变和影响房屋整体结构的前提下,可进行装修装饰;期满不续租,其装修材料由乙方自行处理,若拆除,其费用由乙方自理并恢复原貌。 七、合同期内,甲方应提供水、电供应。水、电费按月按表由甲方计收。同时乙方应自觉遵守甲方的水、电管理规定,如有违反,按甲方的水电管理办理。因甲方责任停水、停电,致使乙方损失,甲方按全年租金总额0.5%支付违约金,并赔偿乙方实际损失。如乙方需增容,其手续和费用由乙方负责。 八、租赁期间,甲方应负责房屋主体结构的正常维修,如委托乙方代行维修,费用由甲方负担。若甲方拖延维修或不作委托维修造成房屋毁损,造成乙方损失的由甲方赔偿。其室内的各种设施(包括门窗)维修费用均由乙方负责。 九、租赁期间房屋如因不可抗拒的自然灾害导致毁损,()本合同则自然终止。

旅游区经营权承包合同协议书范本

编号:_____________旅游区经营权承包合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方(甲方) 承包方(乙方): 为加快的旅游发展,甲方决定将经营权发包给乙方。秉着互惠互利的原则,经双方共同协商一致,签订本合同。 第一章承包经营范围、期限、形式和主要指标 第一条承包经营范围: 旅游区包括已开发的主体,已修建的等景区配套设施。 第二条承包经营年限: 本合同承包经营期限为_______年,即从_______年_______月_______日起 至_______年_______月_______日止。 第三条承包经营方式:由乙方独资承包自主经营。 第四条承包款及支付方式: 本全合同的承包费用总额固定为人民币万元。本合签订后天内,乙方须向甲方一次性支付承包经营费万元人民币。 第二章甲方的权利与义务 第五条甲方的权利如下: 1、有权维护国家合法利益和甲方合理利益不受侵害。 2、依法依合同对乙方的经营、开发、资源利用进行监督。 3、根据本合同条款内容收取承包经营费用。 第六条甲方的义务如下: 1、成立专门的协调服务机构为乙方主动提供优质服务,帮 助协调处理景区矛盾,创造良好的景区环境,确保乙方的合法权益不受侵害。 2、确保乙方享受甲方已出台及以后制订的各项招商引资优惠政策。

3、不得违反本合同规定,干涉乙方的经营自主权。 4、应负责队长总体规划控制范围的界限划定及资料的移交工作,并对景区的规划控制工作进行重点保护和监督;在景区规划控制范围内,除乙方可按规划建设旅游及配套设施外,其他任何部门不能新建房屋等各种建筑物。 5、景区承包前的所有债务、债权由甲方负责,与乙方无关。 6、负责处理原景区管理处签订的有关需要解除的未到期合同的终止、合同改签、违约赔偿等工作。 第三章乙方的权利与义务 第七条乙方的权利如下: 1、有权对项目进行自主合法经营管理。 2、有权将内的经营项目进行承包管理。 3、有权根据需要申请对景区整体规划进行调整,分期开发利用与改变部分土地用途,但必须征得甲方同意并按程序报批。 第四章违约责任 第八条本合同签订后,任何一方均不得违约,否则,违约方应向守约方支付本合同总金额的10%违约金;守约方并可视情况有权单方终止合同,造成经济损失的由违约方承担赔偿责任。第九条乙方有下列违约行为之一者,甲方有权无条件解除合同,收回“”经营承包权,乙方所有投入和已缴交的承包款无偿归甲方所有。 1、正式合同签订后,乙方在规定的缴款期限超过一个月未及时足额缴交经营权承包款的。 2、乙方擅自将甲方的景区资源抵押融资的; 3、违约终止本合同的。 第十条本合同签订后,乙方按规定的时间向甲方缴交了承包金 万元人民币,如甲方未能按时完成移交工作,延误乙方的经营超过天时,乙方可单方终止本合同,甲方除应将已收的款项(含利息)如数退还给乙方外,应承担违约责任,按违约规定的条款进行处理。

承包经营合同范本(通用版)

承包经营合同范本(通 用版)

