The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities.
甲方：___________________
乙方：___________________
时间：___________________
自来水施工合同
编号：FS-DY-47668
自来水施工合同
甲方: 巴彦农场
乙方: 孟庆长
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等自愿的基础上，经协商达成如下协议：
工程概况
1、工程名称：巴彦农场危旧房改造新建小区自来水安装工程
2、工程地点：场部危旧房改造新建小区
第二条工程承包范围
承包范围：PE管道安装、土方，包工包料，工程总承包(以实际工程为主)
第三条工程期限
1、开工日期：20xx年5月20日
2、竣工日期：20xx年6月20日
合同工期总日历天数30天。
3、因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度时，经甲方工程监理签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
第四条质量标准
工程质量标准：合格
第五条工程造价
工程价款：工程总造价为贰拾捌万圆整(￥280000.00元)，总工程量约为3500米(主管道、支管道、入户管道按实际仗量米数计算)，单位造价为80元/米，此价款为主管道、支管道、入户管道平均造价，工程开工以后，因土质结构造成施工难度增大，价格不便。
第六条材料、设备供应：
1、乙方所购进的材料必须由甲方工程监理检查验收后方可使用。
2、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料等，双方均不得用于本工程。若属鉴定人员
失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。
3、主管道为PE管，管径2寸，管壁厚6毫米以上，管道压力10Kg，支管道管径为1寸，管壁厚3.5毫米以上，进户管径为4分，采用同材质管件熔接。
第七条工程施工要求
1、乙方必须严格按施工图纸或设计方案、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场工程监理的监督检查。
2、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所担的工作通知甲方工程监理。
3、乙方应按工程进度及时提供有关工程质量的技术资料，材料代用必须经过甲方工程监理同意并签证后，方可使用
4、乙方在施工过程中必须按安全生产规范操作，做好安全防护工作，如出现一切施工事故，均由其自行承担。
5、乙方在隐蔽工程隐蔽以前，必须及时通知甲方检查，未经甲方检查的视为不合格工程。
6、自来水管道深度不得少于3.2米(埋管位置)。
第八条质量验收
1、工程竣工验收，应以施工图纸或设计方案和相关技术资料及质量检验标准为依据。
2、工程竣工后，乙方按规定提供完整的技术档案资料，并提交竣工通知书，经双方协调确定时间，由甲方组织有关单位进行初验及复验。
3、交工验收中如发现有不符质量要求的,按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行验收。竣工日期以最后检验合格日期为准。工程验收合格15日内将工程完整资料交给甲方备案
4、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责看管，甲方不得提前使用，若甲方提前使用，既视同验收合格。由于乙方的原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。
5、执行国家关于工程回访的有关规定。
6、由施工造成的工程质量问题，甲方应以书面通知乙方并约定时间进行维修。在保修期内乙方拒不维修时，甲方可
用工程回访费另找施工队进行维修，费用超支部分应由乙方负担。
7、工程质量保修期为壹年。
第九条施工设计变更
甲方交付的设计图纸或设计方案和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自修改。
第十条双方责任事项
1、甲方
(1)合同签订当日向乙方提供完整的施工图纸或设计方案及有关技术资料;
(2)派驻施工现场的工程监理，对工程进度、工程质量和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更和其它必须的签证;
(3)组织对工程的竣工验收;
(4)工程验收合格后，办理交接手续。
2、乙方
(1)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量;
(2)乙方自行承担一切税费;
(3)乙方在施工过程中所用主要建材质量及采购过程接受甲方监督，工程质量必须符合国家规范要求;
(4)乙方必须按照国家规范的要求，认真履行回访义务，承担工程质量终身责任，保修期按《建设工程质量管理规定》执行;
(5)完工后做好场地清理工作;
(6)提供竣工验收技术资料，参加竣工验收;
(7)在合同规定的回访期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿维修;
(8)安全施工，防火、防盗以及事故的全部责任。
第十一条工程款结算
签订合同后,设备进场付总造价的20%;施工进度完成50%付30%;施工完工后付30%;验收合格后15%;扣留5%作为回访费。
第十二条违约责任
