合同编号：
石灰运输合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
乙方对劳务分包工程施工现场的有关情况、当地政府有关规定进行了充分的了解，同意按照甲方的有关要求按时组织运输车辆，对合同约定的工作范围，根据本工程的施工进度计划安排车辆使用情况，乙方愿意与甲方签订此合同。有关运输事宜及责任义务等，经甲乙双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商一致、签订本合同，以供双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、承包范围：石灰运输
二、承包方式
为了加快铁路响水站连接线工程进度，甲乙双方约定将石灰场内运输承包给乙方，乙方提供车辆并服从甲方安排与调度，在运输过程中车辆行驶安全一切由乙方负责与甲方无关。
三、计价方式
1、结算价款=综合单价*实际完成工程量-减少的项目-违约价款±其他，结算时乙方不得留有需收尾的工作，否则不予结算。运输量计算依据以实际发生为结算依据。
2、分项单价如下：
石灰运输施工队单价
（注：签订合同时，乙方已熟读本合同条款）
四、付款方式
五、工程工期
1、工程开工日期以甲方通知为准，乙方必须服从甲方的总体进度安排，在甲方要求的时间内完成全部工程的运输工作内容。
六、安全文明施工
1、乙方进场施工时，需提交运输车辆相关证件、驾驶证、进场人员身份证复印件及近照等。乙方施工人员年龄须在18至50岁之间，严禁患有病症。
2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育，按甲方要求使用“三宝”
用品，确保人身安全。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受
行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工
过程中，非因甲方原因造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。
4、在施工过程中由乙方原因造成的安全事故，赔偿及医药费等所有费用乙方自行承担所
有费用。
5、对工地出现的偷盗、吸毒、贩毒、赌博、卖淫嫖娼等违法行为，给甲方造成名誉损失
或经济损失，甲方将移交公安机关处理，所发生的费用全部由乙方负责。
七、合同有效期
本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程运输价款之日终止；
八、解决合同纠纷的方式
如履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成，任何一方可向甲方工程所在地向人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
地址：开户银行：
传真：账号：
签订时间：签订时间：
附件：人员身份证复印件
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-051024 建筑渣土运输合同(合同范
建筑渣土运输合同(合同范本) 建筑渣土运输合同范文1 发包人(全称)： (以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 甲方因工程项目而产生的渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款，以资共同信守执行： 一、工程地址： 二、工程量的核定及单价： 合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为100万立方米，运输完毕后按实际发生量结算。 土方外运，乙方按照甲方指定的地址进行堆放，按车箱容量以每方/每公里 四、工期：。 1、乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输的施工顺序，工期按甲方施工进度确定。 2、因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期：①、相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。
②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。 ③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。 ④、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。 五、付款方式： 1、在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业，按工程进度十天为小结，支付乙方80%的进度款。 2、工程完工，甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量，按有关约定在15天内办理结算。 六、甲方工作范围及承担责任： 1、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计，协助乙方考察现场。 2、在乙方进场施工前，甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施工的照明设备。 3、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。 4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。 5、工程进度将出现较大幅度凋整时，应及时通知乙方。 6、负责解决工地周边有关事宜。 七、乙方工作范围及承担的责任 1、办理有关土方方开挖外运的一切手续，费用由乙方承担。 2、因乙方人为原因，对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。 3、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所发生的一切纠纷，均由乙方和有关部门联系协调，自行解决，并承担因纠纷产生的所有相关费用。
