编号：________ 绿化工程合同模板
甲方：______________________
乙方：______________________
签订日期：_____年____月____日
第1 页共16 页
绿化工程合同模板
绿化工程合同模板(一)
绿化工程由甲方委托乙方实施。为明确本工程甲、乙方的职责、义务和权利，保质保量、按期完成工程建设任务。经甲、乙双方协商一致，特签定如下合同条款：
第一条：工程地点和名称：
1、工程地点：。
2、工程名称：国道东段路两侧绿化工程。
第二条：下列文件应被视为本合同的组成部分。即：
1、在合同实施间，甲方和乙方签定的其他协议。
2、图纸和工程量清单：由甲方提供的绿化设计方案和工程量清单为依据。
3、双方有关工程的洽商、变更及书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第三条：承包方式：
1、承包内容：绿化施工。
2、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、保养护、包成活率、包安全。
第 2 页共 16 页
3、工程造价：按中标价贰拾陆万陆仟壹佰叁拾柒元伍角(￥266137.50元)签定合同(附工程量清单)，苗木单价一次性包死，竣工验收合格后，工程量按实计算。
4、施工过程中的工程变更：以甲方代表的签证为依据按实调整。
第四条：开、竣工日期：本工程自至
第五条：工程质量及安全：
1、工程质量的施工、检验和评定，按有关施工技术规范和质量检验评定标准为依据。
2、乙方必须严格按施工图、说明书和施工操作规范进行施工，以确保质量和安全。
3、乙方应积极认真地编制施工方案，与开工日前报甲方审定，乙方评审定的施工方案进行组织和施工，确保工程的顺利完成。
4、设计变更需经甲方签字认可方能生效，乙方应认真熟悉图纸，严格执行有关标准。
5、苗木起挖、装卸、运输、堆放严格按照操作规范执行。
6、栽植过程中把握好开塘、栽植、浇水等工作的质量关。
第六条：材料组织供应的要求：
1、所有苗木由乙方自行组织供应，乙方进场的苗木符合品种、规格、数量和质量要求，甲乙双方认可后方可使用。
第 3 页共 16 页
2、苗木进场按照施工进度计划迅速进场。
第七条：工程价款的支付：
1、工程价款的支持：工程竣工经验收合格后付工程总价的50%，年底月日前付清工程总价的30%，年月底前付工程总价的20%.
2、工程价款的结算：工程价款按实际发生的工程量为依据。
第八条：工程竣工验收及缺陷责任期：
1、工程竣工验收，应以施工图纸及说明为依据。
2、工程竣工前，乙方应先组织进行自检。
3、甲方在接到乙方工程竣工报告后10天内，甲方应组织相关单位进行竣工验收。
第九条：附则：
1、本工程合同经甲、乙双方签字盖章后生效，工程缺陷责任期满全部竣工验收合格，结清工程价款后失效。
2、乙方在施工过程中，甲方应提供一切施工便利条件，如：电、水等、地方矛盾协调。
3、缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为竣工验收后一年。
4、在缺陷养护期内，承包人及时做好保洁、除草、施肥、病虫害防护，修剪整技，浇水补湿、补栽等一系列养护管理，确保成率达98%.
