当前位置:文档之家› 水电综合安装工程施工劳务分包合同

水电综合安装工程施工劳务分包合同

水电安装工程

总承包单位:(简称甲方)劳务分包方:(简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合其他有关法律、法规、规定和驻马店市金盾花园1#楼工程的具体情况,经协商一致,签订本合同。

第一条工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围:劳务清包。

本合同约定的承包范围如下:

(一)、电气工程(强、弱电):

1)、人工:

a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,各种盒、箱预埋,灯具、插座、开关、、配电箱、电度表箱安装及调试、母线槽、应急照明、公共照明等施工图纸要求内容。

b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,电线电缆敷设,配电设备安装及调试、电梯配电、风机配电、水泵站配电、潜污泵配电、屋顶航空障碍灯等施工图纸要求内容。

c)弱电系统(电视、电话、宽带网) :管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫、对讲门铃系统的桥架安装、终端盒预埋等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

d)防雷接地系统:避雷网及接地、等电位系统等施工图纸要求的全部施工内容。

e)通风、火灾自动报警系统:同分工程、消防供水和消防自动报警系统的套管、管路(含穿墙套管)、穿线管、各种盒、箱等的预留、预埋等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。

(二)、水暖工程:

1、人工:

a)给排水:给排水、消防用水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。包括但不限于下列内容:生活用水给水系统(包括水泵站安装、管道、套管、管支架、水表、阀门、水龙头、管道保温)。室内排水系统(包括“生活污水系统”及“阳台有组织排水系统”的管道、套管、管支架、地漏、清扫口、集水坑排污系统、管道刷油、保温)。室外排水系统(包括屋面雨水有组织排水系统、空调板雨水有组织排水系统、空调冷凝水有组织排水系统的管道、地漏及其它管件安装)

b)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

(三)、其他方面需做到的:

a)各工种做到工完场清。

b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。

c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。

d)现场文明施工和环境保护。

e)对主体结构成品及半成品的保护。

f)成品、半成品的倒运。

第二条承包方式、取费标准:

1、承包方式:水暖电综合安装工程所包含的全部内容,以包人工、包辅材、包材料损耗、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。

2、工程验收:依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收,工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。

3、综合单价:

(1)综合单价及计价依据:建筑面积计算依据图纸面积。综合单价依照2008定额计算。

(2)此单价为综合含税包干价格,包含了完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)、保险及医疗费,人工费、辅材费(电焊条、胶带、扎丝、钢锯条、锯末、切割片、钉子及前期预埋线管所用胶水)、机械费,文明施工费,赶工费、不可预见费、冬季维护费、利润等招标范围以及一切与本工程有关的工作内容,且本单价不受人工单价、材料价格及国家政策影响,不再做任何调整。本价格还包含了招标范围内的设计变更内容(如乙方施工后出现变更造成返工,甲方另补贴乙方工时费),合同范围内一律不计取计时工。

第三条双方责任

(一)甲方权利及义务

1、甲方工地代表:

2、甲方负责提供施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、安全的文字交底。

3、甲方负责提供水暖电工程主要材料。

4、甲方应监督、检查、协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办,费用由乙方自理。

5、负责管理安全、质量、进度和施工技术,协调各专业正常施工。

6、甲方统筹安排乙方的生产、生活临时设施所用场地。

7、总包方项目部提供施工用电至现场二级配电箱。

8、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单,不需要乙方签字认可,罚款金额在工程进度款中扣除。

9、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。

10、办理乙方合理的变更、签证的审核工作,组织审核乙方编制的工程预结算,办理工程拨款。

11、总承包方对本项目进行施工管理,承担总承包管理责任,对工程质量承担全部责任。

(二)乙方权利及义务

1、乙方驻工地全权代表(班组长):

2、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到总包方项目部的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。

4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方项目部的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。

5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故,由责任方承担由此发生的费用。

6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出,电线和配电盘等由乙方自备以满足施工需要,甲方不再提供。

7、承包人自行解决住宿及就餐、材料、相关设备,安全正常的施工环境和临时用电等,因材料供应及以上问题等造成工期滞后等,所出现一切损失由业主方负责。乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

8、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。

10、接受总包方项目部依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求,并承担因自身原因延误的工期及费用损失。

