消防清包工施工合同
篇一：消防清包工合同
*************消防施工清包工合同书
甲方：**********
乙方： *** 身份证号码：**************
经甲、乙双方友好协商，为使项目顺利实施，本着平等互利的原则，遵照国家《经济合同法》，《施工安装管理条例》和有关经济法律法规，制定如下施工安装合同书，甲方将喀什******消防工程，委托乙方施工，特签订本合同，以此在施工过程中双方共同遵守。
一、 *********消防工程
工程地点及施工依据及内容。
1．工程地点：***市
2．施工依据：甲方提供的施工图纸
3．施工内容：***********消防工程（消防图纸内的消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统）
4．工程工期：满足甲方总包及监理竣工要求
5．工程质量等级：优良工程
6．承包方式：清包工。
二、劳务费用及付款方式
１．本消防工程总价款元整（大写：）。
2．付款方式：
（1）合同签订后乙方进场施工，甲方按工程进度支付工程款。
（2）消防工程完工后，支付工程总价款的验收合格后支付工程款至、（大写：），剩余元整（整）留作质保金，质保期为一年，质保金待竣工验收1年后付清。
三、甲乙双方责任和义务
甲方责任：
1.
2. 及时提供乙方所需各相关资料及图纸；按合同规定支付乙方工程款。
乙方责任：
1、根据甲方提供的施工图，并按照国家的相关规范组织施工；
2、工程施工所有一切设备由乙方自备，甲方不承担费用，施工过程中应文明施工杜绝一切违反文明施工的规定，禁止违反操作规程，若因文明施工被建设或监理罚款，罚金由乙方承担并内部罚款；
3、乙方应积极主动全力以赴完成施工任务，不影响甲方整体施工进度；必须服从甲方和业主及监理的安排，遵守工地现场管理制度，若违反相关规定则按制度处罚；
4、管理好现场施工人员，负责给施工人员办理人身意外伤害保险。若施工过程中发生任何安全事故由乙方自行承
担，甲方不承担任何责任。若发生重大人员伤亡事故，造成现场停工将赔偿甲方的一切损失，并承担当地主管部门因此产生的下令停工、事故调查等相关责任和全部费用；
5、确保施工工程达到消防部门验收合格；质保期内乙方应在接到甲方通知后12小时内到达现场。
四、材料
1、乙方负责向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用；
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料；
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票；
4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失
5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性；
6、乙方应做好对施工完成的成品保护工作；
五、施工机具
1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由甲方承担。
六、违约责任
1、因乙方施工原因造成该工程未能通过消防部门验收的，乙方应及时整改，
否则甲方有权终止合同。
2、因甲方资金未到位而影响工程进度及质量的，乙方有权终止合同。
3、甲、乙双方其它违约行为，按照合同法规定承担相应违约责任。
4、乙方不服从甲方管理和要求，甲方有权单方面终止合同。
七、其它事项
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，履行中发生争议，由甲方所在地人民法院处理。
2、本合同一式两份，各方双方各执一份。
甲方（签名）：乙方（签名）：
年月日年月日
篇二：消防清包工承包协议书1
消防工程清包工协议书
发包单位：玉环国森家具有限公司（以下简称甲方）承包者：林福君（以下简称乙方）甲方委托乙方承包以下消防工程，现经双方友好协商，双方本着平等互利的精神，参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，一致同意签定本协议，以
资双方共同遵守。
第一条：工程概况
1. 工程名称：玉环国森家具有限公司A#、B#厂房消防安装工程
2. 工程地点：玉环县楚门镇泽坎线
3. 承包内容：A#、B#厂房室内消火栓系统、自动喷淋系统及火灾自动报警系统安装、调试（室内部分）
4. 承包方式：包工不包材料、包施工质量。
第二条：工程期限
施工时间自年月日进场，至年月日结束。在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延期限以甲方书面认可为准。
1. 由于人力、不可抗拒的灾害而被延停工者；
2. 因甲方变更施工计划或图纸变更，不能继续施工者；
3. 由甲方认可的延期原因。
第三条：甲方责任范围
1. 本工程属于包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应。由甲方供应的材料和设备，如未按期供应，或规格、质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的误工，应由甲方负责。
2. 甲方应提供乙施工图纸一套，乙方应妥善保管，如遇设计变更或安装过程中引起线路改动，应及时作好标记。
3. 审批乙方在开工前编制的施工方案。
4. 提供施工场地及施工用水、用电及总包配套费用等（费用由甲方支付）。
5. 负责与施工单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。
6. 通知乙方进场时间，提供消防材料厂家专用机械（割管机、滚槽机、开孔器及编码器等）。
7. 及时核实、确认乙方签证。
8. 甲方采购的消防设备、材料必须符合消防部门要求，并对其负责。（消防材料必须提供产品检测报告、合格证、确认报告、消防产品身份认证报告）。
9. 由于甲方及设计图纸变更造成乙方返工，返工人工费按220元/工补给乙方。
第四条：乙方责任范围
1. 合同签订后，工程施工、安全、质量等由乙方负责。
2. 在主材、设备进场时，乙方应进行验证，经验收不合格的材料、设备应当退货，并迅速通知甲方，
由此引起的损失由甲方承担。
3. 乙方在开工前应编好施工组织计划报甲方审批。
4. 全面履行合同，严格按照国家标准及甲方提供的施工图纸和设计要求组织施工。
5. 进场后须遵守安全操作规程，严格按安全操作规程
组织施工，如有不遵守安全操作规程施工引起的
安全事故，后果由乙方负责。
6. 工程竣工未移交建设单位前，负责做好对现场的一切设施和工程成品的保护工作。
第五条：工程款结算与支付
1.