第 4 页共 16 页
5、在缺陷养护期内，发生汽车压坏苗木、人员故意损坏、盗窃等事宜，一切由甲方解决，乙方协助，费用有甲方一次付清。
6、本工程未尽事宜，甲、乙双方协商确定。
7、本工程一式两份，正本甲、乙双方各执壹份，副本/份。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
签订日期：年月日
绿化工程合同模板(二)
业主(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、预定开工日期：年月日
第 5 页共 16 页
第二条：施工范围
1、施工范围：
回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条：施工方式
1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条：工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。
(1)因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。
(2)不可抗力因素。
第五条：工程质量及验收标准
1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不
第 6 页共 16 页
能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到100%。
4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。
第六条：工程价款及结算、付款方式
1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。
2、结算方式：
(1)甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%;
(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;
(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
(4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
第 7 页共 16 页
(5)以上付款的方式均以支付。
第七条：保养期
1、苗木保养期为个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。
第八条：双方义务
1、甲方义务
(1)委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。
(2)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由方承担)。
(3)提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。
(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。
2、乙方义务
(1)委派现场代表负责对施工其间的全面管理。
第 8 页共 16 页
(2)根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
(3)按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
(4)工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
(6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。
第九条：违约责任
1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。
4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。
第 9 页共 16 页
5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
第十条：转让条款
未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条：合同终止
1、因解除而终止
(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
(2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
第 10 页共 16 页
(3)合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
(4)合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：
(1)本合同按约定履行完毕;
(2)本合同经各方协商一致而终止;
(3)本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知;
(4)法律法规规定终止的其他情形。
第十二条：适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
第十三条：争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条：其他
1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。
第 11 页共 16 页
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。
4、本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具同等法律效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
(或授权签约人)： (或授权签约人)：
日期：日期：
投诉监督电话：投诉监督电话：
绿化工程合同模板(三)
发包方(甲方)：_____
承包方(已方)：_____
经公开招标，甲方将_____绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
第 12 页共 16 页
1、工程地点：_____。
2、工程总造价：_____万元(大写)。
3、工期
乙方确保在_____年_____月_____日开工，于_____月_____日完工，工程标准达到合格_____级。
4、开工准备
甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付
苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3;半年后经复验合格，再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。
6、工程质量
(1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
(2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;
(3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自
