承包经营合同法律规定
一、
最高人民法院关于企业经营者依企业承包经营合同要求保护其合法权益的起诉人民法院应否受理的批复
1991年8月13日法(经)复〔1991〕4号
新疆维吾尔自治区高级人民法院：
你院新法经字〔1991〕第2号《关于企业经营者依企业承包经营责任制合同要求保护其合法权益的起诉法院应否受理的请示报告》收悉。经研究，答复如下：
根据《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》的规定，承包经营合同的发包方是人民政府指定的有关部门，承包方是实行承包经营的企业。企业经营者通过公开招标或者国家规定的其它方式确定之后，即成为企业的厂长(经理)、企业的法定代表人，对企业全面负责。企业经营者因政府有关部门免去或变更其厂长(经理)职务而向人民法院起诉，要求继续担任厂长(经理)的，属于人事任免争议，人民法院不予受理;企业经营者为请求兑现承包经营合同规定的收入而向人民法院起诉的，属于合同纠纷，人民法院应予受理。
二、
最高人民法院研究室关于人民法院可否受理企业内部承包合同纠纷案件问题的电话答复
颁布机构：最高法院研究室?颁布日期：1987.12.1?实施日期：
1987.12.1
新疆维吾尔自治区高级人民法院：
对你院1987年11月12日电话请示问题，经研究，现答复如下：
企业内部因承包合同所产生的纠纷人民法院是否受理问题，尚无明确的法律依据，目前仍应按我院法(研)发〔1985〕28号通知中的精神办理。即：大部分应由企业或上级主管机关调处，极少数违反法律，必须由人民法院受理的人民法院应予受理。在受理此类案件时，应严格审查、从严掌握，而不宜铺得过宽。
附：新疆维吾尔自治区高级人民法院研究室关于人民法院可否受理企业内部承包合同纠纷案件的请示(87)新法研字第24号
最高人民法院研究室：
按最高人民法院法(研)发〔1985〕28号通知规定："企业内部承包合同纠纷，大部应由企业或其上级主管机关调处，极少数违反法律，必须由人民法院受理的，人民法院应予受理"。据此，我区各级法院对于一般企业内部承包合同纠纷未予受理。随着经济的发展，近年来这类纠纷不断涌现，特别是经过本企业及其上级主管机关复议决定后，一方当事人仍然不服，起诉到人民法院，要求法院处理的情况经常发生。我们认为，随着经济体制改革的深入，企业内部承包事业的发展，这类纠纷还会增多。为了促进生产发展，保护当事人的合法权益，对于城乡企业内部承包合同纠纷，经有关主管部门调处不成起诉到法院，法院可以受理。
以上意见妥否，请批复。
合同编号： ___________ 公司承包经营协议范本 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：__________ 年_______ 月 _______ 日 发包方： __________________________ 法定代表人： ______________________
职务： ____________________________ 承包方： __________________________ 法定代表人： ______________________ 职务： ____________________________ 双方根据 __________________________ ，协商签订本合同。 一、承包内容： ___________________________ 。 二、承包期限：自 ____________ 年_______ 月________ 日起至 _________ 年________ 月 _______ 日止，共__________ 年。 三、承包形式： ___________________________________________ 。 （上交利润递增包干／税后承包金（递增）包干／职工工资总额与上缴利润挂钩的承包经营责任制等） 四、上缴利润数额 1．承包方以 __________ 元为上缴利润包干基数，自 _________________ 年起，按平均每年递增 __________ ％的比例上缴利润，即 ____________ 年为 __________ 元， _________ 年为 __________ 元，_________ 年为___________ 元。 2．上缴利润后剩余部分，全部留给承包方，由承包方首先归还国家贷款，然后建 立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为： 五、承包经营风险担保方式
企业承包经营合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
企业承包经营合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：____ 乙方：____ 甲、乙双方依照国家有关法律、法规、市政府对企业更新高档出租车优惠延长年限的政策，结合本企业实际，本着平等互利的原则，经协商一致，订立本企业全额承包经营合同。原签订合同作废，新合同生效。 第一条经营原则 1.本企业出租汽车的经营权证和相关证照为甲方所有，在承包期内牌证及
公司承包经营合同范本 发包方: X有限公司 承包方: X有限公司 发包方与承包方经协商一致，且经发包方股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。 第一章总则 第一条承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏。第二条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事 经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。 第三条承包经营的期限为五年,即从二零一一年一月一日起至二零 一五年十二月三十日止. 第四条承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权 提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币万元为第一年基数，以后每年承包费在上年基数上递增10%。在每年的12月25日一次性缴清当年承包费。 第五条发包方在二零一一年一月一日的固定资产净值必须在五年折完。 第六条承包经营期间的债权、债务由承包经营这负责。 第七条二零一零年底发包方留存120万元为承包基金。
