内部编号：AN-QP-HT106
版本/ 修改状态：01 / 00
The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And
Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract.
甲方：__________________
乙方：__________________
时间：__________________
加工合同通用范本
加工合同通用范本
使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。
原告北京金视光盘有限公司，住所地北京市海淀区杏石口路30号。
法定代表人李小健，董事长。
委托代理人张永军，北京市博金律师事务所律师。
委托代理人蓝晓东，北京市博金律师事务所律师。
被告北京艾迪特文化发展有限公司，住所地北京市西城区新外大街8号金丰和物业写楼a座二层01室(德胜园区)。
法定代表人黄爱兵，董事长。
原告北京金视光盘有限公司(以下简称金视
光盘公司)与被告北京艾迪特文化发展有限公司(以下简称艾迪特公司)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭。原告金视光盘公司委托代理人张永军、被告艾迪特公司法定代表人黄爱兵到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
金视光盘公司诉称：艾迪特公司委托金视光盘公司加工光盘，金视光盘公司按照约定完成了光盘加工任务。但经多次敦促，截止起诉时，艾迪特公司共拖欠加工费用10 420元。故金视光盘公司诉至法院，请求判令艾迪特公司：1、支付光盘复制加工费10 420元;2、支付逾期付款违约金4842元;3、并承担本案的诉讼费用。
金视光盘公司向本院提交了以下证据材料予以证明：1、光盘加工合同书，证明双方设
立承揽合同关系;2、发货单，证明金视光盘公司按照合同的约定履行了义务;3、艾迪特公司信函，证明艾迪特公司收到两批光盘没有付款也没有退回;4 律师函，证明金视光盘公司曾向艾迪特公司主张权利。
艾迪特公司辩称：事实和理由方面成立，加工光盘合同属实。但是金视光盘公司没有按照艾迪特公司的要求完成加工任务。金视光盘公司收到电子文件后应该先加工母盘，再加密后再进行商品光盘的复制。现加工后的母盘在金视光盘公司手中，没有退还给艾迪特公司。商品光盘已交付给5000张，第二期的5000张是对第一期的换货，因第一期货物有质量问题，有的无法读取或者是格式不对，且第二期同样存在质量问题，给艾迪特公司造成损失。
故不同意支付货款。因具体的损失数额现在无法确定，故艾迪特公司保留另行起诉的权利。
艾迪特公司在庭审后提交补充答辩意见称：1、第一批和第二批光盘的母盘都在金视光盘公司处。金视光盘公司并未提供这一关键证据。庭审中金视光盘供词承认第一批光盘存在质量问题，所以加工第二批光盘以替换第一批光盘，否则违反了合同第五条第三点的规定;2、第二批光盘既然是第一的替换，所以在计算欠款总额时不应计算第一批光盘的金额5360元;3、光盘属于特殊商品，如光盘存在质量问题，已无任何使用价值，如退回给金视光盘公司容易造成非法侵权后果，合同中并为规定必须退货，所以艾迪特公司自行销毁并无不妥;4、如判决艾迪特公司违约，违约金的计算
起始日应为第二批交货日45天后，且按有关规定不应高于同期银行贷款利率;5、第二批光盘是否存在质量问题，艾迪特公司希望法院要求金视光盘公司交换母盘这一证据，以便检验。
艾迪特公司未向本院提交证据。
经本院庭审质证，双方当事人对于金视光盘公司提交的证据1光盘加工合同书、证据3艾迪特公司信函、证据4 律师函的真实性、合法性、关联性没有异议，本院对以上证据予以认定。
双方当事人对于涉及本案争议焦点的证据持有异议：
对原告提交的证据2发货单，被告艾迪特公司认为事实存在，两批光盘已送到包装厂，但是接受人的签不一样。本院认为，被告艾迪
特公司认可接受货物的事实，且并未提供相关证据证明签人并非其公司人员，故本院对该证据的真实性、合法性、关联性予以确认。
本院根据上述认证查明，XX年3月8日，金视光盘公司与艾迪特公司签订光盘复制加工合同书(合同编号XX-03-a064)。合同约定：金视光盘公司为艾迪特公司进行光盘加工：盘片加工，节目名称为“高考英语口语全真导考”，数量为5000片，单价0.9元，总价4560元;“高考英语口语全真导考”母盘加工，总价800元。以上合计5360元。金视光盘公司应于XX年3月10日前送货给艾迪特公司，交货地点为恒淼包装厂。艾迪特公司于收到产品之日起45日内付清货款。艾迪特公司应按合同规定的时间付款，每迟延一天，应向金
视光盘公司支付合同总金额5%的违约金。
合同签订后，金视光盘公司于XX年3月11日向艾迪特公司交付了“高考英语口语全真导考”5015张光盘。光盘交付后，艾迪特公司向金视光盘公司提出口头质量异议，但是未经金视光盘公司核实。XX年4月4日，金视光盘公司向艾迪特公司交付同名称光盘5015张。以上供货后，艾迪特公司共支付了加工费300元。XX年10月28日，艾迪特公司向金视光盘公司发函，称金视光盘公司制作的第一批光盘存在质量问题，重新制作的第二批光盘仍有部分被退回，造成了公司的损失，故请求以4000元结算账务。金视光盘公司对此未予答复。XX年9月19日，金视光盘公司向艾迪特公司发出律师函，催要两笔加工费共计10 420
元。截止起诉时止，艾迪特公司尚欠10 420元未付。
另查，金视光盘向艾迪特公司提供的10 030张光盘中，艾迪特公司已经将第一批全部光盘及第二批中其认为有质量问题的光盘销毁，未退还给金视光盘公司。
以上事实还有开庭笔录在案佐证。