第 13 页共 16 页
负;
(4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求。
(1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮;
(2)栽植后及时封堰浇透水;
(3)及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;
(4)苗木要及时防治病虫害;
(5)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;
(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_____个月，养护标准达到_____，其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任
甲方责任：
(1)甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_____元。
(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任：
第 14 页共 16 页
(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_____元。
9、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。
10、合同份数
本合同一式_____份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
11、本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)：_____
_____年__月__日_____年__月__日
签订地点：_____ 签订地点：_____
第 15 页共 16 页
合同协议
本文至此结束，感谢您的浏览!
（资料仅供参考）
下载修改即可使用
第16 页共16 页
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 景观工程设计合同书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方： ____________公司(以下简称甲方) 承包方： ________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称： ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ; 2.工程地点：_____________________; 3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。 4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为 _______年_______月_______日。 2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者; (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者; (3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;
绿化工程施工合同 合同编号： 发包人： (以下称甲方) 承包人： (以下称乙方) 为明确双方的权利、义务和责任，确保合同项下工程项目顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,结合本工程实际情况,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用和合作互利的原则，经协商一致，就绿化工程施工承包事宜达成如下协议，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条承包形式 2.1 在乙方已充分勘察施工现场，熟悉本项目设计图纸的基础上，甲方以固定总价包干的方式包工、包料、包工期、包质量安全的形式发包给乙方，乙方自负盈亏，自行施工，不得转包、挂靠、或违法分包。 第三条承包范围及说明 3.1 承包范围：具体详招标文件和甲方景观部确认的招标图纸（绿化景观、土方购买及回填等）详见附件“工程预算书”。 3.2合同签订后，甲方有权根据业主方需要调整承包工程内容包括增加、减少、修改等，业主方要求调整工程内容的，均应以业主方盖章确认的书面通知文件为准，乙方在收到业主方要求调整工程内容的书面通知文件后，应当按照业主方要求及时完成。 第四条合同价款及调整 4.1本工程按人民币（大写）元（即：￥元）为含税固定总价包干，含苗木、运杂费、运输损耗费、采保费、与总包的配合费、施工水电费、场地平整、土方回填（购买土方）、泥炭土、改良土壤费、种植费、养护费、措施费、企业管理费、风险费、利润、规费、建安税金等施工过程中的所有费用。 4.2 合同签订后，因业主方调整工程内容包括增加、减少、修改等，合同总价应作相应调整。 第五条付款方式及结算办法 5.1 付款方式：按照甲方与业主方所订大合同的付款方式。 5.2 甲方在收到业主方工程进度款后第一时间将工程款汇到乙方指定账户。 5.3结算办法：竣工、验收、决算以甲方与业主方的竣工、验收、决算为标准。 第六条工期要求及调整约定 6.1 工期要求： 6.1.1 合同工期：共天，本合同项下工程竣工日期不迟于年月日，竣工日期为甲乙双方
建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 工程名称： 工程地点： 经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式 1、工程内容包括。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按方案设计及工程预算书。 二、工程造价 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，执行“建筑、园林绿化工程综合基价”及相关费用文件进行造价，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价按最后确定方案执行报价。 三、付款方式 1、甲方在乙方全部工程施工完成后，于五日内进行验收，并在验收合格后十日内支付工程总价款的70%的工程款。 2、余款为工程总价款的30%作为质保金，在工程苗木保活期（12个月）满后，甲方在十日内交工程质保金支付给乙方。
四、工期 1、本工程总工期天（日历从进场之日算起）。 2、开工日期年月日。 3、竣工日期年月日。 五、双方责任 （一）甲方责任： 1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。 2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。 （二）乙方责任： 1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。 2、承担绿化工程完工后保活期（12个月）的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。 六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。 甲方: 乙方： 代表(签字): 代表(签字): 日期：日期：
