当前位置:文档之家› 建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)

建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)

合同编号:

建设工程施工劳务分包合同

工程名称:

承包人:

劳务分包人:

签订地点:

签订日期:年月日

建设工程施工劳务分包合同

承包人:

劳务分包人:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1. 劳务分包作业概况

总包(或专业分包)工程名称:

劳务作业地点:

劳务分包作业范围及内容:

2. 劳务分包作业期限

计划开始日期:年月日

计划完工日期:年月日

作业总日历天数为:天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。

3. 劳务作业质量

劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准,并符合总(分)包合同有关质量的约定。

4. 劳务分包合同价款

4.1劳务分包款合同价款为人民币元

建筑工程施工劳务分包合同

劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月

建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方): 乙方(劳务承包方): 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方共同协商达成一致,特订立本合同。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2工程业主单位: 1.3工程承建单位: 1.4工程地点: 1.5结构形式: 二、标准规范及质量标准: 除本工程总(分)包合同的约定外,本合同适用标准规范 如下: 2.1符合国家质量标准,按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收,以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收,并按照国家现行质量验收标准评分为依 据,质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工,每道工序的质量必须达到施工长的要求,不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工,否则造成的返工的由乙方负责并负责返

工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容: 3.1分包范围:主体结构、砌体工程。 3.2材料部分:施工周转材料模板,木方、铁钉、铁线、内外钢管;机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容:主体工程部分:人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除,混凝土浇筑、砌砖,过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用: 4.1建筑物所用四大主材:钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供,乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价: 5.1计算规范:按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行,以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价:按建筑面积计算,单价为270元/㎡,以实际浇砼板面积计算工程量。(含劳务人工费,模板,木方,步

(完整版)工程劳务分包合同标准文本

合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人(甲方): 劳务分包人(乙方): 签订日期:年月日 签订地点:

关于对《工程劳务分包合同(范本)》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条,使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况,某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下: 1.本合同文本适用于工程承包人(施工总承包人或专业工程施工承包人)将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包,不需经发包人同意,这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种,在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”,可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”,根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”,根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”,对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”,在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择,并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后,删去合同中其他两种计价方式规定,同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去,相应序号进行调整,保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”,对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时,要写明仲裁机构的准确名称,如“北京仲裁委员会”;选择诉讼方式,应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”,此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时,可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性,使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容,不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。

建设工程施工劳务分包合同完整版

编号:TQC/K375 建设工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建设工程施工劳务分包合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 依据(中国人民共和国合同法)、(中国 人民共和国建筑法)及其它有关法律法规 遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业分包合同(以下简称乙 方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立 本合同,以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝

施工劳务分包协议(个人)

施工劳务分包协议 发包单位(甲方): 分包单位(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:工程主要内容: 第四条:工程期限: 计划开工时间:(以建设单位通知开工时间为准) 计划完工时间: 总工期为120日历天 第五条:分包方式: □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式: 第六条:分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款: 二、税金的承担:双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程(主合同即甲方与建设单位合同,下同)税金全部由乙

方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时,必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减,分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式:双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款,同时收到乙方开据的正式税务发票后,按收到款项的相应比例金额(不超过建设单位付款金额的70 %)支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付,甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定,同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后,甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式,在工程竣工后甲方初验前,甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%;建设单位验收合格并付至主合同金额(合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准)的95%后,甲方支付乙方本合同金额(合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准)的95%;留5%做为质保金,质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项(质保金),扣除应扣除款项后(如有)的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的,甲方有权

建设工程施工劳务分包合同范本完整版

建设工程施工劳务分包合同 甲方(承包人)乙方(劳务分包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3分包范围: 1.4承包方式:_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款:(大写)人民币____________________________ ,(小写)人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法:_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式: 3、分包工作期限 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 总日历天数为:天 4、质量标准 工程质量:按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表: 6、乙方代表: 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

