电梯安装三方协议 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
华盛大·运城2期8#~10#、21#~23#、27#楼工程
三
方
安
全
管
理
协
议
书
建设单位：合肥华盛洲际置业有限公司
总包单位:合肥瑶海建筑安装工程有限责任公司专业分包单位：
三方安全管理协议书
依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》，加强施工现场安全生产与文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家的法
律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定，经协商签订“安全管理协议书”（以下简称协议书）。本协议书适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。
本协议书的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务，确保本工程安全生产与文明施工。
一、建设单位的责任、权力和义务
1、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
2、审查分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施，并负责将分包单位的上述资料送总承包单位备案。
3、协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位，向总承包单位支付配合费。
4、如发生生产安全事故，负责协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。
5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对分包单位提出整改或停工整改。
二、总承包单位的责任、权利和义务
1、按时完成建设单位交办的各项施工配合工作，仅收取配合费。
2、配合建设单位做好对分包单位的安全监督，对施工现场的安全生产与文明施工实施统一管理。
3、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续，签订“施工现场临时用电管理协议”。
4、发现分包单位施工现场有安全隐患或重大安全隐患时，一是有权立即采取相关措施以免发生安全事故；二是要以书面形式尽快通知建设单位，促使分包单位立即整改或停工整改;三是配合建设单位检查整改是否符合安全标准。
5、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。
6、对分包单位发生的生产安全事故配合应急救援抢险。
7、由于总包单位或承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。
三、分包单位的责任、权利和义务
1、贯彻落实国家及合肥市有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。
2、服从建设单位、总包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。
3、对由总包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须以书面形式告知相关单位及人员，要有相关单位人员接收签字手续。
4、对分包范围内的施工用电及生活用电负有全部的安全管理责任。B级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。
5、使用总包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续，签订“施工现场临时用电管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”。
6、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合合肥市有关安全标准。使（租）用特种设备时，应在使用前向总包单位备案。
7、为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员登记表，并向总包单位备案。
8、按照合肥市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现的其它事故隐患，应向总包方及时报告。
9、按照合肥市有关规定合法使用劳务作业人员，办理劳务注册及相关保险，对作业人员进行安全生产教育培训考核，考核合格后方可上岗作业。
10、使用总包单位提供的安全防护设施设备前，应与总包方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护，对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负主要责任并承担一切经济损失。
11、服从总包单位安全生产与文明施工管理，并负责所辖施工区域内的管理工作，保证所辖区域消防通道畅通。
12、由分包单位责任造成的生产安全事故或导致总包单位和第三方人员伤亡时，由分包单位承担事故主要责任和全部经济责任。13、由总包单位责任造成的生产安全事故，分包单位有义务负责处理善后事宜。
14、由双方或第三方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
15、发生生产安全事故后，必须在1小时内向总承包单位报告，由总承包单位及建设单位按照合肥市有关规定向有关主管部门报告。迟报或隐瞒不报安全生产事故，必须承担事故的全部责任。
四、建设单位、总承包单位、分包单位需另行注明事项可在补充条款中说明。补充条款如下：
本工程电梯安装分项工程由建设方直接分包，如在施工中发生一切安全伤亡事故，由分包单位全部负责和承担一切经济责任；总包方不承担任何责任。
本协议书一式三份，建设单位、总承包单位、分包单位各执一份，三份盖章签字后生效。至分包单位工程项目完工及所有管理人员与作业人员撤出本施工现场后自行终止。
建设单位（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）
总承包单位（盖章）
项目经理（签字）
分包单位（盖章）
法定代表人或
委托代理人（签字）施工负责人（签字）签订日期：年月日
电梯设备安装合同模板 以下是电梯设备安装合同模板文章，供大家参考！ [提示]合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 住所地： 鉴于：甲方向乙方购买了 12 台电梯设备，乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质，根据国务院《特种设备安全监察条例》关于电梯安装、维修应由制造企业进行的规定， 在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款，并遵照执行。 1、安装设备型号、数量及安装费用： 1 xo-star1112
2、安装调试费以及支付： 2．1 2．2 安装调试费的支付： 2．2．1 甲方在双方约定的安装开工日期前7日，向乙方支付安装费的50％，计人民币万元。如设备已经到达工地，且工地具备安装条件，乙方将在收到款后7天内进场安装。 2．2．2 电梯设备安装、调试完毕，并通过安装地电梯质检部门验收合格之日起7日内，甲方向乙方支付剩余安装费的 50 ％，计人民币万元。乙方收到合同规定的款项后，甲、乙双方办理电梯移交手续。 2．2．3 如因甲方原因导致乙方不能及时安装，或因甲方原因不能及时报验或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收的，则从设备提货之日起三个月满日视为政府验收合格。 2．4 乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票。 3、电梯设备的安装施工期： 3．1 本安装工程开工时间应满足工程进度需要和甲方 月
