钢结构工程
施工合同
发包方(甲方)
承包方(乙方)
甲方：
乙方：
根据工程建设要求，甲、乙双方就＿一号楼建筑工程钢结构加层及钢结构填中空单项工程承包事宜，达成协议如下：
一、工程名称：＿一号楼钢结构加层及填中空工程。
二、承包范围及内容：一号楼按现有图纸内的一二层钢结构填中空，加建三层楼地面钢结构工程、钢筋砼、按签字的施工图内容(不包括水电，消防及室外消防楼梯，装饰工程)。
三、承包方式：双包 (包工，包料)。
四、工程工期： 201 年 01 月 8 日至 201 年 4 月 28 日
五、工程总价及付款方式：
1、工程包干价；大写整（小写 00000万元）。
六、质量及工期要求：
1、乙方必须按照图纸设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工程质量一次检验合格，否则，由此产生的返工损失一切由乙方负责。
2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责；否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
七、乙方必须按照操作规程施工、安全文明施工、随时做好安全教育
和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程造成的大小安全事故负全部经济责任及法律责任，以确保工程进度和工程质量。
八、付款方式：
1，甲方根据乙方完成工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：合同签订之日起三日之内付款0万元，材料进场付0万。二层结束付款0万元，剩余余款自工程完工之日起5个月内付清（每个月支付）；合计每甲方月支付乙方人民币
0 万元。甲方支付给乙方的所有款项，乙方不提供税务发票，所有税票全部由甲方负责。
2，经甲、乙双方约定，工程完成后，乙方应留＿3＿%工程款作为保修金。保修期为一年，保修期满7天内，甲方一次付清给乙方，不能以任何理由推迟。
九、双方责任
1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具：甲方必须提供给乙方施工所需要的施工用电及施工用水，甲方不提供施工所需的任何设备及工具乙方自行解决。
2、乙方必须爱护甲方提供的设备及用具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。
3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员管理，遵守一切规章制度。否则甲方有权根据情况作出处罚。
4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。
5、1，甲方负责建筑、钢结构、装修过程中的一切和政府各个部门装修所需要办理的手续，如果在施工中因甲方手续问题造成施工停工一切损失有甲方负责赔偿乙方一切损失(材料及工人工资)。甲方承诺钢结构工程完工后，室内外装修、装饰工程全部承包给乙方施工（施工图出齐后，另行签订合同）。甲方可以监督工程进度质量，但是不可以参与乙方施工人员安排，建筑装修工程有乙方自己安排甲方不得干涉，工程施工中发生问题乙方要用书面形式送到甲方工地负责人手里，甲方必须在12小时内给于答复确认签字。
2，在施工过程中发生问题甲方打电话给乙方，乙方必须在12小时内给回电话，如果乙方看到甲方电话在12小时内不回复造成工程返工及停工造成甲方损失，有乙方赔偿甲方损失(按当时实际造成的损失)。施工中乙方按图施工，甲方根据实际需要提出更改，乙方必须要配合，更改费用由甲方直接支付。
3，甲方必须准时按合同支付乙方工程进度款，如甲方不按合同付款造成乙方施工过程中因为工程款原因造成工程停工工期延误所造成的损失有甲方负责赔偿乙方一切损失。
十、本合同签订之后，双方不等反悔，否则违约方必须支付工程总金额的10%的违约金给对方。
十一、本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，甲、乙双方协商解决。协商不成，双方同意由工程所在地
劳动仲裁机构或人民法院据实诉讼解决。
十二、附则
本合同正本一式二份，双方各执一份，双方签字或加盖公章后有同等法律效力。至工程竣工验收符合要求，终结工程款后终止。
十三、其他约定
1、工程项目及材料没有变更时包干造价不变，变更工程量存在较大时，以现场实际工程量签证价加包干价为总价款。
甲方：发包人签字乙方：承包人签字
电话号码：电话号码：
年月日年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钢结构合同完整标准范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程（定做）发包方：__________________________ 工程（承揽）承包方：__________________________ 工程合同签订时间：2008 年月日 工程合同签订地点：_________________________ 合同文件的组成 一、文件组成 1、本合同文本（含附件）； 2、发包方提供的施工设计图纸及会审纪要； 3、国家规范、国家标准、行业标准对钢结构制作工程规范及其强制性条文的要求； 4、本合同的补充合同或补充协议； 5、合同设计技术条件所构成的《技术补充协议》； 6、承包方的深化设计图纸（含构件制作图、构件安装图和节点图等）； 7、本合同履行中签署的会议（会商）纪要，双方往来的电报、传真、电子邮件、信函、构件 照片、承诺书、证明书、通知书、确认书及工程联系单、验收报告等与本合同履行相关的涉 及合同条款履行、变更的各种书面文件； 二、当合同文件内容含糊不活或不相一致时，按照本合同文件组成的排序文件之表述解决； 文件中无表述的，双方协商不成的，按本合同争议约定处理。 本合同履行或处理过程中按本条第1款的文件排序适用工程事务；本合同已约定的，按合同的约定适用，本合同为约定的按国家法律、法规适用。 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
钢结构工程施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合协作，根据《中华人民共和国经济合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2013-0201），《建设工程施工合同示范文本》，并结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：；建设地点：。 二、工程概况 本工程为个部分，钢架采 用钢梁，采 用；钢架采用钢 梁，采用；钢架采 用，外封。
