建设工程施工劳务分包合同
建设工程施工（大白分项）劳务分包合同
合同编号：
日年月签订时间：
签订地点：
承包人：×××(以下称甲方)
分包人：×××(以下称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
1.1.工程名称：
1.2.工程地点:
1.3.建筑面积:
1.4.结构形式:
1.5.合同工期：
二、责任承包范围和承包方式
2.责任承包范围：工程设计施工图范围内的所有大白工程，具体工作内容包括但不限于以下几点：
3.大白工程：
3.1按施工图及技术交底要求刮大白；
3.2自带搅拌大白的机械、工具；
第1页共9页
建设工程施工劳务分包合同
3.3负责搭建搅拌大白的工作间、库房；
3.4按施工进度提供准确的材料计划；
3.5工程上所有的刮聚合物砂浆找平、刮（刷）大白工程；
3.6负责室内、外顶棚的砼表面打磨、找平、刮大白等工作；
3.7负责室内、外棚角的找直维修工作；
3.8刮大白要做样板层；
3.9在现场的大白等材料要堆放整齐；
3.10大白搅拌场地要及时清理干净；
3.11工完场清并于下一道工序交接；
3.12验收前负责对楼内门窗框、玻璃、地面、踏步、扶手、搅拌大白工
作间、库房等做最后的清理工作；
3.13负责项目部安排的刮（刷）大白施工任务；
3.14负责工程质量自检工作；
3.15因变更返工的工程量，增减不超过5﹪的，增减不予签证；
3.16负责本工种所用的材料进出场装车、卸车、转移；
3.17拌和好的大白超过两天不准使用（最终根据项目部相关要求及技术交底要求）；
3.18临时配合项目外部检查的文明施工的各项工作；
其它补充内容（项目部填写）：
4. 承包方式：人工费清包。
第2页共9页
建设工程施工劳务分包合同
4.1乙方包质量、包安全、包进度、包文明施工、包扬尘治理、包工完场清。
4.2乙方提供高标准、成建制的施工队伍，即由管理人员、普通工种及特殊工种
人员组成，在保证现场施工管理正常运行条件下，乙方可根据工程需要配备施工员，技术人员、专职质检员、专职安全员、材料员、测量员、放线员（其中质检员和安全员必须配备专职或兼职）。其中专职人员和特殊工种人员必须持有有效资格证或上岗证，相关证件必须报甲方项目部审核备案。
4.3凡属于合同内约定由乙方完成的工作，乙方均需保质、保量、保安全按时完成。对乙方不能按合同约定完成或不能按甲方书面要求完成的工作，甲方有权另行安排第三方进行施工，因此所发生的费用，乙方必须按照甲方与第三方另行约定的费用从其工程款中扣除，并承担因此对甲方造成的一切损失及预期收益，且承担按违约条款计算的违约金以及相关处罚的连带责任。
三、工期
5.按甲方确定的进度计划的工期要求，即从年月日至年月日完工（以下详细列出各栋号或节点起止施工日期）。
6.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的施工进度计划，确保各节点计划的完成。
7.由于甲方及不可抗力的原因造成工程延误，工期可以顺延，甲乙双方另行商定进度计划，但乙方应当采取积极措施进行抢工以减少损失，相应的措施费用不需乙方承担。
8.由于乙方的原因造成工程停工，除按违约条款计算违约金外，为避免造成更大损失，第3页共9页
建设工程施工劳务分包合同
乙方应主动采取积极措施追回损失的工期。
四、工程质量标准和安全目标
9.本工程质量标准为：。各分部分项工程施工质量必须符合国家颁发的现行标准及规范、工程所在地颁发的工程质量的规定。10.乙方的专职或兼职质量检查员应配合并服从项目部质量管理工作，并做好相应的自检记录。
11.本工程的安全管理目标为：重伤、死亡率为0，其它要求详见《建筑施工安全生产协议书》。
五、双方职责
12.甲方的职责
12.5首先甲方向乙方提供具备施工的作业条件。
12.5根据施工图及施工说明以及开发单位所发的图纸变更联系单，在施工前向
乙方进行施工技术及安全的交底工作。
12.1在乙方承包的每个分项工程施工前，向乙方提供该部分工作的施工进度计划1
份。
12.2每周在工地会议室由甲方组织生产例会，对一周的生产、质量、安全、文明施工等进行总结，并对下周的工作进行安排。
12.3委派为现场负责人，派驻现场的技术负责人：、质检
员：、安全员：。
12.4负责该工程全过程管理和协调，协调解决属于甲方职责范围的问题。12.6负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，第4页共9页
建设工程施工劳务分包合同
甲方有权单方面终止合同。
12.7在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或疾病，甲方将积极配合乙方进行抢救，如代付抢救款的，则从乙方工程结算款中扣除。
12.8对乙方人员不服从甲方管理、打架斗殴、寻衅滋事、偷盗等行为，以及严重影响甲方声誉者，甲方有权辞退，并处以2000~5000元/次的处罚，造成的损失由乙方承担。
12.9向乙方提供大型施工机械设备（施工电梯及塔吊）及操作人员，周转工具
和工具库房等资源。
12.10负责将施工现场内的临时用电接至相应配电箱。
12.11提供标高控制线、轴线控制线，乙方予以配合。
12.12对乙方工程款使用及分配情况监督与检查。
12.13按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
12.14甲方有权对乙方承包的工作范围和内容进行调整。
13.乙方职责
13.1合同签定后，根据任务情况自行组织经验丰富、责任心强、素质高、能满足施工需要的施工人员参加本工程建设。在所承包工程开工前2 天进场，向甲方报送管理人员联系电话，参加施工前教育及交底（如安全、技术交底、操作规程）并办理有关手续。