本院认为，金视光盘公司与艾迪特公司所签订的加工光盘合同，系当事人真实意思表示，未违反国家法律或行政法规的强制性规定，本院确认有效。金视光盘公司交付了定作物后，艾迪特公司应该在收货后按照合同予以付款。艾迪特公司未按合同履行全部付款义务，已构成违约，应承担相应的违约责任。金视光盘公司请求支付加工费及逾期付款违约金
于法有据，本院予以支持。
关于艾迪特公司提出由于金视光盘公司的第二次供货是替换第一次所加工的存有质量问题的光盘一节，本院认为，艾迪特公司并未提出相关证据证明金视光盘公司所加工的第一批光盘存在质量问题，且金视光盘公司对此未予认可，本院对艾迪特公司的抗辩不予认可。艾迪特公司在收到两批加工的光盘后，虽口头提出质量异议，但未经金视光盘公司核实，自行将光盘销毁，视为实际接收并使用，应该依据合同支付对价。
金视光盘公司仅请求180日的利息，属于自愿放弃权利的行为，本院对此不持异议。
综上所述，本院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条及有关法律之规
定，判决如下：
一、被告北京艾迪特文化发展有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告北京金视光盘有限公司加工费一万零四百二十元;
二、被告北京艾迪特文化发展有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告北京金视光盘有限公司违约金四千八百二十四元。
如果被告艾迪特公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费一百八十元(原告北京金视光盘有限公司已预交九十元)，由被告北京艾迪特文化发展有限公司负担，于本判决生效后七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审判长谢东
代理审判员王克楠
代理审判员邢玉明
二οο八年八月二十七日
书记员王澜
可在此位置输入公司或组织名字
You Can Enter The Name Of The Organization Here
加工制作合同详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-080740
加工制作合同详细版 加工制作合同 合同编号：______________ 订做方（甲方）：___________________ 制作方（乙方）：_______科技有限公司 一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期品名 规格（长*宽*高） 单位 数量 单价（元） 金额（元） 合计人民币金额（大写）
整金额（小写）：￥ 元 交货日期：合同签定起日内 其它说明： _________________________________ 三、验收标准、方法：按样品工艺为检验标准。 四、包装要求及费用负担 _________________________________ 五、交货方式及地点：乙方负责送到甲方安装地（北京范围内）。 六、结算方式及期限 _________________________________ 七、违约责任：双方应严格遵守本合同的约定，如出现问题根据问题所属承担责任。 八、解决合同纠纷的方式：被告住所地人民法院诉讼。 九、其它事项：由双方协商解决。 十、户名：_______科技有限公司
编号：FS-HT-05018 外协加工合同(标准版) Outsourcing processing contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
外协加工合同(标准版) 甲方： 乙方： 第一条总则 一、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。 二、甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产，乙方接受此委托，并保证将合格产品提供给甲方。 第二条本协议应用范围 一、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，所有具体的委托加工订货单(见第三条)。 二、所有书面签署的委托加工订货单，如有不明确、不详尽之处，将按此协议相关条款执行。
三、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议，与此协议具有同等约束力 第三条委托加工订单 一、在每次生产前，甲方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章后生效。 二、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格(含17％增值税)、交货期、交货地点、开具增值税发票的资料以及具体的特定要求等，其经双方确认签字盖章后，具有同本协议同等的法律效力。 三、委托加工订单附属本协议，符合本协议中的一般规定，为本协议不可缺少的附件。 四、订单货物加工价格确认：由乙方根据加工成本和利润，提出报价单，经甲方签字确认。 五、测试治具及乙方没有的测试设备由甲方负责提供。测试治具如需乙方代制作，乙方收取制作费（具体价格乙方另行报价）。
委托制作合同 甲方(委托方)： 地址： 电话： 乙方(受托方)： 地址： 电话： 甲乙双方在自愿、平等互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，经双方协商一致，订立本合同。 一．委托制作项目 附注： □各项目图纸附后，各项最终产品质量要求按甲方验收的各项封存样板为准。 □本订单开具税票；□甲方承担％税金。 □本合同报价为初步报价，乙方必须根据实际打样情况准确复核把成本控制到最低，最终价格以打样完后最后下调的价格为准。