2. 本工程人工费按 20元/㎡，以实际建筑面积计算。工程进度款支付依据
a) 人工费支付比例划分：（甲方以现金形式支付给乙方，不开票）
提交验收资料时支付50%。备注：施工单位挂靠费用及验收资料制作8万（包括资料装订打印费）。在合同签订后支付50%，
第六条：工程管理
1. 甲、乙双方应共同把好质量关，严格按照消防行业标准，及施工验收规范，进行施工与验收，单位
工程结束后特别是隐蔽工程，应会同甲方、设计单位、建设单位进行签证验收。
2. 甲方委托为本工程项目负责人，代表甲方全权处理现场问题，乙方委托林福君为施
工队长，负责乙方施工人员及工程范围内的事宜。
3. 乙方应严格按照浙江省建筑企业施工安全条例进行
施工，在施工过程中，乙方应加强安全教育，执
行安全施工规则，并采取必要的安全措施。
4. 乙方就严格按照消防规范及设计施工图施工，若乙方不熟悉或不执行消防规范及不按图施工，甲方
有权终止本协议。
第七条：工程质量及验收
1. 本工程以施工图纸作法说明，设计变更和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等
国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2. 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，对不符合质量要求的，甲方就开据
整改通知单，乙方应按甲方要求整改。
3. 施工中如发现设计有错误或严重不合格的地方，乙方应书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设
计单位联系解决。
4. 甲、乙双方在施工中遇到工程增加项目，应及时办理签证手续。
第八条：安全生产与防火
1. 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2. 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华
人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
3. 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全和
火灾事故，甲方应承担由此而产生一切经济损失。
4. 由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，由乙方承担
由此产生的一切经济损失。
第九条：违约责任
1. 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按照造成的相应损失赔偿给甲方。
2. 因一方原因，协议无法继续履行时，应通知对方办理协议终止事宜，并由责任方赔偿由此造成的经
济损失。
3. 由于甲方设计图纸及甲方原因变更，造成验收返工，由甲方补偿乙方返工费用（返工人工费按220
元/工日计）。
第十条：合同有效期
1. 本协议及附件一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字后有效，至工程竣工，人工费结清后自然失效。
第十一条：其它
1. 合同签订后，双方均需认真执行，如有一方违约，
须向对方赔偿由此而发生的经济失。 2. 本协议未尽事宜，以公司有关规定为准，公司未规定的，双方协商签订补充协议，补充协议与本协
议有同等法律效力。
（签字栏）
补充协议
甲方：
乙方：
由于本合同施工范围是依据用户所要求的功能予以确定的，未接到正式图纸，针对本工程的实际情况，特补充制定如下协议：
一、本合同所依据的工程概况大致如下：
酒店式公寓楼：共18层，层高约3米，走廊长度约为20米，电梯两部（配有前室），控制中心设置于地下室，设有背景音响系统及室内消火栓给水系统。
二、本合同安装施工所涉及的主要设备工程量如下：
报警主机(JB-1501A/B127-64)：１台
消防广播主机(HJ-1757B/120)：１台
壁挂式广播通讯机柜：1台
警铃（YAE-1）：36个
手报(J-SAP-M-01(A))：36个
离子感烟探头(JTY-LZ-1108)：60个
通用底座（HJ-2707）：60个
1825控制模块：38个
1750输入模块：1个
1807多线模块：1个
短路隔离器：18个
注：如实际所用设备超出上述清单范围，则须相应增加设备安装费（费率为相关设备价款的３０％）。
三、
四、
对于非乙方原因造成的返工项目，由甲方负责支付相应的返工费用（人工费为每人200元/工日）本协议经双方代表签字后生效，至工程竣工、调试合格后自然失效。
篇三：消防工程施工清包工合同书
消防工程施工清包工合同书
甲方：
乙方：消防工程有限公司
经甲、乙双方友好协商，为使项目顺利实施，本着平等互利的原则，遵照国家《经济合同法》，《施工安装管理条例》和有关经济法律法规，制定如下施工安装合同书，甲方将项目消防工程，委托乙方施工，特签订本合同，以此在施工过程中双方共同遵守。
一、棚户区改造小区消防工程
工程地点及施工依据及内容。
1.工程地点：
2.施工依据：甲方提供的施工图纸
3.施工内容：改造小区消防工程（消防图纸内的消火栓系统）
4.工程工期：满足甲方总包及监理竣工要求
5.工程质量等级：优良工程，满足消防验收要求
6.承包方式：清包工。
二、劳务费用及付款方式
1.本消防工程单价款：
2. 包工项目明细: 消防图纸内的消火栓系统室外给水管道/
3. 付款方式：
（1）合同签订前乙方进场施工，乙方先付履约保证金1万元。
（2）消防工程消防栓系统乙方全部安装完成后，甲方支付工程款至施工总价款的80%，质保期为三年，甲方负责申请消防部分验收，验收合格后7日内甲方应将剩余15%保金一次性支付给甲方。
三、甲乙双方负责和义务
甲方责任：
1. 及时提供乙方所需各相关资料及图纸（以甲方交给
的图纸为准）；
2. 及时协调各种关系；
3. 按合同规定支付乙方工程款。
乙方责任：
1、根据甲方提供的施工图，并按照国家的相关规范组织施工；
2、工程施工所有一切设备由乙方自备，甲方不承担费用，施工过程中应文明施工，杜绝一切违反文明施工的规定，禁止违反操作规则，诺因不文明施工被建设或监理罚款，罚金由乙方承担并内部罚款；
3、乙方因积极主动全力以赴完成施工任务，不影响甲方整体施工进度；必须服从甲方和业主及监理的安排，遵守工地现场管理制度，诺违反相关规定则按制度处罚；
4、管理好现场施工人员，负责给施工人员办理人生意外伤害保
5、确保施工工程达到消防部门验收合格；保质期内乙方应在接到甲方通知后12小时内到达现场。
四、材料
1、乙方负责向甲方提供需购材料清单（提前10天把计划），甲方及时采购材料施工队使用；因材料未能及时到位影响工期，工期顺延。
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料；
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买辅助材料，并开具正式发票；
4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。诺甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。
5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性；
6、乙方应做好对施工完成的成品保护工作；
五、施工工具
1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、甲方负责相应的土方开挖与预埋，大型的开挖由甲方提供设备配合。
六、违约责任
1、因乙方施工原因造成该工程未能通过消防部门验收的，乙方应及时整改，所发生的费用全部由乙方承担。且甲方有权终止合同。
篇四：消防清包工承包协议书
内部承包协议书
发包单位：（以下简称甲方）承包者：（以下简称乙方）
甲方委托乙方承包以下消防工程，现经双方友好协商，双方本着平等互利的精神，参照《中华人民共和国经济合同
法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，一致同意签定本协议，以资双方共同遵守。
第一条：工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 承包内容：火灾自动报警系统安装、调试
4. 承包方式：包工不包材料、包施工质量。
第二条：工程期限
施工时间自年月日进场，至年月日结束。在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延期限以甲方书面认可为准。 1. 由于人力、不可抗拒的灾害而被延停工者；
2. 因甲方变更施工计划或图纸变更，不能继续施工者；
3. 由甲方认可的延期原因。
第三条：甲方责任范围
1. 本工程属于包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应。由甲方供应的材料和设备，如未按期供应，或规格、质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的误工，应由甲方负责。
2. 甲方应提供乙施工图纸一套，乙方应妥善保管，如遇设计变更或安装过程中引起线路改动，应及时
作好标记。
3. 审批乙方在开工前编制的施工方案。
4. 提供施工场地及施工用水、用电。
5. 负责与建设单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。
6. 通知乙方进场时间。
7. 及时核实、确认乙方签证。
第四条：乙方责任范围
1. 合同签订后，工程施工、安全、质量等由乙方全面负责。
2. 在主材、设备进场时，乙方应进行验证，经验收不合格的材料、设备应当退货，并迅速通知甲方，
由此引起的损失由甲方承担。
3. 乙方应按《公司内部承包人岗位职责》规定，做好各项规定的工作。
4. 乙方在开工前应编好施工组织计划报甲方审批。
5. 在工程进场前，乙方应按公司《工程施工队承包规定》办理如保险、暂住费、上岗证、操作证等有
关手续，如有因手续不全引起的纠纷、损失、由乙方负责，均与甲方无关。
6. 全面履行合同，严格按照国家标准及甲方提供的施工图纸和设计要求组织施工。
7. 进场后须遵守安全操作规程，严格按安全操作规程组织施工，如有不遵守安全操作规程施工引起的
安全事故，后果由乙方负责。 8. 及时而准确的做好有关的工程资料。
9. 及时做好工程检测、验收准备工作，按时完成甲方的整改要求整改工作。 10. 工程竣工未移交建设单位前，负责做好对现场的一切设施和工程成品的保护工作。
第五条：工程款结算与支付
1. 2.
