当前位置:文档之家› 工程进场施工协议书

工程进场施工协议书

工程进场施工协议书

发包人:(义龙)集团投资(以下简称:“甲方”)

承包人:中国有色金属工业第十四冶金建设公司(以下简称:“乙方”)根据试验区工委、管委会的要求,为加快本工程建设,要在抢抓时间、抢机遇、抢进度的情况下,根据新区工委、管委会采取的创新建设管理模式,并按照创新建设管理模式的管理程序采用综合评分的原则,选定乙方作为本工程的先期进场的施工单位,甲方将本工程发包给乙方施工。

为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经甲、乙双方共同协商,签订如下进场协议,共同遵守:

一、工程名称:义龙试验区2015年鲁屯镇棚户区改造工程。

二、施工容:完成场平、房屋主体建设、装修(图纸容)及

附属设施建设。

三、工程计价、计量、结算原则

本工程采用省2004版《省建筑工程计价定额》和《省装饰装修工程计价定额》,水电安装工程执行2004版《省安装工程计价定额》计量计价;人工费参照《省建设厅、省发展和改革委员会关于发布省2014年人工单价指导价的通知》(黔建建通[2014]463号)文件执行。

乙方根据甲方提供施工图进行施工,工程量以现场监理代表、业主代表、乙方代表签字确认的合格工程量为准,按招投标规定确定的中标单位的中标单价结算。

经甲方公开招标,如果乙方中标,则按中标单价签定施工合同,

继续施工;如乙方未能中标,则由甲方组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员,要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量结算给乙方。

四、退场机制原则

1、工程招标结束后,如果乙方中标,则按中标单价签定施工合同继续施工。

2、如乙方未能中标,则由甲方组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员,要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量进行结算给乙方,由甲方一次性结清。

3、工程结算并支付工程款后3天乙方必须无条件退场,并由中标单位按合同规定继续施工。

五、工程保证金,工程款支付原则

1、承包方用承建职教路合格工程量工程款中6000万元作为该工程的进场保证金.

2、工程以部分垫资方式进行施工建设,以栋为单位,开工数量不低于四栋,每栋工程如有地下室的建筑,地下室主体完工按600元(人民币)/平方米支付工程款,无地下室的至主体工程每完成四层,经三方(业主方、监理方、施工方)共同确认后,按完成栋数支付600.00元(人民币)/平方米支付工程款;主体工程完工后由乙方提出申请,自申请日起30日甲方组织有关部门进行主体工程验收,验收后15日按完成栋数支付¥100元(人民币)/平方米支付工程款。工程竣工验收后工程尾款2年付清。在2年尾款按照1.00%月息每月支付未付尾款的资金占用费。施工进度期间,若乙方需要土地,可在

义龙试验区规划区选择土地,并由政府招拍挂土地给乙方,土地使用权归属乙方,招拍挂土地资金用工程尾款进行抵扣并通过政府财政走账,采用土地评估价为基价,经招拍挂方式取得,并办理相关手续后进行抵购。

六、工程进度及违约责任

1、乙方必须按承包的工程量按时竣工,在2016年元月1日前基本完成十栋框架主体(如因甲方或设计施工图交图时间等问题,工期顺延),并编制施工进度计划,体现每天完成的工程量报监理、业主审核批准后执行。

2、乙方每月二十五日向甲方提供当月工程进度表,甲方应在7个工作日审核完毕。

3、乙方连续7个工作日未完成进度计划的,必须在以后7日调整施工进度计划报监理,甲方审批确保按期完工,如无正常理由完不成进度计划的,甲方有权终止合同,且按完成的合格工程量的70%办理结算,付款方式按第五条执行。

4、因甲方及不可抗力原因造成工期延误的,工期顺延。

七、甲方的权利及义务

1、负责项目拆迁、迁坟等工作,确保不影响乙方施工所需。

2、协助乙方办理相关手续,由乙方支付的费用应先垫资,最后从工程款中扣除。

3、负责处理好本项目建设过程中因开发引起的民事纠纷及其它相关问题。

4、依法保障乙方的合法权益,提供良好的施工环境和服务。

5、以四栋为单位,在工程竣工一月,甲方应组织竣工验收。

6、工程竣工后,乙方提供工程结算书报甲方进行审计,甲方应在45日审计完毕。

7、乙方在施工过程中,因施工图纸问题、村民阻工等导致不能顺利进行建设,工期顺延。

八、工程质量及相关要求

1、承包人在施工期间必须做好施工人员的安全技术交底工作;

