土方工程合同

承包方：陕西建工集团第五建筑工程有限公司（以下简称甲方）分包方：陕西旭升土方基础工程公司（以下简称乙方）按照相关法规，本着自愿、平等、协商一致的原则，甲方拟将建大110千伏变电站增容改造工程土方开挖交由乙方施工，为明确甲乙双方的权力和义务，特签订本合同双方共同遵守。

一、工程名称：建大110千伏变电站增容改造工程。

二、工程地址：西安市幸福南路华清学院。

三、工程承包内容：建大110千伏变电站增容改造工程土方开挖。

四、承包方式：

土方工程：采用机械开挖自卸车外运，由乙方组织机械、劳动力及土方开挖使用的安全防护用品。

五、承包单价及结算方式

土方开挖：26元/m3

结算方式：以现场实测工程量为准，每月25日结算当月已完并经甲方、监理方验收合格的工作量，次月20日前支付结算额的80%，土方工程完工后支付15%，剩余5%待工程竣工一周内付清。

六、技术、质量要求：

1、严格按照土方开挖外放边线尺寸进行开挖，放坡率1：0.33。

2、土方开挖基坑平整度≤5 cm。

七、合同工期：

土方开挖工期 5 天。

八、环境管理的要求：

1、进入现场施工的施工人员要服从管理，遵守现场的一切管理制度。

2、遵守市容、环保等部门的相关规定，不得造成环境污染。

3、现场施工采取控制扬尘措施，防止造成现场环境污染。

九、职业健康安全管理要求：

1、乙方应遵守甲方现场管理规定，并对工人进行入场教育，由于违反安全管理规定所造成意外伤害由乙方自负。

2、工地现场严禁打架，发现一次处以5000罚款。

3、施工期间注意南侧高压带电区域，挖机前臂不得高于围墙。

4、乙方在施工过程中，严格按照行业规范及要求进行施工，如发生伤亡事故由乙方承担一切责任及费用。

十、甲乙双方的权利、义务

1、甲方的权利、义务：

1）、现场道路平整、坚实，车辆进出交通畅通，电力、照明、给排水设施齐备、完好。

2）、任命甲方施工现场代表，代表甲方处理现场施工联络、协调施工，工程量确认以及结算等各项业务。若建设单位工程内容变更，现场代表及时通知乙方。

3）、对进入施工现场的作业人员进行生产技术和安全施工技术交底，并办理签字手续。

2、乙方的权利、义务：

1）、接到甲方生产指令后，应及时组织人员机械进场施工，保证按合同要求完成合同范围内的工作任务，积极主动地配合甲方进行土方开挖外运施工，并保证现场施工的连续性。

2）、指派驻施工现场代表，代表乙方处理现场施工联络，接受施工管理、工程量确认、结算。

3）、因乙方责任造成工期顺延或因乙方原因造成机械设备损坏，责任由乙方负责，并承担相应的损失。

十一、争议：

双方在履行合同时发生争议，可进行协商解决，或者要求有关主管部门调解，若当事人不愿调解或调解失败，可在规定时效内向西安市新城区人民法院

提期诉讼。

十二、其它条款：

1、因乙方原因未组织生产，造成甲方工期损失，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

2、因乙方责任不能遵守本合同要求而造成甲方工期、信誉影响、以及设备损失、人员伤亡事故，由乙方赔偿，并承担相应法律责任。

3、施工过程中，如因甲方原因造成的停工、窝工和其它不可抗拒因素影响，致使乙方不能施工，其工期顺延根据情况甲方将给于适当补助。

4、乙方在土方外运过程中，造成学校或市政环境污染的，乙方立即组织人员进行清扫，费用自理，若由此造成的经济处罚，由乙方承担，并接受甲方每次1000元处罚。

5、本合同未尽事宜，双方可另行协商。

十三、合同生效与终止

本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，甲乙双方签字盖章之日生效，该项工程竣工，价款支付完后本合同自行终止。

甲方：（公章）乙方：（公章）

委托代表：委托代表：

签订合同日期：年月日