承包经营合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 鉴于 甲方基于禹衡商贸有限公司(以下简称公司)发展及管理需要,与乙方协商一致,将公司经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营。为了厘清双方权利义务,特于2015年4月2日签订此合同。 第一章总则 第一条承包事项:公司所有与经营管理相关的事宜。 第二条承包经营的方式:发包方在承包经营期限内将公司全部经营权发包给承包方。承包经营期间,由承包方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。 第三条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。 第二章承包的期限、费用 第四条承包经营的期限为年,即从年月起至年月日止。 第五条公司与公司签订的合同为每吨元,禹衡商贸有限公司抽取管理费元/吨(大写:)。 第六条承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、房屋租金、水费、电费、物业管理费、宽带费、电话费等与公司经营管理相关的全部费用均由承包方支付。 第三章承包方的权利与义务 第六条承包方在承包期间,对承包事项享有自主、独立的的经营权。承包方在承包期间享有以下权利: 6.1有权组建公司的管理团队、聘任公司经理和各部门负责人,组建公司领导机构。承包期满或合同解除后,该部分人员的安置费用由承包方承担。

6.2 有权决定公司的管理机构设置,制定规章制度,人事聘用、任免和奖惩。 6.3有权根据实际需要购置新设备和资产。合同终止后,由承包方出资购买的设备和资产归承包方所有。 第七条承包方有权根据本合同规定,取得其在承包经营期间应得的合法收入。 第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 第九条承包方在承包期间应尽的义务 9.1必须依照国家有关规定, 合法用工、按期如数缴纳承包事项应缴纳的各种税费等。若因承包方原因导致发包方承担对公司的处罚,发包方可向承包方追偿,并可解除承包合同。 9.2承包方需维护公司形象、保护公司资产,不得作出损害公司权益的行为。若承包方作出损害公司权益的行为,发包方有权解除承包合同。 9.3承包方必须按期足额支付合同中应由承包方支付的费用,延期支付的,经发包方催告后仍不履行,发包方有权解除承包合同。 9.4承包方因自身原因导致合同不能继续履行的,应及时通知发包方,经发包方同意后方可终止合同履行。否则视为无故单方面解除合同,所缴纳的承包费不再退还。 9.5承包经营期间因承包经营事项的经营行为造成的后果均由承包方承担。由发包方或公司承担的可向承包方追偿。 第四章发包方的权利与义务 第十条发包方在承包经营期间享有的权利 10.1有权维护公司利益不受损害。 10.2有权监督公司的实施情况。 10.3对公司的财务状况享有监督权。 10.4有权在本合同届满前30日组织审计机构对承包情况进行审核,双方代表在审计意见书上签字后,承包方方可离职。 第十一条发包方在承包经营期间应尽的义务

工程项目内部承包经营合同协议书范本

编号:_____________工程项目内部承包经营合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(总承包方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 乙方(内部承包方): 身份证号: 有效送达地址: 联系方式: 为了加强工程项目管理,落实项目承包责任制,确保管理科学化、工作规范化、现场标准化、分工专业化,充分调动双方积极性,提高项目经营效益,根据有关法律、行政法规的规定,在乙方认可甲方与发包方签订的工程施工合同(以下简称《施工合同》含补充协议及附件资料)的基础上,按照甲方有关项目管理办法的要求,经双方协商,同意签订本《工程项目内部承包经营合同书》(以下简称合同书)。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程工期: 4、工程质量标准: 二、原则与方式