本工程暂定人工费工程进度款支付依据
a) 人工费支付比例划分：
4．保修内容：因乙方施工引起的质量问题，由乙方负责及时修复。
第六条：工程管理
1. 甲、乙双方应共同把好质量关，严格按照消防行业标准，及施工验收规范，进行施工与验收，单位
工程结束后特别是隐蔽工程，应会同甲方、设计单位、建设单位进行签证验收。
2. 甲方委托为本工程项目负责人，代表甲方全权处理现场问题，乙方委托施工队长，负责乙方施工人员及工程范围内的事宜。
3. 乙方应严格按照上海市建筑企业施工安全条例进行施工，在施工过程中，乙方应加强安全教育，执
行安全施工规则，并采取必要的安全措施，如发生事故，由乙方负全责。
4. 乙方就严格按照消防规范及设计施工图施工，若乙
方不熟悉或不执行消防规范及不按图施工，甲方
有权终止本协议，另派施工队接替乙方的工作，由此造成的一切经济损失，由乙方负责。
第七条：工程质量及验收
1. 本工程以施工图纸作法说明，设计变更和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等
国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2. 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，对不符合质量要求的，甲方就开据
整改通知单，乙方应按甲方要求整改。
3. 施工中如发现设计有错误或严重不合格的地方，乙方应书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设
计单位联系解决。
4. 甲、乙双方在施工中遇到工程增加项目，应及时办理签证手续。
第八条：安全生产与防火
1. 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2. 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华
人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
3. 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全规
程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全和
火灾事故，甲方应承担由此而产生一切经济损失。
4. 由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，由乙方承担
由此产生的一切经济损失。
第九条：违约责任
1. 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按照造成的相应损失赔偿给甲方。
2. 因一方原因，协议无法继续履行时，应通知对方办理协议终止事宜，并由责任方赔偿由此造成的经
济损失。
第十条：合同有效期
1. 本协议及附件一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字后有效，至工程竣工，人工费结清后自然失效。
第十一条：其它
1. 合同签订后，双方均需认真执行，如有一方违约，须向对方赔偿由此而发生的经济失。
2. 本协议未尽事宜，以公司有关规定为准，公司未规定的，双方协商签订补充协议，补充协议与本协
补充协议
甲方：乙方：
由于本合同施工范围是依据用户所要求的功能予以确定的，未接到正式图纸，针对本工程的实际情况，特补充制定如下协议：
一、本合同所依据的工程概况大致如下：
酒店式公寓楼：共18层，层高约3米，走廊长度约为20米，电梯两部（配有前室），控制中心设置于地下室，设有背景音响系统及室内消火栓给水系统。二、本合同安装施工所涉及的主要设备工程量如下：报警主机(JB-1501A/B127-64)：１台消防广播主机(HJ-1757B/120)：１台壁挂式广播通讯机柜：1台警铃（YAE-1）：36个手报(J-SAP-M-01(A))：36个
离子感烟探头(JTY-LZ-1108)：60个通用底座（HJ-2707）：60个 1825控制模块：38个 1750输入模块：1个
1807多线模块：1个短路隔离器：18个
注：如实际所用设备超出上述清单范围，则须相应增加设备安装费（费率为相关设备价款的３０％）。
三、对于非乙方原因造成的返工项目，由甲方负责支付相应的返工费用（人工费为每人
５０元/工日）
四、本协议经双方代表签字后生效，至工程竣工、调试合格后自然失效。
消防工程清包工协议书 发包单位：玉环国森家具有限公司（以下简称甲方） 承包者：林福君（以下简称乙方） 甲方委托乙方承包以下消防工程，现经双方友好协商，双方本着平等互利的精神，参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，一致同意签定本协议，以资双方共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程名称：玉环国森家具有限公司A#、B#厂房消防安装工程 2.工程地点：玉环县楚门镇泽坎线 3.承包内容：A#、B#厂房室内消火栓系统、自动喷淋系统及火灾自动报警系统安装、调试（室内部分） 4.承包方式：包工不包材料、包施工质量。 第二条：工程期限 施工时间自年月日进场，至年月日结束。在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延期限以甲方书面认可为准。 1.由于人力、不可抗拒的灾害而被延停工者； 2.因甲方变更施工计划或图纸变更，不能继续施工者； 3.由甲方认可的延期原因。 第三条：甲方责任范围 1.本工程属于包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应。由甲方供应的材料和设备，如未按期供应， 或规格、质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的误工，应由甲方负责。 2.甲方应提供乙施工图纸一套，乙方应妥善保管，如遇设计变更或安装过程中引起线路改动，应及时 作好标记。 3.审批乙方在开工前编制的施工方案。 4.提供施工场地及施工用水、用电及总包配套费用等（费用由甲方支付）。 5.负责与施工单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。 6.通知乙方进场时间，提供消防材料厂家专用机械（割管机、滚槽机、开孔器及编码器等）。 7.及时核实、确认乙方签证。 8.甲方采购的消防设备、材料必须符合消防部门要求，并对其负责。（消防材料必须提供产品检测报 告、合格证、确认报告、消防产品身份认证报告）。 9.由于甲方及设计图纸变更造成乙方返工，返工人工费按220元/工补给乙方。 第四条：乙方责任范围 1.合同签订后，工程施工、安全、质量等由乙方负责。 2.在主材、设备进场时，乙方应进行验证，经验收不合格的材料、设备应当退货，并迅速通知甲方，
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
编号：建设工程劳务合同书 合 同 书
河南国基建设集团有限公司 建设工程劳务合同书 发包方：（简称甲方） 劳务分包方：（简称乙方） 甲方为了保证完成工程施工任务，需要乙方省县（市）乡（镇）名技工名力工配合施工，依照国家、省、市政府的有关规定，本着平等自愿、协商一致的原则，经甲、乙双方协商订立本合同。 一、工程概况 1．1工程名称： 1．2工程地点: 1．3施工期限:2010年4月1日至2010年11月30日 1．4质量要求:执行国家混凝土工程施工质量验收规范GB50204-2002， 8.1、8.2、8.3中的相应标准 1. 5安全文明目标:市级安全文明工地 二、分包方式与范围 2．1劳务分包方式：乙方代为劳务分承包用工主体，包工不包料，床、炊具、小型工具、小型电动工具自理。
