建筑钢结构制作安装合同
钢结构工程合同
（2017）
发包人：
承包人：
工程名称：
合同编号：
签约地址：
签约时间：
建筑钢结构制作安装合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
签订时间：2017 年月日
签订地点：
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、结构形式：
四、建筑面积：以施工图纸建筑面积为准
五、层数、建筑高度：
六、工程项目批准文号：
七、资金来源：自筹
第二条工程承包范围
一、工程承包范围厂房钢结构工程
二、本工程基础设计由发包人负责并承担费用，预埋构件的制作由承包人负责，安装埋置由发包人负责、承包人负责现场指导，基础施工由发包人负责并承担费用。
三、钢结构施工图纸由发包人设计制图。由发包人审核并签图章。
第三条合同价款
一、本工程合同价款：计人民币（大写）：￥：万元。，承包人负责将到场的屋面板、墙板按照图纸设计要求完成安装。
本合同为包干合同价格，合同签订后，材料价格上下浮动小于150元/吨不影响合同总价。承包人因按照合同总价按时按质的完成工程。
合同价格包括材料费、加工费、构件制作、运输、工程安装费。本合同价格不含总包管理费和配合费用（若存在）。
三、本合同承包的工程量以双方协定的范围为准，范围以外的工程及发包方提出设计变更增加的工程量，按以下原则和办法计价，追加合同价款：
1、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行。
2、合同报价单中无相同单价的，按双方确认的追加价款执行。
3、工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。
四、本工程最终结算价款为：固定合同价＋追加合同价款费用。
。
第四条变更
一、因发包人变更设计条件或提出变更设计的，由发包人承担下列费用和责任：
1、材料设备增加的，追加材料设备款；
2、工程量增加的，追加合同价款；
3、造成承包人构件制作和安装返工、停工或材料积压的，赔偿损失；
4、造成工期延误的，工期顺延。
二、本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变。但发生图纸变更和发包人工程量增减时，以工程联系单形式，可作调整。
三、发包人需对原工程设计进行变更在承包人没有加工制作的前提下，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人代表发出的变更通知及有关要求，进行变更。因变更导致合同价款的增减由发包人承担，延误的工
期相应顺延。
四、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
五、合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
六、发包人代表应在收到变更工程价款报告之日起5天内予以确认，无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起5天后视为变更工程价款报告已被确定。
七、发包人代表确认增加的工程变更价款为追加合同价款，与工程款同期支付。
第五条发包人代表、项目经理、监理
一、发包人工地代表
1、发包人派驻施工现场的代表称为工程师。工程师为发包人履行本合同的代表人。工程师必须由具有相关专业知识的人员担任。
2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经工程师签字即对发包人具有法律约束力，但工程师无缔约权。有关与本合同相冲突的签单无效，除非经发包人追认。
3、工程师或其委派的代表签发的前述函件及指令，一经书面递交承包人工地代表（本合同称为项目经理）后即对发包人发生法律约束力。项目经理对工程师发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。
4、承包人对工程师发出的指令、通知等有异议时，在48小时内向工程师或发包人书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。工程师或发包人应在接到异议后48小时内做出签复，逾期则视为确认承包人的异议。
5、情况紧急时，工程师可向承包人发出口头指令，并应在24小时内再予书面确认。承包人认为指令不合理的，可于24小时内提出异议，工程师应在收到书面异议后24小时内做出是否修改或取消指令的决定，并书面通知承包人。因工程
师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
6、发包人派驻工地的工程师为名。姓名为。以上人员具有相同地位和权力。
7、发包人更换工程师及监理，应提前7天书面通知承包人。后任继续履行前任应负的责任即合同中约定的义务和其职权内的承诺。
8、工程师的权力自合同生效时产生，至合同终止时终止。
二、工程监理
1、本合同发包人委托监理公司进行监理。监理公司委派为现场监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。
2、监理工程师代表发包人对施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等对承包人进行检查、监督和管理，其享受的权力不得超越发包人工程师所享受的权力。
3、监理工程师的职权与发包人委派的工程师相同，其签发的指令、确认书等各种函件，其效力与发包人工程师相同，除非发包人有特别限制，但应书面通知承包人。
第六条施工准备
一、承包人的施工准备工作
1、设计完成，发包人确认后2017 年月日前，承包人向发包人提供蓝图 2 套，承包人应派员参加发包人组织的施工图设计会审和交底会议。发包人提出书面会审纪要。
2、施工过程中发包人要求修改设计的，承包人应予修改，相应工期顺延。涉及增加费用的，由发包人承担相关费用。
3、设计图纸会审确定后，承包人即应组织设备、原材料采购和构件制作加工。
4、编制施工组织设计文件和施工方案；制订施工进度计划和材料、构件、施
工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前 5 天送交发包人。
5、构件已制作，具备发运安装条件时承包人应书面通知发包人，准备进场安装。
二、发包人的施工准备工作：
1、应在施工准备期届满前做好本工程场地内外施工车辆进出道路的修通，以可满足吊装作业为准；接通施工现场施工用水源及照明和动力电源至约定地点，能满足用水用电的需要；施工场地平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构件；拆除现场和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。以上工作概括为“六通一平”，发包人保证符合进场施工的条件，并承担前述工作的费用。