11、分包单位向建设方及总承包方承诺按照分包合同约定进行施工、竣工,做好相应的安全保护工作。并对所施工的分部、项工程质量承担全部连带责任。。

第四条工期、质量、成品保护、安全文明施工

1、工期:乙方应满足总包方项目部总进度计划和总包方项目部规定的控制点要求。合同工期以总包方项目部对业主承诺的总工期为准,此工期是指乙方进场之日起至完成合同范围内的全部工程量,乙方向总包方项目部交齐施工技术及质保资料,提交竣工验收报告,并通过质检部门验收签字之日止。如竣工验收达不到工程质量等级需返修的,则返修的工期计入总工期。因乙方原因造成工期延误及处罚按总包合同有关条款执行,合同工期如遇下列情况,经总包方项目部与业主方协商,业主方同意签证,可作相应顺延:1)、重大的设计变更而影响正常施工的;2)、人力不可抗的因素而影响乙方施工的;

3)、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上,影响正常施工的。

乙方工期与总包方项目部所要求的进度不符,总包方项目部可以要求乙方赶工,并在二天内提出改进措施报总包方项目部认可;因乙方原因造成工期延误者,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按1000-5000元/天罚款,工期延期超过7天,甲方有权单方面终止合同,由此造成的一切损失由乙方承担。

2、质量:该工程质量标准确保合格标准,乙方施工应严把质量关。

1)、合同单价结算按合格工程标准定价,按建筑质检站验收质量等级达到合格标准;工程质量以工程最终验收标准来定。

2)、乙方严格按设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单)、国家及驻马店当地现行的施工操作规范组织施工。因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。如不执行,总包方项目部有权处以罚款,同时,甲方另行组织返工,所发生费用由乙方承担。

3)、凡属于隐蔽工程及中间验收工程,由乙方提前24小时以书面形式通知总包方项目部现场代表,由总包方项目部代表组织有关人员共同验收,验收合格并签字认可后方可进行下一道工序施工。隐蔽前1小时内总包方项目部末组织相关人员验收,又无其他通知,乙方可进行下道工序施工。总包方项目部有权要求复查,复查不合格,其返工损失费用由乙方负责。

4)、工程完工时,由乙方通知总包方项目部组织有关部门及人员共同验收,验收根据施工图纸和国家现行标准规范进行,个别部分达不到标准由乙方按总包方项目部整改方案在规定时间内完成,费用由责任方支付。

5)、如乙方未达到合同质量等级标准,需返工并达到约定质量标准,所有费用由乙方承担,否则甲方将按照分包结算价款的1%,对乙方进行处罚。

6)、本承包工程应严格实行“三检制”。承包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时,上道工序要为下道工序创造良好的施工条件,注意现场的文明施工及成品的保护,下道工序要注意保护上道工序的产品。在产品、半成品和成品在总包方项目部和业主未竣工验收之前的保护是乙方的责任,任何交叉作业中因管理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。

7)、任何一道工序完工,进行下道工序的施工前,乙方应申请检查验收。

3、成品保护:乙方应协助总包方项目部进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,总包方项目部将视损坏程度作两倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

4、文明施工:乙方要协助总包方项目部做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作1000~5000 元的罚款。

第五条工程结算与工程款支付

1、乙方承担的施工项目按合同固定单价计算,按实际完成的工程量,

2、工程款支付:根据本工程实际情况,本工程无预付款。

3、工程进度款的支付:

甲方有权监督劳务工资发放。乙方不得拖欠或克扣工人工资,如有因拖欠或克扣工人工资行为,造成工人上访闹事时,甲方或建设单位有权从乙方工程款中直接支付给工人工资,乙方无条件接受甲方或建设单位拨付给工人的工资款,并向发包人每次支付壹万元违约金。

4、工程款支付方式:现金或转账

5、甲方支付给乙方的人工费,乙方应首先满足其作业人员的工资,保证每次所支付款额的人工费100%发放给作业人员。为此,乙方在每次领取工程款时必须将当次工资发放册(工人签名)报甲方备案。

