编号：
档案号：
建设工程施工合同文本
（GF-1999-0201）
工程名称郑州市金水区总医院迁建项目净化工程一标段工程地址郑州市普庆路与宏达路交叉口
建设单位郑州市金水区总医院
施工单位宜兴市工业设备安装有限公司
中华人民共和国建设部
制定国家工商行政管理局
年月日
郑州市金水区总医院迁建项目净化工程一标段
发包人（全称）：XX市XX区总医院
承包人（全称）：XX市工业设备安装有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：XX市XX区总医院迁建项目净化工程一标段
工程地点：XX市XX路与XX路交叉口
工程内容：病房楼二层手术室及ICU净化工程、病房楼四层产房净化工程资金来源： XX区财政。
二、工程承包范围
承包范围二楼手术室净化共15间， ICU施工（详见图纸），四楼产房。
具体施工范围包括洁净手术部，ICU及四楼产房的深化设计、设备和材料供应施工、安装、装饰、调试、检测、维修、保养。
三、合同工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数120日历天。
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
金额（大写）：壹仟肆佰肆拾伍万陆仟零柒拾陆元柒角（人民币）
￥：14456076.7元
六、付款方式
（1）在签订合同后，乙方工人进场，手术室净化需要拆除的土建墙拆除完成后，甲方支付20%的工程款；
（2）空调主机到场并空调系统主风道施工完毕，支付工程款合同价的30%；
（3）装饰装修工程施工完成支付工程款合同价的30%；
（4）工程验收合格，且经有关部门审计后支付到审核后金额的95%。
（5）剩余的5%的款项为质保金，在质保期满后一次性结清。
七、组成合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、招标文件、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点： XX市
本合同双方约定自双方签字盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
住址：住址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
第二部分通用条款
执行《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）示范文本相应通用条款内容
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序：
合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、本合同专用条款；4、招标文件、补充说明、招标答疑、投标书及其附件；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件、 7、施工图纸、8、工程报价表，合同履行中发包人、承包人签定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，视为本合同的组成部分。
以上各项内容中，所包含的对甲方有利的内容优先于其他部分适用。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、省、市相关法律、法规、规章及规定。
3.3适用标准、规范
适用国家标准、规范的名称：按国家现行质量评定标准和施工质量验收规范，以及施工图纸所依据的技术标准、规范、规程执行。
发包人提供标准、规范的时间：由承包人自备。
国内没有相应标准、规范时的约定：由承包人自备。
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 签定合同7天内向承包人提交贰套图纸。
发包人对图纸的保密要求：无。
使用国外图纸的要求及费用承担: 无。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：职务：
发包人委托的职权：负责对工程建设的投资、工程质量、施工安全和工期进行控制监督和管理，负责工程建设合同管理和信息管理，协调参建有关单位间的工作关系（详见发包人与监理单位签订的监理合同中约定的总监理工程师的职权）。
需要取得发包人批准才能行使的职权：凡涉及可能影响工程价款及工期调整的签证、开工令、停工令、复工令的签发等一切内容。
5.3发包人派驻的工程师
姓名：职务：
职权：代表发包方对工程质量、进度、施工管理等进行监督和管理，但涉及可能影响合同价款及工期的行为需要满足有效签证全部条件。
5.6不实行监理的，工程师的职权：无。
7、项目经理
姓名： XXX 职务：项目经理
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前3天。
（2）将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水电已进入场地，根据需要与土建承包单位协调使用；电讯由承包方按需求自行办理，费用自理。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：如需要，开工前7天。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：无。
（6）水准点与坐标控制点效验要求：现场交验。
（7）图纸会审和设计交底：开工前7天。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按国家有关规定执行。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：无。
9．承包人工作
承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
《工程总进度计划表》应于开工前完成；《月工程进度计划表》应与上月25日前完成。每月25日前向发包人及监理报送下月施工计划（包括但不限于资金计划、劳动力计划、设备计划、完成目标计划）、甲方材料或设备供应计划、甲方指定材料审批计划。在每个控制节点完成的7日内及每月25日前向甲方及监理提交当期工程完成量报表及和本月完成工程月报、本月发生设计变更及签证的统计，并报送相关完整资料，按时报送是进度款支付的前提。
（3）承担安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：自年月日起按照土建施工单位的总体要求，承担施工范围内的安全保卫工作、非夜间施工照明的责任，并严格按照施工安全管理规定执行并按要求办理相关手续。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。
（5）需要承包人办理的有关施工场地交通、环卫、和施工噪音管理等手续：按国家、省、郑州市区的相关规定需办理的由承包人负责办理并承担费用。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 1、由承包人负责已完工程的成品保护，保护期间发生损坏，由承包人自费修复。2、乙方负责采取措施保护施工现场内建筑物结构及相应管线和设备，如造成损坏，赔偿一切损失。其他未明确的，按甲方和其他相关要求执行。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包方负责保护，费用由包含在合同总价内。
