模板制作安装及拆除劳务合同
甲方：
乙方：身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管
理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况甲方把天人?龙凤缘项目的酒店B 栋1-4单元和C栋的模板分项工程委托乙方施工，为保证工程保质保量保进度顺利进行，明确双方权利义务，经双方协商达成协议。具体内容如下：
一、模板班组工作内容及相关事项：
1、工程名称：天人?龙凤缘项目的酒店B栋1-4单元和C栋
2、工程地点：贵州省兴义市兴义市坪东办坝美村玉碗井组（赛文学校对面）＜
3、承包方式：劳务计量承包。包质量、安全、进度、文明施工、综合治理。
4、承包工程内容：
天人?龙凤缘项目的酒店B栋1-4单元和C栋工程所有结构施工图纸（含设计变更）上所有模板制作安装、拆除工程（包括所有基础、柱、墙、梁、板、楼梯、集水坑、阳台、栏板、构造柱、圈梁、过梁、女儿墙以及雨蓬、空调板、飘窗板、压顶、线条、门窗框等所有零星构件）、二次结构构造柱（含门窗构造柱）、厨房厕所女儿墙的砼翻边等。
5、承包价格：天人?龙凤缘项目的B栋1-5单元和C栋（包括：主体工程、零星工程等构件）综合价按35.00元/川计算（按展开面积计算），以上价格含五险在内的综合单价。
6、本承包价格属乙方施工质量达到标准要求的完全价格，包括：铁钉、铁丝、对拉螺杆、夹具、穿对拉螺杆的塑料管支模需要的砼内衬等，施工所需一切辅助材料及设备（台锯、手电锯、手电钻及相应的电缆线等小型机械设备以墨斗、吊砣、施工用线等辅助材料）均由乙方负责，止水螺杆由甲方负责购买。
7、工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工
任务单在规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每天罚款500元。
&付款办法：
a、乙方自愿垫资劳务费至A、B栋封顶，垫资部分的劳务费在2015年2 月15 日之前支付80%。
b、以后每月完成进度在下月15前支付80%,
c、施工阶段甲方在中途不向乙方发放各类借支，生活费由乙方负责。
d、乙方承包的本工程全部完工验收合格后，支付至合同价格90%，其所属施
工人员必须撤离甲方施工驻地。乙方剩留的工程余款，待工程验收合格后2月内付清。
e、乙方应建立完整的职工工资发放、结算台帐，并在每月领取生活费和劳务
费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算表，工作结算表中需有每人结
算金额、领款金额及领款人签名，并将一份送交甲方财务部门。
二、甲方责任：
1、甲方提供一套完整的施工图纸及相关的标准图集；
2、甲方提供施工必需的垂直运输和必备的施工电源；
3、按合同规定向乙方支付具备付款条件的承包工费；
4、技术交底和安全交底，以书面形式下发并开会传达；
5、配合乙方解决图纸上或施工过程中遇到的疑难问题并即时下发设计变更；
6、人员随时进行抽查，协调各方配合施工，为乙方施工创造条件；
7、如因甲方材料原因影响总体施工进度，由甲乙双方协调进行人工费误工补助。
三、乙方责任：
1、必须服从甲方项目管理人员的统一指挥；
2、完成甲方下达的进度计划，每层梁板砼浇筑完成后五天内完成下一层梁板
柱模板安装并验收合格，如未完成，则由甲方处以本层总价款的5%的罚款；
3、必须严格按施工图纸和施工规范进行施工，工程质量必须达到优良；在施
工过程中遇到问题时及时和甲方项目部管理人员进行沟通，以解决问题；在施工放
线时必须派一人配合施工员进行定位放线。
4、施工过程中应注意安全，发现安全隐患及时通知项目部，杜绝重大伤亡事故，如发生安全责任事故，在5000 元以内的由乙方负责，5000元以上的由甲方承担80%，乙方承担20%（其他非本工程事故除外）；
5、必须按项目部编制的进度计划施工并完成，只要理由充分准确，项目部管理
人员有权对乙方进行罚款，罚款在每月付款时扣除；
6、本合同签订后如乙方不履行合同内容，或质量、进度达不到项目部要求，甲方有权要求乙方增加或撤换人员直至终止合同并立即清出施工现场，乙方不能有任何异议；
7、人员进场后，应遵守国家或地方政府的法律、法规和甲方的相关规章制度，如有违法（如打架斗殴、现场拉闸等）乱纪事情发生，乙方除承担相应的法律责任外，还应立即清退出场，其工资按所完成工作量的80%结算；
8、乙方应服从如下处理措施：
质量验收要求：
①、根据现行国家模板工程质量检验评定标准，对布设构件的截面尺寸、垂直度、平整度等内容在现场进行实测，实量打分，合格率低于90%，应整改或返工重做，整改与返工的工料费均由乙方自负。造成工期延误的，每一天由乙方承担承包总价0.2%的违约金。
②、乙方在完成每一施工部位或构件后，必须经乙方认真自检、互检合格后，才可报甲方复检验收，未经乙方自检合格，甲方可拒绝复验。
③、按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须按照甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效无法履行合同，甲方有权终止合同，并由乙方承担由此造成的损失。
④、乙方对现场所有已完工成品负有保护义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。模板安装完毕后，乙方应清除作业面内由乙方造成的木块、锯糠和泥块。