乙方：工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3%偿付逾期违约金。
编号：_____________ 水电施工安装合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日
以下简称甲方） 以下简称乙方） 甲方承建徐州工程机械集团有工程机械有限公司 6S 旗舰店建设项目工程，在平等自愿的原则 下， 乙方自愿承接该工程的劳务部分。根据工程的具体情况，依据合同法、 相关法律法规、 定额以及 市场行情，结合本公司对劳务用工的管理，为明确责任，确保工程的安全、质量、工期及文明施 工，双方达成如下条款以资共同遵守。 一、 工程概况 1、 工程名称： 2、 工程地点： 二、 承包内容及方式 承包内容：水电安装工程量清单所含施工图全部内容。 承包方式：包人工、辅材和机械。 三、 合同价款 暂定合同价合同：万元（不含税） 金额 （大写） ： 圆整 四、 工程质量 符合设计及国家相应规范要求的合格标准，符合消防、质监、建设、监理、设计及总包竣工验收 要求，符合招标文件要求。 五、 工程工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期：天。延误节点工期，拖延一天，罚款 1000 元，以此类推，并应承担工期延误造成其 他班组经济发包方： 承包方：
损失等一切费用。延误总工期执行甲方与建设单位施工合同工程进度罚款相应条款。 六、甲方责任 1、将施工用水、电接至现场，提供材料堆放场地及生活住所m2 。 2、提供施工图纸及招标文件，进行施工技术交底和质量监督。 3、督促乙方做好安全生产和文明施工的管理。 4、落实施工进度计划执行情况，下达施工任务单。 5、乙方未按照质量、安全、进度、现场管理及合同条款等要求施工，甲方有权令其退场，解除协议，不予结算并追究由此引发的全部损失。 6、因甲方原因造成的工期延误，乙方工期顺延。 7、未尽事宜按《项目部施工现场管理规定》执行。 七、乙方责任 1、乙方必须配备专业人员和管理人员，特殊工种和各种机械操作必须由专人负责，持证上岗，自备安全防护及劳保用品。 2、严格按照施工图纸、招标文件、现行规范要求进行施工，确保施工质量达到设计和竣工验收 要求。按要求提供材料使用计划、编制施工技术资料，承担自身原因引起质量问题而造成的一切损失。因乙方施工质量问题造成返工的工期不顺延，同时甲方将对乙方进行返工造价双倍罚款并追究给甲方带来的其他损失。 3、严格按照经甲、乙方同意的施工进度计划执行，承担自身原因引起工期拖延而造成的一切损失。如因自身组织不力未能按计划完成，甲方将按情节轻重给予处罚并有权扣留相应工程款以弥补损失，乙方应无条件服从。 4、强化职工安全生产和文明施工的知识教育，做到安全生产无事故。乙方人员在施工期间发生的施工现场内外和非工作时间发生的所有安全事故由乙方负责，产生的所有费用由乙方自理与甲方无关，同时追究乙方给甲方带来的损失及负面影响责任。 5、施工期间必须服从建设、监理、甲方项目部的管理，遵守《项目部施工现场管理规定》 ，因违反规定造成建设或监理对甲方罚款的，甲方将对乙方进行双倍处罚。
编号：________________ 玻璃阳光房合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日甲方： 法定代表人:
乙方： 法定代表人: 根据《中华人民共国合同法》的有关规定，经友好协商，就甲方委托乙方，进行 建筑钢结构工程的施工，特订立本合同，以资共同信守。 一、项目名称 本合同约定工程的名称为___________________ 合同。 二、服务内容 本合同约定工程项目地点在：____________________ 乙方为甲方在工程项目地点搭建玻璃阳光房结构工程。 三、工程实施步骤 1、甲方向乙方提供_________________ （以下简称：________________ 整体设计方案） 2、乙方依据甲方提供的甲方整体设计方案，对项目地点实施独立的测量。 3、乙方依据其独立测量结果，结合甲方整体设计方案要求，独立实施工程施工。其中包括：（1）加高原有烟道 （2）移动原有空调位置 （3）钢结构处理及施工 （4）彩板处理及施工 （5）整体防水处理 （6）窗户及玻璃安装 （7）其他
4、至本合同签订之日其，乙方将在其后的15个工作日内，完成以上测量、施工工作。 四、材料要求 五、总工程量及造价 建筑结构工程施工面积约为：_________ 平方米。（按实际钢结构展开面积计算） 工程总造价：人民币（大写）_____________________ （￥_______ 元） 六、施工工期 合同签定后15个工作日内，乙方将完成全部建筑结构施工工作。因非乙方原因 影响工期，且获得甲方书面谅解，本工程工期可以顺延。 七、双方责任 1、乙方责任
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
风电场施工合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日
合同协议 甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞：本贞无正文
