宝日煤矿土方剥离工程合同书
甲方：
乙方：
为了健全施工管理规定，确定内部经营机制，保证工程质量和工程进度。明确各施工队在工程，施工中的权益和义务，依照《矿山施工管理条例》及其他相关的法律、行政法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，结合工程实际，经甲乙双方协商达成合作协议，签订本合同，供双方共同遵守执行。
一、工程概况及承包范围
1、工程名称：
2、建设单位：
3、工程地点：
4、乙方负责人员设备进场，严格按照矿山指定地点排放土石
方，甲方负责人员住宿及人员车辆安全。
5、开工时间年月日
6、竣工时间年月日
二、工程承包方式
1、甲方将位于的土石方承包给乙方
2、按甲方的要求，乙方完成作业区范围的采装，运输排土，甲方按单价_________立方米（税后）大写按单价__________立方米，，乙方所需机械设备由乙方解决，其维修保养所产生的费用由乙方承担。车辆进场甲方必须签订合同.垫付托板费。
三、工程款结算方式：
1、甲方付款方式是按半个月结一次账，完成多少结算多少，下个月扣除托板费
2、车辆进场可随时借支，但不能超过所赚金额的____%。
3、甲方不按时结算工程款造成乙方停工的费用全部由乙方承担，挖掘机和翻斗车按每天平均方数的费用算。
乙方责任：
1、在场地必须听从甲方指挥，不许喝酒闹事及上班打架斗
殴，如发现甲方处以50—200元罚款。
2、乙方必须保证可乘人员都有证照，车辆出现事故均有乙方
车主负责。
3、乙方严禁违章操作，否则甲方有权给予200-500元罚款。
4、本合同具有同等法律效力.双方共同遵守。
五、合同期限（合同生效与终止）自年月日至年月日
合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签字之日起生效。
甲方：身份证号：
手机号：
乙方：身份证号：
手机号：
年月日
科技计划项目合同书详细版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-014656
科技计划项目合同书详细版 项目名称： 计划类别： 计划下达文号： 计划编号： 项目承担单位： 项目推荐单位： 益阳市科学技术局制 XX年1月 第一条益阳市科学技术局（以下简称甲方）与项目承担单位（以下简称乙方）及推荐单位 （以下简称丙方），根据有关法律、法规，为确保完成甲方资助的科技项目，特订立本合同。
第二条按照益阳市科技计划管理暂行办法,市级科技计划重点 项目采取课题制管理,实行首席专家负责制。本项目首席专家和专家组成员为: 类别 姓名 性别 年龄 单位 学历 职称 从事专业 首席专家 专家组成员 第三条本项目执行期为年月至年月。其主要研究开发内容是： 第四条本项目完成时的主要成果及水平、技术指标和经济指标:
1.预期的主要成果（研发的新技术、新工艺、新设备、新产品等，基础研究为论文、著作等）： 2.主要技术指标（项目产品主要性能指标，或技术、工艺的主要技术参数等）： 3.主要经济指标（项目执行期内，本年度和累计实现的新增产值、销售收入、利润、税收、增收节支、创汇等，农业项目包括新增产量，为农民增收节支等）： 4.其它指标（人才培养与队伍建设等）： 第五条本项目实施的进度计划与阶段目标（分年度列出项目实施进度安排及年度主要目标）： 第六条本项目在执行期内，项目经费总投入万元，其中乙方自筹资金万元，甲方为乙方资助万元，丙方配套资金投入万元。 甲方为乙方资助的经费分次拨付，拨付时间： 1. 年月日前拨付万元。 2. 年月日前拨付万元。 甲方所拨经费为偿使用。乙方必须保证于年月日前偿还给
文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本
简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。
三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
合同编号:___________ 2020工程承包合同书范本 甲方： ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
建设工程承包合同，也叫作基本建设承揽合同，指一方，即承包人按期完成并交付他方（发包人）所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。下面是小编为您整理的“ 2020工程承包合同书范本”，供您参考，更多详细内容请点击（）查看2020工程承包合同书范本（一） 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的宵砖或红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为日，暂定丁自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括 拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
打井工程协议书3篇 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面WTT小雅给大家带来打井工程协议书，供大家参考! 打井工程协议书范文一 甲方： 乙方： 监证方： 根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，形成如下合同： 一、工程名称： 二、工程位置： 三、建设内容： 1、采用钻机新打米机井1眼，并负责井孔的电测工作; 2、安装φ 井壁管米，滤水管米及滤料回填; 3、配套安装型潜水电泵一台; 4、3 4米井房一座; 5、设低压线路米。 四、承包方式及合同价： 实行总价承包方式。合同总价。
