****三期、四期工程
地下室交通设施、环氧地坪漆工程施工合同
甲方(发包人)：********************** (以下简称甲方)
乙方(承包人)：************************ (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方委托乙方进行****三期、四期地下室交通设施、环氧地坪漆工程及配电房防静电地坪漆工程施工，本着“平等、自愿、公正”原则，经双方友好协商达成以下协议:
一、工程概况：
1、工程名称：****三期、四期地下室交通设施、环氧地坪漆工程及配电房
防静电地坪漆工程
2、工程地点：*******
二、承包范围：****三期、四期地下室交通设施、环氧地坪漆和配电房防静电地坪漆工程的采购及施工，施工内容包括：1、交通设施：指示牌、箭头、护角等；2、地坪漆：坡道、踢脚线、墙漆等；3、配电房地坪漆：防静电地坪漆等（即甲方提供的施工图纸中包含的所有内容及合同报价清单明细表中的所有项目）。
三、承包方式：包工包料
四、施工工期：
1、合同日期：配电房地坪漆工期为5日历天，地下室地坪漆工期为50日历天。
3、竣工日期：以工程验收合格之日。
4、工程承包单价计价依据：以*******建设工程有限公司****三期、四期地下室交通设施、环氧地坪报价明细表的基础上再优惠7%；
6.合同工期：
6.1、设备投入：乙方的进场机械设备应满足施工需求的配置。
6.2、乙方必须无条件按甲方制定的施工进度计划组织人力，按时合理有序地组织施工。如甲方有赶工要求，应无条件服从配合加班加点，以确保工期及时完成；如施工进度明显滞后，且无有力的赶工保证措施，乙方应赔偿甲方的一切经济损失。
6.3、乙方不能因质量问题及进度问题等原因影响其他班组工序施工。
6.4、发生以下情况工期签证顺延：
①因停水、电(累超24小时的)而造成停工而影响工期的；
②若遇不可抗力(如大雨、台风)而影响工期的。
五、进度款付款方式与结算：
（1）、工程结算：分项工程施工完成应及时通知监理部和甲方工程部，共同进行验收，合格后，乙方应提供完成量清单供甲方审核，工程量按实结算，以核对后的工程量为准。结算书必须由甲方工程部按甲方公司流程和规范进行审批签字的结算书方为有效结算凭证。乙方应严格按设计要求和施工规范规定进行施工，各项施工记录应及时通知监理、甲方工程部现场代表到场检查并签字认可,否则工程量不予承认。本工程的施工质量按样板工程施工并随机抽样，不符规范或合同约定，乙方无条件返工且不能增加工期或甲方按实际完成的结果（仅厚度不足清单规定，但质量上属合格的项目）进行折算，折算价为不高于实际厚度市场价的50%。
（2）、付款方式：
①、乙方施工人员及材料进工地，全部施工完成后根据合同约定的计价方式，按乙方所完成实际工程量的工程款的80%进行支付；
②、工程竣工验收合格、质量保证资料归档完成后付至所完成工作量的工程款 95%；预留5%作为保修金，保修期一年，保修期满无质量问题则一次性无息付清。
③、每次付款前，应按税务相关规定提供同等额度的工程款税票（提供可抵扣的9%的专用增值税发票）给甲方（所有税、费由乙方单位缴纳，并根据税收政策变化而变化提供可抵扣的发票），以转账的方式支付工程款（对章汇款），若因其所提供发票引起的一切经济、法律纠纷均由乙方自负全责。
六、双方责任与违约责任：
1、因一方原因合同无法继续履行，应通知对方，办理合同终止协议，属非不可抗力的，应由
责任方赔偿对方由此造成的经济损失并支付合同总价30%的违约金。
2、在保修期内，由于乙方施工原因造成质量事故，由乙方负责返修；由于甲方人为机械损伤
或其它原因（如地面未干而要求乙方赶工）造成的质量问题，由甲方负责支付合理费用给乙
方，乙方有责任配合维修；
3、因甲方原因拖延工期，给乙方造成费用增加或其它损失，由甲方承担；
(二)甲方工作：
4、1、合同签订后，甲方须向乙方提供施工图纸。
5、2、对工程进度、质量、安全等进行监控、检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要
时有权发出停工令和返工令，甲方有权对其开据罚款票据。
6、3、协调周围的外部环境，施工中遇有周围居民阻挠施工应及时协调解决。
(三)乙方工作：
1、乙方应根据现场实际情况编制各分项工程施工方案，确定施工顺序，做好各项施工准备工作，施工方案要求：①确保合同工期；②确保机械设备投入；③工期滞后处理措施；④要把各分项工程的技术节点质量控制体现出来。
2、乙方严格按照甲方提供的设计施工图纸进行施工，确保工程质量、安全、文明施工。
3、乙方在施工期间负责对已成品的保护工作及自供材、机的保管义务。
七、材料要求：
本工程所用材料应为合格产品或符合建设单位指定的材料并满足相关的规范、规程等要求；每批材料进场时必须提供质保书及原厂盖章等相关资料，并报验经监理和甲方工程部现场代表验收合格后方可使用。
八、施工质量：
本工程施工质量符合国家、地方相关部门及设计图纸及现场施工规范和施工组织方案要求，质量验收达到市优良标准。本工程施工完成后经有关部门验收未达到质量等级优良标准，将扣除结算总造价5%的违约金；同时，因质量原因造成的返工费用及由此引起的工期延误、罚款等造成的一切相关责任损失皆由乙方承担。其中：
1、乙方应熟悉设计施工文件及相关变更签证文件。在施工中必须严格遵守《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行的有关专业规范。
2、乙方应严格按《福建省建设工程质量安全动态监管办法》以及总包单位有关动态管理、质量管理文明施工管理相关规定中的要求执行，否则甲方将按总包单位相关管理规定的处罚对乙方给予处罚。
3、乙方在施工中必须严格按照施工图纸、更改通知及现行施工规范规程、标准及甲方提供的配合比和技术交底进行施工。
4、严格按各分项的验收规范、规程和质量评定标准认真自检，把存在的质量隐患消灭于工序之中。
5、施工完成后，乙方应及时通知监理和甲方召集有关人员共同进行验收。乙方应在做好
自检的基础上进行报验，通知甲方组织验收，未经甲方组织验收确认的项目不能回收结算单。
6、乙方应服从甲方的指挥、管理、监督，遵守甲方有关规章制度，积极配合，对甲方提出的质量、安全隐患应及时进行整改，未按期整改，甲方有权叫人进行整改，所发生的费用将从工程款中扣除，并处1000元以上3000元以下罚款。
九、安全、文明施工：
1、乙方必须按照符合安全规范要求进行施工，必须认真地遵守国家及本市有关安全生产的法律法规，并对各自的安全隐患承担责任且应遵守总包单位安全文明管理规定，否则甲方将按相关规定给予处罚。因乙方违章作业所造成的一切安全责任和经济责任均由乙方承担。
2、乙方进场时组织有资质、相对固定的、技术力量较强的队组进场施工，并自觉进行三级安全入场教育及安全技术交底（本人签名为准）后方可上岗操作（严禁未经安全教育擅自上岗操作），并提供三证且对其安全生产工伤保险负责，对无证人员及残疾人员不准招工，违者由承担主要责任。应对安排进入工地的施工人员提供合格安全帽、绝缘手套、鞋等安全生产条例规定的人员防护用品，及进行安全防护，确保施工安全。
