当前位置:文档之家› 承包商履约委托保证合同(示范文本)

承包商履约委托保证合同(示范文本)

承包商履约委托保证合同(示范文本)

合同范本

委托保证人(承包商,以下称甲方):住所:

法定代表人:

电话:传真:

保证人(以下称乙方):

住所:

法定代表人:

电话:传真:

鉴于甲方与(以下简称业主)就项目于年___月日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同。

第一条定义

本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时,由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。

第二条保证的范围及保证金额

2.1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实际损失。

2.2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的 %,数额最高不超过人民币元(大写:)。

第三条保证的方式及保证期间

3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。

3.2 乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。

3.3甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

第四条承担保证责任的形式

4.1乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任:

(1)由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。

(2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。

第五条担保费及支付方式

5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5.2 双方确定的担保费率为:。

5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币

元(大写:)。

第六条反担保

甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权

承包商履约保证合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 承包商履约保证合同

编号:FS-DY-20435 承包商履约保证合同 合同编号:(工履约)字第号 保证人(以下称甲方):____ 住所:______ 法定代表人:____ 电话:______ 传真:____ 债权人(即业主,以下称乙方):____ 住所:______ 法定代表人:____ 电话:______ 传真:____ 债务人(即承包商,以下简称丙方):____ 住所:_______ 法定代表人:____ 电话:_______ 传真:_____ 鉴于乙方与丙方就_____小区____号、_____号住宅楼建

设项目于_____年____月_____日签订编号为____的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证,保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的____%,数额最高不超过____元(大写),币种为_____。 甲方在发生以下担保情形时承担担保责任:丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 甲方在上述保证范围内承担连带保证责任 第三条承担保证责任形式 保证责任可选用以下方式(以选择项为准,在选项前的括号内填“y”表示选择项,填“n”表示非选择项): (n)1.由甲方提供资金及技术援助,使其能继续履行主合同义务。

建筑工程履约担保合同书范本(2020版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-031827 建筑工程履约担保合同书范

建筑工程履约担保合同书范本(2020 版) 合同编号: 保证人(以下称甲方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 债权人(即承包商,以下称乙方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 债务人(即业主,以下称丙方) 住所: 法定代表人: 电话:传真: 鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工合同》

(以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保,甲乙丙三方经协商一致,订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证,保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。 本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %,数额最高不超过(大写),币种。 甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任:丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。 甲方在保证范围内承担连带保证责任。 第三条承担担保责任的形式 甲方承担保证责任的形式:甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款,但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额,即不超过元。 第四条保证期间 甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日,即至年月日止。 第五条各方的权利义务 一、乙方必须全面履行主合同约定的义务,若乙方发生下列违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责

委托担保协议最新范本

委托担保合同 合同编号:号甲方(委托方): 乙方(受托方): 鉴于: 1.甲方因需要,拟向(以下简称“主债权人”借款人民币大写【】(人民币小写元),并与主债权人签订编号为的借款合同(以下简称为“主合同”)。为了能够顺利完成借款,甲方特委托乙方为上述借款提供保证担保。 2.乙方接受甲方委托,同意为甲方上述借款提供连带保证责任担保。 现双方就委托担保事项经友好协商,达成如下协议,共同遵守执行: 一、委托担保事项 第一条保证人担保的主债权为甲方与主债权人签订的编号为主合同中约定的借款,借款金额为人民币【】元(大写:【________】),借款期限为【】个月,自年月日至年月日。 第二条主合同实际借款金额、借款期限与本合同所述借款金额、借款期限不一致的,以实际借款金额和借款期限为准。 二、保证期间 第三条乙方提供的连带责任保证的保证期间具体以乙方出具的《担保函》或《保证合同》等其它担保文件之规定为准。

