工程编号：
合同编号：
工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：
修编说明
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市的相关法规，借鉴国际通用的工程施工合同条件和国家建设部制定的建设工程施工合同示范文本，在2003版《深圳市建设工程施工合同》示范文本的基础上，由深圳市建设工程造价管理站修编而成的。
本合同由协议书、通用条款、专用条款及附件四部分组成，推荐用于深圳市行政区域内工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程、市政基础设施、线路管道施工和设备安装的发承包单价（固定单价和可调单价）施工合同。
本合同为示范文本，实际使用时，合同当事人可根据工程的具体情况对其部分条款内容增、删或调整。
未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本的任何条款内容。
注：本合同示范文本部分条款于2006年12月进行了修改，主要内容如下，请使用时注意：
（1）31.2款“变更价款的确定程序”调整为不区分变更价款的确定方法均按31.2款程序执行。
（2）“33竣工结算”部分：
1）调整了竣工结算书编制、提交与审核条款，增加了竣工结算书提交与审核时限要求；
2）增加了“不提交竣工结算书”、“逾期不结算”条款。
目录
第一部分协议书 (1)
一、工程概况 (1)
二、工程承包范围 (1)
三、合同工期 (2)
四、质量标准 (2)
五、合同价款 (2)
六、组成合同的文件 (3)
七、词语含义 (3)
八、承包人承诺 (3)
九、发包人承诺 (3)
十、合同生效 (4)
第二部分通用条款 (5)
一、词语定义和解释 (5)
1 词语定义 (5)
2 标题和旁注 (7)
3 书面形式 (7)
二、合同文件 (7)
4 合同文件组成及解释顺序 (7)
5 语言文字和适用法律、法规 (8)
6 适用标准、规范 (8)
7 图纸 (8)
8 通知 (9)
三、发包人和承包人 (9)
9 发包人 (9)
10 承包人 (10)
四、工程管理人员 (10)
11 工程师 (10)
12 项目经理（建筑师） (11)
五、转让、分包 (12)
13 转让 (12)
14 分包 (12)
六、施工准备工作 (12)
15 施工组织设计和进度计划 (12)
16 施工准备 (13)
七、开工、暂时停工、工期及延误 (14)
17 开工及延期 (14)
18 暂时停工和复工 (15)
19 工期及延误 (15)
八、材料、设备供应 (16)
20 发包人供应材料设备 (16)
21 承包人采购材料设备 (17)
22 材料设备的检验 (17)
九、质量、安全和文明施工 (18)
23 工程质量和检验 (18)
24 工程试车 (19)
25 安全文明施工 (19)
26 工程的保护 (20)
十、合同价款、工程量确认和工程款支付 (21)
27 合同价款 (21)
28 工程量确认 (22)
29 工程款支付 (22)
十一、工程变更 (23)
30 工程变更 (23)
31 变更价款确定 (24)
十二、竣工验收和结算 (25)
32 竣工验收 (25)
33 竣工结算 (26)
十三、违约、索赔和争议 (27)
34 违约 (27)
35 索赔 (28)
36 争议 (29)
十四、工程质量缺陷保修 (29)
37 工程质量缺陷保修 (29)
十五、不可抗力 (29)
38 不可抗力 (29)
十六、保险和担保 (30)
39 工程保险 (30)
40 工程担保 (31)
十七、合同的生效、终止和解除 (31)
41 合同的生效、终止 (31)
42 合同的解除 (32)
43 合同份数 (32)
44 合同备案 (32)
第三部分专用条款 (33)
二、合同文件 (33)
4 合同文件组成及解释顺序 (33)
5 语言文字和适用法律、法规 (33)
6 适用标准、规范 (34)
7 图纸 (34)
8 通知 (34)
三、发包人和承包人 (35)
9 发包人 (35)
10 承包人 (35)
四、工程管理人员 (37)
11 工程师 (37)
12 项目经理（建造师） (37)
五、转让、分包 (37)
14 分包 (37)
六、施工准备工作 (37)
15 施工组织设计和进度计划 (37)
16 施工准备 (38)
七、开工、暂时停工、工期及延误 (38)
19 工期及延误 (38)
八、材料、设备供应 (39)
20 发包人供应材料设备 (39)
21 材料设备的检验 (39)
22 材料设备的检验 (39)
九、质量、安全和文明施工 (40)
23 工程质量和检验 (40)
24 工程试车 (40)
十、合同价款、工程量确认和工程款支付 (40)
27 合同价款 (40)
28 工程量确认 (42)
29 工程款支付 (42)
十一、工程变更 (42)
31 变更价款的确定 (42)
十二、竣工验收和结算 (43)
32 竣工验收 (43)
33 竣工结算 (44)
十三、违约、索赔和争议 (44)
34 违约 (44)
36 争议 (45)
十五、不可抗力 (45)
38 不可抗力 (45)
十六、保险和担保 (46)
39 工程保险 (46)
40 工程担保 (46)
十七、合同的生效、终止和解除 (47)
43 合同份数 (47)
第四部分补充条款 (48)
附件：工程质量缺陷保修书
附表：
第二部分通用条款
一、词语定义和解释
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设
工程施工的条款。
1.2专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，
经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
1.3发包人：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人，或其他指定的负责管理本
工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经承包人同意外）。
1.4承包人：指本合同中指明承建本工程的、具有相应工程施工资质的当事人，以及取
得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。
1.5分包人：指经发包人认可并与承包人签订了分包合同承建本工程部分工程的、具有
相应工程施工资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6发包人代表：指由发包人任命的行使本合同约定的权力和义务的代表。
1.7工程师：指发包人在履行本合同中委派的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，
其具体职权由发包人承包人在本合同相应条款中明确。实施监理的工程，工程师由发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质的监理工程师担任；不实施监理的工程，工程师由发包人委托的专业人士担任。
1.8项目经理（建筑师）：指承包人在履行本合同中委派的并取得相应资格的工程管理人
员，在本合同专用条款中指定，代表承包人履行合同约定的权力和义务。
1.9设计人：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质的当事人，以及
取得该当事人资格的合法继承人。
1.10永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1.14款所指的设备。
1.11临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程，但
不包括1.15款所指的承包人装备。
1.12工程：指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的任何一个。
1.13单项工程：指本工程范围内、合同约定或能单独发挥效益的某一独立工程。
1.14设备：指预定构成或构成永久工程一部分的机械、仪器、装置。
1.15承包人装备：指属承包人所有（或租赁）的，为实施和完成本工程及其缺陷修复所
需的机械、器具或物品。
1.16发包人提供装备：指根据本合同约定由发包人提供的为实施和完成本工程及其缺陷
修复所需的机械、器具或物品。
1.17现场：指由发包人提供的用于本工程施工的场地以及发包人在合同中具体指定构成
现场一部分的其他场所。
1.18永久占地：指为实施本工程而需要的一切永久占用的土地。
1.19临时占地：指为实施本工程而需要的一切临时占用土地，包括施工所用的临时支线、
便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。
1.20合同价款：指在中标通知书中写明的或发包人承包人双方议定的，承包人按合同约
定实施和完成本工程及其缺陷的修复应得到的价款。
1.21追加（减）合同价款：指在合同履行中发生需要增加（减少）合同价款的情况，经
发包人确认后按合同约定的价款结算方法增加（减少）的合同价款。
1.22费用：指不包含在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
1.23交接证书：指本合同中约定有单独工期的单项工程或本工程竣工后，根据本合同约