3、乙方在施工中应积极进行施工和安全检查，服从甲方现场管理人员的指挥、管理，并由指派专业班组安全员做好班组日常的安全知识教育和班前安全技术及安全活动，并督促班组工人遵守施工安全操作规程。
4、施工现场所需要的所有材料、使用的各类机械、吊具等机具设备、电缆线、施工照明、脚手架及防护设施均由乙方自行配备，并经甲方主管部门进行验收合格后方可使用，并做了检查记录，确认符合安全标准人员方可使用；各类机械防护设施应齐全可靠。
5、施工用水用电必须按照国家规定的标准配置，施工所需的水、电、电讯接驳点至场地内接驳点接至施工现场的工作均由乙方负责，引接线路布置等需征得甲方和总包单位项目部认可，费用由乙方自行承担，与总包单位进行结算。
6、甲方不提供住宿，由自行解决，工程现场不允许搭设临时工棚，并承诺除施工人员外，任何施工人员的家属和其他的闲杂人员不得滞留施工现场。
7、乙方不准私自拆除安全防护设施，特别是外架安全网。
8、乙方应管理好自己的人员，严禁在场内吵闹、斗殴的事情发生，若发生工人在场内打架，不管情形如何，每发生一起事件处违约金1000元，若事态严重，移交公安机关处理，其一切后果由负责。
9、乙方必须加强文明施工，完工后应及时整理材料及时退场，必要时应配合水源冲洗，做到“工完场清”。如影响文明施工，总包单位有权给予清理，费用由乙方承担。
十、其它：
1、对乙方完成的合格工程甲方应及时验收，并按合同付款。乙方应按时足额支付所属施工人员的工资，并不得以不属实借口为由而拖欠工人工资。
2、严禁班组的工人住宿在建建筑物内。
3、在合同签订进场施工后乙方应主动积极配合总包单位遵守《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》，并做好关于《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常（合同履约、质量安全文明施工)行为评价标准》的动态管理相关要求及总包单位质量管理奖罚实施细则的有关规定，如因乙方的不作为造成甲方的损失，则乙方应承担相应责任及总包单位的有关处罚。
十一、协议生效与终止：
1、本协议在履行期间发生争议时，应及时进行协商，协商不成时，在工程所在地人民法院诉讼解决。
2、本协议未尽事宜由双方协商解决，合同经双方签字盖章之日生效，工程竣工验收合格、甲方工程款按本协议书约定支付完毕，合同自动终止。
3、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
甲方法人代表(签章)：法人代表(签章)：
(公章) (公章)
委托代表人：委托代表人：
身份证：身份证：
联系方式：联系方式：
日期：2019年月日日期：2019年月日
地下车库地面工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经甲乙双方共同协商，甲方同意将小区地下车库下列工作承包给乙方完成，为了更好地完成此工作，双方同意签订此合同。合同条款及内容如下。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 二、承包范围及工作内容 1、地下负二层汽车坡道位置截水沟、主楼位置地排水明沟，按照图纸设计要求施工。 2、地下室负二层地面150MM厚混凝土运输浇筑、压光、找平、找坡、分隔缝的位置、切割。 说明：与其厚度（150厚）不一致的位置，按照建筑施工图中功能房间标高确定。 三、承包方式及合同价款 采用固定单价合同，人工费单价元/平方米。 1、工程量计算方法： （1）按实际浇筑地面的可见面积乘以单价。 （2）排水沟按实际工程量报审，由工程部办理审核确认后，办理相关签证手续报审财务部。人工费用单价每米元。 2、以上单价包括施工工艺上必须进行的水平线弹设，混凝土厚度灰饼定点，以及水沟边按混凝土厚度定出标高的灰条抹灰费用。 3、以上单价包括基底清理、支模、运输、振捣、找平、压光、养护等一切费用。
4、乙方必须在此单价内承担地下室地面工程的一切收尾工作，包括防火门框脚及其他一切地面收尾修补。 四、竣工验收 乙方当施工完成每项工作内容时，应及时通知主管施工员、项目部质量检查小组对完成的工程进行质量验收，验收合格后进行结算。如上述验收人员发现施工质量不合格，工程部、监理部下发质量整改通知书给乙方。乙方应及时对质量问题进行整改，整改完毕后再上报工程部、监理部相关人员进行验收，验收合格经上述有关人员签字确认后给予结算。 五、付款方式及工期要求 乙方按甲方要求从地面定点开始，60天内完成所承包的工程量。乙方不能按合同工期按时完成全部工程量，每逾期一天按合同总价的3%计算方式向甲方支付违约金及相关违约责任，如乙方无法按甲方要求进行施工，甲方则有权终止施工合同。 本工程采用按产值拨付进度款承包人完成工程量产值的80%予以支付50%的工程进度款；整个地面全部完成，竣工验收合格后，一次性付清余款。 六、甲乙双方责任及施工条件 1、甲方提供施工现场及商品混凝土材料。 2、甲方提供施工照明所需的电源、水源。 3、乙方必须自带施工用的工具 4、乙方按工程施工规范及技术交底进行施工，做到工完场清，成品保护工作，节约使用材料。 七、安全文明施工管理 1、凡进入本工地施工的人员必须戴好安全帽及其他安全防护用具。 2、乙方进场人员必须经过项目部安全教育才能上岗工作。施工
工程合同 项目名称：西安市蓝田县蓝桥河水电站厂区环氧地坪项目地点：陕西省西安市蓝田县 日期：2016年月日
工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本地坪项目相关事项协商一致，订立本合同。 第一条项目概况 1.1 项目名称： 1.2 项目地点： 1.3 项目面积：约计 m2 （结算按实际测量数据为准） 第二条合同期限 2.1 乙方进场日期为2013年月日至2013年月日交付验收，合同期限总日历 天数天。 2.2 如遇到下列情况，合同期限天数应予自动顺延： 2.2.1 甲方在合同规定进场前一天，未能将待施工区域场地交给乙方，或有非本项目服务人 员及物品进入或存放于待施工区域； 2.2.2 甲方应提供的电源、水源等设施未能接通，影响乙方正常工作； 2.2.3 由于项目本身或总体项目发生变更，变更的内容直接影响本项目的工艺规格、内容及 工作量； 2.2.4 因天气影响（如气温、温度达不到项目施作要求）或因不可抗力（如：台风、暴雨、 水灾、火灾、地震、战争、暴乱等）而影响合同进行； 2.2.5 其它突发事件（如：停电、工作面渗水或漏水、施工场所封闭不严等）影响工作进度； 2.2.6 甲方未按合同规定付款； 2.2.7 其它影响合同条款执行的情况出现。 第三条合同价款 备注：此价格不包含任何税金税票，如需开票另加6%税金。
