岩土工程勘察合同样本
工程名称：_________
工程地点：_________
合同编号：_________(由承包人编填)
勘察证书等级：_________
发包人：_________
承包人：_________
发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：_________
1.2工程地点：_________
1.3工程立项批准文件号、日期：_________
1.4岩土工程任务委托文号、日期：________年____月
____日
1.5工程规模、特征：_________
1.6岩土工程任务(内容)与技术要求：_________
1.7承接方式：_________
1.8预计的岩土工程工作量：_________
第二条发包人向承包人提供的有关资料文件
│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│
第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│
第四条工期
本岩土工程自________年____月____日开工至________年____月____日完工,工期为_________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
│拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│
第六条变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出
变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起
_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期
顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整：
_________
第七条发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内
向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;
发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按
合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15
天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_________
元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、
生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费
_________元。
7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等
工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤
害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环
境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发
包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承
担费用。
7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名
木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。
7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设
计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,
发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的
责任。
7.2承包人责任
7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%。
7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条违约责任
8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人
未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。
8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条材料设备供应
9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造
成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,
则应向承包人支付停、窝工费。
9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条报告、成果、文件检查验收
10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件
进行检查验收。
10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后
_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。
10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发
包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定
时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。
10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始
记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取
有效补救措施。
10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生
的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。
10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条其它约定事项：_________。
第十三条争议解决办法
本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第十四条合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式_________份,发包人_________份、承包人
_________份。
发包人名称(盖章)：_________承包人名称(盖章)：
_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：
_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：
_________
住所：_________住所：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
银行帐号：_________银行帐号：_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
建设行政主管部门备案(盖章)：_________
鉴证意见(盖章)：_________
备案号：_________
经办人：_________(签字)
________年____月____日________年____月____日
温馨提醒：本文档仅供参考，具体请结合实际情况为准；本文档发布者不承担任何法律责任。
公司诉讼 理由 是什么？ 中国石化集团洛阳石油化工工程公司因建筑工程承包合同拖欠工程款 上诉人(原审被告、反诉原告)中国石化集团洛阳石油化工工程公司。 法定代表人侯宝东，该公司经理。 委托代理人史晓峰，该公司法律顾问。 委托代理人刘可兵，河南世纪通律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、反诉被告)中铁第十五工程局(原铁道部第十五工程局)。 法定代表人霍金贵，该局局长。 委托代理人平天来，该局职工。 委托代理人李文，洛阳春涛律师事务所律师。 被上诉人(原审第三人)姜堰市第八建筑安装工程公司。 法定代表人钱益民，该公司经理。 委托代理人于友林，该公司职工。
委托代理人蒋晓辉，河南金学苑律师事务所律师。 上诉人中国石化集团洛阳石油化工工程公司(以下简称石化公司)因建筑工程承包合同拖欠工程款纠纷一案，不服洛阳市中级人民法院(1999)洛经初字第123号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石化公司委托代理人史晓峰、刘可兵，中铁第十五工程局(以下简称铁十五局)委托代理人平天来、李文，姜堰市第八建筑安装工程公司(以下简称姜堰公司)法定代表人钱益民、委托代理人于友林、蒋晓辉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原审法院经审理查明：1996年1月10日，铁十五局和石化公司(原中国石化洛阳石油化工工程公司)签订了一份建筑工程施工合同，合同约定：铁十五局为石化公司建造炼制研究所技术开发用房工程，建筑面积14497.72平方米，承包形式为施工图预算加签证，工程定于1996年3月8日开工，1997年9月8日竣工;质量等级：优良工程;工程造价暂定为951万元;合同价款发生下列情况之一时，可做调整：国家政策性调整以及省市定额造价管理部门颁发的费率变动，营业税的调(减)增文件，以文件规定作为调价依据。本工程按年度办理，结算代决算，跨年度费率不再调整，每延期竣工一天罚款800元，工程竣工后，如经市质量监督站评定为优良标准，石化公司按工程决算总额的3%奖给铁十五局，返回石化公司1‰。若工程达不到优良标准，扣铁十五局质量保证金100万元，作为对石化公司的赔偿，工程价款结算不超过合同价款80%时，工程竣工后一年内付清;工程保修按行业标准;石化公司按工程总价3%预留保修金。保修期满无质量问题，余款一次付清;本工程不得转包，否则，由此造成的损失由铁十五局自
规划设计合同书 项目名称：计规划项目项目地点： 合同编号： 委托方： 规划方： 签订日期： 委托方：
规划方： 委托方委托规划方承担：设计规划项目。项目地点为，经双方协商致，签订本合同，并共同履行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划 法》。 1.2 国家及地方有关法律规和规章。 1.3 规划项目批准文件。 1.4 其他 第二条规划设计依据 2.1 委托方给规划方的委托书 2.2 委托方提交的基础资料 2.3 规划方技术要求是：国家现行相关设计规范、规程。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2委托方要求及委托书 第四条本合同项目规划设计内容
第五条委托方向规划方提交的有关资料 序号资料名称份 提交时间说明 数 1 单体建筑施工图CAD版本所提供资料需电子版 2 1：500地形图壹 3 壹 第六条规划放向委托方提交的成果及时间进度 序号规划成果份数提交时间说明 1 成果初稿肆2014年1月6日最终成果包括 设计施工图纸 和光盘 2 最终印刷成果伍甲方提交修改意见 稿15个工作日以内 3 最终电子版成果伍甲方提交修改意见 稿15个工作日以内 说明：规划成果的所有权、使用权和著作权术语委托方，规划方拥有署名权。尾款结清后提交电子版。 第七条费用及构成 7.1 根据本合同1.1条款的相应规定，经双方商定，规划设 计编制费用合同总费用为人民币￥元（￥元正）。 7.2 规划设计费不包括地形图测量费、专家咨询费、项目评 审费和施工图审查费及出图章资质费用。 第八条支付方式 8.1 本合同生效后五个工作日内，委托方按实际规划编制面 积结清规划设计费，合计人民币￥元（￥元正），不留 尾款。 8.2 双方委托代付代收有关费用。
工程设计合同范本(2020) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