五、各方职责： (一)甲方职责 1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案; 2、负责工程监督检查及有关协调工作; 3、负责组织工程的验收工作; 4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作; (二)乙方职责： 1、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设内容全面完成，保质保量，达到验收标准; 2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务; 3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作; 4、认真做好施工记录，及时分析有关情况，确保工程经济、安全、合理、高效; 5、工程竣工后，向甲方提供单井技术资料两份。 (三)监证方职责： 1、负责落实井位，并提供有关的电测资料和参考资料; 2、负责做好“三通一平”、泥浆排放及其它施工环境协调工作; 3、负责为施工人员提供食宿条件，在井管安装、填料时提供10个的劳力的配合工作;
合同编号：YT-FS-1650-56 科技项目合同书(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
科技项目合同书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 项目编号：_____ 项目名称：_____ 起止年限：_____ 承担单位：_____ 单位地址：_____ 邮编：_____ 项目负责人：_____ 电话：_____ 为加强科技计划项目的实施与管理，根据《中华人民共和国合同法》规定，甲方——_____、乙方——项目承担单位、丙方——项目保证单位，就有关事宜签订本合同。 一、_____项目经_____号、_____号文批准列入_____市_____年科技发展计划正式下达。乙方必须将
该项目的实施列入本单位工作计划，提供项目执行的所需条件，并按下列要求完成研究、开发任务：1．研究、开发内容和目标，以及主要技术经济指标。 _____。 2．提交成果的形式、质量、数量、产业规模及社会经济效益。 _____。 3．计划进度： _____年，年度计划内容：_____。 _____年，年度计划内容：_____。 _____。 二、甲方核拨乙方科技经费_____万元，不足部分由乙方自筹解决。经费采取一次性或分年度拨款，计划于： _____年，拨款_____万元； _____年，拨款_____万元； _____年，拨款_____万元。
简单工程合同书样本 合同编号：发包方：__________________ 承包方：_________________ 约时间：签约地点：为了保证__________ 工质 量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规 ，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、________________________ 工程名称： 二、__________________________________ 建筑面积（工程形式）： 三、____________________________ 施工地点： 四、___________________ 工期：1、开工： __________ 年—月—日；2、竣工： 年—月—日;3、合同工期 总共历时____ 。 五、___________________ 承包形式： 六、________________________ 工程质量标准： 七、工程价款：共计人民币元。 八、__________________________________________________ 付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%计________________________________ 元;工程竣工且验收 合格后，支付工程价款的__%计_______ 元；质保金元，质保期满后支付。 九、质保期：__ 年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务； ③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护 ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十^一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人：
编号：_____________打井工程标准合同范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 监证方： 根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在 村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，构成如下合同： 一、工程名称： 二、工程位置： 三、建设资料： 1、采用钻机新打米机井1眼，并负责井孔的电测工作; 2、安装井壁管米，滤水管米及滤料回填; 3、配套安装型潜水电泵一台; 4、34米井房一座;
5、设低压线路米。 四、承包方式及合同价： 实行总价承包方式。合同总价。 五、各方职责： (一)甲方职责 1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案; 2、负责工程监督检查及有关协调工作; 3、负责组织工程的验收工作; 4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作; (二)乙方职责： 1、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设资料全面完成，保质保量，到达验收标准;
2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务; 3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作; 4、认真做好施工记录，及时分析有关状况，确保工程经济、安全、合理、高效; 5、工程竣工后，向甲方带给单井技术资料两份。 (三)监证方职责： 1、负责落实井位，并带给有关的电测资料和参考资料; 2、负责做好三通一平、泥浆排放及其它施工环境协调工作; 3、负责为施工人员带给食宿条件，在井管安装、填料时带给10个的劳力的配合工作; 4、负责施工现场的质量监督检查工作; 5、负责落实自筹资金万元。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 科技项目合同书