日。在电梯进场安装前，乙方应经常到工地监察督促土建施工进度，如土建进度延期无法进场安装、或甲方不能提供电梯试运行电源，则电梯安装工期相应顺延。 3． 2 装。 4、甲乙双方责任义务： 4．1、甲方责任： 4．1．1 提供符合安装布置技术要求和《一般建筑用电梯设备安装工程以外事项》要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，负责提供安装起吊场所和吊装点，如有差错，应及时修正。 4．1．2安装施工时，甲方把三相五线制电源接至电梯上机房，提供施工用水、用电，负责电梯安装后的土建修补及填充工作。 4．1．3 协助提供在安装作业附近有足够面积的电梯材料、零件、工具的储存间和仓库。 4．1．4 协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。 4．1．5 配合乙方向当地负责特种设备安全监督管理的部分提出开工及验收申请。 r>4．1．6 电梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，
合同编号： 合作三方协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
合作三方协议范本 项目合作协议由：项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方) 甲：，身份证号： 乙：，身份证号： 丙：，身份证号： 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目，总投资为45万元，甲方以人民币方式出资万元，乙方以人民币方式出资万元，丙方以人民币方式出资万元。 第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。第四条餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方 %、乙方 %的比例分配、丙方 %的比例分配。 第五条每年餐馆总销售利润进行分配或再投资，由甲、乙、丙三方共同协商，决定权按出资比例多少来界定。 第六条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第七条本协议一式叁份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第八条自协议签订之日起，甲方负责餐馆的管理及日常事务。薪酬为底薪元+ % 利润提成，经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账务及经营情况。 第九条本协议有效期：只要三方继续合作，本协议持续生效。第十条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉; 第十一条合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出，退出金额按退出时餐馆资产比例来返还，返还期限不超过天。 第十二条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。 第十三条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另两方有权解除合作协议;
项目三方合作协议 甲方：（建设单位，以下简称甲方） 乙方：（土建单位，以下简称乙方） 丙方：（电梯单位，以下简称丙方） ************楼电梯安装工程，为建设单位直接发包项目，为了本工程的顺利实施，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致，特签订如下协议： 一、各方关系 1.1本工程由建设单位负责开发建设，经过招标投标，由乙 方负责土建工程施工，应甲方要求，电梯安装工程由丙方承建施工。 1.2对本工程的安全、质量、进度、文明施工及资料的管理， 乙方与丙方各负其责，丙方应在甲方监理的指导与监督下开展工作。 1.3甲方与丙方就本子项工程施工的质量、安全、进度、文 明施工、资料管理以及造价、进度款支付、保修等方面的约定，另行签定工程承包合同。 1.4乙方、丙方皆根据与建设单位的合同为建设单位承建相 应工程项目。乙方与丙方皆为独立的法人单位，并不存在总分包关系。 二、甲方的职责与权利：
2.1负责本工程项目的立项与各项报批手续； 2.2负责提供本工程施工图，负责组织分包子项的图纸交底。 2.3督促并协助乙方与丙方办理必须的特定施工手续。 2.4乙方与丙方的各种违规行为与施工中的质量问题、安全 问题、文明施工问题、进度问题，有权提出整改意见，乙方与丙方必须遵照整改意见进行整改。 2.5负责协调乙方与丙方之间的关系，处理可能发生的各种 投诉，不定期组织专题会议解决施工中碰到的问题。 2.6负责审核乙方与丙方上报的施工组织设计与施工总进 度计划、分解计划，并督促乙方与丙方按照审核通过的施工组织设计与施工进度计划执行。 2.7负责审核乙方与丙方上报的月度完成工程量，并根据与 各方分别签定的工程合同的约定，支付工程进度款。 三、乙方的职责与权利： 3.1负责保证场内施工道路的畅通及施工场地的正常使用， 负责施工道路的维修保养与路面保洁工作。（丙方使用现有的场内施工道路及施工场地，但使用过程中应服从乙方的调配与安排） 3.2提供丙方施工所需的材料堆场、仓库用房点，丙方自己 搭设，安全、消防、治安保卫工作由丙方自行负责。工程完工后拆除所建的库房并将材料堆放到指定的地点。 3.3甲方应督促乙方、丙方做好自检、例检工作，并定期（不 少于每月一次）组织现场检查，根据检查结果，结合甲方与丙方所
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 施工电梯安装协议书(协议示范 文本) The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
施工电梯安装协议书(协议示范文本) ×××公司与××××公司双方经友好协商达成以下协议： 现决定由××××公司班组执行安装：合同号×××××的××××××工地电梯安装工程，安装项目包括至交接甲方。层站台，层站台，工程安装期限自年月日至年月日，工程安装费共计元，（电梯开工后付总款的30%，三方验收合格后付40%，甲方交接后付30%）。 公司任命为该项目项目经理，负责该工程的管理工作。 施工班组根据公司有关规定保证做到： 1.班组长在接受任务时，应组员交代工程内容，性质，技术要求及工期，在每项施工之前，应组织组员了解并熟悉施工方案。 2.在施工期间，班组长应随时检查施工质量，施工安全，如有违反操作规程施工方案等问题，应及时纠正，确保工程质量和工程进度，在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录，对出现的问题及时向公司汇报。
3.施工班组在施工过程中应做到文明安全生产，按有关规定穿戴整齐，工前不能喝酒，不得打闹嘻笑，保证文件生产，施工组员应听从班组长调配指挥，不得自行其事，自作主张。 4.施工班组要发扬团结，发展互助精神，做到互相帮助，互相检查，努力学习电梯业务知识，提高组员的技术水平，在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系，维护公司的信誉及形象。 5.施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。 6.中铁*装公司对施工小组的施工安全负全部责任。 7.此文件一式二份，双方公司各执一份。 甲方：乙方： XX创意设计 Your Name Creative Design Co., Ltd.
