当前位置:文档之家› 简单开槽合同

简单开槽合同

开槽合同书

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商后共同达成以下协议内容:

1、乙方负责位于,旧房拆迁项目,楼房开槽工程。

2、乙方负责该工地土石方、挖、运、排、地面建筑垃圾清除工程。

3、甲方为乙方指定排土地点,并负责建设、土地、规划、城管等部

门的一切事宜。协调该工地水、电、暖等改造工程,所发生的任何费用由甲方负责。

4、工程单价为每立方元。

5、付款方式:工程完工后付工程总造价款的%,剩余%,

个月后付清。

6、如有未尽事宜,经甲、乙双方协商后解决。

7、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

8、备注:如该工地挖出沙子,工程单价变更为每立方元。

甲方:

乙方:

年月日

土方工程合同范本

土方运输合同

土方运输合同 托运方(甲方):濮阳市双星防腐安装有限公司 承运方(乙方): 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就土方运输作业事宜,达成如下协议: 第一条运输任务 由乙方负责郑州渣土外运工程项目土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。 第二条运输起止地 起始地:。 到达地: 。

第三条运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆。车辆达到28立方/车,需配备防尘、防抛洒装置。 第四条运费结算 运费按18.5元/车*公里(28立方/车)计算。 起步价50元,10元/车*公里(25立方/车)计算 按日结算。第二天中午12点之前结算头天运费。 第五条运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 因甲方原因造成运输延误或中断,补偿乙方误工费,结算方式:500元/车*天。因天气或市政检查等非主观因素不予补偿。在合同履行期间,如甲方负责路保,如因路保原因造成被扣等(非违章原因)由甲方承担罚款等费用,并补偿乙方,甲方提供车辆司机的住宿。 第六条运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。 4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。 第七条违约责任 1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则,守约方可以要求对方继续履行本合同。

建筑工程土方开挖合同

编号: 工程施工分包合同 【公司统一文本】 分包工程: 施工地址: 发包方: 分包方:

土方开挖工程承包合同 发包方:(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任,经双方协商达成以下协议: 第一条分包内容: 1、按照本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖工程施工; 2、按照本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖工程施工; 3、满足本工程基础设计深度及施工规范要求及甲方现场确定的工作面,坡度; 4、负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底,达到浇筑砼垫层的标准要求,机具、设备、运输等工具的组织与管理,并承担一切费用; 5、负责落实开挖土方的卸料场地,手续完善及相关费用; 6、负责落实开挖土方的运输过程城市市政管理相关手续,并承担相关费用; 7、负责协调、处理开挖土方全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切情况,并承担相关费用; 8、负责土方挖掘地面垃圾的清运以及在挖掘过程中产生的垃圾清运,并承担费用。 第二条分包方式: 承包方式为综合单价包干,综合包干单价包括乙方实施该分项分部工程及缺陷修复所发生的所有费用。

第三条合同工期: 本工程从合同鉴定之日起,从年月日至年月日完成。本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。 第四条分包单价: 1、甲方将本项目 土方开挖工程承包给乙方,挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算以实际测算为准。 土方开挖单价:元/m3,为最终结算单价,结算时不再做任何调整。该包干单价包括但不限于如下内容:土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基费用、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、进建设交易中心土石方分中心的交易费、外来人员综合保险费、垃圾清运费、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。 具体单价见附件1:实物量单价表。 如检查施工质量达不到合格标准,必须返工到合格标准,返工的一切材料及人工等费用由乙方负责,甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求,乙方应自费整改直至合格。 第四条提供作业人员: 乙方根据工程需要,提供符合要求的作业人员共人。

三方分包施工合同模板

(项目名称+工程名称)工程施工合同 甲方: 乙方: 丙方: 为明确施工过程中的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定,结合本工程具体情况,三方签订本合同。 第一条工程概况 项目名称: — 工程名称: 工程地点: 承包范围: 承包方式: 第二条组成合同的文件及解释顺序包括: 三方签订的协议书; 中标通知书; 投标书及其附件; ^ 本合同条款; 标准、规范及有关技术文件; 图纸; 工程量清单或工程预算书; 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 `