二．双方责任 （一）甲方责任： 1、甲方负责提供产品效果图与工艺要求、最终产品质量要求按乙方提供的经甲方验收封存的各项样板为准。 2、在乙方制作过程中，甲方应定期安排人员进行监督指导。 3、甲方在定期监督指导过程中应适时抽检，对检验不合格的应及时指正。 4、在乙方按要求完成制作合同后，甲方应按合同约定办理余款结算。 （二）乙方责任： 1、乙方负责按照甲方提供的产品图纸、尺寸及经甲方验收的封存样板标准，按质、按量、按期完成制作委托。 2、乙方应当按照规定保存所有生产文件和记录至产品有效期满后一年，并对甲方提供的技术和质量文件，负保密的义务，不得将相关资料泄露给第三者。 3、乙方应积极配合甲方对生产现场进行监督检查，并予以协助。 4、未经甲方同意，乙方不得将本合同各项目产品委托给第三方制作。 三、生产周期、包装、验收及付款方式 1、生产周期： □统一交货：自年月日起至年月日止。 □分批交货：第一批：交货日期：年月日；数量：件/套组合柜。 第二批：交货日期：年月日；数量：件/套组合柜。 第三批：交货日期：年月日；数量：件/套组合柜。 说明：本条所指单位“套组合柜”为委托制作项目里各个项目中按比例抽取组成的一套组合柜（备注：一套组合柜包括： ）。 2、包装要求：。 3、验收：A：封存样板验收：乙方做完各项目的首套产品后在包装前及时通知甲方 到厂验收，验收合格后双方签字，样板由甲方带回封存；验收不合格 的乙方必须无条件按照甲方的要求重做或返工，由此引发的损失及交 期延误责任由乙方承担。 B：批量成品验收：乙方完成批量成品制作后，应在包装前通知甲方到厂验收，验收合格后（暂不出验收单）乙方必须把产品送到甲方公司， 甲方复检没问题后双方在验收单上签字确认。验收不合格的乙方必须 无条件按照甲方的要求重做或返工，由此引发的损失及交期延误责任 由乙方承担。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 产品加工协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号: ____________________ 定作方：（以下简称甲方） _____________________________ 承揽方：（以下简称乙方） _____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。 第一条加工成品 品名： ________________ 货号： ________________ 面料： ________________ 颜色： ________________ 尺码： ________________ 第二条服装数量 1、计量单位：件（上衣、裤子） 2、 ________________________________ 数量：，其中 ______ 仍 , 码 , , _________ 仍。 第三条原材料的提供 乙方提供原材料，甲方确认，具体见下： 材料名称： 质量： 第四条服装质量 加工成品质量按样衣或工艺单执行，样衣甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。 第五条服装款式和规格 2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式 第六条报酬 1、加工单价： ______ 元/件 2、总金额（兀）：小写（大写） 第七条包装方式
合同编号：WU-PO-783-14 加工制作合同新标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
加工制作合同新标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 订做方（甲方）： 制作方（乙方）： 一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期合同编号： 品名 规格（长*宽*高） 单位 数量 单价（元） 金额（元） 合计人民币金额（大写）整金额（小写）：￥元
交货日期：合同签定起日内 其它说明： 二、质量要求、技术标准： ·服装加工合同·钢筋加工合同·加工贸易合同·进料加工合同 三、验收标准、方法：按样品工艺为检验标准。 四、包装要求及费用负担： 五、交货方式及地点：乙方负责送到甲方安装地（北京范围内）, 六、结算方式及期限： 七、违约责任：双方应严格遵守本合同的约定，如出现问题根据问题所属承担责任。 八、解决合同纠纷的方式：被告住所地人民法院诉讼。 九、其它事项：由双方协商解决。
委外加工合同范本 篇一：委外加工合同 委外代工合同 委托方：（以下简称甲方） 被委托方：(以下简称乙方） 甲方委托乙方加工甲方产品（以下称代工），为维护甲乙双方的利益，经双方协商，根据相关 法律法规的规定，就有关委托代工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。 第一条委托代工内容 1.甲方委托乙方为其代工的产品，代工工序名称、代工的产品名称、代工产品数量、款式（或开发信息）、工艺要求，品质标准等由甲方提供. 2.产品加工价格以经甲方签字确认的报价单为准。 3.物料损耗：SMT电阻、电容、二三极管、0805（含）以下电感损耗为0.3%，AI物料损耗为 0.1%，其它物料无损耗，超出部分由甲方在乙方的货款中扣出。 4. 结款方式：月结30天.