三、承包范围 1、（按图纸设计及有关规范施工）。 2、施工工具由乙方自备（包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内）。 3、质量等级：合格。 四、工程造价 1、钢架按元/m2按实结算，暂定面积 为。按结算，暂定面积为。 2、工程造价暂定为：人民币（大写）（￥元）。 3、计算方式：按平面尺寸计算；按立面进行计算；施工过程中如有增、减变更者，验收后全部按实结算。 五、设计、生产、安装工期 从合同签订之日起总体工期为天，单体工期为天。 六、工期顺延 1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。 （1）工程量变化； （2）非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时； （3）甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。 （4）甲方资金不足，导致停工、窝工； 2、上述情况发生两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。 3、非本条1列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 七、安全施工
承包合同书 （轻钢结构、屋面制作安装） 发包方（以下简称甲方）： 承揽方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律规定，结合木工程具体情况，甲、乙双方经平等协商，共同达成如下协议： 第一条工程概况 （1）工程名称和地点 （2）甲方提供或委托乙方设计图纸套。 （3）工程量：长m，宽m，高m，面积m2（4）钢结构吨，网架吨 （5）墙面材料规格颜色面积 （6）屋面材料规格颜色面积 （7）门材料规格颜色面积 （8）窗材料规格颜色面积 （9）其它规格颜色面积第二条工程造价 （1）钢结构部分 （2）屋面及墙板部分 （3）门窗部分
（4）其他部分 （5）合计总造价 第三条付款方式 本工程自合同签订之日起，三日内预付工程总造价%，计万元，钢结构到工地三日内付%，计万元。围护材料到工付%，计万元。 第四条甲方 1、及时向乙方提供所需图纸及施工场地的各种有关资料，对乙方提供图纸进行审核、确认。 2、安装施工前办好乙方施工所需的有关批件、证件和临时用地、占道等申请报批手续。 3、在安装施工15日前，通知乙方进场日期，以便乙方工作安排。 4、乙方材料进场前，甲方必须提供下列施工条件：提供与钢架、幕布墙、屋面等相关的各种建筑轴线及按乙方图纸设计施工的预埋件位置图和高差表。提供施工及生活所需的工地住所及水电设施，所需费用由甲方承担。 5、协调施工场地内交叉作业单位之间的关系及周围环境的保护处理所需费用由甲方承担，保证乙方按合同的约定顺利施工。 6、甲方不按合同条款向乙方付款，乙方可终止施工，工期顺延。第五条乙方职责 1、根据甲方提供的施工图或根据甲方提供的技术资料、技术参数进
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 钢结构委托加工合同
编号：FS-DY-20519 钢结构委托加工合同 订立合同双方： 承揽方：____ 定作方：____ 定作方委托承揽方加工____，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 第二条加工成品质量要求：_______________。(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据) 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：_____________(1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2，
用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3，原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。) 第四条技术资料，图纸提供办法：______________(1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。) 第五条价款或酬金：______________(价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方
合同编号：YT-FS-3601-53 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 总承包单位： 分包单位： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1.6 设计单位：
1.7 监理单位： 开工日期： 竣工日期： 总日历日期：日历天 质量等级：合格 合同价款：万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调 整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单;
建筑钢结构工程承包合同 合同编号：______________ 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________ 签订时间：________________________________________ 签订地点：________________________________________ 根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度（轴线） M 3.2 宽度（轴线） M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度（跨数） M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车（单梁或双梁）型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注
钢结构工程分包协议书 甲方：西部机场集团建设工程（西安）有限公司 乙方： 西安咸阳国际机场国际快件监管中心工程的钢结构工程、屋面工、钢雨棚、钢结构五金件等施工内容，经过公司招标，确定由徐州通域空间钢结构有限公司施工。为了确保该工程的顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及公司经营承包责任条款的规定，双方本着精心施工、共同协作的精神，结合工程的具体情况，订立该协议，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：西安咸阳国际机场二国际快件监管中心工程 2、工程地点：西安咸阳国际机场 3、工程承包内容：钢结构工程、屋面工程等经设计院批准的深化设计图纸内的全部内容，以及钢雨棚、五金件等施工内容(图纸内钢构部分全部工作内容)。本分包工程包工、包料、包机械、包质量、包安全文明施工。 第二条：工期 开工日期：开工日期以甲方通知为准，工期：120 日历天 第三条：工程质量 乙方应严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及建设单位要求进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。本工程要求质量等级为：合格。 第四条：协议价款及承包方式 本工程采用固定总价包干方式。不因材料、人工、机械费用变化，工程变更，招投标漏项，工程量变化等其他因素调整。包干总价为：万。 第五条：施工安全及文明施工 乙方要做好安全施工教育工作，坚决执行国家有关规定，坚持“安全第一、