第三章 承包方的权利与义务 承包方的权利 第八条 承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的 法定代表人,行使总经理的职权。 第九条承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。 具体权利如下: 1 有权聘任副总经理和各部门经理,组成本公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体. 2有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。3有权根据实际需要购置新设备和资产。 第十条承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入. 第十一条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 承包方的义务 第十二条承包方在承包期间应尽义务如下: 1 必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等. 2在承包期间,应保证公司各项资产的完好（合理损耗除外）,. 第十三条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款. 第四章发包方的权利与义务 第十四条发包方的权利如下:
工程施工内部承包协议书 甲方： 乙方： 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。 第一条工程名称: 第二条工程地点： 第三条工程造价： 第四条承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。 第七条工程质量要求： 1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。 2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、项目经理部应争取在奖项方面取得突破，如在本项目中取得中州杯奖项，公司则返还本项目所缴纳的管理费中的20万元，以作为项目经理部在奖项申报方面的各项开支及奖励。 4、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。 第八条施工管理
1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。 4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。 5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。 第九条安全文明施工要求 1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2‰以下，轻伤8‰以下。 2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方承担。 3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。需取得省级安全文明工地证书，否则将给于0.5%的处罚。如被行政主管部门通报批评，给公司造成负面影响者，公司将根据情况予以处罚。 4、如施工现场发生重大安全事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、另签安全生产责任书（附后）。 第十条劳务管理 1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。 2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理
承包经营合同范本 发包方： XXXXX公司（以下简称甲方） 地址：___________________ 法定代表人：___________________以下简称乙方） 出包人：___________________（以下简称乙方）： 或：身份证： 承包人 甲、乙双方经友好协商，甲方将位于_____市_____区___________________成都市金牛区酒频道酒吧承包给乙方经营，为明确双方权利、义务，在合法自愿的基础上特签订本合同。 一、承包内容：成都市金牛区酒频道酒吧《营业执照》所确定的营业范围的 全部业 二、承包期限：____年____月，自____年____月____日至____年____月____ 日止。 三、承包金及支付方式： 1.承包金为每月人民币叁万元，乙方必须于每月25 日前向甲方支付当月的 承包金。 2.乙方须在本协议签订之日向甲方一次性交纳承包经营保证金元（大写：万 元整），该承包保证金作为履约保证金，在合同终止后，且在乙方结清承包经营期间的所有债权债务后，由甲方全额归还给乙方（不计利息）。四、双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1．按照合同约定向乙方收取承包金和承包保证金。乙方未按本合同约定按时交纳应当由其缴纳的各项费用（包括但不限于税费、行政罚款、水、电、通信等费用）时。甲方可不经过乙方同意，将相应款项直接从其交纳的承包保证金中直接扣除。因此导致乙方交纳的承包保证金不足部分，甲方可随时要求乙方交纳。 2．甲方在本合同签定之日前将___________________将场内现有设备、设施、家具及其它一些零星物资移交给乙方使用（具体以《财产移交清单》为准）。并积极配合协调有助于乙方进场之相关工作。 3．甲方保证场所无任何遗留问题，包括房租，水电，税务，消防，物业管理，员工工资等所有费用。自合同签订之日前甲方的所有债权债务均与乙方无关。 4．甲方负责提供保证乙方正常经营需要的各种相关手续和有效证照，并交于乙方保管使用。同时定期做好各种相关手续和有效证照年审等工作（相关费用由