定签发的证书。
1.24开工日期：指发包人和承包人在合同中约定，承包人开始工施工的绝对或相对的日
期。
1.25竣工日期：指发包人或承包人在合同中约定，承包人完成工程施工的绝对或相对的
日期。
1.26实际竣工日期：指承包人完成工程施工并通过竣工验收的日期。
1.27工期：指发包人或承包人在本合同中约定的，按总日历天数（包括法定节假日）计
算的从开工日期至竣工日期的天数。
1.28实际工期：指按总日历天数（包括法定节假日）计算的从开工日期至实际竣工日期
的天数。
1.29图纸：指由发包人按本合同约定向承包人提供的全部设计图纸、计算书和性质类似
的技术资料，或由承包人提交并经工程师批准的所有图纸、计算书和其他性质类似的技术资料。
1.30标准、规范：指合同中约定的适用于本工程的技术标准、规范及其修改或补充。1.31工程量清单：指根据有关工程量计算规则、图纸列出的工程项目名称和相应数量等
的明细清单。
1.32书面形式：指合同、协议、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交
换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.33违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.34索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错、而是应由对方承担责任的情况
造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.35不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.36小时或天：本合同中的约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休
息时间）；约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。
1.37法定节假日：指每个星期六、星期天及国家法定的其他节假日。
2标题和旁注
2.1 本合同条款的标题和旁注不视为合同条款或合同本身的一部分,在解释及推定合同条
款时,不列入考虑。
3 书面形式
3.1 除合同另有约定外，在合同履行过程中当事人各方发出或发布的任何通知、指令，均
应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。二、合同文件
4合同文件组成及解释顺序
4.1组成合同的各个文件应该是一个整体,彼此相互解释,互为说明。除专用条款另有约
定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用招投标工程）；
（3）投标文件（适用招投标工程）；
（4）经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；
（5）专用条款和补充条款；
（6）通用条款；
（7）标准、规范及有关技术文件；
（8）图纸；
（9）工程量清单；
（10）双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
（11）发包人和（或）工程师有关通知及工程会议纪要；
（12）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
4.2当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，由工程师作出解释。如不同意工程师的解
释时，按通用条款第36条关于争议的约定处理。
5语言文字和适用法律、法规
5.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含
两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
5.2 本合同适用中华人民共和国法律、法规和规章。需要明示的法律、法规和规章，由双
方在专用条款中约定。
6适用标准、规范
6.1 本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范
的要求。国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，发、承包人根据标准、规范的适用范围和本工程的实际情况在专用条款中约定选用的标准、规范名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定选用的标准、规范。
6.2 国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技
术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行；发包人要求使用国外标准、规范的，应在专用条款中明示国外标准、规范名称，并负责提供中文译本。
7图纸
7.1发包人应按专用条款约定的套数和日期，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸
套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整的图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。未经发包人同意，承包人不得将图纸提供给与本工程施工无关的第三方。
7.2发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求和保密期限，保密措施
费用由发包人承担。承包人在约定的保密期限内履行保密义务。
7.3因发包人未能按约定提供图纸，是因为承包人未能提交合同约定应由其提交的图纸
或提交的图纸有误所致，承包人无权要求发包人赔偿损失、顺延工期。
7.4发包人之所以不能按约定提供图纸，是因为承包人未能提交合同约定应由其提交的
图纸或提交的图纸有误所致，承包人无权要求发包人赔偿损失、顺延工期。
7.5当工程师认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸2份，供工程师批准或备
查。
7.6发包人或工程师有权随时向承包人发出为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修
复所需的补充图纸和技术资料，承包人应予执行。
8通知
8.1根据本合同条款由发包人或工程师发给承包人的一切证书、通知或指令均应发送或
派专人送达承包人在本合同专用条款中指定的地址或者承包人为此指定的其它地址。
8.2根据本合同条款由承包人发给发包人或工程师的一切通知均应发送或派专人送达发
包人或工程师在本合同专用条款中指定的地址，或者发包人或工程师为此指定的其它地址。
8.3如一方拒绝签收另一方通知，另一方以特快专递等专用条款约定的方式将通知送至
专用条款中指定的地址，视为送达。
三、发包人和承包人
9发包人
9.1发包人应任命发包人代表，发包人代表的姓名在专用条款中明确。本合同中约定由
发包人确认、批准、同意、审批等事项均应以发包人或发包人代表签字为准。发包人如需要换发包人代表，应至少提前7天通知工程师和承包人。
9.2发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承
包人支付合同价款及其它应支付的款项，并按本合同约定向承包人提供标准、规范、图纸、材料、设备、装备及其它物品。
9.3发包人应在本工程开工前按照专用条款的约定完成以下工作，并承担相关费用：
（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；
（2）将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内，保证施工期间的需要；
（3）开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足施工运输的需要；
（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责；
（5）办理规划、施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的批件；
（6）确定水准点与坐标控制点，组织现场交验交移交给承包人；
（7）组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；
（9）发包人承包人在专用条款内约定发包人应做的其他工作。
9.4发包人可将9.3款部分工作委托承包人办理，具体委托内容由双方在专用条款中约
定，费用由发包人承但。
9.5发包人未完成9.3款约定的各项工作，且未委托承包人办理，给未委托承包人办理，
给承包人造成损失和（或）导致工期延误，发包人应赔偿承包人损失和（或）顺延延误的工期。
10承包人
10.1承包人应履行本合同所约定的全部义务，承包人应负责做好合同约定的设计工作，
精心组织施工，按时完成本工程及其在缺陷保修期内对缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、人工、材料、设备、施工装备、往返工地的交通以及合同订明或合理地推断为进行本工程而需要的各种事物。
10.2承包人应按照专用条款约定完成以下工作：