编号：FS-DY-20862 科技项目合同书 项目编号：_____ 项目名称：_____ 起止年限：_____ 承担单位：_____ 单位地址：_____ 邮编：_____ 项目负责人：_____ 电话：_____ 为加强科技计划项目的实施与管理，根据《中华人民共和国合同法》规定，甲方——_____、乙方——项目承担单位、丙方——项目保证单位，就有关事宜签订本合同。 一、_____项目经_____号、_____号文批准列入_____市_____年科技发展计划正式下达。乙方必须将该项目的实施列入本单位工作计划，提供项目执行的所需条件，并按下列
要求完成研究、开发任务： 1．研究、开发内容和目标，以及主要技术经济指标。 _____。 2．提交成果的形式、质量、数量、产业规模及社会经济效益。 _____。 3．计划进度： _____年，年度计划内容：_____。 _____年，年度计划内容：_____。 _____。 二、甲方核拨乙方科技经费_____万元，不足部分由乙方自筹解决。经费采取一次性或分年度拨款，计划于：_____年，拨款_____万元； _____年，拨款_____万元； _____年，拨款_____万元。 三、合同签订后，由市财政局及时将项目经费拨给乙方；由各市（县）、区承担的项目，市财政局将向县级财政局下达三项经费指标。
YOUR LOGO 工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程施工合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：. 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：_____ 乙方：_____ xx年xx月xx日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
建筑工程合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： ******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结 合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 （一） __________________________________________________ 工程地点： （二） __________________________________________________ 工程内容： （三） ______________________________ 承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币____________________ 第三条合同工期 1.双方商定总工期—天。 开工日期：______ 年—月_____ 日，竣工日期：______ 年____ 月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的
停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， （三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 （二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的吕，甲方付总造价的旦给乙方； （二）乙方完成工程量的J%，甲方再付总造价的J%给乙方； （三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的旦； （四）剩余旦工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。第七条责任
《打井合同》 打井合同（一）： 打井合同范本 甲方： 乙方：xx钻井队 一.乙方承包甲方打井工程，乙方（包工包料），甲方付款，供水，供电及食宿。 二.甲方确保乙方能够顺利施工，如有外来干涉，施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责。 三.乙方打井采用的材料为______________________管。 四.打井深度______________________米左右。打井费用每米__________元。井出水量为__________吨每小时。上水工具不包含在此价格内。【如水泵、泵管、电线、控制箱】。 五.乙方设备进场后甲方付乙方进场费____________元。其余款项乙方竣工时，甲方一次性把余款付给乙方。 六.备注： ____________________________________________________________________ ____________________________________________。 七.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字生效。 甲方代表人： 联系电话： 年月日 乙方代表人： 联系电话： 年月日 打井合同（二）： 村级打井合同书 甲方：xx村 乙方：xx钻井队
为了保证成井质量及打井工程的顺利进行，经双方协商达成如下协议： 甲方以承包形式委托乙方施工。预计深度单眼米，打井眼以40钢混管成井。承包费以成井深度每米元计算，预计工程造价元。 一、甲方职责及义务 1.负责选定井位，办理好打井审批的有关手续。 2.负责水通，路通，电通及场地平整，按乙方要求及时挖好换水泥坑、填好井台，并承担费用。误工要承担台班费（每台班300元/8小时） 3.负责承担乙方人员的住宿及生活用电，承担乙方的生活费1500元。 4.自一方施工之日起，甲方选派三名跟班作业人员，工资由甲方自付。 5.负责承担下管、填料、台班劳力费用。 6.甲方务必保证乙方用电用水，为防止突然停电停水，甲方要备一台15马力以上的动力（小四轮），并承担其他油料等费用。 7.甲方务必保证乙方下管用电，因停电造成损失，职责全部由甲方承担。 8.在施工中若因停水停电影响进度，甲方应向乙方付误工费（每台班300元）。若造成井孔报废，甲方应按实际钻进深度付给乙方钻孔损失费（钻孔费80元/米）。 9.甲方应先乙方带给地面和空侧资料，作为乙方施工的参考。 二、乙方职责及义务 1.严守操作规程，负责施工中的技术工作，把好各个质量关。 2.按照设计要求，井孔圆、直，下管顺利。 3.根据地层状况，合理采水。力求到达设计出水量，水清砂净，含砂量不得超过万分之二。 4.负责钻孔、备料、成井，配合甲方安装好抽水设备。 5.负责带给成井后的一切技术资料。 6.若在一年内因成井工艺造成机井报废，井队负责重打（因使用造成问题除外）。 三、其他 1.井打到预定深度，因地层不好不成井。甲方应按钻井深度付给乙方钻孔费（80元/米），若甲方同意下管成井，水量达不到要求，乙方不承担职责，甲方应付给乙方打井全部费用，不得有任何理由扣款。