电梯安装合同 甲方（买方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（卖方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 第1条总则 1.1 双方声明如下： 1.1.1 凡在购销合同及其附件中与安装、调试、验收内容有关的所有规定均作为本安装合同的内容，具有同等约束力。 1.1.2 本安装合同中的安装、调试价格为人民币（大 写）（￥元）。 1.1.3 支付方式： （1）电梯设备运至工地，乙方提供设备合同价的30％的银行预付款保函（有效期至电梯取得使用合格证和准运证）后，安装进场前付款额为安装、调试价格的30％。
（2）电梯安装调试完毕，经买方和相关政府部门验收合格，并取得政府部门颁发的电梯使用合格证后30天内，付款额为安装、调试价格的65％，如因非乙方原因造成安装延误，则此笔货款的支付最迟不超过安装开始后的9个月。 （3）最终付款，付款额为安装、调试价格的5％。甲方应在质量保证期满，且电梯没有质量问题或出现的质量问题处理完毕、且甲方签署的质量质保期期满合格证后七天内，向卖方无息返还卖方最终付款。如因非乙方原因造成安装延误，则此笔货款的支付最迟不超过安装开始后的30个月。 1.1.4 本合同将对购销合同及其附件中未涉及的与安装、调试、验收相关的内容作补充规定。 第2条安装内容 卖方承担下列产品的安装调试工程 第3条施工日期及施工周期 到货后3个月安装工期。 第4条双方责任
4.1 卖方责任：卖方应根据合同的规定提供符合技术规格的货物，并将货物从出厂地运抵安装现场，负责就位以及对货物的运输，保险，设备运抵安装现场的保管和灭失等负责。 4.2 卖方还应该提供（但不限于）以下服务： （1）货物在项目现场的安装、调试等为货物能开通运营的一切工作； （2）与土建工程的配合工作； （3）提供货物的技术文件； （4）为到货己安装的电梯设备和材料提供保护； （5）提供必备的安装辅助材料； （6）将电梯设备运到相应的层站； （7）为所有井道及开口处安装安全栅栏，必要时提供用于隔离井道的金属网栅或隔离物； （8）对须保护的货物采用能防火的材料在项目现场给予保护，以起到防火、防水、防灰等作用； （9）电梯井道按照卖方提供的土建图纸施工，在规定的误差范围内由卖方负责整改。 （10）卖方提供的电源开关箱下桩至电梯设备的布线和安装调试（包括井道照明）；（11）按买方提供的图纸搭设安全适用的脚手架并按需逐步拆除； （12）在双方商定后的一定期限内对所提供的货物实施运营监管和维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所应承担的义务； （13）负责直至政府主管部门颁发电梯使用合格证、准运证的一切工作及费用（包括两证的申领及费用）。
销售三方协议书范本模板 Agreements concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of contract parties ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-021844
销售三方协议书范本模板 说明：国家为了维护社会经济秩序，通过制定法律来规范协议当事人的行为， 依法订立的协议具有法律效力，受到国家的保护，可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 签订时间： 签订地点： 甲方：乙方：(工厂) 地址：地址： 法定代表人：电话：法定代表人：电话：丙方：(外商) 地址： 授权代表：电话： 鉴于： 1、乙丙双方经友好协商，同意由乙方向丙方购买本协议及本协议所涉及合同项下的货物;且 2、乙方委托甲方向丙方进口上述货物，但出于某些技术上的原
因，甲、乙双方于年月日就该批货物签订了号《买卖合同》(以下称“销售合同”)而非代理进口合同;且 3、乙方授权甲方就上述货物以甲方名义(而非乙方名义)与丙方于年月日签订了号《进口合同》(以下称“进口合同”);且 4、甲乙丙三方均知悉并同意上述情况及做法： 甲乙丙三方就上述销售合同及进口合同中的某些问题，经友好协商，达成一致，兹签订本协议书。 甲、乙、丙三方同意： 1、如乙方未按照销售合同的规定将全部货款(分批交货、分批付款的，指每批货物的全部货款)付至甲方，甲方无义务按进口合同的规定向丙方支付任何货款，且免除任何有关延迟付款的违约责任，丙方无权依进口合同向甲方追索(究)任何货款(违约责任)。 2、甲方对有关货物的质量不承担任何责任。如乙方对货物质量有任何异议，应自行与丙方协商处理，而无权依销售合同向甲方追究任何违约责任;如需退换货，乙方可委托甲方办理，手续费另计。
电梯委托、代管、开梯三方协议 甲方（建设单位）: 天安数码城有限公司联系人电话： 乙方（天安物业）: 深圳天安物业管理有限公司天津分公司联系人电话： 丙方（使用单位）：中建六局土木工程有限公司联系人电话： 现场高层及洋房电梯工程已安装验收完毕,经三方协商达成如下协议: 1、为方便丙方施工垂直运输工作，甲方将电梯交由乙方管理，并同意在丙方保证电梯内外观完好和电梯各部件完好的情况下使用电梯。 2、甲方确保电梯已取得特种设备检验机构发的安全检验合格证，在质量技术监督局已备案登记。 3、代管期间，乙方需安排电梯管理人员现场管理，检查并排除电梯正常使用过程中出现的故障及问题，定期对电梯进行维护管理。 4、丙方受乙方委托，负责电梯的管理，并安排专人看护及开梯，并看管电梯相关设备等不丢失损坏。 5、电梯在正常使用过程中出现的故障、损坏，由乙方进行维修，维修由乙方联系电梯维保单位进行售后维保。 6、电梯使用时，丙方应注意轿厢内部防护，对电梯内部防护造成损坏的，由丙方承担。 7、丙方在电梯使用过程中应严格按照规定执行，不得运载超高、超重、超宽的物体、不允许推车进入，灰土要用编织袋装好方可运输. 8、电梯运行由丙方安排专人负责，除电梯维保、维修外，其他任何人不得操作。 9、丙方电梯管理人员有权拒绝任何不符合要求的物品上梯。 10、丙方在电梯使用过程中注意保护轿厢、厅门、层显等一切电梯设备，如有损坏或造成的损失，均由相关使用方负责赔偿。 11、丙方电梯管理人员应记录每次使用情况，详细记录使用时间、使用人、运送货物及数量、有无故障等情况。 12、丙方在使用电梯前,应合理安排各单位每一天的使用计划,并出具室内电梯使用方案报乙方审批。 