工程设计合同范本(2020) 工程名称： 工程地点： 合同编号： 由设计人编填) 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 深圳市规划与国土资源局监制 发包人： 设计人： 发包人委托勘察人承担工程设计，
经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.5建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容 2.1工程名称： 2.2设计指标 建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜 1 用地方案图
2《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》 3 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序占总设计付费额(元) 付费时间(由交付设计文件所决定) 第一次付费 20定金 20定金 说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任
合作勘查合同 甲方： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方： 法定代表人： 地址： 联系方式： 根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国合同法》、《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《探矿权采矿权转让管理办法》、《矿业权出让转让管理暂行规定》和其他法律法规及政策的规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，就甲方以（填入探矿权工作区域名称）探矿权作为合作条件，乙方以现金作为合作条件，合作勘查矿产资源事宜签订本协议。 一、合作矿权情况 本协议项下探矿权的基本情况： 1、甲方拟作为合作条件提供的本协议项下的探矿权（以下简称合作矿权），其勘查许可证编号为：（填入编号），审批发证机关为（填入审批发证机关的名称）（以下简称发证机关）。勘查许可证的复印件见本协议附件。 2、合作矿权系甲方通过以下第种方式获得的：
（1）合作矿权系发证机关以（招标/拍卖/挂牌/协商/申请在先）的方式，于年月日向甲方授予的，甲方（未/已）缴纳探矿权价款； （2）合作矿权系甲方于年月日通过转让方式，从受让的，甲方已支付了全部转让价款。 3、合作矿权的地理位置为：；勘查区块面积为：平方公里；勘查矿 种为：；勘查区块范围坐标为：（具体位置见本协议所附矿区范围图）；勘查许可证有效期自年月日 至年月日。 4、在本协议签署之日，合作矿权的勘查程度为（预查/普查/详查/勘探）。 二、合作方式 1、甲乙双方采用非法人型、合同型的方式进行合作矿权勘查区块内（以下简称目标区块）矿产资源的合作勘查，双方不设立合作矿业企业； 2、甲方提供本协议项下的合作矿权作为合作条件，乙方提供金额为人民 币万元的现金（以下简称合作资金）作为合作条件；在双方此后未继续追加合作投入的情况下，甲乙双方按照比例，对本协议项下的合作勘查项目享有相应的权益，并承担相应的风险。如果在合作期间，合作资金不能满足本协议项下的勘查需要的，由双方协商确定需要追加的投资额，并共同按照前述比例追加投入。如任何一方不能按照该比例追加投入，而另一方追加投入的，双方同意按照以下方式调整双方在本勘查项目中所享有的权益比例：。 三、合作款项监管
编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 房屋建筑施工合同范本2019整理版 甲 方：____________________ 乙 方：____________________ 签订日期：____年____月____日
（可编辑修改哦） 甲方（发包方）：_______________ 乙方（承包方）：_______________ 可编辑修改哦：_______________发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案， 包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程 施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占 用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施 工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担 由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及国家 有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目 施工过程中的权利和义务，本着双方责、权、利，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一、工程慨况：_______________ 二、承包方式：_______________甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围：_______________ 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚 平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所 有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地 面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。