房屋建筑施工工程劳务分包合同

房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

房屋建筑劳务分包合同 (提示:在拟定具体合同条款时,应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号: 甲方(提示:项目部名称): 乙方(提示:劳务分包人): (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点: 签约时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2劳务作业地点: (提示:必须注明确切施工地点或施工里程); 1.3劳务分包内容: (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生;构件预制、运输、安装;砌体工程砌筑、养生、勾缝;防水层铺设;门窗安装;水、电、暖设施的敷设与安装;抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎(焊接)成型;预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施,现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为:天。 2.2开始工作日期:年月日 (提示:合同签订时,开工日期不好确定的,可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定),结束工作日期:年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工,确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误,甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意,工期方可顺延外;乙方每拖延一天罚款元,乙方

建设工程施工劳务分包合同范本(完整版)

建设工程施工劳务分包合同 甲方(承包人): 乙方(劳务分包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3分包范围: 1.4承包方式: _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款:(大写)人民币____________元,(小写)人民币________元。 2.2合同价款的计价方法: ____________________________________________________。

7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

三通一平工程施工劳务分包合同完整版本

红色字体部分自行填写或修改

建筑工程施工劳务分包合同 发包方:四川立胜建筑工程有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成一致,订立本合同,以兹共同信守。 第一条:综合约定 1、工程名称:四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围:四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料:除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容: 3.1本合同分包范围: 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装,三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容; 3.2本合同劳务作业内容: 3.2.1、砖砌围墙部分:平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分:平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分:平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目:全部预埋件的加工、预埋,施工现场内临时设施的搭拆(库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等),施工现场内临电及水的设备及管、线的制安,现场零用工(现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸(材料、设备、渣土)、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管

建设工程施工劳务分包合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建设工程施工劳务分包合同

编号:FS-DY-20893 建设工程施工劳务分包合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同“),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1.劳务分包人资质情况 资质证书号码:_____ 发证机关:_____ 资质专业及等级:_____ 复审时间及有效期:_____ 2.劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:_____ 工程地点:_____

分包范围:_____ 提供分包劳务内容:_____ 3.分包工作期限 开始工作日期:_____ 结束工作日期:_____ 总日历工作天数:_____ 4.质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业(分)包合同。 6.标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准

施工单位与劳务分包单位签订(分包合同)

施工单位与劳务分包单位签订(分包合同)

附件2 工程施工劳务分包合同 合同编号(施工承包人): 合同编号(劳务分包人): 工程名称1: 施工承包人: 劳务分包人: 签订日期2: 签订地点: 1工程名称与承包合同工程名称一致。 2此处的签订日期应与合同协议书签署页中的最迟签订日期保持一致。

使用说明 1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。 2.对本合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“/”。 3.对本合同文本的任何修改或补充,当事人均应在专用合同条款中进行约定,不得直接对通用合同条款进行改动。 4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度,各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。

合同协议书 施工承包人(全称): 劳务分包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,双方就本劳务分包工程施工事项协商一致,达成如下协议: 一、劳务分包人资质或资格信息 住建部资质及等级: 电监会许可证等级: 安全生产许可证编号及有效期: 分包类别: 是否在国家电网公司合格分包商名录中: 二、劳务分包作业概况 工程名称: 工程地点: 工程规模: 三、劳务分包范围和施工内容 劳务分包范围: 劳务分包施工内容: 四、劳务分包工作期限

(1)计划开始工作日期:年月日,计划结束工作日期:年 月日,总日历工作天数为天。 (2)实际进场时间,以承包人书面通知为准,但总日历工作天数不得突破。 五、合同价款 金额(大写):元。(人民币) 小写:元。 六、工程建设目标 1. 安全管理目标: 基本目标:不发生六级及以上人身事件;不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件;不发生六级及以上施工机械设备事件;不发生火灾事故;不发生环境污染事件;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生基建信息安全事件;不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 补充目标:(流动红旗等) 2.工程质量目标: 基本目标:满足总包合同质量要求,保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则,满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求,确保工程“零缺陷”移交。全面应用“标准工艺”,实现工程建设必须满足国家电网公司优质工程的考核条件。 补充目标:(创优等) 3. 进度目标:劳务分包人坚持以“工程进度服从安全质量”为原则,劳务作业进度确保按照承包人规定的工期进行。 4. 环境保护与水土保持目标:保护生态环境,不超标排放,废弃物处理符合规定,不发生环境污染事故,全面落实环境保护和水土保持的要求,建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。 七、合同文件 (1)双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件; (2)合同协议书及其附件;