三、保证范围 第四条乙方提供的保证担保的范围仅包括:主合同项下的债务本金、利息, 具体的范围以乙方出具的《担保函》或《保证合同》等其它担保文件之规定为准。 四、担保费及其他费用 第五条是否为甲方提供担保乙方需对担保项目进行调查评议,为保证甲方 申请的担保项目的顺利进行,在乙方调查、审查担保项目前,甲方需一次性向乙 方支付评审费,计人民币(大写)(小写);评 审费计入担保费,若甲方未通过乙方调查、审核或因任何原因导致乙方未与甲方 及主债权人签订保证合同或在乙方保证合同项下担保责任终止的,评审费不予退 还。 第六条乙方为甲方提供保证担保,甲方应向乙方支付担保费;担保费率 为 %/年,担保费共计人民币(大写) (小写) (此金额包括前述评审费) ,支付方式为:乙方与主债权人签订保证合同时,甲 方一次性足额支付担保费。 五、乙方的追偿权 第七条乙方在履行了保证义务代甲方清偿债务后,有权要求甲方归还乙方 代偿的全部资金以及因甲方违约产生的违约金、乙方追偿所需的律师费以及乙方 实现债权所花费的费用等。 六、甲方承诺 第八条甲方承担本合同项下所有费用的支出:担保费、利息及因本合同的 履行而产生的费用(包括但不限于违约金、律师费、诉讼费、差旅费等)及因甲 方违反相关约定给乙方造成的其他损失。 第九条在担保责任未解除期间,甲方积极配合乙方进行保后管理检查工作, 乙方有权对甲方的借款使用情况、所投资企业和经营主体经营情况和财务资金状 况、负债和对外担保、重大健康状况、婚姻、工作、收入、住所、个人财产等信 息和情况进行检查、监督,甲方应给予配合并按时如实提供乙方要求的有关资料 和报告相关信息。

保证金合同怎么写

竭诚为您提供优质文档/双击可除 保证金合同怎么写 篇一:保证金协议书 保证金协议书 甲方: 乙方: 为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《合作经营合同》或《租赁合同》,乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金: 一、保证金标准 按照双方合同约定的保证金总额为人民币(大写)元 二、保证金的支付方式及时间 支付方式:□现金□支票;支付时间:20年月日之前。 三、保证金的用途 (1)保证金用于赔偿乙方商品在甲方商店中销售期间及停止销售后出现的因为乙方商品质量或服务的投诉索赔 给甲方造成的损失; (2)保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的

其他事项而应支付的违约金或赔偿金。 四、如出现本协议第三条中约定的情况,甲方可先行从保证金中扣划相应金额,并通知乙方补足保证金金额,乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项,乙方应在七日内补足应支付款项并按本合同约定金额补足 保证金。逾期,甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。 五、从乙方商品停止在甲方商店销售日(乙方对其销售的商品承诺有服务期限的,至服务期限届满日)起满三个月后,甲方视情况开始向乙方返还剩余保证金,但甲方应于90日内完成返还。 六、本协议作为甲、乙双方所签署年度合同之补充协议,有效期随年度合同顺延。 七、本协议经双方盖章生效。 甲方签署人:乙方签署人:(盖章)(盖章) 日期:20年月日日期:20年月日 篇二:履约保证金合同 履约保证金合同 甲方: 乙方: 本履约保证金合同由双方于年月日在市订

立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履 行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币 元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地 等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金 或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工 验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方

委托担保合同范本(doc 8页)

为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、法规的规定,双方达成如下协议: 第1 条定义 在本合同中,下列术语具有其后的含义: “法院”指人民法院; “被申请人”指被申请保全财产的财产所有人,即有 限公司; “保函”指甲方根据本合同约定,为乙方申请法院保全被申请人 财产,而向法院出具的同意为该保全提供保证担保的书 面文件; “同意”指书面方式的同意; “通知”指书面方式的通知。 第2 条财产保全 乙方申请保全被申请人的财产为: 名称:银行帐户及等额财产 性质:现金、实物; 价值:贰佰壹拾捌万元整 2.2 乙方申请以下第工种方式的财产保全: 2.2.1 诉讼财产保全; 2.2.2 诉前财产保全。 第3 条委托担保 乙方委托甲方为其履行因错误或不当申请财产保全而产生的对被申 请人的损害赔偿义务,向法院提供保证担保,甲方接受乙方委托, 同意按本合同条款和条件为乙方提供保证担保: 3.1 保证方式 甲方对保证范围内的债务承担连带保证责任。 3.2 保证范围

