( 协议范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
总包单位与分包单位安全生产管理协议书(协议范本)
The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.
总包单位与分包单位安全生产管理协议书
(协议范本)
总包单位项目部：___________
分包单位：_________________
为了加强施工现场的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针；保证职工在安全生产和施工作业中的人身安全及健康，确保施工生产的顺利进行。依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，以及相关部门及政府的相关规定。经甲乙双方协商一致，签订如下安全生产协议：
一、工程名称、地址及工程分包内容
工程名称：_____________
工程地址：_____________
工程分包内容：石材装饰工程
二、总包方、分包方责任
1．总包单位项目部责任
1）总包单位项目部负责对乙方做好施工现场及相关规章制度的交底工作；
2）总包单位项目部有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急预案；
3）总包单位项目部管理人员有权制止乙方人员的违纪作业，并按规定给予处罚；
2．分包单位责任
1）分包单位在总包单位项目部的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。必须遵守六大各项安全纪律。遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理。总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知，按要求及时整改回复。接受总包单位项目部及有关技术部门的安全技术及措施交底。
2）分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包
专业（甲指）分包安全生产文明施工协议 编号: 建设单位：_______________________________________ （以下简称甲方） 总承包单位：____________________________________________ （以下简称乙方） 专业分包单位：__________________________________________ （以下简称甲指方） 因专业承包单位非总包单位的直接分包，根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，总包单位只是作为对建设单位的服务来对进入总包现场的专业承包单位进行代建设单位管理，所以进入总包施工现场的专业承包企业，必须服从总包的管理与协调。专业承包单位出现的各种劳务用工问题及违反国家、南昌市行政主管部门的有关法律、法规和规定等行为由专业承包单位承担完全责任。甲、乙、甲指三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。为了明确三方的安全生产责任，结合本工程现场具体情况，确保施工安全，本着公平、自愿、诚信的原则，经三方协商一致，达成如下配合管理安全协议，三方必须共同遵守，严格执行。 一、施工内容 1、工程名称： 2、工程地址： 3、专业分包工程名称： 4、承包方式：包工□、包料□、包质量□、包安全文明施工口 5、工程项目期限： 开工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以乙方书面通知为准）； 竣工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以通过验收/备案制验收为准）； 6、工程施工范围及内容： ___________ 分项工程施工进程中的安全，主要是（简要叙述）： ________________________ 二、本工程安全控制目标及文明施工达标： 工程安全目标 1、年负伤事故频率：％。以下； 2、杜绝重伤、死亡、火灾、设备、食物中毒等重大事故; 3、一般安全事故为零；
工程分包安全协议书 在社会发展不断提速的今天，男女老少都可能需要用到协议书，签订了协议书就有了法律依靠。什么样的协议书才是有效的呢？以下是作者收集整理的工程分包安全协议书4篇，希望能够帮助到大家。 工程分包安全协议书篇1 总承包方：XXX（以下称甲方） 工程分包方：XXX(以下称乙方) 因甲方施工的XXX工程，因施工需要，经甲、乙方友好协商,甲方将：工程分包给乙方施工。甲乙双方是属于经济承包关系，乙方自雇人员统一管理和全面负责，接受总承包方督查。为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，根据《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》中有关安全责任的规定，结合本工程实际，在签定协议的基础上，甲、乙双方签定如下安全协议： 一、甲方责任： 1、甲方帮助对乙方职工加强安全性教育，传达上级安全生产指标精神，对乙方所施工的工程项目进行针对性的安全交底，甲方对乙方文明施工、生活卫生、治安防火、环境、职业健康安全方面的督促检查，有关违章处罚对照项目部相关制度同等执行。 2 甲方苏中公司、监理对乙方施工中的安全工作进行监督、检查，督促其对隐患进行整改、对乙方违章违纪行为进行教育处罚，处罚款直接从安全保证金中扣除。乙方不接受管理或严重屡教不改，甲方有权责令其停止施工或无条件退场。 3、甲乙双方在结算标准中包含安全生产等费用，乙方必须采购符合国家及相关标准的劳防物品，对自雇人员免费发放;甲方、总承包方协助乙方办理暂住证等对外协调工作，协调和相关费用由乙方自理，发生事故甲方：总承包方协助乙方向保险公司索赔尽可能提供必要的帮助（在为自雇人员办理意外伤害保险的基础上）。 二、乙方责任在： 1、乙方应根据相关法规及总承包单位要求的《分包单位须知》提供：资质