（1）由承包人负责设计的工程，在其设计资质等级和业务允许的范围内完成发包人委托的工程施工图设计，经工程师审核发包人确认后使用，发包人承担由此发生的费用；（2）承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施；（3）按专用条款的约定向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
（4）根据法律、法规和规章有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全生产、文明施工等的管理规定，办理相关手续，并通知工程师。发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
（5）在本工程或本程中某单项工程已竣工但未交付发包人以前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，应予以修复并承担费用。如发包人要求承包人采取特殊保护措施，发包人应承担相应费用；
（6）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；
（7）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
（8）发包人和承包人在专用条款内约定承包人应做的其他工作。
10.3承包人未完成10.2款约定的各项工作，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人
的损失。
四、工程管理人员
11工程师
11.1发包人应在本合同专用条款中指定工程师或者在开工前将工程师的姓名通知承包
人。实施监理的工程，发包人还应在开工前将监理单位的名称、监理内容书面通知承包人。发包人对承包人的任何指令必须通过工程师发出。发包人如需更换工程师，应至少提前7天以通知承包人。
11.2工程师应履行本合同条款约定的职责，行使本合同订明或必然隐含的权力。除合同
明确说明外，工程师无权修改合同，亦无权免除承包人在合同内的任何职责和义务。
工程师在履行和行使其职权时，其任何行为或遗漏，不免除承包人履行合同约定的任何职责与义务。
11.3工程师行使下列权力时，应先取得发包人的批准：
（1）发布开工令、停工令、复工令；
（2）向设计或承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；
（3）对本工程任何形式、数量、质量、价款和内容上的变动；
（4）对合同约定的承包人职责和义务进行变更；
（5）提出或批准索赔；
（6）签发工程款支付证书；
（7）合同条款中明确约定应取得发包人批准的其他权力；
（8）专用条款中明确的其他需经发包人批准的权力；
但是，当工程师行使上述需经发包人批准的权力时，应视为发包人已予批准。
11.4当工程师认为出现了危机人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况，且不可
能在事前把情况报告给发包人时，在不免除合同约定的承包人的任何职责和义务的情况下，工程师可先行行使11.3款中的权力，并应在事后24小时内向发包人作出书面报告。
11.5工程师可随时将其任何职责和权力授予其任命的工程师代表（按有关规定或发包人
指定必须由工程师亲自履行职权不得转授），亦可随时将其授予工程师代表的任何职权撤回。任何此类授权和撤回应由工程师提前7天通知发包人和承包人，在未将有关文件副本送交承包人之前，该项授权和撤回不能生效。工程师代表对工程师负责，履行和行使工程师授予的职责和权力。工程师代表在其授权范围内履行职权时，视同工程师。
11.6工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令。工程师的指令由其本人签字
后以书面形式送达项目经理（建造师），项目经理（建筑师）在回执上签署姓名和收到时间后生效。
必要时，工程师可以发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，对工程师的口头指令，
承包人应予执行。如承包人在工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求，工程师应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予签复，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师报告，工程师应在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，通知承包人。11.7工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令、批准并履行约定的其他义务。
因工程师未能按合同约定履行义务或者因工程师的失误，给承包人造成的损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。
11.8工程师在履行和行使职权或处理涉及发包人和承包人的权利和义务事项时，应根据
合同条款约定，考虑各种情况，行使其酌情权，实事求是和公正无私地作出判断并接受检查，如发现有不当之外，应进行修正。
12项目经理（建造师）
12.1承包人应任命项目经理（建造师），并授权他代表承包人履行本合同约定的权力和义
务。项目经理（建造师）的人选由承包人提出，经发包人同意后在专用条款中明确。
12.2承包人根据合同发出的一切文件（包括致发包人或工程师的通知），均应以书面形式
由项目经理（建造师）签字后发出。
12.3承包人如需更换项目经理（建造师），应至少提前7天以书面形式通知工程师，并报
发包人同意。未经发包人同意，承包人不得更换项目经理（建造师）。
12.4项目经理（建造师）按发包人和工程师批准的施工组织设计（施工方案）、工程进度
计划和工程师发出的指令合理组织施工。在发生危及人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况且无法与工程师取得联系时，项目经理（建造师）应采取保证人身和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。
五、转让、分包
13转让
13.1 承包人不得将本合同或其中任何部分转让给其他单位或个人。
14 分包
14.1工程分包应遵循有关法律、法规的规定。发包人与承包人可在专用条款中约定分包
工程及分包人名称，发包人不得直接指定分包人。承包人拟进行分包的工程在专用条款没有约定的，应事先报经工程师审查，并取得发包人批准。承包人将其承包范围内的部分工程进行分包，不应解除合同约定的承包人的任何责任和义务。承包人根据合同约定的标准采购材料，可以不遵循本款上述约定，但应报工程师备案，工
程师有权对此进行审查。
14.2如承包人没有承担本合同中某专业工程的承建资质，承包人必须根据14.1款的约定
将该专业工程进行分包，分包人必须具备承建该专业工程的资质条件。
14.3承包人有义务依据工程师的要求向工程师提供已分包或拟分包工程的分包人的一切
资料。
14.4承包人与分包人应签订分包合同。分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未
经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。
14.5承包人不得将全部工程肢解分包。承包人应禁止分包人将分包工程的任何部分再分
包。
六、施工准备工作
15工组织设计和进度计划
15.1承包人应编制本工程和专用条款约定的单项工程的施工组织设计和进度计划。
15.2承包人应按专用条款中约定的时间和要求（专用条款无明确时间约定时则应在承包
人收到本工程或专用条款约定的单项工程图纸后14天内）向工程师提交施工组织设计和工程进度计划。工程师应按本合同专用条款中约定的时间（专用条款无明确时间约定时则应在工程师收到施工组织设计和工程进度计划后14天内）予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，应视为同意。
15.3工程进度计划应反映出各施工区段或各工序之间的搭接关系、施工期限和开、竣工
日期，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
15.4承包人必须按工程师确认的工程进度计划组织施工，接爱工程师对工程进度的检查、
监督。
15.5如工程师认为工程实际进度不符合已经确认的工程进度计划，在承包人无任何理由
取得延长工期的情况下，承包人应根据工程师的要求，在合同约定的工期内修改工程进度计划，并提出改进措施，提交给工程师确认后执行。批准修改后的工程进度计划并不解除承包人根据合同约定应负的任何责任或义务。
15.6承包人应随工程进度计划向工程师提交按合同约定承包人有权得到支付的工程用款
计划，以备工程师查阅。如工程师提出要求，承包人还应按要求提交修改的工程用款计划。
15.7承包人向工程师提交上述施工组织设计、工程进度计划和说明、工程用款计划，并
取得工程师同意，不能因此而解除承包人根据合同约定应负的的任何责任或义务。16施工准备
16.1承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性负责，但因设计、
标准、规范原因造成相应问题的例外。如合同明确约定部分或全部工程由承包人设计，即使有工程师的批准，承包人仍庆对所设计工程负全部责任。