预防为主、综合治理”的原则，采取严格的安全防护措施，配备至少1名专职安全管理人员。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫、创卫及咸阳机场等有关部门的管理规定，做到文明施工；无偿配合甲方文明工地创建；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等损失及罚款。施工期间造成的一切安全事故均由乙方自行承担全部责任和经济损失。 乙方必须按照省级文明工地要求组织施工，无条件配合甲方文明工地建设及验收。 第六条：协议价款的支付： 本工程无预付款，乙方按月上报工程量，经甲方确认后支付完成工程量造价的70%，工程验收合格后付至合同价款的70%；待甲方与建设单位最终结算完成后，扣除各项相关费用后，扣留10%的保修金（待保修期2年满后无息支付），一次付清剩余款项。每次支付工程款前乙方必须提供增值税发票。 第七条：甲、乙方的职责 1、甲方职责： （1）提供乙方本工程所需资料，办理有关手续。费用由乙方支付。 （2）审阅施工组织设计，有权监督、检查、指导工程质量、安全、工期等各方面的工作。 （3）及时传达当地政府、建委、建管及建设单位等下达的文件、通知及会议精神，并督促检查，确保落实。 （4）派技术人员到施工现场，协助解决施工中的技术问题及核实现场签证。 （5）甲方承担施工水费用，提供一级电箱临电设施接入点；不提供办公、住宿及库房，现场也不得自建。 2、乙方职责：
协议编号：LX-FS-A49805 钢结构加工承揽合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
钢结构加工承揽合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下可简称：甲方) 承揽方：(以下可简称：乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，为 一、工程名称：。 二、工程施工地点：。 三、工程内容：。 四、工程量和工程造价： 1、工程量为：平方米，(注：如为约计数，可据实结算)。 2、工程合同单价为：元/平方米，本项工程合
同总造价约为：元，大写：元。 (注：如为约计数、可根据工程实际发生量计算工程总款额。) 四、付款方式及工程确认办法： 1、合同签订后，甲方预付给乙方合同总款的%，即元，作 2、材料进入施工工地，甲方付给乙方合同总款的%，即元。 3、梁架安装基本结束，甲方付给乙方合同总款的% ，即元 4、工程竣工验收后甲方付给乙方合同总款的%，即元。 5、本项工程质保金为合同总款%，质保期为合同签订之日起满壹 五、工程延期：
钢结构施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称甲方）合同签订地点： 合同签订时间： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 6、工程总体设计规格及要求： （1）甲方提供图纸的，按图纸要求。（）（2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围
2、工程进度款的支付： 3、其他约定： 4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 七、双方工地代表责任和权利 （一）甲方工地代表 1、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲方代表应由具有相应专业知识的人员担任。 2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力。 3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。 4、乙方对甲方代表（或监理）发出的指令、通知等有异议时，应在 48 小时内向甲方（或监理）书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。甲方（或监理）应在接到异议后 48小时内作出答复，逾期则视为同意乙方的异议。 5、特殊情况时，甲方代表（或监理）可向乙方发出口头指令，并应在 48小时内再予书面确认。乙方认为指令不合理的，可于24 小时内提出异议，甲方代表（或监理）应在收到书面异议后 24 小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知乙方。
钢结构工程合同范本1 ___________________钢结构补充合同 总承包单位: 分包单位: 按照《中华人民共与国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》得原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条工程概况 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 工程面积:钢结构部分平方米 1、4 工程内容:钢结构及维护与保温工程 1、5 承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1、6 设计单位: 1、7 监理单位: 开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 日历天 质量等级:合格 合同价款: 万元 乙方以包工包料得方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。 本工程价款得计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条合同文件使用得标准适用法律 适用法律情况:国家及上海市有关建设工程得法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市得规定为准;上海市无规定得,以国家得规定为准。适用标准、规范:本工程应执行得规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府得规定 第4条图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。 第5条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方得全部权力与职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出得书面指令与签证,均应视为甲方意见得有效表达。第6条乙方驻工地代表 乙方委派同志为驻工地代表
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 钢结构承包合同(合同范本) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.