（8）施工场地清洁卫生的要求：无。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前14天。
工程师确认的时间：开工前7天。
10.2、群体工程中有关进度计划的要求：无。
11.开工及延期开工
11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工：相应顺延工期，不计其他任何费用。
12.暂停施工
因发包人原因造成停工的：相应顺延工期，不计其他任何费用。
13.工期延误
13.1双方约定的工期顺延的其他情况：无
四、质量与检验
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位：根据图纸要求报请监理验收，监理验收后方可进行下步工作。
19、工程试车
19.5试车费用的承担：由承包人承担。
五、安全施工
承包人应根据国家及地方安全施工的相关规定施工，并在土建施工单位管理下，加强安全文明施工，发生事故由承包方承担直接责任，其中安全防护措施费已计入合同总价内。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用固定总价方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款包含的风险范围：不可抗力；市场引起的人工、材料价格浮动以及政策性调整。
风险费用的计算方法：已计入合同总价。
风险范围以外合同价款调整方法：经发包人签证的工程量增减、工程变更及工程洽商等的费用按合同双方代表洽商后并签字确认的书面资料为准。
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： /
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： /
23.3双方约定合同价款的其他调整因素： /
4、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无
扣回工程款的时间、比例： /
25、工程量的确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每个目标工程完成后，及时向监理和甲方提供已完工程量清单。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担的责任如下：
（1）材料设备单价与一览表不符：无
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： /
（3）承包人可代为调剂串换的材料： /
（4）到货地点与一览表不符： /
（5）供应数量与一览表不符： /
（6）到货时间与一览表不符： /
27.6发包人供应材料设备的结算方法：如由甲方采购材料、设备，在招标文件规定的厂家、品牌中按发包人、监理工程师、承包人共同确认厂家、品牌的市场单价最低市场单价结算，有承包人承担甲供材料、设备的保管费、检验、试验费。
28、承包人采购材料设备
28.1承包人负责采购材料设备的约定：承包人采购材料需经甲方认质认价，经甲方同意后方可采购。承包人采购工程所需材料设备须满足招标文件和有关标准、规范等要求并至工地，并按要求提供产品合格证明、装箱单、特殊工具等，对材料、设备质量负责。
八、工程变更
29.1承担由发包人签证后的工程量增减、工程变更及工程洽商费用的增减，不计其他费用。
九、竣工验收与结算
31.确定变更价款
发包人签证的工程变更，有单价的按照投标书中的单价、中标时价格调整比例（投标时如有）进行计算，无单价的按招标文件中的参照定额综合基价及税金，在竣工结算时予以总价调整。
32.竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定：提供竣工图纸8套。
32.2承包人负责整办理整体空调系统验收等手续，所发生的全部费用由承包人承担；
32.5中间交工工程的范围和竣工时间：无
33.竣工结算
33.4工程结算价款的支付：经发包人审计部门对结算资料审计后支付。
十、违约、索赔和争议
37、争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
（1）请 / 调解；
（2）采用第 2 种方式解决，并约定向 / 仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无
分包施工单位为：无
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期：合同总价中已包含台风、地震、洪水等不可抗力导致的费用及市场引起的人工、材料价格浮动、政策性调整费用和其他的风险费用。工期可按甲方签认的时间顺延。
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保的内容：按国家相关规定。
发包人委托承包人办理的保险事项：工程一切保险，费用由承包人承担。
（2）承包人投保内容：按国家相关规定。
（3）不可抗力发生后，承包人应按有关规定及时报保险公司办理相关手续。
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下：
发包人想承包人提供履约担保，担保方式为：
无担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：
合同签定时向发包人提供履约保证金合同价的5% 。
（3）双方约定的其他担保事项：无
46、合同份数
46.1双方约定合同份数：正本肆份双方各执两份，副本肆份双方各执两份。
47、补充条款
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
住址：住址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 环保工程合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：环保工程合同 环保工程合同书 根据〈〈中华人民共和国合同法》及〈〈建筑安装管理条例》的有关规定，经有限公司与XXX环境工程有限公司友好协商，就XXX有限公司环保项目验收达成如下协议，并共同遵守执行。 一、订立合同双方： 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 二、工程概况： 1 2、工程地点： 三、排放标准： 符合〈〈饮食业油烟排放标准（试行）? （GB18483-20XX）标准要求 符合XX省地方标准〈〈大气污染物排放限值》（dB44/27-20XX）第二时段三级标准。 四、工程承包方式与时间： 1、承包方式：实行包审批、包工、包料、包调试、包验收合格的总承包方式。 2、工程时间：乙方在收到预付款之后，整个工程工期从进场开工到 验收合格的工作时间为天，停电、停水和其他不可抗拒的因素造成的停工，工期顺延（工期顺延的原因及时间需要甲方书面认可）。