日历工期:日 如遇下列情况,工期作相应顺延,并用签证形式确定顺延期限: 甲方未能按时准备好前期开工条件; 在施工过程中,如遇甲方要求丙方停工的; 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 本合同工程预算总造价为人民币大写(¥)。 本合同价款采用(固定总价或固定单价或可调价格)的形式:(选其一)% 固定总价。 固定总价约定的工程范围包括: 固定总价约定的风险范围包括: 固定单价。 固定单价约定的风险范围包括: 固定单价约定的风险费用计算方法: 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定: 可调价格(包括可调综合单价和措施费)。约定调整因素包括:— 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; 工程造价管理部门公布的价格调整; 设计变更; 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 双方约定的其他因素。 第五条工程款支付方式 预付款:本合同签订之日起个工作日内,甲方向丙方支付该合同总价款的%,即人民币(¥);提取合同总价款的%,即人民币(¥),作为合同履约保证金,则本次实际应支付合同总价款的%,即人民币(¥)。

工程承包简易协议书

工程承包简易协议书 发包人: (简称甲方) 承包人: (简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: ; 2、工程地点: ; 3、工程范围: 4、承包方式:。 二、合同工期 1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥。  五,付款方式 付款方式:本工程进场完成 %工作后10天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。

2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格; 3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的`技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等

勘察合同——范本

建设工程勘察合同 [岩土工程勘查、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工 程物探] 工程名称:____________________________________ 工程地点:____________________________________ 合同编号:____________________________________ (由勘查人编填) 勘查证书等级:_______________ 级 _________________ 发包人:公司 勘查人:公司 签订日期:2010 年月日

中华人民共和国建设部 监制 中国工商行政管理局 发包人:公司 勘察人:公司 发包人委托勘察人承担路地块(约亩) 地基、岩石工程勘察任务。以及施工过程中的验槽、结构验收、竣工 验收等——切配合月艮务工作任务。 根据〈〈中华任命共和国合同法》及国家有关法规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条:工程概况 1.1工程名称:_____________________________ 1.2工程建设地点:____________________________ 1.3工程规模、特征:按图纸说明范围等。 1.4工程勘察任务委托文号、日期: 1.5工程勘察任务〈内容〉与技术要求:严格按照国家地方等相关标准进行勘察、并提供准确有效的相关数据负责布孔起止点、数量、实验要求(类型、件数、次数)等。 1.6承接方式:包工、包料、包任务、包工期、包安全、包质量。 1.7预计勘察工作量:承包范围自行现场勘杳确宋。

第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1担供本工程批准文件〈复印件〉,以及用地〈附红线范围〉、施工、 勘察许可等批件〈复印件〉2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑 总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的从坐标与标高资 料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人予以协调帮 助。 第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式: 4.1开工及提交勘察成果资料的时间: 4.1.1本工程勘察工作定于2010年1月日开工,2010年月日 提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时 间为准,如遇特殊情况〈设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘

土石方开挖外运合同(标准版)

土石方开挖外运承包合同 发包单位:____________________________________(以下简称甲方) 承包人:____________________________________(以下简称乙方) 经甲、乙双方协商,在平等自愿的基础上,甲方把平场土石方开挖外运工程承包给乙方施工,并达成以下条款: 一、工程名称:标段 二、承包形式:单价包干(不含税票,只提供总工程款10—20 万元的油发票)。 三、承包单价: 1、综合单价 24 元/m3,含开挖、运输、炸材、人工工资、倒土费及其它合同相关费用,由乙方负责。(如需破碎单价另议)。 四、承包工程内容: 1、甲方提供此项土石方工程的设计图纸标高,交乙方组织施工。 2、乙方负责所有土石方开挖所需的一切机具设备和施工人员、安全防护器具。 五、工程安全及安全责任: 乙方应按照安全施工的标准组织施工,服从甲方现场管理技术人员的监督与指导,不得违章作业,乙方的施工作业人员在施工作业中,没有按作业规范和没有按安全防范配戴安全防护工具的,在施工现场发现后工人罚款50.00元/每次,班组长罚款100.00元/每次(在工程款中扣除);若发生了人员伤亡安全事故,乙方承担所有的责任和所有费用,甲方不负任何责任和不承担任何费用。 六、工程质量: 乙方必须按甲方提供的标高进行土石方开挖,如出现超挖工程量,超挖部分甲方不以认可,未按甲方要求开挖造成损失从乙方工程款中扣除。 七、工程进度: 从合同签定后甲方通知进场之日起计算,有效工期为壹个月,如遇甲方原因或人力不可抗拒的因素,除乙方报上报告后经甲方认可的工期可顺延外,其余均不得以任何理由拖延工期,超期按500元/天进行罚款。 八、付款方式:

三方建筑工程分包施工合同样本

编号:_____________ 三方建筑工程分包施工 合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 丙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 丙方: 为明确施工过程中的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定,结合本工程具体情况,三方签订本合同。第一条工程概况 1.1 项目名称: 1.2 工程名称: 1.3 工程地点: 1.4 承包范围: 1.5 承包方式: 第二条组成合同的文件及解释顺序包括: 2.1 三方签订的协议书; 2.2 中标通知书; 2.3 投标书及其附件; 2.4 本合同条款; 2.5 标准、规范及有关技术文件; 2.6 图纸; 2.7 工程量清单或工程预算书; 2.8 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 3.1 开工日期:年月日

3.2 竣工日期:年月日 3.3 日历工期:日 3.4 如遇下列情况,工期作相应顺延,并用签证形式确定顺延期限: 3.4.1 甲方未能按时准备好前期开工条件; 3.4.2 在施工过程中,如遇甲方要求丙方停工的; 3.4.3 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 4.1 本合同工程预算总造价为人民币大写(¥)。 4.2 本合同价款采用(固定总价或固定单价或可调价格)的形式:(选其一)4.2.1 固定总价。 4.2.1.1 固定总价约定的工程范围包括: 4.2.1.2 固定总价约定的风险范围包括: 4.2.2 固定单价。 4.2.2.1 固定单价约定的风险范围包括: 4.2.2.2 固定单价约定的风险费用计算方法: 4.2.2.3 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定: 4.2.3 可调价格(包括可调综合单价和措施费)。约定调整因素包括: 4.2.3.1 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; 4.2.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整; 4.2.3.3 设计变更; 4.2.3.4 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

简单工程承包合同格式新范本正式版

YOUR LOGO 简单工程承包合同格式新范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

简单工程承包合同格式新范本正式 版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 简单工程承包合同范文一 发包人:(简称甲方) 承包人:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程范围: 4、承包方式:。 二、合同工期 1、开工日期:xx年xx月xx日,竣工日期xx年xx月xx 日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验

收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。五,付款方式 付款方式:本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修

建设工程勘察合同模板文件

目录 GF—2000—0203 建设工程勘察合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探] 工程名称:______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号:______________________________ (由勘察人编填) 勘察证书等级:__________________________ 发包人:________________________________ 勘察人:________________________________ 签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部 制定国家工商行政治理局 一九九九年十二月

第一部分协议书 发包人:_________________________________________勘察人:_________________________________________发包人托付勘察人承担__________________________任 务。 依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 工程名称: _____________________________________________________ ______________________ 工程建设地点: __________________________________________________ _____________________ 工程规模、特征: __________________________________________________ ___________________

土方合同范本

土石方工程施工承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关,法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲方决定将XXX工程土石方开挖分项工程交由乙方完成,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,双方表示共同遵守。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程承包范围及内容 1.承包范围:XXX工程各部位设计高程以上的土石方工程施工。 2.承包内容:○1、土方开挖所用机械设备及运输车辆的组织、管理、操作、维修保养、燃油提供等;○2、运输车辆途经道路的确定(含途经道路所涉及的各项费用);○3、弃土场地的确定(含所需场地涉及的各项费用);○4、因车辆运输所涉及道路卫生的清扫及协调;○5、机械作业及车辆运输过程中的安全;○6、乙方施工所涉及各部门的协调(含所需缴纳的各项费用)。 三、合同工期 合同工期总天数为30 天,如因下雨或其他不可抗力,工期顺延,工期从2017年5月28日起开始计算。 四、验收标准 验收标准:按施工图所涉及各开挖区域中的设计高程(或甲方所给定的