6、因乙方原因拖欠其工人工资而产生的纠纷甲方不承担任何连带责任,若乙方下属班组或工人因其工资支付原因而直接与甲方或甲方项目经理部发生纠纷,或爬上塔吊威胁(示威),或爬上建筑物或构配件高空边缘威胁(示威),甲方每次给予乙方不低于人民币10000元罚款,款项直接从乙方工程结算款中扣除,乙方还须采取甲方认为必要的各种措施消除对甲方造成的各种不良影响,恢复甲方的声誉。乙方不得拖欠或克扣工人工资,如有因拖欠或克扣工人工资行为,造成工人上访闹事时,发包人有权从承包人工程款中直接支付给工人工资,承包人无条件接受发包人拨付给工人的工资款,并向发包人每次支付拾伍万违约金。

7、工程资金不到位情况下,乙方应继续组织施工,资金拨付延期30天内,乙方不得停工;并且不得以任何理由和名目索要赔偿费用。超期赔偿金额必须在甲方与建设单位索赔后才能确定。

8、材料费结算:进场材料由双方共同验收并直接按验收数量调拨给乙方,由乙方负责保管并承担责任,乙方材料使用超支自负,节约按30%比例的分成。超耗按本承包工程合同约定的施工期的平均价由乙方承担。罚款额/赔偿额直接从乙方的结算款/履约保证金中扣除,不足时直接从支付给乙方的工程款中扣除,或从应支付给乙方的其他项目的工程款中抵扣。

第六条履约担保:

1、乙方在签订本合同同时,向甲方提交履约保证金作为履约担保,提交方式为现金;返还方式

第七条其他

1、由于乙方原因中途退场和违约,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权利。乙方的劳务费用结算办法:按已完工程量,套用相应《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》所含的人工费用,按照70%结算。不再结算零星材料及辅材费用。结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关处罚等费用。

2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉的维护地方及现场的综合治安,如有乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,一律清退,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。

3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目技术人员开出计时工单,该工单作废,不予认可。

4、招标范围内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方7天后,未见乙方答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。

5、乙方应设专人办理限额领料手续,做到工完料净场清,乙方在施工过程中不符合定额材料消耗指标造成材料浪费的超额使用(如:角铁、白铁皮、镀锌管、PVC 管、管件、电线、电线管、钢管等),甲方按照材料市场价格的从乙方应支付工程款中一次性扣取。

6、乙方必须做好进场材料的保管工作,避免丢失与损坏。否则视具体情况罚款200~1000 元。

7、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款50 元。

8、乙方进场施工人员必须佩戴胸卡,否则每人每次罚款50元。

9、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的两倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。

10、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行,否则将视为乙方违约。在秋收、春节或其它节假日期间,如甲方要求连续施工,乙方必须保证连续施工,并达到双方约定的进度,以保证总施工进度不受影响。

11、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。业主或监理工程师发出的现场指示,乙方代表应迅速将现场指示汇报甲方工程师,并按甲方工程师的指示行动,否则将视为乙方违约。

12、乙方未按照甲方要求做好文明施工工作,甲方有权直接派人完成此项工作,发生的费用由乙方承担,并在工程进度款中直接扣除,不需乙方签字确认。

13、因乙方原因(甲方原因及不可抗力除外)造成下一道工序无法正常进行或者延期超过15 个工作日的,甲方给予乙方1000 元/日的处罚,以后累积,超过30 工作日的甲方有权解除合同,并按照第八条1款执行。

乙方不履行合同或无故解除合同,甲方有权拒绝支付乙方已完工程的劳务分包工程款,履约保证金作为违约金,甲方有权不予返还。乙方自愿放弃该劳务分包工程款和履约保证金。如给甲方或业主方造成其他损失,乙方也应承担赔偿责任。

第八条争议解决方式:甲乙方发生争议时,可以通过协商解决。

第九条本合同一式二份。甲方执一份,乙方执一份,。签字盖章后生效,结清合同结算款后失效。如有未尽事宜,协商解决。

总承包方:劳务分包单位:

电话:电话:

身份证:身份证:

法人代表或授权代表签署:法人代表或授权代表签署:

签订时间:年月日

签订地点:

水电安装工程分包合同

建设工程专业施工分包合同 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 水电工程施工分包合同 发(总)包单位 _____________________________________________ (甲方)承(分)包单位 _____________________________________________ (乙方)根据____________ 工程需要,按公司审批的工程分包计划发包方(以 下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装分项工 程,分包给承(分)包方(以下简称乙方),为保证甲方与业主所签订施工合同的履约,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,经甲、乙双方协商,特制定本合同,明确各自的责、权、利,共同遵守。 —、工程概况: 1.1工程名称____________________________________________________ 1.2工程地点____________________________________________________ 1.3建筑面积_____________________________________________________ 二、承包内容: 2.1给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋;给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装; 2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。 三、工程造价及承包方式: 3.1本合同总造价暂定为人民币_________ 元(大写人民币壹佰捌拾陆万 元)(合同造价含6.11%的建安劳保费)。

3.2乙方采用__________ 方式承包。 3.3设计变更及其他费用的调整,按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。 四、工期: 4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求,经双方协 商确定为746个日历天, 2014年5月丄日至2016年5月15 日止。 4.2乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工,当工程情况发生变化时,甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划,进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施,甲方应提供适宜的作业面。 4.3如遇①设计变更;②业主未按合同拨付工程款;③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的,甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续(属乙方施工部分的,乙方应提供相关的资料,甲方协助乙方办理,如未取得业主、监理签认工期,乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行)。 4.4非上述原因,乙方不能按合同工期竣工,由乙方承担违约责任,除应按总施工合同中相应条款的处罚以外,甲方可按分包工程总价每天罚款1000元对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。 五、质量: 5.1按总合同的质量要求经甲、乙双方协商,乙方所承担的工程质量等级按照国家或企业的质量检验评定标准,评定达到合格标准等级。若达

(完整版)工程劳务分包合同标准文本

合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人(甲方): 劳务分包人(乙方): 签订日期:年月日 签订地点:

关于对《工程劳务分包合同(范本)》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条,使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况,某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下: 1.本合同文本适用于工程承包人(施工总承包人或专业工程施工承包人)将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包,不需经发包人同意,这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种,在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”,可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”,根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”,根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”,对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”,在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择,并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后,删去合同中其他两种计价方式规定,同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去,相应序号进行调整,保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”,对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时,要写明仲裁机构的准确名称,如“北京仲裁委员会”;选择诉讼方式,应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”,此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时,可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性,使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容,不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。

建筑水电安装分包合同(标准范本)

建筑水电安装分包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 签订日期:__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号:YH-FS-608670建筑水电安装分包合同 说明:本服务合同书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包方(甲方):______________ 分包方(乙方):______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则,达成如下协议,特签订本工程分包合同,双方共同遵照执行。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条工程内容及范围:工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。 第四条承包方式:甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。 第五条结算方式:以建筑面积为准。 第六条工期

总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。 第七条工程质量 合格,达到设计和国家现行质量验收的规范要求; 第八条工程款支付 按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。 第九条设备材料供应 1.工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。 2.乙方提前十天提出材料计划。 第十条文明施工 1.在施工中,甲方应贯彻执行jgj59-99标准及公司制订的安全生产管理办法,严禁违章指挥,有权制止施工现场的违章操作、违章作业。 2.甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定,坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育,并就安全技术措施等有关事宜,向乙方负责人交底。 3.乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注

水电安装劳务分包合同

编号:001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人:xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人: 1

水电安装劳务分包合同 甲方:xxxxxxxxxxx项目部 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下,经甲、乙双方友好协商,为了确保工程顺利完成,明确双方职责,就本工程水电安装劳务分包事宜,签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点:xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式:劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料,包安全,包文明施工,包工期,包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费,包自用的机械设备和小型工具(垂直运输设备由甲方提供)。包绝缘胶带,包预埋填充辅材,包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位,确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求,预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管,排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工,如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线,安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒,安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管,且所有预埋管线穿钢丝,确保线路畅通。 2

施工劳务分包协议(个人)

施工劳务分包协议 发包单位(甲方): 分包单位(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:工程主要内容: 第四条:工程期限: 计划开工时间:(以建设单位通知开工时间为准) 计划完工时间: 总工期为120日历天 第五条:分包方式: □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式: 第六条:分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款: 二、税金的承担:双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程(主合同即甲方与建设单位合同,下同)税金全部由乙