钢结构承包合同(合同范本) 甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双发就本工程事项达成一致，特签订此合同，内容如下： 第一条工程内容和承包范围 1．工程内容：________________________ 2．承包范围：________________________ 第二条合同价款及承包方式 1．合同价款：以每平方米120元计算，自行车棚每平方米200元计算，不开发票，不计任何额外费用。 2．承包方式：按工程内容采取包工包料方式。 第三条工期要求 本合同施工工期为20天，从基础浇捣完后，开工日期依据甲方签证
为准。 第四条工程款支付及结算 工程造价_____元；车棚钢结构_____元；地面含挖土方浇捣光面_____元。工程总造价_____元，其中钢结构_____元，泥工_____元。泥工工程完成后付清全款，钢结构验收合格后付95%，留5%作为保质金，一年内无质量问题付清余款。 第五条工程质量 1．本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准，质量等级为合格。 2．质量不合格必须按甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。 3．乙方须建全质量检查制度，做好自检工作，发现问题及时整改。第六条安全生产、文明施工 乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，接受安全教育，遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务，造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害，由乙方承担责任及其产生
YOUR LOGO 钢结构制作安装合同书(合同范 本) The purpose of signing a contract refers to what the parties to the contract ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the contract.
专业合同书系列，下载即可用 钢结构制作安装合同书(合同范本) 备注：签订合同的目的是指合同双方（即甲乙双方）通过合同的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 发包单位（简称甲方）： 承包单位（简称乙方）： 本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。 第一条：承包方式及内容 （一）、承包方式：包工包料 （二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。 第二条：工程总造价： 工程总造价。00 元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。 第三条：工期： 工期初定为30天，从到骏工。 第四条：付款方式与结算方式： （一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的10%作为保证金；即人民币：：元整（。00 元） （二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的50%
作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的20%作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （四）、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的15%作为进度款，即人民币：整（。00 元） （五）、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整（5000.00 元） 第五条、工程技术条件：（详见图纸）。 第六条、工程质量 （一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）（JGJ17-88）进行设计选材、制造和安装。 （二）钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。 （三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。 （四）乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。（五）所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。（六）乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。 第七条、验收和资料： （一）验收 （1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。
建设工程承包合同书 合同编号： 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方因建设需要,将钢结构工程发包给乙方承包。为了明确双方各自的权利、义务关系，经甲、乙双方充分协商一致，订立以下合同条款，由双方共同遵守执行。 一、工程名称和地点： 1．工程名称： 2．工程地点： 二、工程范围和内容： 1．工程范围：钢结构。 2．工程内容：按照甲方要求及对照图纸施工。（基础2改为长、宽、高） 三、开、竣工日期： 1．开工日期为甲方提供安装钢架条件、车辆人员可进出道路后，天内开工。 2．竣工日期为乙方进驻现场开工后工作日内竣工。若因甲方原因、雨天无法施工或不可抗力因素而影响工程延期竣工的，经双方书面签证，顺延竣工日期。 四、工程造价： 1本合同工程总造价（包工包料）为人民币大写：拾万仟壹佰柒拾伍元整（￥元）。 2．本工程合同造价不含报建费、审图费、及报价清单以外或其它一切附加费用。 五、工程款的支付方式： 1．材料进场三天内，甲方付乙方工程价款20%。