工程内部承包合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
工程内部承包合同 甲方：海力建设集团有限公司 乙方：___________________身份证号码： _______________________________ 由甲方承建的工程，需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请，甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容，为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任，根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款，供甲、乙双方共同遵守。 一、工程概况 建设单位： 工程名称： 工程地点： ______________________________________________________工程类型： ______________________________________________________ 二、工程范围 甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。 三、合同工期
开工日期：___ 年 ___ 月 ___日（按照建设单位审批的开工报告为准）。 总工期： ________日历天 四、质量标准 按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。 五、安全文明施工标准 1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故；甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查，若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评，甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金，等整改完成后退回。 2、工伤事故管理。若遇重大安全事故，出现重伤、死亡情况，应立即报告甲方，隐瞒不报一经查实，甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。 3、工伤事故的处理，凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故，甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万，乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后，返还给乙方。 六、合同价款 工程造价（暂定）：_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行，实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准）。
合同编号：YT-FS-1011-80 简单个人土地承包合同模 板(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单个人土地承包合同模板(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 有关个人土地承包合同范文 合同编号： 甲方(发包方)： 乙方(承包方)：身份证号： 住址：联系电话： 为合理利用土地，提高土地效益，根据《农村土地承包法》等法律政策规定，甲方将土地承包给乙方经营，经双方协商一致，订立本合同。 一、承包土地情况 承包土地名称为，总面积亩，四至界限为： 二、承包期限 乙方承包期限为年(注：“四荒”地承包期不得超
过50年，机动地承包期不得超过3年)，自年月日起至年 月日止。甲方应于年月日前将土地交付乙方。 三、承包价款、付款方式和时间 各年度承包金按下列第种方式计算，乙方应于当年月 日前以货币方式向甲方付清。 ⑴采取实物折值计算承包金。每亩地年承包金相当于斤小麦(或玉米、稻谷等)的价值，年总承包金相当于斤小麦(玉米、稻谷等)。单位价格按交款年中级质量国家收购价格计算。 ⑵采取浮动方式。第一年每亩地承包金元，总承包金 元。以后年度以第一年承包金为基数，每年上浮递增 %。 四、土地用途 乙方承包土地限于从事种植业、林果业、畜牧业等农业用途。对土地进行改造和建长期建筑物，应征
企业承包经营合同书完整 版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