五、甲乙双方责任与义务： （一）、甲方责任与义务： 1、在商定的时间内必须向乙方提供建设地点、标高、工程地质情况、水准点及相对坐标点等资料，并对其可靠性负责。 2、甲方负责安排乙方设备、工具材料堆放场地，免费提供施工期间的用水、用电。并专人配合做好工程各方面的协调工作。 3、甲方负责提供工程设施的安装场地，施工过程中给周围人群带来的不便，由甲方负责协调有关的关系，并协助乙方协调施工期的关系，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延。 4、甲方应按时向乙方支付各期工程款。 5、甲方解决乙方施工人员吃、住问题。 （二八乙方责任义务： 1、负责根据环保部门要求对上述环保工程进行施工、调试并通过XX 市环境保护局验收。 2、负责施工期间的施工质量，并确保质量达到国家环保法律、法规的要求。 3、对施工过程中的任何异常情况，乙方应立即通知甲方，甲方应及时协调解决。并且乙方应节约并且合理使用甲方提供的资源，包括水、电等，杜绝浪费。若乙方故意或者不合理的浪费甲方资源，甲方可根据实际损失要求乙方赔偿，赔偿金从工程款中扣除。 4、乙方在工程调试前向甲方提供操作规程。 5、保证工程调试后达到处理效果。
手术室净化工程项目施工合同 手术室净化工程项目施工合同 发包方（甲方）：承包方（乙方）：双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和GB50243-2002、GB50333-2002、GB/T18883-2002、DB11408-xx、GB50591-xx、 QJ2214-1991的规定验收标准，现就该工程具体事宜，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条工程概况 1、1工程名称： 1、2工程地点： 1、3 工程内容： 1、4承包范围：按甲方提供的最终施工蓝图及（工程报价有关说明文件）和乙方投标报价书内所列的全部内容。（作为本合同附件） 1、5承包方式：包工包料，如本合同另有规定的，按合同相关规定执行。 1、6工期：本工程工期为日历天，自___年__月___日开工，于20 年 X 月 X 日竣工。（如有时间变动，以甲方开工通知为准）
1、7工程质量：以相关的国家标准、行业标准、地方标准、以及有关部门的有关规定为依据，工程质量合格率必须达到100%，并保证通过有关部门验收。 并应符合国家手术室净化工程质量验收规范以及设计施工图纸的要求，结合甲乙双方协商一致的工程质量，以优良为准。 1、8合同总价款（人民币）：本合同封顶价￥XXXX 元（大写： XXX 元整，含税价），该封顶价是指在本合同承包范围内，（1，根据甲方提供的最终施工图纸2，工程报价有关说明文件3，发标文件4，工程预算报价书及本合同的相关约定作为本合同附件）在甲方方案及设计施工图不变更情况下，本工程造价高于封顶价￥XXXXX 元，高于部分乙方自愿放弃，进行工程竣工决算。 1、8,1 方案及材料变更：工程项目的方案及材料变更的增减：甲方需以书面的工程变更联系函（1，工程联系函，2，需要更改的旧局部施工图，改后的新局部施工图）通知乙方，乙方在收到甲方通知单后，乙方在根据通知内容进行报价（报价回复函资料为1，工程联系函，2，需要更改的旧局部施工图，改后的新局部施工图及方案改后新平面局部图纸，现场以施工部位的照片，报价书及现场实际测量尺寸原始件）回复给甲方，经甲乙双方及监理方商讨一致并签字确认后，方可施工。其计价原则为：乙方合同报价书中有的项目参照合同报价书计算，方案及材料变更在报价书中无参照价格的，甲乙双方按市场了解的实际价格为
医院净化设备维修服务合同 甲方： 乙方： 为了搞好设备的维护保养工作，确保净化空调系统的安全正常运行，根据《中华人民共和国合同法》，经过双方认真友好协商，本着客户满意的宗旨及服务是竞争成功的一半的经营理念、平等互利、真诚合作的原则，同意就下述条款签订本维护保养合同，合同条款如下： 一、项目名称 手术室、ICU、净化空调系统维修保养工程。 二、维护保养方式 月巡甲方电话24小时通知 三、维修保养区域： 四、乙方责任及承诺 1、根据维护保养期限，从年月日起至年月 日止，期限为年。在维修保养期间内，确保本合同范围内的各项设备和洁净区
域的技术指标满足原设计要求。 2、乙方列出维护保养项目区域，交由甲方认可后，按计划进行维护，并填写维护检查 表。在维护期间对各项设备根据所列保养周期进行保养维护服务。 3、乙方保证本合同所覆盖洁净区域的正常使用，乙方将派遣技术员对洁净空调机组进 行全方面、周期性的巡查和应急处理工作，为手术室及病房的工作开展保驾护航，并记录机组运行参数，事故突发问题，乙方将在甲方通知后的10小时内安排技术员到现场解决问题，因外界因素导致的延误，时间不超过24小时，如因乙方时间延误引发的事故将由乙方承担相关责任。 4、乙方维护保养具体维护工作如下：
5、在维护保养期间，乙方按照例行检查表的内容对净化机组和手术室设备进行定期的 检查维护工作，并视洁净程度的需要，及时通知甲方更换初、中、亚高效及高效过 滤器。乙方每六个月对洁净手术室的风量、噪声、静压差等项目进行一次检测；每 年对手术室的净化指标进行一次全面检测，并向甲方提供纸质报告检测结果，检测 标准依据为：《医院洁净手术部建筑技术规范》（2002年12月，GB-50333）甲 方若对乙方的检测有疑问，可请相关检测部门进行复测，并事先通知乙方参加，若 复测不合格，则由乙方调试合格为止，并承担因此造成的一切损失（如误工费、材 料费）。 6、维护保养的分界线为：比例积分阀门（含比例积分阀门）至机组为乙方负责范围。 7、甲方若自行采购耗材和维修配件使设备出现故障问题，乙方不承担任何责任（如产 生误工费、材料费） 五、双方责任及义务 （一）甲方提供条件及承担的义务 1、按合同规定支付维修保养费给乙方。 2、系统正常运行时，操作人员必须按照乙方的正确指示操作各设备。 3、甲方须根据乙方维修人员提出的要求，采取安全防范措施。 4、甲方应协助乙方做好对合同维修范围内的安全和卫生管理工作。保证乙方负责 的设备材料不受其他人员的侵扰，并为乙方提供放置工具和设备材料的安全场所。 5、甲方负责为乙方提供正常维护工作所需要的条件：包括供水、供电、以及照明 等基本条件，同时为乙方技术员出入提供方便。 6、甲方为乙方提供维护人员工作房屋一间，并提供相应的设施。 （二）乙方承担的责任及义务 1、乙方为甲方提供365个工作日的服务。 2、乙方维修响应时间，紧急故障乙方应在10小时内到达现场进行维护，一般故 障应在24小时内到达现场进行维护。 3、对于工程紧急，牵涉材料金额不大（伍佰元以下）时，乙方有义务先维修，后
环保工程合同书 长江润发机械股份有限公司(以下简称甲方)： 苏州市中港环保工程有限公司(以下简称乙方)： 甲、乙双方经友好协商，就除尘治理工程达成共识。甲方委托乙方按照《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》进行治理。(详情见方案) 一、工程总费用： 工程总报价为贰拾壹万零贰佰伍拾捌圆。最终优惠价为壹拾捌万元整。 二、付款方式： 1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币玖万元整; 2、设备进场安装支付30%，计人民币伍万肆仟元整; 3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%，计人民币叁万陆仟元整。 三、制作和安装工期 1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。 2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。 四、治理效果 通过以上的抛丸除锈粉尘综合治理及15米高空排放，可使长江润发机械股份有限公司的粉尘达到环保允许要求范围内。 五、售后服务 在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修。 六、其他 安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工;乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规，按照《安全操作规范》进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。