After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.科技与资本对接项目合同 正式版
科技与资本对接项目合同正式版 下载提示：此合同资料适用于日常场景中，在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议，规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如若自身权益受到损害，可通过正当手段来维护自己的利益。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 科技与资本对接项目合同 科技与资本对接项目合同 甲方：___________ 住所地：_________ 法定代表人：____________ 项目联系人：____________ 通讯地址：______________ 电话：___________ 传真：___________ 电子信箱：______________ 乙方：___________ 住所地：_________
法定代表人：____________ 项目联系人：____________ 通讯地址：______________ 电话：___________ 传真：___________ 电子信箱：______________ 丙方：___________ 住所地：_________ 法定代表人：____________ 项目联系人：____________ 通讯地址：______________ 电话：___________ 传真：___________ 电子信箱：______________ 本合同合作各方就_________项目事
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
YOUR LOGO 工程合同书新范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程合同书新范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_____ 乙方：_____ 地址：______ 地址：______ 电话：______ 电话：______ 兹（以下简称甲方）委托东莞市弘康电力设备有限*司（以下简称乙方）进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下： 一.工程依据和技术指标 1、发电机组型号： 冷却方式： 台数： 2、技术指标 根据（《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93）和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65db(A)。 评价点位置： 所属区域： 噪声标准：白天65db(A)晚上65db(A) 注: 1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处（例如窗外1米处）。 二、噪音治理要求： 1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。 2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。 三、噪音治理措施 采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。 具体治理项目见施工图和报价表。 四、承接方式 ·合同书怎么写·解除劳动合同书·终止合同书样本·装饰装修工程合同书 乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。 五、完成期限 在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制 工程在天内完成交付验收使用。 六、施工条件及协作事项
科技项目合同书详细版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-014711
科技项目合同书详细版 项目编号：_____ 项目名称：_____ 起止年限：_____ 承担单位：_____ 单位地址：_____ 邮编：_____ 项目负责人：_____ 电话：_____ 为加强科技计划项目的实施与管理，根据《中华人民共和国合同法》规定，甲方——_____、乙方——项目承担单位、丙方——项目保证单位，就有关事宜签订本合同。 一、_____项目经_____号、_____号文批准列入_____市_____年
科技发展计划正式下达。乙方必须将该项目的实施列入本单位工作计划，提供项目执行的所需条件，并按下列要求完成研究、开发任务： 1．研究、开发内容和目标，以及主要技术经济指标。 _____。 2．提交成果的形式、质量、数量、产业规模及社会经济效益。 _____。 3．计划进度： _____年，年度计划内容：_____。 _____年，年度计划内容：_____。 _____。 二、甲方核拨乙方科技经费_____万元，不足部分由乙方自筹解决。经费采取一次性或分年度拨款，计划于： _____年，拨款_____万元； _____年，拨款_____万元； _____年，拨款_____万元。
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
编号：FS-HT-05018 建筑工程合同书(标准版) Construction engineering contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