合同起草及填写说明 一、合同起草说明 本合同文本依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律法规，参照国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示文本和相关单位的合同文本，在充分征求部分地区公司专业部门及合同管理部门意见的基础上，结合石油化工行业的生产特点,起草完成。本文本主要适用各石油化工企业生产装置的建设安装。 二、主要条款填写说明： 1 材料设备供应 1材料供应方式： 1.1.1 包工包料； 1.1.2 包工不包料； 1.1.3 部分包工部分包料。 1.2 成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验。在施工现场加工的设备，甲方可委托有相应资质的乙方加工。 1.3工程所需材料，因供应方的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得设计单位和甲方同意，并由三方签订书面协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责
供应方负担。 1.4 附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。 1.5由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 1.6其它： 2工程款结算 2.1结算方式: 2.1.1 以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 2.1.2 按施工图预算加包干系数结算。 2.1.3 按标准施工图包干结算。 2.1.4 包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 2.1.5 招标的工程，按中标的价款结算。 2.1.6 其他方式：________________________________ 2.2 结算办法： 定额、取费标准及相关管理规定（举例，具体由业务部门决定） 2.3 工程款拨付： 一次拨付或分期拨付（举例，具体由业务部门决定）其中，关联交易的结算方式应按《中国石油天然气股份
编号：_____________城乡规划设计合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
项目名称： 委托单位（以下简称甲方）： 设计单位（以下简称乙方）： 第一条本合同签订依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》、建设部《城市规划编制办法》等的规定和要求。 第二条甲方向乙方提供的技术资料和工作条件 本项目甲方协助乙方收集以下技术资料 第三条乙方向甲方交付的规划设计文件及时间 3.1 规划设计成果文件 （1）文本、说明书、基础资料（六套） （2）以上要求的全部图纸（六套） （3）全部规划内容电子文件光盘
3.2 甲方将向乙方提供合格的地形图，乙方于签订合同后一周之内进场开展工作，签订合同并收到首付款后_____个工作日提交规划大纲评审资料，大纲通过后_____个工作日提交正式规划方案评审成果，方案评审通过后_____个工作日内提交全部规划设计成果。 第四条报酬及支付方式 4.1经甲乙双方商定，甲方向乙方支付规划设计费人民币 4.2 本合同签订生效后，甲方在乙方进场时预付合同总价款的30%规划设计费，计人民币；乙方提交正式方案时甲方再向乙方支付合同总价款的40%，计人民币；余款在乙方向甲方提交全部成果之时，全部一次性结清。 4.3 本合同支付方式为：采用支票通过银行转帐支付，并由甲方在本方银行下帐后，乙方凭甲方支票进帐单开具正式发票。 第五条双方责任 5.1 甲方责任 5.1.1 甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交规划设计需要的资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。由于甲方原因，造成规划设计所需资料不齐、不准、错误或收集困难时，乙方按本合同第三条规定的交付规划设计文件的时间顺延。 5.1.2 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，应及时书面通知乙方。乙方未开始工作的，甲方应支付前期准备工作阶段的相关费用；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段规划设计费的一半支付；超过一半的，按该阶段规划设计费的全部支付。 5.1.3 甲方应依据本合同第四条第二款的约定及时支付乙方阶段性规划设计费用；如果延期支付或拒付，则乙方有权暂停甚至终止下一阶段的规划设计任务。 5.1.4 甲方应协助配合乙方设计人员收集各种规划设计需要的现场资料，并委派专人配合工作。 5.1.5 乙方交付甲方的规划设计方案，甲方应及时将修改调整意见反馈给乙方；如果对阶段性方案的反馈时间超过三个月，或者整个设计周期超过两年时，还需要再继续履行本合同时，甲方应对规划设计周期及规划设计费与乙方重新商定。
编号：YW-HT-0553 2020标准设计合同范本(最 新版) The contract can be established only when the two parties reach an agreement. No matter how the contract is concluded, it must go through the offer and commitment phase. 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
2020标准设计合同范本(最新版) 设计合同范本(一) 甲方： 乙方：____有限公司 甲、乙双方在良好合作的基础上，本着平等互利、荣辱与共的原则，甲方决定委托乙方为甲方进行cis建设设计工作，同时甲、乙双方组成作业小组，为了便于沟通、高效、高质量地完成该计划，特订立如下协议，双方遵照执行： 一、甲方权益与责任： 1、甲方提供与cis相关的企业视觉、行为、理念资料以及与企业环境设计相关地楼体结构图、平面图等相关资料，并阐述该企业项目的市场定位、商品构成和运营策略; 2、甲方有权对乙方的工作进行监督，但原则上不随意干涉乙方的工作，同时应将甲方的有关规定及要求向乙方明示;