2、向承包人提供施工场地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和坐标控制点等，对资料的准确性负责。
3、协调处理好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作，并承担前述事项的费用。
4、办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。
5、提供经建设行政主管部门审查批准的施工图。
6、协助承包人办理建筑企业异地许可证等证件。
7、发包人应在施工准备期届满前完成前述工作，并向承包人发出进场施工的书面通知。
第七条工程期限及顺延
一、开工日期：大约确定为2017 年月日，正式开工日期应在工程具备施工条件，经双方书面确认开工报告之日期为准。
完工日期：经双方书面确认的开工日期的第三天开始总日历天数天内完成。
二、工期组成及实际起止时间按以下计算：
1、制作及施工准备期为/ 天，从承包人收到发包人施工图会审通过的通知之日的第/ 天起，至承包人构件制作已具备发运安装条件，向发包人发出
进场安装通知日止。
2、施工工期为/ 天，从承包人接到发包人书面进场施工通知并对基础复核合格确认交接后的第3日起至工程完工，发包人接到承包人竣工验收报告日止。
三、工期顺延
1、施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：
1.1 发包人未能按合同约定时间提供正式足够的施工图。
1.2进场后，发现工地现场不具备进场施工条件，无法进场施工的，工期顺延至具备进场施工条件时；
1.3发包人提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延；
1.4 由于发包人提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍消除时；
1.5 一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计；
1.6 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的，自应签未签之日起至影响消除日止，工期顺延；
1.7 未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时；
1.8 因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延；
1.9 非承包人施工的前一工序未完成，导致承包人停工等待的，工期顺延；
1.10 合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
1.11 因工程量变更导致工期顺延，时间由双方协商确定。
2、实际发生的设计工期、施工准备工期和施工工期按本条规定计算。三阶段实际工期相加未超出约定的总工期的，则为按期竣工或提前竣工。
四、暂停施工
1、发包人确有理由认为必须暂停施工时，用书面形式通知承包人，并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。承包人实施处理方案后，以书面形式提
出复工要求。发包人应在收到复工要求后24小时内做出是否复工的决定，逾期则视为同意复工。停工责任属发包人的，由发包人承担经济支出，相应工期顺延。停工责任属承包人的，由承包人承担相应费用。
2、停工由第三方原因造成的，则相关损失由对方承担，对方承担后可向第三方追偿。
第八条安全施工
一、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全管理不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
二、发包人应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担责任及发生的费用。
三、在承包人进场施工至交付工程的整个期间，发包人人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经承包人现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由发包人负责并承担费用。
四、承包人进场施工前组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业，发生工伤事故的，应由承包人承担事故的责任及费用。
五、发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即报告有关部门并通知工程师。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。
第九条工程质量
1、承包人对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。本工程质量要求达到合格标准。
2、承包人必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。
3、承包人应建立ISO9001质量保证体系或符合其特点的质量保证体系。承包
人应按该保证体系运行，有效控制工程质量。
4、承包人在施工中应自觉接受工程师的质量监督，随时接受工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
5、工程师的检查、检验不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由承包人承担，检验合格的则由发包人承担，并顺延工期。
6、承包人应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。
7、如承包人在施工中发生质量事故，应及时书面报告工程师。一般质量事故的处理结果由工程师报质检部门备案：重大质量事故的处理方案应经设计单位、发包人、质检部门共同研究决定。
8、自工程竣工承包人发出竣工通知书之日起，承包人对工程承担保修责任，保修金为合同总价的3%，保修期为一年。
第十条工程价款的支付与结算
一、工程款支付：
1、架空层柱施工完成付40万元。
2 、主钢构完成支付完成工程量的80% 。
3、楼板、檩条完成付40万。
4、完工后30天内支付完成总工程量的90% 。
5、完工后4个月内支付总工程量的97% 。
6、完工一年后，支付完全部工程款。
7、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减后，增减部份工程款支付时间，与工程款同期支付。