4.2 工程竣工时根据实际施工面积和数量进行按实调整后结算。 4.3 如果经甲乙双方协商同意，在施工中增加了新项目或工艺发生变更，合同单价及工期应 作相应调整。 第四条双方配合 4.1 甲方指定为本项目驻现场代表，乙方指定为本项目驻现场代表，代表 双方在遇到各种问题时协调解决。 4.2 甲方应使现场具备作业条件，必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理， 以保证项目如期进行。 4.3 甲方应提供标准混凝土基面，质量应符合国家标准或乙方要求（详见乙方技术方案及资 料），混凝土已做过耐磨和其他养护处理的，甲方应做出书面通知，若做过水性养护处理的基础，会有产生与硬化剂反应的可能性。否则由此出现的一切问题乙方不承担责任，因甲方提供的新做或现有混凝土基面存在严重的质量问题足以影响乙方施工质量时，双方应在经过实地踏勘后另行补充签订《基面处理备忘录》，于完工后立即按照实测面积结算。 4.4 甲方免费提供安排现成220V或380V用电连接点及照明设备，供应量必须保证项目正常 进行的需要。 4.5 甲方应协调处理现场，保证场地无其它项目交叉以及主要通道的畅通，以满足本项目作 业及运输的需要，约束其它非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或影响作业。 4.6 甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件、批件或临时申请批准手续。 4.7 甲方保证在作业过程中及保养期内现场无漏水、渗水问题，门窗齐全可阻挡户外风雨， 乙方应指定专人监护。 4.8 在乙方完成作业后的初步养护期内，甲方有义务协助乙方保护现场，禁止其他人员进入 作业区域；养护期后方可搬入重物，如需提前，应在确认不破坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。 4.9 地面使用过程中，地面发生硬伤情况时，维修费用由甲方自行承担。 4.10原有施工缝、伸缩缝等不做处理。 4.11乙方做好作业组织管理，维持现场整洁、道路畅通，项目完成后清理现场。 4.12如因现场作业条件变化或因其它原因需调整工艺或合同期限，乙方应书面通知甲方。 4.13乙方应按照双方规定的验收标准及期限完成项目并合格交验。 4.14在项目完成后规定的保修期内，由于乙方原因造成的质量问题，乙方于接到通知后应 提供无条件保修。 4.15乙方有义务将地坪的养护及注意事项提供给甲方。 4.16 如双方未能履行以上义务，导致给对方造成损失的，责任方应赔偿对方的有关损失及误工费。 第五条项目验收 5.1 在项目完成后三个工作日内，甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量；如遇特殊 情况甲方需推迟验收的，应书面通知乙方，经乙方同意后，延迟最多不超过十五天。甲方应作好此期间的现场保护工作。 5.3 本项目做为单项专业项目只做单项验收，与甲方的其它项目无关，不得与整体工程或其 它项目做捆绑验收及结算。 5.4 如有下列情形之一，应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格： 5.4.1 甲方已在乙方作业材料层的基础上进行其它工序的操作； 5.4.2 甲方超过规定的时间不做验收的； 5.4.3 乙方的作业区域已经被投入使用的。 第六条质量保证 6.1 以项目完成之日起计算，乙方提供保修期限为十二个月整。
竭诚为您提供优质文档/双击可除地下室地坪漆施工合同 篇一：2.《地下室划车位及地坪漆工程施工合同》 合同编号： 地下停车场交通设施及环氧地坪漆工程合同 甲方： 乙方： 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，签订本合同，共同遵守。 工程名称：地下停车场交通设施及环氧地坪漆工程 第一条、工程地址： 第二条、工程范围和内容 1、甲方委托乙方承包 2、本合同附件为本合同不可分割的一部分，必须同时使用。
第三条、工程期限 自本合同签订起，由甲方通知施工之日起最长时间不能超过15个工作日，如因甲方提供施工场地等原因，则由甲方代表签证顺延工期，开工日期年月日至竣工日期年月日。 第四条、承包形式 乙方包工包料、包质量、包安全、包验收合格。甲方如须增减工程内容，则按合同单价按实结算，如增减工程内容单价未作约定的，由双方另行协商确定工程内容及价格。 第五条、工程造价 1、该费用按实结算包括材料、人工费、利润、税金（工程内容详见后附工程量清单）。 2、工程含税暂定总造价： 第六条、付款方式 1、乙方进场施工后七天内，甲方预付20%的工程款，供乙方购买材料使用。 2、乙方施工完成80%的工程，经甲方验收合格后，甲方支付乙方40%的工程款。 3、该工程全部施工完毕，经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余35%工程款。 4、剩下的5%为质量保证金，自项目验收合格一年保修期满后，甲方在7个工作日内 无息支付剩余5%的质量保证金。
第七条、支付方式 1、甲方所在地在广州市内应以转帐支票支付合同款，支票必须正确填写乙方单位名 称； 2、甲方所在地在广州市外，应以银行电汇、银行汇票的形式向乙方支付合同款； 3、乙方接受甲方的现金付款（含现金支票）。由于其他原因，甲方以现金付款时，乙方同意并加盖乙方公章的“现金收款委托书”原件，只有此时甲方才能向乙方指定的委托人交付现金货款。否则，甲方现金付款行为属于与有关个人的私下行为，甲方仍须向乙方付款。 甲方同意按以上第种方式向乙方付款。 第八条、双方责任 1、乙方必须按合同规定工期及双方确定的图纸内容工程项目完成本项工程。 2、乙方施工完毕，甲方须在7个工作日内组织验收。 3、进场前，甲方提供现有场地给乙方施工，需提供干燥、无堆积物的场地，由乙方进 场施工。 4、乙方在施工期间，甲方应免费提供仓库以及水电使用。 第九条、违约责任
地坪漆施工合同 甲方： 乙方：
发包单位(以下简称甲方) 承包单位(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》，双方经协商,甲方同意将上述工程以包工包料方式由乙方承包,并签订本合同，双方共同遵守： 第一条：工程名称：_ 第二条：工程内容：(币种:人民币)。 普通环氧地坪： 注:面积为暂定面积，结算按实结算。 第三条：本工程工期：双方根据现场实际情况，由甲方发出施工通知之日起计，工期暂定为个工作日；工程开工日期：年月日，完 工日期：年月日。（施工期内，如发生甲方场地湿度 过大、地面回潮、停电等或不可抗拒因素，工期顺延）。 第四条：工程品质标准：符合行业标准，涂层表面水平度以甲方施工地面水平度为基准，漆面必须达到整体地面光亮、无裂纹、无分层、颜色均匀一致。第五条：付款方式：（币种：人民币） （1）签定合同后甲方按工程总额_ _%支付作为定金(工程完工后转为工程款)； （2）乙方、材料、设备进场，甲方以工程总造价 _ _%支付乙方进度款，当工程完成_______%，余下_______%工程款在工程通过甲方验收后付清。第六条：甲、乙双方应负责下类工作： （1）乙方施工人员进场后遵守甲方工作场所安全要求。 （2）甲方在开工前，负责清理干净施工现场，地面保证干燥通风，并接通施工现场的水电源及提供接驳位置，水电费由甲方负担。 （3）乙方施工期间，甲方不安排交叉施工。