第二条物料的提供及相关责任 1.本条款所称“物料”包含但不仅限于代工所需物料、半成品等。双方合作期间，甲方向乙方提供物料的品种、数量等，以甲方出具的委外代工发料单或双方确定的其它发料单为准。 2.甲方应及时如数地提供代工所需物料，乙方应当面点清物料。 3.乙方经检验发现物料不符合要求的，应立即通知甲方调换或补数。如果因甲方调换、补数不及时而导致乙方代工交期延误的，由甲方自行承担相应责任。如果因乙方通知不及时而导致交期延误的，乙方应按本合同中的违约责任条款承担延期交货的违约责任；明知物料不符合要求，乙方仍然使用的，由乙方承担甲方因此遭受的损失。 第三条物品的保管及返还 1.本条款所称“物品”包含但不仅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、样品、物料、半成品、返修品等及它们的零部件。 2.乙方须保证甲方交付的物品不被偷取、擅自更换或被毁损、灭失。否则，乙方须及时补齐被偷取、更换、毁损、灭失的部分以确保交期；因此延迟交货的，乙方须按本合同中的违约责任条款承担延期交货的违约责任；因此给甲方造成损失的，乙方须赔偿甲方所遭受的损失。
文件编号：RHD-QB-K2751 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 服装外发生产加工协议 书标准版本
服装外发生产加工协议书标准版本操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方：_____________协议编号：____________ 法定代表人：______________签订地址： ____________ 乙方：_____________签订日期：______年____月___日 法定代表人：______________ 为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就服装外发生产加工事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守。
第一条货物内容 以每一张具体订单的产品名称、型号、数量、单价、工艺和包装要求为准。订单为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。 第二条货款结算期限及方式 1．纯加工：在乙方交付的货物经甲方于收到货物检验无质量和数量问题后，当月所有货款通过银行转帐方式付到乙方指定帐户。货款结算方式为月结，结算期限出货后____天。如提前结帐分以下____种方式并且提前____个月通知财务：一星期内结帐现金结算折扣____％，____天月结现金结算折扣____％， ____天月结现金结算折扣____％，____天月结现金结算折扣____％。 2．Fob加工：甲乙双方同意订单的货款分____期结算：
产品委托加工合同范本 委托方：(以下简称甲方) 被委托方：(以下简称乙方) 甲方委托乙方加工__________________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共 同遵守。 第一条代加工内容 甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。 第二条甲方责任 1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方______产品。 2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以 及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件 3、向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交 货时间等。 4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其按计划分 季度委托乙方为其加工甲方____________产品。 5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提 出意见和建议，确认的样品验收货品。 6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。 7、甲乙双方严守商业秘密。 8、本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有， 乙方不得为他人生产或提供。
9、甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。 第三条乙方责任 1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。 2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合____________质量要求，不得以任何形式和理由 超过订单数量和品种。 3、负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料 质量要求进行。 4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。 5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。 6、严守甲方的商业秘密。 7、对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。 第四条付款方式及交货地点 甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的____________作 为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交 货地点为甲方库房。 第五条验收标准 双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求(以书面内容要求为准)作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。 第六条违约责任 1、因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总 价______%的违约金;如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方 订金。