建筑工程合同书(标准版) 总承包人：______(以下简称甲方)，地址：______，电话号码： 分包人：______(以下简称乙方)，地址：______，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于______年______月______日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。
第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。 4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。 第五条：工程期限 5.1开工日期： 5.2竣工日期：(以竣工报告为准)交付日 5.3合同总工期：天 5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通
YF-ED-J1077 可按资料类型定义编号 凿井工程合同书新实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
凿井工程合同书新实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 凿井工程合同书范文1 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 经甲乙双方商定，甲方委托乙方承建凿井 工程。依据《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法 规，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原 则，就本凿井工程施工具体事项协商一致，并 签订本合同。 一、工程名称及井位： 二、水井数量、深度及价款
1、井暂定眼，深度暂定米左右。 2、单价每米元。 三、技术要求及质量标准 1、钻井直径700mm。 2、井管直径360mm. 四、出水量及水质标准 1、出水量每小时不低于30方。 2、水质标准：无异味、无沙粒、无色，经权威部门鉴定符合生活饮水标准。 五、承包方式及付款方法 1、承包方式为包工。 2、付款方式为钻机到位甲方付给乙方费用每眼井造价的70%，工程完工后结清。 六、甲方职责：确定井位挖沉淀池提供电源
科技成果项目转化合同书范本 市科技局 科技计划项目合同书 项目名称：_____________________________ 计划编号：（由甲方填写）___________________ 项目承担单位：_______________________________ 项目推荐单位：_______________________________ 年月日 第一条市科技局（以下简称甲方）与项目承担单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）及推荐单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称丙方），根据有关法律、法规，为确保甲方资助的科技计划项目顺利实施，特订立本合同。 第二条本项目执行期为年月至年月。其主要研究开发内容是： 第三条项目完成时的主要成果及水平，技术、经济指标 1、主要技术指标和成果（项目产品主要性能指标，或技术、工艺的主要技术参数和研发的新技术、新工艺、新设备、新产品等）： 2、主要经济指标（项目执行期内，分年度和累计实现的新增产值、销售收入、利润、税收、增收节支、节创汇等，农业项目包括新增产量，为农民增收节支等）：第四条本项目实施的进度计划与阶段目标（分年度列出项目实施进度安排及年度主要指标）： 第五条本项目在执行期内，项目经费总投入＿＿＿万元，其中乙方自筹资金＿＿＿＿万元，甲方为乙方资助＿＿＿万元，丙方配套资金投入＿＿＿＿万元。 第六条乙方应严格按照科技三项费用管理办法的有关要求，做到专款专用，严禁挪作它用。对乙方因故不能履行合同或违反合同有关规定，甲方有权撤销或中止合同，并视情况收回经费。同时甲方在今后两年内不再受理乙方的项目申请。丙方应按照科技计划管理办法要求，落实有关本套资金，督促乙方按计划进度实施项目。 第七条合同各方不得擅自变更、修改合同。如发生争议，应予协商解决，经协商无法解决争议的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 第八条本合同一式肆份，由甲方专项计划管理科室组织签订，统一到计划科加盖甲方科技项目合同专用章，甲方专项计划管理科室、科技计划科，乙方、丙方各执壹份，每份具备同等法律效力。 甲方：市科技局（盖项目合同章） 单位负责人（盖章）： 科室负责人（盖章）： 项目负责人（盖章）：联系电话： 开户银行： 户名： 帐号： 乙方：（盖章） 单位负责人（盖章）：联系电话： 项目负责人（盖章）：联系电话： 开户银行： 户名：
YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建筑工程合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 总承包人：_________(以下简称甲方)，地址： _________，电话号码： 分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包
YOUR LOGO 小工程施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
小工程施工合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 合同编号： 发包方：_________ 承包方：_________ 签约时间： 签约地点： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________ 二、建筑面积(工程形式)：____________ 三、施工地点：_________ 四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：________ 六、工程质量标准：________ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质