（4）工程完工后两日内，组织工程验收，否则视为验收。 第七条：违约责任：按《中国人民共和国合同法》执行，合同未尽事项，双方本着体谅互让精神友好协商解决，如协商不成，交长沙市或合同签约地经 济仲裁机关仲裁即可。 第八条：工程保修工期、条件：工程保修期12个月，属乙方施工范围的工程项目，（其非人为损坏因素或地面基础因素）由乙方免费保修（包工包料）。 保修期内，乙方在接到甲方书面或电话维修通知后应及时到现场处理解 决。 第九条：______________________________________________________________ ____________________________________________________________。第十条：本合同自双方签字和盖章后生效到工程竣工，验收、结清工程款及履完合同条款之日自然失效。 本合同一式肆份，双方各持两份。 甲方： （章） 授权代表（签字）：联系电话： 单位地址： 签订时间：乙方： （章） 授权代表（签字）：联系电话： 单位地址： 签订时间：
环氧地坪施工合同 1 环氧地坪施工合同 甲方电话 乙方电话根据《中华人民共和国合同法》的原则和有关规定,经友好协商，甲方委托乙方，负责环氧地坪的供应和施工，达成如下协议: 第一条:施工面积和合同价格:面积为: ，单价元/平方，(决算面积按实际面积计算)，总价为: 元第二条:材料: 第三条:工程质量标准 本工程质量经双方研究达到:乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀;基本平整;但由于混凝土地台的原因导致地面的裂缝及其他质量问题，与乙方无关，建议混凝土标号不低于C25, 地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防护措施，若在防护措施不完善的室内施工，即雨天可能遭受雨水侵袭时，也必须停止施工，若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。 即雨天可能遭受雨水侵袭时，也必须停止施工，若甲方执意要求施工 2 出现的质量问题与乙方无关。 第四条:施工与验收 施工开始日期，甲方必须通知乙方。开工日期总工程期天。 甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收，如三日内未能对工程进行验收，或者在没有验收情况下，使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。 第五条:付款方式
合同签订后，甲方应支付乙方合同的，计人民币大写 第六条:终则 1:本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，同具有法律效力。一方违约，赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议，应当首先协商解决，协商不成，可以向当地法院提出诉讼。 2:本合同自签字或盖章即日起生效至全款项付清后为止 甲方代表签字; 乙方代表签字; 3 年月日 4
湘银星城2.1.1期工程 地下室地坪班组承包协议书（XYXC-024）甲方：湖北利达建设工程集团有限公司湘银星城项目部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，结合总包合同条款及湘银星城2.1.1期工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为了做到有章可循，经双方充分协商，就湘银星城2.1.1期工程劳务分包事项达成一致意见，订立本合同，以资共同信守。 一、承包内容 湘银星城2.1.1期地下室负一层、负二层地坪工程、施工全过程中的安全生产、文明施工及一切相关的辅助工作，直至本分项工程通过建设单位组织相关主管部门竣工验收移交。 二、承包方式 包工、包质量、包安全、包文明施工、包竣工验收，所有施工工序从清收、冲洗到保养交付甲方，甲方提供水电及砼、水泥，其它材料、设备和施工运输车辆由乙方自己负责。 三、承包工期 自2014年3月日开始，于2014年月日完工。工期每延误一天罚款元。 四、承包价格 1、地下室水泥本色耐磨地坪40厚C20砼地坪，每平米单价元/㎡包干（含金刚 砂），其中包含1元/㎡的工期和质量奖金，如质量和工期满足合同要求按合同单价付款，未达到合同质量和工期要求从包干单价中扣除1元/㎡，并按合同约定返工和处罚。 2、地下室排水沟角钢安装元/m包干。 3、地下室汽车坡道25厚1:2厚水泥砂浆抹面，做60宽7深锯齿行防滑处理，每平米 元/㎡包干。 4、结算面积按双方现场核实的实际面积为准。 五、工程质量 1、质量等级：为优良标准； 2、施工标准：表面平整、洁净，无开裂、印痕、起砂、麻面等缺陷；面层与基层结
环氧地坪施工合同 （甲方）委托方：________ （乙方）承接方：________ 甲、乙双方经充分协商，同意签订以下各项合同条款，供双方执行。 一、工地名称：________________________ 二、地址：________________________ 三、产品颜色：________________________ （以甲方指定颜色为准，色差不超过20%。） 四、承接方式：包工包料 五、地坪地面工程量：________________________ 环氧砂浆地坪：____元/㎡，面积约800㎡；(注以施工结束后实际测量面积为准) 1、工程总价：计￥________元（大写）。 （1）进场款付至30%，计￥________，人员入场后二日内支付； （2）进度款付至80%，计￥________，做面漆层之前支付； （3）完工款付至____%，计￥________，地坪验收合格后三日内支付（地坪施工完毕二日内甲方组织验收）； （4）结算方式：现经双方商定采用方式付款结算。 2、如遇下列情况，合同总价作相应调整。 （1）在施工中增加新项目； （2）经甲乙双方同意之非本工艺工法变更； 3、运输费用：乙方自行承担。 4、施工工期： 乙方收到地坪地面工程预付款后，由甲方提前三天通知、安排进厂日期。 地坪自______年____月____日开工，至______年____月____日竣工。