8、发包人在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在承包人催告后15日内仍不支付的，承包人可以中止合同履行，待发包人支付后恢复施工。停工期间损失由发包人承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则承包人有权解除
合同，发包人承担责任和赔偿一切损失。
第十一条其他约定
一、纠纷处理
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十二条不可抗力、保险
一、不可抗力
1、不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非承包发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及灾害性的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。
2、不可抗力发生后，承包人应在24小时内向发包人代表通报。如受害情况继续发生，承包人应每隔2天向发包人报告灾害情况，直到灾害结束。
3、工程本身的损害由发包人承担，人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。
4、承包人设备、机械的损坏及停工的损失，由承包人承担。
5、所需清理修复的工作，双方另签协议。
6、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
二、保险
1、由承包人负责本项目施工安装过程中的承包人所派的安装人员的人身保险。但承包人不负责安装现场第三方人身保险；
第十三条附则
一、本合同一式贰份，双方法定代表人或委托代理人在合同签字加盖单位公章并承包人收到预付款后生效。合同文本发包人执壹份，承包人执壹份。
二、合同履行中经双方协商一致可订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。
四、本合同完工后，工程款支付完毕时终止。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：400030
钢结构工程施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合协作，根据《中华人民共和国经济合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2013-0201），《建设工程施工合同示范文本》，并结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：；建设地点：。 二、工程概况 本工程为个部分，钢架采 用钢梁，采 用；钢架采用钢 梁，采用；钢架采 用，外封。
三、承包范围 1、（按图纸设计及有关规范施工）。 2、施工工具由乙方自备（包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内）。 3、质量等级：合格。 四、工程造价 1、钢架按元/m2按实结算，暂定面积 为。按结算，暂定面积为。 2、工程造价暂定为：人民币（大写）（￥元）。 3、计算方式：按平面尺寸计算；按立面进行计算；施工过程中如有增、减变更者，验收后全部按实结算。 五、设计、生产、安装工期 从合同签订之日起总体工期为天，单体工期为天。 六、工期顺延 1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。 （1）工程量变化； （2）非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时； （3）甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。 （4）甲方资金不足，导致停工、窝工； 2、上述情况发生两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。 3、非本条1列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 七、安全施工
钢连廊结构承包合同 甲方：菏泽市亿联置业有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的相关规定，结合工程具体情况，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 一、工程概况 （一）工程名称：菏泽亿联世贸中心批零区连廊工程 （二）工程地点：菏泽市牡丹路与八一路交叉口东北角 （三）工程范围和内容：经设计院审核且甲方确认的深度优化后施工图纸、图纸会审纪要、合同要求的范围的钢结构(包括连廊钢构、楼承板、钢筋混凝土、钢楼梯、连廊防水和连廊排水系统以及钢结构的抛丸除锈、底漆、面漆和防火涂料及高强螺栓连接范围内构件接触面喷砂后生锈处理、防腐措施等)制造、安装以及各节点、基础加固工程及原建筑物产品保护等全部施工内容。 二、承包方式：本工程以包工包料、包设计深度优化、包质量、包安全、包工期。 三、合同工期 （一）本工程合同工期：日历天，计划开工日期：年月日，以甲方或监理书面进场通知时间为准,乙方收到甲方的书面通知后3日内必须进场施工，如乙方不按甲方约定时间进场施工，甲方有权解除合同，另择施工单位承包施工，竣工日期：以整体验收合格之日为准； 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。 1、甲方未在合约定开工日期之前提供具备施工条件（通水、通电）的施工场地，影响进场施工； 2、甲方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因
而影响进度； 3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工； 4、人力不可抗拒的因素而延误工期。 以上原因发生后3天内，乙方以工期签证的方式向甲方申报，经按合同约定的程序办理后，作为工期补偿的依据，乙方逾期提出的，无论是否满足条件，工期均不予补偿。无论何种原因的工期补偿，甲方均不补偿乙方误工机械费、误工费等任何费用，即工期延长，不增加任何费用。 四、合同价款 本工程合同总价一次性包干（含税），合同总价：元整，为完成钢结构连廊图纸范围【包括图纸会审记录、设计变更、合同要求的范围）内所有施工内容所需要的全部费用【包括税费、总包配合费的所有费用。施工期间不论材料涨跌均不再调整，一次性包死（设计变更除外）】。 五、优化设计 工程施工图设计根据现场实际由承包方负责进行设计优化经经设计院审核且甲方认可，并确保钢结构施工图审查通过，图审费和深度优化设计费均由乙方承担。 六、工程款支付 1、本工程无预付款。合同承包范围的所有工程完成后，乙方向甲方工程师提交所有已完合格工程量报告，自收到工程量报告之日起14天内经监理工程师及甲方成控部人员对所报已完工程的工作量核定后，乙方必须开具工程所在当地税务部门正式发票，甲方收到乙方开具的正式发票后14天内向乙方支付合同总价的70%，即元。 2、工程竣工验收合格后，办理完技术资料相关交接手续，从乙方提交甲方完整的工程竣工结算资料起60天内办理竣工结算，竣工结算完毕并经乙方开具正式发票后14天内付至合同总价的95%。余款5%为质保金，待质保期满后14日内无息付清。