七、违约责任 由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期，每天按合同总价的30/00罚款;同样如甲方到期欠款不付，每天按合同总价的30/00罚款。安装结束后，由甲方在15天内对该治理项目进行验收，逾期视为默认通过。 八、解决合同纠纷的方法 可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。 九、以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。 十、签订日期：2008年06月09日 甲方(盖章)：长江润发机械股份有限公司 地址： 法定代表人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： 乙方(盖章)：苏州市中港环保工程有限公司 地址：苏州市金门路688号 法定代表人： 电话： 传真： 开户银行：
净化工程承包合同示范文本 第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、要紧技术来源 三、要紧日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：
施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日 期)：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除依照合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中给予的定 义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时刻：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人：
（公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字） 工商注册住宅：工商注册住宅： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指依照法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指依照工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主托付，按照合同约定对
工程合同 甲方单位： 乙方单位： 签订地点： 签订时间： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，遵循公平和诚信的原则，甲乙双方就工程有关事宜协商一致，订立本合同。 第一条工程条款 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1.3.1 1.3.2废气处理设备非标件制作安装。 1.3.3治理设备的安装、调试。 1.3.4详见双方责任清单。 第二条工程价款和付款方式 2.1 工程价款：总价计人民币。 2.2 付款方式： 2.2.1 签订合同后3个工作日内，甲方预付总金额的30％作为预付款，乙方开始备料生产； 2.2.2乙方的设备到场后，甲方在5个工作日内付给乙方总金额的35％； 2.2.3乙方设备安装调试并通过荆门市环保局监测站或者环保局认可的第三方检测机构检测合格后，甲方在5个工作日内付给乙方总金额的的30％作为设备完工款；
2.2.4总金额5% 留做质保金，验收完成满一年后甲方支付给乙方。 2.3 发票开具：乙方对设备部分开具16%增值税发票，安装部分开具10%增值税发票。 第三条工程工期 3.1项目总工期为60天，自合同签订后支付预付款之日起计算。 3.2进场施工时间以甲方书面通知为准，接甲方通知后乙方做好进场准备工作，以甲方开工书面通知规定的时间开始施工安装。 3.3 甲方保证及时提供施工场地，并协调解决施工中出现的可能影响工程工期的问题。 3.4 由于人力不可抗拒的自然灾害、天气因素以及甲方原因造成的工期延误不计入项目总工期，工期顺延。 3.5 工程开工后，乙方要与甲方密切配合，尽量不影响甲方的正常生产，要服从甲方的统一协调安排。 3.6 如因乙方原因不能按双方约定的时间竣工交付，因乙方自身原因导致未按约定的时间向甲方交付设备，导致环保部门处罚，乙方应负责与环保部门进行协调。协调不成产生的处罚由乙方承担，并按设备总价的3‰/天及以上进行处罚。 3.7乙方设备验收合格后10天内甲方未支付乙方完工款，甲方则按合同工程项目总价3‰天向乙方支付违约金。 第四条供货 4.1供货范围包括为完成本项目所需的一切设备材料、备品备件、专用工具和技术文件。 4.2乙方所供货物的名称、型号、数量须与甲方的需求一致。 4.3乙方必须事先向甲方提交必须的产品证书，经甲方确认后，方可将货物运至项目现场。 4.4甲方有权从乙方选购备件，但并不能免除乙方在合同质量保证期内所承担的义务。 4.5合同条款规定的质量保证期届满并在货物寿命期内，乙方应保证按甲方
(声明：所提供的标准合同或协议文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在法律专业人士的指导下进行修改后再使用，就该合同不承担任何法律责任。) 工程环保协议书 发包方：______________________________________________（以下简称甲方） 承包方: ______________________________________________（以下简称乙方） 为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的环境保护责任，为贯彻“防治污染、保护环境”、“谁污染、谁治理”的环保方针，根据国家建筑行业有关法律法规，明确双方的环保责任、义务，确保施工过程中不出现环境污染问题，双方在签订工程施工合同的同时，签订本协议，经双方签字盖章生效，与土建主体合同具有同等法律效力，双方应认真履行。 1 工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地址： 1.3 工程内容（范围）：三氟氯乙烯单体及其衍生功能材料项目循环水池、消防水池、消防泵房图纸设计范围内的土建部分，全部包工包料，承包人提供的图纸设计范围内所有材料、施工、资料及报检等相关内容 2 工期：见主合同(以实际竣工日期为准) 3 甲方的权利和环保职责 3.1 认真贯彻国家及地方环保主管部门颁发的有关环境保护的方针、政策，严格执