各区域高程)验收。 五、单价及计量方式 1.单价: 1.1开挖及外运单价为:元/m3。 1.2开挖及内转单价为:元/m3。 以上单价包含开挖及运输中所产生的人工费、机械费、维修保养费、燃油费、误工费、交通费、通讯费、劳保费、养老金、医疗费、地方暂住费等。 2.计量方式 按甲方所测绘的地形图及所涉及各开挖区域设计高程(或甲方所给定的各区域高程及放坡系数)计算,如遇施工图变更导致开挖区域或各区域高程发生变化,则按最终完成开挖区域及高程收方计算。 六、付款方式 工程款在乙方全面完成施工并经甲乙双方验收合格后15日内一次性付清,相关税费由甲方负责,乙方不提供发票,以工程量结算单领取工程款。 七、甲方责任 1、负责工程量核定、技术交底、施工放线。 2、负责按合同约定的时间按时支付工程款。 3、负责提供运输车辆出场时洗车水源。 八、乙方责任 1、乙方负责按照甲方的工期要求,合理地组织人员、机械及车辆进行开挖及运输,按时按量完成工作内容。 2、施工期间,一切安全责任均由乙方自行负责,且乙方在施工过程中必须保证文明施工、安全施工。(费用由乙方负责)

土方清运协议书

协议书 甲方:XXXX有限公司 乙方:XXX 经甲、乙双方友好协商达成如下协议: 一、工程名称:曝气池南土方清运 二、工程地点:厂区内 三、乙方自备铲车、运输车辆,负责对甲方曝气池南土方的清运,清运标准:清理至原自然地坪。 四、铲车、运输车辆、卸车场地等在运输过程中发生的一切安全(突发性)事故及费用,均由乙方负责承担。 五、在运输过程中,若发生遗撒、乱堆乱放,破坏环境,被有关部门处罚和直接或间接给甲方造成的经济损失,一切由乙方承担。 六、乙方负责甲方厂内装车现场和运输过程中路面卫生清理工作,若乙方不能满足甲方卫生要求,甲方有权雇用他人清扫,此费用从乙方清运费用中扣除。 七、若乙方不能按照协议及时清运干净中标土方,每超过协议时间一天,甲方有权对乙方罚款2000元,最后从土方清运费用中扣除。 八、甲方给排水车间负责对乙方的日常清运监督、落实, 生产技术部负责对乙方催促、协调及清运费用的申请付款,包括发票的落实。 九、结算方式:经甲乙双方现场确认土方清运完毕,甲方财务部自乙方提供正式发票和车间相关证明材料后,10日内按照协议向乙方支付土方清运费用,若甲方无故推迟结算时间,则向乙方每日支付千分之五的滞纳金。 十、甲方支付乙方土方清运费用共计:陆万陆仟元,当乙方将

土方全部清运结束后,甲方向乙方支付清运费的90%,另10%清运费用从清运结束后2个月内没有给甲方带来经济损失或相关麻烦等情况,甲方将剩余10%清运土方费用全部支付给乙方。 十一、乙方若单方面终止清运土方合同,须提前3天以正式书面形式通知甲方,否则视为擅自终止合同,甲方则有权扣除乙方已发生的清运费用的20%。 十二、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起,合同履行生效;自合同生效之日起 3 天内将土方清运干净,遇到不可抗拒因素后,经甲乙双方协商可适当延长清运土方时间。 十三、本合同未尽事宜,甲乙双方友好协商,可另签订补充协议。 十四、解决合同纠纷的方式:双方协商解决;协商不妥,依法向甲方所属地人民法院起诉。 十五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签定后具有同等法律效力。 甲方:XXXX有限公司乙方: 代表人(签字盖章):代表人(签字盖章) 日期:年月日日期: 年月日

建筑工程施工三方协议书范本

建设方:________________________ 总包方:________________________ 分包方:________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围:无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。 四、建设方责任 1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2. 负责现场临时水电的统一管理。 3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作 1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。 2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。 7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。 9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 七、工程质量 1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。 八、违约责任 1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。 2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。 3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。 九、其他 本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