石灰石买卖合同 买方（甲方）：合同编号： 卖方（乙方）：签订日期： 签订地点： 甲、乙双方在平等、互利的基础上，经双方友好协商后，就石灰石买卖达成如下合同条款： 一、合同期限 本合同有限期为。本合同签订后，现执行一个月的试执行期，试执行期满后，再视乙方供货能力及甲方生产实际需要，双方再协商确定是否继续执行合同或调整相关的合同条款。 二、供货数量 在质量符合甲方需求的情况下，每月甲方需求的数量为万吨，要求基本保持每星期至少一船吨到货。甲方在每个需求周期（一般为一个月）提出周期采购数量计划，并交乙方确认。 三、石灰石质量要求： 氧化钙（CaO）≥ 50% 氧化镁（MgO）≤3.0%杂质含量≤5.0% 粒度＜80mm 四、检验标准、验收方法及提出异议期限 1、当石灰石进入甲方现场码头及在原料堆场卸车时，由甲乙双方共同目测检验杂质含量、料度等是否符合要求，并现场取样由甲方进行治理检验。如乙方未能派人到现场时，由甲方单独进行上述目测检验及抽样检验，乙方认可甲方的抽样和检验。甲方的抽样、检验及留样必须严格按照国家标准执
行，所得检验数据作为该批次货物的结算依据。如乙方对甲方的检验数据有异议时，必须在该批次货物签收后三天内提出异议，并由双方把甲方的留样送有资质的、双方共同认可的第三方检验机构检验，检验结果作为该批次石灰石的结算依据。检验结果与甲方结果一致时，检验费用由乙方承担；检验结果与甲方结果不一致时，检验费用由甲方承担。 2、进场数量以甲方电子称为过磅数量为准，过磅后由甲方负责签收，运输途中出现的损耗及所有风险由乙方承担。 3、质量验收标准及方法： 石灰石在甲方码头及厂内验收时，目测粒度＞80mm的石灰石含量大于50%的，或者杂质含量大于5%时，扣除当船石灰石总量的10%。 五、价格及结算方式 1、基本单价：基本单价是指乙方把符合质量指标要求的石灰石保运送到达甲方指定码头的到货价格。 双方确认，基本单价为元/吨（含税价），此价格从合同签订日开始执行。 双方在试执行期满及每三个月对基本单价进行检讨并确认是否进行调解。当以下因素发生波动和变化时，双方可不定期协商是否进行调解。 （1）按合同签订时大厦王价格为基准，当市场上其他同类石灰石出矿价格波动达10%时； （2）供求双方或市场出现其他重大变化，影响双方继续履行合同时。 调解后按双方确认后的价格执行，未协商好调整前价格按原价格执行。 2、结算价格=基本单价±质量调整价格。 3、质量调整价：
电厂石灰石采购合同 篇一：电厂脱硫用石灰石采购合同(格式) 石灰石采购合同 甲方：国电阳宗海发电有限公司合同编号：乙方： 签订地点：国电阳宗海发电有限公司签定时间：年月日 为了规范产品交易行为，保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，共同遵守。一、产品供应：甲方收购乙方石灰石，并根据生产实际需求提前一个月通知乙方月需求及日需求计划，如日需求计划有调整，甲方应提前三天通知乙方，乙方应按甲方的要求保证供应。二、交货时间、地点及方式： 1、交货地点：甲方厂区内指定地点。 2、交货方式：乙方车辆运输至甲方厂区内指定地点。 3、交货时间、数量：每天收货时间为8:00至17:00，根据甲方需求交货，数量以甲方收货单为准。 4、过磅地点：甲方指定。 5、其他约定：乙方车辆运输至甲方厂区内，应遵守甲方的规章制度，确保安全。如因乙方不遵守相关规定造成的
损失，由乙方全权负责。三、合同价格： 单价为￥元/吨（大写元/吨，含17%增值税），此单价为产品运到甲方 落地价。 四、技术要求及考核处理： 1、石灰石检测项目、质量标准及分析方法： 2、乙方应保证所供产品达到质量要求，甲方对乙方供的产品按GB/《化工用石灰石采样与样品制备方法》中“矿堆采样”规定进行不定期采样化验，监督项目如下：周监督项目 3、乙方应严格按照甲方要求产品标准供应，不符合甲方要求的，甲方有权按下列方法处理。 五、验收标准：以甲方验收为准，甲方以验收结果确定乙方材料品质及最终结算数量，如有异议可以提交双方认可具备资质的第三方化验机构复检，检测方法以合同约定为准。六、结算方式及期限： 采取月度据实结算，每月10日前，双方对上月供货账务核对无误后，由乙方开具增值税发票（税率17%），且发票帐号及汇款帐号与合同帐号必须一致，到甲方办理结算手续。支付方式可根据情况采用电汇、转账、支票、汇票、国内信用证等方式。七、有下列情形之一，可以解除合同： 1、甲、乙双方协商一致；
编号: 建筑垃圾运输合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 甲方: 乙方:
甲方施工工程项目产生的建筑垃圾（材料）需要外运处置， 特将本工程项目建筑垃圾（渣土）外运（场内转运）承包给乙方。为确保本工程项目顺利进行，运输符合市相关规定，根据《合同法》及相关法律、法规，明确 甲、乙双方职责，在平等自愿、公平公正、诚实守信的基础上，经双方友好协商，达成一致，签订如下合同： 第一条工程项目地址： 第二条工期 本工程项目建筑垃圾（渣土）运输部分预计天，从年月日至年月日。 第三条单价、总方量 参照都江堰市政府办【】号文件关于城市建筑垃圾处置标准的批复，本工程 项目建筑垃圾（材料）运输按车厢计方量。建筑垃圾（材料）小于或等于1公里之内 运费单价定为元/m3,每增加1公里运费单价递增元/m3;本工程项目运输价 格按6.3 X 2.3 X 1.5以下的车厢单价定为元/车，6.6 X 2.4 X 1.5的车厢单价定为 元/车。合同签署前，由甲、乙双方代表对本工程做估算，本工程建筑垃圾（材料）土方总量约为万m3。 第四条结算及付款方式 1、每车运输均应填写结算票（一式三份甲、乙双方各存一份，存根一份），结算票上必须完整填写运输日期、工程项目名称、运输公司名称、运输车辆车牌号、核载方量 （单位：m3）、运输距离。并由工程工地负责人、运输车辆司机、负责人签名。结算票 必须字迹清晰，如无法识别、涂改、伪造，则票据无效。双方以建筑垃圾（材料）运输结算票