9、乙方的模板工程按施工图纸实行限额供料，若由于乙方排料不当、施工浪费而造成超过限定的损耗率，损失由乙方承担。若对现有模板未能充分利用而乱锯新模板的，乙方须按每平方米陆拾元的价格进行赔偿。
10、乙方进场后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，并交由甲方备案。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 劳务承包合同书
编号：FS-DY-85190 劳务承包合同书 甲方: 乙方: 兹有乙方承包甲方教学场所守护保洁劳务项目,根据国家合同法规,按照平等,自愿,协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下: 一,劳务承包项目: 二,承包期限: 三,承包费用: 承包费支付方式:由甲方在每月底末至次月前五日内,以现金或支票方式按月向乙方支付 当月的承包费用. 五,甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具. 六,承包期内乙方的职责,任务和要求:
(一),乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家,地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境. (二),在承包期内,对所需人员的聘用,教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定.在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷,工伤,病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责. (三),乙方须将所聘人员名单,住址,身份证件号码及复印件报送甲方备案. (四),具体职责,任务和要求: 七,合同的变更,解除或终止: 本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更,解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更,解除或终止. 八,违约责任: (一),甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按当月承包费的20%向乙方支付滞纳金. (二),如乙方未按职责,任务和要求履行职责,完成任务,甲
建筑模板施工劳务承包合同 发包方：（甲方） 承包方（乙方）： 甲方已将南宁市福满瑞园工程模板项目以包工的形式承包给乙方施工，为明确双方责任及义务，经双方充分协商签订如下合同条款双方共同遵守。 第一条、工程名称：福满瑞园_______________________所有模板项目和本图纸有的工程。 第二条：承包形式包工不包模板材料。 承包价格每平方贰拾贰（22.00）元。承包模板安装拆除支架钢管，按实际展开面积计算。 第三条、承包内容及要求： 1、按福满瑞园____________________及地下室施工图纸设计更改会审记录要求所有的主体结构包干，屋面女儿墙，屋面栏板、电梯、机房、层面水池、水泵房、送风机房、配电房、构架、构造柱、预留空洞、空调板、窗台板、阳台及外墙装饰柱、雨篷、装饰板等分项工程，工作内容主要包括模板制作、安拆等施工图所包含的所有主题模板工程的现场文明施工。 2、模板制作、安装（含铁钉、铁线费用）、拆除、支撑架搭设、拆除，模板拆除后及时清理表面砼浆，并运到指定地点（塔吊范围内）码放整齐，以上工作均由乙方自理。 3、根据甲方所提供的控制轴线、标高，乙方放出其他次梁、墙、柱边线及其他支模所需的轴线和边线。支撑立杆下要求铺设垫板。满堂架及模
板安装按施工方案及技术交底、管理人员要求、搭设立杆必须按规范设扫地杆，否则按每层1000元进行罚款。 第四条：拨款工资给乙方 1、乙方必须达到本工程模板钉好和水泥浆好1个月付给乙方完成工作量的80%、 2、乙方施工员进场施工，第二次结算工程完成达到六层（即八层模板按实际工程量支付80%人工费，按每月完成的六层结算工资，主题封顶及屋面所有工作（包括屋顶水池构架等，再付95%，宇5%打模完成后付清。 第五条：乙方中途无故退场所完成工程量人工费按实际工作量的70%结算，剩30%做违约金处理。乙方必须指派1个以上管理人员协助甲方作好施工现场的管理，若甲方检查发现乙方管理人员不在现场的罚款100元/人·次。乙方现场管理人员为：__________________________________________________________。 第六条：争议。 甲、乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成则可向工程所在地人民法院起诉。 第七条：以上合同条款双方共同遵守执行，任何乙方不得随意更改合同，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程完工结算付清款后自动失效。 甲方：___________ 乙方：___________ 2013年____月____日 2013年____月____日