园林绿化工程分包合同 甲方： 法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 电子邮箱： 联系电话： 乙方： 法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 电子邮箱： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙双方平等协商，本着自愿、公平、诚实信用的原则，双方就XXXX项目XXXX工程分包相关事宜订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2 工程地点： 1.3承包范围： 第2条承包方式 2.1乙方包工包料、包工期、包质量、包验收、包风险、包安全、包现场文明施工、包与其他分包单位的配合、包税金等方式进行承包施工。 2.2乙方需在合同签订5日内向甲方缴纳万元（大写：）保证金。（保证金包含：签约保证金占保证金总金额比例为5%、农民工工资保证金占保证金总额比例为45%、履约保证金占保证金总额比例为50%）保证金以现金或支票方式缴纳；保证金的返还按附件《保证金的返还》流程执行。 第3条计价方式及工程款支付
3.1本工程按以下方式进行计价: 3.1.1承包价格按甲方与业主总承包合同约定计价方式计价后总价下浮 %为合同价，乙方另向甲方缴纳 %的规费， %的水电费，乙方收取工程款式开具全额有效的建安发票，所有税费由乙方自行承担（以下浮之前的总金额为定税基数，即下浮部分的税金也由乙方承担），否则，甲方有权拒付。 3.1.2该工程总价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税金、赶工费、劳保费、劳动保护费、保险费及医疗费、施工安全、文明施工、窝工费、人工进退场费、机械进出场费、利润、税金及政府规费等。 3.1.3合同暂定价：人民币万元（大写：万元整）。最终以结算金额为准。 3.2工程量的确认： 3.2.1甲方对乙方呈交的《工程量报告》进行审核确认，并通知乙方派人参加计量，乙方应当为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程款支付的依据。对乙方超出承包范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。如过程中有异议，应以甲方为准，并最终以业主方核定的工程量为准。乙方不得对工程量向甲方主张任何权利。 3.3 工程款的支付 3.3.1付款方式：乙方每月20日向甲方申报产值，甲方按业主审定的工程进度扣除下浮率后的80%，以银行承兑汇票或转账支票方式支付乙方工程进度款，如需贴现，费用由乙方自行承担。每次付款时，乙方除了向甲方提供由XXXX开具的等额有效的建筑安装发票，还应具备工程量及质量合格证明，并确保工程资料、经济资料的完整及已交相关资料原件到项目（分公司）的证明。否则，甲方有权拒付工程款。最后一次付款要有合格的竣工资料及经济资料已完善并交项目（分公司）的证明后才予支付（经济资料移交分公司成控部、技术资料移交分公司项管部）。（注：甲方对业主的审核结果有异议、则其可以进行二次审核，乙方对甲方的合理行为不得持反对态度。） 3.3.2乙方完成承包范围内的全部工作内容并经监理、业主及相关检测部门验收合格及有关部门备案，安全文明达到合同约定的标准且甲方同该工程业主方的工程结算定案十四日内完成与乙方的结算，乙方结算完成且收到业主工程款后的七日内银行承兑汇票或转账支票支付乙方工程款至结算额的95%，余5%为质保金，质保金待存活保养期满后十四日内无息给予支付。资料与付款同步，资料完善方可付款。 3.3.3甲方对乙方付款以本项目业主对甲方的付款为前提，若因本项目业主方拖欠甲方工程款导致甲方付款出现困难，甲方有权暂缓支付乙方工程款并不承担违约责任，乙方对此表示理
委托方（以下简称甲方）：夏县住房保障和城乡建设管理局 设计方（以下简称乙方）：山西花花草草园林绿化工程有限公司 甲方委托乙方对夏县禹王大道改造工程项目进行园林景观设计。为明确甲乙双方责利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》，并结合本项目园林景观设计的实际情况，双方本着平等、互利、合作的原则，签订本合同，供双方遵照执行。 一、项目名称及地址 1、项目名称：_夏县禹王大道改造工程绿化设计______ 2、项目地址：_运城市夏县禹王大道 二、设计工作内容 1、甲方提供的用地___禹王大道__ 范围内的园林景观规划设计。 2、相关设计阶段的估算、概算、预算。 3、相关设计阶段的图纸。 三、合同金额及支付 1、合同金额：本合同设计总金额为人民币12万元（大写：拾贰万元）。 2、支付方式 （1）本合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%做为设计定金，定金小计（3.6万元）（大写：叁万陆仟元整）。 （2）乙方完成设计任务，并向甲方提交图纸时，甲方向乙方支付合同总价款的50%做为图设计费，图设计费小计6万元（大写：陆万元整）。 （3）整个设计图纸完成后，甲方向乙方支付剩余价款的20%，小计2.4万元（大写：贰万肆仟元整）。 四、责任概况 （1）如实、准确、详细、完备地提供设计所需的原始资料： （2）严格明确设计任务要求，并对每阶段完成工作予以签字确认，中途如有变更应签字确认： （3）严格依照合同规定按时付款;’ （4）由以上原因造成乙方设计偏差、延误，其责任由甲方负担，并对因此给乙方造成的损失进行赔偿。 （5）如有不可抗力或其它原因，造成设计任务变更或取消，应及时告知乙方并解决。
园林绿化工程施工合同书 委托方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程基本概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：国道路、苗木、花卉、绿化（祥见招标文件工程量清单）见附件：承包人承揽工程项目一览表。 4、工程立项批准文号： 5、资金来源：政府投资 第二条工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容； 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植； 3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。 并保持良好的景观效果； 4、土建工程的质量保修。 第三条工程施工期限共个工作日。 议定自年月日开工，至年月日全部栽植结束。（除
非经发包人同意否则工期不予顺延）。 第四条工程质量标准：达到城市绿化工程验收合格。 在工程进行中，承包人应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范，做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不合要求而发生的返工费用，由承包人负责。 第五条材料和设施供应 材料进场时应及时向监理进行报验并确保其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求原则，否则承包人应无条件及时更换，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包人应该足额赔偿，并支付发包人合同价款5%的违约金。 第六条工程价款及付款方法 本工程款按下列办法分期付款。 1、本工程采用公开招标、合同约定。 2、工程价款（中标价）（￥）（主要材料清单报价表见附件）。 3、付款方式：完成率达到70%，付工程款30%，被验合格后付工程款40%，合计70%，终验后，一年养护期后，付清全部工程 款。 第七条组成本合同的文件 1、本合同协议书； 2、中标通知书； 3、投标书及其附件；