计人民币：元整（￥元）。 2．主钢架安装完后，甲方付乙方工程价款30%，计人民币：元整（￥元）。 3. 混凝土楼板浇注完成后付20%，计人民币：元整（￥元）。 4. 在验收合格后，拨付到工程款的95%，其余5%作为保修金，在工程验收合格后满一年内一次性付清。 六、甲方驻工地代表： 甲方委派（电话：）为甲方驻工地代表，即甲方施工负责人，具体负责工程监督、协调和工程签证事务，甲方中途更换驻工地代表，应书面通知乙方。 七、工程验收及质量保证： 本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，十日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知十天未组织验收，则视为甲方验收合格。未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理,因乙方施工未达到国家标准，造成损失由乙方负责。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。主钢架在定期保修使用年限为二十年，屋面围护在定期保修使用年限为十年。 八、甲方责任及义务： 1．办理建设工程所需全部审批、报建手续及承担相关全部费用。 2．提供工程临时设施范围的场地“三通一平“（包括水、电、道路、临时堆放场地等）。 3．配合乙方进行工程基础定位，确定工程定位标准。 4．协调乙方与土建配合施工等关系。 5．协调处理当地有关部门的关系。 6．在人群密集的场地进行施工时应在施工期间隔离与施工无关人员流动。 7．与施工场地相邻的场所做好所有的安全措施。 九、乙方责任及义务： 1．按时进场施工，严格控制工程进度，按期完工。 2．自行照看机器设备、材料：自备施工有关辅助设施。 3．做好各项施工准备工作，及时向甲方汇报工程进度情况。 4．确保工程质量。
钢结构施工合同范本 施工合同就是建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。在签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。 钢结构施工合同范本 发包方、__________________________ 承包方、__________________________ 工程名称、__________________________ 工程编号、__________________________ 签订时间、__________________________ 签订地点、__________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称、__________________________ 二、工程地点、__________________________ 三、工程项目批准单位、四、承包范围和内容、(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它、__________ 五、工程造价、___________(万元)，其中土建、 __________(万元)，安装、__________(万元)。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-033736 钢结构承包合同范本Sample of steel structure contract
钢结构承包合同范本 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双发就本工程事项达成一致，特签订此合同，内容如下： 第一条：工程内容和承包范围 1、工程内容： 2、承包范围： 第二条：合同价款及承包方式 1、合同价款：以每平方米120元计算，自行车棚每平方米200元计算，不开发票，不计任何额外费用。 2、承包方式：按工程内容采取包工包料方式。 第三条：工期要求 本合同施工工期为20天，从基础浇捣完后，开工日期依据甲方签证为准。 第四条：工程款支付及结算 工程造价元；车棚钢结构元；地面含挖土方浇捣光面元。工程总造价元，其中钢结构元，泥工元。泥工工程完成后付清全款，钢结构验收合格后付95%，留5%作为保质金，一年内无质量问题付清余款。
第五条：工程质量 1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准，质量等级为合格。 2、质量不合格必须按甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。 3、乙方须建全质量检查制度，做好自检工作，发现问题及时整改。 第六条：安全生产、文明施工 乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，接受安全教育，遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务，造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害，由乙方承担责任及其产生的费用。 第七条：甲、乙双方义务 1、甲方责任： （1）负责现场协调配合管理，监督检查工程质量、安全、文明生产。 （2）按合同规定，甲方工程审计及时支付工程款。 2、乙方责任： （1）乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。 （2）乙方必须服从甲方管理人员的指挥，按安全技术规范进行施工，并达到国颁验收标准，如有违反，工程师有权提出停工或责任乙方返工。 工程质量、工期发生严重问题，或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工，由此造成的损失概由乙方负责。 （3）乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点，保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场，做到工完场清。 第八条：工程验收
钢结构加工制作安装合同书 2012年X月X日
钢结构加工制作安装合同 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程造价： 第二条、分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。 上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。 第三条、施工工期
总工期为天。开工日期为，预定截止工期日期。 第四条、付款方式 1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款元，（大写：元整）。 2、甲方支付乙方二次费付款元，（大写：元整）。 3、甲方支付乙方三次费付款元，（大写：元整）。 4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。 3、提供现场临时用水、用电接入点。 4、提供的图纸要符合安全结构。 乙方责任 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品
合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。 2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。 3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。 4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。 5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。 6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。 7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。 8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。第六条、附则 如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。 本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