清包工施工协议 甲方：____________________________________________ 住所地址：__________________________________________________________ 联系电话：_______________________手机号：_________________________ 乙方：____________________________________________ 住所地址：__________________________________________________________ 联系电话：_______________________手机号：_________________________ 根据《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1、装饰施工地点：＿＿区(县)＿＿＿＿＿___ 2、住房结构：＿＿＿＿，施工面积＿＿＿平方米。 3、装饰施工内容：甲方建筑的电路改造工程，墙体改造，，吊顶安装，顶面、背景墙，包立柱、各种造型顶、包暖气，铝塑板等其他双方约定工程。 4、承包方式：乙方清包工 5、总价款：￥＿＿＿＿元，大写(人民币)：＿＿＿＿＿＿＿＿
其中： 材料费：无。人工费：整。 管理费：无。设计费：无。 垃圾清运费：无。税金：无。 其他费用：无。 此款项经双方认可。若甲方在签约后变更施工内容，变更部分的工程款经双方讨后论按实另计。 6、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿＿天。 二、关于材料供应的约定 1、主材由甲方自行选购，其余材料甲方可视情况委托乙方购买； 2、甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。 3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的建筑装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，乙方应无条件更换，并承担改造费用； 4、为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前三天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单。甲方应按时提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延
阳光房施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方阳光房（54户地下室采光井）工程的有关事宜，为明确双方的权利、义务及经济责任，同意达成如下协议条款，以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包范围： 经双方确认预算的工程内容及合同附件图范围内阳光房的制作与安装。 材料要求：1、不锈钢方管50*50*1（国标、含铬2.2）； 2、钢化夹胶玻璃6+6（甲方确认的加工厂家）； 3、幕墙耐候结构密封胶（品牌必须保证传力的可靠性）； 工艺要求：1、主受力直杆伸入墙体50mm； 2、所有不锈钢管氩弧焊接必须满焊，并打磨抛光，不得有明显焊 瘤和欠焊、弧坑等缺陷； 3、玻璃安装前验收不锈钢骨架并清洁； 4、玻璃安装粘接双面胶需牢靠，玻璃缝隙严格按照行业规范要求， 不小于3mm,不大于8mm; 5、贴墙横管每格需安装两个Φ10的膨胀螺栓； 6、所有玻璃单块面积不得超过1平米； 7、乙方自行进行现场测量后报玻璃厂家制作，如测量失误，造成 玻璃浪费，由乙方承担。
三、合同工期 （一）开工日期：201 7年8月20 日 竣工日期：201 7年10月 1 日，合同工期总天数40天。 （二）发生以下情况工期可顺延： 1、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延； 2、因非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响,则工期相应顺延。 四、质量标准 严格按照附件图及预算单规定的材料要求制作、安装，由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担。并保证不得有渗漏水现象发生。 五、承包方式 乙方包工包料，固定单价合同；承包人签订合同后接受现行《建筑法》、《合同法》等相关法律规定的适用于本合同的条款，承担材料价格和人工上涨等因素在内的所有风险。 六、工程材料 严格按合同附件图规定材料，如实际使用的材料规格型号同附件图不一致或材料有假由乙方双倍赔偿。采购的材料必须经过甲方的验收方可使用，但甲方的验收并不免除乙方对质量的应承担的责任。 七、双方的工作 （一）甲方的工作 1、开工前向乙方进行现场交底，并为乙方入场施工创造条件，如施工所需的水、电等，并说明使用注意事项。 2、负责协调施工队与邻里之间的关系，保证乙方在国家规定施工时间段的施工。 （二）乙方的工作 1、严格执行施工规范、安全操作规程、乙方自行承担在施工中的安全事故。 2、严格按照图纸和做法说明进行施工。 3、做好施工现场垃圾清运等工作。 八、工程变更 施工过程中，甲方如有特殊要求，或变更前需提前与乙方协商一致，同时调整
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
建筑工程劳务清包工施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： （1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 （2）、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用 水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承担。临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。