工程三方协议 建设单位：（以下简称甲方） 总包单位：（以下简称乙方） 分包单位：（以下简称丙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书，并同意共同遵守。 一、工程概况： 1、工程承包内容：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 ) 2、承包方式：本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。 二、合同工期: 开工日期：具体以现场批准的开工日期为准 工期：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 三、工程质量： 1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。 四、施工环境： ] 丙方需加强自身的施工现场管理，执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，无安全事故。 五、合同价款： 以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 六、工程结算： 1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 2、若本合同出现未作规定的情况，则根据甲、丙双方协商结果执行。 七、工程款支付： 以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 ! 八、各方权利及义务：
1、甲方权利和义务 、负责现场的“三通一平”工作。 、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套，向丙方提供施工图3套，并由甲方组织负责图纸会审。 、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交，并办理相关移交手续。 2、乙方权利和义务 、开始施工前，向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。 、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。 ： 、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。 、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费（由甲方支付） 、如非乙方原因造成的工程延期，造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。、本工程所发生的债权、债务均与乙方无关。 3、丙方的权利和义务 、工程开工前，应向甲方报送施工组织设计和详细的施工进度计划。 、按照经各方审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。 、在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、安全法律法规。严格控制施工噪音、扬尘对周围环境的影响。所发生的一切费用已综合在丙方的承包单价中，不再另行记取。 … 、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料，设备设施的防火、防盗工作，发生的非甲、乙双方责任引起的损失均由丙方自行负责。 、从乙方提供的二级配电箱电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，均由丙方自行配备，并必须符合JGJ59-59《建筑施工安全检查》检查用电规范及文明施工要求。 、按甲方要求配备必要的管理人员和施工人员。 、在施工过程中非甲、乙双方造成的工期延误、质量、安全事故，由丙方负责，丙方应及时报告各方。经甲方、乙方、监理、设计等单位共同研究后，由丙方组织施工，并承担一切费用。 、按规范规定的要求做好材料报检、报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。 、按合同规定的期限内完成工地清理，做到工完、料近、场地清。 、提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一式两份，其中原件一份，复
安全生产责任合同书 总承包方：中国建筑装饰集团有限公司**** 项目经理部 分承包方： 工程名称： 为确保施工生产的顺利进行，经双方协商，特制定安全责任协议，具体如下： 1.总承包单位的安全生产、交通管理责任 1）审查分包单位的建筑企业的资质证书，施工企业的（施工企业安全资格审查认可证）和安全生产保证体系与条件，对不具备安全生产条件的不得发包工程。 2）对分包的工程承包合同要明确安全责任。 3）对外包工程承担的工程要做详细的安全交底提出明确的安全要求、并以认真监督检查。 4）对违反安全规定冒险蛮干的分包单位要勒令停产。 5）凡总包单位产值中包括外包工完成的产值的、总包单位要上报 6）外包工单位的伤亡事故、并按承包合同的规定，处理外包工单位的伤亡事故。 2.分包单位安全生产责任 1）分包单位行政领导对本单位的安全生产工作负责认真履行承包合同规定的安全生产责任。 2）贯彻执行国家安全生产、劳动保护政策、法规以及总包单位的安全生产规章制度。 3）根据总包单位的要求，制定出自己的安全生产措施和管理制度。 4）正确使用、认真保管和爱护各种安全防护设施和个人防护用品（如安全帽、安全带等）。 5）承包方对本队人员经常进行安全教育，包括每周一安全活动， 6）搞好班讲话活动，每天不少于十分钟，并做好记录。 7）承包方应及时参加总包单位召集的安全工作会议，执行总包单位的安全指令，施工中听从总包单位的指挥。 8）承包方负责人和安全员经常对施工现场进行安全检查，对不正确使用安全防护设施、个人防护用品以及违章作业者要及时纠正、发现隐患及时组织整改、发现隐患及时报告总包单位。 9）发生事故时，应积极抢救伤员，减少损失，保护好现场，并尽快报告总包单位，参加伤亡事故的调查处理。
常州市东方红日建筑有限公司 工程施工总包与分包单位安全生产协议书 总包单位：_________________________ （以下简称甲方） 分包单位：_________________________ （以下简称乙方） 为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同 工程名称: 工程地 点：工程 内容: 分 包范围: 进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安 全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生、依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规规定，签订本协议。 本协议为《建设工程施工专业分包合同》第三部分专用条款中的第20条补充条款，在双方签订《常州市建设工程施工分包合同》的同时签定本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构、定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。 三、坚持安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 四、抓好安全教育；严肃安全纪律;规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照三不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业，本施工现场安全检查生产规章制度，核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目，组织指导