13.2 乙方进入施工现场后，必须绝对服从甲方的施工指挥与管理，并遵守甲方现场管理的有关规定，配备相应的岗位管理人员。负责人：、质检员：、安全员：。
13.3参加每周在工地会议室由甲方组织的生产例会，若无故缺席，甲方有权从乙方工程款中扣除200~500 元/次的处罚金。
13.4 向甲方提供进场人员名单并填写务工人员登记表，协助甲方办理进场手续及出第5页共9页
建设工程施工劳务分包合同
入证，严禁未办理手续的人员进入施工现场；若当地派出所需要外来人员办理暂住证的，乙方应配合甲方办理并自行承担相关费用。
13.5乙方必须按合同要求对承包工程的施工质量负责，达到约定标准，若经现场监理或甲方管理人员检查本工种工作不符合要求，乙方必须无条件进行返工处理，并且承担由此造成的一切费用与损失以及合同约定的处罚金。
13.6 工程用材料计划，乙方在需使用前3 天向甲方报送需用计划，否则造成的工期延误由乙方负责。
13.7 乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好所有成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。
13.8乙方施工人员施工应严格按安全技术交底及安全操作规程作业，如因乙方违反安全操作规程等原因造成伤亡事故，事故责任由乙方负责。
13.9 为确保工程施工的连续性和施工进度的要求，凡遇农忙和节假日，乙方事先必须制定详细的劳动力安排计划，组织好劳动力，保证工程施工进度。乙方不得因农忙、节假日等原因影响工程施工，若因人员问题影响工程进度，乙方同意按本合同相关条款执行。
13.10每月25日前上报当月完成工程量报表，经审核后作为支付工程劳务款的依据；同时申报内部资金分配计划，并提供由劳务人员本人签字的工资单。乙方应按时发放工人应得工资，不得挪用、拖欠、拒发工人工资，否则乙方应承担违约责任，且甲方有权停止支付工程进度劳务款。
13.11施工现场甲方供应的原材料和半成品，需要取样送检的，乙方应按甲方资料员或技术员的要求配合完成取样工作。
13.12乙方负责施工用各级配电箱以下的电闸箱、电线、电缆、灯具等的保管并按时返还仓库；乙方使用人员必须遵守操作规程。
第6页共9页
建设工程施工劳务分包合同
13.13乙方应积极承担由于设计变更、委托或甲方原因造成的返工和拆除工作，不得因上述事宜未达成一致意见，而造成施工的中断，或拒绝施工。
13.14 不得将本工程再分包或转包。
乙方应无条件接受甲方的所有指令（如工作联系单、处罚通知单等），如乙方无原因拒绝则每次罚款元/次。
六、材料考核
14. 工程用主要材料按预算定额分析的用量作为考核用量，使用量超过考核用量的部分全额扣款，节约部分给予乙方50% 比例的奖励。
15. 工程用主要材料进场验收时，若接到甲方通知，乙方必须参加并共同签收。
16.周转材料的使用和管理严格执行甲方的有关规定。
七、安全和文明施工管理要求
17. 乙方进场时需提供全体现场施工人员花名册一式三份（含身份证复印件，且过程中根据新增人员及时更新），按甲方要求办理劳务人员个人工资卡，进入现场人员必须按要求佩戴胸卡即出入证（视工地情况而定）。( 乙方劳务人员进场前必须有经过甲方要求的体检或提供近期的体检报告，对于有严重的高血压、心脏病、高度近视等存在问题的劳务人员严禁进场施工。)
18. 特殊工种(架子工、电工、电焊工等)必须持有有效的特殊工种上岗操作证。
19. 施工现场要求达到文明工地。
20. 乙方人员的交通、饮食由乙方自行解决，并符合相关要求。临时设施用房及
水电由甲方提供。乙方生活区的安全保卫等责任由乙方承担。
21. 施工现场内乙方人员不得以任何理由发生打架、斗殴等事件。如发生一次，扣罚人民币2000~5000 元，所有医药费由责任方承担，情节严重的送交当地公安机关处理。
第7页共9页
建设工程施工劳务分包合同
22. 乙方承诺遵守甲方制定的各项规章制度，不得以任何理由拒绝执行。
八、工程结算价款的确定
23. 结算依
据：。
24.包清工单价：
24.1根据施工图纸，按照国标《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2005）计算建筑面积，按完成施工图纸、及本合同约定事项内容计算劳务费用。甲方按月或按节点对乙方进行考核。
25.上述单价除包含预算定额所规定的全部工作内容外，包括但不限于：
25.1 乙方的管理费，利润，应由乙方缴纳的税金等一切费用。
25.2赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班费等。
25.3按施工组织设计现场不设置垂直运输机械或现场设置的垂直运输机械有可能覆盖不到的区域和甲方按总体进度安排拆除垂直运输机械后，乙方又需垂直运输时的人工增加费以及施工机械连续出现故障时的人员窝工费用。
25.4甲方库存旧品(如旧模板、旧木方等)的利用有可能增加的人工费用。
25.5停水、停电、设计图纸和变更、施工用材料和周转材料连续影响的人员窝工费用。
25.6不在施工图中但在施工方案中明确必须施工的工作内容产生的人工费。25.7建筑物超高费、人工降效费。
25.8乙方施工区域内专人清洁卫生等人工费用；
25.9工程施工所用机械的就位、调试、维修保养、拆除、装卸等费用。
26. 如部分项目在乙方承包范围内而乙方宣称自己没有能力完成或故意甩项的，甲方第8页共9页
建设工程施工劳务分包合同
可另行安排他人完成，该部分费用及增加的费用甲方有权直接从乙方工程款中扣除。
27.结算程序
27.1乙方在全部施工项目达到国家现行验收规范和合同要求，经甲方验收合格后，正常进入结算程序；
27.2乙方结算书经甲方项目部内部审核、项目负责人审批签字后，必须经项目
部上级有关部门审查批准后方可作为工程最终结算价款。
27.3所有签证单必须有甲方项目负责人签字后方才有效。
九、付款方式