运输合同协议书范本 运输合同协议书范本 运输合同经双方签订后立即生效，合同是商品交换的法律表现形式。下面是小编推荐给大家的运输合同书范本，供大家参考。 运输合同书篇一 甲方:___________; 乙方:___________. 甲方详细地址：______，联系方式：______。 乙方详细地址：______，联系方式：______。 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便 双方共同遵守。 运输货物的名称、规格、数量、运输费价款 货物编号 金额(元) 第一条甲方负责与项目部签订合同。在签订合同的过程中，甲方发生的如何事故或造成的损失则由甲方自己承担。 第二条资金甲方在乙方运输货物或原材料期间。负责资金的集拢，确保乙方在运输货物或原材料的正常进行。 乙方： 第一条运输要求运输的货物必须按照国家有关强制性规定的标准运输;没有统一规定运输标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行运输。如在运输过程中，发生的安全问题，则由乙方自己承担。 第二条运输货物质量要求乙方对运输货物或原材料必须严把质量关。如有忽略或别的因素，造成质量的问题。导致甲方的损失或与其他客户产生的经济纠纷必须由乙方自己承担。且按%偿付甲方违约金。 第三条货物或原材料的供应乙方必须对货物或原材料有充分大量的货源。以却保供应建设公路的正常施工。如在供应期间，发生间断或停止或缺少货源等因素。造成甲方的损失必须由乙方承担相应的责任。且按%偿付甲方违约金
第四条乙方必须按甲方规定的时间、地点、把货物输送到目的地。货物运输后，甲方需要变更到货地点或收货人，必须在货物未到达目的地之前告知乙方。 需要说明的其他事项 发生争议时由两边友好协商解决，协商不成时，两边均有权向人民法院提起诉讼。 合同实施： ①本合同一式两份，各执一份为凭 ②本合同如有未央事宜，双方配合协商书面修正 ③本合同自具名之日年月日发生效力，到年月日止 ④本合同期满前一个月，如双方均无异议，则本合同自动延伸，其后亦同 甲方乙方 签约日期年月日签约日期：年月日 运输合同书篇二 委托方：贸易公司 (以下简称甲方) 承运方：物流有限公司 (以下简称乙方) 鉴于甲方和乙方依法设立且合法存续，双方本着公平、平等、等价有偿和诚信原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承运货物事宜签订本合同，以资共同信守： 第一条：运输费用 1、1 甲乙双方建立战略商业伙伴关系，乙方给甲方最优惠的价格。 1、2 运输费用以甲乙双方签章确认的乙方报价单为准，该报价单作为本合同的不可分割的一部分。 1、3 如果乙方需变更价格，须提前1个月书面通知甲方。经甲方书面确认后，方可执行，否则，甲乙双方按变更前的价格结算。 第二条：甲方责任 2、1 运输时间年月日起至年月日，甲方预报当月运输计划，货柜数量根据甲方所提供的数量而订，以便乙方提前调配车辆，确保运力。 2、2 甲方需调用车辆前，应提前一至两天向乙方传真书面的《托运单》并注明装柜地点和时间、货物名称、箱型、重量及卸货地点，联系人及电话，落重日期
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 石灰石运输合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
托运方(甲方)：有限责任公司承运方(乙方)： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方运输石灰石事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责甲方石灰石运输任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据生产所确定的时间、地点、和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理调度和指挥，对乙方分配的运输任务必须按时完成，如若未完成者罚款2000-5000元，对于连续两个月未完成运输任务者甲方予以解除运输合同。 第二条运输线路 加库布拉克石灰石矿山堆场经218省道到甲方石灰石堆场，运输距离约35公里。 第三条合同期限 自 2010年1月起至 2011年1月止暂定1年 合同期满后，对于较好完成运输任务的单位，经双方协商后，可优先续签运输合同。 第四条运输要求 乙方提供自卸式工程运输车辆：车数量、车辆牌号： 车辆需配备防抛洒装置。 乙方对运输车辆的安全运输负有全部责任。 1、装运车辆必须车况良好，证照齐全的自卸式货运车 2、运价：以柴油价格6.14元/升为基准，运费为 16.5元/吨。 3、(1)柴油价格以中石油0#柴油挂牌零售价(含燃油税，下同)为准。 (2)柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升(含)以内时，运输价格不作调
整。 (3)柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升以上时，按基准价与现油价的差额进行调整(含本数)，即油价每增减0.1元/吨，运输价格增减 0.12元/吨。 (4)当月油价调整的，运输价格从次月1日起调整，甲方书面通知、乙方签字确认。 (5)因油价上涨调整运费的，以前一次调整后的油价为基准。 4、运费结算方式：每月25日为上月对帐核准日，核准之后按实开具运输发票，10日承运方凭运输发票结算上月运费，10个工作日内以现汇方式付清。 5、能提供24小时运输服务，具有流畅的信息沟通渠道，具备抗运输风险能力和运输质量保障能力，能独立承担运输中造成的损失，运输公司需提交以下资料：道路运输营业执照、组织代码证、税务登记证(含国税与地税)、公路运输经营许可证、法人代表身份证、车辆行驶证、驾驶证等资料的复印件，一式两份。 6、运输商必须提供车辆运输保证金。以保证每月完成规定的数量，服从甲方运输管理方案。 本合同一式两份，自双方签字之日起产生法律效应双方应严格遵守。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 承运方(签字、盖章)：托运方(签字、盖章)： 签约日期： 签约地点：