2、承包人在施工过程中必须做好施工现场的安全隐患排除工作确保施工现场安全;

3、施工过程中承包人必须按施工程序上报监理及业主进行验收,未经监理,业主验收就擅自进行下一道工序的,将不予计量;

4、本工程验收必须符合国家相关验收规要求,并按相关竣工资料完善工程竣工结算资料,本工程要求承包人提供竣工资料陆份。

九、承包人进场后必须自愿服从业主的管理和安排,并按要求服从本合同约定的退场机制。

十、本工程中的一切安全责任均由承包人自行负责,承包人在施工现场必须做好安全防护,警示标语,做好对施工人员的安全教育工作。乙方对施工安全负全责。

十一、本协议未尽事宜,可由双方当事人协商后签订补充协议,补充协议和本协议正本具有同等法律效力。

十二、其它事项,本合同一式六份,甲乙双方各执叁份。

十三、本合同从甲乙双方签字,并加盖公章之日起生效,到公开招标程序结束自然失效。

发包方(盖章)承包方(盖章)

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

签订日期:2015年月日签订日期:2015年月日

开户银行:开户银行:

账户名称:账户名称:

账号:账号:

:0 :

邮政编码:562409 邮政编码:

市政工程施工合同协议书范本 完整版

编号:_____________市政工程施工合同 发包人:________________________________________________ 承包人:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程内容:__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号: 1.5 资金来源: 1.6 承包范围: 1.7 承包方式: 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款; 2.中标通知书; 3.投标书及其附件; 4.标准、规范及有关技术文件; 5.图纸; 6.工程量清单; 7.工程报价单或预算书; 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点,保证施工期间的需要; 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通; 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸(含返还的三份竣工图)。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责; 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外); 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验; 7.在签订合同后,由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底; 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木、园林绿化的保护工作,承担有关费用; 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案;负责向市政工程质量监督机构办理质量报监; 10.双方约定发包人应做的其它工作:除上述事项之外,根据现场实际情况需发包方协调的其它事项,发包方要予以配合,确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表; 2.根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫; 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定:根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人; 5.已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已竣工工程成品的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的,应相应追加特殊措施保护费; 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木破坏的赔偿费用; 7.双方约定承包人应做的其它工作:除上述事项之外,有关工程施工方面其它事项。

施工委托协议书

施工委托协议书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)按贵州省教育厅要求,关岭自治县关索街道办中心小学建设项目为关岭县教科局2016年目标任务,务必于2017年8月底完工,为切实完成任务,经报县人民政府同意,由甲方委托乙方先行开工建设。现经甲乙双方商议达成如下协议: 一、工程内容: 乙方按设计院提供的设计施工图内容在建设项目的地点进行施工,具体包括: 1、关索街道办中心小学教学楼重建 2、原教学楼拆除 二、委托协议书的延续与终止 1、该工程在施工的同时即进行公开招标,乙方必须参与该项目的投标,如乙方不中标,中标单位进场后双方交接清相关手续,本协议即终止,由中标单位组织实施后阶段工程。如乙方中标,本协议书即终止,执行招投标文件及新协议合约。 三、结算方式及付款时间 1、该工程按工程进度拨付85%的工程款。 2、如乙方不中标,中标单位进场后双方交接清相关手续,本协议书即终止,工程量按实际完成工程量计算,并按中标价内综合单价执行。如乙方中标,本协议书即终止,执行招投标文件及新协议合约。

四、工期质量要求 乙方在施工过程中应按设计图纸、施工规范规定及施工工艺,并保质保量按期进行施工。 五、安全 承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质【2008】-91号)设置专职安全生产管理人员,并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施,以保证自身及第三人和周边环境的安全。 六、其他 施工期间如遇协议中未涉及事项,甲乙双方共同协商。 此协议一式四份,甲乙双方各执两份。 甲方(公章):乙方(公章): 法人代表:法人代表: 委托代理人:委托代理人: 日期:日期:

公司临时施工安全协议书

安全协议书 甲方: 乙方: 为认真贯彻执行国家《安全生产法》,河北省《安全生产管理条例》,明确甲、乙双方安全责任,确保在作业中从业人员安全,预防发生各类安全事故,经双方协商,特订立本协议。(此协议适用于外包工程施工队伍进厂施工、劳动输入队伍进厂作业、在厂区从事的生产服务性承包工作。) 一、项目名称 1、项目名称:零星修缮 2、作业地点: 3、作业范围:化产冷凝槽棚化为钢结构 4、协议期限:本协议与承包合同同步生效 二、甲方的安全责任: 1、在与乙方签订承包合同前,甲方承包合同签订部门必须对乙方资质和条件进行审查,并出具资质和条件审查书,合格后方可签订承包合同。 2、对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件: 2.1持有相关部门颁发的营业执照和资质证书:持有法定代表人身份证明书、工伤保险证明。 2.2涉及到相关特种作业的,相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。 2.3配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生

产需要。 2.4应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。 2.5具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。 3、在有危险性的生产区域内作业,开工前甲方项目主管部门及所在区域单位必须对乙方项目负责人等,进行全面的安全技术交底,应有完整的交底资料和交底记录,并经双方交底人员签字。并要求乙方事先制定方案,明确“三措”(组织措施、安全措施、技术措施),经甲方主管部门、及相关部门审查合格后方可开工。 4、不定期检查乙方现场,对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正,并发出有存底联的书面整改通知书;对严重违章的行为立即勒令停止其工作,并根据甲方安全管理制度进行处罚。 三、乙方的安全管理责任 1、乙方对所承包项目,必须制订安全管理制度,并结合实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施),经甲方项目主管部门、生产、技术、安监、设备等以及委托的监理单位审查合格后监督实施。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业有关安全的规定。遵守甲方公司的各项规章制度,劳务输入人员要严格遵守和执行甲方公司各项安全管理制度和操作规程。

委托协议书样本范本

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则:根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。

建设工程施工承包合同书

建设工程施工承包合同书 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款,按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期:协议条款约定的合同工期。 15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。

工程施工委托协议书

合同编号: 工程施工委托协议书 签订地点: 签订日期:年月日

工程施工委托协议书 发包方(甲方):________ 承包方(已方):________ 为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下: 一、工程地点:________________________________。 二、工程内容 土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。 以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1.开工日期:本项目工程从________年________月________日 起至________年________月________日止,共________个日历天。2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方 书面确认工期可顺延。 3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

四、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。 五、承建方式 乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。 2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 六、工程付款办法 1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。 2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。 3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。 4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。

施工现场临时用电安全管理协议书(范本)

施工现场临时用电安全管理协议书(范本) 施工现场临时用电安全管理协议书(范本) 施工现场临时用电安全管理协议书(范本)提要:执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底施工现场临时用电安全管理协议书(范本) 总包单位:(以下简称甲方) 分包单位:(以下简称乙方) 工程名称: 为了确保施工现场临时用电安全,防止触电事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-1988)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999)及《××市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责,对建设工程临时用电进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任 和义务,保障施工现场临时用电安全。 一、甲方的权利、责任和义务 1(贯彻落实国家及××市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理,并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2(审阅乙方临时用电申请,并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。 3(负责提供施工电源,并把施工电源送到(经双方共同验收)符合安全标准的B 级配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。 4(向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。

5(按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。 6(对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 7(现场发生触电事故时,经主管部门鉴定属于甲方临时用电线路和设施问题或管理不善造成的事故,由甲方负全责。 二、乙方的权利、责任和义务 1(严格执行国家及××市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2(向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。 3(保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 4(执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。 5(在使用甲方提供临时电源时,对不符合临时用电标准的电源, 对甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患,必须按要求认真落实整改。 6(对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训,未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员,不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

(完整版)委托管理协议书范本

企业托管经营协议范本示例 甲方(委托方): 地址: 法定代表人: 乙方(受托方): 地址: 法定代表人: 鉴于: 1、年月日,公司(即甲方,以下简称公司)董事会通过《关于的决议》,决定对公司实施整体(或业务)托管经营。 2、乙方是依据中华人民共和国法律设立的公司,具有签署和履行本协议的独立法人资格和权利,愿意接受甲方委托对公司实施整体(或业务)托管经营。 为进一步提升公司管理水平,提高公司经营效益,实现公司跨越发展,甲方同意授权乙方对公司实施整体(或业务)托管经营。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华