方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时,必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减,分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式:双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款,同时收到乙方开据的正式税务发票后,按收到款项的相应比例金额(不超过建设单位付款金额的70 %)支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付,甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定,同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后,甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式,在工程竣工后甲方初验前,甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%;建设单位验收合格并付至主合同金额(合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准)的95%后,甲方支付乙方本合同金额(合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准)的95%;留5%做为质保金,质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项(质保金),扣除应扣除款项后(如有)的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的,甲方有权

水电安装劳务分包合同范本

水电安装劳务分包合同 甲方:联兴建筑工程南部县监管中心建设项目部 乙方: 根据甲方承建的施工任务需要,为了确保工程质量,加快工程进度;做到安全生产、文明施工;降低工程成本;提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目(拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、AB门、监管中心大门、武警营房大门等)的水电安装工程劳务部分(包含所有定额中规定的计价辅助材料)分包给乙方。根据《中华人民国合同法》、《建筑法》、《质量管理条例》、《安全生产法》、《劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则,经双方友好协商,达成共识,订立本合同: 一、工程概况: 1、工程名称:南部县监管中心建设项目 2、工程地点:南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式:框架结构 二、工程劳务承包容(包含图纸会审记录和不完善部分及不影 响工程造价的容)具体如下: 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点:临时水 电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作;工程竣

工后拆除和清理工作,归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电:按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程容,直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电: 按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作容。 4、消防:按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作容。 5、防雷:按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统:按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程容,直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统:排水、排污预埋及安装(室排水全部安装完毕及补洞口),,直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程:按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作容均包含在,且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减:本协议采用固定单价包干方式计价,施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规要求执行 三、工程承包方式、承包围:

水电工程劳务承包合同标准样本

合同编号:WU-PO-459-33 水电工程劳务承包合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水电工程劳务承包合同标准样本 使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点:_________________ 2.工期:_________年_______月_______日至 ________年_______月_______日 3.本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料

水电安装工程劳务分包协议精编

水电安装工程劳务分包 协议精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

瑞祥之春水电安装工程劳务分包协议 发包方(甲方 (以下简称甲方) 承包方(乙方 (以下简称乙方) 经甲乙双方充分协商,甲方将瑞祥之春水电安装工程(包工不包料)分包给乙方施工。樨据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方的权利、义务和经济责任,接本工程具体情况,经双方协议同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称:瑞祥之春 2、工程地点:一澄江大道 二、承包方式及工作范围 1、承包方式:乙方承包水电安装(包工不包料), ①乙方负责工程水电安装工具。 ②负责配合甲方水电安装工程竣工、验收。 2、工作范围:本项目水电安装工程施工图纸室内预留、室内预埋、安装及调试。 3、工作内容:

①电气工程:防雷接地、楼层电器管线预埋、等电位箱、盒、避雷网、针、公共部分照明安装、线槽桥架安 装、电缆敷设、配电箱安装、强电系统调试。 ②给排水工程:预留穿墙、梁、楼板套管,管道(消防)预埋,消防包安装。公共部分给排水安装(各户水表至套房管道安装)、给水系统调试。 ③弱电(人防、消防)穿线管预埋。 ④负责施工用水、用电管理。 ⑤止水钢板安装(电焊条FF方负责)。 ⑥配合甲方工程验收及材料进场清点、堆放至仓库。三、合同文件 双方共同遵守与业主的相关合同与协议,执行的合同文 件及其解释顺序为: 1、本份协议; 2、施工图纸、施工规范、质量验收规范等; 3、施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件; 4、水电作业指导书。 四、合同价格与合同工期 1、合同价款:本合同按包干价(包工不包料)建筑面积元/平方米 (按建筑面积4万平方米计算)。 2、合同工期:以甲方的计划要求为准。 五、质量要求

建设工程施工劳务分包合同范本(完整版)

建设工程施工劳务分包合同 甲方(承包人): 乙方(劳务分包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3分包范围: 1.4承包方式: _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款:(大写)人民币____________元,(小写)人民币________元。 2.2合同价款的计价方法: ____________________________________________________。