渣土运输工程合同 发包人(全称): (以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称乙方) 甲方因工程项目而产生的渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行， 明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款，以资共同信守执行： 一、工程地址： 二、工程量的核定及单价： 1、由乙方提供型号的渣土车为甲方进行渣土运输，乙方每天运输渣土完毕后必须与甲方相关人员双方签字确认当天所发生的工程量，结算时依据每天现场签字单据为准。 2、渣土外运按车计算,每车单价为元。 四、工期： 1、由甲方通知时间为准，乙方按照甲方实际施工的进度调配渣土车增减，必须满足甲方土方运输的需要。 五、付款方式： 1、在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,乙方完成总工程量后的三个月内，办理该项工程款的结算手续。 2、工程完工，甲方和乙方根据现场签字的渣土运输确认单核定工程量，按有关约定在90天内办理结算。 六、甲方工作范围及承担责任： 1、及时向乙方交代有关注意事项，协助乙方考察现场及运输线路。 2、甲方负责提供满足乙方施工作业的场地，并有专人指挥。 3、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。 七、乙方工作范围及承担的责任 1、渣土运输期间车辆燃油费由乙方负责。 2、甲、乙双方每天签订的渣土运输确认单严禁弄虚作假或与甲方相关人员串通虚报工作量等相关行为，如有发现扣除全部已完工作量并驱逐出场，望三思。
3、乙方要保证渣土运输车辆在施工期间正常运转，如乙方车辆在施工期间出现机械故障或其他原因导致不能正常运输的应及时采取积极措施，如因乙方未及时处理而造成甲方不能正常施工造成损失的，由乙方承担相应赔偿责任。 4、因乙方人为原因，对周边建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。 5、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所 发生的一切纠纷，自行解决，并承担因纠纷产生的所有相关费用。 6、乙方所提供的渣土运输车辆必须有合法的手续和购买相应的保险，乙方车辆在运输过程中，违反法律、法规造成的不良后果和损失由乙方承担。 7、乙方人员必须听从甲方现场管理人员工作安排，如不听从甲方的指挥造成的损失由乙方承担。 8、乙方所有的运输车辆及人员生活由乙方自行安排。 八、本合同一式二份，合同由双方代表签字盖章后生效，本协议合同如有未 尽事宜，双方按有关规定协商解决。 乙方(公章) 甲方(公章) 代表(签字) 代表(签字) 电话: 电话: 签订日期：年月日
石灰石运输合同 托运方（甲方）：伊犁天山水泥有限责任公司 承运方（乙方）： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方运输石灰石事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责甲方石灰石运输任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据生产所确定的时间、地点、和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理调度和指挥，对乙方分配的运输任务必须按时完成，如若未完成者罚款2000-5000元，对于连续两个月未完成运输任务者甲方予以解除运输合同。 第二条运输线路 加库布拉克石灰石矿山堆场经218省道到甲方石灰石堆场，运输距离约35公里。 第三条合同期限 自 2010年1月起至 2011年1月止暂定1年 合同期满后，对于较好完成运输任务的单位，经双方协商后，可优先续签运输合同。 第四条运输要求 乙方提供自卸式工程运输车辆：车数量、车辆牌号： 车辆需配备防抛洒装置。 乙方对运输车辆的安全运输负有全部责任。 1、装运车辆必须车况良好，证照齐全的自卸式货运车
2、运价：以柴油价格6.14元/升为基准，运费为 16.5元/吨。 3、（1）柴油价格以中石油0#柴油挂牌零售价（含燃油税，下同）为准。（2）柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升（含）以内时，运输价格不作调整。（3）柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升以上时，按基准价与现油价的差额进行调整（含本数），即油价每增减0.1元/吨，运输价格增减0.12元/吨。（4）当月油价调整的，运输价格从次月1日起调整，甲方书面通知、乙方签字确认。（5）因油价上涨调整运费的，以前一次调整后的油价为基准。 4、运费结算方式：每月25日为上月对帐核准日，核准之后按实开具运输发票，10日承运方凭运输发票结算上月运费，10个工作日内以现汇方式付清。 5、能提供24小时运输服务，具有流畅的信息沟通渠道，具备抗运输风险能力和运输质量保障能力，能独立承担运输中造成的损失，运输公司需提交以下资料：①、道路运输营业执照、组织代码证、税务登记证（含国税与地税）、公路运输经营许可证、法人代表身份证、车辆行驶证、驾驶证等资料的复印件，一式两份。 6、运输商必须提供车辆运输保证金。以保证每月完成规定的数量，服从甲方运输管理方案。 本合同一式两份，自双方签字之日起产生法律效应双方应严格遵守。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 承运方（签字、盖章）：托运方（签字、盖章）： 签约日期： 签约地点： . .