行有关法规、法令、条例、 3.2 甲方应并对施工现场进行不定期的环保施工检查指导。 3.3 在施工前组织有关人员对乙方施工人员在进场前进行环境保护教育。 3.4 当乙方出现严重违章作业、野蛮施工、管理混乱等文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工整顿、限期整改、直到解除工程合同的决定。责令乙方限期退出。 3.5 不得要求乙方违反环保规定进行施工。 3.6 施工期间，甲方指派__孙健、唐仁军__负责联系、检查、督促乙方执行有关环保规定。甲方应经常联系乙方，相互协助检查和处理工程施工中有关的环保工作。 4、乙方的权利和环保职责 对本单位施工中环保工作负直接责任，具体内容如下： 4.1 未经甲方允许乙方不得擅自将工程分包给其他施工单位或个人进行施工。 4.2 遵守国家有关环境保护法律、法规。严格按照国家环境管理体系程序文件执行各项管理。 4.3 建立以项目经理为首的环境保护管理组织和环境保护保证体系，定期检查环境保护设施，对不符合要的限期整改。 4.4 公布环境保护方案和负责人名单。 4.5 每月组织学习环境保护知识、法律法规，开展各种形式环境保护知识宣传，提高全体员工的环境保护素质。 4.6 各项工程的施工技术方案都必须同时考虑针对性的环境保护技术措施。 4.7 对于机械设备产生的噪音，应严格遵守《中华人民共和国环境噪音污染防治法》，并依据《工业企业噪音卫生标准》，并且机械设备应及时维修保养设备，改进施工工艺，尽量使其噪音降低到最低水平，减少建设噪音对周围环境的影响。 4.8 对于有除尘要求的场所，严格按照规定作业，施工运输便道要经常洒水，防
净化车间装修工程承包合同 建设单位：（以下简称甲方） 承建单位：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规。为了明确甲乙双方的权利和义务、促使双方相互创造条件，配合协作、保证施工任务的顺利完成，经甲乙双方充分协商，在双方平等自愿的基础上，特签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：一层（彩钢板装饰工程、净化通风工程、电气动力照明工程，冷冻冷却水工程、给排水工程、纯化水工程、消防改造工程），二层：（给排水工程、纯化水工程、彩钢板装饰工程净化通风工程、空调机主、动力照明工程、消防改造工程(办公区及质检区)） 四、技术标准：净化级别为 D 级（十万级）和 C 级（万级） 五、合同总价及承包方式（施工总面积㎡,其中净化面积㎡）： 1、经双方协商优惠总价为：。 其中：净化装饰工程合同优惠价为：人民币（此报价结算方式：按实结算，单价不变）（详见预算表）总体价格下浮6% 消防改造工程预算价为：人民币（此报价结算方式：一次性总包方式）（详见预算表）。 2、合同以双方确认价格为准，实行净化装饰工程按实结算，在单价不变的基础上，下浮6%的承包方式和消防改造工程总承包方式。（按双方确认的施工图为准） 3、如工程出现变更，由双方代表另行协商。 六、工程工期： 本工程施工期为 110 天。以甲方通知的施工日期为准。 在组织施工中，如遇下列情况，顺延工期。双方应及时进行协商并确认
顺延日期及其他未尽事宜： 1、因自然灾害被迫停工。 2、非乙方造成的停电停水造成停工12小时以上，工期相应顺延。 3、因甲方在施工过程中提出更改图纸或未按合同提出变更计划,给整体施工进度造成较大影响的。 七、工程款项支付与结算方式： 1、本工程暂定总价为：人民币。 2、双方签定合同后，三天内甲方预付乙方定金为合同总价的 30% ，材料进场施工20天后再付合同总价的 20% ，在工程进度进行即将完成未验收前再支付合同总价的20%。工程完工调试合格并通过药监部门验收后再付合同总价的 20% ，其余部分作为质保金，质保期满且未发生质量事故后壹年内付清。 3、支付方式：以现金或银行汇款方式汇款至乙方指定账户。 八、双方的主要责任： 甲方工作： 1、开工前组织有关单位进行施工图纸会审、交底，在合同签订后将施工图交给乙方，按图施工。 2、甲方配合提供乙方施工所需要的电力、水源和加工生产之场所、安全物流通道、电梯等便利施工的条件。 3、施工期间，乙方就工程施工有关具体事项（墙体楼板开孔或噪声影响与责任的承担）与物业、当地环保、安全等政府部门的沟通，甲方给以必要配合。 乙方工作： 1、参加甲方组织的图纸培训及现场交底说明。拟定施工方案与工期计划，交甲方审定后，严格遵照实行。 2、乙方在施工前应组织相关人员学习和熟悉图纸及现场，负责编辑施工组织设计、安排施工总进度计划，报甲方备案。做好设备、材料的采购供应及加工等工作。
分体空调维修保养协议 甲方：合同编号： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着 平等、自愿的原则，甲乙双方就甲方空调维修保养事宜达成如下 协议： 第一条合同概况 1、合同地点： 2、合同总价：元整（按照甲方机组总数计算，不论大小型号 平均每台元整） 3、保养日期：年月日 4、结束日期：年月日 5、付款方式：甲方在合同签订日，以转账方式一次性付清保 养款。 第二条保养要求 保养人员要求：乙方工作人员在现场作业时，应遵守甲方的 相关制度，对于特殊工种，乙方现场施工人员应做好安全防护准 备工作，由此带来的任何后果由乙方承担。 第三条保养质量及说明 保养质量：严格按照空调系统维护保养手册，进行空调保养。保养质量遵照国家规范和行业标准以及甲方要求，保质保量完成各项保养项目。具体内容如下：
乙方定时为用户提供一年四次上门巡检服务。 1、空调室外机：用空调专用清洗剂清洗冷凝器，电机电路安 全检查、制冷系统压力、电流测试、补加氟利昂。 2、空调室内机：过滤网清洗，电路检查测试、 蒸发器和排水管路及电器系统等部份的运行情况调整；每年 夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消 灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准。 3、排除发现的故障、更换损坏的配件。 4、调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、 冷凝器加湿器等设备。 5、以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 第四条服务界定范围 1、与设备无关的供水及排水系统、设备本体以外的任何供电系统，乙方不负责维保。 2、供电系统、电柜的外壳、线管、支架等不可保养之设备， 乙方不负责维保。 3、各设备电系统以设备电源接线端子为界。 4、本合同乙方所述的服务费用不包含由于人为原因，或其它不可抗力等原因造成的设备损毁进行维修所需的人工费、零配件及材料成本费等；不含甲方设备改造、更换、迁徙变动等原因造 成的费用，涉及该费用将用乙方最优惠价格向甲方另行收取。 5、乙方不对甲方自行购买的零配件质量问题承担任何责任。
环保工程施工合同书 甲方 乙方 签订日期年月日
环保工程施工合同书 ×××股份有限公司（以下简称甲方）： 安徽中远实业股份有限公司（以下简称乙方）： 甲、乙双方经友好协商，就污水处理工程达成共识。甲方委托乙方按照《股份有限公司污水处理治理方案》进行治理。 一、工程总费用： 工程总报价为： 二、付款方式： 1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币万元整； 2、设备进场安装支付30%，计人民币万肆仟元整； 3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%，计人民币元整。 三、制作和安装工期 1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。 2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。 四、治理效果 通过以上的污水处理，可使股份有限公司的污水达到环保允许要求范围内。 五、售后服务