钢结构工程分包协议书 甲方：西部机场集团建设工程（西安）有限公司 乙方： 西安咸阳国际机场国际快件监管中心工程的钢结构工程、屋面工、钢雨棚、钢结构五金件等施工内容，经过公司招标，确定由徐州通域空间钢结构有限公司施工。为了确保该工程的顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及公司经营承包责任条款的规定，双方本着精心施工、共同协作的精神，结合工程的具体情况，订立该协议，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：西安咸阳国际机场二国际快件监管中心工程 2、工程地点：西安咸阳国际机场 3、工程承包内容：钢结构工程、屋面工程等经设计院批准的深化设计图纸内的全部内容，以及钢雨棚、五金件等施工内容(图纸内钢构部分全部工作内容)。本分包工程包工、包料、包机械、包质量、包安全文明施工。 第二条：工期 开工日期：开工日期以甲方通知为准，工期：120 日历天 第三条：工程质量 乙方应严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及建设单位要求进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。本工程要求质量等级为：合格。 第四条：协议价款及承包方式 本工程采用固定总价包干方式。不因材料、人工、机械费用变化，工程变更，招投标漏项，工程量变化等其他因素调整。包干总价为：万。 第五条：施工安全及文明施工 乙方要做好安全施工教育工作，坚决执行国家有关规定，坚持“安全第一、
预防为主、综合治理”的原则，采取严格的安全防护措施，配备至少1名专职安全管理人员。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫、创卫及咸阳机场等有关部门的管理规定，做到文明施工；无偿配合甲方文明工地创建；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等损失及罚款。施工期间造成的一切安全事故均由乙方自行承担全部责任和经济损失。 乙方必须按照省级文明工地要求组织施工，无条件配合甲方文明工地建设及验收。 第六条：协议价款的支付： 本工程无预付款，乙方按月上报工程量，经甲方确认后支付完成工程量造价的70%，工程验收合格后付至合同价款的70%；待甲方与建设单位最终结算完成后，扣除各项相关费用后，扣留10%的保修金（待保修期2年满后无息支付），一次付清剩余款项。每次支付工程款前乙方必须提供增值税发票。 第七条：甲、乙方的职责 1、甲方职责： （1）提供乙方本工程所需资料，办理有关手续。费用由乙方支付。 （2）审阅施工组织设计，有权监督、检查、指导工程质量、安全、工期等各方面的工作。 （3）及时传达当地政府、建委、建管及建设单位等下达的文件、通知及会议精神，并督促检查，确保落实。 （4）派技术人员到施工现场，协助解决施工中的技术问题及核实现场签证。 （5）甲方承担施工水费用，提供一级电箱临电设施接入点；不提供办公、住宿及库房，现场也不得自建。 2、乙方职责：
建筑钢结构工程承包合同 合同编号：______________ 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________ 签订时间：________________________________________ 签订地点：________________________________________ 根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度（轴线） M 3.2 宽度（轴线） M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度（跨数） M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车（单梁或双梁）型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注
合同编号：YT-FS-3601-53 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 总承包单位： 分包单位： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1.6 设计单位：
1.7 监理单位： 开工日期： 竣工日期： 总日历日期：日历天 质量等级：合格 合同价款：万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调 整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单;
编号： 钢结构工程施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年____ 月 ____ 日甲方: 乙方：签订时间：年月日
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方根据分工负责，配合协作精神，同时为明确 双方的权利义务，经协商一致，双方同意签订本合同。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程范围：工程钢结构厂房的材料加工、制作、运输及安装。 第四条工程规模：单跨m 、建筑面积m2 第五条工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照甲方认可的施工图 纸和说明书要求，精心组织施工，确保工程质量合格。 第六条承包方式：包工、包料。 第七条合同款及付款方式： 合同价款： 1. 合同总额为固定总价人民币____________ 元。乙方开具上海市建筑业统一发票给甲方, 甲方提供相应的完税证明给乙方。 2. 本价格为固定总价，不因建筑材料价格上涨因素、高温、雨季、冬季施工条件、节假日施 工条件等因素变化而产生调整。 3. 乙方不承担总包土建配合费、项目报建费等相关费用。 付款方式: 1. 本合同签定后十日内，甲方向乙方支付合同总额的30%乍为备料款，即人民币 _________ 元。 2. 厂房的主次钢结构运抵工地现场后十日内，甲方向乙方支付合同总额的20%,即人民币_元。