7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

水电安装劳务分包合同范本

水电安装劳务分包合同 甲方:四川联兴建筑工程有限公司南部县监管中心建设项目部 乙方:_____________________________________________________ 根据甲方承建的施工任务需要,为了确保工程质量,加快工程进度;做到安全生产、文明施工;降低工程成本;提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目(拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、A B门、监管中心大门、武警营房大门等)的水电安装工程劳务部分(包含所有定额中规定的计价辅助材料)分包给乙方。根据〈中华人民共 和国合同法》、建筑法》、质量管理条例》、安全生产法》、 〈劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则, 经双方友好协商,达成共识,订立本合同: 一、工程概况: 1、工程名称:南部县监管中心建设项目 2、工程地点:南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式:框架结构 二、工程劳务承包内容(包含图纸会审记录和不完善部分及不 影响工程造价的内容)具体如下: 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点:临时 水电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作;工

程竣 工后拆除和清理工作,归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电:按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管内穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程内容,直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电:按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作内容。 4、消防:按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作内容。 5、防雷:按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统:按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程内容,直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统:排水、排污预埋及安装(室内排水全部安装完毕及补洞口),,直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程:按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作内容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作内容均包含在内,且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减:本协议采用固定单价包干方式计价,施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规范要求执行 三、工程承包方式、承包范围:

水电工程劳务分包合同

水电工程劳务分包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 工程地点: 二、承包工程工期: 本施工工期______日天,超过半年,每平方加一元计算。 三、承包方式: 包清工、包质量、包工期、包安全、包文明施工劳务包干,包综 合管理、施工管理,甲方提供全部施工辅材,如(焊条、封口胶、钢 丝、铁丝、钉子、胶带等等),乙方提供施工工具(如电焊机、切割 机等)。 四、工程承包范围: 按设计图纸内给水、排水、建筑电器的劳务、消防系统及电梯、 弱电排管不穿线、不穿电缆。 五、承包单价: 按建筑面积计算,18层为_____元/㎡包干。如有工程变更带来 的总价工程量,甲乙双方协商解决变更工资。本合同质量保修为造价 1 的3%,保修期为一年。 六、付款方式: 1、高层建筑面积五层,小高层建筑面积四层乘以单价30%计算, 到封顶为止。

2、二次配管施工阶段,完成安装面积乘以单价的30%计算。 3、电器安装阶段,安装完成面积乘以单价30%计算。 4、工程完工,付至总造价的98%,余款保修结束后30日内结清。 七、质量标准和质量要求及目标: 1、乙方保证就承包工程的施工要求,严格执行国家及地方有关 标准,因施工质量造成的损失返工,全部由乙方承担。 2、质量要求及目标:合格。 八、甲方责任: 1、甲方按合同约定及时拨付工人工资。 2、甲方及时安排材料进场,以满足乙方的施工要求(甲方不提 供施工工具)。 3、甲方应及时解决工程中出现的各种问题,确保乙方的顺利施 工。 九、乙方责任: 1、乙方必须无条件保证每天24小时的连续施工。

水电安装工程承包合同

安装工程承包合同 甲方:中房泰然鑫城8#楼项目部(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲方将中房泰然鑫城工程中的水电工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议: 一工程概况 二承包方式:包清工;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围:中房泰然鑫城8#楼工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目(含雨水)。 2、具体工作内容: ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中给水、排水、雨水、强电、弱电安装内容 ③所需的结构预留洞口的留设,管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。

四工期要求 在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理: ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领(耗)料单”,经项目经理 批准后方可到现场材管员处领(耗)用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材 料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理: ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求,作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续

建设工程施工劳务分包合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建设工程施工劳务分包合同

编号:FS-DY-20893 建设工程施工劳务分包合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同“),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1.劳务分包人资质情况 资质证书号码:_____ 发证机关:_____ 资质专业及等级:_____ 复审时间及有效期:_____ 2.劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:_____ 工程地点:_____

分包范围:_____ 提供分包劳务内容:_____ 3.分包工作期限 开始工作日期:_____ 结束工作日期:_____ 总日历工作天数:_____ 4.质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业(分)包合同。 6.标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准