工程合同书 工程名称：七台河市新兴区宝泰隆厂区绿化甲方：宝泰隆集团 乙方：七台河市凯峰园林绿化有限公司
园林绿化工程合同书 甲方： 乙方： 为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。 第一条工程概况 1、工程名称：宝泰隆厂区绿化 2、工程地点：宝泰隆厂区院内 3、工程内容：草坪种植、补种、植物配置、植物养护、浇 水 4、承包方式：包工、包料 5、工程造价：整个绿地配置植物按实际发生绿化的面积每平 方米42.92元 第二条工程期限 1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。 第三条工程延误 1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条甲方工作 1、确保施工面，现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工 程进度的监督检查。 2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承 担质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工， 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。 第六条质量验收 1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低 于% 2、土建工程及换土工程要按图施工。 3、苗木质量要经卫生防疫部门检验。 第七条付款方式 第一期付款：工程竣工后付60% 第二期付款：七月末工程验收合格后付35% 第三期付款：2012年苗木成活率验收合格后
园林绿化工程施工合同 建设单位(甲方)： 施工单位(乙方)： 根据国家及地方有关规定，甲方将绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。 一、工程名称： 绿化工程。 二、施工地点及范围： 本工程位于，绿地总面积为平方米。 三、工程内容： 1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收； 2．绿地深翻50厘米，加工20厘米(包括土地平整、造地形等)； 3．工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算)； 4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植； 5．种植质量应根据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价： 工程总造价为人民币万元整（人民币叁佰万元整），一次性包干。 五、付款方式： 1．第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50％； 2．第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25％； 3．第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20％； 4．余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限： 本工程自年月日至年月日竣工。 七、甲方委托，乙方指派负责施工现场的管理协调工 八、违约责任 甲方责任： （1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。 （2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任： （1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。 （2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。 九、合同的生效与终止 本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。 十、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，图纸预算各一份。 甲方：乙方： 法定代表法定代表 联系人：联系人： 日期：日期：
（本） 建设工程设计合同 Construction Engineering Design Contract 项目名称：景观设计 Project Name: Landscape Design 项目地点： Project Location: 委托方（甲方）： Clients (Party A): 承接方（乙方）： Contractor (Party B)： 签订日期：年月日 Date:
第一章本合同依据列文件签订 Chapter1. The Contract in according to following documents: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.1《China Republic Contract Law》《China Republic Building Act》《Administrative Rule of construction project design market》 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 National and local administrative Law and regulations of construction project design 1.3建设工程批准文件。 1.3 The approval document of construction project 1.4省市相关规定和本工程的实际情况。 1.4 Provincial and municipal regulations and the actual situation of the project. 第二章设计咨询范围及内容 Chapter2 Scope of design consultation and content 乙方设计咨询范围 Scope of design consultation for Party B 本次设计景观总面积约为平方米。甲方同意委托乙方承担其景观设计咨询工作。 The total area of the landscape design is square meters. Party A agrees to entrust Party B for the consultative and design work. 本合同包括的工作阶段：景观的方案设计、扩初设计、施工图设计。 The work stage of this contract include: project design of landscape, preliminary design, construction drawing design 第三章甲方需向乙方提交的相关资料、文件及时间 Chapter3 The related data, document and time that Party A should submit to Party B 甲方在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。 Party A shall submit the basic data and document on time, and responsible for its