3. 主结构安装完成，屋面板和墙面板运抵工地现场后十日内，甲方向乙方支付合同总额的30%,即人民币____________元。 4. 本工程完工交付业主后的十日内，甲方向乙方支付合同总额的15%即人民币__________ 元。 5. 本工程竣工验收壹年后十四日内，甲方向乙方支付合同总额的5%,即人民币___________ 元。 第八条工程期限 乙方按照如下节点完成合同工作： -年 __ 月_____ 日- _____ 年 _____ 月 _____ 日：深化图纸，并报甲方和业主审核，完成 钢构板材的采购，加工制作。 -年 __ 月_____ 日- _____ 年 _____ 月 _____ 日完成主结构的安装 -年 __ 月_____ 日完成屋面系统安装 -年 __ 月_____ 日完成墙面系统安装，即大面完成。 _____ 年_____ 月 _____日完成收尾工作，视其他单位工作面配合情况调整。 工程每延期一天，罚金为人民________ 元/天，罚金总额不超过合同金额的3%。 在组织施工过程中，如遇下列情况，工期顺延： 1、因自然灾害、国家及地方政策等不可抗力因素被迫停工； 2、因甲方提岀变更计划或变更施工图而不能继续施工； 3、因甲方不能提供施工现场安装条件（场地、停电、其他单位原因致使工地停工等），被迫停 工或不能连续施工； 4、因甲方延迟支付工程款。 第九条违约责任 1. 违约处理：签约双方的任何一方不能全面履行合同条款时属于违约行为，因违约造成的经济损失一律由违约方负责赔偿，因违约造成工期延误时，如果甲方违约时工期可以顺延，但乙方违约时工期不予顺延。 2. 违约金标准：合同条款履行过程中如任何一方无正当理由单方面提出终止合约时属于单方违约，由违约方负责给对方造成的经济损失。
钢结构工程合同范本1 ___________________钢结构补充合同 总承包单位: 分包单位: 按照《中华人民共与国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》得原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条工程概况 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 工程面积:钢结构部分平方米 1、4 工程内容:钢结构及维护与保温工程 1、5 承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1、6 设计单位: 1、7 监理单位: 开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 日历天 质量等级:合格 合同价款: 万元 乙方以包工包料得方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。 本工程价款得计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条合同文件使用得标准适用法律 适用法律情况:国家及上海市有关建设工程得法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市得规定为准;上海市无规定得,以国家得规定为准。适用标准、规范:本工程应执行得规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府得规定 第4条图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。 第5条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方得全部权力与职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出得书面指令与签证,均应视为甲方意见得有效表达。第6条乙方驻工地代表 乙方委派同志为驻工地代表
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 屋顶钢结构工程施工合同(合同 范本) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.
屋顶钢结构工程施工合同(合同范本) 合同编号：_________________ 甲方（发包方）：___________________________ 乙方（承包方）：___________________________ 甲方现将屋顶钢结构工程委托乙方制作安装施工，经双方友好协商，订立如下协议： 一、工程名称：__________________________________________________________ 二、工程地点：__________________________________________________________ 三、工程概况：__________________________________________________________ 四、承包范围：
乙方按照甲方的要求及甲方审核确认的屋顶钢结构施工图及施工方案进行施工。 屋顶顶部钢结构造型：____________________________________________________ 屋面：__________________________________________________________ ________ 材料：__________________________________________________________ ________ 五、承包方式： 乙方按甲方审核确认的施工图进行总包，包工、包料、包制作、包运输、包现场施工安装、包验收，并按照国家规范及验收规定，交付合格工程。 本工程总包价为：人民币__________元整（_______元），该价已含税金。
钢构工程合同书样本 钢结构工程是以钢材制作为主的结构, 是主要的建筑结构类型之一。那么对于钢构工程合同书你还了解多少呢?以下是为大家整理的钢构工程合同书范文，感谢您的欣赏。 钢构工程合同书范文一 签订时间： 签订地点： 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国《合同法》等法律、法规之规定，甲方委托乙方制作加工，结合工程的实际情况，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守： 钢构件制作内容 一、承包方式： 二、合同价款及付款方式 1、合同价款： 2、合计价款约为人民币： 3、付款方式：合同签订之日甲方交付给乙方定金30%），提货时付清所有货款，甲方需在于年月日前把定金预付给乙方。 4、以上为含增值税价，乙方须提供发票与甲方。 三、交货地点及时间 1、交货地点：