（3）、安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包。 6、承包范围： （1）、主体基础地基垫层开始，主体工程（门窗、电梯、消防、水电安装、烟道安装、外墙保温、内外墙瓷砖、室内地砖、涂料、防水工程除外）的所有工作。包括：一级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、楼地面找平、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、道路场地硬化等所有主体工程。 （2）、二次结构砌筑、植筋、后浇带预留及浇筑、内外墙粉刷（有外墙保温层时外墙抹灰只做到保温层以内刮糙）、抹灰。 第二条：工程价款与支付 1、本工程承包价格为：元/平方米（合同单价一次包死，固定不变，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化）。 2、乙方应当在本合同签订日内人员机械进场开始施工。 3、付款方式：主体封顶支付已完工程量的%二次装饰完成后支付已完成工程量的%；竣工验收合格之后付款至全部款项的97%，
编号：FS-HT-05018 电力工程建设监理合同新New contract for power engineering construction supervision 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
电力工程建设监理合同新 委托单位：______ 监理单位：______ 本合同由______（以下简称甲方）与______（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担______工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：______ 工程地点：______ 工程规模为：______ 2、合同总价______元。其中工程设计监理费用______元，土建工程监理费用______元，安装工程监理费用______元，合计监理费______元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）
开始计算起，至______装置通过______小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
清包工施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
景观清包工施工合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将工程中的围墙及景观构筑物结构、硬质铺砖结构层工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况 1、项目地点： 2、工程名称：室外景观工程 3、承包范围：围墙施工、景观构筑物、硬质铺砖结构层。 4、承包内容：泥工工程 5、施工工期：从2018年6月1日起进场时间算起，至2018年月 日竣工，共计天。 二、承包形式及计价方法 包工不包料，按承包施工面积约56000平方左右，此面积为双方约定的合约面积，具体以现场核对测量为准。双方确定包清工单价：
1、围墙清工承包单价为200元/米（①此单价为按图施工费用、如图纸外增加围墙基础需增加基础部分的清工费用；②此单价包含粉刷，不含真实漆涂料）。 2、结构层混凝土浇筑统一为10元/平方（①包含土方修土及清理、石子铺设、立模板、混凝土浇筑；②此单价为统一价，及不论泵送、非泵送以及混凝土的厚度大小）。 3、景观构筑物砌砖0.7元/块（含砌体粉刷）。 4、景观排水沟50元/米（含粉刷） 5、景观独立构造柱或梁按1500元/个（含扎钢筋、支模板、混凝土浇筑及粉刷） 6、本单价为综合单价，已考虑材料垂直运输，搬运以及为完成该工程除材料的产生一切费用。乙方如发生在工程外的零星用工；或因甲方原因导致的返工产生的点工须由甲方现场管理人员三日内办好签证。 三、工程款支付及结算方式 1、甲方每月15日发放乙方上月施工人员生活费每人每月1800元。乙方每月提供施工人员身份证复印件及工资单发放该款项。 2、甲方每月15日需结清上月产生经甲方确认的零星点工。
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
合同编号: ＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ项目 变配电工程分包合同 采购人（甲方）：ＸＸＸＸ集团有限责任公司 供货人（乙方）：ＸＸＸＸ电工设备有限公司