3、甲方需组成专门的工作小组并指派专人负责该项目的实施，与乙方一起共同完成; 4、甲方需按合同规定内容按时付款。 二、乙方权益与责任： 1、乙方成立专门为甲方服务的项目小组，可根据实际情况派出外驻人员，甲方协助提供必要的工作、住宿、交通、生活条件; 2、乙方应进行前期市场调查、项目实地考察; 3、乙方根据甲方要求严格执行合同条款，保质高效地完成合同约定的任务; 4、乙方在本项目协议签定之日起一年之内为甲方提供不限次数的ci咨询服务; 5、除了ci设计导入以外，乙方应尽可能的调动一切资源为甲方的发展战略服务。 三、项目具体内容： (一)乙方向甲方提供如下(mi)设计工作内容： 1、撰写企划书、ci观念教育课程、成立ci推广委员会、计划命名、设计ci news 三期、设置ci意见箱，并协助甲
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 矿业权投资合作协议 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 甲、乙双方作为共同投资人，根据中华人民共和国法律、法规的规定，本着互惠互利的原则，就双方合作投资项目达成如下协议，以共同遵守。 第一条共同投资人的投资方式和投资额 1、甲、乙双方同意，以为矿业权项目投资主体（即矿业权人）， 2、在矿业权招、拍、挂及国土资源主管部门对矿业权设置过程中，由有限公司为投资主体参与竞拍，并作为矿业权投资主体，将矿业权设置在有限公司名下。 3、矿业权取得所发生的费用及取得矿业权所需缴纳的矿业权价款为投资额。 4、探矿权设置前的普查、勘探工作，由甲、乙双方共同委托有资质的地质勘探部门实施，委托普查、勘探费用由有限公司承担； 5、矿业权取得所需支付的探矿权价款、采矿权价款或矿业权招、拍、挂摘牌价由甲、乙双方共同承担，其中甲方承担全部价款的70%，乙方承担全部价款的30%。 第二条收益分享和亏损分担 1、甲方以其全部出资额享有矿业权收益的55%，乙方享有矿业权收益的45%。 2、若本协议第一条第5款的全部价款由甲方支付，甲方以其全部出资额享有矿业权收益的65%，乙方享有矿业权收益的35%。 3、甲、乙双方共同出资取得的矿业权及其孳生物为共有财产，按第二条第1款的收益比例享有。 4、矿业权全部转让后，甲、乙双方按第二条第1款或第2款的收益比例取得投资收益。
房屋建筑施工合同 甲方： 乙方： 为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程结构：路面3层，地下室1层，底柱，均为全框架； 2、建筑面积：3548平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶有飞边，现浇混凝土水池一个及石棉瓦隔热层（临街面3层）、1层浇2.8m柱子。 第二条：承包方式 1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备； 2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币260元（大写：贰佰陆拾元整），每一层按房屋占地面积算，两面挑出部分不算（按水平面积计算）； 3、工棚、化粪池、隔热层不计工价，飞边按每平方米200元算； 4、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装修； 5、基础甲方用挖机开挖、乙方修整，甲方负责回填。 6、甲方负责门窗（包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆）的安装。
7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。 8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。 第三条：工程工期 1、甲方规定动工时间为20 年月日至月中旬，乙方不得提前和推后。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。 第四条：工程质量 1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。 2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，甲方请设计人员何鑫参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员验收合格后乙方方能进行下一环节施工。 3、基础大脚①⑦照13做半脚，基础上砌石墙。 4、钢筋工程：要求采用电渣压力焊（柱子钢筋）。 5、抹灰，刮白和瓷砖工程：各层室内，楼梯地面贴地板砖地角线，卫生间，厨房瓷砖贴到顶，饭厅瓷砖，大门通道，楼梯通道，贴1.5m，走道围栏贴1.2m，余室内为仿瓷涂料。
石油技术建设工程施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称甲方) 为明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定：经双方协商达成一致，按照平等自愿的原则订立本合同，以此共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 第二条承包方式及承包范围 2.1承包方式： 2.2承包范围： 第三条合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 3.1开工及延期开工 3.1.1乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前3日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由
和要求。甲方在接到申请后的3天内以书面形式答复乙方。甲方3天内未答复，视为同意乙方要求，工期相应收延。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 3.1.2因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成的损失，相应顺延工期。 3.2工期延误 在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任并相应顺延工期： 3.2.1因不可抗力事件造成乙方不能按时开工的，乙方应及时通知甲方，并采取措施避免或减少损失。不可抗力事件结束48小时内，双方就损失情况和工期延期等问题进行协商，达成书面协议。 3.2.2甲方未按约定支付工程备料款、工程进度款，致使乙方施工不能正常进行。 3.2.3甲方负责供应的材料、设备存在质量问题需要修理、更换换而影响乙方施工进度的。 3.2.4甲方未按照本合同规定提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工的。 3.2.5甲方未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等，致使施工不能正常进行的。 第四条合同价款与结算 4.1本工程价款按4.1.2方式确定：