2、交货时间： 3、交货方式：四、质量及验收要求 1、乙方应按照国家现行的钢结构制作规范认真加工制作，确保钢构件达到图纸设计和钢结构规范的要求。 2、乙方所采购的材料应符合甲方要求，钢板厚度必须保证在国家标准偏差范围内所购材料应具有质保书。材料的代用必须经甲方认可方可代用。 3、钢构件加工验收按合同、图纸及说明文件的要求，依据国家现行钢结构工程施工质量验收规范的规定，由甲方在乙方加工基地进行验收。乙方负责提供所购原材料的质保书和检验记录 五、其它 1、乙方应接受甲方的质量监督，在乙方制作过程中，甲方有权到乙方制作现场进行 质量检测，发现问题应及时纠正。如甲方在现场安装过程中因乙方制作原因影响安装的，乙方应及时派人整改，其费用由乙方承担。 2、如中途设计变更，甲方应以书面形式立即通知乙方，因变更带来的材料增加及相关损失由甲方承担，因甲方原因影响施工进度的，工期则相应顺延。 六、违约责任： 1、按《合同法》相关规定执行。 2、如因产品质量问题造成的一切损失，由乙方承担。 3、如因甲方更改图纸或者油漆提供时间不及时造成的工期延误，乙方不负责。
钢结构施工合同范本 施工合同就是建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。在签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。 钢结构施工合同范本 发包方、__________________________ 承包方、__________________________ 工程名称、__________________________ 工程编号、__________________________ 签订时间、__________________________ 签订地点、__________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称、__________________________ 二、工程地点、__________________________ 三、工程项目批准单位、四、承包范围和内容、(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它、__________ 五、工程造价、___________(万元)，其中土建、 __________(万元)，安装、__________(万元)。
钢结构工程施工合同 甲方（甲方）： 乙方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的要求，本着公平互利的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容及范围： 四、工程承包性质：本工程为包工包料工程。 五、施工期限：自 2009 年月日至 2009年月日。 六、工程总价款及付款方式： 1、工程总价款：人民币（大写）：元整（￥：元） 2、工程总价款所包含的内容： 七、付款方式： 1、乙方设备设施全部进场，基础完工,甲方付给乙方合同总价款的 ___%，即人民币（大写）元整（￥：元）； 2、乙方钢架安装完成，甲方付给乙方合同总价款的%，即人民币 （大写）元整（￥：元）； 3、乙方所有工程全部竣工，经甲方工程质量小组验收合格后，付%， 即人民币（大写）元整（￥：元）； 4、竣工验收合格天后，甲方付给乙方合同总价款的___%，即人 民币（大写）元整（￥：元）； 5、剩余%即人民币（大写）元整（￥：元）作 为质保金，质保期年，如无质量问题到期一周内，付清全部余 款。
八、质量要求： 1、本工程质量要求达到：确保合格工程。 2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。 3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定： ○1由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程； ○2隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序； ○3乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方。单位工程结构完工时，应会同甲方进行结构中间验收； ○4乙方在施工中发生任何事故，应及时报告甲方派驻代表，事故所造成的一切损失由乙方承担。 ○5工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 九、工程验收 1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、 《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》《钢结构 防火涂料工程施工验收规范》《钢结构工程施工质量验收规范》和国务 院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为 依据。 2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、 抗渗等记录。工程竣工质量经甲方质量监督部门检验合格后，发包方须 及时办理验收签证手续。 3、工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收而甲方让进行的其他配合工 程的施工引起的质量和安全事故甲方承担全责。 在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保
编号：_____________钢结构施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一工程承包内容 1、工程承包内容：本工程范围内的钢结构工程，按包工包料，以包安全包验收的形式全部发包给乙方。本工程不存在任何点工，合同范围内不再另外计算任何费用。 2、具体做法按照规范要求以及详细施工图纸和合同交底为准。 钢结构基本做法要求： <1>，严格按照设计的图纸以及现行规范规程及规定和技术条款，制作和安装。 <2>，整个施工前，乙方需要提供施工技术方案以及相关资质、施工人员证书和材料资料等供甲方审批，经甲方同意后进场施工。 <3>，所有材料进场，均须甲方的施工员、材料员等人员以及监理方，验收合格，才能施工。（乙方须提供材料进货单，给与乙方存档。） <4>，焊接点饱满，无漏焊，缺焊等其他隐患，焊接完毕需要，用角磨机打磨光滑，后涂刷防火涂料和油漆等。 <5>，所有工序，每个步骤完工，都需要甲方和监理方等验收完毕，才能进入下道工序施工（验收不合格/安装中途不符合要求，甲方将要求乙方整改完毕后，再次验收。其整个返工费用，乙方自行承担。）。否则视为不合格工程，甲方将不与结算工程款给乙方。 <6>，整体钢结构完工后，乙方工程须能通过消防部门验收，并经建设方、监理方，甲方等五方单位验收合格完毕，方正式投入使用。 <7>，乙方须保证为整个钢结构工程为第一承包人，否则甲方将不予乙方最后结算。 其他未尽事宜，施工图纸和合同没有标出的，以甲乙双方约定，并且合同上补充为准。 第二承包方式及结算方式