施工劳务承包合同 甲方：四川新通科技有限公司（以下简称甲方） 乙方：王修名（511027************）（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程项目的穿线、设备安装与调试工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为中铁弘居荷里活弱电工程，地点花牌坊南熏巷。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取人工承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该穿线、设备安装与调试工程按以下方式承包给乙方： 3.1 黑白可视对讲系统45元/户（机房至可视分机穿线、安装与 调试）；
3.2 电视系统15元/点（多媒体箱至面板一个点，电井至多媒体 箱一个点）； 3.3 紧急按钮12元/点； 3.4 煤气报警15元/点； 3.5 电话12元/点（电井分线箱至户内多媒体箱一个点，多媒体 箱至面板一个点）； 3.6 闭路电视监控系统（穿线、安装与调试所有工作） 3.6.1 半球、枪机255元/点； 3.6.2 带云台摄像机340元/点； 3.7 停车场系统850元/套（穿线、设备安装与调试工作）；3.8 周界红外对射报警系统255元/对（穿线、设备安装与调试 工作）； 3.9 门禁系统170元/门（穿线、设备安装与调试工作）。 注：以上工作不含配管 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，最后通过监理与业主方验收，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
拆除公司合同范本 篇一：拆除协议书 发包人：长沙天剑置业有限公司（以下简称甲方）承包人：核工业零陵基础建设工程公司（以下简称：乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天剑华城施工场地内的排水沟改造；围墙、大门砌筑；临时发电机房砌筑；需拆除的建筑物、构筑物以及建筑垃圾外运等施工事项协商一致，签订本协议。 一、承包范围： 1、施工场地内原排水沟改造（具体工程量详附件一）。 2、施工场地内临时围墙、大门、临时发电机房砌筑；需拆除的建、构筑物拆除；建筑垃圾外运等（具体工程量详附件二）。 二、承包方式： 按协商价款全包干（包人工、材料、机械、设备、施工排水、质量、工期、安全等一切费用）。 三、承包工期： 日历天数：7天（自2005年9月12日至2005年9月18日）。 四、承包价款与支付： 承包价款为人民币：伍万壹仟捌佰捌拾元整（小写：51880
元）。支付方式为：待乙方将所承包范围的工程全部完工，并经监理、甲方检查验收合格后，3天内由甲方一次性付清全部工程款。 五、双方责任： 1、甲方责任 1、提供施工临时电源、水源（水、电费由乙方自己承担）○。 2、提供施工场地内的地下管线埋设情况。○ 2、乙方责任 1、服从甲方和监理方（湖南长顺工程建设监理有限公司）项目监理○ 部的监督管理。 2、安全施工。乙方应对在施工场地工作的人员进行安全教育，采取○ 必要的安全防护措施，戴好安全帽，按规范要求进行安全管理和安全施工。如乙方在施工过程中造成任何安全事故，均由乙方承担全部责任。 3、文明施工。按规范要求和长沙市的文明施工要求进行施工，负责○ 办理民工的有关证件，负责垃圾外运的一切有关费用。 六、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章生效。 发包人（公章）：承包人（公章）：
劳务外包合同模板 Labor outsourcing contract template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
劳务外包合同模板 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 ____公司（甲方）与受聘船员____（乙方）就甲方派遣乙方到_____公司______ 轮任_____职工作事宜，双方自愿签劳务合同如下： 第一条、双方义务 1、甲方义务 a、负责与船东签订劳务外派协议，负责向乙方解释本外派合同，说明工作性质和内容。维护乙方在外派期间的合法权益。 b 负责办理派遣乙方赴外轮工作的有关出国手续。负责办理乙方的外籍证件。办证费用根据甲方与船东或其管理者签订的合同约定执行。 c 对乙方有绝对领导权，有责任监督乙方在派出期间的行为。 2、已访义务
a 身体健康，具有符合甲方要求的合格的远洋船员资格。 b 绝对服从甲方领导，同意并服从甲方与船东或其管理 者签订的劳务外派协议，同意并承诺严格履行本合同的各项规定。 c 遵守所服务的船舶所有者或其管理者的规章制度，服 从上级船员的指挥。遵守国际法规，为个人行为负责。 d 必须具备海员证、护照、船员服务簿、船员专业训练 合格证书、适任证书（高级船员）等有关证件。所有证件应当符合中国海事局对船员的要求。负责提供甲方所需的其他证明材料及办证用照片（自费）等。 第二条、合同期限及合同的履行 1、本合同期限为___个月（在船期间）合同起止日期按 甲方与船东或其管理者签订的协议执行。合同期内乙方不得擅自离船终止服务。 2、乙方在合同期内因任何个人原因请求辞职均视为违约，由此产生的下船交通费用由乙方自负，同时扣发全部合同奖金。