企业承包经营合同书完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：_________，简称甲方 承包方：_________，简称乙方 企业经营者：_______________ 甲、乙双方根据___________，经协商签订本合同。 一、承包形式 上缴利润定额包干，超额全留。 二、承包期限 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共_________年。
企业承包经营协议范本 企业承包经营协议 企业承包经营协议 发包方：_____________________ 法定代表人：_________________ 承包方：_____________________ 法定代表人：_________________ 双方根据______________________________ ，经协商签订本协议。 一、承包形式为上交利润递增包干。 二、承包期限自____ 年 __ 月___ 日起至___ 年___ 月___ 日止， 三、上交利润数额 1 ．承包方上交利润包干基数为 2 ．承包方按 ______ 递增 ______ ％比例上交利润。 3 ．承包方上交利润时间按 ___ 计算 即____ 年 ___ 月交___ 元；___ 年____ 月交 __ 元； ___ 年月交元；年______________ 月交元； ___ 年月交元。 四、企业留利分配 项目 生产发展基金％ 福利基金％ 奖励基金％ 企业留利 五、国家指令性产品供应计划和生产计划
六、主要经济技术指标 1 ． _______ 年末固定资产原值_______ 万元，承包期间固定资产增值总额为____ 万元 其中___ 年___ 万元；____年 __ __万元； _ ___年 __ 万元；__ 年 ____万元； _______ 年 _______ 万元。 2 ．国家资产的维护_____ _____ ；设备完好率达到 _ ___％；固定 资 产净值率 ______ ％。 闲置资产处理办法_________________________________________ 3 ．新产品开发 ______ 项，主要新产品是 _____________________________________________ 。 4 ．承包期间技术改造投资总额 _______ 元；_______ 年为________ 元； ______ 年为_____ 元；_______ 年为____ 元。 5 ．产品质量要求 _________________________________________ 。 6 ．主要物资能源消耗指标 _________________________________ 。 7 ．安全生产和双保指标 ___________________________________ 。 8 ．出口创汇指标 _________________________________________ 。 9 ．产值指标 _______________________________________ 。 10 ．人均上交利润 ___________________________________ 。 七、贷款归还，承包前的债权债务处理：_____________________ 。 八、双方权利和义务 （一）发包方： 1 ．应按承包协议规定，监督企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行 协议；做好指导、协调、服务工作。 2 ．对承包方因经营管理不善，在 _______ 时间内完不成上交利润____ ％，或严重违法经营，或_______ 的，发包方会同有关部门核查后，可依法定程序解除承包协议或 者更换经营者。 3 ．按协议规定兑现奖罚条款。
安装工程内部承包协议书 协议书编号：NO： 甲方：发包方 乙方：（承包责任方） 甲方与公司签订《合同》（以下简称安装合同），甲方同意将此安装合同全部工程内容，内部承包给乙方。为切实管理好此安装工程，达到顺利峻工、交工。双方本着互惠互利、自愿平等、诚信务实的原则，就安装工程内部承包中的责、权、利问题经共同协商，达成一致意见，特订立以下协议条款： 一、内部承包安装合同条款： 1、为维护和保证甲方良好社会信誉，甲方内部承包给乙方安装合 同，按经审定后的施工图纸，规范要求，精心施工管理，确保安装工程的工期、质量、安全。服从安装工程业主方、监理方的管理，确保安装工程顺利交工。 2、甲方授权乙方就该安装工程组建“安装工程项目经理部”，“安装工程项目经理部”全面负责施工组织管理及工程项目的具体实施，包括技术人员，安装技术工人组织，机具设施，材料物资的组织等。本着公平、公开原则，“安装工程项目经理部”实行资金自筹，独立核算，自负盈亏，利润归乙方所有，且甲方在授权乙方的正常施工范围内不得干涉乙方任何经营活动。 3、乙方在内部承包工程施工过程中，甲方须负责保证向业主提供相关经营业务所需手续、证件和经营许可资质证，负责配合安装工程的峻工验收。 4、甲、乙双方属内部承包合同协议关系，不形成劳动合同关系。 5、甲方向乙方收取管理费后，安装工程在实施过程中形成的盈利、债权、债务全部归属乙方，甲方不干涉亦不负责。 二、内部承包费用条款 1、乙方向甲方支付安装工程合同总额（以最终决算为准）8%（大写百分之八）的管理费（含税金），除此之外不再向甲方支付其它任何费用。 2、管理费支付方式：甲方收取乙方管理费按分批到帐款项收取，最终总结算的原则。即乙方按安装工程合同约定及进度收，工程进度款项到甲方帐户后，甲方直接扣除8%的管理费后，余款在五个工作日内全部支付转入乙方指定帐户。 3、甲方在给工程建设方开具发票前，乙方必须向甲方提供（税前抵扣）发票，另含机具租赁费，正规劳务工资表、业务招待费等有效票据。若票