产品外加工协议书范本 加工合同 | 委托书 合同编号: 甲方提供原材料。 乙方必须使用甲方提供规定的原材料，乙方应在_________ 年_________月_________ 日将服饰成品交甲方检验合格完成，甲方提供乙方使用的原材料与实际单耗为标准。 根据教育部切实加强高校学生住宿管理的通知要求，本着向学生及其家庭高度负责的 精神，为保持良好的教学、生活、管理秩序，学校原则上要求所有学生均应在校住宿。但 因确有客观原因或坚持要求在校外住宿(含在外租房住宿或投靠亲友自行解决住宿)的，须 由学生家长到校与校方签订书面协议。为了加强在校外住宿学生的管理，确保学生的人身 安全，经双方同意，达成如下协议： 甲方：_________ 乙方：_________ 第七条合同有效期限本委托加工合同期限为______个月，自______年______月 ______日至______年______月______日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。 (1)原料交接时，乙方应按照本合同的规定对原料的规格、数量、质量进行验收，如 发现甲方提供的原料的规格、数量、质量与本合同规定不符，乙方应于交接3日内向甲方 提出，否则视为甲方提供的原料符合本合同的规定。 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖 公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷 责任终止证书及保修期终止证书后失效。 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经 济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、委托加工项目 1、委托加工产品：_________ 2、数量：以甲方下单为准 3、单价：_________ 4、交货期限：按乙方接单日起( )天内交货。具体时间以订单为准。 5、甲方提供、商标、吊牌、防伪标识。 二、质量要求及技术标准： 1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工，参照【生产通知单、样衣、工艺制单】为标准，于_________年_________月_________日制作 出大货样衣，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存，方可大货生产。 2、技术标准按 照《企业质量问题细则》见附件及国家标准。如企业质量细则标准中有低于国家标准或者 与国家标准不符的，按国家标准执行。
编号：_____________电子产品外发加工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 为了减轻和解决企业招聘难、难管理等问题，经甲、乙双方友好协商，本着诚信合作、互利共赢、自愿平等的原则，现就甲方将产品委托乙方加工生产事宜达成如下协议： 一、合作时间： （一）签定时间：年月日至年月日止 二、双方职责： （一）甲方职责义务： 1、负责提供原材料； 2、生产加工技术指导； 3、生产加工产品检验； 4、生产加工设备； 5、生产加工委托证书及原料供给保障； 6、 （二）乙方职责义务： 1、负责人员配备； 2、负责员工管理、教育、培训； 3、负责人员输送； 4、负责生产场所； 5、人员流失补充； 6、 三、加工产品说明： 四、其他约定及协议内容：
（一）甲方需对乙方提供的所有工艺技术资料、实样及样板等检验确认无错，方可投入生产。若有问题，需及时通知乙方。否则，造成质量的问题及经济损失，由甲方承担； （二）乙方需根据合同要求保质保量生产并如期交货。由于乙方责任造成不能出货，则按此款数量的零售价赔偿，并承担延误客人合同期的违约金。如超期一天按该货品总价的1%扣款，如超期两天按该货品总价的2%扣款，以此类推，如因甲方原因（物料不齐或其它）造成 （三）如因原材料或技术指导而导致延期或造成原材料损坏，责任由甲方承担，如需返工费用按照原材料加工价计算； （四）如因乙方员工生产过程中有意或人为造成原材料损坏，一切责任由乙方承担，并保证妥善处理； （五）在产品生产过程中，生产设备（机器）如非乙方人员人为损坏，维修或更换设备由甲方承担，如因维修设备或更换设备造成延误交货日期，超过1日以上，责任由甲方承担； （六）在产品生产过程中，如因乙方人员流失，造成不能如期交货，责任由乙方承担； （七）在生产过程中如因乙方原因或工作原则造成工伤等问题由乙方负责，员工在场外发生问题由员工自行承担，如因甲方过失指派造成工伤由甲方承担； （八）在合作服务期间，乙方因管理员工造成劳务纠纷问题，由乙方负责处理，甲方不负任何连带性责任； （九）如因甲方经营、生产涉及违反国家法律及造成相关经济纠纷，由甲方负责承担，乙方不负任何连带性责任； （十）如因生产产生税收或相关增值票据，由甲方负责处理，产品生产如期交货输送费用由甲方负责处理；员工个人所得税由乙方负责处理； 五、结算方式： 按乙方实际出货数量结算，费用按照每月日前全部结算，每月日发放员工工资，逾期支付加工货款，按货款总额的%收取日违约金，直至费用全部结算至；特殊情况双方约定为准； 六、甲、乙双方应本着精诚合作的态度，如因合同或其它产生争议，协商不成，双方可通过法
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 加工定做合同样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