木兰湖旅游地产项目 概念性规划设计合同 工程名称：木兰湖旅游地产项目 工程地点： 委托方：（以后简称甲方） 设计方：武汉马克张景观设计有限公司（以后简称乙方） 签订日期：二0一三年月日 经甲、乙双方友好协商，乙方承接甲方投资开发的木兰湖旅游地产项目概念性规划设计，具体合同条款如下： 一、本合同依据下列文件签订 1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1．2《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关设计管理法规和规章。 1．3 建设工程批准文件。 二、设计范围： 2．1 概念性规划设计内容（约400亩，27公顷） 2．1．1概念性规划设计： 1.红线及项目用地分析； 2.概念性规划经济技术指标； 3.概念性项目规划； 4.功能区及子项目分析； 5.酒店会所建筑概念性示意图； 三、设计工期 3．1 设计第一阶段：规划用地定向
本阶段工作内容：根据考察市场调查报告，在深入考察现场、了解项目特点及政府法规的基础上，确定规划用地范围。 3．2 设计第二阶段：概念性规划 概念性规划应力求创新，此阶段分初稿讨论和基本定位两项。 3．3设计第三阶段：设计图 1、概念性规划总平面图； 2、红线及项目用地分析图； 3、规划经济技术指标； 4、规划分析图； 5、酒店会所建筑示意图； 6、功能区及子项目分析图； 7、生态分析图； 8、鸟瞰图。 乙方完成概念性规划方案A3图册三套。 四、设计费用以及支付方式： 4．1 设计费共为人民币壹拾拾陆万贰仟元整（￥）。（概念性规划按每公顷人民币6000元计） 4．2 设计费支付方式： 4．2．1 甲、乙双方签订合同后三日内，甲方支付乙方总设计费的50%即人民币元（￥）作为定金。 4．2．2乙方提交的概念性规划文本成果终稿后三日内甲方支付乙方总设计费的50%即人民币元整（￥）。 五、设计成果的修改和调整 5．1 由于甲方的要求，而需要对已完成的或正在进行的设计成果进行全面以及颠覆性修改给乙方造成设计返工的，则双方可就设计费和提交设计文件的时间另行协商； 5．2 如果在乙方提交设计成果后或设计工作进行中，甲方要求对设计
YOUR LOGO 2020新版设计合同(示范文本) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
2020新版设计合同(示范文本) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规中的规定，乙方需要接受甲方的委托，就委托的设计事项，双方需协商一致，签订本合同，信守执行： 一、合同内容和要求： 二、设计与制作的费用： 设计与制作的费用总计为：人民币￥×元，(大写：元整)。 三、付款的方式： 1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作的总费用的50%即人民币￥×元，(大写：)。 2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥×整(大写：)。 四、设计与制作作品的时间及交付的方式： 乙方需在双方的约定的时间内完成设计的方案。因甲方反复的提出修改的意见导致乙方的工作不能按时的完成时，可延期的执行，延期的时间由双方协商后确定。 五、知识产权的约定：
1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务： 1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 乙方义务： 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 探矿权引资勘查合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
探矿权引资勘查合同书 甲方(探矿权方)中国冶金地质总局第一地质勘查院 注册地址：河北省三河市 法定代表人： 乙方(出资方)：矿业有限公司 注册地址：河北省易县 法定代表人： 第一章总则 第一条甲乙双方根据《合同法》等法律法规和有关政策的规定，本着风险共担、收益共享的原则，通过友好协商，订立本合同。 第二条本合同所称探矿权,是指甲方已依法取得、拟用以和乙方合作勘查的勘查区块探矿权。 第二章探矿权的基本情况 第三条探矿权名称。 第四条探矿权的勘查许可证号。 第五条探矿权发证机关。 第六条探矿权所涉及的勘查区的地理坐标(附地理位置图和勘查许可证复印件)。 第七条探矿权所涉及的勘查区的面积。 第八条探矿权的勘查许可证的有效期。 第九条探矿权所涉及勘查区块现勘查工作程度和成果 。 第三章合作方式 第十条甲方以勘查许可证规定的勘查区块探矿权及前期勘查成果作为投入，乙方以货币投入，双方合作开展后续地质勘查工作。
第十一条甲方拥有的合作区的探矿权称为“原探矿权”，本合同生效后，原探矿权变称为“合作探矿权”，探矿权持有人名称不变。 第十二条甲方将原探矿权及前期工作成果作价人民币万元。乙方支付甲方人民币万元后，乙方拥有合作探矿权的%权益，甲方拥有合作探矿权的%权益。甲乙双方权益比例在双方约定的勘查阶段保持固定不变。 第十三条双方约定后续地质勘查的工作量及预期成果： 。 第十四条乙方出资名目、时限及支付方式： (一)获取合作探矿权部分权益需支付甲方的款项，在本合同签订后10个工作日内。 (二)按双方权益比例投入后续地质勘查的地质勘查资金，按照勘查合同约定的工程款支付金额和时间，提前10个工作日。 (三)按比例承担该探矿权所发生的所有费用(如年检、延续及其他收费项目)，及时支付。 第十五条乙方应按照本合同规定的付款金额和时间，将款项汇入甲方的银行账户内。乙方支付的所有款项均以进入甲方账户时间为准。 甲方开户银行：。银行账号：。 第四章双方权益 第十六条本合同第十三条所约定的工作内容结束后，合作勘查终止，并实施清算。 第十七条本合同授予甲方拥有对合作探矿权、合作勘查成果的处置权，包括：转让、继续勘查或作价投资。 第十八条双方约定按以下规定之一处置合作探矿权、合作勘查成果及分配收益。 (一)通过市场方式向第三方转让。转让所得按双方权益比例分配;由于市场和技术原因暂不能及时转让，由双方协商解决，协商不成的，待条件成熟时再按照有关规定转让。