28.双方约定甲方向乙方支付工程款的时间和方式：
29.未经甲方审查的结算书不能作为最终支付工程款的依据。
十、争议
30.甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
31.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果，除非双方已同意解除合同或《合同法》要求解除合同。
十一、合同解除
32. 当出现以下情况之一者，甲方有权单方解除合同并追究乙方的责任：
32.1 乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求(出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不及时)。
第9页共9页
建设工程施工劳务分包合同
32.2 非甲方原因乙方善自停工三天及以上者。
32.3 施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。
32.4 不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。
32.5 内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。
32.6 未严格遵守合同或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资，或挪用工程款造成不良后果。
32.7 工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。
32.8乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。
十二、违约责任
33.当有以下几种情况出现时，乙方应承担违约责任：
33.1 乙方未按甲方指定的施工计划完成工作，乙方应向甲方支付元/节点的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间，如在总工期上赶回则结算时返还。
33.2 因乙方原因，造成的工期延误，乙方应向甲方支付元/天的违约金并承担建设单位对甲方的违约罚金。
33.3 由乙方负责的分部分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付元的违约金。
33.4 若乙方不服从甲方管理，或违反甲方的有关规章制度，甲方有权按照自定的相关文件从乙方工程款中扣除相应的违约金。
十三、其他
34 劳务管理费为合同总额的0.4%，其中甲方（投资人）和乙方（劳务承包人）各自承担合同总额0.2%，此费用在支付第一次进度款时直接转入劳务公司专门账户，以作为劳务部门管理费用。
第10页共9页
建设工程施工劳务分包合同
35. 未尽事宜双方协商解决。
36.双方约定本项目施工完毕且双方工程劳务款结清后本合同自动解除。
十四、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
劳务承包人（签字）：：投资人（签字）
合同签订日期：日月年合同签订日期：日月年页9共页11第
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
编号：TQC/K375 建设工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 依据(中国人民共和国合同法)、(中国 人民共和国建筑法)及其它有关法律法规 遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业分包合同(以下简称乙 方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立 本合同，以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝
中铁工程局 建设工程施工劳务分包合同 合同名称：南站市政配套工程南站站 土建施工项目土方工程施工合同 合同编号： FBHT- 007 中铁工程局南站站土建施工项目部 二〇一三年十月二十九日
建设工程施工劳务分包合同 工程承包人（甲方）:中铁工程局 南站站土建施工项目经理部 劳务分包人（乙方）:中铁十一局集团 呈贡新城东外环工程项目经理部 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作容 1.1工程名称：南站市政配套工程南站站土建施工项目土方工程。 1.2工程地点：省市呈贡新区白龙潭村 1.3劳务作业容： 1.3.1主要作业容包括：土方开挖、运输、弃置；淤泥开挖、运输、弃置。 具体作业容包括(但不限于)： （1）土方施工边坡修理、土方开挖、土方运转、土方弃置，淤泥开挖、运输、弃置，现场文明施工、安全维护、便道洒水等。 （2）施工区域管线调查与保护等其它相关辅助工作容。 （3）施工所需全部人员、设备、材料（本工程甲方无材料供应）及其它相关费用，甲方提供的材料见材料供应清单，乙方提供的人员设备见附件9主要人员表，附件10主要施工机械、设备、仪器表。 （4）达到市及国家相关安全、文明、环保及绿色施工标准而发生的相关费用；