项目内部班组施工承包协议 （模板工组） 劳务方：（以下简称甲方） 模板班组：（以下简称乙方） 甲方将所承建的楼工程基础、挡土墙、主体及二装模板工程内部承包给乙方施工，达成如下协议共同遵守： 一、工程概况： 1、工程名称：楼； 2．建筑面积：以实际接触面积计算为准； 3．结构：； 4．层数：地下层，地上层；以图纸标注为准。 二、承包方式 模板制作、安装、拆除及脚手架支撑部分单包人工费，包含机械、工用具、主配电箱以外的施工用防水线及辅材、楼层材料清理、场地内转运、工人生活及住宿等，同时包含内容：套管、内衬、封口胶、扫帚，梁、柱、板的打磨，剔除爆模部位混凝土及模板（除地下室挡土墙的止水拉杆以外）的螺帽、蝴蝶卡及主体二装模板工程所有的拉杆、螺帽、蝴蝶卡等辅材由班组负责（地下室挡土墙不能拆除的止水拉杆由乙方负责购买，地下室工程完工后甲方现场清点数量，按实际使用数量由甲方承担拉杆购买资金，其他辅材由乙方负责）。 三、承包范围 1、甲方与施工单位签订的《劳务承包合同》中的土建部分，基础、筏板、承台、挡土墙、梁、柱、剪力墙、XB、屋面、花架、机房、后浇带、女儿墙构造柱、压顶、砖砌体二装模板（含腰带、止水带、构造柱、圈梁、过梁）等所有现浇部分的模板制作、安装、拆除，所有本工程承包范围内模板的支撑架（所有楼层模板钢
管支撑架必须搭设扫地杆）、脚手架搭拆工程（超高部位脚手架的搭设已考虑在合同单价内）。包括设计文件、施工图、图纸会审纪要、设计变更通知、施工组织设计或施工方案中所有模板制作、安装等，材料场内运输以及钉子、铁丝、工具、机械用电线、人工工资、人工养老保险、医疗保险、失业保险等包括在此单价内，不另行计算。乙方自备机具（园盘锯、刨床、电锤等工具）、雨具、安全措施用具（如安全帽、安全带）等，施工放线乙方派专人协助施工管理人员放线，如果放线未到每次扣工程款500元。 2、本合同乙方同时包含在单价内的辅助设备、材料等其他合同包含款项： （1）、所有进场工人的安全帽、安全带（如任何工人进场未同时配备安全帽及安全带，发现一次罚款100元，连续两次清理出场，只戴安全帽或安全带均按以上规定处理）；安全带在劳务库房由班组长领取，工程完工后统一归还，造成丢失的按原价赔偿。每月由班组在领取工程款前主动上交当月所有的项目部或劳务部予以的罚款，否则由劳务部在工程款中加倍扣除； （2）、所有班组工用具、材料（含电线）进场时必须在大门守卫处登记，否则所有工用具或材料不予出场。 （3）、班组长每周星期统一由劳务部召开例会，未到场每次罚款100元，迟到罚款10分钟以内罚款50元，十分钟以上按未到场处理。 （4）、乙方按甲方现场规划的指定部位指定专人采用裁板机统一下料。 四、质量、工期与安全 1、质量：按项目部、监理单位、建设单位、遂宁市质检站要求的合同标准,工程施工技术交底的内容。结构尺寸的保证：本工程采用红外线测距仪检查房屋模板的结构尺寸及开间、进深尺寸。 2、具体要求：模板安装与拆除 作业条件
施工劳务承包合同 甲方：_____________（以下简称甲方） 乙方：_____________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将都城酒店项目工程的非承重墙墙体拆除工程劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 本工程为_____________，地点在________________________。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取墙体构件拆除单位平方米单价包干制（含前期地面、墙面、现场设备的成品保护；建筑垃圾的清理、运输；现场卫生的清理），墙体砌筑等分项工程单位平方米单价包干制（含材料搬运上楼、制作、现场卫生的清理）组合成总价的形式，以包税、包工、方式承包给乙方。要求乙方具备劳务承包能力，施工人员要有身份证明（复印件）、意外伤害保险购买证明（甲乙双方各承担一半），并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，承包单价承包单价包括以下内容： 1、砸墙、垃圾清运（下楼、拉运离场、放置窗过梁），按实际墙体面积计算 80元/㎡ 2、补墙、砌门洞口、砌墙（含上料） 160元/m3 3、砖墙抹灰（含上料） 30元/㎡ 4、门窗洞口抹灰（含上料） 30元/m 5、后厨地沟砌筑（含上料、抹灰） 50元/m
6、打地坪（含上料） 18元/㎡ 7、防水保护（含上料、厚度不小于20mm） 12元/㎡ 包含现场规整与清理；材料的节约使用；与其他队伍配合等内容。合同总价款按最终实际完成工程量面积结算为准。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到合格，因此单项承包必须确保合格，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担（包括材料的投入），并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。 六、付款方式与工期 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况按月支付工程进度款，支付完成工程款的80%。承包范围内的工程完工后付至劳务费的90%。办完工程结算付至劳务费的95%。留5%待保修期满后一个月内付清。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