13、丙方在运输物品过程中,一定要轻拿轻放，丙方须每天定时对电梯外门、地坎沟槽、轿厢内进行清洁，使其保持干净、整洁； 丙方在乙方配合下须对电梯底坑进行清理确保清洁。。 14、丙方不得拒绝其他分包单位用梯，分包单位使用电梯前，丙方可以与之签订协议。 15、电梯由于电源不稳、进水、磕碰等原因造成电梯损坏，由丙方及相关使用单位承担。 16、丙方负责电梯机房及轿厢设备的看护，并防止电梯及井道进水。 17、电梯在运行过程中，因电梯使用不当造成的一切后果由丙方承担。 18、丙方使用完毕，四方进行查验，如果电梯因产品原因或安装原因出现故障，一切损失由电梯单位负责；如果电梯因使用不当或人为损坏，一切损失由丙方负责。 19、丙方需配备充足的施工过程中司梯人员（无偿开梯代管）。 20、乙方将电梯交付丙方使用和保管，丙方对乙方承担上述全部保管义务及责任。 21、乙方（物业）安排人员对电梯使用情况进行巡查，如发现丙方不遵守上述协议，将做好记录，并通知丙方负责人进行整改。如不整改乙方（物业）有权暂停丙方的使用。 22、乙方积极配合协助处理甲丙方提出的相关事宜。 23、本协议三方签字盖章后经验收合格之日起，电梯设备完好，运行正常后生效，有效期至该工程竣工验收合格。 甲方负责人：年月日乙方负责人：年月日 丙方负责人：年月日
施工电梯安装、拆卸合同甲方（委托方）： 乙方（安装方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签定本合同： 一、施工电梯概况 设备名称：施工升降机规格型号：SC200/200 制造厂家：备案证号： 安拆数量：壹台、安装高度：米 二、工程概况 施工地点： 工程名称： 三、施工电梯安装、拆卸费用及支付方法 1、设备安装、拆卸费（大写）元/台 2、设备进退场费用付款：元/台 四、甲方责任、义务 1、负责向乙方提供相关的建筑资料、根据乙方提供的施工电梯资料、负责施工电梯基础的设计与施工（含承台、桩基）。 2、负责施工电梯基础地脚螺丝的埋设，负责基础的日常维护和检查工作。 3、施工电梯进场安装、拆卸，负责做好道路周边障碍物的清除等工作，保证施工电梯安拆的顺利进行。 4、负责架设设备电源线至使用地点。按设备用电要求，把开关装好在设备作业附近3米内。负责配备设备专用的接地线和防雷的地极。 5、负责设备进入施工现场后的安全保卫工作，如设备及部件在租赁期间有人为损坏或丢失，照价赔偿。配合甲方的装拆工作，积极疏导行人。 6、负责配备合格持证的指挥员、信号工及指挥用具，避免声音指挥及信号不正确而造成的不良后果。 7、施工电梯进场、安装、顶升、拆除、退场，应提前通知乙方，以便乙方做好准备和安排。 8、提供验收设备使用的重物。 五、乙方责任、义务 1、根据甲方提供的建筑资料，编制拆装方案，报甲方和监理审批。提供设备的基础资料和图纸，协助甲方预埋地脚螺栓。所用螺栓应符合使用说明书的规定要求。
2、按甲方要求，在规定日期进场安装，按设备的各项安全规范要求装拆设备和顶升附墙，承担设备装拆和顶升附墙过程中引发的安全责任。 3、施工电梯使用期间，确保防坠安全器在有效内，超过有效期的及时更换或重新检测，提供合格证给甲方备案。 4、出示单位安装资格证（三证）和上岗人员资格证。安装、拆卸前负责向当地主管部门办理安装、拆卸备案。 5、设备进场前做好维护保养，保证设备完好，把相应记录交甲方备案。 6、负责设备在使用中的维修保养，并负责相应配件。设备在使用中出现故障，在8小时内派人到位修理，不得已任何理由延修或拒修。 7、施工电梯每次顶升附墙，对装拆人员进行安全技术交底，持证上岗，作业完毕进行顶升附墙验收，把影像记录、验收资料报甲方备案。 六、违约责任 1、合同履行过程中，双方不得随意终止合同，因故终止合同需经双方协商妥善解决。 2、因不可抗力致使不能实现本合同目的，不能视为违约。 七、争议解决方式 双方发生经济合同纠纷自行协商不能解决时，到有管辖权的工商管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，或呈请有管辖权的人民法院裁决。 八、未尽事宜 本合同如有未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。其他事项（由双方协商确定） 九、本合同一式两份，合同双方各执一份。 甲方（委托方）：乙方（安装方）： 日期：年月日日期：年月日
电梯安装施工合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国务院2009年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下： 一、工程概况： 1、工程名称：电梯安装 2、设备型号、数量及安装费用： （1）设备型号 （2）设备数量 （3）设备安装施工单价： 楼号梯号型号层/站安装调试单价数量小计 安装总价￥
备注：1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填 装饰、土建配合费等第三方收费。 2、发票类别：普通发票。 二、付款方式： 1、试装一台，安装调试结束付款80%； 2、剩余电梯预付款为余下的电梯安装费总价的25%； 3、电梯到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方 支付当批次电梯安装费总价的25 %; 4、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付至当批次电梯安装费总价的95% ，余5%的质保金，保 修到期后无息退还。 以上款项以转账方式支付至乙方银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到
请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。 三、电梯安装调试适用的标准及规范： (1)《电梯制造与安装安全规范》gb7588-2003 (2)《电梯安装验收规范》gb10060-2003 (3)《电梯工程质量验收规范》gb50310-2002 (4)《电梯试验方法》gb/t10059-1997 (5)《电梯技术条件》gb/t10058-1997 (6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准 (7)有更高标准版本的按高标准执行 四、安装资格保证： 根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。 五、安装工期：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 三方协议样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