2．2劳务分包范围及工作内容：1、主体框架，所有涉及砼现浇的部位，包括定位、放线。模板制安、运输，钢筋加工、绑扎、运输。砼浇注、抹面、修整、清理，直至达到结构验收完成为止。2、周转材料的清理、修整，扣件修理、抹油，安全防护的搭拆必须按要求完成，并做好平时的维护和修补（）。 三、工期、质量、安全 3．1乙方进场前必须一次性向甲方交纳工期保证金50 万元，质量保证金50 万元（进场5 天内交纳）。 3．2总工期270个日历天。以甲方要求的控制点为准，每五天一层为一个控制点，达不到要求，每一个控制点罚款1万元，并承担甲方与业主签订的《建设工程施工合同》中工期罚款额度100%，因甲方原因或不可抗拒的因素（甲方签证为准）工期顺延。 3．3工程质量标准市级优质结构，以国家砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002中8.0，8.2，8.3为准，如达不到质量要求，质量保证金不再退还，同时承担甲方与业主签订的《建设工程施工合同》中质量罚款额度的100%。 3．4安全生产按甲方与乙方签订的安全生产责任书执行。必须达到郑州市安全文明工地标准，否则罚款30万元，安全保证金不予支付。 四、甲方的责任和义务 4．1甲方负责提供乙方工地住房、材料堆场及其他设施，以满足乙方在现场的生产及生活所需。 4．2甲方负责施工现场水、电管线的布置和管理。 4．3甲方负责主轴线（控制线）、标高设置、技术交底，技术交底只交
工程清包施工合同 发包方： 承包方： 经甲乙双方友好协商，结合本工程具体情况，双方自愿达成如下协议。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程现状：本合同工程前期因施工有误造成后期施工出现较大难度。本合同面积大约3000平方米（具体以实据算）。 4、本合同施工取费为乙方人工清包工程，工作项目，只挂石材。不含龙骨干挂材料。 5、工期：自年月日至年月日止，共天。 6、工程质量标准：合格。 二、工程价款：外墙干挂清工人工费元平方米。石材按展开面积计算。最终结算清费，乙方不支付税费，脚手架费资料、资质费等其它费用。 三、甲方责任： 1、甲方负责提供本合同施工的脚手架，吊篮，干挂石材的其它材料，乙方不支付税费，保证金，甲方负责提供石材原料、石材尺寸等安全设备等工地所需物品。 2、如果龙骨不符合实际要求要整改，每平方支付乙方清工款45元，石材尺寸不符合墙面尺寸，需要重新切割每平方米10元。 3、因天气原因，停电误工，甲方应按实际情况相应顺延，不属乙方延工，无需支付损失。
4、因干挂材料进场误工，应按实际工作日顺延，不属于乙方责任。 5、若石材等工程需要材料超过三天，甲方应支付人工费每人每天200元，如超7天甲方承担工人路费并结清工程款，乙方撤场。 6、前期其它施工队已挂石材一切事情与乙方无关。 四、乙方责任： 1、乙方要按照甲方提供的材料认真施工，不得随意变更改换。 2、乙方保证在施工中，严格按照施工安全要求操作。 五、工程质量与验收；工程完工后，甲方立即验收，超过三天甲方不验收就视为合格。 六、工程款结算方式：乙方工人进场，甲方付乙方 元生活费。（最后结算抵顶）。工程进度平方米，一个接点付给乙方工程款的百分之九十。工程款验收即一次性付清余款。 七、违约责任：双方如有违约，向违约方支付总工程款30%违约金，不限于诉讼费、保全费、担保费、律师费、交通费、拍卖等费用。 八、产生纠纷应协商解决，协商不成，在当地人民法院处理。 九、甲乙双方签字生效，各持一份，具有同等法律效力。 甲方：（签字）乙方：（签字） 身份证号：身份证号： 电话：电话： 年月日
内部承包协议书 发包单位：（以下简称甲方） 承包者：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承包以下消防工程，现经双方友好协商，双方本着平等互利的精神，参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，一致同意签定本协议，以资双方共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.承包内容：火灾自动报警系统安装、调试 4.承包方式：包工不包材料、包施工质量。 第二条：工程期限 施工时间自年月日进场，至年月日结束。在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延期限以甲方书面认可为准。 1.由于人力、不可抗拒的灾害而被延停工者； 2.因甲方变更施工计划或图纸变更，不能继续施工者； 3.由甲方认可的延期原因。 第三条：甲方责任范围 1.本工程属于包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应。由甲方供应的材料和设备，如未按期供应， 或规格、质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的误工，应由甲方负责。 2.甲方应提供乙施工图纸一套，乙方应妥善保管，如遇设计变更或安装过程中引起线路改动，应及时 作好标记。 3.审批乙方在开工前编制的施工方案。 4.提供施工场地及施工用水、用电。 5.负责与建设单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。 6.通知乙方进场时间。 7.及时核实、确认乙方签证。 第四条：乙方责任范围 1.合同签订后，工程施工、安全、质量等由乙方全面负责。 2.在主材、设备进场时，乙方应进行验证，经验收不合格的材料、设备应当退货，并迅速通知甲方， 由此引起的损失由甲方承担。 3.乙方应按《公司内部承包人岗位职责》规定，做好各项规定的工作。 4.乙方在开工前应编好施工组织计划报甲方审批。
包工不包料消防工程承包合同范本 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 身份证号码： 为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。 一、工程(工段)名称及地址 1、工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装 2、工程地址：重庆市南川区 3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。 二、承包形式和承包内容 (一)承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次
性大包干不变。 (二)承包内容 1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方(但要扣除甲方代购的材料费用)。 2、本工段所需的各种机械设备、工具。 3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。 三、合同价款及计算办法 以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。 四、劳务费用的支付办法
工程施工合同 合同编号： 发包方：（以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 为了搞好工程质量，确保优质工程。根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程具体情况，特签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、分包工程范围及内容： 四、工程工期： 五、承包方式： 六、双方职责： 1、甲方职责： (1)、甲方委派项目负责人负责该工程全过程管理和协调，并负责同总包单位、设计单位和其他横向单位的联系以及解决属于甲方所要解决的问题。 (2)、“安全第一、预防为主”施工队进场，进行安全教育、培训，有记录、复印身份证，落手清工作天天落实到实处。 (3)、负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，按时供应到现场，通知施工队凭材料领用单领料。 (4)、负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。如乙方不能整改或明显不能履行协议的，甲方可单方面终止本合同。 (5)、甲方应每月按乙方人数发放生活费，生活费发放标准元/月/人(每月20~25