在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修。 六、其他 安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工；乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规，按照《安全操作规范》进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。 七、违约责任 由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期，每天按合同总价的30％罚款；同样如甲方到期欠款不付，每天按合同总价的30％罚款。安装结束后，由甲方在15天内对该治理项目进行验收，逾期视为默认通过。 八、解决合同纠纷的方法 可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。 九、以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。《ＸＸＸＸＸＸ股份有限公司污水处理方案》为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。 十、签订日期：年月日 甲方（盖章）： 地址： 法定代表人： 电话：
合同编号：SXLJJ-2016- 项目名称室内空气净化治理工程 治理合同 委托方（甲方）： 治理方(乙方)：山西绿居家环保科技有限公司 合同签约地点： 合同签约日期：年月日
治理合同 委托方（甲方）： 地址： 联系电话： 治理方（乙方）：山西绿居家环保科技有限公司 联系电话： 联系人： 依照《中华人民共和国合同法》、《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、法规的规定，经甲、已双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本室内空气净化治理施工工程事项达成一致，订立本治理合同。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2 工程地点： 1.3工程内容： 二、工程委托范围： 2.1 室内空气净化治理工程，净化工程具体包含：1.室内装修污染空气处理；2.预进家具有害有机挥发物质消除。
2.2治理项目：甲醛、苯、氨、TVOC（总挥发性有机化合物） 2.3治理项目：治理后室内空气中上述污染物比治理前（初检数据）明显降低，达到国家《室内空气质量标准》，以复检数据与国家标准数据对照值为依据。 2.4治理后复检 2.4.1甲、乙双方按国家规范或双方确认的项目或约定的治理指标（见2.2）要求复检验收。 2.4.2、乙方在治理结束后7天至10天内（产品技术要求时间），预检验收所治理工程，并出据复检报告，若约定治理项目在施工工期达不到治理目标，将执行违约责任条例中的规定。 三、合同工期： 工程合同工期总日历天数：天。拟从年月日开始施工，至年月日完成； 具体开工日期以甲方正式通知进场为准。 四、质量标准： 按照治理合同、室内空气净化工程治理方案，达到国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010。 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 污染物Ⅰ类民用建筑工程Ⅱ类民用建筑工程甲醛（mg/m3）≤0.08 ≤0.1 苯（mg/m3）≤0.09 ≤0.09 氨（mg/m3）≤0.2 ≤0.2 TVOC（mg/m3）≤0.5 ≤0.6 五、工程委托方式：
中央空调工程部维护保养合同 甲方： 乙方： 经双方充分和友好磋商，达成协议，由甲方委托乙方进行中央空调机组的年度维护保养工作，具体事宜如下： 一、保养机组型号 品牌机型型号数量备注内机 外机 二、委托人信息 姓名电话/手机地址代表人 三、服务内容、保养条列，详见附件： 1、〖中央空调维护保养服务内容〗 2、〖中央空调保养内容〗 3、〖中央空调及相关设备非常规保养维护内容〗 ◇、保养过程中如出现需要更换材料的费用，由甲方负责。 ◇、在保养合同期限内，所有上门维修空调是免费的，维修需更换的材料费用，由甲方负责。 四、收费标准 1、常规保养收费金额： 数量单价合计 内机 外机 2、其他相关项目保养收费金额： 项目收费金额更换零件合计 五、付款方式：
签约后三个工作日内，甲方需向乙方一次性支付维护保养总费用计元整 六、甲方责任： 1、为乙方出入空调维保工作提供方便。 2、维修保养过程中需有人在旁陪同。 七、乙方责任： 1、严格按公司空调维保手册向甲方提供空调维保服务。 2、接受甲方监督，确保服务到位。 3、在接到甲方报修通知后2-12小时内赶到现场。 4、更换的故障零配件交甲方检查，维修只收配件及材料费。 5、每次维修必须有维修单，并报业主或代表人签字确认；合同外产生费用的维修项 目必需业主签字确认。 八、合同有效期：自年月日至年月日 九、本协议一式二分，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起即为生效。 甲方（公章）乙方（公章）、 电话电话 代表人代表人 年月日
中央空调及相关设备非常规保养维护收费标准 空调非常规保养维护内容： 1.内机换热器清洗（每1年一次）150元/台 2.外机换热器清洗（2-3年一次）200元/台 3.外机支架需要防锈.加固处理100元/台 4.系统管路换水.清洗（水机）200/次，（清洗液清洗）2000/次 新风机保养维护：（每年一次）200元/台 锅炉水系统维护保养：（每年一次,3万大卡以下）300元/台 外机维护收费标准： 空调容量维护保养费用备注8KW—13KW 200元/台 14KW—28KW 500元/台 28KW—46KW 800元/台 46KW—65KW 1000元/台 内机常规保养每台60元（家用） 5P以下风管机100元/套（不含5P） 水净化系统维护收费标准： 1.RO机滤芯150元一套 2.软水盐200元一袋
环保工程合同范本 篇一：环保工程合同 环保工程合同书 根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装管理条例》的有关规定，经有限公司与XXX环境工程有限公司友好协商，就XXX有限公司环保项目验收达成如下协议，并共同遵守执行。 一、订立合同双方： 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 二、工程概况： 1 2、工程地点： 三、排放标准： 符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483—20XX）标准要求 符合XX省地方标准《大气污染物排放限值》(dB44/27-20XX)第二时段三级标准。 四、工程承包方式与时间： 1、承包方式：实行包审批、包工、包料、包调试、包验收合格的总承包方式。 2、工程时间：乙方在收到预付款之后，整个工程工期从进场开工到
验收合格的工作时间为天，停电、停水和其他不可抗拒的因素造成的停工，工期顺延（工期顺延的原因及时间需要甲方书面认可）。 五、甲乙双方责任与义务： （一）、甲方责任与义务： 1、在商定的时间内必须向乙方提供建设地点、标高、工程地质情况、水准点及相对坐标点等资料，并对其可靠性负责。 2、甲方负责安排乙方设备、工具材料堆放场地，免费提供施工期间的用水、用电。并专人配合做好工程各方面的协调工作。 3、甲方负责提供工程设施的安装场地，施工过程中给周围人群带来的不便，由甲方负责协调有关的关系，并协助乙方协调施工期的关系，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延。 4、甲方应按时向乙方支付各期工程款。 5、甲方解决乙方施工人员吃、住问题。 （二）、乙方责任义务： 1、负责根据环保部门要求对上述环保工程进行施工、调试并通过XX 市环境保护局验收。 2、负责施工期间的施工质量，并确保质量达到国家环保法律、法规的要求。 3、对施工过程中的任何异常情况，乙方应立即通知甲方，甲方应及时协调解决。并且乙方应节约并且合理使用甲方提供的资源，包括水、电等，杜绝浪费。若乙方故意或者不合理的浪费甲方资源，甲方可根据实际损失要求乙方赔偿，赔偿金从工程款中扣除。