DN500合水管线拆除及闸阀排迁工程 施工合同书 X X市综合管廊建设有限公司 X X市供水公司 X X X X 市政工程有限公司 2017年06月26日 X X市地下综合管廊项目给水管线排迁工程施工协议书甲方：X X市综合管廊建设运营有限公司乙方:X X市供
水公司 丙方：XXX X市政工程有限公司 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，结合本工程的特点，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙、丙三方就DN500给水管线拆除及闸阀排迁工程排迁施工事项经协商达成一致，订立本协议。 一、工程名称：DN500给水管线拆除及闸阀排迁工程 二、工程内容： 1、土方开挖、回填、管线铺设安装及附属设施安装、新旧管线碰头等。 三、工程地点及范围：_ 四、工程工期：2017年x x月x x日至2017年x x月x x日 五、工程价款 本工程价款暂定金额元整（元）最终以xx市财政投资评审中心审定的结算金额为准。 六、付款方式 甲方根据工程实际情况于开工前支付丙方本合同工程价款的30%乍为工程预付款；xx市财政投资评审中心工程结算审定后七日内，甲方扣留工程结算价款的5% 乍为质量保证金，剩余工程结算价款支付给丙方。从验收合格之日 起开始计算，质保期（一年）届满之日起三日内，本工 程无任何质量问题，甲方将质保金一次性返还丙方。 七、权利和义务 （一）甲方：
施工电梯安装协议书模板通用版 Construction elevator installation agreement template general version 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
施工电梯安装协议书模板通用版 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 ×××公司与××××公司双方经友好协商达成以下协议： 现决定由××××公司班组执行安装：合同号×××××的 ××××××工地电梯安装工程，安装项目包括至交接甲方。层站台，层站台，工程安装期限自年月日至年月日，工程安装费共计元，（电梯开工后付总款的30%，三方 验收合格后付40%，甲方交接后付30%）。 公司任命为该项目项目经理，负责该工程的管理工作。 施工班组根据公司有关规定保证做到： 1.班组长在接受任务时，应组员交代工程内容，性质，技术要求及工期，在每项施工之前，应组织组员了解并熟悉施工方案。 2.在施工期间，班组长应随时检查施工质量，施工安全，如有违反操作规程施工方案等问题，应及时纠正，确保工程质量
和工程进度，在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录，对出现的问题及时向公司汇报。 3.施工班组在施工过程中应做到文明安全生产，按有关规定穿戴整齐，工前不能喝酒，不得打闹嘻笑，保证文件生产，施工组员应听从班组长调配指挥，不得自行其事，自作主张。 4.施工班组要发扬团结，发展互助精神，做到互相帮助，互相检查，努力学习电梯业务知识，提高组员的技术水平，在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系，维护公司的信誉及形象。 5.施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。 6.中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。 7.此文件一式二份，双方公司各执一份。 甲方：乙方： ------ 甲方： 乙方：
观光电梯拆除、安装安全协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称甲方） 1.工程项目名称：观光电梯拆除移位安装工程 2.工程范围：室内观光电梯拆除、安装。 3.工程地址： 为确保在观光电梯拆除、移位安装施工中，人身和设备的安全，依据《特种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等法律法规规定，明确甲乙双方安全责任，确保施工及人身健康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议： 一.甲方责任 1.建立健全电梯设备拆除、安装过程中安全管理制度和设备技术档案 2.监督、控制乙方施工过程中的安全 3.制定电梯事故应急措施和救援预案 4.设置安全管理人员，情况紧急时可以停止乙方的施工。 二.乙方责任 1.必须认真对本单位电梯施工人员进行安全技术知识教育，增强法制观 念，提高员工的安全意识和自我保护能力。 2.必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规，并制定相应的安全管理 制度，遵章守纪，严格按操作规程和拆除、安装标准执行，严禁违章作业。 3.在电梯拆除、安装中应按国家及地方安全规定采取严格的安全防护措