第一部分合同协议书 编号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 承包人（全称）：ＸＸＸＸ集团有限责任公司 法定代表人：ＸＸＸ 法定注册地址：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 分包人（全称）：ＸＸＸＸ电工设备有限公司 法定代表人：ＸＸＸ 法定注册地址：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 鉴于国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ建设项目工程施工总承包合同（以下称为“总承包合同”），承包人为完成ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ建设项目建设中的变配电工程分包工程（以下简称“本分包工程”），已接受分包人提出的承担本分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 分包工程名称：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ建设项目变配电工程 工程地点：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 分包工程内容：包括分界室内高压柜下口出线高压电缆、总变配电室及两个分高压变配电室内的高低压配电柜、到低压柜出线端子的所有管线、线缆、设备（包括不限于高压配电柜、中央信号屏、直流屏、变压器、低压配电柜、模拟
屏等）、元器件、规章制度标识牌；配电所内配电设备的供货、安装（含设备基础）、系统调试、验收等全过程；所安装设备的防雷接地接到防雷接地板及室内接地母线安装；负责变电所的电源监测及建筑能耗分析管理系统（含相应管线与设备），并预留与整个工程楼宇自动化系统接口；配合火灾漏电报警系统模块的连接工作；负责变配电系统深化设计、出图及审核报批工作；负责协调外电供电，并负责相应变配电设备安装调试、电能计量、电源检测、电源质量改善、直至在配电柜低压侧能提供正常电源；负责移交后发包人人员免费上岗培训。 工程立项批准文号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ号 资金来源：发包人自筹 二、分包工程承包范围 承包范围：包括分界室内高压柜下口出线高压电缆（含高低压变配电室（含夹层）内的桥架、支架（界线为出外墙0.5米））、总变配电室及两个分高压变配电室内的高低压配电柜、到低压柜出线端子的所有管道、桥架、支架、线缆、设备、元器件以及变配电室内接地线（含变电所的电源监测及建筑能耗分析管理系统并预留与整个工程楼宇自动化系统接口）等供货、安装、系统调试、验收等全过程，包括配合火灾漏电报警系统模块的连接工作，并负责深化设计，满足招标图纸及设计要求，符合现行北京市及国家规范要求。 详细承包范围见附件“技术标准和要求”。 三、分包合同工期 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 工期总日历天数ＸＸＸ9天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。 四、质量标准 工程质量标准：合格
水利水电建设工程施工合同 示范文本 GF---2000---0208 水利部 国家电力公司 国家工商行政管理局 水利部 国家电力公司
国家工商行政管理局 关于印发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的通知 水建管[2000]62号 各省、自治区、直辖市、计划单列市水利（水电）厅（局）、电力局（公司）、工商行政管理局，各流域机构，新疆生产建设兵团水利局，各有关单位：为加强水利水电建设市场的管理，规范招标投标工作和合同管理，切实保障发、承包双方的合法权益，确保水利化水电工程的建设管理和工程招投标在公平、公正的基础上健康有序的进行，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招投标法》的规定，颁发《水利水电施工合同和招文件示范文本》（以下简称《范本》。并对《范本》实施的关问题规定如下： 一、凡列入国家或地方建设计划的大中型水利水电工程使用本《范本》，小型水利水电工程可参照使用。 二、修改后的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）（以下简称《合同条件》颁发，1997年8月水利部、原电力工业部和国家工商行政管理局联合颁发的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-97-0208）同时废止。 各水利水电工程发包人在编制招标文件和施工合同时，《合同条件》应按本通知第三条的规定应用，《范本》的其它文件可根据建设项目的实际情况参照使用，但不得违反《合同条件》中所确立的或隐含的公正、公平原则。若编制的上述文件内容及《合同条件》的规定不一致时，应以《合同条件》为准。 三、《合同条件》分为“通用合同条款”和“专用合同条款”两部分。 1．“通用合同条款”应全文引用，不得删改。 2．“专用合同条款”则应按其条款编号和内容，根据工程实际情况进行修改和补充。 3．除《合同条件》的“专用合同条款”中所列的编号的条款外，“通用合同条款”其它的条款的内容不得改动。若确定因工程特殊条件需要变更“通用合同条款”的内容时，应按工程建设项目管理的隶属关系报送水利部、国家电力公司及国家工商行政管理局的业务主管部门批准。 四、水利水电工程建设的管理应按水利部和国家电力公司的有关规定全面推行建设监理制，发包人应委托具有水利水电工程监理资质的单位承担监理工作。监理人应在发包人授权范围内公正地履行其职责。 五、根据我国当前水利水电施工企业普遍存在的流动资金不足的现状，