污水净化池工程承包 合 同 书 合同号：
年月日 污水净化沼气池工程承包合同 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）按照德阳市政府“市府发（1991）52号”文件，《关于加强城镇生活污水沼气净化池建设的规定》要求,甲方现将本单位生活污水净化沼气池工程发包给乙方施工.为了明确双方经济关系和职责,做到分工协作,相互配合,以优质工程交付使用,依照《经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本合同。 一、工程地址： 二、工程名称： 三、工程范围： 四、承包方式： 五、工程造价：根据甲乙双方共同协商，本工程污水净化沼气池______3m, 单方造价为人民币: _______元/3m,合计_______元(大
写:___________________),未确定工程量按最后验收数量为准计价.安装污水管道_____m;单价_____元/m,合计_______元(大写: ______________________) .检查井口,单价:______元/口，井深（1000——1400）,合计元(大写:______________)总合计_______________元(大写: ___________________________) . 六、付款方式：工程开工后______日内甲方向乙方预付工程总额的 ______% 工程材料款，主体完工50%后付_________%进度款，主体完工后付_______%。剩余工程款完工验收合格后___日内一次性付清。 七、工程期限：本工程自年月日起至年月日止竣 工交付使用，工期天。 八、甲方责任： 1、甲方须按实提供污水净化沼气池工程的有关详细资料及基础据。 2、开工前甲方按乙方的施工方案及施工要求，做到三通一平。 3、甲方委派为现场代表，协调处理在施工现场中有关技术及 其他相关事宜。 4、如果施工场地受到限制，需要破除塔基等其他物体，甲方应按实际工 程量给予结算。 5、按合同期限支付工程设计价款。
（甲方）发包方： （乙方）承包方： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：净化车间工程 二、工程地点： 三、承包范围和内容： 根据甲方提供的“结构图”及施工方提供的设计方案（净化施工图纸）全部施工项目内容和“施工组织设计方案”进行施工。且施工过程中甲方有权对承包范围和内容进行调整及变更。 1、洁净室吊顶、围护、门窗、地坪和所需净化设备（风（货）淋室、传递箱等）施工制作、安装. 2、洁净室空调送风、回风、排风系统、空气过滤系统的全部设备安装及施工。 3、洁净室空调设备及配套冷却水（冷冻水）系统管道工程的制作安装、调试。 4、洁净室照明线路灯具、插座及空调净化设备动力配电系统的施工安装。 5、洁净室温湿度自动控制系统工程全部项目内容的施工。 6、甲方工艺设备配电系统工程的全部项目制作安装。 四、承包合同价款 1.本工程的承包总价为：万元人民币（大写：），此承包总价包括了乙方严格履行本合同条款，完成合同、招标文件及招标过程中的
补充资料费用、施工图纸、招标过程中乙方的承诺等规定范围和内容的全部工程的一切费用。 1.1合同总造价已包括一切劳动报酬、物料、物料辅助材料及配件、机械设备及施工期间的报酬、材料及设备检测费、并按验收规定交验收材料及文件等、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费、食宿自理等费用；还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及所有税费的变更与浮动等。 1.2乙方已经视察现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程的详细资料，并取得一切可能影响报价的所有资料，乙方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿。 1.3最后结算采用投标预算包干价加所有联系单审核费用的方式进行结算，参照《XX省建设工程造价咨询服务收费管理办法》，由甲方进行结算。乙方应在竣工验收后20个工作天内向甲方提交所有结算资料，甲方在收到齐全的结算资料后七个工作天内出具结算意见，如乙方对甲方结算有异议的，乙方同意由甲方指定有资质的第三方作结算，结算费用由乙方承担。 1.4在施工过程中，工程设计中不合理部分造成的返工或设计方案中有漏项、少算的工程费用不得追补，该费用已算入优惠价内。 第二条工程期限 一、根据使用需要商定，工程总工期为 50 天（日历天）。自合同签订之日起至竣工验收。 二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 2.1按施工准备规定，不能提供施工场地的水，电源，影响进场施工；
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-032667 医疗设备保养维修合同(合同
医疗设备保养维修合同(合同范本) 托字第（）号 被维修托管方：（以下简称甲方） 地址： 开户银行：帐号： 维修托管方：（以下简称乙方） 地址： 开户银行：帐号： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经双方友好协商，同意签订仪器、设备维修托管合同：并商定如下条款，以便共同遵守执行。 第一条：仪器、设备维修托管期限为___年，维修托管从_____年___月___日到_____年___月___日止。 第二条：维修托管的范围： 1、以____年底医院在用的医疗仪器、设备为基准，仪器、设备总额约为：____万元（具体详见，《设备维修托管明细表》），以后逐年添加的仪器、设备再另签订协仪。□同意，□不同意。
2、以____年底医院在用的医院设备为基准，医院设备总额约为：____万元（具体详见，《设备维修托管明细表》），以后逐年添加的医院设备再另签订协仪。□同意，□不同意。 3、以____年底医院在用的办公设备为基准，办公设备总额约为：____万元（具体详见，《设备维修托管明细表》），以后逐年添加的办公设备再另签订协仪。□同意，□不同意。 4、以____年底医院在用的网络设备为基准，网络设备总额约为：____万元（具体详见，《设备维修托管明细表》），以后逐年添加的网络设备再另签订协仪。□同意，□不同意。 5、第三方已对甲方签订的维保合同，同时转嫁给乙方负责，费用由甲方承担，主要是便于乙方的监督和管理。第三方维保合同结束时，在由甲、乙双方共同选定第三方。 6、医院的电梯系统、中心供氧系统、中心吸引系统、净化手术室、空调系统、冰箱、冰柜、各类医疗用床、各种医疗车辆、医院监控系统、医院His系统和Lis系统、微波炉、电炉、电视机等均不列入维修托管范围内。（如需要维修托管另行商定）。 第三条：维修托管的工作内容： 甲方《设备维修托管明细表》中确立的所有设备； 1、共同管理好、维护好医院的医疗仪器、设备，使其能正常、有序的工作，提升仪器、设备的完好率。 2、加强平时的保养维护和操作规范工作，使其发挥效能，提升仪器、设备的使用率。