施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的，责任和因此发生的费用由乙方自行解决。 4.提供电梯拆除、安装人员有效的安全用品，如：安全帽、安全带、眼 罩、绝缘手套等个人自身防护设备，如因未按要求而发生的任何事故，甲方不负责任，乙方承担由此引起的一切经济责任。 5.用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足施工需要， 并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负全部责任。 6.电梯拆除、安装人员必须持有特种设备人员上岗证，并在有效期内， 复印件交甲方存档保存。 7.安装过程中如发生人员伤亡，电气设备事故或危及电梯正常运行不安 全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。 8.接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全隐患意见，必须在甲方规 定期限内进行有效解决 9.施工中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。 10.应对其拆除、安装的电梯安全性能负责，接到故障通知后，应立即 赶赴现场，采取必要的应急救援措施解决问题。 11.驻甲方现场电梯拆除、安装人员，必须明确一名安全工作管理人员， 具体负责驻现场人员的治安及安全管理工作,落实各项防火及用电安全措施。 12.如无甲方核准，严禁擅自进行任何形式的明火作业。 13.严禁将易燃、易爆、污染等危险物品带入社区。
三方协议书 甲方：大庆 法定代表人： 电话：传真：乙方：广州市保顺房屋鉴定有限公司 法定代表人： 电话：传真：丙方：中石油 法定代表人： 电话：传真：
鉴于：1、甲方与乙方已签订建筑物结构可靠性鉴定服务合同，服务项目：清远市天然气利用工程（综合楼、 辅助用房），服务地址：清远市清城区源潭镇; 2、丙方具有可靠的信誉。 为保证甲乙双方服务合同的履行，保障甲乙双方权益和经济安全，甲乙丙三方经过平等协商，达成如下协议： 第一条：交易流程 1、甲方于合同签订当日向乙方支付服务费人民币元; 2、乙方于年月日将开始服务甲方; 3、甲方收到乙方所有鉴定报告后三日内乙方有权通知丙 方监督甲方付清乙方所有服务款项，如甲方不支付或拖欠服务款项乙方有权向丙方收取服务款项; 第二条：权利与义务 (一)甲方的权利与义务： 1、保证服务合同的真实性; 2、及时将鉴定服务合同款支付给乙方; 3、支付乙方服务费人民币元;
(二)乙方的权利与义务： 1、保证服务合同的真实性; 2、根据丙方通知及时给甲方提供服务; 3、有权根据鉴定服务合同验收丙方货物，如丙方货物不合格有权丙方付款。 (三)丙方的权利与义务 1、收到乙方货款后三日内向乙方发货; 2、乙方收到货物后拒绝给丙方发付款通知的，在甲乙双方争议最终解决前，丙方不得向任何一方给付货款; 第三条：违约责任 1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理; 2、甲方未及时支付丙方服务费的，甲方除应支付服务费外另支付丙方服务费数额20%的违约金; 3.因甲方未及时支付服务费致使丙方不履行义务的后果由甲方承担; 4、丙方收到乙方货款后没有及时通供货的，每迟延一天向乙方支付买卖合同货款万分之二的滞纳金; 第四条：免责条款
华盛大·运城2期8#~10#、21#~23#、27#楼工程 三 方 安 全 管 理 协 议 书 建设单位：合肥华盛洲际置业有限公司 总包单位: 合肥瑶海建筑安装工程有限责任公司专业分包单位： 三方安全管理协议书 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、
《建设工程安全生产管理条例》，加强施工现场安全生产与文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家的法律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定，经协商签订“安全管理协议书”（以下简称协议书）。本协议书适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。 本协议书的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务，确保本工程安全生产与文明施工。 一、建设单位的责任、权力和义务 1、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。 2、审查分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施，并负责将分包单位的上述资料送总承包单位备案。 3、协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位，向总承包单位支付配合费。 4、如发生生产安全事故，负责协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。 5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对分包单位提出整改或停工整改。
二、总承包单位的责任、权利和义务 1、按时完成建设单位交办的各项施工配合工作，仅收取配合费。 2、配合建设单位做好对分包单位的安全监督，对施工现场的安全生产与文明施工实施统一管理。 3、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续，签订“施工现场临时用电管理协议”。 4、发现分包单位施工现场有安全隐患或重大安全隐患时，一是有权立即采取相关措施以免发生安全事故；二是要以书面形式尽快通知建设单位，促使分包单位立即整改或停工整改;三是配合建设单位检查整改是否符合安全标准。 5、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。 6、对分包单位发生的生产安全事故配合应急救援抢险。 7、由于总包单位或承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。 三、分包单位的责任、权利和义务 1、贯彻落实国家及合肥市有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。 2、服从建设单位、总包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。 3、对由总包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害