日发放) (6)、由于非甲方原因造成本工程不能连续施工，甲方有权安排乙方去别的工程施工或暂停施工（甲方不签证工期补偿），乙方应服从甲方安排。若乙方不听从安排，甲方可单方面终止本合同。 (7)、工程完工后一个月内，甲方应与乙方结算完毕，工程款余额最迟在下年度春节前付清(仅限于清包工)。 2、乙方职责： (1)、乙方应服从建设单位、监理单位、总包单位、甲方对本工程有要求。 (2)、“安全第一、预防为主”遵纪守法、杜绝隐患。施工队身份证交甲方备案。工作中，凡违章造成事故，一切后果由乙方负责。落手清必须在工作范围内每日清。 (3)、“点工”发生，每月清，当月25日汇集“点工”数量、填写点工申报数由项目部送公司核审，确认“点工”数，隔月20日返馈给施工队，过时不予受理(“点工”单价为元/工日)。 (4)、装饰材料进入施工现场，由使用该种材料的施工队进行卸货堆放。装饰主要材料限额领用、填写正确，双方签证。作为项目完成结算重要依据。 (5)、乙方委派为本工程施工队负责人，负责本工程全部施工质量、安全、施工进度、标准化管理、结算、发放生活费等工作。发放生活费，结算等原始资料应上交一份给甲方备案。 (6)、乙方负责人需经本施工队全体职工委派并经全体职工签字认可，代表本施工队与甲方进行一切生产活动，经济活动联系、协调、决策。 (7)、乙方负责人必须遵守用工制度规定，不得擅自招用施工人员，如工程需要必须增加人员需经甲方同意，并且新进人员名单进入委托人签名行列。 (8)、单项工作完成后，施工队必须做好产品保护至竣工验收合格。
清包工建筑施工合同协 议合同书 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
景观清包工施工合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将工程中的围墙及景观构筑物结构、硬质铺砖结构层工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况 1、项目地点： 2、工程名称：室外景观工程 3、承包范围：围墙施工、景观构筑物、硬质铺砖结构层。 4、承包内容：泥工工程 5、施工工期：从2018年6月1日起进场时间算起，至2018年月 日竣工，共计天。 二、承包形式及计价方法 包工不包料，按承包施工面积约56000平方左右，此面积为双方约定的合约面积，具体以现场核对测量为准。双方确定包清工单价： 1、围墙清工承包单价为200元/米（①此单价为按图施工费用、如图纸外增加围墙基础需增加基础部分的清工费用；②此单价包含粉刷，不含真实漆涂料）。 2、结构层混凝土浇筑统一为10元/平方（①包含土方修土及清理、石子铺设、立模板、混凝土浇筑；②此单价为统一价，及不论泵送、非泵送以及混凝土的厚度大小）。 3、景观构筑物砌砖0.7元/块（含砌体粉刷）。 4、景观排水沟50元/米（含粉刷） 5、景观独立构造柱或梁按1500元/个（含扎钢筋、支模板、混凝土浇筑及粉刷）
6、本单价为综合单价，已考虑材料垂直运输，搬运以及为完成该工程除材料的产生一切费用。乙方如发生在工程外的零星用工；或因甲方原因导致的返工产生的点工须由甲方现场管理人员三日内办好签证。 三、工程款支付及结算方式 1、甲方每月15日发放乙方上月施工人员生活费每人每月1800元。乙方每月提供施工人员身份证复印件及工资单发放该款项。 2、甲方每月15日需结清上月产生经甲方确认的零星点工。 3、乙方2019年8月二十日上报已完成工程量的报表送甲方有关人员审核，甲方在2018年9月1日前支付乙方完成工程价款的80%，以发放工人工资。 4、工程竣工验收合格后，甲方收到工程款后付到总工程款的95%。余款待质保期满后付清。 四、乙方责任 1.乙方在施工过程中擅自停工，窝工或因其它原因，致使廷误工期或施工质量无法达到优良要求及甲方、业主监理要求却无正当理由拒绝整改，甲方有权解除协议，乙方在接到解除协议通知书后二日内无条件退出工地现场，否则由此造成的损失均由乙方承担。 2.乙方如果中途单方退离工地，其工程结算时甲方按乙方所完成工程量的70%结算给乙方，其余部分扣作罚款及甲方由此而造成的损失。 3.由于乙方所做项目质量达不到要求或其它原因造成总包被(业主、监理)对甲方扣款或罚款，甲方有权将其损失加倍处罚责任方(乙方)(赔偿甲方名誉损失费)责任方无条件承担，款项由甲方在结算时自动扣除。 4、乙方负责施工工人的一切伙食、住宿费用及生活区水费电费、工人施工中所产生的其它一切费用。
安装工程清包工合同 接受劳务方(甲方)温州东瓯建筑劳务有限公司 提供劳务方(乙方)：____________________________ 依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：蒲州街道下埠农房集聚建设工程安装工程 二、工程地点：蒲州街道下埠村 三、工期：同土建工期。 四、承包劳务费用按每平米42元/平方米，面积按中标通知书暂定4万平方，如有增加面积（架空层不计算面积）按实计算，承包金额：约168万元。工程资料由甲方自行编制整理。该承包为清工总承包，单价为一次性包干，除联系单增加的工程量（仅限于建筑面积增加）可以调整承包总价外，其它原因一律不得调整单价。 第二条工程承包内容 乙方承包施工内容包括：本工程中全部安装的工作内容中的人工和机械工具，建筑给水排水、建筑电气、消防报警及联动系统、自动喷淋系统、人防通风及消防通风系统等（人防设备除外），弱电智能系统等。乙方投入工种及人数由乙方自行安排。如人防、通风工程由建设单位另行分包施工时，按人防 8 元/平方米、通风工程元/平方米减扣本合同承包价，如建设单位没有安排分包，甲方不得另行分包乙方已承包分部分项工程。 第三条工程款支付及工程结算 甲方按每月2000元/人支付乙方生活费，每半年再按每人4000元结算一次工资，工程竣工预验收时支付至总劳务费用的80%，工程竣工后按承包总价及增加工程量部分共同结算，扣除9万元保修金后30日内一次性结算付清，竣工满一年后15日内甲方退回乙方9万元保修金。 第四条工程质量 甲方根据国家现行的相关施工规范和图纸会审纪要等相关文件组织验收，乙方按照国家相关施工规范、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求，精心组织施工，保证工程质量，如因乙方施工原因造成质量不合标准，必须返工修理，其材料费损失，由乙方承担50%，误工费乙方自行承担；如工程质量低劣又无法补救的，由乙方承担全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。 第五条安全生产及生活管理 一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，检查发现问题，甲方有权停止其工作并进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反相关安全规定而发生伤亡事故，由乙方负全部责任。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作器具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽，如施工中遇到超高等情况无法操作时，甲方提供（如搭设脚手架等）安全生产条件，确保施工安全。 三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负全部责任。 四、乙方工人进场后，甲方只提供住宿，其它生活事宜由乙方自理，且必须符合甲方创标及安全管理要求。 五、施工中如有工伤事故发生时，费用在2000元以下时由乙方承担，费用在2000元以上时乙方承担75%所发生的费用，甲方承担25%所发生的费用。 第六条材料供应管理 乙方应根据甲方的进度要求编制自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划，材料计划经甲方工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及时提供材料计划并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方