油烟净化器工程施工合同(总 6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
工程施工合同 甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”） 乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同： 一、工程名称：明发云庭彩云街商铺 二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号 三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化 器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。 四、甲方责任 1、对所提供的施工现场及情况和数据负责； 2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展； 3、负责施工调试及验收期间的水、电费用； 4、按本合同规定及时支付工程款； 5、负责设备配电柜前段供电线路的架设； 6、负责施工现场前期清理工作。 7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追 加结清。 五、乙方责任 1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工；
2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量； 3、按期施工、完工； 4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。 5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。 6、若保修件在保修期内出现问题，乙方 3 日内进行解决，或按工程款的 4% 进 行赔付。 六、工程造价及付款方式 1、工程造价为：人民币 ￥43000 元。大写人民币肆万叁仟元整。 2、付款方式 （1）安装完成后3月内一次性支付工程款 ￥43000 元； 七、工程期限 经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为 7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。 八、验收标准 工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方 案”为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。 九、违约责任 1．甲方责任 未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。 2．乙方责任 若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合 同总额千分之一每天赔偿甲方。
环保工程安装分包合同 发包方(甲方)：中国石油自然气第一建设公司 承包方(乙方)：江苏省江建团体有限公司 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》联合详细情况，双方本着互利、诚信的准则，在协商一致的基本上，双方达成如下协议： 第一条工作概况 1.1工程名称：乍得恩贾梅纳炼厂工程 1.2工程地点：乍得恩贾梅纳 1.3工程范围：乍得恩贾梅纳炼厂部门钢结构、工艺管线工程施工1.4工程内容：钢构造制安、工艺管线装置、试压等 1.5工程承包方式：综合工日单价分包 1.6开竣工日期：暂定为2010年10月1日动工，2011年3月1日竣工。 1.7 工程质量标准：精良 第二条施工作业员工的条件及要求 2.1乙方单位正式签约员工，从事本专业工作年限5年以上。 2.2身体健康、体检合格，无沾染病史，能够胜任此工程工作要求，年纪在2545之间。 2.3个人乐意并且可能胜任所安排的工作任务，具备相应专业的职业技巧等级证书以及从事的特种作业安全操作证书，乙方受权的负责人能够有效组织和管理其员工，确保本人及乙方召还员工可以服从甲方
安排和管理。 2.4乙方应组织员工必须在出国前浏览、懂得、批准甲方《员工告诉书》之内容。人员达到项目，应及时与甲方代表签订《员工安全合同书》，否则甲方不予安排施工义务。 第三条甲方工作责任 3.1分包合同签订后或工程开工前向乙方提供贰份施工图纸。 3.2 负责组织施工图纸会审和设计、技术交底。 3.3 负责施工现场的三通一平工作。 3.4 甲方委派乔建庄同志为甲方驻工地代表。 3.5 负责施工期间对工程进度、安全、质量的检查监督，发现质量安全问题，有权要求乙方进行整改返工。 3.6负责与业主(总承包商)的沟通与和谐。 3.7负责安排第三方质量监督检查。 3.8 负责工程竣工验收及办理竣工结算工作。 3.9负责对乙方进行入场后的安全教育、提供生涯设施，劳保用品，安排食宿。 3.10负责为乙方施工员工办理进入施工现场的各类证照。 3.11负责提供施工现场水源与电源。 3.12负责组织乙方出国员工的接送、离入境支配。 第四条乙方工作责任 4.1 乙方委派XXX同道为乙方驻工地代表。 4.2 在工程开工前向甲方提交施工计划、施工技术措施等施工技术文
编号：_____________空气净化工程合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、国家工商管理局和建设部颁发的（GF-99-0205）《建筑装饰工程施工合同（甲种本）示范文本》，并结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。 一、工程项目和承包范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：塑罐车间增设空气净化系统，桶装纯净水车间增设空气净化系统及净化室。 二、承包方式和工程造价 2.1承包方式：本工程采用包工包料。 2.2工程造价 1、经邀请招标、乙方报价，并经双方协商后，本工程合同价为人民币_________元（大写 _____________________________________________）。详见附件"工程项目预算书"。 2、合同总造价已包括一切劳动报酬、物料、机械设备及施工期间的报酬、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费等费用；还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及所有税费的变更与浮动等。 3、乙方已经视察现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程的详细资料，并取得一切可能影响报价的所有资料，乙方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿。 三、工期 1、工期：工程总工期为_________天。 本工程预计开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年 _________月_________日。实际开工日期以开工通知书或开工申报表上确认的时间为准。