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 精品个人承包经营合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：乙方：为更好提高单位房屋的使用率，现根据国家有关法律规定，经甲、乙双方充分协商，一致同意签订租赁合同，合同条款如下： 一、甲方将座落于县城中路汽车站运达XX靠车站东大门一间面积为82.5平方米的临街门面租赁给乙方，作使用。 二、租期从年元月____日起至年____月三十____日止（即：两年）。 三、年租金万元整，乙方于每年元月份一次性向甲方交清当年的租金，但甲方必须提供税务发票。 四、房屋租赁合同生效后，乙方应向甲方交付元押金（不计利息），合同期满押金退回。 五、乙方必须依约交付租金，如有拖欠，按拖欠额每日收取0.5%的违约金。 六、承租期内乙方在不改变和影响房屋整体结构的前提下，可进行装修装饰；期满不续租，其装修材料由乙方自行处理，若拆除，其费用由乙方自理并恢复原貌。 七、合同期内，甲方应提供水、电供应。水、电费按月按表由甲方计收。同时乙方应自觉遵守甲方的水、电管理规定，如有违反，按甲方的水电管理办理。因甲方责任停水、停电，致使乙方损失，甲方按全年租金总额0.5%支付违约金，并赔偿乙方实际损失。如乙方需增容，其手续和费用由乙方负责。 八、租赁期间，甲方应负责房屋主体结构的正常维修，如委托乙方代行维修，费用由甲方负担。若甲方拖延维修或不作委托维修造成房屋毁损，造成乙方损失的由甲方赔偿。其室内的各种设施（包括门窗）维修费用均由乙方负责。 九、租赁期间房屋如因不可抗拒的自然灾害导致毁损，()本合同则自然终止。
企业承包经营合同协议 企业承包经营合同怎样写? 给大家带来了企业承包经营合同协议，谢谢查看。 企业承包经营合同协议(一) 发包方：_______________________ 法定代表人：___________________ 职务：_________________________
承包方：_______________________ 法定代表人：___________________ 职务：_________________________ 双方根据_______________________，协商签订本合同。
一、承包内容：_______________________。 二、承包期限：自_________年_______月_______日起至_________年_______月_______日止，共_________年。 三、承包形式：_____________________________________。 (上交利润递增包干/税后承包金(递增)包干/职工工资总额与上缴利润挂钩的承包经营责任制等)
四、上缴利润数额 1.承包方以_________元为上缴利润包干基数，自_____________年起，按平均每年递增_________%的比例上缴利润，即_________年为_________元，_________年为_________元，_________年为_________元。 2.上缴利润后剩余部分，全部留给承包方，由承包方首先归还国家贷款，然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为：
五、承包经营风险担保方式 风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金，数额为人民币_________元。 六、国家指令性产品供应计划和生产计划：_____________________________________。 七、主要经济技术指标
公司企业承包经营合同 订立合同双方: 发包方:xx公司 承包方:xx xx公司（发包方）与xx（承包方）经协商一致，且经xx公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。 第一章总则 第一条承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏.财政,税收渠道不变. 第二条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。 第二章承包的期限,方式和主要指标 第三条承包经营的期限为一年,即从二00三年八月七日起至二00四年八月六日止. 第四条承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币二千元。该笔款项于__ __之前付清。 第三章承包方的权利与义务 承包方的权利 第五条承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人,行使总经理的职权。
第六条承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。 具体权利如下: 1 有权聘任副总经理和各部门经理,组成本公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体. 2有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 3有权根据实际需要购置新设备和资产。 第七条承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入. 第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 承包方的义务 第九条承包方在承包期间应尽义务如下: 1 必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等. 2在承包期间,应保证公司各项资产的完好（合理损耗除外）,. 第十条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款. 第四章发包方的权利与义务 第十一条发包方的权利如下: 1有权维护公司利益不受损害。 2有权监督本公司的经营范围。 3对本公司有财务监督权。 第十二条发包方的义务如下:
编号：_____________工程项目内部承包经营合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（总承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（内部承包方）： 身份证号： 有效送达地址： 联系方式： 为了加强工程项目管理，落实项目承包责任制，确保管理科学化、工作规范化、现场标准化、分工专业化，充分调动双方积极性，提高项目经营效益，根据有关法律、行政法规的规定，在乙方认可甲方与发包方签订的工程施工合同（以下简称《施工合同》含补充协议及附件资料）的基础上，按照甲方有关项目管理办法的要求，经双方协商，同意签订本《工程项目内部承包经营合同书》（以下简称合同书）。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期： 4、工程质量标准： 二、原则与方式
1、实行项目负责人负责制：甲方聘任为该工程项目负责人（乙方），在工程施工管理实施过程中，代表甲方全面履行《施工合同》，负有第一责任，对项目的经营管理全面负责。 2、实行确保上交，自负盈亏的原则。甲方统一核算，工程成本单列。 3、乙方按照“动态管理、优化组合”的原则，配备精干的项目管理班子（乙方所配备的项目管理班子成员及分工职责落实情况必须在开工前报甲方审核备案），以满足工程质量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。 4、甲方根据工程项目的需要，派出专业的技术管理人员对涉及工程结算、成本核算等技术性问题进行技术指导。 5、根据本工程的情况，甲方委派同志为派驻现场工程负责人，并全权对现场的质量、安全、进度和文明施工及合同履行情况进行监督、管理，定期向公司汇报现场施工情况。 三、工程承包范围及合同工作 以年月日甲方同发包方签订的全部内容为准。 四、指标 1、工程承包上交系数：乙方按工程结算总造价的向甲方上交管理费。增值税、所得税、地方或行业规定税费、由乙方自行缴纳。 2、施工工期：以甲方同发包人签订的合同工期和开工日期为准，乙方确保按《施工合同》规定的工期完成。若乙方造成工期延误，《施工合同》约定执行。 3、工程质量：严格执行国家建筑工程施工质量验收规范，确保工程质量达到国家验收合格等级标准要求。若发生质量事故，所有责任及经济损失均由乙方承担。
公司与个人的承包合同 篇一：个人承包合同 个人承包合同 甲方：×××公司 乙方： 公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司，经甲、乙双方共同协商，就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下： 一、公司承包给甲方经营，自年月日止，共计年。 二、承包期间，甲方必须保证每年交纳承包款万元，该承包款就体现在该公司的财务会计报表内，在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。三、承包期间，甲方经营亏损，由甲方自负。承包期间，所有的债权债务关系均由甲方自行处理，由此造成公司财产损失的，应由甲方承担赔偿责任。 四、在承包期间，甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹（该公司的注册资金也交由甲方用于经营），经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派，经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。 五、承包期间，甲方必须遵守法律、行政法规的规定，依法经营，按
照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报 表并依法纳税。 六、本协议生效三天内，承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方，双方确认。 七、本协议未尽事宜由双方协商解决。 八、本协议经双方签字盖章后即生效。 九、本协议如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。 十、本协议一式二份，甲方双方各执二份。甲方：浙江省×××公司乙方： 法定代表人：法定代表人： 合同范本http://biz.doczj.com/doc/eb18120523.html,/hetong/ 篇二：个人承包合同 个人承包合同 甲方：×××公司 乙方： 公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司，经甲、乙双方共同协商，就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下： 一、公司承包给甲方经营，自年月日止，共计年。 二、承包期间，甲方必须保证每年交纳承包款万元，该承包款就体现在该公司的财务会计报表内，在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。
企业承包经营合同 甲方：（发包方） 注册登记号： 住所： 法定代表人： 乙方：（承包方） 注册登记号： 住所： 法定代表人： 甲乙双方本着友好自愿、诚实信用、平等互利的原则，就企业承包经营的具体事宜，经协商达成一致，现就合同内容约定如下： 第一条承包概况 （一）承包内容：； （二）承包形式：税后承包金包干。 第二条技术指标 （一）通过清产核资，发包时，被承包企业的总资产为______元人民币，其中固定资产为______元人民币，流动资金为______元人民币。 （二）承包期间净资产应保持或增值总额不低于______万元，其中_______