16.2承包人在查阅合同文件或在本工程实施过程中，有责任对图纸、标准、规范或其他
资料进行复核。如发现其中有任何缺陷，应在有关工程开工前及时书面通知工程师，工程师在接到承包人的通知后，应立即就此作出决定。如承包人未发现对于有经验的承包人应能发现的上述缺陷，并给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿损失。
16.3承包人在签订合同之前，应研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料。承
包人应对其对该资料的理解、判断和应用负责。
16.4承包人在签订合同之前，应视为已研究和察看了工地及其四周环境；已清楚知道关
于通往工地的现有道路或其他交通条件、土地及工地的外形和性质、损毁物业的危险、挖掘对象的性质、进行本工程所需的工程及材料的性质、生活与施工条件；已取得影响其签订合同及进行本工程施工的材料。承包人不得以对上述事项了解不够充分而向发包人索赔，也不得免除根据合同约定须承担的责任。
16.5在施工期间，如遇到对于有经验的承包人无法预见的外界障碍或条件，给承包人造
成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人的损失，顺延延误的工期。
16.6在确定损失和（或）延误的工期时，应该考虑工程师已经发给承包人与此有关的指
令，以及在没有工程师具体指令情况下，承包人采取使工程师可接受的措施。
但是，对合同已经明确指出的不利的外界障碍或条件，均视为承包人在接受合同时已预见其影响并已在合同报价中计入由于其影响而可能发生的一切费用。
对于合同未明确指出但在不利的外界障碍或条件发生之前，工程师已经明确告知承包人有可能发生，但承包人未能采用有效措施而导致的后果均由承包人负责。
16.7承包人在签订合同之前，应在勘察设计资料和发包人提供的相关资料的基础上，对
现场存在的管线等地下构筑物作进一步调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在施工组织设计和进度计划中作出充分的考虑。
16.8发包人应向承包人提供工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高，并对其真
实准确性负责，同时承担由于其错误而引起的承包人的费用损失和工期延误的补偿责任。承包人应在工程放线前作出合理的努力对其准确性进行验证，认真保护一切基准点、标桩和其他有关标志。
承包人按上述基准负责对工程的所有部位正确定位，纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何错误。工程师对放样、准线或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。
16.9发包人应按专用条款的约定向承包人提供施工所需的场地，以满足承包人进行本工
程施工。发包人未按约定提供施工所需的场地，致使本工程或其他任何部分的进展受到影响，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。
16.10发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续，承包人在接到工程师通知后，应按工程
师的指示及时调整工程组织设计和进度计划中的各项工作的施工方案和顺序，以便能够继续施工或者对施工人员和施工机械及时进行调整，以避免停工损失的发生。
发包人未能按期办妥土地征用和拆迁手续，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失，顺延延误的工期。
16.11征地红线内的工程用地，在不影响施工的前提下，经发包人批准，可免费提供给承
包人作施工临时用地。红线范围外的临时占地的租用，由发包人根据开工需要和施工先后顺序，分期办理租用手续，提供给承包人作施工临时用地。红线外的临时占地租用费用由发包人支付（专用条款另有约定除外）。临时用地使用完毕后，承包人应自费将临时用地恢复原状。
16.12承包人为本工程提供的一切承包人装备、临时工程和材料，一经运到现场，即视为
供本工程专用。若无工程师同意，承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场。
七、开工、暂时停工、工期及延误
17开工及延期
17.1工程师应按合同约定的开工日期在不少于7天前向承包人发出开工通知书,承包人
应按合同约定的开工日期开始本工程或本工程中的某单项工程的施工。
17.2承包人因自身的原因不能按时开工，应在不少于本合同约定的开工日期前7天，向
工程师提出开工延期的要求和理由。工程师应在接到开工延期申请后48小时内予以审核，，并报发包人审批后答复承包人。发包人同意开工延期或逾期未予答复的，开工延期并相应顺延工期；发包人不同意开工延期或承包人未在约定时限内提出开工延期申请的，开工不予延期并工期不予顺延。
17.3因发包人的原因造成承包人不能在本合同约定的开工日期开工，工程师应以书面形
式通知承包人，延期开工并相应顺延工期。因延期开工给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人损失。
18暂停施工和复工
18.1工程师认为确有必要暂停施工时，可向承包人发出暂停某一部分或全部工程的施工
令，并在发出指令后48小时内提出书面处理意见。承包人应按工程师的指令暂停某一部分或全部工程的施工。在暂停施工期间，承包人应妥善地保护本工程或其任何部分工程，并保障其安全。
18.2下列原因造成的暂停施工所涉及的费用增加和（或）工期延误，发包人不予补偿：
（1）因承包人某种失误或违约造成的，或应由承包人负责的必要停工；
（2）承包人为了本工程的合理施工调整部署，或为了工程及其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需要的停工；
（3）因现场气候条件（不可抗力情况除外）导致的必要停工。
18.3因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延
误的，发包人应赔偿承包人损失和（或）顺延延误的工期。
18.4承包人根据工程师的指令暂时停止全部工程或部分工程的施工，自暂停施工之日起
63天内，工程师未发出复工令，并且该暂停施工不在18.2款范围之内，承包人可向工程师发出通知，要求自收到该通知后14天内准许暂停施工的工程继续施工。在上述期限内未得到准许，承包人可以作出以下选择（但并非必须）：
（1）当此项停工仅影响本工程的一部分时，承包人有权将该部分工程从合同中取消，同时将此事通知发包人；
（2）当此项停工影响整个工程时，承包人有权根据通用条款第34条的约定将此项停工视为违约事件，并终止对本合同的承包。
服务合同书 甲方（客户方）： 乙方（服务方）： 甲乙双方经平等自愿协商，签订本协议。 一、服务内容 1、乙方同意向甲方提供附件a所列的服务。 服务的内容、时限、要求见附件a。 2、如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，而不另外收费，并对因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任，赔偿以附件a所载明的该项服务内容对应之服务费为限。 若因甲方原因造成工作的延误，乙方不承担责任。 3、乙方的服务承诺： 1）响应时间：乙方接到服务请求后，在两个有效工作日内给予响应并开始提供服务。双方另有约定除外。 2）乙方提供给甲方的服务，必须按照合同附件a规定的标准进行。 4、就乙方是否可安排第三方提供服务，双方同意按如下第种方式处理： 1）必须由乙方自行处理； 2）乙方可以安排第三方提供服务，但不影响乙方按本合同约定承担责任；3）就服务中的辅助事务，乙方可以安排第三方提供服务。辅助事务是指： 二、服务费的支付 1、服务费总金额为元 (大写: 圆整)。 上述费用结构仅限于附件a中列明的工作。如果甲方要求扩大项目范围，或因甲方改变已经议定的项目内容导致乙方需重复进行项目步骤，乙方将需要重新评估并要求甲方增加费用。 2、服务费支付方式： 4、发票：乙方应提供足额正规发票。 三、服务的变更 甲方可以提前个工作日以书面形式要求变更或增加所提供的服务。该等变更最终应由双方互相商定认可，其中包括与该等变更有关的任何费用调整。
四、违约责任 1、甲方逾期付款的，每逾期一天，甲方应按逾期金额的千分之一向乙方方支付违约金，同时仍应履行付款义务。逾期超过15天的，乙方有权解除合同。 2、乙方未按约定的时间完成服务的，每逾期一天，应按合同金额的千分之一向另一方支付违约金，同时仍应尽快履行。逾期超过15天的，甲方有权解除合同。 3、因乙方违约导致本合同被解除的，甲方有权要求乙方按如下第种方式承担违约责任： 1）甲方有权不再支付后期服务费； 2）乙方应将甲方支付的全部费用退还甲方； 3）甲方有权要求乙方按合同总金额的 %支付违约金。 4）其它： 4、甲方违约导致本合同被解除的，乙方有权要求甲方就已经完成的服务（无论甲方是否验收）支付费用，甲方已经支付的费用不予退还，同时乙方可要求甲方另外支付违约金。违约金标准为：剩余未支付的服务费* %。 五、争议解决 就与本协议有关的任何争议，双方同意按如下第种方式处理： 1、由所在地的人民法院管辖； 2、提交北京仲裁委员会仲裁，以其仲裁结果为终局的、可强制的裁决。 六、其他 1、附件A是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 3、本协议签订于年月日。 甲方（签章）： 代表签字： 乙方（签章）： 代表签字： 附件A