2020 私人房屋建筑合同范本文档CONTRACT TEMPLATE
私人房屋建筑合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 房主人（甲方）：_____________ 承建人（乙方）：_____________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务，经双方协商同意签订本。 一、建设地点：松陵镇南刘村 二、承建方式及施工准备 1．甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建。 2．甲方应及时提供工程所需全部材料。 3．乙方自带泥工、木工、钢筋工、内外粉刷、盖瓦等建筑活动所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量 三、承建工程价格及付款方式 1.工程总人工造价为人民币壹拾万五千元整（￥105000.00）。 2.付款方式：基础施工先付壹万，主体过半再付贰万，屋面
盖瓦再付贰万，拆脚线再付贰万，余款作为质量保证金，验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。 四、施工安全要求 1．乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。 2．乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。 3．乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。 五、工程质量。 1．乙方按甲方提供的图纸（要求）施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。 2．工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑，墙砖、地面做到平滑，杜绝空鼓，符合相关标准。墙面、屋顶、窗沿口等不得出现开裂、渗水等现象。 3．因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、
工程设计及技术服务合同 项目名称： 合同编号： 发包方： 设计方：中国公司 签订地点： 签订日期:
目录 第一条定义......................................................................................................... 错误！未指定书签。第二条合同签订依据 ...................................................................................... 错误！未指定书签。第三条设计依据................................................................................................ 错误！未指定书签。第四条合同文件的优先次序......................................................................... 错误！未指定书签。第五条项目概况................................................................................................ 错误！未指定书签。第六条工作范围、内容和技术要求 ........................................................... 错误！未指定书签。第七条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间................................ 错误！未指定书签。第八条乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间 .................. 错误！未指定书签。第九条合同价款 ............................................................................... 错误！未指定书签。第十条付款进度与支付方式 ........................................................... 错误！未指定书签。第十一条双方责任与义务 ................................................................... 错误！未指定书签。第十二条知识产权与保密.................................................................................. 错误！未指定书签。第十三条不可抗力................................................................................................ 错误！未指定书签。第十四条合同变更................................................................................................ 错误！未指定书签。第十五条暂停与终止........................................................................................... 错误！未指定书签。第十六条争议解决................................................................................................ 错误！未指定书签。第十七条合同生效及其它.................................................................................. 错误！未指定书签。第十八条合同附件清单 .................................................................................... 错误！未指定书签。