1、实行项目负责人负责制:甲方聘任为该工程项目负责人(乙方),在工程施工管理实施过程中,代表甲方全面履行《施工合同》,负有第一责任,对项目的经营管理全面负责。 2、实行确保上交,自负盈亏的原则。甲方统一核算,工程成本单列。 3、乙方按照“动态管理、优化组合”的原则,配备精干的项目管理班子(乙方所配备的项目管理班子成员及分工职责落实情况必须在开工前报甲方审核备案),以满足工程质量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。 4、甲方根据工程项目的需要,派出专业的技术管理人员对涉及工程结算、成本核算等技术性问题进行技术指导。 5、根据本工程的情况,甲方委派同志为派驻现场工程负责人,并全权对现场的质量、安全、进度和文明施工及合同履行情况进行监督、管理,定期向公司汇报现场施工情况。 三、工程承包范围及合同工作 以年月日甲方同发包方签订的全部内容为准。 四、指标 1、工程承包上交系数:乙方按工程结算总造价的向甲方上交管理费。增值税、所得税、地方或行业规定税费、由乙方自行缴纳。 2、施工工期:以甲方同发包人签订的合同工期和开工日期为准,乙方确保按《施工合同》规定的工期完成。若乙方造成工期延误,《施工合同》约定执行。 3、工程质量:严格执行国家建筑工程施工质量验收规范,确保工程质量达到国家验收合格等级标准要求。若发生质量事故,所有责任及经济损失均由乙方承担。

公司与个人的承包合同

公司与个人的承包合同 篇一:个人承包合同 个人承包合同 甲方:×××公司 乙方: 公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下: 一、公司承包给甲方经营,自年月日止,共计年。 二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。 四、在承包期间,甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。 五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按

照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报 表并依法纳税。 六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。 七、本协议未尽事宜由双方协商解决。 八、本协议经双方签字盖章后即生效。 九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。 十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。甲方:浙江省×××公司乙方: 法定代表人:法定代表人: 合同范本http://biz.doczj.com/doc/e64414358.html,/hetong/ 篇二:个人承包合同 个人承包合同 甲方:×××公司 乙方: 公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下: 一、公司承包给甲方经营,自年月日止,共计年。 二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。

【合同协议范本】承包经营协议书范本

承包经营协议书范本 承包经营协议书范文一 发包人: (下称甲方) 承包人: (下称乙方) 保证人: (下称丙方) 经甲乙双方充分协商,就乙方承包经营甲方的xx洗浴*心事宜达成如下协议,双方应共同遵守。 一、合同标的 甲方将座落于的xx洗浴*心承包给乙方经营。乙方对甲方所有的xx 休闲中心的现状已有充分了解,愿意承包经营甲方的上述休闲中心,并保证合法经营。 二、经营方式 乙方承包经营期间,实行独立核算、自负盈亏、自主经营。 三、承包期限 1、承包经营期限为年,即从年月日起至年月日止。 2、根据法律规定或本协议书约定,提前解除或终止协议书履行的,不受上述期限的限制。 四、承包金及缴纳方式 乙方承包洗浴*心经营的承包金为______元/年,采取先缴纳后使用原则;乙方应按下列方式向甲方缴纳承包金: ___________________; _______________________;

五、甲方的权利与义务 1、甲方有权按协议约定的方式收取承包金, 2、甲方于本协议签字之日将xx洗浴*心经营所需的各种证照交给乙方。 3、本协议签订后甲方应及时将xx洗浴*心移交给乙方使用。 4、甲方对移交给乙方承包经营管理的设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。 六、乙方的权利与义务 1、乙方应按约定及时足额缴纳承包金。 2、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项经营活动。 3、乙方经营期间的水电费用、证照的年检相关费用及其他有关部门收 取的费用均由乙方自行承担。 4、合同期内,乙方对甲方提供的资产设施、设备享有使用权并必须保 持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施,应由乙方及时上报 甲方审定后报废,乙方不得擅自处理。 5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。 6、未经甲方同意,不得擅自使用甲方财产对外提供担保,不得擅自处 置甲方财产。 7、乙方不得在经营过程中将xx洗浴*心转让给第三方经营,一经发现 甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。 8、乙方不得以洗浴*心名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经 营活动。 9、乙方对于洗浴*心消防设备设施应定期检查、维护、保养,对于因 消防设施不达标而引起的灾难由乙方自行负责。