绿化工程合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-087819
绿化工程合同通用版 发包方：____公司（以下简称甲方） 承包方：________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称：______________项目外环境景观及 ______________景观园林绿化工程。 2．工程地点：_____________________。 3．工程承包范围和内容：______________园林景观、 ______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工
图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。 4．承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1．本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。 2．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者； （2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工
园林绿化工程施工合同 协议书 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
园林绿化工程施工合同范本 工程名称： 工程地点： 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、工程内容包括、、等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。 二、工程造价： 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式: 1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满（三个月）甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期? 1、本工程总工期天（日历从开工之日算起）。 2、开工日期______年月日。 3、竣工日期______年月日。 五、双方责任： （一）甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。 2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。 （二）乙方责任： 1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。 2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。 六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份，具同等效力。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字): 年月日
一期高层绿化工程施工合同
目录 一、工程概况 (2) 二、工期 (3) 三、合同价款与支付 (4) 四、合同文件及解释顺序 (4) 五、树木采购技术要求 (4) 六、树木种植技术要求： (5) 七、验收 (6) 八、现场代表 (7) 九、双方的权利和义务 (8) 十、施工组织设计和工期 (9) 十一、质量与验收 (10) 十二、工程变更处理 (11) 十三、安全施工及检查责任 (11) 十四、争议解决方式 (11) 十五、违约责任 (12) 十六、工程量清单： (12) 十七、其他约定条款 (12)
发包人（全称）：四川中建上城建设工程有限公司 承包人（全称）： 为明确甲、乙双方的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》、《城市绿化施工及验收规范》以及国家有关法律、法规、标准的规定，确保绿化施工的顺利进行，双方本着平等互利、诚实守信的原则达成一致，自愿签订本合同。 一、工程概况 1.1.工程名称： 1.2.工程地点： 1.3.工程内容： 1.4.现场管理机构及人员 二、工期
2、工程承包范围 （1）承包范围：本工程采取清单报价，报价苗木清单中包括苗木采购、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物使用、防风支架、铺设支管系管道以及管养两年、死亡重栽及税金、规费。平整土地包括小范围倒运土方、土地细平，平铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍，用水浸泡地一遍。 （2）工程总面积：约为126350平方米。 3、合同工期 总工期：两年 （1）种植施工工期：开工日期2018年4月15日；竣工日期2018年5月15日，（日历天数30天） （2）树木养护工期：2018年5月15日起进入养护期，两年养护。初验为2018年5月15日，复验为2019年8月10日，竣工验收为2020年5月15日。大量补苗的养护期顺延。 三、合同价款与支付 1、合同价款：本工程合同固定金额为：按实收方。 【具体合同价款组成详见计价清单（见附表）】 2、发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款，承包人在合同实施间项目内容单价不因市场变化因素而变动。 5、工程款支付 （1）2018年5月15日初验成活率达到85%以上后付至合同价的80%。
园林绿化工程施工合同 发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程基本概括 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 第二条：工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容； 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植； 3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。 第三条：施工工期限共个工作日。 议定自年月日开工，至年月日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）。 第四条：工程质量标准： 在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。 第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。 第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列办法分期付款。 1、本工程采用承包方式； 2、工程价款元（暂定价以决算价为准）。 3、付款方式： 第七条：组成本合同的文件 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标及其附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸
园林绿化工程承包合同 协议书 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
园林绿化工程承包合同发包人（甲方）：江西名华建设工程有限公司 承包人（乙方）：新建区溪霞城丰苗圃场 按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，未明确甲、乙双方的权利和义务，按照平等互利、诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程名称：江西江钨房地产有限公司冶建尚郡小区园林景观及市政工程。 二、工程地点：南昌市青云谱区南莲路503号项目现场。 三、工程承包范围、内容及承包方式。 1、工程承包范围：江西江钨房地产有限公司冶建尚郡小区绿化工程。 2、工程内容：以甲方提供的绿化施工图纸、工程量清单为依据，乙方负责图纸及 工程量清单中所明确规定的绿化施工。 3、承包方式：乙方承包绿化图纸、工程量清单中所规定的工程量，由乙方自行负 责人工、材料、机械等工程所需一切条件。 4、乙方不得将本工程转包或肢解分包，否则甲方有权解除本合同，乙方按本合同 第十条第2.（1）款承担违约责任。
5、乙方承包范围内的工程，未经甲方同意，乙方不得进行甩项。若乙方拒绝完成 合同、坚持甩项的，甲方有权委托其他单位或个人完成，相关费用 由乙方按实际委托费用的2倍承担，乙方拒不支付的，甲方有权在 工程款总扣除。 四、工期：乙方必须在25个工作日完成规定的施工内容（不包含国家法定节假日及不 可抗力天气原因造成的延误）。 五、工程质量验收标准： 1、适应的标准及规范：《园林绿化工程施工及验收规范》CJJA3-82-2012。 2、质量标准：按相关规范验收、达到合格标准、苗木整体成活率95%以上。 3、验收的依据：设计图纸、工程量清单、合同技术要求及相关规范。 4、乙方必须按设计图纸和相关规范要求以及本合同约定阻止施工，达到合同约定 的质量标准。若没有达到合同约定的质量要求，则乙方须无条件返工一次，若拒绝
甲方：___________ 乙方：___________ 甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将XXX绿化景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 第一条工程名称：XXX绿化景观工程 第二条工程范围和内容 工程范围：按甲方批准的施工图为依据，结合现场施工情况及景观需要。 工程内容包括：硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。 第三条设计周期 本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。 第四条施工工期 开工日期：以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过______年 ______月______日)。 竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为______天。 因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延。 第六条取费原则
1.本工程执行XXX省建设工程造价管理总站发行的XXX省工程定额相关取费专业取费。 乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。 2.施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。 第七条工程施工价款及支付方式 1.本工程实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。 2.本合同预付备料款为______，乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。 3.乙方每月25号上报已完成的工程产值，甲方______日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。 4.工程竣工经甲方验收合格后，双方于______日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的10%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。 5.本工程质保金为工程总造价的______%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于2日内付清全部尾款，质保金不计利息。 第八条材料供应 该工程所有材料原则上由乙方采购，甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方，按设计要求双方进行封样，作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后，认为个别材料、设备或植物高于市场价，可提出要求，如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回，可书面通知甲方组织供应。 第九条工程质量及质保期
绿化工程 甲方（发包人）：。。。。。。。。乙方（承包人）：OOOOOOOO
第一部分协议书 发包人（全称）： ____________________________________________ 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：本工程工程量清单范围内的全部内容 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围：包工料包 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数60__________ 天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额： ￥ 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1.本合同协议书