甲方保证担保的范围为:因乙方错误或不当申请财产保全,致使被 申请人财产被法院采取保全措施,从而使被申请人遭受的财产损失。 3.3 保证期间。 3.3.1 本合同项下的保证期间为乙方与被申请人 有限公司商品房买卖合同纠纷一案作出生效判决或裁定之日起六个月。 3.3.2 乙方申请诉前财产保全,且乙方在法院采取保全措施后15 日 内未对被申请人提起诉讼时,本合同项下的保证期间为法院采取保 全措施后15 日之内。 第4条担保费。 4.1 作为甲方提供保证担保的对价,乙方应向甲方支付担保费。经一次 审理程序为一个收费单位,如需进行二审,另行收取相应的担保费 用。一审担保费¥元,二审按一审的收费标准的40%另行收 取(一审按六个月计算,二审按三个月计算)。超出正常诉讼时间的 或二审完结后仍需担保的另行计算担保费,即采取阶段性担保、阶 段性收费的原则。如遇特殊财产保全的标的额、保全措施和风险程 度等,通过协商确定担保费。 4.2 甲方出具保函后,乙方撤回财产保全申请,或其他任何非甲方原因 致使法院未采取保全措施,甲方收取的担保费不予退还。 第5条付款安排 5.1 乙方应当在本合同生效之日起,且甲方向法院出具保函前,乙方应 交清一审担保费;二审担保费、超出正常诉讼时间的或二审完结后 仍需担保的担保费双方协商结算。 5.2 乙方应将担保费以银行转帐方式汇入甲方指定的银行帐户或按甲方 指定的其他方式支付担保费。 第6条追偿

承包商履约保证合同【范本】

承包商履约委托 保证合同 合同编号:年履字第号 委托单位: 项目名称: 联系地址: 签订日期:

承包商履约委托保证合同 编号:年履字第号 委托保证人(以下称甲方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 保证人(以下称乙方):四川大博金非融资性担保有限公司 住所: 法定代表人:蔡建彪 电话:传真: 鉴于甲方与(以下简称业主)就 项目于20 年月日中标,签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同。 第一条定义 本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失且甲方已不能履行义务时由乙方按照本合同约定承担一般保证责任的行为。 第二条保证的范围及保证金额 2.1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实际损失。

2.2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的 %,

担保金额最高不超过人民币元(大写:整)。 第三条保证的方式及保证期间 3.1 乙方保证的方式为:一般责任保证。 3.2 乙方保证的期间为:年月日至年月 日,具体担保期限以实际工程竣工验收备案日期为准。 3.3甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 4.1乙方根据业主要求以下列方式承担一般保证责任:由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。 第五条担保费及支付方式 5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。 5.2 双方确定的担保费率为: % 。 5.3本合同签订后叁日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币¥元(大写:元整)。 第六条甲方向乙方提供如下形式的反担保: 1、保证金:甲方应向乙方交纳保证金,金额为¥/万元(大写:/万元整)。甲方承诺在担保书载明的有效期内缴清该笔保证金及办理完善相关反担保手续,否则乙方有权拒绝甲方或相关方的任何支付请求。担保书有效期届满且乙方未承担与担保书有关的任何保证责任,在甲方将担保书退还乙方后,乙方将该保证金划转到甲方指定账户。 2、经乙方认可并签订的编号为/年建字第/号的反担保合同。

最新委托担保协议书(完整版)