加工定做合同样本 定作方：______ 承揽方：______ 签订地点： 签订时间：年月日 一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限 |定作物品| | | |价款或酬金 | 交货数量及交货期限 | | |规格型号|计量单位|数量|------|--------------| |名或项目| | | |单价|总金额|合计 二、定作方带料 ------------------------------------------ |材料名称|规格型号|计量单位|数量|质量|提供日期|消耗定额|单价|总金额| 三、质量要求、技术标准 四、承揽方对质量负责的条件及期限 五、技术资料、图纸提供办法及保密要求 六、验收标准、方法和期限 七、包装要求及费用负担 八、交(提)货方式及地点 九、交付定金预付款数额及时间 十、结算方式及期限 十一、违约责任 十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件
十三、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉 十四、双方协商的其它条款 ----------------------------------- | 定作方 | 承揽方 |单位名称(章) |单位名称(章) |单位地址： |单位地址： |法定代表人： |法定代表人： 年月日年月日 ----------------------------------- 有效期限：年月日至年月日
编号：_____________模具外发加工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：签订地点： 乙方：签订时间： 经甲、乙两方协商一致，就乙方为甲方加工注塑模具，达成如下协议： 一、外发加工产品名称、规格、材质、价格 甲方提供模具和材料 1、甲方负责提供加工所需的模具和合同用的塑胶原材料及用于产品包装的外箱。 2、作为乙方客户财产的“甲方提供的模具和原物料”，其所有权归甲方，乙方必须妥善保管，谨防损坏或丢失，发现异常及时通知甲方，且不得用于本合同之外的任何其他非预期用途。 3、在乙方不能满足本合同约定的要求的情况下，甲方可以随时调回模具终止合作而毋需征得乙方同意。 二、产品加工 1、乙方按照甲、乙双方确认的要求进行产品加工，量产前必须送样并签署样品封存。 2、甲方每次订货以书面传真通知乙方，明确所需产品规格、型号、颜色、数量、交货时间，交货地点以及质量要求；乙方收到通知后予以确认并回复正常可达成的交期。 a)质量与技术要求： i.乙方必需严格按照甲方确认的样品进行加工。 ii.乙方产品必须按照甲方订单要求的数量进行配套加工。 b)包装和运输： i. 甲方提供用于包装的外箱，产品采用逐层整齐摆放的方式，层与层之间用珍珠棉和纸板分隔，确保产品表面不会在运输或搬或搬运过程中受到磕碰和划损；产品外包装应牢固可靠，否则造成
的产品损伤和报废损失，由乙方承担。产品的内包装材料由乙方承担。 ii.交货地点：甲方公司或甲方指定地点。（深圳市范围内） iii.结算方式：甲、乙双方按月对账，并且具对账单，乙方开出增值税发票，收到发票后60日结款。 三、违约责任： a)乙方所供产品质量须与双方合同中约定条款一致，否则甲方可以拒绝收费，由此造成的费用和损失由乙方承担。 b)因乙方原因导致无法按时交货，则由乙方按所误批次款总额的5%日向甲方支付违约金。 c)未经甲方同意，乙方不得将模具转给任何第三方加工。 d)产品不合格，甲方因急用而产生的选别费用由乙方承担。以20元/每小时/人计。 四、其它 a)因执行合同发生争议，双方友好协商解决。协商不一致时需向甲方所在地法院提起诉讼。 b)本合同经双方签字盖章后生效；本合同传真件有效；相关的生续订单作为本合同有效附件。 甲方：乙方： 电话：电话： 传真：传真： 委托代表人：委托代表人： 日期：日期：
食品委托加工合同范本 甲方： 乙方： 经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产[ ]系列产品事宜，达成以下协议： 第一条加工产品范畴 1、产品品名: 2、产品规格为： 3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。 第二条委托加工订单 1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。 2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度（量）不得超过计划的25%，若超过25%，双方另行协商。 3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。 第三条加工产品质量及责任 1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品卫生标准。 2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“ ”商标使用授权书。 3、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品（需双方清点数量）的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值的30%以实物形式（加工产品）补偿给甲方； 4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任： （1）加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下（书面为准）可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除；当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理； （2）在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户（即甲方客户）提供售后服务；
编号：GX-20210333 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 生产、加工、制作合同范本 This Agreement and the schedules hereto constitute the entire agreement between the parties relating to the subject mater hereof.