电梯安装安全协议书 甲方：福建省九建建筑工程有限公司 乙方： 1.工程项目名称：燕都鑫城二期新民居1-3#7-14#楼工程 2.工程范围：室内电梯安装 3.工程地址：京津公路东侧，南环路北侧 为确保在日常维保和施工中，人身和设备的安全，依据《特种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等法律法规规定，明确甲乙双方安全责任，确保施工及人身健康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议： 一.甲方责任 1.建立健全电梯设备安全管理制度和设备技术档案 2.接受安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察 3.制定电梯事故应急措施和救援预案 4.设置安全管理人员，情况紧急时可以决定停止使用电梯并及时 报告上级领导 5.应将“电梯乘梯须知”安装于易于乘客注意的显著位置 6.定期对物业电梯维修人员进行安全教育及操作规程和有关的 安全规章制度培训 7.按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届 满前一个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求 二.乙方责任
1.必须认真对本单位维修保养人员进行安全技术知识教育，增强 法制观念，提高员工的安全意识和自我保护能力。 2.必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规，并制定相应的安 全管理制度，遵章守纪，严格按操作规程和保养标准执行，严禁违章作业。 3.在电梯维保中应按有关规定采取严格的安全防护措施，否则由 于自身安全措施不力而造成事故的，责任和因此发生的费用由乙方自行解决。 4.提供电梯维保人员有效的安全用品，如：安全帽、安全带、眼 罩、绝缘手套等个人自身防护设备，如因未按要求而发生的任何事故，甲方不负责任，乙方承担由此引起的一切经济责任。 5.用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足施工 需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 6.电梯维保人员必须持有特种设备人员上岗证，并在有效期内， 复印件交甲方存档保存。 7.维修过程中如发生人员伤亡，电气设备事故或危及电梯正常运 行不安全情况，应立即报告甲方（电梯管理员），并积极配合调查。 8.接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全隐患意见，必须在 甲方规定期限内进行有效解决 9.施工中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
四川恒达机电安装公司 电梯安装工程承包协议 协议编号：发包方：四川恒达机电安装公司 承包方：施工班组 第一条：工程项目 1、项目名称：深圳中兴工业园 2、项目地址：深圳市 3、电梯资料： 第二条：安装工期 安装期各为3个月，即正式安装之日即井道具备施工条件电梯开箱后开始最迟3个月内（非安装原因造成的时间延误依次顺延）拆除脚手架，安装调试完毕并通过技术监督局、公司及厂家安装部的验收，同时安装工程应满足总包方及用户总工程进度要求，如因安装队原因造成延误，发包方将视情况进行处罚协议总价的5%~20%，严重时有权解除协议并追究承包方责任。 电梯安装过程中，如因业主或其他单位原因导致工期不能在预定计划内完成，在得到业主书面确认的前提，可修订完工期和顺延工期。 第三条：安装工程承包费（承包费其中包含社保、人身保险费等） 注：承包人应按质量、安全、施工进度、现场管理等方面的要求进行施工，发包人将根据蒂森公司的综合评定和承包人的实际安装情况对承包人进行奖惩，奖励金额为每层100元，其费用在安装完成并通过厂检后与第四笔安装款一并结算。 第四条：付款方式 公司在收到客户的相应款项后，按以下比例支付（以下各项只为说明承包费的支付比例，具体承包费申请应依据安装承包费统计及申请细则）： 1．安装队伍在发包方确认进入施工现场并开始施工后，公司首期支付承包人安装费的30%，即_ _元。 2．导轨安装完毕之后，经质检合格后，公司支付承包人安装费的20%，即元。3. 技监局质量检验合格完成整改，公司支付安装队承包费的30%，即_ _元。 4．承包人按蒂森厂家各项程序及要求完成各部门的验收及整改，最后凭厂家质检部签收合格的书面手续交回公司后，公司支付安装队剩余承包费用的15%，即_ _元。 6. 质保期6个月后，公司支付承包人剩余承包费用的5%，即元。
××市地下综合管廊项目 给水管线排迁工程施工协议书 甲方： ________________________ 乙方： ________________________ 丙方： ________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，结合本工程的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙、丙三方就DN500给水管线拆除及闸阀排迁工程排迁施工事项经协商达成一致，订立本协议。 一、工程名称： DN500给水管线拆除及闸阀排迁工程 二、工程内容： 1、土方开挖、回填、管线铺设安装及附属设施安装、新旧管线碰头等。 三、工程地点及范围： 四、工程工期： 2017年××月××日至2017 年××月××日 五、工程价款 本工程价款暂定金额元整（元）最终以××市财政投资评审中心审定的结算金额为准。 六、付款方式 甲方根据工程实际情况于开工前支付丙方本合同工程价款的30%作为工程预付款；××市财政投资评审中心工程结算审定后七日内，甲方扣留工程结算价款的5%作为质量保证金，剩余工程结算价款支付给丙方。从验收合格之日起开始计算，质保期（一年）届满之日起三日内，本工程无任何质量问题，甲方将质保金一次性返还丙方。 七、权利和义务 （一）甲方： 1、负责永久占地、临时占地的审批等工作，保证施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2、由于甲方原因造成工程停建、缓建及设计变更造成的返工等，由此增加的费用或造成的损失，甲方另行支付或赔偿损失。