编号: 劳动合同书 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 甲方（用人单位）名称： 性质：
地址： 法人代表（主要负责人）： 乙方（劳动者）姓名：性别： 身份证号码： 住址： 联系电话： 根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规 规定，经甲乙双方平等协商，自愿订立本劳动合同 第一条劳动合同期限 本合同期限采用下列第方式。 1、固定期限：本合同期限为年，自年月日起至年 月日止。其中试用期个月，至年月日止。 2、无固定期限：本合同期限自年月日开始履行，至法定条件出现时终止履行。其中试 用期个月，至年月日止。 第二条工作内容和工作时间 甲方根据生产（工作）需要，安排乙方在生产（工作）岗位，并为乙方提 供必要的生产（工作）条件。乙方应按照甲方对本岗位生产（工作）任务和责任制的要求, 完成规定的数量、质量指标甲方应执行国家和省、市有关政策法律的规定，依法建立和完善劳动规章制度；乙方应自学遵守劳动纪律和甲方依法制定并向职工公示的各项规章制度。 甲方应认真执行国家和省有关工作时间和休息休假等规定：安排乙方加班，应依法向乙方支付加班工资。
第三条劳动保护和劳动条件 甲方应严格执行国家和省有关职工劳动安全、劳动保护、职业卫生等规定，对乙方进行业务技术、安全卫生等方面基础知识的教育，为乙方提供符合国家规定的劳动卫生条件和必要的劳动保护用品，保护乙方的安全和健康。甲方对工作中可能产生的职业病和其它危害及后果、职业病防护和待遇等必须如实告知乙方。 第四条劳动报酬 甲方每月以货币形式支付乙方劳动报酬，数额不低于用人单位所在地最低工资标准。 其中，试用期月工资为元；试用期满后，月工资标准为元（有特 别书面约定的从其约定）。乙方奖金、绩效工资和津贴等按甲方依法制定的企业内部工资分配制度执行。 （注：双方对工资待遇约定不明确、引发争议的，甲乙双方可以重新协商：协商不成的，适用集体合同规定；没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬。） 第五条保险福利 在合同期内，甲、乙双方必须依据国家和省、市有关规定，按时足额向社会保险机构缴纳社会保险费，乙方依法享受社会保险待遇。 乙方其它福利待遇按照国家和省、市或本单位集体合同的有关规定执行 第六条合同的变更 具有下列情形之一的，双方可以变更本合同： 1、双方协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式，劳动合同变更书由甲乙双方各执一份。
内部编号：AN-QP-HT912 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 20xx公司员工劳动合同书通用范本
20xx公司员工劳动合同书通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方(用人单位)名称：______ 法定代表人(主要负责人)或者委托代理人____ 注册地址_________ 联系电话_________ 乙方(劳动者)姓名：______ 居民身份证号_______ 户口所在地_____省(市)____区(县)__ _____乡镇_____村 邮政编码____ 现住址_____联系电话____ 根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关
编号：_____________劳动合同书通用范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：_______________ 法定代表人(主要负责人)或委托代理人：_______________ 注册地址：_______________ 经营地址：_______________ 乙方性别：_______________ 居民身份证号码：_______________ 或者其他有效证件名称证件号码：__________ 在甲方工作起始时间：_____年_____月_____日 家庭住址：__________邮政编码：_______________ 在临居住地址：__________邮政编码：_______________ 户口所在地：_____省_____(市)_____区(县)_____街道(乡镇) 签订日期：_____年_____月_____日 根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则，签订劳动合同，并承诺共同遵守：第一条合同类型和期限
甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限： (一)固定期限，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共_____个月。 (二)其中试用期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共_____个月。 (三)乙方应在_____年_____月_____日前到岗。 注：《劳动合同法》调整了《劳动法》关于劳动合同终止的规定内容。取消了劳动合同的约定终止，规定劳动合同只能因法定情形出现而终止。也就是说，劳动合同当事人不得约定劳动合同终止条件;即使约定了，该约定也无效。 规定到岗时间的理由在于：《劳动合同法》规定劳动关系的建立日为用工之日(一般情况以到岗为准)，劳动者签订合同后一直不到岗，企业不能随便解除合同，法律风险和成本很高，应约定到岗时间，以便后面约定本合同的自动失效。 第二条工作内容和工作地点 (一)根据甲方工作需要，乙方同意从事岗位工作，根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商同意，可以变更工作地点。 (二)乙方应按甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。注：工作地点是《劳动合同法》新增的必备条款。对于类似“因生产经营需要，
技术服务合同 依据中华人民共和国有关法律法规，_______________________ 信息服务有限公司（以下简称 _____________ ）经与客户协商一致订立本合同。 甲方： _________ （以下简称“客户”） 乙方： ______________________________ 一、服务定义 “客户区域”是指______ 网络数据中心（______________ ）提供给客户用于放置客户设备的或 放置 _____________ 提供给客户使用的设备区域及空间。 “客户设备”是指计算机硬件（不包括存储数据）和其它被客户放置在客户区域的有形设备。 “客户授权者”是指经客户授权许可进入客户区域的人，客户应当列出他们的姓名、联系电 话并提供给 _____________ 。客户授权者有变更时，客户应当及时书面通知_______________ 。“客户系统”是指在本合同存续期间，客户所有的技术，包括客户的in ternet应用的设计、内容、软件工具、硬件设计、运算法则、软件（源文件和目标文件）、客户接口设计、体系结 构类库、实物和文档（打印的和电子版的）、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权（不 管是客户所有的还是第三方所有的），并且还包括客户在此基础上，改进的、增加或由客户技 术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。 “____________ 提供设备”是指______________ 提供给客户使用的计算机硬件、软件和其它 有形的设备及计算机编码等。“_____ 系统”是指_____________________ 所有的技术，包括 _____________ 公司的服务、软件工具、硬件设计、运算法则软件（源文件和目标文件）、客户接口设计、体系结构、类库、实物和文档（打印的和电子版的）、网络设计、技术秘密、商 业秘密和任何有关的知识产权（不管是_____ 所有的还是第三方所有的），并且还包括________ 在此基础上改进的、增加或由________ 技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。 “延展期”是指在服务期之后的延长期限。 “不可抗力”是指任何超出_____________ 或客户的控制范围的情况或事件，包括但不限于： 电信主干网封网、电信主干网事故、中央或地方政府的行为、罢工、封锁或其他的劳资纠纷、 全民性的秩序混乱、战争、自然灾害或区域性的紧急状态。（点击查看详细定义） “互联网数据中心”是指____________ 用于提供服务的任何设施。 “服务期”是指客户在服务订单中接受的 ______________ 为其提供服务的最短期间。除非搅 磧性级a诜衿谀冢碘 _________ 有义务向客户提供服务，客户有义务为每一项服务支付服务费。 “专业服务”是指由_____________ 提供的咨询、解决方案等服务，详见有关的服务订单。 “基本服务”是指在有关服务订单中描述的由 _______________ 提供的主机托管和互联网接入服务，即提供有关的数据中心客户区域和接入互联网的要求带宽。