分包安全生产管理协议书 发包方：北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目（简称甲方）承包方：（简称乙方）按照各方责任主体单位应坚持“各司其职，各负其责”的原则，经协商，甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内，另签订本《分包安全生产管理协议书》，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。 第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司（以下简称“公司”）各项安全生产管理制度，贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。 第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育，对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带（含租赁）施工机具、设备进行检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。 第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求，建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员：实行专业分包的单位，必须配备专职安全员至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加；实行劳务分包的单位，作业人员50人以
总包单位：(以下简称甲方) 业主指定分包商：(以下简称乙方) 为了更好的完成广东省工伤康复中心易地新建项目一期工程的建设任务，本着平等互利的原则、依据广州市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和费用，经甲乙双方的友好协商达成如下协议：乙方进场前，必须先向甲方办公室提交进场施工人员的花名册，以及进场机具的规格数量，由办公室登记备案，未经登记的备案的人员及机具禁止进入施工现场。 一、合管理范围 同乙方与业主所签订合同的承包范围。乙方与业主签订的施工合同应给乙方一份副本。二、包工程质量 乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标，总包方不承担任何责任，乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方及业主所带来的一切损失。 三、分包工程进度 3．1乙方所分包的工程必须按照由甲方和监理单位确认的进度计划进行施工。如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方或业主所带来的一切损失； 3．2乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方或业主所带来的一切损失。 四、甲方的配合服务内容及协调责任 4.1配合服务内容： 1）对整个工程施工现场各洞口及“临边”提供有效保护，其他承包商的结构上的孔洞或临边除外；提供中央废物收集处，并由中央废物收集处移走垃圾。 2）重整因进行市政配套槽沟开挖工程，受影响的红线处车道及人行道；提供场地并指导各其他承包商按统一标准兴建办公室、工场、仓库及工人宿舍；维护及拆卸包括发包人、监理单位的现场办公室及宿舍等；提供、维护临时道路及停车区、停车棚；其他承包商的特殊机械、设备进退场及施工造成损坏除外。
安全责任书 （项目经理与外地施工队签订） 为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全面做好施工现场安全管理工作，有效的预防和控制各类事故的发生，特签订本责任书。 使用劳务单位（总包单位）：中新建总天津公司 提供劳务单位（分包单位）： 一、工程名称：综合教学楼文化广场 二、起止时间： 从年月日至年月日 三、目标 杜绝重大责任亡人事故、火灾、交通事故。刑事案件及有政治影响事故的发生。 四、施工现场负责人 使用劳务单位（总包单位）分工负责施工现场安全工作，明确为施工现场安全员。 提供劳务单位（分包单位）分工负责施工现场安全工作，明确为施工现场安全员。 五、内容 1、施工现场 安全设施符合规范，作业面料具堆放整齐，严格执行操作规程，防止高处坠落物体打击、触电伤亡、机械伤害，做好消防保卫工作。
（1）进入施工现场必须戴好安全帽，两米以上高处作业系好安全带，特殊工种需要专用劳保服。 （2）严禁违章作业和酒后上岗。 （3）严禁穿拖鞋、带钉易滑鞋，夏季施工严禁赤背、光脚、穿三角裤。 （4）特殊工种必须持证上岗，非机械操作手禁止动用现场机械设备。 （5）施工现场不准吸烟，不得将火种、易燃物品带入施工现场。 2、生活区 确保生活环境整洁，室内物品摆放整齐干净。 （1）生活区和施工区要明确划分，禁止有传染病者住生活区。 （2）明确划分责任区，认真搞好宿舍卫生，铺上物品叠放整齐，坚持卫生值班制度。 （3）禁止在宿舍内用电炉子、电褥子、碘钨灯、镝灯、自制的电热器具和未经准许的其它大功率电热器具。 （4）宿舍内用电要规范，禁止乱拉乱接电线，禁止在蚊帐内安装电扇和照明灯具。 （5）宿舍内要有灭火措施，不准在铺上吸烟。 （6）禁止损害公物、公用设施。 （7）工地宿舍内禁止留宿非本工地施工人员和其他家属及亲属。 3、食堂 按规定搞好食堂卫生，预防食物中毒和各类传染病的发生。
土方开挖分包安全管理协议书
甲方：**国际建设有限公司 乙方： 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好工程的安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求，同时依据甲乙双方合同要求，特签订本协议。 一、工程概述： 1、工程名称： 2、工程地址：北京市朝阳区孙河乡 3、分包工程范围和内容： 4、分包形式： 二、工程项目期限： 自2020年月日开工至 2020年月日止完工。 三、协议内容： 1、施工期间，甲方授权于春革同志为本工程甲方项目负责人，乙方授权同志为本工程乙方项目负责人。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作，上述人员发生变更，甲乙双方应及时沟通，并留下书面变更记录。 2、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工