委托担保协议书 编号: 委托人:(以下简称甲方) 地址: 法定代表人/身份证号: 受托人/担保人:(以下简称乙方) 地址: 法定代表人: 鉴于下列第项原因,甲方委托乙方向受益人或债权人提供信用担保。 1、申请银行贷款 2、申请银行信用证 3、申请银行承兑汇票 4、工程招投标 5、工程履约 6、 鉴于乙方是一家在中国大陆具有广泛信誉,并取得银行授信,合法成立的专业担保机构,乙方同意在甲方满足本协议书要求的前提下,为甲方提供担保。 甲乙双方在平等自愿的基础上,经友好协商一致,达成如下协议。 一.委托(担保)事项 1.1本协议项下的担保种类: 1.2本协议项下的担保用途为: 1.3本协议项下的受益人或债权人(名称全称及详细地址): 1.4本协议项下乙方担保的主合同为:甲方于年月日向前述第 1.3债权人/受益人所申请的金额为万元的(贷款/工程/其它),合同编号为: 。 1.5本协议项下的担保金额为(币种)(大写)万元(小写)万元(大小写不一致时,以大写为准,下同)。 1.6本协议项下的担保期限为(年/月)。 1.7 其它主要条款: 1.8 甲方委托乙方为其向受益人/债权人提供担保,期间所发生的公证费、评估费、鉴定费、保险费、抵押/质押登记费、见证费等费用由甲方承担。 1.9甲、乙双方同意,如最终乙方向受益人或债权人出具的保证合同或保函与本条所述之条款不一致,以该具体的保证合同或保函内容为准。 第二条担保费 担保费以担保金额为基数,并根据双方约定的担保期限和担保费率计收。 2.1本协议项下担保费率为担保金额的%;按(年/月)费率计,担保期限不足一年的按一年计算。 2.2 担保期限(年/月); 2.3 担保费总额元; 2.4 支付方式(现金/转账); 2.5 支付时间: 若有喜欢或是需要本文的,可以点击下载哦!祝大家生活愉快! 1

履约保证金合同协议书范本 销售合同

编号:_____________履约保证金合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 法定代表人: 地址: 乙方: 法定代表人: 地址: 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为的《销售合同》,乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下,为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务,包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款;甲方履行送货义务后,且乙方已经出具《收货确认函》后,但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议,导致退货或影响货款支付;以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额 乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数,保证金比例为%/年,金额为人民币大写(¥)作为履约保证金,并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方,此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后,乙方应补足

保证金,乙方拒不补足保证金的,甲方有权中止销售合同的履行,并要求乙方承担相关违约责任。 第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。 第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第七条、本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份,甲乙方各执壹份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字): 年月日年月日 合同签署地:

承包商履约保证合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 承包商履约保证合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

合同编号:字第号 保证人:___________________ 住所:_____________________________________ 法定代表人:_______________________________ 电话: _______________________________________ 传真: 债权人:__________ 住所:_____________________________________ 法定代表人:_______________________________ 电话: _______________________________________ 传真: 债务人:_____ 住所: ______________________________________ 法定代表人:_______________________________ 电话: ___________________________________ 传真: 鉴于乙方与丙方就____________ 小区_____ 号、__________ 号住宅楼建设项目于__________ 年_____ 月______ 日签订编号为 _____________ 的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。

工程建设招标投标合同(履约银行保证书范本正式版

YOUR LOGO 工程建设招标投标合同(履约银行保证书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

工程建设招标投标合同(履约银行 保证书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据本保证书,我们(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。 根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。 兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款,或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或

履约保证金合同范本_保证合同

履约保证金合同范本 履约保证金合同范本【范本一】:履约保证金合同 甲方: 乙方: 市订立。月日在本履约保证金合同由双方于年为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法 律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。施工合同,乙方在对建设工程日签署了月第一条鉴于甲方与乙方于年施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的 () 履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限第二条于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。保证金额第三条 )作为履元(¥乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设第四条 工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保第五条 证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。乙方向甲方提供履约保证金后,第六条甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 争议的解决第七条 本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠 纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。生效条件第八条本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履 约保证金之日起生效。A4大小\ 自由编辑\ 最新最热\ 标准模板第九条其他 本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。 精品合同文档 1 甲方(盖章): 乙方(盖章):

委托担保合同范本

委托担保合同范本 委托人(甲方): 住所(地址): 法定代表人: 联系电话: 受托人(乙方):××××担保有限公司 住所(地址): 法定代表人: 联系电话: 应乙方年月日的申请,经审查,甲方同意为乙方贷款(含展期,下同)向银行(以下称贷款方)提供担保;为明确甲,乙双方权利和义务,依照国家有关的法律法规的规定,经协商一致,订立本合同。 第一条担保范围和担保期间: 一,乙方拟贷款的金额为(人民币)万元(大写),借款期限年月日至年月日。 二,甲方愿就上述借款本息(含逾期利息,罚息,违约金等)实际损失的100%,为乙方向贷款方提供担保。 三,甲方的保证期间为乙方与贷款方签订的《借款合同》(以下简称主合同)中约定的主债务履行期届满之日起6个月。 第二条保证方式: 1、甲方在其保证范围内承担连带清偿责任。如乙方在主合同约定的债务履行期届满不能履行债务,贷款方可以要求乙方履行债务,也可以要求甲方在本合同约定的保证范围,保证期间内代为清偿。