如遇下列情况，甲方同意乙方延期： （1）甲方在合同规定开工日期前1天地面未净空不能交乙方施工场地的 （2）含水率未达到标准8%以下的； （3）动力电源及照明未能安装接通的； （4）不属于本工艺设计内的重大设计变更，或施工方法与设计不符而增加工程量影响进度的；（5）现场施工条件与原设计相违背从而容易产生质量隐患的； （6）施工时停电连续3小时以上的； （7）未按照合同规定拨付款的； （8）遇人力不可抗拒的自然灾害等，影响工程进度的； 六、工程配合 现场代表：________________ 甲方委派________为工地全权代表；乙方委派________为工地全权代表； 七、部分完工： 在地坪项目未完成前，如甲方提出部分地区先行使用，或部分区域延后施工时，甲方须提前 3日书面通知乙方；因停工而发生的额外费用，由甲方承担，且先行支付已完成的工程款。 八、甲、乙双方责任 1、甲方责任：在乙方进入工地前做到如下事项： （1）施工区域封闭； （2）地面保持干燥及净空； （3）充足的动力电源及照明； （4）确保施工区域的温度不低于15℃； （5）确保地面含水量低于8%以下； （6）如果实际施工面积小于合同面积的，由委托方承担相应材料损失费； 2、乙方责任： （1）按甲方的要求保质保量，按时完成合同的工程项目； （2）维护成品，做到不损坏施工区域内的设施； （3）保持施工区域内的清洁卫生； （4）配合甲方工作人员进行工作协调； （5）遇突发事件，要急时与甲方现场领导进行汇报、沟通解决。
环氧地坪漆工程现场施工协议合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
项目地下车库环氧地坪施工合同甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 本合同依照《中华人民共和国合同法》结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、涂装颜色：草绿色（经甲方确认） 四、工程面积：约计平米 五、施工类型：环氧平涂地坪 六、承包方式：包工包料包验收 七、地坪漆合同单价：元/m2（附件1图纸标注包含的所有指 示牌、护角、减速带、反光镜等以附件1价格为准） 八、合同总价（暂定）：，大写：元整，不含税金（说明：本 工程实际造价按实际施工面积结算。） 九、乙方施工严格按国家或市相关规范进行施工，地面打磨、 修补、批刮环氧底漆、滚涂环氧面漆,车位及道路划线等
(本条只注明其中部分施工工艺)，严禁乙方偷工减料，甲 方如发现乙方偷工减料甲方有权单方面解除合同，未付工 程款不予结算。 十、乙方施工严格按照双方约定的工期进行施工，如工期延误 甲方按1000元/天罚款，超出5天甲方有权单方面解除 合同，乙方并承担给甲方带来的所有损失，已完成工程量 不予结算，未付工程款不予支付。 十一、施工过程中乙方严禁私自更改，甲方结算时发现实际与图纸不符时按1000元1处扣除工程款。（标识牌等经甲 方同意认可后乙方可进行更改，退减部分按附件1价格扣 除） 十二、在甲方验收合格之前该工程的保管、保修全部由乙方负责，甲方验收合格投入使用后方可进入保修期范围。 合同总价：包括图纸及设计费、安全施工费、施工措施费、人工费、材料费、设备、检验检测费、机械费、安装费、管理费、生产、包装、保险、运输、装卸，不可预见费、各种风险费、及保修期内备品备件发生的费用。 第二条工程期限 本工程合同总工期为40天，实际开工日期自现场具备施工条件，甲方通知日起；
编号：建设工程施工合同 工程名称：地下水池及泵房工程 工程地点：合肥市长江中路262号
地下室工程 施工承包合同 发包人（全称）：（以下称甲方） 承包人（全称）：（以下称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：地下室图纸范围内的土建（含基础、土方开挖及回填）、基坑支护、抗浮锚杆、安装、装饰工程。建筑面积约364㎡，地下一层，框剪结构。 二、工程承包范围 承包范围：地下室图纸范围内的土建（含基础、土方开挖及回填）、基坑支护、抗浮锚杆、安装、装饰工程，工程竣工图编制；工程报验和竣工验收；工程质量保修。 三、承包方式： 本工程实行包工包料、包工期、包质量、包综合单价、包验收、包安全文明施工的方式，乙方未经甲方同意不得将本工程转包（包括但不限于分拆转包、部分转包等）给其他单位，若乙方擅自转包，甲方有权解除本合同。因乙方擅自转包、分包引起的乙方与转包对象、分包对象之间的任何纠纷与甲方无关。
四、工期及进度计划 1、总工期天（包括法定节假日和休息日），节点工期规定如下： 土方开挖及基坑支护天，抗浮锚杆天，地下主体天，墙体砌筑及内装在顶板拆模后天内，土方回填天，竣工验收天。 2、本合同签订生效后，五个工作日内甲方向乙方提供施工所需的相关专业图纸和资料。 3、甲方向乙方提供施工所需的相关专业图纸和资料后五天内，乙方必须向监理和发包人提供经批准的施工组织设计和进度计划；开工后每周提供周作业计划，每月25日报本月实际完成工作量报表和下月进度计划。 4、开、竣工日期及工期：乙方提供的施工方案（图纸）经甲方确认后，现场具备施工条件时甲方发出开工令之日为工程开工时间。 5、在施工工期内如遇下列情况，经双方协商以联系单签证为准，工期可作顺延： （1）、合同履行中发生重大设计变更直接影响工程进度（因乙方施工不当导致的变更除外）； （2）、人力不可抗拒因素（如:自然灾害、战争等）直接影响工程进度； （3）、因政府相关单位行政指令或其他相关命令致使乙方无法施工的情况； （4）因其他配合单位原因导致无法正常施工的情况。 6、工期延误的责任：见第八条第5款。 五、合同价款 金额（大写）：暂定_ _元（人民币） （小写）：￥：暂定 _元。双方在结算时确定最终工程价款。 六、材料供应及价格 （一）、材料供应方式 1、钢材为马钢、莱钢；水泥为东关、巢润，规格型号见图纸，乙方
环氧地坪漆工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。 第一条工程概况 一、工程名称：环氧地坪漆工程 二、工程地点： 三、涂装颜色：以甲方要求为准 四、工程面积：平方米 五、施工类型：砂浆地面、环氧地坪漆及甲方要求的其它施工内容 六、承包方式：包工包料包验收 七、合同单价：砂浆地坪元整，地面基层处理元整，线 路铺设沟槽修整元整，环氧地坪漆涂装元整，现场垃圾清运元整， 八、总造价（暂定）：约元整（说明：本工程实际造价按实际施工面积及甲方签证结算。） 第二条工程期限 本工程合同总工期为天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方； 第三条双方责任 一、甲方责任 1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划；