建筑工程施工劳务承包合同 （大清包） 发包方（以下简称甲方）：法定代表人： 施工方（以下简称乙方）：法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》和地区有关规定，结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。 一、工程名：***商贸城 _____________ #楼； 二、工程地点： ____________________________ ； 三、承包范围：与业主所签订的全部土建工程；建筑面积共计 _________ 平方米; 四、承包性质：包工不包料 五、承包内容 （一）基础工程： 所有已承接工程后的：设计图纸及所有变更等土建分项工程、测量放线，机械、架材等自理（以下均同）； （二）主体工程： 主体工程的墙、柱、梁、板等支、拆架模；主体工程钢筋焊接、制作、绑扎、砼浇筑（电渣压力焊除外）、内外架等，所有主体土建施工所包含的分项工程； （三）二次结构： 填充墙砌筑、构造柱、过梁、圈梁、系梁、各部位砼压顶等的钢筋制作、焊接、 植筋、绑扎及模板、砼零星浇筑及零星砌体等，所有二次结构包含的土建分项工程； （四）内外装修及楼地面工程： 必须按照设计、变更有关要求的施工，且符合验收规范有关规定，最后以达到交工验收标准为主（不包括水电暖、门窗、防水等工程）。 （五）主体及二次结构施工测量放线，并保质保量，确保安全、文明施工。 六、工程进度及工期要求 本工程工期从2013年11月份开工，至2015年5月1日竣工验收，工期为 540日历天；在施工正常情况下，如延误工期，按业主方的有关规定扣除罚款数额。
乙方必须按照甲方所制定的总进度计划要求，配备充足的劳动力，并按月进度、周进度计划，乙方必须签收完成；否则每延迟一天罚款___________________ 元，如由于甲方原因, 则工期顺延；乙方负责人必须驻入现场，进行劳动力组织和调配等管理工作，确保正常施工；甲方因工程进度或其他需要乙方加班加点时，不得以任何借口无故推脱。 未经甲方同意，除不可抗拒因素或天气因素外，乙方不得随意停工或殆工。 七、工程款结算、支付的相关内容 1、按建筑面积每平方米______________ 计算价款。 2、工程款支付方式： ___________ 在全部主体封二次结构全部完成价的承包价的^ ____________ 支付；dC在内外装饰及地面工程全部完成 后，按承包价的_____________ 支付；dD在工程全部正式交工验收后，按设计建筑面积 （除质保金外）全部支付； 说明：每次规定的拨款日期，向后推迟不超过 ____________ 天支付完毕。 八、质量要求、 1、本工程质量目标为优质工程。 2、乙方必须配备现场技术员，熟读图纸，查找问题及早提出，以免影响施工。 并计算提前五天上报所需材料计划用量，如乙方未提前上报而造成的工期延误，所有损失均由乙方承担。 3、控制和检查各层标高、轴线、房间净尺寸、各部位砼构件截面尺寸等，均在所规定的允许偏差范围之内，私自更改或误做后果自负。 4、乙方施工必须严格按照设计、图纸会审、有关变更、图集要求、施工规范、国家规定的工程质量检验评定标准制作安装；长短筋搭配计算合理；在保证质量的前提下节约材料，浪费材料后果自负。并做到材料分开放置，工完场清。 5、按国家规定的工程质量验收评定标准自身检查后，再报主管部门验收，保证质量达到优质，杜绝一切质量事故的发生。凡每分项工程质量验收，由乙方造成必须返工的，所有损失均由乙方负责，并承担主管部门的一切罚款。 6乙方在施工过程中，完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。乙方必须严格执行操作规程，如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
断桥铝门窗及阳光房施工合同 甲方： 乙方： 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程内容：铝包木窗、阳光房、五金及纱窗护栏。 四、承包方式： 1、乙方按承包价包材料、运费、人工、工期、质最以及安全文明施工。第二条工程总造价 1、铝包木窗面积为平方米，每平米元（内木色08色红橡木外铝白色）； 2、阳光房面积为平方米，每平米元，水槽元（内外全木纹11色），断桥铝窗平米，每平米元（70系列内外木纹11色）； 3、肯德基门元，2个天窗元，13套内开内倒件元。工程总价格为元，大写：元整。 第三条工期 工程总工期为天，自年月日开工到年月日竣工验收。 第四条甲方责任 1、实现施工场地通水、通电、拆除可能阻碍乙方施工的设施（包括架工和隐蔽的），为乙方提供临时仓库及安装工人的住宿场地。 2、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清尾款。 3、对施工过程中非乙方责任造成的门窗损坏乙方不负责维修并承担相关费用。 第五条乙方责任 1、负责合同约定的断桥铝门窗的制作和安装：
2、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工和交付。 3、在合同保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理（保修期一年）。 第六条工程款的支出和结算 甲方在鉴定合同后2天内向乙方支付￥100000.00火写：壹拾万元整作为工程预付款。其余款项于完工3日内按甲方确认的工程实际完成量一次结清。 第七条违约、争议 1、违约造成工程期延误的，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延； 2、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同的均属单方违约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。 3、本合同如发生纠纷，双方应积极协商解决，协商不成，任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申清仲裁，也可直接向法院起诉。 第八条其他协议条款 第九条合同份数及有效期 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，附件份，经双方确认与合同具有同等效力； 2、本合同自双方签订之日起生效，在本合同门窗工程竣工验收并结清尾款后失效。 备注：本报价不含税金。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 日期：日期：