（5）税金及规费。 1.3.2为完成本工程所发生的生产、生活临时设施，机械设备，工器具，周转材料，辅助材料，现场文明施工等，并包含与承包围相关的一切永久性工程及附属工程的一切工序容，以及为完成上述工程所需的土方工程和施工技术措施，直至竣工验收前的保护和缺陷责任期的维修等。 1.3.3做好施工过程中的测量放样和甲方要求的施工过程中的原始资料的记录及相关实验并按甲方工期节点时间要求提交给甲方。 1.3.4如果乙方工程质量不能满足要求或不能按时完成甲方下达的工程进度计划或乙方人员不服从甲方管理等，甲方有权对分包围劳务容和数量进行调整，且无须向乙方解释原因，乙方必须无条件服从。但调整通知书须提前 5 天送达。 2、分包工作期限 2.1 基底以上2米土方开始工作日期：2013年10月 17日； 结束工作日期：2013年11月 25日； 剩余土方开始工作日期：2013年10月 17日； 结束工作日期：2014年2月 20日； 合同工期总日历天数为 126天，具体工期以业主下发的总体计划及过程中甲方制定的进度计划及施工任务单为准。 2.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 2.3工期的其他约定：由于甲方原因造成工期延长的，工期可以按此顺延。但甲方不承担由此给乙方造成的任何经济损失。其他原因造成的工期延长，全部由乙方自行承担该风险，并且按照工期每滞后一天罚款人民币￥10000元（大写人民币壹万元整）。 3、质量标准 3.1 乙方必须按照中铁工程局地铁南站市政 配套工程南站站土建施工项目项目施工设计图及配套图纸、国家现行的
施工劳务分包协议 发包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程主要内容： 第四条：工程期限： 计划开工时间：（以建设单位通知开工时间为准） 计划完工时间： 总工期为120日历天 第五条：分包方式： □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式： 第六条：分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款： 二、税金的承担：双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程（主合同即甲方与建设单位合同，下同）税金全部由乙
方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时，必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减，分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式：双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款，同时收到乙方开据的正式税务发票后，按收到款项的相应比例金额（不超过建设单位付款金额的70 %）支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付，甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定，同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后，甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式，在工程竣工后甲方初验前，甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%；建设单位验收合格并付至主合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%后，甲方支付乙方本合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%；留5%做为质保金，质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项（质保金），扣除应扣除款项后（如有）的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的，甲方有权
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式：_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________________________ ,（小写）人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法：_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式： 3、分包工作期限 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历天数为：天 4、质量标准 工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表： 6、乙方代表： 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)： (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日 (提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方
中铁十一局集团公司建设工程劳务分包合同示范文本 (2009版) （合同编号：） 工程承包人：（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立劳务合作关系。经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。 1、乙方资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围：××工程（根据乙方施工能力、现场进度情况及甲方总体工期要求，甲方有权随时调整范围）。 提供分包劳务内容：××××（详见附表1中工作内容要求）。 3、分包工作期限 开始工作日期：2008年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：满足总包合同有关质量的约定、国家、行业部门现行施工规范和工程质量验收标准的要求;同时，工程质量必须满足甲方的创优规划、目标的要求。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同；