YOUR LOGO 2020新版规划设计合同(样本) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
2020新版规划设计合同(样本) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 合同编号：_________ 本合同由下列双方于_________省_________市签署： 甲方：_________公司 乙方：_________公司 甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。 第一条设计内容 乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括： a.甲方厂区总平面布置; b.甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划; c.甲方技术经济效益分析与预测。 第二条设计期限 乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。 第三条设计报酬及支付方式 甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：
a.本合同签署后_________个工作日内支付_________元; b.乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。 第四条各方义务 a.甲方义务 (1)及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料; (2)如期向乙方支付报酬。 b.乙方义务 (1)按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料; (2)及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。 第五条工程验收 a.乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。 b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见，甲方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。 c.甲方专家委员会对_________工程总体规划文件提出异议或意见的，乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日
工程设计合同（通用版） 场景 不适用于建筑主体设计 要点 本合同适用于除建筑整体设计外的其他各专业工程设计（如装修设计、园林景观设计、幕墙设计等），甲方（发包方）委托乙方（设计方）提供工程设计服务，甲方支付费用。 工程设计合同（通用版） 合同编号： __________________ 甲方（发包方）： 乙方（设计方）： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用 原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包工程（以下简称本工程”或工程”）设计事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同信守。 第1条本工程概况，设计依据及标准，设计范围、内容及设计要求 1.1工程名称：。 1.2工程地点：___________________ 1.3工程规模：。 1.4设计依据及标准： 按照国家、行业、工程所在省及市的相关标准、规范、规定、甲方及合同要求完成本工程设 计工作，包括但不限于： （1 ）《 ________________ 设计任务书》（以下称设计任务书”）及甲方对其调整、修改的 内容。 （2）甲方提供的建筑设计图等设计基础资料。
（3 ）甲方对乙方设计成果提出的设计修改意见。 1.5设计范围及内容： 1.5.1设计范围 本工程设计范围为___________________ 及设计任务书中包括的范围，包括但不限于以下范围：（1） -- 。 1.5.2设计内容 乙方负责本工程范围内的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计等设计工作，负责做 好本工程各专业设计的统筹协调工作，按合同要求提交甲方书面确认合格的设计成果；提供招标及施工阶段的配合及服务；提供设计交底及竣工验收服务等，以及设计任务书中还包括 的内容，包括但不限于以下内容： （1）° （2）° （3）° 1.5.3本工程乙方设计工作与其他专业设计单位工作的分界 （1）° （2）° 1.6甲方有权进行工程变更、修改，或增、减乙方设计范围和内容，乙方应按甲方指令按时完成设计工作，不得以任何理由拒绝，若出现按合同约定应予增、减费用且合同未有适用单价的，乙方在设计的同时按合同约定向甲方报价，由甲方审核确定。否则，视为该等价款已 经包含在设计费总额中。 1.7设计要求： 1.7.1工程造价限额： （1）本工程造价限额为万元。乙方应在保证满足甲方要求和造价限额的前提下， 根据设计区域及价值不同，优化分配不同位置的造价。若工程造价超限的（若甲乙双方对本工程造价无法达成一致，以双方同意委托的造价咨询单位编制的工程预算总价或中标单位的报价为准），乙方自费返工，确保设计成果满足工程造价限额要求，设计工期不予顺延。 （2 ）为确保每阶段设计成果符合前述工程造价限额要求，乙方在提交概念设计成果时需提 交工程造价估算，提交方案设计成果及初步设计成果时需提交工程造价概算，提交施工图设计成果时需提供工程造价预算，其中提交工程造价概算和预算书时，必须提供计算依据（电 子表格及计算式、套价、主材价格表等），以便于甲方复核（甲方复核发现乙方提供的工程概算或工程预算质量不合格，乙方需重新调整合格后提交），未提供者，视为该阶段的成果