(完整版)建设工程施工劳务分包合同(已填).汇总

建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口

分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范

劳务分包合同#精选、

甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容、性质及数量: 四、工程工期: 五、工程质量要求: 六、工程造价: 七、工程承包方式及取费标准: 八、工程价款的拨付及结算方式: 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中: 十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。 2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期: 4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。 十一、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任:

建设施工劳务分包合同标准范本

协议编号:LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建设施工劳务分包合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 发包人: 承包人: 工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址:罗田县大河岸滚石坳 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况:建筑面积

1.3包工内容:桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年 第四条合同价款 4.1合同价款:按建筑面积确定承包价元/平方米,合同总造价为:元人民币。 4.2对合同价款内容的明确: 泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费,第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费),第三个月支付第二个月工程量的30%,以此类推,主体工程竣工后支付到总工程量的60%,九月份支付到总工程量的90%,20xx年年底一次付清余款。

工程施工劳务分包合同(确认)

工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署: 甲方(工程承包人):_______________________________ 乙方(劳务分包人):_______________________________ 鉴于 _________________ (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致,兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码:______________________ 发证机关:__________________________ 资质专业及等级:____________________ 证件时间及有效期:__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:___________________________________________________ 工程地点:___________________________________________________ 分包范围:___________________________________________________ 提供分包劳务内容:__________________________________________________

、分包工作期限

开始工作日期:年月日,结束工作日期: 年月日,总 日历工作天数为:____ 天 四、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定,本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注:_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人同意后严格实施; 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

建筑工程施工劳务分包合同(完整版)

合同编号:YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:____ 乙方:____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 第一条工程概况

1.工程名称:_____ 2.工程地点:_____ 3.工程数量:_____ 4.工程数量及内容:_____ 第二条工期 1.开工日期:____年_____月_____日开工。 2.竣工日期:____年_____月_____日竣工。 3.总工期为:日历天____天。 4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、

工程劳务分包合同

工程劳务分包合同 承包单位:(甲方) 劳务单位:(乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同》及其他法律、行政法规,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,经双方协商一致订立本合同。 第一条、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程承包范围: 1.包含:混凝土原材料的清洗、过筛、过磅和上料搅拌,混凝土的装卸运输、浇筑振捣、倒运水泥、搭拆移动临时马道、溜槽的安放及拆除、混凝土泵管的清洗、混凝土的抹平压面、遮盖、保湿养护及测温、配合比、混凝土试块制作等全部工作。同时积极配合水电安装等专业的预留预埋。所有漏撒的混凝土及余浆的清理工作(在混凝土初凝之前清理完毕)。 2.工程变更和二次施工。 3.( )元内的工程变更。 (四)工程价格: 1.按单项承包 a. 采用地泵混凝土元/立方。 b. 采用搅拌机混凝土元/立方。 2.按建筑面积计算,混凝土合计为元/m2 (五)工程工期: 1.总日历天数天(钢筋安装开始,甲乙方签字),主体封顶天(均7天每层),乙方应保证正常施工过程中的人员配备(劳务层管理人员),并确保不因农忙、雨天而影响工程进度。如因自身原因完不成工期,拖后1天罚款3000元,提前一天奖励3000元,(在工程结算时扣除或奖励)。办公楼每层施工天数分配木工4天、钢筋工2天、混凝土工1天。 第二条、合同文件的组成与解释顺序。 合同文件由下列各项组成,并依序解释。

2.1本合同 2.2协商变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 2.3工程劳务量清单; 2.4确定劳务报酬的工程预算书 2.5图纸; 2.6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求; 2.7施工过程中,双方签订的合同以外的劳务认定。 第三条、甲方责任 3.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作。 3.2负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制施工计划,物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、试化验的控制监督、检查和验收。 3.3负责工程的测量定位,技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 3.4统筹安排直辖市解决生活临时设施、用水、用电及施工场地。 3.5提供施工图纸,及时交付应供材料设备。所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 3.6按本合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。 3.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 第四条、乙方责任 4.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成。 4.2自觉遵受法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合; 4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施; 4.4交工前把现场整理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收。 4.5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底的资料,不得拒收。 第五条、工程结算及付款方式付款:

建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)

合同编号: 建设工程施工劳务分包合同 工程名称:______________________________ 承包人:______________________________________ 劳务分包人:_____________________________ 签订地点:_______________________ 签订日期:年月日

建设工程施工劳务分包合同 承包人:_____________________________________ 劳务分包人:_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________________________________________ (以下简称为“发包人”)与就 _______________________ 工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包 合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1.劳务分包作业概况 总包(或专业分包)工程名称: __________________________________________________ 劳务作业地点:_________________________________________________________________ 劳务分包作业范围及内容: __________________________________________________________________ 2.劳务分包作业期限 计划开始日期:_________ 年________ 月________ 日 计划完工日期:_________ 年________ 月________ 日 作业总日历天数为: __________ 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数 不一致的,以作业总日历天数为准。 3.劳务作业质量 劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准,并符合总(分)包合 同有关质量的约定。 4.劳务分包合同价款 4.1劳务分包款合同价款为人民币_____________________________ 元(RBM ________________________ )。 4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。前款所述合同价款为含税包干价,具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调 整合同价款外,不再调整。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同及其附件;

建筑劳务分包合同范本

合同编号:QX-CFD2015劳-008 建设工程施工劳务分包合同 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人:XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人:XXXX建筑劳务分包有限公司

劳务作业发包人:河北建设工程集团有限公司(以下简称劳务发包人) 劳务作业承包人:XXXX建筑劳务分包有限公司(以下简称劳务承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 工程地点:XXXX市XXXX 建筑面积: 32000平米 分包范围:本工程施工图纸范围内的二次结构;砌筑(配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等)。 劳务作业内容:施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、(芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带)钢筋加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数:承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人,作业人员50人,可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减,但施工人数必须满足现场的施工要求,本工程必须是直属队伍施工,禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1 本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2 本工程的合同价款,除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外,不再调整。 2.3采用的,劳务费综合单价为275 元/m.3。 合同暂估价: 200000, 元。(人民币) 大写:贰拾万元。(人民币) 2.4 合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确: 合同价款的确定原则:经过甲、乙双方协商一致确认:本合同价款为固定单价,在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 (1)本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 (2)与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用

建设工程施工劳务分包合同(范本)

建设工程施工劳务分包合同 甲方(劳务作业发包人): 乙方(劳务作业承包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行 政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致 意见,特订立本合同,以资共同遵照执行。 第一条劳务承包内容 1、工程项目名称: 2、工程项目地点: 3、劳务承包范围: 4、劳务承包方式: 承包人以包人工、包周转材料(除钢筋、混凝土、水泥、砂、砖、钢丝网、预埋件、 构配件材料、止水钢板、石灰膏、防滑地砖、内墙瓷砖、外墙面砖、抗裂材料、大理石、 内外墙面油漆涂料、铝合金门、窗、玻璃、成品栏杆、防水材料、临时设施、地面主电 线及二级电箱、地面主给水管外)、包机械、包质量、包安全(安全、文明施工主要材 料、标识、消防器材)、包工期、包文明施工、包配合施工资料,包所承包范围的验收 合格的中包方式承包。 第二条劳务承包工程款 1、本合同项下劳务承包工程款(暂定)为: 元整)。 2、劳务承包工程款的计价方式及调整: (1)工程施工过程中如遇甲方认可的变动,可按实际发生工程量及单价相应增减工程 造价,以双方签订的工程变更单为准。施工中承包人不得对原工程设计进行变更 包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失 ,由承包人承担,延误的工期不 予顺 延。 (2)本合同结算超出部分可根据甲乙双方的约定参照以下规范予以调整: 建筑工程按《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 2008》(鄂建[2008]214号 文),土石方工程按《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表 2008》(鄂建[2008]214 号文),安装工程按《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表 2008》(鄂建[2008]214 号文),缺项部分套用相似或相近定额项目。取费按《湖北省建筑安装工程费用定额》(鄂 建[2008]216 号文)。 3、履约保证金:甲乙方一致同意,为保障施工过程中工程进度、质量、安全及其他 合同义务的履行,在本合同签订后 日内,乙方须向甲方提供合同包干工程总价的 10% 元(大写: .因承

相关主题