保险合同典型案例

保险合同典型案例 作者:天润华邦阅读次数:804次更新时间:2009-5-31 [案情简介] 2004年5月,原告刘某某通过银行按揭的方法购买了一台“神钢牌”液压挖掘机。随后刘某某在被告中国太平洋财产保险股份有限公司成都分公司(以下简称“太保公司成都分公司”)处购买了车辆损失险和第三者责任险。其中车辆损失保险金额为96万元,保险期限从2004年5月15日至2006年5月15日止。原告刘某某按保险合同的约定向被告太保公司成都分公司支付了保费,被告也依约定向原告出具了保险单。2004年8月27日,原告刘某某投保的挖掘机在四川九寨沟县城至沟口公路改扩建工程中从事按掘机作业时,因挖掘土石方的下部导致了上部土石方的垮塌,造成挖掘机受损。2004年8月30日,原告向被告提出索赔申请,被告太保公司成都分公司未到事故现场勘验,在审查了原告刘某某提交的保险事故的相关资料后,太保公司成都分公司的查勘人员在保险索赔申请书中,初步确认了该保险事故属保险责任。原告刘某某按照被告的指示对受损车辆进行了修复。经被告核定,挖掘机的车损为177702元,施救费38000元,共计215702元。随后原告刘某某找被告,要求其履行保险义务。 2005年1月13日,被告以保险事故属于《机动车综合险条款》第三条(二)项即除雷击、暴风、暴雨、洪水、龙卷风、雹灾以外的其他自然灾害造成保险车辆的损失,保险人不负责赔偿的规定为由出具《拒赔通知书》,拒绝履行保险赔付义务。为此,原告委托四川天润华邦律师事务所黄晓波律师、谢步强律师代理该案。 [被告太保成都分公司答辩] 一、根据原告提交的驾驶员余某某的描述,引起事故发生系山体滑坡,所造成的损失属于《机动车综合险条款》第三条(二)项即除雷击、暴风、暴雨、洪水、龙卷风、雹灾以外的其他自然灾害造成保险车辆的损失,保险人不负责赔偿。 二、山体滑坡属附加险中的地质灾害险,原告刘某某未投保,保险公司无义务进行理赔。 [原告律师代理意见] 原告代理律师针对被告的答辩及庭审争议焦点发表以下代理意见: 一、本案被告的拒赔理由没有任何事实依据和法律依据,即本案投保标的物挖掘机的受损不属于《机动车辆综合险条款》(2004版)第三条第二款约定的免赔范围。 (一)、通过庭审审理确认了:2004年8月27日,原告刘某某投保的挖掘机在四川省九寨沟沟口实施挖掘作业时,在挖掘机挖掘土石方的下部时导致了上部土石方的垮踏将投保挖掘机砸坏。事发后,原告刘某某当即通知了被告太保成都分公司,并按照被告的指示对事发现场进行了拍照取证等工作。并及时地向被告太保成都分公司提出了索赔申请。被告太保成都分公司审查了原告提交的保险事故的相关资料后,确认了该保险事故属保险责任(见被告的证据附件第7页),也正因为如此,在事发后保险公司也从未派人到事发现场调查了解。因被告太保成都分公司当时就认可了该保险事故及造成该保险事故的原因。随后原告按照被告的指示对受损车辆进行了车损核定及修复。作为投保人的原告已经按照被告太保成都分公司的要求履行了自己的全部义务,其提供给被告的相关资料业已得到被告的认可,证实了此次保险事故属被告太保成都分公司应当负责赔偿的保险责任范围。 (二)、被告太保成都分公司在除去原告提交的保险索赔资料外,在没有任何其他证据支持的情况下,仅根据一份讯问笔录中的“山体突然滑坡”就认定属《机动车辆综合险条款》中规定的免责范围,进而作出拒赔的决定是不能成立的。前已论述被告太保成都分公司在发生保险事故后根据原告提供的索赔申请的相关资料已初步认定本次保险事故属保险责,依法应当赔偿。但被告却在现场已被破坏多日后,没有任何现场勘察了解,没有任何证据支持的情况下仅根据一分讯问笔录作出了拒赔决定。被告的上述行为违反了保险活动中应当遵循的“禁反言”原则,是不能发生法律效力的。