矿山开采运输承包合同 甲方： 乙方： 依据合同法以及其他有关法律精神，遵循平等、自愿、诚实、守信的原则，经甲、乙双方充分协商，就乙方承包甲方石灰石矿山开采和运输项目达成如下一致意见。 一、承包情况 1.承包地点： 2.承包内容：矿山凿岩、爆破、装车、运输。 3.承包期限：年（年月日至年月日）合期 满在同等条件下乙方优先续签合同。 4.承包方式：包产量、包单价、包安全。 二、结算单价 运输距离1.0公里范围内元/吨（不含税）。 三、结算方式 1.以双方认可的过磅单为结算依据。 2.甲方在每月15日以前结清乙方上月劳务费。 四、双方的权利和义务 1. 乙方保证满足甲方生产所用石灰石量万吨/年。 2. 乙方应按照有关规定要求进行矿山的开采工作，确保开采工作 安全、符合矿山安全管理规定。 3. 乙方必须遵守有关规定向员工发放劳保用品、进行安全生产、
操作、技能培训，并独立承担民事责任。 4. 乙方在合同期内，自主经营。乙方对自己的设备、人员和因乙 方爆破飞石造成安全距离（300m）以外的损失承担责任。5．甲方负责将动力电源架设至乙方生活区和工作面（距离开采点200m），承担因工作面推进需要架设电线杆、移动变压器、配电柜的工作。乙方负责低压配电柜以下电力设施、材料的购置和管理。 6. 双方约定电费价格为元∕度（按市场价调整），以双方 认可的电度表计量数据为计算依据。 7. 甲方负责乙方生活、生产用水，并承担由此发生的费用。 8. 甲方负责协调、处理矿山开采工作所涉及的各种上级检查、工 农关系等各种外部关系，并承担由此发生的费用。 9. 甲方向乙方提供矿山开采所需的地质地形图纸资料。 10.矿山要进行规范开采必须进行台阶式自上而下的开采程序，需 要新修运矿道路和上山道路。乙方负责矿山道路的施工，甲方承担道路施工的费用。道路投入正常使用后，道路的日常维修保养工作由乙方负责并承担由此产生的费用。 五、调价条款 1. 以合同签订时的火工材料（炸药13000元/吨）、柴油（7.40 元/升）等价格为基准，价格上下浮动不超过8%的，超过部分进行上调，低于部分相应下调。 2. 运输距离超过1.0公里，不足1.5公里（含1.5公里），单价
材料运输合同 甲方：香格里拉市2016年第一批地质灾害治理项目第一合同段项目部 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为明确甲方乙方的权利和义务，双方就建设工程 项目中的运输协商一致，订立本合同。 一、1.运输单价：元/m3（吨） 2.收货方式：甲方在卸货点现场按实收方，并出具双方签字的收方凭证。 3.乙方方将本工程所需的材料一次性运抵甲方指定的各施工点 料场，并负责材料的上下车。 二、乙方将材料运输至本工程指定的各施工点料场内，必须经甲方管理人员收方后才能卸车。若未经甲方现场管理人员现场收方或同意，乙方私自将运输材料卸车的，甲方有权不予认可。 三、甲方需提前一天通知乙方所需运输的材料及数量。乙方应按
照甲方需要及时运输指定材料，如出现运输不及时导致停工的情况（不可抗力因素除外），乙方应承担甲方停工的损失。处以元人民币的罚款，于当月材料运输款中扣除。 四、乙方所有操作人员必须持有相应运输车辆的驾驶证，并提供复印件给项目部。材料在运输途中协调工作由乙方自行负责。 五、乙方在材料运输过程中的人员及车辆安全需自行负责，甲方不承担相应责任与义务。 六、乙方的材料运输需满足甲方工期进度的要求。由于乙方原因造成的工期延误等情况，甲方有权对乙方处以罚款补贴另找的运输车辆。 七、本合同为一次性到位运输合同，如乙方在运输途中产生材料中转等问题需由乙方自行负责产生的经济费用。 八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，其他未尽事宜由甲、乙双方另行协商或签订补充协议。 九、本协议书由甲、乙双方签字盖章后生效，全部工程完工并经竣工验收合格后失效。 十、付款方式：甲方按照每月材料运输费用总金额的支付给乙方，剩余材料运输费待工程竣工后一次性支付给乙方。
合同编号：2021XXXX 合同/协议模板 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
石灰石采购合同范本最新 采购方（以下简称“甲方”）： 法定代表人： 营业执照号码： 地址： 电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 法定代表人： 营业执照号码： 地址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范采购行为，保护双方的合法权益，保证建设工程的顺利进行，经甲乙双方协商一致，同意签订本合同，以便共同遵照执行。 一、货物清单 序号 货物名称 品牌或型号
质量要求数量 单价 总价 1 2
金额总计 以上价格是到甲方施工现场全路段的交货价，含材料采购费、运输费、自然损耗、装卸费、过桥过路费、所有税费及可能的涨价因素等一切费用采购单价，合同执行过程中不做任何调整。 二、质量要求 块状石灰含量不低于_____%，杂志不超过______%。 三、交付要求 1、合同货物的包装：_______方负责合同货物的包装。 2、合同货物的交货 乙方交货时间：__________________。 乙方交货地点：__________________。 3、合同货物交付要求：方根据甲方要求的数量、型号规格为包装单位，在规定的时间内将货物送达甲方指定的交货地点，货物至交货地点前的运输、保管风险由乙方承担。 四、验收标准 1、质量验收：以第二条的标准为准，若乙方供应的材料不符合质量要求，甲方有权拒收，所造成的一切责任和损失由乙方承担。对