2020公司员工劳动合同书范本 甲方名称：________________________________ 法定代表人或者委托代理人________________ 注册地址___________________________________________ 联系电话___________________________________________ 乙方姓名：__________________________________ 居民身份证号_______________________________________ 户口所在地_____省____区_______乡镇___________村 邮政编码__________ 现住址___________________________联系电话__________ 根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。 一、合同期限 第一条甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限： 有固定期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。 无固定期限：自____年__月__日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。 以完成一定工作为期限:自____年__月__日起至____________工作完成时终止。 二、工作内容和工作地点
第二条甲方招用乙方在_________________工程中，从事 ____________________________岗位工作。 乙方的工作地点为___________________________________。 经双方协商一致，可以变更工作岗位和工作地点。 乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。 乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位依法制定的规章制度，给予相应处理。 三、工作时间和休息休假 第三条甲方安排乙方执行以下第____种工时制度： 执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为__________。 经当地劳动行政部门批准，执行以______为周期的综合计算工时工作制度。 经当地劳动行政部门批准，执行不定时工作制度。 甲方保证乙方每周至少休息一天。乙方依法享有法定节日假、产假、带薪年休假等假期。 甲方因施工建设需要，商得乙方同意后，可安排乙方加班。日延长工时、休息日加班无法安排补休、法定节假日加班的，甲方按《劳动法》第四四条规定支付加班工资。 四、劳动报酬 第四条甲方采用以下第____种形式向乙方支付工资：
全日制劳动合同书通用 范本(杭州) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
全日制劳动合同书 甲方（用人单位）名称： 住所：法定代表人（或主要负责人）: 乙方（劳动者）姓名：性别：居民身份证号码： 文化程度: 住址: 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿，协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。 第一条劳动合同类型及期限 一、劳动合同类型及期限按下列第项确定。 1、固定期限：自年月日起至年月日止。 2、无固定期限：自年月日起至法定的解除或终止合同的条件出现时止。 3、以完成一定工作为期限：自年月日起至终止。 二、本合同约定试用期，试用期自年月日起至年月日止。 第二条工作内容、工作地点及要求 乙方从事工作,工作地点在。 乙方工作应达到以下标准。根据甲方工作需要，经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位、工作地点。 第三条工作时间和休息休假 一、工作时间按下列第项确定： 1、实行标准工时制。乙方每日工作8小时，每周工作40小时，休息两天。 2、实行经劳动保障行政部门批准实行的不定时工作制。 3、实行经劳动保障行政部门批准实行的综合计算工时工作制。结算周期：按结算。
二、甲方由于生产经营需要经与工会和乙方协商后可以延长乙方工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，每日不得超过三小时，但每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息休假权利。 第四条劳动报酬及支付方式与时间 一、乙方试用期间的月劳动报酬为元。 二、试用期满后，乙方在法定工作时间内提供正常劳动的月劳动报酬为 元，或根据甲方确定的薪酬制度确定为。 乙方工资的增减，奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放，以及特殊情况下的工资支付等，均按相关法律法规及甲方依法制定的规章制度执行。甲方支付给乙方的工资不得低于当地最低工资标准。 三、甲方的工资发放日为每月日。甲方应当以货币形式按月支付工资，不得拖欠。 四、乙方在享受法定休假日以及依法参加社会活动期间，甲方应当依法支付工资。 第五条社会保险 甲、乙双方必须依法参加社会保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分，由甲方在乙方工资中代为扣缴。 第六条劳动保护、劳动条件和职业危害防护 甲乙双方都必须严格执行国家有关安全生产、劳动保护、职业卫生等规定。有职业危害的工种应在合同约定中告知，甲方应为乙方的生产工作提供符合规定的劳动保护设施、劳动防护用品及其他劳动保护条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程。甲方必须自觉执行国家有关女职工劳动保护和未成年工特殊保护规定。 第七条劳动合同变更、解除、终止 一、经甲乙双方协商一致，可以变更劳动合同相关内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。 二、经甲乙双方协商一致，可以解除劳动合同。 三、乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方，可以解除劳动合同。 四、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：
编号：_________________ 私营企业雇工劳动合同书范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
甲方(雇用单位) 法定代表人： 地址： 乙方(受雇职工) 性别： 出生日期：年月日 邮政编码： 家庭住址：所属省(直辖市)地区：县(街道办事处)： 文化程度： 根据《中华人民共和国劳动法》，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限 第一条本合同期限类型为期限合同(固定期限或以完成一定的工作期限)本合同生效日期年月日，其中试用期月。本合同至终止。 二、工作内容 第二条乙方同意在甲方从事工作。 第三条甲方对乙方的劳动质量和数量要求是： 三、劳动报酬 第四条甲方每月日以货币形式支付乙方工资，工资不低于元，其中试用期间工资为元。 四、劳动保护和劳动条件 第五条甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时，每周不超过40小时，甲方保证乙方每周至少休息一日，因工作需要处长工作时间的，经征得乙方同意，在保障乙身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，每月不得超过36小时。
第六条甲方安排乙方加班加点的，甲方应依法支付加班加点工作，按以下标准支付工资; 1、在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照乙方小时工资标准的150%支付工资; 2、在休息日工作，按照乙方日或小时工资标准的200%支付工资; 3、在法定休假节目工作的，应另外支付乙方日或小时工资标准300%的工资。 第七条甲方执行国家有关劳动保护的法规、规章，为乙提供劳动安全和卫生设施。根据从事工种的需要发给乙方劳动保护用品和配置生产、工作必需的劳动工具。五、保险福利待遇 第八条甲乙双方应按国家和北京市社会保险的有关规定缴纳各项社会保险费。 第九条乙方患职业病或因工负伤的工资和医疗保险待遇按国家和北京市有关规定执行。 第十条乙方患病或非因工负伤的医疗期按照国家和北京市有关规定执行。 第十一条在国家和北京市职工工作保险规定未出台前甲方负责为乙方办理人身意外伤害保险，保险期限由甲方按照双方签订的劳动合同期限确定，保险金额为
员工劳动合同范本通用版 众所周知，企业在雇佣员工的时候，都是会与双方签订劳动合同的。下面是整理的员工劳动合同范本，分享给大家! 员工劳动合同范本 甲方(用人单位)名称：_________ 法定代表人：_________ 地址：_________ 经济类型：_________ 联系电话：_________ 乙方(职工)姓名：_________ 身份证号码：_________ 现住址：_________ 联系电话：_________ 根据《中华人民共和国劳动法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。 一、合同期限 (一)合同期限 双方同意按以下第_________种方式确定本合同期限： 1、有固定期限：从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 2、无固定期限：从_________年_________月_________日起至本合同约定的终止条件出现时止(不得将法定解除条件约定