劳务施工承包合同范本 劳务施工承包合同范本第1篇 甲方：___________________(以下简称甲方) 乙方：___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须
确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期： 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，
（以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《XX省建筑管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务合同。 一、工程概况 1、工程名称：工程。 2、工程地点：。 3、建筑面积： m2(按实际工作量结算)； 4、工作内容： （1）、工程（劳务）承包的区域：从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程，砼搅拌、浇筑，砌体、抹灰、土方回填及所有垫层，地坪面层，室外散水，屋面放坡找平，所有防水打底及防水后的保护层浇筑，外墙砖粘贴及清洁，内、外架搭拆，四口五临边防护，安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。 （2）、具体承包范围： 1）、人工费：指承包本工程承包范围施工图（含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等）的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高，至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工，相关工序的配合工作。 2）、辅料费：各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种
绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。 3）、机械费：包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购置费。 4）、模板费：指各种模板及扣件租赁和购置运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。 5）、脚手架费：指钢管和配套扣件的租赁和购置运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码，各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护，上料平台和卸料平台的搭拆，日常维护以及需要反复搭拆的各种架子，因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道，提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。 6）、安全文明施工费：指工程必须购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用，施工通道维修清洁、车辆冲洗，因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚，同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。 7）、管理费：指乙方保卫人员、施工员、安全员，质检员、材料员等的工资，办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。 8）、税金：本工程税金由乙方向甲方提供税票。 9）、工程质量、安全验收标准：本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量，按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文
2020 劳务合同劳务承包合同样本 _0872文档 EDUCATION WORD
劳务合同劳务承包合同样本_0872文档 前言语料：温馨提醒，教育，就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的，就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华，以浓缩、 系统化、易于理解记忆掌握的方式，传递给当下的无数个人，让个人从中获益，丰 富自己的人生体验，也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 发包方(甲方)xxxxxxxxxxx项目部 承包方(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx 2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程 二、承包方式、取费标准： 1、承包方式：甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、台锯、电锤等)包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。