3、工程竣工后，组织相关部门对工程质量等情况进行验收。 4、工程验收合格后，甲方如期支付工程款。 （二）乙方： 1、负责配合甲方确定给水管线排迁方案，在甲方要求时限内完成管线排迁工作。 2、乙方负责监督丙方的排迁进度。 3、配合甲方协调组织工程验收工作。 （三）丙方 1、按照甲方工程建设的要求，做好组织施工进场的准备工作，按期开工，按时竣工。 2、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗等安全责任。 3、依据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量达到合格，并接受甲方、乙方的监督。 4、协助甲方对变更的工程量进行现场签证，负责施工资料原始数据记录，并提交甲方进行资料整理。 5、工程所需材料及设备均由丙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证等。施工过程中，应保管好其设备材料，丢失或被盗的，甲方不负责任。 6、应为其聘请的施工人员购买工伤保险及劳动保护用品，不得聘请童工及残疾人员作为本工程施工人员。 7、在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用自行承担。如未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在工程款中扣回相应款项，委托他人代为清理。 8、丙方应按税收法律法规的规定开具发票，方可付款。 八、违约责任 （一）丙方应按期完工，因丙方原因导致工期延迟的，每迟延一天扣除1000元违约金。 （二）施工过程中，因丙方疏忽大意、操作不当导致安全事故发生的，丙方
项目三方合作协议 甲方：___________________ （建设单位，以下简称甲方） 乙方：___________________ （土建单位，以下简称乙方） 丙方：____________________ （电梯单位，以下简称丙方） ************ 楼电梯安装工程，为建设单位直接发包项目为了本工程的顺利实施，本着 平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致，特签订如下协议： 一、各方关系 1.1本工程由建设单位负责开发建设，经过招标投标，由乙方负责土建工程施工，应甲方要 求，电梯安装工程由丙方承建施工。 1.2对本工程的安全、质量、进度、文明施工及资料的管理，乙方与丙方各负其责，丙方应在甲方监理的指导 与监督下开展工作。 1.3甲方与丙方就本子项工程施工的质量、安全、进度、文明施工、资料管理以及造价、进 度款支付、保修等方面的约定，另行签定工程承包合同。 1.4乙方、丙方皆根据与建设单位的合同为建设单位承建相应工程项目。乙方与丙方皆为独立的法人单位，并 不存在总分包关系。 二、甲方的职责与权利： 2.1负责本工程项目的立项与各项报批手续； 2.2负责提供本工程施工图，负责组织分包子项的图纸交底。 2.3督促并协助乙方与丙方办理必须的特定施工手续。 2.4乙方与丙方的各种违规行为与施工中的质量问题、安全问题、文明施工问题、进度问题, 有权提出整改意 见，乙方与丙方必须遵照整改意见进行整改。 2.5负责协调乙方与丙方之间的关系，处理可能发生的各种投诉，不定期组织专题会议解决施工中碰到的问 题。 2.6负责审核乙方与丙方上报的施工组织设计与施工总进度计划、分解计划，并督促乙方与丙方按照审核通过 的施工组织设计与施工进度计划执行。 2.7负责审核乙方与丙方上报的月度完成工程量，并根据与各方分别签定的工程合同的约定, 支付工程进度 款。 三、乙方的职责与权利： 3.1负责保证场内施工道路的畅通及施工场地的正常使用, 负责施工道路的维修保养与路面保洁工作。（丙方使用现有的场内施工道路及施工场地，但使用过程中应服从乙方的调配与
神木县店塔人民小区二区项目 电梯安装安全管理协议书 神木县瑞达建筑工程有限公司 第二项目部
甲方: 乙方: 丙方: 一、协议目的 公司（以下简称甲方），为建设单位，电梯安装总承包单位；（以下简称乙方）为电梯安装分包单位；（以下简称丙方）为现场施工单位。为确保乙方施工人员的安全及设备安全，根据国家有关安全法律法规及施工单位的相关安全管理规定，经甲、乙、丙三方平等协商，自愿签订本协议，并共同遵守本协议所有条款。 二、协议范围 1．本协议适用于乙方承担的施工范围； 2．施工（安装维修）项目名称：神木县店塔人民小区二区N1标段1#楼 3．施工（安装维修）内容：1栋； 4．施工（安装维修）项目所在地点：神木县店塔镇 5．施工（安装维修）安全特点：主体工程进入装饰装修阶段； 6．施工工期：年月日至年月日。 三、甲方及丙方的责任和权利 甲方及丙方的责任 1．甲方、丙方负责审批乙方制定的施工（安装维修）安全方案，指定专人负责对乙方施工（安装维修）人员进行安全技术、作业环境、危险程度、
应急方案的安全交底，并监督检查执行； 2．甲方、丙方为乙方提供和创造施工（安装维修）作业所必须具备的安全环境与劳动条件。若施工现场需动火时，甲方、乙方、丙方三方派专人监护。动火作业时，由甲方负责联系相关办理手续，并监督标明的地下管道、电缆等隐蔽工程的标高及走向，同时进行现场确认标识； 3．甲方、丙方负责对乙方在施工（安装维修）过程中发生的事故有权进行调查。 甲方及丙方的权利 1．甲方、丙方有权要求乙方严格执行国家及我公司、项目部安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，落实事故防范措施； 2．甲方、丙方有权要求乙方履行安全生产职责，对乙方违反甲方、丙方安全规定的行为进行制止和处罚，严重违章的有权要求乙方停工限期整改，对不按要求整改，且存在严重安全隐患的施工队伍，甲方有权单方中止合同，并不承担违约责任。充分体现“安全一票否决制”的严肃性； 3．甲方、丙方有权要求乙方维护好各种工器具、设备和器材，对不符合施工（安装维修）安全使用规定的设备和工器具有权禁止其使用； 4．甲方、丙方对乙方进入施工现场且未进行安全教育的人员，有权对其停工； 5．甲方、丙方有权对乙方制定的安全方案和安全措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止其作业； 6．甲方、丙方有权对乙方施工（安装维修）人员的劳动保护着装及特殊防护用品进行安全检查，对不符合安全规定的有权停止工作； 7．丙方根据电梯的安装要求，将电梯安全门封闭1．6米至1．8米，并