2、超出甲方的担保范围,担保期间的任何款项,甲方不承担担保责任。 3、甲方的担保责任随乙方履行主合同还款义务或甲方代为偿还贷款或贷款方因乙方违约收回贷款等情况相应减少或解除。 第三条甲方的保后监督管理权: 担保贷款发放后,甲方有权根据需要,对乙方的生产经营情况,债权债务情况,担保贷款的使用情况,项目进展情况等,进行定期或不定期的调查了解,并要求乙方提供相关文件资料。 第四条甲方的代位求偿权: 甲方按照本合同第二条的约定履行担保义务代乙方清偿债务后,即取代债权人的地位,有权要求乙方归还甲方垫付的全部款项和自付款之日起的利息以及甲方的其他费用和损失等。若乙方不能及时偿还甲方欠款,甲方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院申请强制执行乙方的流动资产,固定资产,对外债权等一切可执行财产。申请强制执行的金额为:甲方承担担保责任代乙方向贷款方偿付的全部债务金额,即甲方为实现债权而支出的费用(包括但不限于诉讼费,律师费,执行费,鉴定费,估价费,登记费,过户费,保管费)和所有其他应付费用(包括但不限于逾期担保费)。 第五条甲方的抗辩权: 甲方依法享有乙方的抗辩权,乙方放弃对债务的抗辩权,甲方仍有权抗辩。 第六条乙方的义务: 1、乙方应按担保贷款的%向甲方支付担保费,并在甲方与债权人签订担保合同之前一次缴清; 2、必须承担主合同规定的主债务履行期届满以后的逾期息,罚息,违约金,赔偿金及其他费用等。

承包商履约委托保证合同完整版

承包商履约委托保证合同 完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

承包商履约委托保证合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 委托保证人(承包商,以下称甲方):_________ 住所:_________ 法定代表人:_________ 电话:_________ 传真:_________ 保证人(以下称乙方):_________ 住所:_________ 法定代表人:_________ 电话:_________ 传真:_________

工程履约担保保证合同协议书范本

工程履约担保保证合同 甲方(委托方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 乙方(受托方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。 一、委托事项 1、保证担保的范围 乙方保证甲方严格履行《合同》中规定的承包人义务,在保证期间,若甲方未能履行上述义务,乙方承担保函金额人民币(大写)(¥元)的保证责任。 2、保证方式 乙方提供的保证为连带责任保证。 3、保证期限 乙方保证担保的期限为保函的有效期,自保函签发之日起至发包人与工程师签发竣工证书之日后天,即年月日止。 二、履行保证责任的方式

乙方有权选择以下方式履行保证责任: (1)采取措施继续履行甲方的合同义务; (2)在保函金额内赔偿受益人的损失。 三、债务的追偿 1、一旦乙方履行保证责任,便有权开始对甲方的追偿程序。乙方向甲方追偿债务时,应向甲方出具: (1)发包人要求乙方履行保证责任的有关文件; (2)乙方向甲方发出的偿付债务的书面通知; (3)乙方履行保证责任的有关证明。 2、乙方向甲方追偿债务的范围包括: (1)乙方履行保证责任所支付的全部金额和利息;甲方在收到乙方偿付债务的书面通知后,应在个自然日内履行清偿义务; (2)逾期违约金。若甲方不能在指定期间内履行清偿义务,应向乙方支付逾期违约金,违约金按照欠款金额的%计算; (3)乙方实现债权的一切费用; (4)因甲方违约给乙方造成的其他经济损失。 四、保证担保费 本项目保证担保费按核算,费率为保函金额的‰,即为人民币(大写)(¥元),甲方应在本合同签订之日起个自然日内一次性交纳。 五、保证金