2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。 3、合同单价 (1)工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。 (2)模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板(16000?O)木枋(400m3)，含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等)》为26元/?O.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费，人工费、辅材费(隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等)，机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 (3)计时工如发生时单价为50元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2%. (4)本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。 (5)以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。 5、工作内容：
编号：QJ-HT-0638 建筑工程劳务承包合同专业 版(参考文本) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑工程劳务承包合同专业版(参考 文本) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)： 一.工程概况： 1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。 2.工程地址： 3.建筑面积：16662.80平方米 4.结构类型：框架 5.工程造价：
二.承包方式： 承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三.承包范围： 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程) 四.承包工期： 1.开工时间：2007年月日(以双方确定的开工报告为准) 2.竣工时间：2007年月日 五.费用标准： 1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
设备拆除承包合同模板 我们通常所说的拆除是指旧房拆除，墙体拆除等。那么设备拆除承包合同是怎样的呢?以下是在为大家整理的设备拆除承包合同范文，感谢您的欣赏。 设备拆除承包合同范文篇一甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下： (一) 拆除任务： 拆除旧干燥塔及车间内外附属设备，其中(将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆)，不属于乙方所有，由甲方自己留存。(注：本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢) (二) 拆除期限 依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。即：年月日至月天。 (三)付款方式： 本拆除设备款，按：含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、电机65/千瓦、铁皮800元/吨，据磅秤实际数量结算。合同签订后，乙方需向甲方缴纳施工保证金贰万
元。设备拆除完工后，如按甲方要求无任何违规行为，甲方一次性返还乙方全部保证金。 (四) 拆除设备注意事项 1、拆除设备时，若需拆卸门窗时，由乙方自行解决，拆装完毕后需乙方负责修好; 2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决; 3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理; 4、乙方制定详细的施工方案及安全措施。拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。出现问题由乙方负全责; 5、所涉及的吊运、装车等一切问题，由乙方负责自行解决; 6、拆除切割不锈钢时，切割口距离碳钢不得大于1cm。 7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾，清理现场。 (五)安全责任 拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全，施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。 (六)如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