XXXXXXX有限公司XXX工程建设施工承包合同 合同编号：_________________ 合同双方： 发包方：_________________________
承包方：_________________________
________________ 工程（—部分） 施工承包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲方经_____________ 文批准，建设__________________ 工程，已于—年_月_日经 过招投标，由乙方中标承包。按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定, 结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：______________________________ 。 2、工程地点：______________________________ 。 3、工程项目批准单位：______________________________ 。 4、承包范围和内容：_____________________________ 。 5、其他需要约定的工程概况内容______________________________ 。 第二条工程期限 1 、本工程开工日期------年——月——日，竣工日期-----年----月----- 日。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表和监理单位现场代表签证后,工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）甲方在合同规定开工日期前未能提供施工场地,道路、水、电源未能接通而影响施工。 （2）甲方负责供应的设备、材料在交验时发现有缺陷，需要修、配、改、代、换而 影响进度的 (3)因设计变更而延误工期的。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力建设工程施工合同
编号：FS-DY-20192 电力建设工程施工合同 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条
款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 12．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预
阳光房制作安装合同 合同人：甲方：（以下简称甲方） 乙方：沈阳装饰工程设计有限公司（以下简称乙方） 现甲、乙双方经协商确定，甲方将阳光房发包给乙方制作，安装。为保证产品质量、进度，明确双方在实施本合同过程中的权利、义务和经济责任，现签订本合同，以资共同遵守。 第一条、合同标的 一、工程名称：阳光房制作、安装。 二、单价：断桥窗元/m2玻璃屋顶 m2 。 三、面积：断桥窗 m2 玻璃屋顶 m2 。 四、合同总价（人民币）： （小写）：￥元。 五、上述合同价格包含材料费（注：型材、配件等、玻璃、制作费、安装费、运输包装费、后续保修服务费、管理费等全部费用）。 六、本合同以甲方提供的洞口尺寸计算面积。 七、结算：按照双方确认的面积结算。 第二条、合同履行期限、地点 一、本合同所述阳光房安装地点： 二、本工程全部交货期 20 天。 第三条、合同标的：原材料、五金配件、附件及工程质量标准、验收和质保期限 一、主材： 本合同阳光房顶面材料选用“ 160*60*和60*60*钢方管，型材表面经除锈喷普通漆处理。阳光房立面铝合金门窗材料选用“ ”品牌营口铝
业55 系列门窗，型材壁厚，型材表面经粉末喷涂处理 (颜色为，颜色按照双方签字确认的为准)。 二、玻璃配置： 本合阳光房顶面配装 5(low-e)+6A+5+6A+5 三玻槽铝中空双钢化玻璃，阳光房立面门窗均配装 4+7A+4+7A+4白玻璃，乙方按照此配置制 作。 三、零配件配置： 1、门窗合页、锁、摩擦绞链、传动器 执手等五金配件采用“ ”生 丶 产的“ 国产诺托”牌产品或同档次产品。 2、密封胶采用“山东雅贝尔牌产品或同档次产品； 3、橡胶密封条开启部分（三元乙丙橡胶）。 四、技术标准 本合同乙方所供应铝合金阳光房符合下列标准： 1、铝合金门窗标准：GB/T8478-2008； 2、其他配件、材料均符合国家有关标准GB/T12002-1989、JC/T635-1996、 QB845-1985、QB846-1985、QB/T3884-1999至QB/T3892-1999。 五、验收标准按国家有关标准、规范及本合同相关条款执行； 1 本工程设计施工均由乙方完成，所提供的材料，必须符合 国家标准，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。 2乙方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民