作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。 3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。 4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。 5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。 （二）安全责任划分原则： 1、甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位的安全生产管理工作，健全各自的安全管理体系。包括分管安全生产的领导，配备专职或兼职安全员，应有各种机械、各工种的操作工程，特种作业人员、驾驶人员的操作证、驾驶证的审证考核制度，各级管理人员的安全生产责任制和定期安全检查制度。 2、甲乙双方在施工前要认真勘察现场： ①工程项目应由甲方编制施工组织设计 ②工程项目由乙方按照甲方的要求自行编制施工组织设计、制定有针 对性的安全技术措施，乙方必须严格按照施工组织设计的要求施工。 ③甲乙双方的安全管理人员及有关技术人员必须认真的对本单位职工 进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全法规、纪律、制度。 ④施工前及施工中，甲乙方应共同对乙方进场的人员进行安全三级教育
商业、办公及配套设施（创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称：商业、办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程 总包单位（甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业，办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程总包单位（以下简称甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电： 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
总包合同和分包合同的区别 总包合同，是指从承包整个项目开始至结束笼统计算咨询费用的合同。 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。 第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。 1.总包合同和分包合同标的种类不同。 工程分包的是建设工程，分包人是取得总包工程中的一部分非主体工程。 工程劳务分包人是取得工程中的劳务，提供劳动力。 2.总包合同和分包合同完成方式不同。
工程分包单位以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成分包工程。 劳务分包人只提供劳务即劳动力。 3.总包合同和分包合同签订条件不同。 承包单位分包工程，必须经过业主的同意;承包单位进行劳务分包则不需要业主同意。 4.总包合同和分包合同合作管理方式不同。 工程分包要对分包工程进行施工中的统一协调管理，承包人收取分包人的管理费。 工程劳务分包人提供的劳动力，是工程承包人人工建设内容的一部分，属于工程承包人的内部劳动的一部分，承包人要对劳务分包人提供的劳动力进行直接管理，但不能收取管理费。 5.总包合同和分包合同价款结算不同。 工程分包人向工程承包人结算的是工程价款。 劳务分包人向工程承包人结算的是工费，是按劳动力单价和工时数量进行结算的。
总包单位与分包单位安全生产协议书 总包单位： 分包单位： 为了强化为施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、总包单位与分包单位的责任 1、分包单位在总包单位的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程和总包单位的一切安全生产管理制度，服从总包单位的安全生产管理及执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员）、分包单位营业执照、安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位，经核实无误后方可进场施工。 3、分包单位进场前，分包单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育，要求教育面达到100%。 4、严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的不安全隐患，总包单位有权下达隐患通知单，并限期改正，对情节严重并不按期整改的，总包单位有权停止分包单位作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。
5、分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用，发生事故时由分包单位自行负责。 6、由总包单位提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可施工，施工中除设明显标志外，还应派专人看守监护，完工后或下班时应及时封闭好。 7、分包单位必须熟知地下管线敷设位置、走向，对于不明管线必须报请总包单位待归属地确定、经产权单位同意后方可施工。如不按地下管线会签单施工或发现不明管线未经许可擅自施工造成的地下管线损坏由分包单位自行负责。 8、为便于现场管理，按施工工程面积多少，分包单位必须向总包单位交纳一定数额的安全风险抵押金，若不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工过程中出现隐患或违章并不及时整改而被处罚，罚金将从抵押金中扣除。风险抵押金不足部分由总包单位从分包单位工程款中扣除。 二、施工人员职责 1、施工从员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽，两米以上高处作业必须系好安全带。未经申请和总包单位同意，禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临时用电防护设施。