1、保证金按保函金额的%交存,共计人民币(大 写)(¥元)。 2、甲方自本合同签订之日起个工作日内,将该保证金一次性存入乙方帐户。 3、该保证金在甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务之前由乙方监管,甲方不得以任何理由要求支配该笔款项。 4、经乙方确认,甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务后,或保证期限届满,保函失效,乙方未履行保证责任,乙方将保证金及利息退还甲方,保证金利息按中国人民银行公布的同期企业活期存款利率计算。 5、若因甲方违约,造成乙方承担保证责任,乙方无需经过甲方同意,有权用保证金优先受偿或履行债务,甲方对此不提出异议。 6、若甲方未能按期、足额在乙方帐户存入保证金,乙方有权终止为甲方提供担保,由此产生的一切后果由甲方承担。 7、甲方退还保证金时须提交以下资料: (1)保函原件; (2)本项目的建委竣工备案的证明; (3)乙方开给甲方的保证金收取凭证。 六、反担保措施 1、甲方除向乙方交存保证金外,向乙方提供如下反担 保: 2、反担保的具体事宜由乙方与反担保人在反担保合同中约定。 3、设立反担保的有关费用由甲方承担。

2021新版最新委托担保合同范本(精选)

YOUR LOGO 2021新版最新委托担保合同范本 (精选) The contract is the guarantee for both parties, safeguarding the legitimate rights and interests of both parties, and binding both parties to perform their responsibilities and obligations. 专业合同系列,下载即可用

2021新版最新委托担保合同范本(精 选) 导语:合同就是对签订双方的一种保障,如果发生了纠纷的话,可以凭借这个合同协议书,到这个法院去起诉,或者去申请仲裁,来解决双方的纠纷,维护双方的合法权益,只要条款没违反法律意思,是双方意思自治体现就是有效的。如果需要,可以直接下载打印或用于电子存档。 最新委托担保合同样本一 委托人(甲方): 住所(地址): 法定代表人: 联系电话: 受托人(乙方):××××担保有限公司 住所(地址): 法定代表人: 联系电话: 应乙方年月日的申请,经审查,甲方同意为乙方贷款(含展期,下同)向银行(以下称贷款方)提供担保;为明确甲,乙双方权利和义务,依照国家有关的法律法规的规定,经协商一致,订立本合同。 第一条担保范围和担保期间: 一,乙方拟贷款的金额为(人民币)万元(大写),借款期限年月日至年月日。 二,甲方愿就上述借款本息(含逾期利息,罚息,违约金

等)实际损失的100%,为乙方向贷款方提供担保。 三,甲方的保证期间为乙方与贷款方签订的《借款合同》(以下简称主合同)中约定的主债务履行期届满之日起6个月。 第二条保证方式: 1、甲方在其保证范围内承担连带清偿责任。如乙方在主合同约定的债务履行期届满不能履行债务,贷款方可以要求乙方履行债务,也可以要求甲方在本合同约定的保证范围,保证期间内代为清偿。 2、超出甲方的担保范围,担保期间的任何款项,甲方不承担担保责任。 3、甲方的担保责任随乙方履行主合同还款义务或甲方代为偿还贷款或贷款方因乙方违约收回贷款等情况相应减少或解除。 第三条甲方的保后监督管理权: 担保贷款发放后,甲方有权根据需要,对乙方的生产经营情况,债权债务情况,担保贷款的使用情况,项目进展情况等,进行定期或不定期的调查了解,并要求乙方提供相关文件资料。 第四条甲方的代位求偿权: 甲方按照本合同第二条的约定履行担保义务代乙方清偿债务后,即取代债权人的地位,有权要求乙方归还甲方垫付的全部款项和自付款之日起的利息以及甲方的其他费用和损失等。

委托担保保证合同范本(2020版)

YOUR LOGO 委托担保保证合同范本(2020版) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列,下载即可用