劳务分包合同范本 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。
五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《甲、乙方事前相互协商后乙方及全体参与施工人员的承包意向》甲方决定将所承包的公司工程项目部的模板支拆模施工劳务“按一定的区域及相应的模板支拆工程
合同编号：WU-PO-678-49 建筑工程劳务承包合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建筑工程劳务承包合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守） 一.工程概况： 1.工程名称：________工程。 2.工程地址： 3.建筑面积：________平方米
4.结构类型：框架 5.工程造价： 二.承包方式： 承包方（乙方）对________工程项目劳务人工费总承包。 三.承包范围： 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程） 四.承包工期： 1.开工时间：________年____月____日（以双方确定的开工报告为准） 2.竣工时间：________年____月____日
监控工程劳务外包合同 发包方 (以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，就甲方将隆昌县建设工程数字化管理 的监控工程劳务部分发包给乙方一事，达成如下协议： 一、承包内容：隆昌县境内所有属于甲方的视频监控安装拆除维修工作。 二、监控工程承包安装期限：年月日至年月日 三、甲方权利义务： １、甲方要求乙方保证以安全生产为前提。 ２、甲方应明确乙方从事劳务外包的工作任务和工作要求，然后由乙方安排工作人员负责按要求完成约定的工作任务。 ３、甲方应按照本合同规定的标准和支付方式及时支付乙方劳务费用。 四、乙方的权利义务： １、乙方应保证具有履行本合同的能力。 ２、乙方应保证严格遵守有关的中国人民共和国的法律法规，特别是有关员工劳动保障或福利政策，同时承诺遵守甲方的包括安全生产等各项指导原则。 ３、乙方应保守甲方的各项商业秘密，不得将有关资料透露给任何第三方，否则应承担相应的法律责任。 ４、乙方应教导其员工严格遵守安全标准进行安装工作，在运输、安装过程因意外造成的人身伤害及财产损失由乙方承担。 5、甲乙双方安装业务协议，全程安装业务承包给乙方，包括安装费、运输费。甲方负责提供工程的设备和材料，乙方只负责安装。 六、劳务费用的结算及支付： 1、双方约定本监控工程劳务费按点（摄像头数量）结算。 2、球机安装费用320元/个 枪机安装费用300元/个 机房安装费用150元/个 电视机安装费用100元/个 拆除摄像头150元/个 拆除机房80元/个 维修按240元/天
移机按新安装单价计算。 3、此单价承包期内不降价，并随市场行情决定涨幅。 4、劳务费支付方式：按月结算，即次月1日结清上月工程款，凭施工验收单予以结算。 七、违约责任：本协议经甲乙双方签字生效，生效后甲乙双方任意一方违 约，均向守约方支付违约金16800.00（大写：壹万陆仟捌百元整）。 八、争议及未尽事宜：关于本合同的任何争议，甲、乙双方应协商解决，不能解决的，任何一方均有权向有管辖权的法院起诉。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方代表：乙方代表： 甲方（盖章）：乙方（签章）： 联系电话：联系电话： 日期：日期：
合同编号： 建筑工程劳务分包合同 （脚手架搭设拆除） 工程名称： 劳务发包人： 劳务承包人：郑州市群安达建筑劳务有限公司（***施工队）签订日期：
劳务分包合同 劳务发包人：（以下简称甲方）劳务承包人：郑州市群安达建筑劳务有限公司（***施工队）（以下简称乙方）为保证甲方所承建的工程脚手架搭设（拆除）工作顺利施工，依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和互利的原则，经双方协商一致，特订立本合同，双方遵守执行。 1 工程概况： 工程名称：工程地点： 建筑面积：结构层数： 2 合同内容： 2.1 承包方式：人工费承包（包材料损耗、工具、小五金、个人安全防护用品）。 2.2 承包范围：主楼外脚手架、阁楼、电梯机房等双排钢管脚手架，包括但不仅限于此： 2.2.1 建筑物外墙所有脚手架按照施工方案及规范搭设（拆除），包括工字钢、水平防护、外架预埋钢环 预埋（割除）、卸荷钢丝绳安装（拆除）、固定钢丝绳U型卡安装（割除）、外墙连墙件预埋（割 除）等。 2.2.2 脚手架按照施工方案及技术交底需搭设的水平软硬防护的搭设（拆除）。 2.2.3 脚手架在施工期间的修整及加固工作。 2.2.4 与合同内容相关的材料清理、修整、分类码放在项目部指定地点。 2.2.5 施工期间现场安全防护及文明设施的保持工作，严禁野蛮施工。 2.2.6 不超过承包费用总价5‰的工程以外零星用工。 3 合同价款： 3.1 暂定总价：元（人民币大写：），各分项单价见下表： 3.4 本合同价款是指乙方在完全履行本合同中所规定的乙方应完成的各项目标和各种责任和义务后所执 行的价格。若乙方未完成合同约定的全部内容，在执行结算时按本合同第3.4条执行结算；对未完成合同内容，按剩余工程量市场人工费 2 倍，从乙方已完成的合同内容劳务费中扣除并应承担相应的经济责任。 3.5 如因乙方施工力量，技术力量差，致使工程质量（或进度）达不到要求，并连续两次被建设方（或监 理单位）责令停工整顿的；处罚金额超过一万元的；没有完成合同约定承包范围工作内容的，甲方有权终止合同，已完合格工程按合同约定单价的 80 %对乙方结算，并清退出场。