（2）本合同附件； （3）劳务分包答疑书； （4）安全生产合同； （5）甲方的技术交底; （6）施工图纸； （7）由业主、监理工程师对该工程下发的与乙方相关的一切指令、命令、通知等； （8）施工过程中甲方发给乙方的指令、命令、通知和乙方报送的经过甲方审批后的各类文件； （9）甲方劳务招标文件； （10）甲方下发的相关管理文件 6、标准规范 6.1本合同工程要求创优质工程，各项指标要求执行部颁标准的上限，同时相应提高重要工序、重点部位的质量指标。乙方应按规定进行质量控制和检测。 6.2主要项目检验标准：(重要工序、重点部位的检验标准按技术规范要求填写，特别是隧道工程的开挖、喷射砼、防水处理及衬砌工序的检验标准)。 7、劳务报酬 7.1本工程的劳务报酬采用约定不同工作成果的计件单价，按确认的劳务作业量计算。 7.2本工程的劳务计价单价均为一次包死，不再调整。 7.3不同工作成果的计件单价见附表1《工程劳务分包工序及单价表》，计件单价中已经包含工费、除甲方提供材料设备以外的材料设备机具费用、水电费、所有材料设备装卸运输费、小型临时设施费用、冬雨季及夜间施工措施费、进出场费、管理费、合理利润、配合试验检验费用、迎检费用、安全作业环境及措施费、文明施工及环境保护费、已完工程及设备保护费、场地清理费、各种培训费用、保险费用、除工程营业税外地方收取的各种费用等完成该项工程合同所明示或暗示所有责任、义务和风险的费用。 7.4《工程劳务分包工序及单价表》中各项目的工作内容、计量规则和备注是对综合单价的补充和说明，对于《工程劳务分包工序及单价表》中没有提到的工作内容以及备注中没
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管
建设工程劳务承包合同 劳务发包单位（以下简称“甲方”）： 劳务承包单位（以下简称“乙方”）： 劳务承包单位营业执照注册号、年检时间： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、 法规，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与 以下简称为“发包人 已经签订施工总承包合同 以下称为 “总包合同 ，甲乙双方就本工程劳务承包有关事项协商达到一致，订立本合同。 一、劳务承包项目工程概况 工程名称： 工程地点： 承包作业范围： 提供劳务承包内容： 二、劳务承包项目合同工期 本工程合同工期从＿＿＿年＿＿月 ＿日至＿ ＿ 年＿＿月 ＿日。共计 个月，本工程工期顺延，必须经过甲方书面同意；未经甲方同意，本工程不得顺延。 三、工程质量要求 本工程质量标准应达到甲方与发包人签定的总包合同质量标准，工程质量综合评定为 等级。 四、劳务单价及劳务工程量 、本合同劳动报酬，按乙方完成工程量乘劳务单价进行计价。各单项工程劳务单价分别为：
、本合同的劳务单价已包含乙方为完成本合同项下建筑工程施工所需要的人工费、乙方自购材料费、乙方机械使用费及工程施工临时设施费、施工协调费、试验检测费、各种地方税费（本工程营业税除外）及管理费等全部费用，本劳务单价一次性包死，不再调整；为体现公平、风险共担，如遇业主降低工程造价的情况，本合同劳务单价按降低工程造价的百分比相应降低。 、工程量的确认 乙方按月将完成的工程量上报甲方，由甲方报监理部门及业主审核后作为乙方计价依据，监理部门及业主未确认的部分不予计价。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围的工程量及因乙方原因造成返工的工程量，均不予计价。 合同履行期间如发生设计变更，经监理及发包方批复后，由甲乙双方就数量及费用协商后签字确认，在乙方工程结算款项中计列。 五、劳务费用的计量支付 劳务报酬的支付方式为：每月 日前，由乙方上报本月已完工程量经甲方工程部审核签认、质检部门质量检测合格后交计划部验工计价，待甲方计量款到帐后 日内，由甲方财务部门按乙方当期计价金额扣除质量保修金后进行款项支付，质量保修金及保修期限按甲方与发包方签定的总包合同相关规定执行。乙方施工的全部工程经建设单位验收合格并接收后，进行劳务报酬的最终结算与支付，退还履约保证金，所扣质量保修金在该工程保修期满后 日内全部付清。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程施工劳务分包合同
编号：FS-DY-20893 建设工程施工劳务分包合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_____（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同“），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1．劳务分包人资质情况 资质证书号码：_____ 发证机关：_____ 资质专业及等级：_____ 复审时间及有效期：_____ 2．劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_____ 工程地点：_____