于甲方料场的不合格材料甲方不承担装车费用。乙方如不处理，方拥有自选处置权。 2、数量验收：按现场数量进行数量验收。 五、付款方式 1、乙方自行垫支材料的采集费、运杂费等一切费用。 2、待甲方从业主处计量，计量款到后一个星期内支付______%的余款，剩余的______%待下次计量款到后支付，余留_______%作为履约保证金。 六、违约责任 1、乙方供应的材料没有按约定的时间保质保量到达甲方现场，延误施工生产，造成甲方的经济损失，由乙方负责按合同价款的_______%赔偿，甲方有权减少乙方的供应数量直至解除合同。 2、乙方供应的材料质量不符合工程需要，影响工程质量造成甲方的经济损失，由乙方负责赔偿甲方工程返工、修补及相关生产的所有费用。 七、合同终止 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在______天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。 八、争议解决方法 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
个人运输合同范文 个人运输合同范文1 托运方： (以下简称甲方) 承运方： (以下简称乙方) 遵照《中华人民共和国合同法》及国家有关运输的规定，经 双方协商一致，就乙方为甲方提供运输业务订立本运输协议，以 明确双方权利义务关系，双方共同遵守。 第一条运输货物名称、价格、数量及金额 1.1 合同暂估总价为：RMB 元(人民币大写： )。 特别说明：当运输费结算总额超过合同总价10万元以上时，必须重新签署采购合同或补充协议，否则超出部分金额不予以在 本合同中办理结算及付款。 1.2 合同明细 本合同单价为固定综合单价，包含装车、卸车及码放费用、 运输费用、工人工资、利润、管理费及税金，以及乙方在运送过 程中的所有过路费、过桥费用及交管部门处罚的罚款等所有费用。运输综合单价在任何情况下不作任何调整。 第二条运输目的地 乙方负责将甲方托运的货物由运送至。 第三条授权 3.1为保证顺利履约，在运输期间内双方设置工作联系人， 联系人必须保持联络畅通。乙方设置联系人： ;电话： ;甲方设 置联系人： ; 电话：。 3.2甲方项目部物资部负责人负责运输数量的确认。由甲方 物资部负责人或相应材料员(签收有效签字人为：物资部负责人 或项目部现场材料员 )签署的运输凭据(包括但不仅限于运输单、过磅单据、收料单、供货小票、月度统计单或其他数量统计文件等)仅作为甲方收到乙方所运输的数量、到场时间等的证明，甲 方项目部除物资部负责人或现场材料员外的其他任何人员签署的 任何形式的运输凭据不作为车辆进场运输的依据。
3.3凡涉及合同价款变更的，必须重新签订合同或补充协议，经甲方项目部项目经理、商务经理、物资部经理及公司主管部门 参与评审、共同签字确认并加盖甲方与本合同相同的印章。甲方 项目部其他任何人员的任何形式的签字不作为合同价款变更的依据。 3.4甲方项目部公章(方章)的使用范围为往来函件、会议纪要、洽商变更等履约过程中的文件，但不包括签署合同及其补充 协议、办理结算。 3.5乙方已完全理解以上各款含义，对于乙方未遵守以上条 款而导致的乙方无法结算、付款，由乙方自行承担责任。 第四条货物交接及数量确认 4.1甲方托运的货物名称、规格及数量由双方共同签字确认，乙方将甲方托运的货物运送至甲方指定的地点或仓库时，所运抵 的货物名称、规格及数量必须与双方共同签字确认的货物运送单 一致。 4.2乙方将甲方托运的货物运送至甲方指定的地点或仓库后，乙方必须将货物按照甲方要求码放整齐，不得杂乱堆放，由双方 共同确认数量，作为计算运输费用的依据。 第五条甲方权利及义务 5.1甲方有权进行每车货物的跟车押运。 5.2甲方可随时进行货物运至指定地点后的码放工作验收， 若乙方未按甲方要求将货物码放整齐，甲方将不予支付运输费用。 5.3甲方负责与乙方材料员共同清点货物数量并签字，办理 出门放行手续及实物交接等工作。 第六条乙方的权利和义务 6.1乙方必须保证提供符合要求的运输车辆，保证随叫随到，确保满足甲方的运输要求。 6.2乙方在运输途中必须确保甲方运送物资的安全，精心保 管货物，不发生少货、湿货、破损等。
石灰石采购合同 甲方： ______________________________ 乙方: 签订日期：年月
石灰石米购合同 采购方（以下简称“甲方”）： 法定代表人：营业执照号码: 地址：电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 法定代表人： 营业执照号码： 地址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范采购行为，保护双方的合法权益，保证建设工程的顺利进行，经甲乙双方协商一致，同意签订本合同，以便共同遵照执行。 一、货物清单 序号 货物名称 品牌或型号 质量要求 数量 单价 总价
2 金额总计 以上价格是到甲方施工现场全路段的交货价，含材料采购费、运输费、自然损耗、装卸费、过桥过路费、所有税费及可能的涨价因素等一切费用采购单价，合 同执行过程中不做任何调整。 质量要求 块状石灰含量不低于—%杂志不超过_______________ % 三、交付要求 1、_________________________ 合同货物的包装：方负责合同货物 的包装。 2、合同货物的交货 乙方交货时间：_______________ 。 乙方交货地点：_______________ 。 3、合同货物交付要求：方根据甲方要求的数量、型号规格为包装 单位，在规定的时间内将货物送达甲方指定的交货地点，货物至交货地点前的运输、保管风险由乙方承担。 四、验收标准 1、质量验收：以第二条的标准为准，若乙方供应的材料不符合质量要求，甲方有权拒收，所造成的一切责任和损失由乙方承担。 对于甲方料场的不合格材料甲方不承担装车费用。乙方如
不处理，方拥有自选处置权。 2、数量验收：按现场数量进行数量验收。 五、付款方式 1 乙方自行垫支材料的采集费、运杂费等一切费用 2、待甲方从业主处计量，计量款到后一个星期内支付 __________________ %的余款，剩余的_______ %寺下次计量款到后支付，余留 ____________ %乍为履约保证金。 六、违约责任 1 乙方供应的材料没有按约定的时间保质保量到达甲方现场，延误施工生产，造成甲方的经济损失，由乙方负责按合同价款的%咅偿，甲 方有权减少乙方的供应数量直至解除合同。 2、乙方供应的材料质量不符合工程需要，影响工程质量造成甲方的 经济损失，由乙方负责赔偿甲方工程返工、修补及相关生产的所有费用。 七、合同终止 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在__________________ 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。 八、争议解决方法 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