中建一局集团第二建筑有限公司即墨蓝色新区工程市政项目部总分包安全管理协议书总分包安全管理协议书 甲方：中建一局集团第二建筑有限公司乙方： 为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工人员的安全与健康，促进施工生产的顺利进行，依照国家安全生产法及安全管理标准以及《北京市施工现场管理法规及文件汇编》和中建一局集团《工程项目安全生产标准》，就本项工程施工生产中的有关事项，经双方协商达成如下协议：在施工工程总分包合同的执行上，本协议书具有优先权。安全生产组织管理第一条一、甲方需设置安全生产专职机构——安全管理部门；乙方必须配备一名以上专职安全管理人员；二、乙方必须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》及《北京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及。条例（若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）任何因乙方违反上述条例而造成的案件、事件、事故所连带的经济及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；三、乙方的所有工人必须同时具备北京市建设工程专业劳务发包、承包交易中心《施工项目《现场出入证》并在甲方将施工人员登记在册，、办理《安全教育上岗卡》、交易备案注册》，严禁使用童工和未成年人。若在京外施工，必须遵守当地政府关于（费用由乙方承担）企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事件、事故等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，
商业、办公及配套设施(创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称:商业、办公及配套设施（创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位(乙方):四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业,办公及配套设施(创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（以下简称甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电: 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证Ｂ级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
分包单位安全生产协议书 总包单位： 分包单位： （一）分包工程项目 1、项目名称： 2、地址： 3、分包范围： （二）分包工程项目期限 自年月日起开工至年月日完工。 （三）内容 1、分包单位必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、分包单位应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职安全人员（安全工程师、安全员、协管员），应有各工种安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。 3、分包单位在施工前要认真勘察现场。分包单位按总包单位的要求自行编制施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。 4、分包单位必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 5、施工前，分包单位应组织召开管理、施工人员安全生产教育会
议，介绍有关安全生产管理制度规定和要求。 根据工程项目内容、特点，总包对分包应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由双方各执一份。 6、施工前，分包单位应根据所承揽的分包项目工程确定危险源及不利环境因素，并制定相应的控制措施，报总包单位备案。分包单位应对危险源及不利环境因素实施监控，确保安全施工及环境保护各项指标符合国家和地方标准。 7、施工期间，分包单位指派__________同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；总包单位指派__________同志负责联系、检查监督分包单位执行有关安全、防火规定。双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。 8、分包单位在施工期间必须严格执行和遵守总包单位的安全生产、防火管理的各项规定，接受总包单位的督促、检查和指导。总包单位有协助分包单位搞好安全生产、防火管理以及督促检查义务，对于查出的隐患，分包单位必须限期整改，对总包单位违反安全生产规定，制度等情况，分包单位有要求总包单位整改的权利，总包单位应该认真整改。 9、在生产操作过程中的个人防护用品，分包单位应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。 10、分包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示已确认该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。分包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。 11、由总包单位提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设，安全
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特
点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
总包与分包单位安全生产协议书 总包方：xxxxxxxxx公司 分包方： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》和青岛安装建设股份有限公司关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、双方共同确认该项目的安全生产管理目标 1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤频率控制在3‰以内。 2.施工现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。 3.现场无火灾、火警事故，火灾隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%。 4.劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案件为零。 5.严格按发包人文明安全施工管理要求进行施工及管理，保证施工现场达到合格文明安全工地标准。 二、总包方、分包方责任 1.分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执