为终止条件) 3、以完成一定的工作为期限：从_________年_________月_________日起至_________工作任务完成时止。 (二)试用期限 双方同意按以下第_________种方式确定试用期期限(试用期包括在合同期内) 1、无试用期。 2、试用期从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 (试用期最长不超过六个月。其中合同期限在六个月以下的，试用期不得超过十五日;合同期限在六个月以上一年以下的。试用期不得超过三十日;合同期限在一年以上两年以下的，试用期不得超过六十日。) 二、工作内容 (一)乙方的工作岗位(工作地点、部门、工种或职务)为_________ (二)乙方的工作任务或职责是_________ (三)甲方因生产经营需要调整乙方的工作岗位，按变更本合同办理，双方签章确认的协议或通知书作为本合同的附件。 (四)如甲方派乙方到外单位工作，应签订补充协议。 三、工作时间 (一)甲乙双方同意按以下第_________种方式确定乙方的工作时间： 1、标准工时制，即每日工作_________小时，每周工作_________天，每周至少休息一天。
编号：_____________劳动合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（用人单位）： 法定代表人： 乙方（劳动者）： 身份证号码： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、行政法规、规章及地方性法规的规定，经甲、乙双方平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款： 第1条合同期限 甲乙双方同意选择以下第种形式确定本合同期限。 （1）有固定期限劳动合同。合同期限为年，自年月日起至年月日止； （2）无固定期限劳动合同，合同期从年月日起至依法解除或终止时止。 第2条工作内容 2.1 甲方根据生产（工作）需要，聘用乙方从事飞行部门工作，工作地点为，乙方应按甲方要求按时完成甲方规定的生产（工作）数量、质量标准或工作任务。 2.2 乙方已经了解甲方住所地或其分支机构或派驻机构所在地，并同意接受甲方安排在上述地点工作。 2.3 乙方同意甲方根据生产（工作）安排需要在其内部调换其具体工作地点和工作岗位。
第3条工作时间和休假 3.1 甲方实行国家规定以下第种工作制度： （1）标准工时制，即乙方每日工作8小时，每周工作40小时； （2）不定时工作制； （3）综合计算工时工作制。 3.2 公司员工享有下列带薪假期（实行特殊工时制度的按照相关法律和公司有关规定执行）： （1）法定休假日（具体放假办法以国家和地方的有关规定为准）； （2）按照相关法律规定和公司相关规定享有的带薪年休假； （3）按照公司规定享有的其他带薪假期。 第4条劳动保护和劳动条件 4.1 甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全、卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。 4.2 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行；乙方对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对甲方提出批评、检举和控告。 4.3 甲方必须采用有效的职业病防护设施，并为乙方提供个人使用的职业病防护用品。 第5条劳动报酬 5.1 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间，甲方支付给乙方的工资为：￥元/月。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-HT-028571 技术服务合同范本通用版
合同书 | YW-HT-028571 技术咨询合同技术服务合同范本通用版 项目名称：____________________________________________ 委托方（甲方）：________________________________________ 服务方（乙方）：________________________________________ 填写说明 一、“合同登记编号”的填写方式：合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。 二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划。不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。 第2页
市企业单位劳动合同书范本_劳动合同 甲方(用人单位)名称：___________________________ 企业类别：___________________________ 法定代表人：____________职务___________ 地址：___________________________ 乙方(劳动者)姓名：______________年龄：__________ 性别：______________民族：__________ 户籍所在地：________省______市_________区(县)_______街_______乡(镇)________村 户口种类：非农业户口( );农业户口( ) 居民身份证号码：_______________________________ 国籍及护照号码：_______________________________ 现住址：_______________________________ 根据《中华人民共和国劳动法》和《天津市实施劳动合同制度规定》等规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。 第一条合同期限 本合同期限执行下列________款。 （一）、本合同期限为____年(月)，自____年____月____日起至____年____月____日止。其中试用期为____月(日)。
（二）、本合同为无固定期限，自____年____月____日始，其中试用期为____月(日)。 终止劳动合同条件约定如下： (一)：_________________________________________ (二)：_________________________________________ (三)：_________________________________________ （三）、以完成一定的工作为期限 _________________________________________________ 第二条工作内容 甲方根据生产工作需要，安排乙方在______________岗位工作。乙方应服从甲方安排，完成本岗位所要求的工作。 第三条劳动报酬 （一）、甲方按照国家和本市有关规定，按月支付乙方的工资报酬，工资报酬不低于本市规定的最低工资标准。 （二）、甲方每月___日以货币形式支付工资。无故拖欠或不支付工资的，除全额支付工资报酬外，还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿。 （三）、工资具体支付办法、标准及有关内容约定如下：
内部编号：AN-QP-HT751 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 劳动合同书通用范本
劳动合同书通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方：_______（以下称“甲方”） 通讯地址：_________ 法定代表人或委托代理人：_______ 乙方：_______（以下称“乙方”） 身份证号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 家庭住址：_________ 户籍地址：_________ 联系方式：____（固定电话）_____（移动电话） 紧急联系人：_____ 联系电话：____ 甲乙双方就劳动关系的建立及其权利义务等事宜，根据《中华人民共和国劳动合同法》
技术服务合同模板(通用版) Technical service contract template (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
技术服务合同模板(通用版) 前言：技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。本文档根据技术合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合同登记 项目名称：__________ 委托人：__________ （甲方） 受托人：__________ （乙方） 签订地点： 省 市（县） 签订日期： 年 月