合同编号：YT-FS-8170-84 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：安德镇政府门卫室、安德巡逻治安亭制作 2、工程建筑面积共 67.79 平方米。 3川菜产业园区路口4 、工程内容：门卫室、巡逻治安亭制作 5、承包方式：包工包料 第二条工程期限 1、本工程合同总工期为 60 天。自主钢构进场
之日起计。 2、开工条件：甲方负责所施工的钢结构工程具备施工安装条件。甲方条件不具备或预付款不到位，乙方开工日期顺延。 第三条合同总价 合同总价人民币(大写) 肆拾叁万玖仟肆百元正(￥439400.00元)。如施工过程中承包范围变更，则变更部分按实结算。如增加承包范围内容可另行计算也可讲增加内容并入本合同一并结算。 第四条甲方责任与义务 1、甲方提供水、电、住宿,负责协调关系,并使施工现场具备安装条件。 2、因甲方原因而造成工程延期的，合同工期顺延; 3、因甲方责任不履行或不按约定履行合同义务的，甲方承担违约责任; 4、因甲方原因造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，因此造成的损失由甲方负担。 第五条乙方责任
编号：FS-HT-05018 钢结构加工合同(标准版) Steel structure processing contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
钢结构加工合同(标准版) 订立合同双方： 承揽方：______ 定作方：______ 定作方委托承揽方加工_______，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 品名 规格 单位 数量 备注 第二条加工成品质量要求：________________________。(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，
作为验收的依据) 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：_______________________(1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3，原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。) 第四条技术资料，图纸提供办法：__________________________(1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间
（以下简称甲方发包人（全称六盘水金鼎钢结构有限公 （以下简称甲方承包人（全称黔西南州汇源建筑工程有限公 合同签订地点：六盘水金鼎钢结构有限公司 合同签订时间： 2012年12月25日 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：六盘水金鼎钢结构有限公司板材车间 2、工程地点：六盘水市红桥新区 3、工程内容：涉及钢结构的全部工作量 4、工程立项批准文号无 5、资金来源：企业自筹 6、工程总体设计规格及要求： （1）甲方提供图纸的，按图纸要求。 （2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围 承包范围：除甲供材外，包工包料 三、合同工期开工日期 20112 竣工日期 20112 合同工期总工作日，其中安装工个工作日 180 70 四、质量标 本工程质量标准GB50017-200 五、合同价 金额（人民币，以下同（大写捌拾玖万贰仟捌佰元 （小写 89280 六、付款约 、本合同签订日内，甲方向乙方支付合同总价的， 400000.00 2 10 元，做为备料款 、工程进度款的支付钢结构主材进场安装支付工程款的百分之四十，验收决算束个月内付至总工程款的百分之九十五，尾款作保修年后付 、其他约定 、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失应由甲方承担 七、双方工地代表责任和权 （一）甲方工地代 、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲代表应由具有相应专业知识的人员担任 、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力 3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。
建设工程施工合同 二零一六年二五月二十六日 发包人：山东卓峰装饰工程有限公司
承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：苏宁天御项目热水箱基础、泳池设备基础加固工程 2、工程地点：苏宁天御广场 二、工程承包范围 承包范围：工程图纸范围内全部钢结构的制作安装、混凝土墩制作。 三、合同工期： 1、开工日期： 2016 年 5 月27日（暂定） 2、竣工日期： 2016 年6 月10日 四、质量标准 工程质量标准：执行国家规范标准 五、合同价款 金额（大写）：肆万伍仟（人民币）￥：45000 元 六、双方一般权利和义务 1、发包人工作 （1）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要； 2、承包人工作 （1）根据发包人委托完成图纸范围内的加固工程。 （2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外； （3）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定； 七、工程竣工 1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 3、施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 九、安全施工 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。 3、工程款（进度款）支付 1、合同签订后三天内支付至工程款30%， 2、钢结构材料进场后支付至工程款70% 3、工程施工完成后支付至工程款95% 4、余款5%为质保金，工程竣工验收后30日内付清 5、甲方付款前乙方提供相应金额的收据。 十、材料设备供应 1、承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。