年______万元；_______年_________万元;________。 （三）企业资产的维护：设备完好率达到_________%；固定资产净值率_________%。 （四）闲置资产的处理办法：_________。 （五）新产品开发_________项，主要新产品是_________。 第三条利润分配与支付方式 （一）乙方于每年的月日按_________%比例上交承包金。同时，乙方按以下比例留存利润：生产发展基金_________%，福利基金_________%，奖励基金_________%。 （二）乙方采用第种方式，并按以下约定向甲方支付承包金：（1）现金；（2）支票；（3）转账。 （三）甲方应分别在收到上述款项所规定金额后日内向乙方出具前述各款金额的正规税务发票。 （四）双方的账户信息如下： 甲方： 开户行： 账户名称： 账号： 乙方：
开户行： 账户名称： 账号： 第四条风险担保 乙方须于每年的______月______日前向甲方提交数额为人民币_______元的承包经营风险保证金、保函或风险抵押金。 第五条合同期限 本合同约定承包期限自年月日之日起至年月日止。本合同届满前一个月，经协商同意，双方可续签本合同。 第六条移交程序 承包经营期内中止或承包期满时按计价办法移交承包事项。 第七条双方权利义务 （一）甲方的权利和义务 1．应按承包合同规定，监督乙方管理好资产，依法经营，照章纳税，履行合同，做好指导、协调、服务工作，不得干预乙方对被承包企业行使生产管理职权； 2．负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续。 （二）乙方的权利和义务 1．在承包期内，有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营
XXX建筑工程有限公司 工程施工内部承包合同 甲方：XXX建筑工程有限公司 乙方：，身份证： 为加强建筑工程内部承包管理，确保工程质量、安全生产，明确公司与项目承包人之间责、权、利关系，甲、乙双方在协商一致、平等自愿的基础上签订以下合同条款： 一、项目概况： 1.1、工程名称及地点： 1.2、合同价款（暂定）： 1.3、合同工期： 二、承包方式 2.1、乙方承包的工程内容为甲方与（以下称发包方）签订的《合同》（以下称《施工合同》）所规定的全部内容，包括甲方所作出的投标承诺、技术要求、工程质量保修书的承诺、补充协议等与工程有关的权利、义务的全部内容，乙方自愿无条件执行并完成。 2.2、乙方以包人工、包材料、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工的方式，承担全部工程施工，该工程采取由乙方自筹资金、独立核算、自负盈亏，由乙方承担因本项目承包经营和施工所发生的一切税、费、各种开支费用等，承担承包风险，并享有承包利润，该工程的所有债权、债务（包括因该工程导致甲方所受到的处罚）等均由乙方全部享有和承担。 2.3、乙方根据施工需要自行组织施工、管理人员的配备和进驻施工现场，所有施工、管理人员均由乙方进行管理，发生纠纷乙方负责处理，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。 2.4、乙方是本工程项目内部承包者，不得将工程转包或分包给其它单位、个人施工或经营。 2.5特别约定： 2.5.1本合同履行过程中，甲、乙双方不构成直接的工程款结算关系，如果发包方未能支付工程款，甲方不承担向乙方的付款责任，乙方亦不得以任何理由向甲方主张权利； 2.5.2如果乙方向发包方催要款项需甲方配合，甲方给予协助，所发生的费用由乙方承担。 2.5.3若发包方拖欠工程款、保证金、质保金等，乙方应在得到甲方书面授权的情况下，以甲方名义通过协商、仲裁或诉讼的方式解决，所产生的费用全部由乙方承担； 2.5.4乙方不得因发包方违约而向甲方主张权利。 2.6 管理费缴纳： 2.6.1乙方按工程决算总价款（包括附属及零星工程）的%向甲方上缴管理费（不含税，税金由甲方另行代扣代缴），凡因本工程施工而发生的应上缴的各项税、费（包括营业税、所得税等）以及所有项目人员工资全部由乙方承担，甲方不承担任何税、费等一切费用；
个人土地承包经营合同范本 Model contract of individual land contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
个人土地承包经营合同范本 前言：企业经营是指企业在物质生产和商品交换的经济活动中，搞好市场调查与预测，选定产品发展方向，制定长期发展规划进行科学决策，达到预定的经营目标的过程。本文档根据经营合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：________县______乡______村______组户主 ______（以下简称甲方） 乙方:：____________（以下简称乙方） 鉴证方：______县______乡______村 依据国家农村产业结构调整，土地流转承包经营及新农村建设政策，乙方通过发展，对周边的用地调查和自身发展需要，同意接受村民户主的引进，并规划在村民组所属范围内的黄桥头地段种植大树、花卉苗木和水草养殖，蔬菜药材按国家合同法及相关法律法规，甲、乙双方友好协商达成如下条款，共同遵守执行。 一、承包土地位置及面积： ______乡______村______组______，户主______，水田______丘，田亩名称______，面积______亩。