建设工程勘察合同范本

XXX项目建设工程 勘察合同 工程名称: 合同编号: 工程地点: 甲方: 乙方: 签订日期: 签约地址:

建设工程勘察合同 发包人(甲方): 勘察人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合工程的具体情况,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担工程的地质勘察事宜达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条合同依据 本合同依据下列文件签订: 1.1 《中华人民共和国合同法》 1.2 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》 1.3 国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章 1.4 第二条勘察依据 2.1甲方向乙方出具的勘察任务书(附件一)

2.2 国家现行岩土工程勘察、设计规范,如《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ 72-2004)等。 2.3 本地岩土工程勘察/技术规范(有则补充,比如《贵州建筑岩土工程技术规范》(DB2246-2004)等等) 第三条勘察工程概况 3.1 工程名称: 3.2工程地点: 3.3工程规模: 第四条勘察内容、深度及质量控制 4.1 勘察内容: 4.1.1工程地质调查与测绘、勘探及报告编制。 4.1.2 根据《岩土工工程勘察规范》、其它现行规范规程以及甲方下达的相关图纸和勘察要求,收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要,进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业,以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件。 4.1.3 对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价;对场地工程勘察进行分级;对场地土、岩石进行分类与鉴定;要查明场地特殊地质情况如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等;对场地不良地质条件和地质灾害如岩溶地形、滑坡、危岩与崩塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价;要探明特殊岩性、土质等;要查明场地地下水水位(包括设计水位标高与设防水位等)、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。 4.1.4 对结构超限项目,乙方尚应对场地地震安全性进行勘察与评价,并提供安评报告。 4.2 承包方式: 乙方以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、

土方分包合同范本

中建二局第二建筑有限公司华东分公司 _________工程土方专业分包施工合同 工程名称:____________________________ 分包专业名称:____________________________ 合同编号:____________________________ 甲方:中建二局第二建筑有限公司华东分公司 乙方:

土方专业工程分包施工合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,为明确双方在施工期间的责任、权利和义务,本着平等、自愿和公平的原则,经双方协商一致,订立本合同:第一条工程概况 1.工程名称:_______________________________________________ 2.工程地点:_______________________________________________ 3.质量标准:____________________ 4.工期:按照甲方开工指令或进场施工时间要求,在甲方限定的工程进度或时间段内,乙方必须无条件按质按期完成。 第二条承包范围及承包方式 1.承包范围:_________________________________________________ _____________________________________________________________。 2.承包方式:_________________________________________________ _____________________________________________________________。 第三条履约保证金 1.自本合同双方签字盖章之日起三日内乙方向甲方交纳履约保证金______万元;止本工程完工经分项工程验收达到本合同约定的标准后无息返还,反之,若乙方分项履约不能满足本合同约定的责任目标时,甲方则按以下对应费用给予扣除,不再返还。 履约保证金费用分解如下: ①工期:_______________________________________________ ②质量:_______________________________________________ ③安全及文明施工:_______________________________________________ ④甲方指令:_______________________________________________ 2.本履约保证金条款及内容,仅作为甲乙双方签订本合同时,乙方向甲方承

土方石清运承包合同(合同示范文本)

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-012789 土方石清运承包合同(合同示范Contract for clearing and transporting earthwork

土方石清运承包合同(合同示范文本) 甲方:_________乙方:_________根据要求,必须加快_________的土石方清运速度,甲方就乙方对_________土石方清运工程进行承包事宜,签订如下合同条款: 第一条工程承包项目 _________土石方清运工程。 第二条承包内容 土方剥离、石方钻、爆、装、运,然后在碎石场附近平整场地进行堆放。 爆破技术要求:采用微差毫秒控制爆破的方法和技术进行爆破,飞石水平距离不允许超过_________米,粒子运动速度(震级)不超过_________mm/s,爆破不危及村民房屋,跑道及其它建筑物和构造物。由此造成的损失由乙方负责赔偿。第三条工程量 土石方约_________万立方米。 第四条工程承包期限 _________年_________月_________日至_________年_________月_________日确保主体方量完工。 第五条工程验收 1.清运山体工程完工标准为:以黄海高程_________米(±30厘米)。 2.在政府验收合格_________清运工程后,视为甲方对乙方工程施工验收合格。