2、开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用； 3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质； 4、施工期间不安排交叉施工； 5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排； 6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。 7、协助未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格。 8、按商定的付款条款支付乙方工程款项； 9、工程完工三个工作日内组织相关单位程验收，逾期未验收视为合格。 二、乙方责任： 1、不得将工程转包第三方； 2、按照施工设计图纸或甲方实际现场施工要求工艺施工，并保证施工材料合格； 3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出； 4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导； 5、因乙方管理不善（如盗窃、损坏等）造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。 6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作； 7、切实做好保修工作。 第四条工程款项结算及支付 一、合同签订后乙方材料进场, 甲方即付给乙方总工程款的70%; 二、施工进度工程款按周工程量计算，甲方支付乙方周工程款的80%（预付款等比例扣除）; 三、工程竣工验收合格一周内，乙方编制结算文件至甲方，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的100%, 一年质保期内出现质量问题乙方应无 条件进行维修整改。
地下车库环氧树脂地坪 施 工 合
同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、涂装颜色： 四、工程面积： 五、施工类型： 六、承包方式：包工包料 七、合同价款：合同暂定金额为元（大写：整）。本工程施工合同为固定单价合同，按合同附件清单结算，工程量按实际施工量计算。合同价款包括：包装、运输、安装、施工、利润、税票、安全文明等相关费用。 第二条工程期限 本工程合同总工期为天，实际开工日期以甲方通知为准（提前三天通知）。 第三条双方责任 一、甲方责任
合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划； 1、 开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用；、2施工期间不安排交叉施工；3、 施工现场需相关工程人员进行协调、安排；、4协助保护未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格。5、 按商定的付款条款支付乙方工程款项；6、 二、乙方责任： 1、按照施工图纸工艺施工，并保证施工材料合格； 保证涂装工程质量：涂装厚度、表面颜色均匀一致、无分层、无底色泛出； 2、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和、3正确的指导； 4、乙方在施工每一道工序前应经甲方同意方可施工，否则甲方不给予认可； 切实做好保修工作。、 56、如因自然因素或不可抗拒力因素而延误工期，合同施工期应按误工时间顺期延后，甲 乙方双方应协商解决问题，或由甲方给乙方提供干燥条件设备。 第四条工程款项结算及支付 80%时，甲方向乙方支付至工程合同总金额合同签订完后一、, 当乙方完成总工程量的；当乙方完成所有施工时，甲方向乙方支付至工程合同总金额 80%。50 %工程完工后，乙方需及时通知甲方人员对场地进行验收，验收后，甲方在向乙方支付至二、。甲方向乙方支付该款项前，乙方应向甲方提供该合同发工程合同总金额 93 %票。三、作为 质保金，质保期满后付清。余款7 % 第五条违约责任，在保修期内，由于乙方材料一、个月（以竣工验收合格之日起计算）本工程保修期为 或施工工艺的原因造成质量问题，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修；如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量问题，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。乙方在保修期内接到甲方电话通知，确保三日内赶到现场，三日内乙方维修人员未到现二、 场，甲方有权找第三方进行维修，所产生的一切费用由乙方负责。双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方三、赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。赔四、 3 甲方未按时支付工程款则工期顺延。乙方未按规定时间内完工，每日按总造价的‰付甲方，如果乙方超十日内未完工，则甲方有权另请其它施工班组施工，所产生的一切费用全部由乙方承担。 竣工验收及验收标准第六条． 一、验收标准依据： 1、乙方必须按照国家规范（《环氧树脂地面涂层材料标准规范》-JC/T1015-2006）进行施工，否则造成的一切损失由乙方承担； 2、完工后整个地面光亮洁净、颜色均一，五年内不变色； 3、工程完工后乙方一书面形式提出验收，甲方应尽快安排组织现场验收，并由各验收方签字认可，如不合格乙方应立刻进行修补直到验收合格为止。 4、乙方所有材料及附属配件必须与提供的样品一致，如有不一致应立即进行返修，所有费用由乙方承担,并赔偿由此造成甲方的一切损失。
甲方： 乙方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同将地坪漆工程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，特签订本合同共同遵守执行。 一、工程情况 工程名称： 施工地点： 二、工程范围及内容 按照甲乙双方可确认的设计图纸及协定的内容进行施工，工程承包主要内容： 1、约平方环氧地坪漆工程、 2、单价为每平米元人民币。 3、约合人民币元、(小写)元(暂定)，以工程结束后的决算为准。 三、合同工期： 1、本工程工期从收到甲方书面开工通知书后材料进场第二天起计，总工期个日历天。 四、工程质量要求： 1、地面打磨、修补、批刮环氧底漆、批刮环氧石英砂、批刮环氧中涂、滚涂环氧面漆。 2、平均厚 mm 3、符合环保要求，对人员无伤害。
五、付款方式与工程结算 1、乙方安排材料及人工进场，甲方向乙方支付工程款总造价的℅至乙方指定账户；或现金、约元整。 2、工程施工至，甲方向乙方支付工程款总造价的℅至乙方指定账户；或现金、约 元整。 3、以上各期工程款如不能按期支付，乙方则有权停止施工，每延期一天，甲方需向乙方支付合同总额的 %的违约金。 六、工程验收 1、材料进场，乙方须提供材料的出厂合格证及质检报告。 2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。 3、乙方必须按照双方确认的设计图纸及有关资料进行施工。 4、工程施工完毕，乙方提前壹个工作日书面通知或口头通知甲方验收；如甲方在约定验收时间内未能验收，贰个工作日内则双方同意视为自动验收合格处理。 七、竣工交付后服务 乙方为本工程向甲方提供年免费保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基人为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。 八、甲方负责 1、免费提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。 2、在乙方进场施工前，甲方必须提供已完成符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏（例如原基础沉降引起面层的质量）与乙方无关。 3、甲方需向乙方提供施工必须的图纸。 4、委派为现场管理代表，监理、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。