委托担保保证合同范本(2020版) 说明:本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序,规范合同当事人的行为,依法签订的合同具有法律效力,受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用(使用前请详细阅读内容是否合适)。 委托人(甲方): 住所(地址): 法定代表人: 联系电话: 受托人(乙方): 住所(地址): 法定代表人: 联系电话: 甲方委托乙方担保,乙方经研究决定同意担保。甲、乙双方就委托担保事宜诚实协商,达成如下协议,双方共同遵守执行: 第一条担保对象: 甲方向________申请业务(种类如下),乙方为其提供担保。 【可选择的业务种类包括但不限于(1)人民币借款;(2)银行/商业承兑汇票贴现;(3)银行承兑汇票承兑;(4)银行保函;(5)其他】 第二条担保金额:拟定担保金额为人民币:万元(大写:)。实际担保金额以乙方与主合同债权人签订的《保证合

同》约定为准。 第三条担保方式:以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。 第四条担保范围:以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。 第五条担保期间:以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。 第六条担保费用(保费): 1、计费方法:按担保金额、期限、收费标准计费。 2、收费标准:%/年(大写:百分之/年)。 3、保费总额:人民币元(大写:)。 4、支付方式:借款期限在一年以内(含一年)的,在乙方与主合同债权人签订《保证合同》之前一次性支付;一年以上的在乙方与主合同债权人签订《保证合同》之前,按年计算一次性支付。 第七条甲方承诺: 1、向乙方所提供的资料均真实、准确;所提交的复印件均与原件相符;所陈述的事实无虚假。 2、按照本合同的约定向乙方支付保费。 3、按申请用途使用资金,接受乙方对其生产经营、财务会计情况的监督,并按月向乙方提供财务报表。 4、按主合同约定及时偿还债务。

承包商履约保证合同(完整版)_1

合同编号:YT-FS-6231-19 承包商履约保证合同(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

承包商履约保证合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号:(工履约)第号 保证人(以下称甲方):____ 住所:______ 法定代表人:____ 电话:______ 传真:____ 债权人(即业主,以下称乙方):____ 住所:______ 法定代表人:____ 电话:______ 传真:____ 债务人(即承包商,以下简称丙方):____ 住所:_______ 法定代表人:____ 电话: _______ 传真:_____ 鉴于乙方与丙方就_____小区____号、_____号住

宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证,保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的____%,数额最高不超过____元(大写),币种为_____。 甲方在发生以下担保情形时承担担保责任:丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 甲方在上述保证范围内承担连带保证责任 第三条承担保证责任形式 保证责任可选用以下方式(以选择项为准,在选

工程履约担保合同

承包商履约委托保证合同 (试行 ) 编号:(工 字)第 号 委托保证人(承包商,以下称甲方): 所: 法定代表人: 真: /、 ? 保证人(以下称乙方): 所: 法定代表人: 真: /、 ? 的《建设工程施工合同》 (以下简称主合同),乙方接 受甲方的委托, 同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。 甲乙双 鉴于甲方与 以下简称业主) 就 项目于 年 月 日签订编号为

方经协商一致,订立本合同。

第一条定义 本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时,由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。 第二条保证的范围及保证金额 2.1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实 际损失。 2.2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%,数额最高不 超过人民币元(大写:)。 第三条保证的方式及保证期间 3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。 3.2 乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程 竣工 日期后日内。 3.3 甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期 间按照变更后的竣工日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 4.1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任: 1)由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙 方支 付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。 2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。 第五条担保费及支付方式 5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5.2 双方确定的担保费率为: 5 .3 本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币 元(大写:)。 第六条反担保 甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。 第七条乙方的追偿权 乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代 偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行 同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。 第八条双方的其他权利义务 8.1 乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起内,向业主出具《承包商履约保函》。 8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。 8.3 甲方与业主有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意。 8.4 甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。 第九条争议的解决 本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约定的方式解决:

履约保证金合同协议书范本 通用版

编号:_____________履约保证金协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(全称): 乙方(全称): 甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。 第一条鉴于甲方与乙方签署了__________________施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币_________元(¥_________元)作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌_________日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形成),返还履约保证金的30%,及人民币_________元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的40%,及人民币_________元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的30%,及人民币_________元。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第六条其他 本协议一式_________份,具有相同法律效力。甲方执_________份,乙方执_________份。 甲方:(公章)乙方:(公章) 地址:地址: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人法定代表人 或授权代理人(签字):或授权代理人(签字): 经办人:经办人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号:

相关主题