3.由于_________工地是几个工程队同时在进行施工,所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议,乙方可委托有政府认可的测偿资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。 第六条工程进度 按照完工时间测算,乙方必须保证每月完成_________立方米的土石方工程量。第七条甲方义务 1.如乙方能够每月完成_________山体方工程量,甲方同意无息借款人民币 _________元支持乙方生产,按月支付_________元/月。 2.借款只能用于工程所需的炸药、雷管、柴油的购买。甲方按照乙方书面委托直接付款给供应商。供应商收到款后,乙方向甲方开具收据给甲方在_________工地的现场管理人员。 3.甲方保证及时划拨款项给乙方指定的供应商。 4.乙方清运堆放角由甲乙方共同销售,价格由双方另行商定。 第八条乙方义务 1.积极组织设备、生产人员、爆破技术人员,确保安全、正常生产。 2.认真组织每天_________吨以上炸药量的爆破实施,及时将爆破石料清到海边堆放。 3.保证每天爆破两次,每月清运量不少于_________山体方。 4.在_________年_________月份以后使用或出售存仓角石时的货款中50%优先偿还甲方无息借贷工程款(具体借贷数额以乙方签字确认的数额为准)。 5.未经甲方同意,乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。

建筑工程分包合同范本

建筑工程施工分包合同 合同编号: 发包方(甲方):市第筑 承包方(乙方): 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称:。 1.2工程地点:。 1.3承包围及容:。 1.4甲方视需要,可对乙方承包围及容作出增减或调整,也可对乙方承包围的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.5承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同围的全部工作容,处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期:本工程于年月日开工, 至年月日竣工,共个日历天。 2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的计算,按天累计。 2.4如遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长: a.因不可抗力影响;(不可抗力的定义和围按总承包合同) b.重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度 无法按原计划进行; c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上; d.因业主原因的工期调整; e.因业主原因无常施工。 第三条质量 3.1 本工程质量等级为。 3.2质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金

工程地质勘察合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 工程地质勘察合同

编号:FS-DY-61840 工程地质勘察合同 甲方: 乙方: 甲方委托乙方承担“xx·白金城”城中村棚户区房开一期(A5组团、D地块)建设项目地质勘察任务事宜,按照《中国人民共和国合同法》及国家有关法规规定,在公开、公平、公正的前提条件下,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程地质勘察质量,经过甲乙双方友好协商,达成如下协议,以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称:“xx·白金城”城中村棚户区房开一期(A5组团、D地块)建设项目地质勘察。 2、工程地点:贵阳市白云区 3、工程规模:“xx·白金城”城中村棚户区房开一期A5组团、D地块,其A5组团建筑面积约为33.73万㎡,D地块建

筑面积约19.09万㎡。 4、承包范围:严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行勘察工作,提供初勘和详勘报告。 5、工作内容 5.1查明场地范围内的地形地貌特征,地貌成因类型及地貌单元的划分; 5.2查明建筑物范围内的地层结构、岩石和土的物理力学性质,并对地基的稳定性及承载能力做出评价,提供地基承载能力和地下水位设计参数,提供基础设计优化方案; 5.3查明建筑物附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象(如溶洞)、泥槽、软弱地质夹层以及古河道或人工洞穴等,查明有无可液化的地层,标明对场地或地基的危害程度,提供不良地质现象的防冶工程所需的计算指标及资料; 5.4查明地下水的埋藏条件和对建筑物材料的侵蚀性,查明地层的渗透性,水位变化幅度及规律; 5.5查明洪水的淹没范围、河流水位和地表径流条件等; 5.6在抗震设防区应划分场地土类别,并对饱和土、粘土、沙土及粉土进行液化判断;

相关主题