瓦屋面工程合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方将位于xxx相关屋面小青瓦铺贴工程承包给乙方施工,为明确双方在施工中的权利、责任和义务,遵循平等、自愿、诚实、守信的原则,确定如下合同条款,供双方共同遵守。
一.总则
1.1工程名称: xxxx项目
1.2工程地点:
1.3工程包括:多功能展示厅及廊道屋面青灰色筒瓦、小青瓦屋面铺贴。
1.4施工工期:年12月25日前完工
1.5乙方应完全按照甲方要求施工。
二.承包方式
2.1本工程采用乙方包工、包料、包质量、包进度的全承包方式。2.2本工程所使用的水泥、砂石等材料由甲方提供。
三.合同价款
3.1经双方确定单价为:145.00元/㎡(大写:壹佰肆拾伍元整),此价格为不含税价格。
3.2施工面积按双方确认的实际施工面积结算。(计算规则:按屋面投影面积计算屋面面积,其它附件如:做脊、翘角、宝顶等不另计算费用)。
四.工程质量及进度
4.1工程质量标准:合格质量标准。
4.2乙方施工质量应达到国家现行规范标准、图集和设计图纸的规定并符合甲方的要求。
4.3乙方必须在xx年12月25日前完成施工任务,否侧每延期一天处工程总价的1%违约金。
五、材料运输:
5.1材料运输由乙方去到xxx,甲方派车转运至xx工地,(其中:人工上下车费由乙方支付,汽车转运费用由甲方支付。)运输中发生的损耗由乙方自负。
六、.双方责任
6.1甲方责任:
6.1.1甲方应提前提出工期计划,但应考虑天气及其他不可抗拒因素。如有,乙方工期顺延。
6.1.2甲方应配合乙方施工,提供乙方施工所必需的水电及垂直运输。
6.1.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查。
6.1.4因甲方原因造成的工期延误,工期顺延。
6.2乙方责任
6.2.1按甲方通知,及时将施工所用材料及人员进场。
6.2.2配合甲方对本工程的总体进度。按甲方提出的施工计划进行施工,除不可抗拒因素外,不得拖延工程进度。
6.2.3乙方工作人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度,不得有违规行为。如有违规,由甲方通知乙方核实后,接受甲方相应处罚。
6.2.4乙方应严格按照工艺要求标准施工,确保工程质量达到合格标准并对本工程在约定质保期内保修。
七.付款方式
7.1乙方材料、工人进场时,甲方立即支付乙方RMB2.5万元整。
7.2在乙方完成本合同约定全部施工,经甲乙双方共同验收合格,即将剩余全部工程款项支付给乙方,甲方留存合同总金额3%作为质保金,质保金一年。
八.工程变更
8.1施工过程中,乙方无权擅自变更工程。如确需变更,应向甲方说明变更原因及变更后材料和施工方法,由甲方确认后方可变更。
8.2如甲方有变更,应提前出具书面变更通知,以便乙方及时安排相应材料及施工工艺。
九.不可抗拒因素
9.1双方关于不可抗拒因素的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害。
十.关于意外停工的约定
10.1因停水、停电、天气等原因以及其他外部环境因素影响致使停工的,乙方工期相应顺延。
10.2因甲方不及时支付给乙方工程进度款项,所造成的工程延误由甲方承担相应责任。
十一.合同解除及违约责任
11.1本合同经双方签章后立即产生法律效力,任何一方不得单方解除合同。如因其他不可预知、不可抗拒因素需解除本合同,须双方友好协商且甲方必须结算付清乙方已经产生的全部工程款后,方可解除合同。且乙方不承担已完成工程部分所产生的质保金。
11.2如甲乙双方任何一方违约并单方解除本合同,则违约方应向守约方支付本合同总金额10%的违约金。
十二.其它事项
12.1在执行本合同条款中,如发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,可向辖区劳动仲裁机构申请劳动仲裁或向当地人民法院申请调解、判决。
12.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
12.3其他未尽事宜,双方友好协商一致后另行签订补充合同。
(以下无正文)
甲方(签章)乙方(签章)
年月日