编号：_____________钢结构厂房施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（甲方）： 法定代表人： 法定注册地址： 承包人（乙方）： 委托代理人： 法定注册地址： 发包人为建设项目（项目名称，以下称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包范围 承包范围： 三、承包方式： 承包方式：包工、包料、包门窗、包质量、包工期、包安全。 四、合同价款 合同总价：大写：，小写：元整。 五、合同形式 本合同采用固定单价，（该单价含材料费、人工费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费
用等费用），本单价一经双方确认，因设计发生变更足以影响单价可调整外，其它任何因素造成的单价增加均不调整。（注：由于发包方或自然因素造成的一切变更可调整单价）。 六、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工程施工天数为天，工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以实际施工天数为准，因人力或自然不可抗拒因素除外。 七、质量标准 工程质量标准：符合设计要求及《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002 八、款项支付 本工程有预付款，有进度款。按以下进度付款： 1、本合同签订之日，发包人即向承包人支付合同总价款的 % ，金额：￥元，大写：； 2、本工程钢构件进场后，发包人即向承包人支付合同总价款的 % ，金额：￥元，大写：； 3、本工程钢构主体完工后，发包人即向承包人支付合同总价款的 % ，金额：￥元，大写：； 4、待工程全部施工完毕，竣工验收合格并办理结算后，发包人即向承包人支付合同总价款 的 %，金额：￥元，大写：； 九、工程结算 结算方式：合同约定固定单价乘以实际工程量，加上相应规费，加上增减部份按承包人报价单报价核算。其它变更增减以双方签字确认的书面文件为准。注：由于发包方单方面因素使本工程工期延长或延误，钢材市场价格涨幅5%以上，按市场价格调差计算。
合同编号：YT-FS-8170-84 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：安德镇政府门卫室、安德巡逻治安亭制作 2、工程建筑面积共 67.79 平方米。 3川菜产业园区路口4 、工程内容：门卫室、巡逻治安亭制作 5、承包方式：包工包料 第二条工程期限 1、本工程合同总工期为 60 天。自主钢构进场
之日起计。 2、开工条件：甲方负责所施工的钢结构工程具备施工安装条件。甲方条件不具备或预付款不到位，乙方开工日期顺延。 第三条合同总价 合同总价人民币(大写) 肆拾叁万玖仟肆百元正(￥439400.00元)。如施工过程中承包范围变更，则变更部分按实结算。如增加承包范围内容可另行计算也可讲增加内容并入本合同一并结算。 第四条甲方责任与义务 1、甲方提供水、电、住宿,负责协调关系,并使施工现场具备安装条件。 2、因甲方原因而造成工程延期的，合同工期顺延; 3、因甲方责任不履行或不按约定履行合同义务的，甲方承担违约责任; 4、因甲方原因造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，因此造成的损失由甲方负担。 第五条乙方责任
合同编号：YT-FS-3036-82 钢构工程承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢构工程承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 为明确双方责任，分工协作，经双方协商同意签 订以下合同条款，以照遵守。 一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。 用料：立柱248H钢，横梁248 H钢，檩条140*50*20* 标号 2.0C钢型镀锌，顶板泡沫7.5cm 墙板板厚度 7.5cm,阻燃，塑钢窗，消声卷帘门。 二、工程总价约元，大写：约整(含税)。 三、责任分工： 3.甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜， 确保工程顺利进行。 4.乙方进入工地之前，甲方应保证安装工地“三 通一平”。
5.甲方及时按合同规定付工程款。 6.乙方施工人员饮食自理，水电由甲方负责。 7.乙方须按照合同规定的材质采购材料。 8.严格按着规范施工，确保工程质量。 9.乙方应加强文明施工，安全生产管理，施工中乙方出现任何伤亡事故由乙方承担。(土建除外) 四、承包方式及工程结算 10.承包方式：包工包料 11.合同签订后，甲方交付乙方钢结构主料进入工地后，甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的 ;剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题，甲方返还乙方5% 的质保金。 五、违约责任： 12.合同签订后，如单方终止合同，由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约，违约方向对方交纳违约金为总价的5%。 13.纠纷解决办法:如双方发生纠纷应协商解决，
钢结构工程施工合同书 建设单位：（简称甲方） 施工单位：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况：（包括工程的名称、地点、钢构面积等内容） 二、工程承包方式： 三、工程承包范围： 四、工程日期： 五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。 六、工程造价： 七、工程验收方式： 工程竣工之后（指本项目钢结构子分部工程），根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。 八、付款期限和方式： 。甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。 九、保修内容和期限，保修期满，保修金一次性返还给乙方。 十、双方的其它义务： 甲方义务： 1、用地和施工许可证： 2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。