2. 中标通知书 3. 投标书及其附件 4. 本合同专用条款 5. 本合同通用条款 6. 标准、规范及有关技术文件 7. 图纸 8. 工程量清单 9. 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋 予他们的定义相同 八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期 内承担工程质量保修责任。 九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其 他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：—年—月 _____________ 日 合同订立地点： 本合同双方约定 签字、盖章后生效。 承包人：（公 住 法定代表人： 委托代理人: 电 开户银行: 发包 人：（公章） 章 ） 住 所： 所: 法定代表人: 委托代理人: 电 话: 话： 开户银行:
[2011]ZS.E17 合同编号： 园林绿化工程承包合同 （综合单价） 甲方： 乙方： 签约地点： 签约日期：
目录 （综合单价） 0 第一部分协议书 (4) 第一条工程概况 (5) 第二条工程承包方式 (5) 第三条工程承包范围 (5) 第四条合同工期及工期延误 (5) 第五条合同价款 (6) 第六条工程量及结算条款 (6) 第七条工程款支付 (6) 第八条合同文件的组成及解释顺序 (7) 第九条工程履约担保 (7) 第十条双方义务 (8) 第十一条合同生效 (9) 第二部分合同条款 (11) 第一条甲方的一般责任和义务 (12) 第二条甲方代表 (12) 第三条甲方的指示 (12) 第四条工程监理 (13) 第五条甲方和监理进出工地 (13) 第六条乙方的一般责任 (13) 第八条乙方的其他责任 (15) 第十条图纸与设计 (16) 第十一条工期条款 (16) 第十二条材料设备及工程质量 (19) 第十三条价款 (20) 第十四条支付 (20) 第十五条工程变更 (23) 工程变更 (23) 第十六条保险 (24) 第十七条不可抗力 (26)
第十八条知识产权 (28) 第十九条转让与分包 (28) 第二十条验收与保修 (28) 第二十一条违约责任与争议解决 (30) 第二十二条合同终止 (31) 第二十四条合同生效和终止 (33) 附录：索引 (34) 附录A:工程工期及误期违约金 (36) 附录B:工程质量保修书 (38) 第三部分履约保函（样本） (42) 第四部分廉洁协议 (45) 第五部分工程规范和技术说明 (49) A部：关于工程承包范围的详细说明 (50) A1、关于工程承包范围的详细说明 (50) B部：质量奖项和工期要求 (51) B1.工程质量奖项 (51) B2.工期及进度要求 (51) C部:基本要求和措施项目 (52) C1.文件 (52) C2商务安排 (53) C3.项目实施项目管理 (53) C4临时工程和施工机械、设备、工器具 (58) C5材料和施工工艺 (59) C6竣工交付 (62) D部适用于本工程的工程技术规范 (64) E部：甲方指定品牌、乙方负责采购的主要材料设备表(简称“B”类材料) (65) F部:乙方自报品牌的材料设备一览表(简称“C”类材料) (76) 第六部分综合中标价格 (77) 第七部分合同图纸 (79) 第八部分其他文件 (81)
【最新整理，下载后即可编辑】 环境绿化施工承包合同 发包人（下称甲方）： 承包人（下称乙方）： 甲乙双方经协商一致,确定乙方作为绿化承包单位，为明确双方责任，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条、工程概况 1、工程地点：成都龙泉驿 2、工程名称：环境绿化施工承包合同 第二条、承包范围 1、范围： 第三条质量技术要求 1、按业主方施工图纸（含设计变更和有关技术文件）中的要求，承包内容及技术质量要求主要包括： 2、以设计为依据，先放毛样，如平面布置与现场不利，应及时报告现场管理人员，以便设计单位作变更设计。试放样经认可后，正式定点放线。 3、先进行垃圾、杂草的清理，在原有的土壤上覆盖平均厚度不少于15㎝的种植土，同时种植土应耙细整平，排水良好；并应进行土壤消毒，杀灭病菌和害虫后，施适量的基肥。 4、严格按照苗木清单规定的规格选购苗木，并对选购的苗木，在起掘前作现场调查，认真核实所采购苗木的品种、规格及生长情况；根据所选苗木的规格、品种确定苗木的土球大小、起掘时间和包扎、运输方法，苗木的栽植应做到随挖、随运、随种、随养护，苗木起掘后不得暴晒或失水，若不能及时种植应采取保护措施，如覆盖、假植。 5、种植前按设计要求放细样，定好株行距；树木栽植槽穴规格的大小、深浅，按植株的土球直径适当放大，树坑直径较泥
球直径大40CM，深度比泥球的竖直高度深20CM；对地被小苗的种植，在种植前土壤耙细整平，排水良好，根据树种和气候等具体情况进行适当修剪。种植后适时进行浇水养护。 6、大苗种植后第一次应浇透水，以后看天气情况定期浇水，并用树桩打桩固定。一年养护派专职养护队伍进行精心养护，保证苗木成活，生长良好。 7、本工程的使用材料（苗木）的品种、规格要求见合同附件苗木清单，苗木清单中规格为栽植修剪后规格，胸径、冠幅、高度、数量均不能低于清单规格。 8、根据设计施工图的要求，所有的工程项目都要按照国家行业标准和结合佛山市建设有关部门的要求进行验收，施工中质量不符合要求应进行返工。 第四条承包方式 包种植、包成活、包苗木（包括材料、肥料、农药）、包土壤改良，包质量、包工期、包安全。 第五条、工期及要求 1、本合同工期：总日历工作天数为：80天；开工时间按现场实际情况通知，竣工时间2013年12月21日前。具体节点工期按项目部制定的结构施工节点工期执行。 2、乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，保证按期或提前完成施工任务。中标人可按图进行材料计划，但应根据甲方按各个工作面下达的施工任务指令下料，乙方接到指令后内到齐现场。 3、因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。 第六条单价、及合同总价款 1、单价：按甲乙双方确认的单项清单报价 ２、本合同承包单价为一次性包干，合同有效期内不再调整。对乙方未经工程甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，工程甲方不予计量。 3、承包造价约人民币大写：叁佰捌拾陆万元整(小写：￥386万元) 工程完工后，按实际验收量结算。
合同编号：YT-FS-2454-27 园林绿化工程合同书范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
园林绿化工程合同书范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成 以下条款，供双方参照执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：水 4、承包方式： 5、方米42.92元 第二条工程期限 1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方 确认为准，竣工日期为50日内。 第三条工程延误
1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。 3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。 第四条甲方工作 确保施工面，现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。 2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，