水电安装劳务分包合同范本

建设工程劳务分包合同 工程名称: 施工总承包商: 劳务分包单位: 分包作业项目: 订立时间:年月日

劳务分包协议书 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现,做到统一管理、统一指挥、统一调度,使各项劳务作业相互配合,发挥各自的积极性,双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 分包作业容: 二、劳务分包作业围 承包围:本工程图纸围所有水电安装工程。 三、合同工期 合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准,具体分包作业施工进度必须符合甲方总体施工进度计划。 四、质量标准 劳务作业工程质量标准: 五、合同价款 合同单价:元/㎡

合同价款:元 ¥:元 六、双方派驻现场代表 发包方派驻的项目经理 :职务: 职权:代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理,指导并监督承包方的施工作业。 承包方派驻的施工负责人 :职务: 职权:代表承包方全面履行本合同。 七、工期管理 7.1 进度计划 承包方必须根据发包方总体施工进度计划,合理安排劳务分项施工作业,确保承包方进度计划的实现。 7.2 工期延误 乙方根据甲方的工期计划(根据实际情况,工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字为准)及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工,以500元/天暂收罚款押金。 押金处理方式:a中途离场或分包工程竣工超过总进度计划,罚款和押金没收;b按总进度计划时间没有超过的,罚款和押金退还;提前完成的,按实际情况给予相应的奖励。 由于甲方原因引起的,工期相应顺延。 八、质量管理 8.1 乙方必须严格按图施工,并结合施工规,市有关规定及施工员技术交底要求施工,杜绝质量通病; 8.2 分项工程验收结果以甲方质量员和项目经理验收为准,分部工程以质检站验收评定

水电安装工程劳务承包合同例文3篇

水电安装工程劳务承包合同例文3篇Example of labor contract for hydropower installation project 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

水电安装工程劳务承包合同例文3篇 前言:劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:水电安装工程劳务承包合同(最新版) 2、篇章2:水电安装工程劳务承包合同通用版 3、篇章3:水电安装工程劳务承包合同通用版 篇章1:水电安装工程劳务承包合同(最新版) 发包人:(以下称甲方) 承包人:(以下称乙方) 甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。 一工程概况

1.工程名称: 2.工程地点: 3.建筑面积: 二承包方式及承包内容 1.承包方式:实行包工,包水电安装。 2.承包内容: 强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒 预留、预埋。管内穿线及开关插座,灯具安装调试。 户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。 预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。 专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。) 配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱 不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

水电安装工程分包合同协议书完整版

水电安装工程分包合同 协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

建设工程专业施工分包合同 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 水电工程施工分包合同 发(总)包单位(甲方) 承(分)包单位(乙方) 根据工程需要,按公司审批的工程分包计划发包方(以下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装 分项工程,分包给承(分)包方(以下简称乙方),为保证甲方与业主所签订施工合同的履约,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,经甲、乙双方协商,特制定本合同,明确各自的责、权、利,共同遵守。 一、工程概况: 工程名称 工程地点 建筑面积 二、承包内容: 给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋;给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装; 设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。 三、工程造价及承包方式:

本合同总造价暂定为人民币元(大写人民币壹佰捌拾陆万 元)(合同造价含%的建安劳保费)。 乙方采用专业分包方式承包。 设计变更及其他费用的调整,按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。 四、工期: 乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求,经双方协商确定为 746 个日历天, 2014 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 15 日止。 乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工,当工程情况发生变化时,甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划,进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施,甲方应提供适宜的作业面。 如遇①设计变更;②业主未按合同拨付工程款;③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的,甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续(属乙方施工部分的,乙方应提供相关的资料,甲方协助乙方办理,如未取得业主、监理签认工期,乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行)。 非上述原因,乙方不能按合同工期竣工,由乙方承担违约责任,除应按总施工合同中相应条款的处罚以外,甲方可按分包工程总价每天罚款1000元对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。

(完整版)建设工程施工劳务分包合同(已填).汇总

建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口

分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范

水电安装分包合同范本

水电安装分包合同范本 水电属于水利科技名词,意思是指水和电,水力发电等。那么水电安装分包合同怎样写的呢?以下是在小编为大家整理的水电安装分包合同范文,感谢您的欣赏。 水电安装分包合同范文一 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 甲方将四川房产公司。。商住楼工程防雷、水电安装分部工程施工任务委托乙方实施。为了明确各自职责和经济关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致,达成如下协议,共同信守。 一、工程名称:四川。。房产公司。。商住楼工程。 二、分包范围和工作内容:四川。。房产公司。。商住楼,施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管