分包范围：_____ 提供分包劳务内容：_____ 3．分包工作期限 开始工作日期：_____ 结束工作日期：_____ 总日历工作天数：_____ 4．质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5．合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业（分）包合同。 6．标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范
中铁上海工程局有限公司 建设工程施工劳务分包合同 合同名称：昆明南站市政配套工程昆明南站站 土建施工项目土方工程施工合同 合同编号：FBHT- 007 中铁上海工程局有限公司昆明南站站土建施工项目部二〇一三年十月二十九日
建设工程施工劳务分包合同 工程承包人（甲方）:中铁上海工程局有限公司 昆明南站站土建施工项目经理部 劳务分包人（乙方）:中铁十一局集团有限公司 呈贡新城东外环工程项目经理部 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作内容 1.1工程名称：昆明南站市政配套工程昆明南站站土建施工项目土方工程。 1.2工程地点：云南省昆明市呈贡新区白龙潭村 1.3劳务作业内容： 1.3.1主要作业内容包括：土方开挖、运输、弃置；淤泥开挖、运输、弃置。 具体作业内容包括(但不限于)： （1）土方施工边坡修理、土方开挖、土方运转、土方弃置，淤泥开挖、运输、弃置，现场文明施工、安全维护、便道洒水等。 （2）施工区域管线调查与保护等其它相关辅助工作内容。 （3）施工所需全部人员、设备、材料（本工程甲方无材料供应）及其它相关费用，甲方提供的材料见材料供应清单，乙方提供的人员设备见附件9主要人员表，附件10主要施工机械、设备、仪器表。 （4）达到昆明市及国家相关安全、文明、环保及绿色施工标准而发
生的相关费用； （5）税金及规费。 1.3.2为完成本工程所发生的生产、生活临时设施，机械设备，工器具，周转材料，辅助材料，现场文明施工等，并包含与承包范围相关的一切永久性工程及附属工程的一切工序内容，以及为完成上述工程所需的土方工程和施工技术措施，直至竣工验收前的保护和缺陷责任期内的维修等。 1.3.3做好施工过程中的测量放样和甲方要求的施工过程中的原始资料的记录及相关实验并按甲方工期节点时间要求提交给甲方。 1.3.4如果乙方工程质量不能满足要求或不能按时完成甲方下达的工程进度计划或乙方人员不服从甲方管理等，甲方有权对分包范围内劳务内容和数量进行调整，且无须向乙方解释原因，乙方必须无条件服从。但调整通知书须提前 5 天送达。 2、分包工作期限 2.1 基底以上2米土方开始工作日期：2013年10月17日； 结束工作日期：2013年11月25日； 剩余土方开始工作日期：2013年10月17日； 结束工作日期：2014年2月20日； 合同工期总日历天数为126天，具体工期以业主下发的总体计划及过程中甲方制定的进度计划及施工任务单为准。 2.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 2.3工期的其他约定：由于甲方原因造成工期延长的，工期可以按此顺延。但甲方不承担由此给乙方造成的任何经济损失。其他原因造成的工期延长，全部由乙方自行承担该风险，并且按照工期每滞后一天罚款人民币￥10000元（大写人民币壹万元整）。
协议编号：LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设施工劳务分包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包人： 承包人： 工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址：罗田县大河岸滚石坳 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况：建筑面积
1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年 第四条合同价款 4.1合同价款：按建筑面积确定承包价元/平方米，合同总造价为：元人民币。 4.2对合同价款内容的明确： 泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费)，第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%，九月份支付到总工程量的90%，20xx年年底一次付清余款。
工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署： 甲方（工程承包人）：_______________________________ 乙方（劳务分包人）：_______________________________ 鉴于 _________________ （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码：______________________ 发证机关：__________________________ 资质专业及等级：____________________ 证件时间及有效期：__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：___________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________ 分包范围：___________________________________________________ 提供分包劳务内容：__________________________________________________