消防报警施工清包工合同书 发包单位：________ （以下简称甲 方） 承包者: ____________ （以下简称乙 方） 甲方将___________________ 消防报警工程，委托乙方施工，现经双方友好协商，双方本着平等互 利的精神，参照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和有关经济法律法规， 一致同意签定本合同，以资双方共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程名称：______________________________ 2.工程地点：______________________________ 3.承包内容：_______________________________ 消防报警工程（消防图纸内自动报警系统的安装及调 试若遇现场弱电管道不通属于甲方维修） 4.承包方式：包工不包材料、包施工质量。 5.工程工期：满足甲方总包及监理竣工合理要求 第三条：甲方责任范围 1.本工程属于包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应。 2.甲方应提供乙施工图纸一套，乙方应妥善保管，如遇设计变更或安装过程中引起线路改动，应及时 作好标记。 3.审批乙方在开工前编制的施工方案。 4.提供施工场地及施工用水、用电。 5.负责与建设单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。 6.通知乙方进场时间。 第四条：乙方责任范围 1.根据甲方提供的施工图，并按照国家的相关规范组织施工。 2.工程施工过程中应文明施工杜绝一切违反文明施工的规定，禁止违反操作规程，若因未按文明施工规范被建 设或监理罚款，罚金由乙方承担并内部罚款。 3.乙方应积极主动全力以赴完成施工任务，不影响甲方整体施工进度；必须服从甲方及监理的安排，遵守工地 现场管理制度，若违反相关规定则按制度处罚。 4.及时做好工程检测、验收准备工作，按时完成甲方的整改要求整改工作。 5.工程竣工未移交建设单位前，负责做好对现场的一切设施和工程成品的保护工作。 6.确保施工工程达到消防部门验收合格；质保期内乙方应在接到甲方通知后12小时内到达现场。
消防工程施工合同 甲方：颐而康保健连锁股份 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同签订地：省市芙蓉中路二段89号华天新城长城大厦7楼 依据《中华人民国合同法》，结合本工程具体情况，甲乙双方经协商一致，达成如下协议。 第一条：工程概况 1、工程名称：颐而康＿＿＿＿＿＿＿店消防工程 2、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（面积约＿＿＿＿平方米） 3、工程容：消防设计、施工图、平面布局图、自动报警系统、自动喷淋系统、疏散指示及应急照明系统、消火栓、灭火器＿＿＿个、防毒面具＿＿＿个，调试、消防设施检测确保消防设施设备正常使用。（详见合同附件）乙方负责以上消防设施的检测、项目报建及验收（预算书容），其质量标准必须达到消防验收标准。 4、乙方负责进行电气检测及装饰材料检测，并保证检测结果达到消防验收标准，检测费用由乙方负责。 第二条：工程承包方式、结算 1、承包容：乙方包工、包料、包工程设计、包消防职能部门验收合格（必须有消防部门下达的消防工程验收意见书和同意开业意见书）。 2、乙方负责办理消防工程报建、验收备案合格的手续。 3、乙方须在甲方规定的时间完成本合同约定的工程容，并进行消防设施检
测，以达到消防部门验收标准，同时对未达标的部分进行整改直至合格。 第三条：工程工期 接到甲方书面通知，二日开工，在甲方装修工程结束后一周必须完工。 第四条：工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总价人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 2、付款方式：签订合同后5日付合同总价＿＿＿＿的预付款，即人民币＿＿＿＿＿＿＿；工程进入调试前，付合同总价＿＿＿＿，即人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程全部完工并拿到消防部门下达的消防验收合格的正式文件后再支付余款＿＿＿，即人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿。剩余5%即人民币＿＿＿＿＿＿＿＿整作为本工程的质保金，在本工程验收合格后满一年没有质量问题，由甲方一次性支付给乙方。 3、关于税票：本工程消防设施设备、设计、检测、培训、保险及工程实体等税款均包含在工程总价，由乙方（或收款单位）分别出具合法的等额有效发票，在收取甲方第三次款项时一次性提供给甲方。 第五条：施工质量及完工后服务 1、严格按照消防规及国家相关文件规施工。 2、依据正规设计单位设计的图纸施工，设计变更须征得甲方同意。 3、施工需要的材料设备，必须符合国家消防产品质量技术参数标准，必须是国家相关部门认可的合格产品。工程验收后，需向甲方提供有关的产品检验报告、合格证书等。 4、甲方应对材料设备进行验收，隐蔽工程隐蔽之前必须先经甲方验收。 5、施工中不得破坏甲方的装修格局，如确需变更须经甲方同意，并现场确认方案，办理相关签证。 6、乙方在施工中所需用的水、电及材料、工具存放室由甲方负责解决。但
工程承包合同（清包工） 万成国际大厦幕墙安装合同发包方：XXXXXXXXXX工程有限公司(以下简称甲方) 承包方：XXXXXX、打胶、吊篮移位、工程临时窝工、卫生清理、收边收口和完成后的初步清理，图纸显示或未显示的部分内容，直至质检最终验收合格和保修，乙方充分理解并考虑在单价中。2、合同价款：劳务包干价石材幕墙单价为：108 元/㎡，面积约为㎡；玻璃幕墙单价为90 元/㎡，面积约为㎡；铝板幕墙单价为80 元/㎡，面积约为㎡；钢结构雨篷单价为130
元/㎡，面积约为,㎡；本工程安装总价格约为人民币：贰佰贰拾柒万叁仟叁佰肆拾壹圆肆角陆分。此包干价涵盖乙方履行约定的义务，按照图纸完成合同约定的工作内容，如图纸中未详细标明的，则按国家相关规范进行施工，并做到按规范验收合格，承担自身风险。满足国家规范、行业标准和合同及图纸的要求，达到业主、监理、总包方满意及质量检测部门验收合格所产生的一切费用，包括人工费；安装费；技术措施费；现场制作费；抢工时的赶工费；材料进出场的装卸费；现场清理费；场内搬运费；保管费；保险费；成品保护费；风险包干费及吊篮移位费；以及完成该工作所
必需的任何合理的必不可少的工作所引起的费用，均以充分估计并考虑在单价价款中。3、制作安装所需的包括电焊机、切割机、磨光机、施工电箱等施工所需的一切机械工具、 1 设备及所需的电焊条、切割片、防锈漆、银粉漆、氧气乙炔等辅助材料也包含在本单价之中。4、安装承包价格明细表，以下安装报价分析表是每道施工工序的结算依据。1）、石材幕墙安装单价分析表序号项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 单位㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡面积单价合计备注1 2 3 3 1 4 8 9 5 48 4 1 2 8 108
清包工施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
景观清包工施工合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将工程中的围墙及景观构筑物结构、硬质铺砖结构层工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况 1、项目地点： 2、工程名称：室外景观工程 3、承包范围：围墙施工、景观构筑物、硬质铺砖结构层。 4、承包内容：泥工工程 5、施工工期：从2018年6月1日起进场时间算起，至2018年月 日竣工，共计天。 二、承包形式及计价方法 包工不包料，按承包施工面积约56000平方左右，此面积为双方约定的合约面积，具体以现场核对测量为准。双方确定包清工单价：