道,弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填,包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。 三、分包方式:按建筑面积计算人工费。 人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。 四、工期:必须满足甲方施工总进度要求。 五、质量标准:工程质量标准合格。 六、甲方职责 1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。 2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。 3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。 4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。 5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理

水电劳务分包合同书(标准版)

水电工程施工劳务分包合同书 发包单位:××××××××××建筑公司(以下称甲方) 承包单位:(以下称乙方) 经甲乙双方协商,甲方同意将XXXX大厦项目地下室水电安装施工工程项目,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行。 第一条、工程名称 XXXX大厦 第二条、工程地点 街区 第三条、承包范围 XXXX大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。 第四条、承包内容 1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装,部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。 2、材料的场内运输。 第五条、承包方式 1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。 2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。 第六条、承包价格 1、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为人民币 元。 2、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整。 3、付款的审批程序按甲方规定。 第七条、付款方式 1、每月结算一次,并按完成工程量的80%支付进度款,工程竣工验收后付18%,剩余2%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清。 2、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表。 第八条、工期 1、按甲方的施工进度计划完成。 2、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝和拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。 第九条、质量要求 乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。 如由于乙方施工原因,出现质量问题或事故,造成的损失和返工费概由乙方负责,返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。

水电安装工程施工分包合同

水电安装施工分包合同 甲方:承包人(全称) 乙方:分包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于安徽金盛食品有限责任公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方 就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况: 1、分包工程名称: 2、分包工程地点:淮南市经济开发区朝阳东路 3、分包工程内容:综合车间、猪圈、冷库及9层综合楼的水、电和消防。 二、分包工程方式: 分包方式:包工包料,乙方自行做预算以发包人认可为准。施工过程中所产生的与水电安装相关的费用由乙方自理。乙方按照2元/平方米交纳服务费给甲方,甲方负责帮乙方做施工资料。 三、工期: 开工日期:本分包工程定于年月日开工; 竣工日期:本分包工程定于年月日竣工; 合同工期总日历天数为:天。 四、工程质量标准: 1、乙方应保证按照图纸要求和国家施工规范施工,最终以发包人及工程监理单位认可为准。 2、其他要求 五、付款方式: 甲方按照与发包人已经签订的总包合同相同的付款方式及金额付款给乙方。 六、双方责任: (一)甲方责任 1、对乙方负有管理、监督的责任。

2、提供施工所需要的图纸资料,及时下达作业计划和要求。 3、不定期的进行检查、督促乙方的施工进度、质量、安全生产和文明施工,发现问题有权要求乙方限期整改。 4、甲方应保证工程项目款按时支付给乙方。 (二)乙方责任 1、保证提供的材料符合要求及本合同第四条约定的质量标准。 2、严格按照施工图纸、施工规范及甲方的施工任务清单,精心组织施工,并听从甲方的正确指挥,按期完成各项任务。 3、在施工过程中,接受监理单位及有关部门的检查。 4、乙方的所有施工材料(包括已安装完毕的)由乙方负责保管,保管期限至工程竣工验收合格,正式投入使用为止。 5、若因乙方操作不当或未按相关标准、规范进行施工,造成安全事故所产生的全部责任及损失由乙方承担及赔偿。 6、现场施工线路和固定电箱由乙方负责安装通电到位,材料由甲方提供。 七、违约责任: 1、工期延误的违约责任:乙方如未能按施工任务单的时间保质保量完成施工任务,每延误一天,按合同总价的%向甲方支付违约金。 2、质量违章:乙方提供的材料不符合要求或施工过程中经检查不合格或发生其他质量问题的,应根据甲方要求无偿更换、整改或者返工直至符合相关部门要求为止,若因此影响工期的,应按本条第1款约定承担延误工期的违约责任。 3、除因乙方原因甲方逾期付工程进度款的,每逾期一天,按逾期部分金额的%向乙方支付违约金。若超过日任不能支付,导致施工无法进行,乙方有权利暂停施工。 八、解决争议的方式: 本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商,协商不成的,依法向合同签订地人民法院提起诉讼。 九、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书约定的工程进度款,以及其他应当支付的款项。 分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

相关主题