建筑工程内部承包合同完整版

XXX建筑工程有限公司 工程施工内部承包合同 甲方:XXX建筑工程有限公司 乙方:,身份证: 为加强建筑工程内部承包管理,确保工程质量、安全生产,明确公司与项目承包人之间责、权、利关系,甲、乙双方在协商一致、平等自愿的基础上签订以下合同条款: 一、项目概况: 1.1、工程名称及地点: 1.2、合同价款(暂定): 1.3、合同工期: 二、承包方式 2.1、乙方承包的工程内容为甲方与(以下称发包方)签订的《合同》(以下称《施工合同》)所规定的全部内容,包括甲方所作出的投标承诺、技术要求、工程质量保修书的承诺、补充协议等与工程有关的权利、义务的全部内容,乙方自愿无条件执行并完成。 2.2、乙方以包人工、包材料、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工的方式,承担全部工程施工,该工程采取由乙方自筹资金、独立核算、自负盈亏,由乙方承担因本项目承包经营和施工所发生的一切税、费、各种开支费用等,承担承包风险,并享有承包利润,该工程的所有债权、债务(包括因该工程导致甲方所受到的处罚)等均由乙方全部享有和承担。 2.3、乙方根据施工需要自行组织施工、管理人员的配备和进驻施工现场,所有施工、管理人员均由乙方进行管理,发生纠纷乙方负责处理,给甲方造成损失的,乙方负责赔偿。 2.4、乙方是本工程项目内部承包者,不得将工程转包或分包给其它单位、个人施工或经营。 2.5特别约定: 2.5.1本合同履行过程中,甲、乙双方不构成直接的工程款结算关系,如果发包方未能支付工程款,甲方不承担向乙方的付款责任,乙方亦不得以任何理由向甲方主张权利; 2.5.2如果乙方向发包方催要款项需甲方配合,甲方给予协助,所发生的费用由乙方承担。 2.5.3若发包方拖欠工程款、保证金、质保金等,乙方应在得到甲方书面授权的情况下,以甲方名义通过协商、仲裁或诉讼的方式解决,所产生的费用全部由乙方承担; 2.5.4乙方不得因发包方违约而向甲方主张权利。 2.6 管理费缴纳: 2.6.1乙方按工程决算总价款(包括附属及零星工程)的%向甲方上缴管理费(不含税,税金由甲方另行代扣代缴),凡因本工程施工而发生的应上缴的各项税、费(包括营业税、所得税等)以及所有项目人员工资全部由乙方承担,甲方不承担任何税、费等一切费用;

个人土地承包经营合同范本

个人土地承包经营合同范本 Model contract of individual land contract 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

个人土地承包经营合同范本 前言:企业经营是指企业在物质生产和商品交换的经济活动中,搞好市场调查与预测,选定产品发展方向,制定长期发展规划进行科学决策,达到预定的经营目标的过程。本文档根据经营合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方:________县______乡______村______组户主 ______(以下简称甲方) 乙方::____________(以下简称乙方) 鉴证方:______县______乡______村 依据国家农村产业结构调整,土地流转承包经营及新农村建设政策,乙方通过发展,对周边的用地调查和自身发展需要,同意接受村民户主的引进,并规划在村民组所属范围内的黄桥头地段种植大树、花卉苗木和水草养殖,蔬菜药材按国家合同法及相关法律法规,甲、乙双方友好协商达成如下条款,共同遵守执行。 一、承包土地位置及面积: ______乡______村______组______,户主______,水田______丘,田亩名称______,面积______亩。

二、承包土地经营期限: 甲方同意将自家所分包的责任田在本轮三十年责任制所 剩年限约______年,(即______年______月______日)至 20______年______月______日止流转承包给乙方开发经营。三、承包土地经营价格: 承包价格按每亩每年人民币______元。每______年递增 ______元亩/每年,即______年至20______年为每年______元,20______年至20______为每年______元;20______年至 20______为每年______元;20______年至20______为每年 ______元。 四、承包土地经营费付款方式 此合同甲、乙双方签字生效,经过村组监证认定后,乙 方即向甲方交付______元,作为土地到期稻田还原费。田租一次性预付四年即______至______年的田租,计费标准依据本合同第三条之规定,四年期满后即向甲方付第五年的土地承包经营费,第五年期满向甲方付第六年的土地承包经营费,往后依次类推不得拖延。 四年期满后,每年付款的时间定为11月—12月之间。最后2年的'田租一次性付清。过期不付甲方有权处理苗木。

相关主题