1、围墙清工承包单价为200元/米（①此单价为按图施工费用、如图纸外增加围墙基础需增加基础部分的清工费用；②此单价包含粉刷，不含真实漆涂料）。 2、结构层混凝土浇筑统一为10元/平方（①包含土方修土及清理、石子铺设、立模板、混凝土浇筑；②此单价为统一价，及不论泵送、非泵送以及混凝土的厚度大小）。 3、景观构筑物砌砖0.7元/块（含砌体粉刷）。 4、景观排水沟50元/米（含粉刷） 5、景观独立构造柱或梁按1500元/个（含扎钢筋、支模板、混凝土浇筑及粉刷） 6、本单价为综合单价，已考虑材料垂直运输，搬运以及为完成该工程除材料的产生一切费用。乙方如发生在工程外的零星用工；或因甲方原因导致的返工产生的点工须由甲方现场管理人员三日内办好签证。 三、工程款支付及结算方式 1、甲方每月15日发放乙方上月施工人员生活费每人每月1800元。乙方每月提供施工人员身份证复印件及工资单发放该款项。 2、甲方每月15日需结清上月产生经甲方确认的零星点工。
消防报警施工清包工合同书 发包单位：（以下简称甲方） 承包者: （以下简称乙方） 甲方将消防报警工程，委托乙方施工，现经双方友好协商，双方本着平等互利的精神，参照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和有关经济法律法规，一致同意签定本合同，以资双方共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.承包内容：消防报警工程（消防图纸内自动报警系统 的安装及调试若遇现场弱电管道不通属于甲方维修） 4.承包方式：包工不包材料、包施工质量。 5.工程工期：满足甲方总包及监理竣工合理要求 第三条：甲方责任范围 1.本工程属于包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应。 2.甲方应提供乙施工图纸一套，乙方应妥善保管，如遇设计变更或安装过程中引起线路 改动，应及时作好标记。 3.审批乙方在开工前编制的施工方案。 4.提供施工场地及施工用水、用电。 5.负责与建设单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。 6.通知乙方进场时间。
第四条：乙方责任范围 1.根据甲方提供的施工图，并按照国家的相关规范组织施工。 2.工程施工过程中应文明施工杜绝一切违反文明施工的规定，禁止违反操作规程，若因未 按文明施工规范被建设或监理罚款，罚金由乙方承担并内部罚款。 3.乙方应积极主动全力以赴完成施工任务，不影响甲方整体施工进度；必须服从甲方及监 理的安排，遵守工地现场管理制度，若违反相关规定则按制度处罚。 4.及时做好工程检测、验收准备工作，按时完成甲方的整改要求整改工作。 5.工程竣工未移交建设单位前，负责做好对现场的一切设施和工程成品的保护工作。 6.确保施工工程达到消防部门验收合格；质保期内乙方应在接到甲方通知后12小时内到 达现场。 第五条：材料 1.乙方负责向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用。 2.乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若 甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。 3.乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。 4.乙方应根据工程量准确计算材料使用量，不能浪费，施工及加工现场每日应做好人走场 清，妥善保管好材料！如发现随意浪费造成的材料损失，乙方应赔偿有甲方裁定的损失金额！ 第六条：工程款结算与支付 1.本工程人工费以消防系统内点位计算按元/点。点位根据图纸计算 2.若工程需要处理弱电管道不通做明管按元/米。若不做明管现场处理按点工计算 按元/天
编号：_____________气体灭火消防工程承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日 发包方(全称)：（以下简称甲方）
承包方(全称)：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方将____________________________________________工程发包给乙方，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 一、本工程概况 工程名称： 工程地点： 二、本工程承包范围及方式 1、工程内容及承包范围：____________________________________________施工图描述的内容、资料整编、包设计、包工、包料、包运费、包备案、包安装调试、包验收合格的大包干形式进行及不可预见的费用。 三、工期与工程总造价 1、合同签订后十天内施工完毕. 2、工程总造价：（大写：______________________）,此工程合同总价为包干价格 四、工程质量标准、验收标准及售后服务 乙方按大包干的原则进行设计、施工、质量管理、中间和竣工验收和整改工作。 1、按国家有关消防规范的要求进行施工。 乙方应严格按照消防规范、设计要求进行施工，随时接受消防部门的检查和整改要求。双方协调解决施工中出现的问题。本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。 接受监理（业主）和甲方的检查，并提供检查方便。经消防部门验收，质量达不到规范要求的，业主甲方有权要求乙方返工修改直至符合要求为止，乙方应承担因自身原因所造成返工的费用，
篇一：清包工合同范本 清包工合同 承包方(以下简称甲方)：联系电话：施工队(以下简称乙方)：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签订如下合同： 一、工程概况 工程地址：南湖影视基地 二、价格三、工程范围 南湖影视基地大观众厅所有木工工作范围，包括顶面开灯孔。 四、付款方式 1、工程完成工程量的30%，付全款的10%，工程完成工程量的50%，付全款的30%，工程完成工程量的90%，付全款的70%，工程完工，验收合格后按实际发生收量，结算费用。 2、按施工总额的3%作为保修金，从竣工之日起1年后支付。 四、设计与施工 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，如发现图纸与实际不符，应通知甲方项目颈部，协商后再行施工，不允许自作主张更改设计，如自行更改，所产生的后果由乙方自行负责，乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表，并严格按照施工进度计划表施工。五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失，如遇所购材料需要一定工期时，需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。 3、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.。 4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 6、甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。 7、乙方根据工程量开出所需材料清单，甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性，根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%，如超出，按市场价扣除超出部分费用。 六、工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方按照损失扣除费用。 七、垃圾清运 垃圾应由乙方清运堆放一起，保证进出方便。 八、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件，每月向甲方报工人工资表。 2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜，乙方自行负责施工人员吃住。。 4、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。 九、施工机具
水电工程清包合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