渣土运输合同
湖南教建集团有限公司 渣土运输合同 工程名称： 甲方（发包人）：湖南教建集团有限公司 乙方（承运人）： 合同编号： 湖南教建集团有限公司 渣土运输 合同
ife 湖南教建集团有限公司渣土运输合同 签订日期：_____ 年 ___ 月___ 日 甲方因_________________ 工程项目而产生的建筑渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款，以资共同信守执行。 —一工程地址：_________________________________ 。 二工程量的核定及单价： 合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为 _________ 立方米，运输完毕后按实际发生量结算。土方外运费用（包括装载、运输消纳、施工红线以外的职能部门的执法管理等所有费用），按车计算，每车单价为 __________ 元。 三工期： 1.乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输的施工顺序，工期按甲方施工进度确定。 2.因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期：①相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。②甲方工程项目进展造成乙
方车辆无法运输或施工。③大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。④经甲方
代表同意工期顺延的其他情况。 四付款方式： 1. 在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业， 乙方完 成总工程量后的一个月内，办理该项工程款的结算手续。 结算方式：采用发票的方式，每天收一次票，甲方统计数量双方认可后 开收据给乙方（两联甲、乙双方各一联收据及土票乙方要收好，遗失不补、 也不计量）每月以当月收据累计数为结算依据。 2. 工程完工，甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量，在 30天 内办理结算。 3. 甲方在收到乙方开具的真实有效的、 等额的增值税专用发票后，方才 付款。若乙方不提供相应发票，甲方有权拒绝付款。 增值税开票信息如下： 公司名称：湖南教建集团有限公司 纳税人识别号：91430000183964645H 地址：长沙市芙蓉区蔡铐中路顺星桥 9号 开户银行：招商银行股份有限公司长沙分行营业部 账 号：731903528810908 湖南教建集团有限公司 渣土运输 合同
合同编号：YT-FS-7245-35 运输补充协议范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
运输补充协议范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于丙方业务发展的需要，甲乙丙三方就日常运输质量、费用结算等事宜，经平等自愿诚信协商，依据甲丙双方于20xx年签订履行的《公路运输合同》(以下简称“原合同”)中的相关条款，一致达成如下补充协议，以资共同遵守。 一、乙方与丙方为关联公司，二方同意： 1、丙方为甲方的长期承运商，对甲方货物的安全性与及时性提供保证。若涉及经济赔偿或运输质量问题，丙方向甲方承担完全责任，与乙方无关。 2、丙方出于业务需要，委托乙方与甲方签订运输协议(税务开票需要)，乙方负责向甲方提供国家正
规运输发票。 3、乙方与丙方财务结算自行协商解决。 二、其他 本补充协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效率，除本协议另有约定外，其他内容按原合同约定的条款执行。 三、本补充协议一式三份，甲方执一份，乙方和丙方各执一份，三份盖章后生效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 丙方： 年月日： 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
编号：YB-HT-017743 石灰石运输合同详细版 The contract stipulates mutual obligations and rights that must be performed 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
石灰石运输合同详细版 托运方(甲方)：伊犁天山水泥有限责任公司 承运方(乙方)： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方运输石灰石事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责甲方石灰石运输任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据生产所确定的时间、地点、和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理调度和指挥，对乙方分配的运输任务必须按时完成，如若未完成者罚款2000-5000元，对于连续两个月未完成运输任务者甲方予以解除运输合同。 第二条运输线路