人民共和国公司法》等法律、法规的相关规定,甲、乙双方经自愿、平等协商一致,就公司托管事宜达成协议如下: 第一条托管标的1.1 本协议项下托管标的名称为:,成立于,地址:,法定代表人:,注册资本:,企业性质:,经营范围: . 1.2 根据《审计报告》的记载,截止到? 年?月?日,公司总资产为人民币? 万元、总负债为人民币? 万元、所有者权益(净资产)为人民币??万元;职工人数为?人,其中离退休人员? 人。 第二条托管期限本协议项下乙方对公司的托管经营期限为年,自乙方整体接管公司之日起算。 第三条托管事项3.1 本协议托管经营期限内,乙方全面负责公司的生产、经营、管理(或业务)。具体包括: 3.1.1 主持公司的生产经营管理工作,组织实施公司董事会决议; 3.1.2 拟订、组织实施公司年度经营计划和投资方案; 3.1.3 拟订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.1.4 拟订公司内部管理机构设置方案; 3.1.5 公司董事会授予的其他职权。

工程施工合同签订注意事项

工程施工合同签订注意事项 建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程,形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此,我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以,依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益,防范合同风险。 目前,发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本)》(GF-1999-0201)签订施工合同,下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》)由四部分组成,即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分,在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面: 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准,但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时,可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件

工程施工委托协议书模板

甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 工程施工委托协议书模板 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit

工程施工委托协议书 发包方(甲方):________ 承包方(已方):________ 为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下: 一、工程地点:________________________________。 二、工程内容 土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。 以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。 2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 四、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。 五、承建方式 乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。 2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 六、工程付款办法 1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。 2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。 3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。 4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。 七、工程质量 1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及

临时脚手架塔设拆除安全施工责任划分协议书实用版

YF-ED-J4244 可按资料类型定义编号 临时脚手架塔设拆除安全施工责任划分协议书实用 版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

临时脚手架塔设拆除安全施工责任划分协议书实用版 提示:该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 总包方:______________ 甲方:_________ 乙方:_________ 为落实脚手架拆除工程的安全文明施工管 理要求,确保脚手架拆除工程的顺利进行,经 甲、乙双方共同协商,同意明确如下协议。甲 方: 一、应积极组织和督促乙方开展安全拆除 脚手架工作,加强拆除施工生产的指挥和协 调。

二、划分拆除作业区,周围拉设警戒线和竖立警戒标志,警戒区域严禁非作业人员入内。 三、对脚手架拆除前检查吊运机械是否可靠,吊运机械不允许搭设在脚手架上。 乙方: 一、所有高处作业人员应严格按照高处作业安全规定执行,上岗后先检查,加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作,确保施工电梯正常安全运作,如有疏忽或加固不到位,由此而产生的一切不良后果,乙方应承担全部责任。 二、应清除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块,清理物品安全输送至地面,严禁高处抛扔,如盲目蛮干违反有关规定,由此而产

委托协议书格式

委托协议书格式 委托协议书是指协议中的一方嘱托另一方代为处理自己的某种业务或权利的协议书。下面学习啦小编给大家带来委托协议书格式范文,供大家参考! 委托协议书格式范文一甲方:_________ 乙方:_________ 甲、乙双方经协商达成以下协议: 1、甲方委托乙方代理(请在序号前打√) A、高新技术企业资格认定;代理费_________元人民币 B、内资企业工商登记注册;代理费_________元人民币 C、税务登记等手续(包括:组织机构代码、财政登记、统计登记、劳动人事登记、社保登记、地税登记、国税登记);代理费_________元人民币 D、一般纳税人登记;代理费_________元人民币 E、外商独资高新技术企业立项审批、工商登记注册;代理费_________元人民币 F、中外合资高新技术企业立项审批、工商登记注册;代理费_________元人民币 G、企业变更登记、改制登记、内、外资互转变更登记;代理费_________元人民币 H、网上申报内(外)资高新技术企业资格复核;代理费_________元人民币