行：国家及行业有关安全操作规程和总包方的一切安全生产管理制度，服从总包方的安全生产管理，安全人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2.分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件报送总包方，经核实无误后方可进场。 3.分包单位进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩单报送总包单位。 4.严禁违章指挥，违章作业，对在工程中出现的不安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期改正，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方自行负责。 5.分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，管道井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。 6.由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、施工用水、脚手架及安全防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是临边洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。 7.为便于现场管理，按施工总承包合同分包方必须向总包方交纳
改性乳化沥青生产仓储项目 建筑施工总包与分包单位安全生产、消防、治保管理协议 为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保在项目施工中双方的利益、责任清晰和确保操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本协议。 本协议包括范围为与工程有关的施工现场、场外加工厂、生活区、办公区、料具存放区域等的安全生产、文明施工、消防保卫、治安保卫、环境保护及环卫卫生等内容。总包方：天津富凯建设集团有限公司_ （以下称为甲方）_ 分包单位情况： ____________________ （以下称为乙方）— 一、现场必须达到的管理目标： 1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生； 2、轻伤频率控制在2 %。______ 以内； 3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100 %杜绝现场重大隐患的出现； 4、现场内不发生火灾、治安及刑事案件；隐患整改率必须保证在时限内达到100 %; 5、必须保证施工现场达到天津市文明安全施工工地标准； 二、对乙方人员要求： 1 ?乙方须严格遵守天津市政府关于建筑施工企业管理的相关法律、法规及条例。必须具有市政府及其他有关行业部门规定的合法手续，组织领导人员，合格技工及安管 人员，办齐各种证件。 2?乙方必须具备行业企管部门核发的企业资质、安全生产许可证等有关的有效合法资质。乙方进入施工现场的管理和施工人员，应符合市建委、市劳动局的规定。 3?施工人员所有工人，必须由乙方统一给每个工人办理劳务用工合同、工伤保险、医疗保险等合法手续； 5?乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人、安全员、工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等，必须是接受有关建设行业管理部门的安全技术培训、考试合格者后方可上岗。 6. 乙方应遵守甲方制定的有关协助队伍的管理规定以及甲方的其它的关于分包管理的所有制度及规定；乙方工人入场必须接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工，如果分包方的人员需要变动，每次人员更换和调动，必须落实好各项合法手续，做好安全教育和考核工作。严禁出现未经过安全教育和考核的人员上岗。如有违反，严 厉处罚，出现的一切后果一切由乙方自己负责。 7 .乙方的特种作业人员（包括电工、电焊工、机工、信号工等）的配置必须满足施工需要，所有特种作业人员必须持有天津市有关行业部门颁发的有效上岗证书或原籍地、市级劳动部门颁发，持证上岗。如有非法操作的，对有关责任人及乙方负责人进行处罚，一切后果由乙方责任人负责。 8.必须无条件遵守《天津市政府关于暂住人口管理的规定》和我国的有关法律、法规及甲方的所有规章制度，接受公安，消防及甲方有关部门的检查监督。否则出现的一切责任由乙方负责。
安全生产协议书 总包单位：沂源县城关建筑工程有限公司 分包单位： 为了强化为施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、总包单位与分包单位的责任 1、分包单位在总包单位的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程和总包单位的一切安全生产管理制度，服从总包单位的安全生产管理及执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员）、分包单位营业执照、安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位，经核实无误后方可进场施工。 3、分包单位进场前，分包单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育，要求教育面达到100%。 4、严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的不安全隐患，总包单位有权下达隐患通知单，并限期改正，对情节严重并不按期整改的，总包单位有权停止分包单位作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。 5、分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用，发生事故时由分包单位自行负责。 6、由总包单位提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口