[标签:titlecontent] 甲方： 乙方： 经甲乙双方充分协商，就乙方委托甲方制作事宜达成如下协议： 一、项目名称： 二、制作工艺、数量和其他 三、合同总金额：人民币(￥元) 四、完成时间：年月日前完成制作安装并交乙方进行验收。 五、结算方式：乙方先付甲方订金元，甲方应开具收据给乙方。甲方按乙方要求在规定时间内严格按报价工艺完成相关物料的成品制作、安装并交乙方进行验收。在乙方验收合格后，乙方凭甲方开具的收据一次性付清本合同尾款，共人民币元(￥)。 六、双方权利及义务： 1、乙方必须按合同时间付款，逾期未付款者，每逾期一日，乙方按应付款的千分之五(5‰)收取违约金，直至所有款项付清为止。 2、乙方提供的样版、设计图等不够清晰，规格不符，甲方已要求更改，但乙方没有更改而按样品做出产品时，一切责任由乙方承担。
3、甲方出具的样品、报价单、价格表、订单确认等文件资料的打印、书写或其他的错漏，可以更正，且甲方对此类错误不承担任何责任。 4、如甲方不能准时按质按量制作完成，每逾期一日应按合同总金额的 百分之三(3%)向乙方支付违约金; 5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有权要求甲方重做，并由甲方承担重做费用。 6、甲方经两次重做后仍不符合乙方要求，乙方有权解除合同，甲方应将已收款返还给乙方，由此造成的损失由甲方承担。 7、履行本合同产生的任何争议，由双方友好协商解决，协商不成，双方同意向提请裁决。 七、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具同等法律效力;本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，直至双方权利义务履行完毕后自动失效。未尽事宜，双方协商解决。 甲方：乙方： 甲方法定代表人：乙方法定代表人： 甲方经办人：乙方经办人： 年月日年月日
外协加工合同_合同范本 外协加工合同 发布时间：2020-04-17随着我国经济的快速发展,外协加工在生产制造过程中占据着越来越重要的地位。签订外协加工合同需要注意什么呢?以下是在第一范文网小编为大家整理的外协加工合同范文，感谢您的阅读。外协加工合同范文篇一____(以下简称甲方) ___________(以下简称乙方)第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、品质要求、数量、交货日期等确实履行，准时交货。第三条乙方所交的包装产品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。第四条材料由甲方提供并负责送至乙方工作场所。如发现甲方送达的材料外箱上标明的数量与实际包装后的数量有出入必须第一时间告知外协管理员，如未告知造成材料短缺由乙方自行负责。第五条验收时的检验方法是采用抽检方式。第六条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员乙方电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。(一)过期没完成按未交部分货值，处10%违约金。(二)包装数量，规格如未达到甲方要求，造成甲方经济损失由乙方全额赔偿。(三)乙方对自己所生产产品必须在外箱盖里侧编上工号(工号由乙方自行选择，但不能是汉字)并把工号名称报给甲方外协管理员留存。如查到未写工号，进行货值的10%进行罚款。(四)抽检时有未达到甲方要求的包装规格时，退回乙方重新返工包装。第七条付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，月底由外协管理员与乙方对帐后并在下月支付。第八条本着诚信为主的原则，暂不收取乙方的保证金。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日外协加工合同范文篇二___________(以下简称甲方)___________(以下简称乙方)第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的外包生产图纸为凭。第二条：乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。第三条：乙方所交的产品保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。第四条：材料由_____〗方负责。第五条：若材料由乙方负责供应时，废料率为____。第六条：验收时的检验范围是。①炉胆内板焊接检验。②炉胆外板焊接检验，③外壳体检验，④上料部分检验第七条：乙方必须确实遵守合同所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。(一)过期 5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_____违约金。(二)继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处____违约金。(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_____违约金。(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。第八条：按期交货合格率为100%，给予总价_____奖励金。按期交足定货而合格率为95%，给予总价_____奖励金。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日共2页，当前第1页12
内部编号：AN-QP-HT933 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 外发加工合同通用范本
外发加工合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方：_________ 乙方：_________ 第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的外发加工单为凭。 第二条：乙方须按照外发加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。 第三条：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。 第四条：材料由_________方负责。 第五条：若材料由甲方负责供应时，废料
食品代加工合同范本 委托方(以下称“委托方”) : xxx有限公司地址：xxx 邮编：xxx 电话： xxx 传真： xxx 银行：xxx 银行户头号码:xxx 增值税号码:xxx 加工方(以下称“加工方)：xxx有限公司地址： xxx 邮编：xxx 电话： xxx 传真：xxx 银行xxx 银行户头号码：xxx 委托方与加工方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守： (1)委托方希望根据下列条件委托加工方xx产品，有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。 (2)加工方希望根据下列条件为委托方加工xx产品，有关产品将按本协议规定完成。 (3)委托方为xx_产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。 第一、每月订单 1、委托方必须提前 x 天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。 2、加工方在收悉订单后，必须在xxx 内以传真书面向委托方确认订单。 3、除非双方经过同意，否则在订单被加工方确定接纳后，委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。 4、委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。 5、加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于 x 天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。 原材料及包装材料安排 6、原材料及包装材料的进库(加工方之仓库)质量检验工作由委托方委派代表全权负责。 加工费