I、网上申报新产品(黄卡)认证;代理费_________元人民币 J、软件产品著作权登记;代理费_________元人民币 K、“双软认定”(软件产品认定、软件企业认定);代理费_________元人民币 L、申报“自营进出口权”;代理费_________元人民币 M、申报财政、统计月报;代理费_________元人民币 N、其他_________。 合计收费_________元人民币 、甲方负责向乙方提供申办企业的原始材料、相关资料、计算机用户名及密码,并保证在程序规定的时间内及时签字、盖章。 、甲方应对所提供材料的真实性承担相应的法律责任。 、乙方负责向甲方提供所需材料清单,负责整理和起草申办企业的有关文件,并负责提供相关政策、法规的咨询服务。 、乙方应在甲方提供材料齐备的情况下,尽快完成申办材料的起草、组织、上网、装订、催办等工作,并按规定的期限完成委托代理事项。 、甲方在委托代理的同时应付给乙方委托事项总金额的50%款项,甲方在取得工商执照或其他委托事项完成后,再付给乙方其余款项。

彩门工程施工合同协议(模板)

编号:_____________彩门工程施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定,结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要,遵循“平等、自愿、诚信”的原则,建立分项工程施工合作关系,经双方充分协商,一致同意签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:____________________________ 1.2工程地点:____________________________ 1.3工程内容:本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程;工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期: 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工,总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级: 1.6.1工程质量要求:以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准,焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求,外观美观、大方,无粗糙焊接缝,彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款: 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括:乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用,以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素,所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化,合同总价均不作调整,本合同工程总价为人民币____________元整。 第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份,并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工;应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理,但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程,应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求,在每道工序完成后,先自检,自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程,乙方应按要求返工并承担费用。 第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购,必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米

工程施工委托协议书范本4篇

工程施工委托协议书范本x篇 亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档工程施工委托协议书范本x篇,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 工程施工委托协议书范本x 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规,甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议,以资双方遵守。 第一条:拟建住房建筑面积约平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准),项目位于项目一期的第号楼第单元第层房,价格每平方元,房号为,共计套。合计建房款人民币(小写)元,金额(大写)。 第二条:拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内,甲方支付拟建房款总额的x0%即元,金额大写。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元,金额大写。 第三条:拟建住房竣工时间为:年月日前。

第四条:本合同期内,甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名),甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。 第五条:甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款,乙方 可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工,甲方可以解除本协议,乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。 第六条:双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间,到指定地点签订《认购书》,甲方所交的建房款无息退还。 第七条:在履行本协议中各方如发生争议,可协商解决,协商不成的,可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。 第八条:乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务,为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是(执业证号:电话:)。 第九条:本协议壹式叁份,甲方执壹份,乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。 甲方:乙方: 电话:法定代表人:

施工安全协议书(标准版)

施工安全协议书 工程承包人:(以下简称甲方):吉林省泰成建筑工程有限公司第二项目部劳务分包人:(以下简称乙方): 工程名称:新热电调峰热水锅炉扩建工程 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。 5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。

简单委托协议书范本3篇

简单委托协议书范本3篇 本文是关于简单委托协议书范本3篇,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 简单委托协议书范本一 (受理单位名称): 兹有我司需办理(办理的事项)等事务,现授权委托我司员工:XXX性别:XX 身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXX 前往贵处(司)办理,望贵处(司)给予接洽受理为盼! 法人代表(签字): (单位名称)(盖章) 年月日 法人授权委托书 (受理单位名称): 现授权我司员工XXX性别:XX 身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXX 授权其办理以下权限: 授权日期:年月日授权有效期至:年月日。请贵处(司)接洽! 法人代表(签字): (单位名称)(盖章) 年月日 简单委托协议书范本二 委托人: XX 身份证号: XX 被委托人: XX 身份证号: XX 委托事项:XXXX 委托权限: 1.XXXXX 2.XXXXX 委托时限:自XX 年XX月X日至XX年XX月XX日备注:本委托书一式三份。签字生效。

委托人签名:XX 委托人电话:XX 被委托人签名:XX 被委托人电话:XX 委托日期: XXXX 年 XX月 XX 日 附件:1. 委托人身份证复印件合同委托书格式范文 2. 被委托人身份证复印件 简单委托协议书范本三 委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(委托人为单位的,写明单位名称) 被委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(被委托人是律师的,只写姓名和所在律师事务所名称) 合同委托书格式范文委托人因XXXX(写明案件性质及对方当事人)一案,委托XXX为XXXX(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人),代理权限如下: (委托刑事案件的辩护人,只写“为被告人XXX(姓名)XXX一案第X审进行辩护”) (委托经济、民事、行政等案件代理人的,须写明代理权限,特别授权的,应写明授权的具体范围,如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等) 委托人:(签名或盖章) 被委托人:(签名或盖章) XXXX年XX月XX日 委托书 ____公证处: 我作为 (单位) 的法定代表,委派(姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址) 为全权代表,与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》,并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。 本委托书有效期自年月日至年月日。 委托单位:

一般工程建设施工合同制式版本

建设工程施工合同 第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:工程。 2.工程地点:河南省新郑市。 3.工程内容:施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 4.工程承包范围:施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 二、合同工期 开工日期:年月日。 竣工日期:年月日。 工期总日历天数:日历天;工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。适用于工程的验收标准包括:现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规程等,以高者为准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为:固定总价人民币(大写): ¥元,工程结束后,乙方应得工程款以甲方最终审计结算为准。 其中:该合同价包含但不限于安全文明施工费、材料和工程设备费、住宿、质量工期、一切险和第三者责任险、有关政府部

门验收通过、维护、移交、组织实施工作和资料整理、施工风险、质量保修期保修、管理费和利润税金等一切费用。 合同价格形式:固定单价合同±设计变更±现场签证。 例外情形是否适用:。 例外情形:承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格(即新郑市每季度发布的材料信息价)的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5﹪时,其超过部分据实调整。 合同价款支付 工程完成至并经甲方验收合格后,支付合同总价款的%;工程完成至并经甲方验收合格后,支付合同总价款的%;工程完工并经甲方验收合格后,付至合同总价款的%;经审计决算完成审定后,付至合同总价款的95%,质保期满后余款一次性付清。 承包方指定的收款账户基本信息如下 开户行: 户名: 卡号: 发包人付款前,承包人必须提供与付款金额一致的且符合发包人要求的发票。 六、双方责任 (一)甲方责任 1、协助提供施工用水、用电联接点;安排施工进度及协助乙方于相关方的关系。 2、组织人员对工程竣工进行验收,按照合同约定支付工程进度款;以及办理工程结算。 3、提供施工方所需要的条件,负责提交与工程相关的各类基础性资料、施工图纸等。 4、发包人代表:;身份证号:;职务:;联系电话:。发包人更换发包

施工现场临时用电安全协议书

施工现场临时用电安全协议书 承包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称: 工程地点: 起止时间:从乙方进场至分包工程结束。 为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针和国家的有关政策、法规,保障施工现场的用电安全,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ59-99)的要求,以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定,结合施工现场的实际情况,甲乙双方经协商达成一致,订立本协议。协议双方须共同信守,严格履行。 一、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育,若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。 2、遇到需要停电的紧急情况,甲方应在停电之前及时通知乙方。 3、制定现场施工用电管理制度,进行施工用电安全技术交底。 二、乙方职责 1、各配电箱位置设立合理便于使用,各开关插座安全可靠,并按标准配备持有上岗证的专业电工。 2、乙方需严格遵守国家及北京市的安全用电技术规范及相关用电标准。 3、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备,如需用电必须由专业电工进行操作。 5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯,严禁使用开口式碘钨灯;在特殊场所需使用手把灯,必须采用36V以下的安全电压。

7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品;所有用电设备都必须接保护线并安装插头,严禁用电线直接插入插座使用。 8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电源部大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15 mA。配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱内应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后,乙方应立即向甲方报告,需要甲方提供电源停电配合的,提前向甲方申请,经甲方同意由甲方人员完成(因触电事故急救需要除外)。 11、因一方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故,造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。 12、补充条款: 以上条款望双方共同遵守,如另有未尽事宜按北京市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自签字之日起生效。 甲方名称: 负责人: 乙方名称: 负责人:

授权委托书协议书范本正式版

YOUR LOGO 授权委托书协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

授权委托书协议书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 授权委托书协议书范本一 委托人: 法定代表人:__________职务:____________ 受委托人:__________姓名:______________ 工作单位:____________职务:____________ 兹委托_______代理委托人签订与______关于______合同 授予代理权如下: 1、代为洽谈协议,商定协议内容; 2、作为代理人在签署协议; 受托人在行使本委托书下的委托事项,委托人对受托人行为承担全部法律责任。 本委托书有效期限至协议签订日期止。 委托单位:_________ 法定代表人:_________ _____年____月____日 授权委托书协议书范本二 (个人的委托代理人用) 委托人:姓名:_______________(身份证复印件附后) 身份证号:____________

相关主题