加库布拉克石灰石矿山堆场经218省道到甲方石灰石堆场，运输距离约35公里。 第三条合同期限 自 2010年1月起至 2011年1月止暂定1年 合同期满后，对于较好完成运输任务的单位，经双方协商后，可优先续签运输合同。 第四条运输要求 乙方提供自卸式工程运输车辆：车数量、车辆牌号： 车辆需配备防抛洒装置。 乙方对运输车辆的安全运输负有全部责任。 1、装运车辆必须车况良好，证照齐全的自卸式货运车 2、运价：以柴油价格6.14元/升为基准，运费为 16.5元/吨。 3、(1)柴油价格以中石油0#柴油挂牌零售价(含燃油税，下同)为准。 (2)柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升(含)以内时，运输价格不作调整。(3)柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升以上时，按基准价与现油价的差额进行调整(含
XXXX水泥有限公司 厂内物料短途运输 承包合同
发包方：XXXX有限公司 承包方： 日期： 运输承包合同 发包方（全称）：XXX有限公司 承包方（全称） 合同号：签订日期：年月日 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河源和兴水泥有限公司水泥生产线厂区内物料短途运输（含装卸）作业事项协商一致，订立本合同。 一、工作概况 1.1.作业名称：XXX有限公司水泥生产线厂区内物料短途运输作业（含所需要的装卸工作）。 1.2.工作地点：XXX有限公司水泥生产线生产厂区范围内。 1.3.运输设备及资金来源：承包方自筹。 1.4.承包方工作内容： 负责水泥生产所需一切物料的进场码堆整理及倒运进破碎机口和下料口，具体分三大部份：
1、熟料生产系统原料铲运：从原燃材料进厂到物料入库：(1)石灰石：石灰石露天堆场━━石灰石破碎机入料口；(2)原煤：原煤堆棚━━原煤破碎入料口或临时下料口；(3).高硅土：原料堆棚━━高硅土入料口；(4).高铝土：原料堆棚━━高铝土入料口；(5).铁矿泥：铁矿泥堆棚━━铁矿泥入料口。辅助原料：粘土（火山灰、砂岩）堆场粘土（火山灰、砂岩）破碎机入料口；铁矿石（硫铁矿尾渣、硫酸渣）堆场━━入料口；石膏（天然石膏、工业副产石膏）堆场━━入料口；混合材（石灰石、炉渣、矿渣、火山灰、粉煤灰、烧粘土等）堆场━━入料口；其他：堆场内的倒运、整理及厂内其它部分漏料的倒运、整理。 2．熟料中转：从熟料发货站转运到水泥粉磨车间熟料堆棚，包括汽车接运和铲车起堆； 3．水泥磨制系统物料铲运：(1).熟料：熟料堆棚━━熟料入料口；(2).石膏：石膏堆埸━━破碎机入料口：(3).混合材：混合材堆埸━━入料口； 4、其他：生产过程零星物料/备件/设备的铲运，如： (1).因预均化堆场内设备故障需铲运物料到临时下料斗以保证生产； (2).生料立磨吐渣外排物料铲运回石灰石预均化堆埸； (3).增湿塔外排料粉铲运回预均化堆埸； (4).系统堵料清理需铲运到厂内指定地点； (5).回转窑大修废砖/废浇注料清理，及耐火材料转运以及其他临时性工作（临时性工作具体见10.4条款）。 二、双方一般权利和义务 2.1.倒运管理
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公开，公正，公平和诚实守信原则，甲乙双方制定以下建筑垃圾清运合同： 第一条工程设备租用 1、甲方将自有工程设备（下简称工程设备），即工程车运输车辆A（车牌号：型号：）、B（车牌号：，型号：）及铲车（型号：）免费租用给乙方，租期为年。期间，乙方负责车辆的使用、养护维修、邮费、年检、保险、过路费、违章等相关事宜及费用，并保持车况良好。（车辆状况详见附件） 2、车辆产权归甲方所有，租期到期，乙方应将租用的工程设备完好移交甲方，在租用期间给甲方人员、车辆及任何第三方造成损伤及交通事故，由乙方负责赔偿。 3、在租用期间，不允许有损害甲方车辆所有权行为（不得对车辆转租、租让销售、抵押、典当及投资等），将车辆交无证人员驾驶或酒后驾驶，造成后果，乙方承担一切经济损失和刑事责任。属乙方责任造成的事故、车辆的损坏及被盗等，乙方应如实报告甲方并支付全额赔偿。 第二条建筑垃圾清运 依据甲乙双方协商，乙方租用甲方工程设备期间，甲方承诺根据《前期物业装修管理协议》向业主收取业主装修配合费，以《合肥市物价局收费指导价格》为标准，住宅每平方元/商业住宅每平方元/写字楼每平方元为收费标准执行。垃圾清运按照以上收费标准根据车辆现场所产生的平方，甲方向乙方进行支付费用。备注：每个项目根据当地市场指导价进行收取。（新添加的） 承诺以每平方元的价格将甲方所辖区域各项目建筑垃圾承包清运。装载量按车辆长*宽*高*核算。每车垃圾应足量装载，出门时需经甲方各项目指定的专职人员验
收足量签字后方可放行；乙方凭签字单据结账。（以前的收费标准） 第三条合同期限 自年月日至年月日止。 第四条双方权利义务 1、甲方对乙方的清运服务，享有监督、建议、检察权。 2、乙方损坏甲方物品应承担按价赔偿的责任。 3、乙方应定期对工程设备养护、年检，及时维修并保持车况良好。甲方对于车辆年审予以配合。 4、乙方须按甲方要求将垃圾及时清运（特殊天气、不可抗拒的特殊情况下除外），根据小区的实际情况，如遇到特殊清运，垃圾量临时增加，甲方应及时通知乙方，协商处理。 5、甲方将坚持垃圾集中堆放，地点便于乙方车辆进出。 6、乙方在垃圾清运过程中应做到安全有序，自觉遵守管理制度，清运工人在垃圾清运公正时，发生意外伤亡等安全事故，一切责任自负，甲方不承担任何责任。 7、乙方如没有履行日常垃圾清运工作，或日常垃圾清运工作未能按甲方要求及时保质保量完成，一次处罚元，二次处罚元，均从履约保证金中扣除；超过三次，甲方有权终止合同。 8、乙方未经甲方书面同意，不得擅自转包给第三方清运建筑垃圾。 9、乙方垃圾清运全过程应文明操作，保证垃圾存放点周边、道路清洁干净。如有违规，受到市容、城管部门的管治和处罚，一切责任由乙方承担，与甲方无关。甲方有权随时解除合同并要求赔偿损失，并相应扣除乙方清运费。 10、因乙方原因，给甲方或任何第三方造成人身、财产损害的，由乙方赔偿。 第五条其他约定 1、合同期满后，如需续约，乙方应提前壹个月向甲方申请，并重新订立合同。 2、为保质保量完成清运合作，乙方需向甲方缴纳履约元（元整），合同期满后乙方无违约行为一周内无息返还。