7、含增值税的加工费(包括加工方提供之原材料成本)为人民币 xx 。于此协议签订日起计至 x 年 x 月 x日，可以双方同意下，根据情况作出调整。 8、委托方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。 9、委托方负责提供合适的原材料及包装材料，并免费向加工方运送所需原材料及包装材料，委托方自行安排处理有关材料的运输事宜，及支付相关运费和保险费。 第二技术及工艺 成品各项理化指标由委托方提供(见附件一)，加工方严格按照____工艺进行加工。首次加工由委托方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。加工方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求，加工方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由委托方承担，除非： a 产品含有非配方所含的其他物质; b 产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物; c 产品含有配方所含物质以外或配方所含物质经过化学、物理变化生成的物质以外的其他物质; 第三付款条件 1、首次加工费，委托方在产品生产完成 x 日后全数汇至加工方的银行户头。 2、加工方必须在委托方付款之后 x 个工作天内向委托方开具增值税发票。 有关知识产权、专利及商标的侵权责任 3、非经委托方书面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。 第四双方责任 加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品，必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标，委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，委托方将负全部责任。 第五协议终止
门窗加工制作合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系协议。依法成立合同，受法律保护。下面是整理的门窗加工制作合同范本，希望对你有所帮助！ 需方: (甲方) 供方： (乙方) 合同编号：NO（门窗）03________________________________ ________________________________ 签订日期：年月日 为了规范建筑门窗购销行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。 1、建筑门窗用途概况 工程名称：_____________________建筑结构：__________________ 工程地址：_____________________使用层次：__________________ 2、建筑门窗供应要求 2.1本合同中 单价是指门窗到________________________交货
价格。 2.2交货点详细地址：____________________________________。 2.3其它要求：___________________________________________ 3、结算和付款方式 3.2结算方式： 3.2付款方式与期限：____________________________________________ ___________________________________________________ _______________ ___________________________________________________ _______________ 4、技术要求 4.1乙方供应产品应严格执行并符合__________标准，(标准名称代号)________________________________________________ _______________ ___________________________________________________ ______________。 4.2乙方应随每批产品提供《产品质量保证书》。 4.3产品运输方式及包装标准
外加工协议书范本 甲方： 乙方： 一、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，所有具体的委托加工订货单。 二、所有书面签署的委托加工订货单，如有不明确、不详尽之处，将按此协议相关条款执行。 三、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议，与此协议具有同等约束力 委托加工订单 一、在每次生产前，甲方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章后生效。 二、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格、交货期、交货时间、其经双方确认签字盖章后，具有同本协议同等的法律效力。 三、订单货物加工价格确认：由乙方根据加工成本和利润，提出报价单，经甲方签字确认。 四、如需生产加工设备由甲方负责提供，生产中设备丢失、被盗、人为损坏由乙方负责。 五、甲乙双方根据每次不同型号的新产品就产品加工价格进行一次协商确认。 六、项目约定 1：甲方委托乙方加工生产之系列产品，乙方保证按甲乙双方确定的委托加工订单要求进行交货. 2:甲方负责制定所生产产品生产工艺要求、包装等产品加工所需的物资，并对乙方人员作必要的技术支持。 3:甲方负责提供委托加工成品的品质检验标准和验收方法,经乙方确认后作为产品的唯一验收标准。 4:乙方保证且不得将产品转予第三方，亦不可授权第三方代为加工。
5:乙方所加工生产甲方委托之产品，不得自行加工销售予第三方，亦不得利用甲方产品技术自行进行同类产品研发。 产品质量标准与责任 1:乙方所交付的加工好的成品，由甲方按双方确认的品质检验标准进行验收，产品性能质量应与品质检验标准相符。凡不能达到检验标准的，甲方有权要求乙方退、返工。2:乙方所交付的成品，材料损耗率为：1%。 3：若产品不良属于甲方提供的材料造成，或是由于甲方发料错误，则由甲方支付返修费用。 4：来料不良以一对一兑换. 5：如属在生产过程中,由工艺所造成的产品品质问题则由乙方无偿返修;如在装配过程发现品质异常,及时电话联系甲方调换材料。 6：乙方必须及时清理尾数产品，在甲方及时补回超损材料的情况下，乙方应在一周内清理完尾数产品。 7：甲方以下委托订单的方式，确定委托加工的数量及加工费，乙方同时确定加工及完成时间。 8:甲、乙双方的订货单一经签署即不可取消，如需变更，要双方协商一致。乙方必须按规定的时间、数量、质量要求向甲方供货。 9:乙方应妥善保管甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品，造成毁损、灭失的，应当偿付损失。 10：塑料箱、编织袋所发数量阅对后如数带回工厂。 其他: 1：自双方签署之日起生效，本协议有效期为一年，若期间任何一方经判定有违约行为，另一方有权终止本合同，并保留法律追述权。 2：本协议如有未尽事宜，双方可另行协商，在意见达成一致的基础上进行补充修改。3：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表：代表： 日期：日期：