环氧地坪漆施工合同 【篇一：环氧地坪工程施工合同范本】 合同号： 工程合同 项目名称：项目地点： 日期：月 年日 工程施工合同 甲方： 乙方：深圳市惠特普地坪材料有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目地坪和内墙涂料的材料供货 及提供相应配套、服务事项协商一致，订立本合同。 第一条项目概况 1.1 项目名称： 1.2 项目地点： 1.3 使用区域： 第二条项目承包范围 2.1 承包范围： 2.2 项目面积：环氧地坪漆 m（按验收实测数据调整）。第三条合 同期限 3.1 乙方进场日期为2010年月日至2010年月日交付验收，合同期 限总日历天 数天。 3.2 如遇到下列情况，合同期限天数应予自动顺延： 3.2.1 甲方在合 同规定进场前一天，未能将待施工区域场地交给乙方，或有非本项 目服务人 员及物品进入或存放于待施工区域； 3.2.2 甲方应提供的电源、水源等设施未能接通，影响乙方正常工作； 3.2.3 由于项目本身或总体项目发生变更，变更的内容直接影响本项 目的工艺规格、内容及 工作量； 3.2.4 在施工过程中停电连续三个小时以上，或有房屋漏水、渗水、 进水而阻碍项目进行； 3.2.5 因天气影响（如气温、温度达不到项目 施作要求）或因不可抗力（如：台风、暴雨、 水灾、火灾、地震、战争、暴乱等）而影响合同进行； 3.2.6 其它突发事件（如：停电、工作面渗水或漏水、施工场所封闭 不严等）影响工作进度； 3.2.7 甲方未按合同规定付款；
3.2.8 其它影响合同条款执行的情况出现。第四条合同价款 2 4.2 工程竣工时根据实际施作面积和数量进行按实调整后结算。 4.3 如果经甲乙双方协商同意，在施作中增加了新项目或工艺发生变更，合同单价应作相应 调整。 第五条双方配合 5.1 甲方指定为本项目驻现场代表，乙方指定为本项目驻现场代表，代 表双方在遇到各种问题时协调解决。 5.2 甲方应使现场具备作业条件，必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理， 以保证项目如期进行。 5.3 甲方应提供标准新作混凝土基面，质量应符合国家标准或乙方要求（详见乙方技术方案 及资料），否则由此出现的一切问题乙方不承担责任，因甲方提供 的新做或现有混凝土基面存在严重的质量问题足以影响乙方施工质 量时，双方应在经过实地踏勘后另行补充签订《基面处理备忘录》，于完工后立即按照实测面积结算。 5.4 甲方免费提供安排现成220v用电连接点及照明设备，供应量必 须保证项目正常进行的 需要。 5.5 甲方应协调处理现场，保证场地无其它项目交叉以及主要通道的畅通，以满足本项目作 业及运输的需要，约束其它非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或 影响作业。 5.6 甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件、批件或临时申请批准手续。 5.7 甲方保证在作业过程中及保养期内现场无漏水、渗水问题，门窗齐全可阻挡户外风雨， 乙方应指定专人监护。 5.8 在乙方完成作业后四十八小时的初步养护期内，甲方有义务协助乙方保护现场，禁止其 他人员进入作业区域；养护期后方可搬入重物，如需提前，应在确 认不破坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。
施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。 第一条工程概况 一、工程名称：环氧地坪漆工程 二、工程地点：万泰都市江南内 三、涂装颜色：蓝、灰色，具体以现场样板为准 四、工程面积：暂定20000平米 五、施工类型：环氧平涂地坪1.2mm厚 六、承包方式：包工包料包验收 七、合同单价： 26 元/m2（包干价） 八、总造价（暂定）：伍拾贰万整（说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。）第二条工程期限 本工程合同总工期为20天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方； 第三条双方责任 一、甲方责任 1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划； 2、开工前，保证接通水、电源到施工场地，水、电费用按表计量由承包方负责； 3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或垃圾等； 4、施工期间不安排交叉施工； 5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排； 6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁 止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
7、协助未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格。 8、按商定的付款条款支付乙方工程款项； 二、乙方责任： 1、不得将工程转包第三方； 2、按照附后工艺施工，每道工序完成后须经发包方验收合格后方可进行下道工序 施工，并保证施工材料合格； 3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出； 4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程人员的 监督和正确的指导； 5、因乙方管理不善（如盗窃、损坏等）造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。 6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作； 7、切实做好保修工作。 8、做到安全施工，注意防火，如发生安全事故由承包方负责。 