、分包工作期限
开始工作日期：年月日，结束工作日期: 年月日，总 日历工作天数为：____ 天 四、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注：_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、
合同编号: 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：______________________________ 承包人：______________________________________ 劳务分包人：_____________________________ 签订地点：_______________________ 签订日期：年月日
建设工程施工劳务分包合同 承包人：_____________________________________ 劳务分包人：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于________________________________________________________ （以下简称为“发包人”）与就 _______________________ 工程已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包 合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1.劳务分包作业概况 总包（或专业分包）工程名称： __________________________________________________ 劳务作业地点：_________________________________________________________________ 劳务分包作业范围及内容： __________________________________________________________________ 2.劳务分包作业期限 计划开始日期：_________ 年________ 月________ 日 计划完工日期：_________ 年________ 月________ 日 作业总日历天数为： __________ 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数 不一致的，以作业总日历天数为准。 3.劳务作业质量 劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总（分）包合 同有关质量的约定。 4.劳务分包合同价款 4.1劳务分包款合同价款为人民币_____________________________ 元（RBM ________________________ ）。 4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调 整合同价款外，不再调整。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: （1）本合同及其附件;
建设工程施工劳务分包合同 甲方（劳务作业发包人）： 乙方（劳务作业承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行 政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致 意见，特订立本合同，以资共同遵照执行。 第一条劳务承包内容 1、工程项目名称: 2、工程项目地点: 3、劳务承包范围: 4、劳务承包方式: 承包人以包人工、包周转材料（除钢筋、混凝土、水泥、砂、砖、钢丝网、预埋件、 构配件材料、止水钢板、石灰膏、防滑地砖、内墙瓷砖、外墙面砖、抗裂材料、大理石、 内外墙面油漆涂料、铝合金门、窗、玻璃、成品栏杆、防水材料、临时设施、地面主电 线及二级电箱、地面主给水管外）、包机械、包质量、包安全（安全、文明施工主要材 料、标识、消防器材）、包工期、包文明施工、包配合施工资料，包所承包范围的验收 合格的中包方式承包。 第二条劳务承包工程款 1、本合同项下劳务承包工程款（暂定）为: 元整）。 2、劳务承包工程款的计价方式及调整: （1）工程施工过程中如遇甲方认可的变动，可按实际发生工程量及单价相应增减工程 造价，以双方签订的工程变更单为准。施工中承包人不得对原工程设计进行变更 包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失 ，由承包人承担，延误的工期不 予顺 延。 （2）本合同结算超出部分可根据甲乙双方的约定参照以下规范予以调整: 建筑工程按《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 2008》（鄂建[2008]214号 文），土石方工程按《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表 2008》（鄂建[2008]214 号文），安装工程按《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表 2008》（鄂建[2008]214 号文）,缺项部分套用相似或相近定额项目。取费按《湖北省建筑安装工程费用定额》（鄂 建[2008]216 号文）。 3、履约保证金：甲乙方一致同意，为保障施工过程中工程进度、质量、安全及其他 合同义务的履行，在本合同签订后 日内，乙方须向甲方提供合同包干工程总价的 10% 元（大写: .因承