编号：_____________建设工程施工劳务分包协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的 本工程《建设工程施工合同书》（以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工具体情况， 甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿；平等协商一致，达 成以下合同条款：并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点，其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准，在 工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求： 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准，(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222－95》精心组织施工；规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸（含修改及变更），甲方书面交底及工程质量整 改通知书相关要求。规范内部管理，确保分部分项工程95%合格，工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。 三、工期要求 开工日期： 竣工日期： 合同工期： 施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误，每延误一天向甲方 支付误期违约金人民币￥1000元，并累计计算。 四、分包范围及工作内容 分包工程承包范围： 五、分包方式：包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。 六、分包合同价款(暂定价人民币￥万元)
建筑工程施工劳务承包合同 工程名称：有限公司1# 2#厂房模板、脚手架工程工程地点： 签订日期：年月日
建筑工程施工劳务承包合同 甲方: （以下简称甲方） 乙方： (以下简称乙方) 照《中华人民共和国合同法》及 <中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和地方规章制度。遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商达成一致，订立本合同。 —、工程概况 工程项目名称：临建1号厂房、临建2号厂房 工程地点： 结构类型：框架结构 安全目标：确保“四无”——无伤亡、无坍塌、无中毒、无火灾。. 质量目标：合格工程 二、承包项目：模板、脚手架工程 三、承包形式：模板、脚手架工程采用包工包料，包工期、包质量、包机械。 四、承包范围、内容 承包范围： 临建1号厂房、临建2号厂房的模板、脚手架工程，乙方包工包料 承包内容： 1、按照本工程施工图纸及会审记录要求，进行模板制作、安装、楼层转运及按建筑施工规范要求需设置的所有砼构件模板制作、安装；墙柱拉结筋孔洞打眼：构筑物模板制作、安装；所有里脚手架及防护脚手架的搭设；材料转运至甲方指定场地堆放整齐等。 、模板工程所需用的模板、木方、脚手架及附件、铁钉、铁线、螺杆、步步紧、垫块等材料，相关模板工程安装的其它材料及小型工具均由乙方负责供应（如斗车、手锯、水平尺、吊锤、线、锤、平水管、墨斗、墨汁、锯木机、木工钻等)。
、脚手架工程所需的脚手架及附件(含安全出口棚、钢筋制作棚、安全围护栏、)安全网、密目网等材料均由乙方负责供应，并按相关规范要求进行搭设施工，一层承重架立杆间距不能超过1米,(祥见施工技术交底)施工完毕后材料转运至甲方指定场地堆放整齐等。 、乙方负责班组人员的劳动防护及个人用品（如安全带、手套、鞋、安全帽、工作服等)。 、乙方负责班组人员的人工工资及各种福利等。 、乙方负责提供班组人员的有关证件及费用（如身份证、暂住证等）。 、每层楼面模板安装完毕，乙方必须清扫干净（或扫脱模剂），自检合格后报甲方质检人员进行验收工作后，方可进行下一道工序的施工。 、外架按6个月计算,超过时间另外甲方负责。 五、合同价格与付款方式 合同价格：本项目模板、脚手架工程承包单价及结算方式：承包单价(壹佰陆拾元整)￥:160.00元/平方米，按现行国家规定的建筑面积计算规则进行结算。 款方式：甲方和乙方签定合同后，由甲方安排进场时间，乙方自带生活费和各种施工所需工具；施工完成以下各施工节点后，需经现场管理人员签字确认后上报甲方，方可进行结算，施工完成两栋各2层封顶后10个工作日内支付至完成工程量的70%；两栋主体封顶后10个工作日内支付至完成工程量的80%；二次结构完成后10个工作日内支付至完成工程量的95%；竣工验收合格后一个月内结清。 六、施工工期 、乙方的工程进度必须严格按照甲方项目部施工进度计划执行。甲方将会把详细