日 有效期限： 年 月 日至年 月 日 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就 项目的技术服务（该项目属 计划※），经协商一致，签订本合同。 一、※②服务内容、方式和要求： （属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度；属技术中介合同应当填写中介内容和要求） 二、※工作条件和协作事项： 三、履行期限、地点和方式： 四、验收标准和方式：
技术服务或者技术培训按 标准，采用 方式验收，由 方出具服务或者培训项目验收证明。 本合同服务项目的保证期为 。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。 五、报酬及其支方式： （一）本项目报酬（服务费或培训费）： 元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由 方负担。 （二）本项目中介方活动经费为： 元，由
合同编号：YT-FS-5813-76 上海公司劳动合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
上海公司劳动合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：(用人单位全称)上海____贸易有限公司 法定代表人：______ 单位地址：上海市____区____路_____号_____楼 乙方：(员工姓名)____ 文化程度：_____ 身份证号码：______ 户籍所在地：______ 现居住地：______ 甲方因生产工作需要，录用乙方为甲方劳动合同 制员工。 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《上海 市劳动合同规定》及《上海市劳动合同条例》，本着平 等、自愿、协商一致的原则，依法签订本劳动合同。 第一条协议期限 本协议自____年____月____日至_____年____月
____日止,合同期限为___年。其中试用期为____个月自____年_____月_____日至____年_____月_____日止。试用期乙方被证明不符合甲方录用条件，甲方可解除劳动合同。 第二条工作岗位与任务 1. 经考核现甲方聘任乙方在公司_____部门_____岗位_____工作，根据乙方专长和工作需要，甲方可调整乙方工作岗位，乙方应服从安排。 2.乙方应按甲方确定的岗位职责，按时、按质、按量完成工作任务，并接受岗位职责和绩效考核。 3.甲方提供必要的工作条件。 第三条工作时间与报酬 1.甲方实行每天8小时工作制，甲方为国家交通特殊行业，因岗位工作特点(生产)，如需乙方实行不定时工作制，乙方应服从公司需要。 2.甲方根据乙方现任职务和工作岗位，确定试用期工资为_____元/月，正式聘用期本岗位工资为____元/月(人民币)。
精心整理劳动合同 甲方：_____________________ (以下称“甲方”) 地址：_______________________________ 法定代表人或委托代理人： 乙方：__________________________( 身份证号码： 家庭住址： 联系方式：________(固定电话 紧急联系人：_________ (以下简称合同)，共同信守合 第一章 第一条甲、乙双方选择合同类型为(_______________)。 A.固定期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共 _____个月。合同期满后，双方同意继续履行的，合同自动顺延_____年;达到无固定期限合同条件的，自动转为无固定期限合同;双方如需重新约定劳动合同期限的，在合同到期前的三十天内订定。
B.无固定期限：自_____年_____月_____日起至合同第三十五条约定的终止情形出现时即行终止。 C.以完成一定的工作任务为期限：自_____年_____月_____日起至____________工作任务完成时即行终止。 第二条若乙方开始工作时间与合同订立时间不一致的，以实际到岗之日为合同起始时间，建立劳动关系。 第二章劳动合同试用期 第三条甲乙双方约定试用期自_____年月 _____日止，共_____ 第四条录用条件为： 1.学历文化： 2.身体状况： 3.工作技能： 4.。 5.其。 第三章 第五条甲方聘用乙方从事______工作，详见“职责描述”。 第六条乙方的工作地点为______(工作地点太多的，可以写详见附件)。 第七条乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作;未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。 第八条甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，需调整乙方工作岗位及其工作报酬的，原则上应协商一致，但以下情况除外：
劳动合同 （通用） 甲方（用人单位）： 乙方（劳动者）： 签订日期：年月日
注意事项 一、本合同文本供用人单位与建立劳动关系的劳动者签订劳动合同时使用。 二、用人单位应当与招用的劳动者自用工之日起一个月内依法订立书面劳动合同，并就劳动合同的内容协商一致。三、用人单位应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬以及劳动者要求了解的其他情况；用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况，劳动者应当如实说明。 四、依法签订的劳动合同具有法律效力，双方应按照劳动合同的约定全面履行各自的义务。 五、劳动合同应使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。确需涂改的，双方应在涂改处签字或盖章确认。 六、签订劳动合同，用人单位应加盖公章，法定代表人（主要负责人）或委托代理人签字或盖章；劳动者应本人签字，不得由他人代签。劳动合同由双方各执一份，交劳动者的不得由用人单位代为保管。
甲方（用人单位）： 统一社会信用代码： 法定代表人（主要负责人）或委托代理人： 注册地： 经营地： 联系电话： 乙方（劳动者）： 居民身份证号码： （或其他有效证件名称证件号：） 户籍地址： 经常居住地（通讯地址）： 联系电话： 根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第种方式确定劳动合同期限： 1.固定期限：自年月日起至年月日止，其中，试用期从用工之日起至年月日止。
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 通用版个人服务合同书样本 You have to get the permission of all the signatories to the agreement if you want to change the terms.
个人服务合同书 委托方(以下简称甲方)：业主管理委员会房地产开发公司 受委托方(以下简称乙方)：物业管理公司 根据《中华人民共和国经济合同法入建设部第33号令《____市新建住宅小区管理办法》、《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对(物业名称)实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。 第一条物业基本情况 座落位置：_____市_____区_____路(街道)_____号；占地面积：_____平方米；建筑面积：_____平方米；其中住宅_____平方米；物业类型：__________(住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他低层、高层、超高层或混合)。 第二条委托管理事项 1、房屋建筑本体共用部位(楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅、设备机房、)的维修、养护和管理。
2、房屋建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、中水系统等)的维修、养护、管理和运行服务。 3、本物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施(道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场)的维修、养护和管理。 4、本物业规划红线内的属配套服务设施(网球场、游泳池、商业网点、)的维修、养护和管理。 5、公共环境(包括公共场地、房屋建筑物共用部位)的清洁卫生、垃圾的收集、清运。 6、交通、车辆行驶及停泊。 7、配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作，(但不含人身、财产保险保管责任)。 8、社区文化娱乐活动。 9、物业及物业管理档案、资料； 10、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项； 第三条合同期限 本合同期限为________年。自________年____月____日起至________年____月____日止。 第四条甲方的权利和义务 1、与物业管理公司议定年度管理计划、年度费用概预算、决算