第四条工程款项结算及支付 一、施工进度工程款按月工程量计算，甲方支付乙方月工程款的80%； 二、工程竣工验收合格一周内，乙方编制结算文件至甲方，甲方在一个月内内审核完 毕并支付至结算款的 95 %,余款 5% 二年质保期满后一周内付清。 三、在每次支付工程款时，承包方需提供合格有效的等额发票，并扣减因施工用水电 费用。 第五条违约责任 一、本工程保修期为24个月（以竣工验收合格之日起计算），在保修期内，由于乙方 材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件 保修；如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返 修费用由甲方负责。 二、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方 赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。 第六条竣工验收及验收标准 一、工程完工后，甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格 后，双方填写环氧地坪工程验收单，签字生效。 二、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。 第七条解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或
环氧地坪漆工程合同 The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：________________________ 乙方：________________________ 时间：________________________ 编号：FS-DY-11992 环氧地坪漆工程合同 使用备注：该资料可用于合同内的权利人通过商量，得出需要共同认可的权利和职责，并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改，使用时请详 I 细阅读内容。 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程 承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况 1、工程名称：闽港新城A区地下室环氧地坪施工工程 2、工程地点：湖南省耒阳市闽港新城 3、涂装颜色：以现场样板为准 4、工程面积：3350 m2 5、施工类型：环氧平涂地坪 6、施工工艺：①基面打磨、除尘；②滚地面接触剂；③ 环氧树脂调合石英砂刮底；④打磨除尘；⑤环氧树脂调合腻子粉批涂；⑥环氧树脂调合腻子粉批涂；⑦批刮面涂；⑧滚最后一道面涂 7、承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、 包质量、包安全文明施工、包税金的方式进行总承包。 8、合同单价：环氧地坪40元/ m2,环氧划线8元Im ,环氧箭头30元I个 9、总造价：合同总价暂定：150600.00（大写：壹拾伍万 零陆佰）元整。 明细如下： 环氧地坪平涂：3350*40元/ m2 =134000元（此部分总价包
编号：_________________ 地下室环氧地坪施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月____ 日 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工
过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。 第一条、工程概况 1、工程名称：地下室环氧地坪施工工程。 2、工程地点： 3、涂装颜色：以现场样板为准 4、工程面积：m2o 5、施工类型：环氧平涂地坪。 6、施工工艺：①基面打磨、除尘；②滚地面接触剂；③环氧树脂调合石英砂刮底；④打磨除尘； ⑤环氧树脂调合腻子粉批涂；⑥环氧树脂调合腻子粉批涂；⑦批刮面涂；⑧滚最后一道面涂。 7、承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包税金的方式进行总承包。 8、合同单价：环氧地坪元/怦，环氧划线元/m,环氧箭头 ___________ 元/个 9、总造价：合同总价暂定：（大写：）元整。 明细如下： 环氧地坪平涂：元（此部分总价包干，结算不再调整）车位线及车行道线暂定元（此部分为按实结算）。 环氧箭头暂定元（此部分为按实结算） 第二条、工程期限 本工程必须于 日完工。 第三条、双方责任 一、甲方责任： 1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确现场规划； 2、开工前，保证接通电源到施工场地；
3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质； 4、施工期间不安排交叉施工； 5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排； 6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的 进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。 二、乙方责任： 1、不得将工程转包第三方； 2、按照合同约定的施工工艺施工，并保证施工材料合格； 3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛岀； 4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的 指导； 5、因乙方管理不善（如盗窃、损坏等）造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。 6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作； 7、乙方需向甲方提供材料样品并经甲方认可，以保证乙方施工时材料、工艺与所提供样品一致。 8、切实做好保修工作。 第四条、工程款项结算及支付 1、第⑥道工序完成后，甲方即付给乙方总工程款的%； 2、工程竣工验收合格一周内，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的 余款一年质保期满后一周内付清（无息）。 3、本工程禁止提现，乙方必须提供相应审批金额的建安税发票。 第五条、违约责任 1、本工程保修期为12个月（以竣工验收合格之日起计算），在保修期内，由于乙方材料或施工 工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修；如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。 2、乙方必须于年月日完成，除甲方书面许可的顺延工期外，