水电工程清包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，双方就清包事项达成一致，订立本合同。 一、工程概括： 1、工程地点：天和路以西，藕甸路以北。 2、工程名称：星湖苑 3、69~86、89~94#楼工程。 3、工程总建筑面积： 25800 平米。 4、总工期日：。工期：年月日至年月日，（因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费，每个工人100元/天）。 二、承包方式：包清工（保质量、保进度、保文明施工）. 三、承包范围： 1、本工程安装水、电、暖、消防。 （1）强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试。 （2）弱电、布管、二次配管、（不包含穿线、安装及调试）。 （3）给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试。 （4）排水、预留、楼内主管及支管安装。（不含楼外雨水管道）（5）暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试。 （6）消防、预留、楼内主管及支管安装、消防及压力调试。（不含消防电穿线及调试）
以上工程按设计图纸的规范要求施工，如有变更，所需费用甲乙双方另议。 四、付款方式： 1、前期以生活费的方式付款，在没有停工的前提下，由甲方每月结算工程量。每月完成工程量总工程款的80%。 2、进入安装阶段按每月85%结算。 3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%，留3%作为质保金，3月后一次付清。 甲方将天津武清区星湖苑项目 3、69~86、89~94楼 工程 / 楼 以元/㎡清包给乙方。 五、工程机械： 所有工具由乙方负担，并保证良好的使用性，工具消耗品由甲方负担（除胶带、锯条、PVC胶水）。 六、文明施工、安全生产： 乙方遵循甲方要求施工，要做到不违章作业，不野蛮施工，如因违反制度作业施工，所造成的罚款由乙方自行承担。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 甲方：乙方： 年月日
第一部分协议书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为明确双方经济责任，特订立本合同。一、工程概况 工程名称：消防工程； 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及承包价款： 整个工程量的费用为： 三、合同工期 承包人进场施工期：(时间)止，如承包人不能按期完成(项目名称) 安装调试，造成甲方XX工程延期从而影响甲方向其业主于20XX年XX月XX日交房，承包人愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金，由发包人在应付承包人的工程款（材料款）或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。 四、质量标准及其责任： 1、工程质量标准：根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92---(依据项目内容添加规范名称)； 2、承包方责任：保证按规范标准执行，并经省市主营部门验收通过。本项目工
程发包方委托承包方包工，性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。 五、结算方式 本合同签定七日内承包人材料进场，经发包人验收后付材料款人民币元整；承包人进场施工后按工程进度付款，承包人工程完成后付至承包价款的70%（含预付万元整）；竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的95%，剩余5%在贰年质保期满三日内付清。 六、组合本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书 6、附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、工程变更：因变更导致合同价款的增减按实调整，延误的工期相应延顺。 八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。 九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。
建筑工程施工劳务承包合同 （大清包） 发包方（以下简称甲方）：法定代表人： 施工方（以下简称乙方）：法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》和地区有关规定，结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。 一、工程名：***商贸城 _____________ #楼； 二、工程地点： ____________________________ ； 三、承包范围：与业主所签订的全部土建工程；建筑面积共计 _________ 平方米; 四、承包性质：包工不包料 五、承包内容 （一）基础工程： 所有已承接工程后的：设计图纸及所有变更等土建分项工程、测量放线，机械、架材等自理（以下均同）； （二）主体工程： 主体工程的墙、柱、梁、板等支、拆架模；主体工程钢筋焊接、制作、绑扎、砼浇筑（电渣压力焊除外）、内外架等，所有主体土建施工所包含的分项工程； （三）二次结构： 填充墙砌筑、构造柱、过梁、圈梁、系梁、各部位砼压顶等的钢筋制作、焊接、 植筋、绑扎及模板、砼零星浇筑及零星砌体等，所有二次结构包含的土建分项工程； （四）内外装修及楼地面工程： 必须按照设计、变更有关要求的施工，且符合验收规范有关规定，最后以达到交工验收标准为主（不包括水电暖、门窗、防水等工程）。 （五）主体及二次结构施工测量放线，并保质保量，确保安全、文明施工。 六、工程进度及工期要求 本工程工期从2013年11月份开工，至2015年5月1日竣工验收，工期为 540日历天；在施工正常情况下，如延误工期，按业主方的有关规定扣除罚款数额。
乙方必须按照甲方所制定的总进度计划要求，配备充足的劳动力，并按月进度、周进度计划，乙方必须签收完成；否则每延迟一天罚款___________________ 元，如由于甲方原因, 则工期顺延；乙方负责人必须驻入现场，进行劳动力组织和调配等管理工作，确保正常施工；甲方因工程进度或其他需要乙方加班加点时，不得以任何借口无故推脱。 未经甲方同意，除不可抗拒因素或天气因素外，乙方不得随意停工或殆工。 七、工程款结算、支付的相关内容 1、按建筑面积每平方米______________ 计算价款。 2、工程款支付方式： ___________ 在全部主体封二次结构全部完成价的承包价的^ ____________ 支付；dC在内外装饰及地面工程全部完成 后，按承包价的_____________ 支付；dD在工程全部正式交工验收后，按设计建筑面积 （除质保金外）全部支付； 说明：每次规定的拨款日期，向后推迟不超过 ____________ 天支付完毕。 八、质量要求、 1、本工程质量目标为优质工程。 2、乙方必须配备现场技术员，熟读图纸，查找问题及早提出，以免影响施工。 并计算提前五天上报所需材料计划用量，如乙方未提前上报而造成的工期延误，所有损失均由乙方承担。 3、控制和检查各层标高、轴线、房间净尺寸、各部位砼构件截面尺寸等，均在所规定的允许偏差范围之内，私自更改或误做后果自负。 4、乙方施工必须严格按照设计、图纸会审、有关变更、图集要求、施工规范、国家规定的工程质量检验评定标准制作安装；长短筋搭配计算合理；在保证质量的前提下节约材料，浪费材料后果自负。并做到材料分开放置，工完场清。 5、按国家规定的工程质量验收评定标准自身检查后，再报主管部门验收，保证质量达到优质，杜绝一切质量事故的发生。凡每分项工程质量验收，由乙方造成必须返工的，所有损失均由乙方负责，并承担主管部门的一切罚款。 6乙方在施工过程中，完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。乙方必须严格执行操作规程，如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。