二、承包土地经营期限： 甲方同意将自家所分包的责任田在本轮三十年责任制所 剩年限约______年，（即______年______月______日）至 20______年______月______日止流转承包给乙方开发经营。三、承包土地经营价格： 承包价格按每亩每年人民币______元。每______年递增 ______元亩/每年，即______年至20______年为每年______元，20______年至20______为每年______元；20______年至 20______为每年______元；20______年至20______为每年 ______元。 四、承包土地经营费付款方式 此合同甲、乙双方签字生效，经过村组监证认定后，乙 方即向甲方交付______元，作为土地到期稻田还原费。田租一次性预付四年即______至______年的田租，计费标准依据本合同第三条之规定，四年期满后即向甲方付第五年的土地承包经营费，第五年期满向甲方付第六年的土地承包经营费，往后依次类推不得拖延。 四年期满后，每年付款的时间定为11月—12月之间。最后2年的'田租一次性付清。过期不付甲方有权处理苗木。
企业承包经营合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
企业承包经营合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：浙江省_____________公司 乙方：_________ 公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司，经甲、乙双方共同协商，就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下： 一、公司承包给甲方经营，自 _______年_______月_______日止，共计_______年。 二、承包期间，甲方必须保证每年交纳承包款______________万元，该承包
工程项目内部承包协议书 编号：甲方：温州开祥建设工程有限公司 乙方：金昔克 为了加强管理、落实责任，提高经营效率，双方本着互惠互利的原则，经充分、平等、友好协商，就工程项目内部承包事宜达成以下条款，以资双方共同信守： 一、承包内容 工程名称：（以下简称本工程） 工程地点： 详见甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》、中标通知书及有关资料。乙方承诺全面履行该《建设工程施工合同》及其他补充约定。 二、承包方式 本工程由乙方全面承包履行，自负盈亏，因承包工程所产生的债权债务均由乙方享有或承担。 三、工程质量： 乙方根据施工图、会审纪要、联系单、建设工程施工合同等要求及有关法律、法规进行精心组织施工，并达到合同约定的质量等级。 在工程施工过程中，乙方应及时通知并组织各有关单位进行隐蔽验收、中间结构验收、专项验收、预验收及竣工验收，并及时搜集整理有关工程资料的归档工作。 四、施工安全： 本工程施工过程中的一切安全事宜及经费均由乙方负责，凡遇人力不可抗拒的安全事故，甲、乙双方另行协商解决。 五、甲方权利与义务： 1、在工程款的往来中，乙方必须无条件汇入甲方法人授权指定账户。甲方收取本工程（含发包人指定的分包项目）结算总价的2%作于企业的管理费用。税费、规费由甲方代收代缴。甲方按收到工程款或完成工程量预扣10%在甲方法人账户内，余款根据乙方实际施工进度予以支付工料机费用。 2、凡由乙方建账进行会计核算的项目部、分公司，其在当地税务部门未交的税费、规费，乙方无条件同意在工程往来款中由甲方扣缴。 3、乙方缴清甲方的管理费用及代收税费、规费，同甲方财务部门结清材料发票核对无
误后，由乙方自负盈亏，包干使用，如有余款则一次性支付给乙方，甲方不得截留。 4、乙方对提供的材料、人工费、其他费用等发票真实、完整、合法性负责。若发现假冒、违法票据，由乙方负责并承担一切责任，否则甲方有权终止乙方的承包权，并视情节轻重予以处罚。 5、甲方有权对工程质量、施工进度与安全管理等进行监督，对乙方违法、违规行为或怠于维护有关工程项目或甲方利益的，有权予以制止或采取必要的措施，一旦乙方发生违法违规而引起法律责任的，由其承担全部责任。 6、甲方因乙方与其承包工程项目原因承担经济责任的，有权向乙方追索。 六、乙方权利与义务 1、乙方应遵守国家有关法律法规及当地主管部门的规定，承包经营，自负一切风险与法律责任，在控制成本中获利。甲方不参与利润分配，也不承担经营风险。 2、乙方负责依约、全面、积极履行甲方同建设单位签订的施工合同，确保项目保质、安全、按期交工。 3、乙方负责施工组织，全面落实现场技术负责人、施工员、安全员、取样员、材料员及其他施工必需人员，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各项安全技术措施与安全管理制度，确保现场安全生产、文明施工，保障人身健康与安全。 4、乙方负责有关承包项目的一切经济支出与法律责任，包括但不限于履行施工合同过程中必须支出的材料款、设备款、租赁费、员工报酬、税款等应支付的项目、《建设工程施工合同》责任及其中的违约责任，以及管理机构对承包项目的处罚等。甲方由于以第一责任人的原因而因此承担法律责任的，有权向乙方追偿。 5、乙方必须遵守甲方有关财务制度，不得以个人或项目部的名义向建设单位领取工程款，确保工程款项汇入甲方法人授权指定账户；工程款必须专款专用，不得挪作他用，严禁个人挪用。 6、乙方应及时作好工程资料收集，根据甲方的要求提交财务、统计等报表，配合协助甲方对外做好有关工作。 7、乙方应充分考虑项目承包过程中可能出现的各种情况与风险，防止意外风险；加强施工管理与工程索赔弥补或减少损失，防止被反索赔。 8、乙方不得以项目部的名义向外借款或提供担保款，不得恶意串通损害甲方利益，以及其他有损甲方的行为，甲方因此受到经济损失的，有权向乙方追偿。 9、乙方必须履行《建设工程施工合同》约定的质量等级和安全生产文明施工规定；若