3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为。 4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费（人员工资每天元，机械按每台班元计算。） 乙方的义务： 1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。 2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。 十一、违约责任： 本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款支付守约方违约金。 十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。 十三、本合同一式份，双方各执份，签字盖章生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 住所：住所： 电话：电话： 开户行：开户行： 银行帐号：银行帐号： 签订合同地址： 签订合同时间：年月日
建设工程施工合同 二零一六年二五月二十六日 发包人：山东卓峰装饰工程有限公司
承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：苏宁天御项目热水箱基础、泳池设备基础加固工程 2、工程地点：苏宁天御广场 二、工程承包范围 承包范围：工程图纸范围内全部钢结构的制作安装、混凝土墩制作。 三、合同工期： 1、开工日期： 2016 年 5 月27日（暂定） 2、竣工日期： 2016 年6 月10日 四、质量标准 工程质量标准：执行国家规范标准 五、合同价款 金额（大写）：肆万伍仟（人民币）￥：45000 元 六、双方一般权利和义务 1、发包人工作 （1）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要； 2、承包人工作 （1）根据发包人委托完成图纸范围内的加固工程。 （2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外； （3）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定； 七、工程竣工 1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 3、施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 九、安全施工 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。 3、工程款（进度款）支付 1、合同签订后三天内支付至工程款30%， 2、钢结构材料进场后支付至工程款70% 3、工程施工完成后支付至工程款95% 4、余款5%为质保金，工程竣工验收后30日内付清 5、甲方付款前乙方提供相应金额的收据。 十、材料设备供应 1、承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
合同编号：YT-FS-8393-88 钢结构施工合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 施工合同就是建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。在签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。 钢结构施工合同范本 发包方：____
承包方：____ 工程名称：____ 工程编号：____ 签订时间：____ 签订地点：____ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：____ 二、工程地点：____ 三、工程项目批准单位：<____批准文号____(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位： 四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建筑面积____(平方米);其它：____ 五、工程造价：_____(万元)，其中土建：____(万元)，安装：____(万元)。
·合同编号：2017-09-20 某某钢结构工程 钢结构安装工程合同 签订时间： 合同签订地点：
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规和北京市有关规定，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，双方就林甸1场3标钢结构工程安装事宜达成如下协议： 一、工程概况： 1.1 工程名称： 1.2 工程地址： 二、承包范围： 2.1按 2.2 负责卸车并自行安排构件进场后的堆放地点； 2.3 钢构件安装时，焊缝等部位防锈漆的补涂补刷； 2.4 所有预埋件（含后置埋件）、螺栓等的安装； 2.5 提供与其他工序的正常连接条件以及负责收口处理并与相关工序密切配合，并满足其 他专业的需求； 2.6上述全部工作均包含按照国家及行业现行标准、规范所需进行的验收、保修等工作； 2.7 竣工验收前的保管、清洁、产品维护等工作； 特别说明：甲方保留将分包工程范围及工作内容另行分包的权利，并不因此对乙方进行任何费用的追加及工期的延长。 三、工程质量、工期、安全文明施工、工程资料 3.1工程质量：合格且标必须满足设计图纸、工程图集、GB50205-2001《钢结构工程施工 质量验收规范》、JGJ81-2002《建筑钢结构技术焊接规范》、JGJ82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》现行做法要求及现行的国家及行业标准、规范要求，如果设计图纸、图集、标准、规范及相关要求之间相互矛盾或不一致，乙方须以书面形式要求甲方予以明确，并以甲方明确的要求执行，若非最新版本，则以最新版本为准； 若已作废，则以替换的最新版本为准。 3.1.1乙方应按照设计图纸、变更、图集、现行标准、规范等施工，随时接受甲方代表及监 理工程师的检查和检验，并按甲方代表及监理工程师的要求及时返工和整改。 3.2 工期30 日历天，（联排/15天），开工日期2017 年9 月20 日，竣工日 期2017 年10 月26日，乙方必须按甲方要求的施工进度时间进场，按照甲方要求的时间完工，具体开工日期以甲方通知为准。 3.2.1乙方应满足甲方的工期要求，以上工期已考虑风、雨、雪天气及交叉配合作业等不利