合同编号：
建设工程施工合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
工程名称：
签订地点：
签订时间：年月日
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本合同。
1.工程名称：
2.工程地址：万盛区鱼田堡加油站
3.承包范围及工作量
3.1安全措施（现场隔离、现场安全会、安全交底、安全防护、风险评估等）；大发兰改造（包括改大法兰、更换密封垫片、螺丝）；卸油，油气回收，排气，输油管线制作，潜油泵安装，雨棚包边，包雨棚柱等。
4.相关技术要求及规范
4.1本工程应遵循的标准及规范：国家标准。
4.2本工程应达到的技术要求：行业标准。
4.3其他：/ 。
5.工程工期按以下第条执行
5.1合同工期总日历天数：天；
开工日期：年月日；
完工日期：年月日。
5.2甲方书面通知进场之日起日内，总工期天。
5.3发生以下情形之一，经甲方书面同意，可相应顺延工期：
5.3.1设计变更引起的工作量增加；
5.3.2甲方需求变化引起的工作量增加；
5.3.3不可抗力；
5.3.4甲方同意工期顺延的其他情况。
6.工程承包形式
本工程采用以下第种形式。
6.1在合同约定的工作量范围内费用包干。
6.2按实际工作量据实结算。
6.3其他：/ 。
7.材料、设备供应方式
7.1甲方供料：/ (可表格单列)。
7.1.1甲方按上述约定的内容提供材料设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。
7.1.2需交由乙方保管的甲方提供材料设备，在甲乙双方共同清点办理交接手续后由乙方负责保管。乙方保管期间，材料设备发生毁损、丢失等，由乙方负责赔偿。
7.1.3乙方在施工过程中发现甲方提供的材料设备与上述约定不符时，乙方应在 24 小时内提出异议，甲方负责解决，造成工期延误的，工期顺延。
7.1.4甲方供应的材料设备使用前，由现场监理负责组织检验或试验的，检验或试验费用由甲方承担。
7.2乙方供料：见报价单(可表格单列)。
7.2.1乙方采购材料设备，应按图纸要求和行业标准采购，并按所提供材料的相关规范提供产品合格证明，对材料设备质量负责。
7.2.2乙方提供的材料设备由乙方自行保管。
7.2.3乙方采购的材料设备与图纸或质量标准要求不符时，乙方应按甲方的要求运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，造成工期延误的，工期不予顺延。
7.2.4乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。
7.2.5甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由乙方承担，造成工期延误的，工期不予顺延。
8.合同价款及支付
8.1本合同价款按以下方式确定。
8.1.1合同价款为万元（含：建安税），包干使用，不作调整。
8.1.2暂定合同价款为 / 万元（含： / 税）。此价作为拨付材料、设备、工程备料款的依据。甲方以该合同价款为基础，根据甲方签认的工作量增减或设计变更进行调整，确定本合同的结算价款。
8.1.3按照 / 定额标准，以甲方审查通过的竣工资料据实结算。
8.1.4工程竣工后经甲方核实工作量后按照以下确定的单价结算。
8.1.5其他方式： / 。
8.2合同价款的结算与支付
8.2.1合同价款的结算：乙方完成合同约定的义务后，与甲方进行结算金额的确认，形成结算单据，并由乙方出具发票，按照以下第种方式办理合同价款的结算。
8.2.1.1一次性结算：项目通过最终验收合格后，对合同价款进行一次性结算。
8.2.1.2按进度分期结算：按一定期间对项目进行检查，以双方确认的进度进行结算。双方约定：/ 。
8.2.1.3其他方式： / 。
8.2.2合同价款的支付：甲方按照以下第种方式支付合同价款。
8.2.2.1甲乙双方结算完成后，乙方提交结算证明文件和有效结算票据，向甲方提出付款要求。甲方在收到乙方提交的付款要求及有效结算票据后 / 个工作日内支付。
8.2.2.2其他方式：。
8.2.3甲方按照乙方提供的下列账户信息资料，通过银行结算方式支付给乙方。乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。
收款人：。
开户行：。
帐号：。
9.双方的权利与义务
9.1甲方的权利与义务
9.1.1若本工程实行工程监理。甲方在开工前 / 日内将监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式提交给乙方,监理单位按照监理内容和监理权限行使权利。监理工程师（以下简称工程师）行使以下职权需甲方另行批准。
/ 。
监理单位更换总监理工程师，甲方在 / 日前以书面形式通知乙方。
甲方派 / 为驻工地代表。
9.1.2本工程不实行监理，甲方派为驻工地代表（以下简称工程师），行使工程师的权利。甲方更换驻工地代表，应在日前以书面形式通知乙方。
9.1.3在开工前组织或委托监理单位组织施工技术交底。
9.1.4开工前日内组织或委托监理单位组织审查施工组织设计，并按审定的施工组织设计(方案)进行监督。
9.1.5在收到乙方竣工验收申请后日内组织验收。
9.1.6组织开展工程开工前健康、安全、环境管理的培训与考核。
9.1.7不定期开展工程质量、安全、健康、环境检查活动。
9.1.8其他约定： / 。
9.2乙方的权利与义务
9.2.1乙方派为本工程的项目经理，负责施工现场管理。乙方派 / 为本工程的项目副经理，乙方派 / 为本工程的技术负责人。乙方在更换项目经理、副经理或技术负责人前日内以书面形式报甲方审批，未经甲方审批同意，乙方不得擅自更换。
9.2.2在开工前 / 日内，搞好乙方驻地界区以内的用水、用电、道路和临时设施的建设，承担相应的费用。
9.2.3在开工前 / 日内，编制施工组织设计（施工方案）报甲方审批，做好各项施工准备工作。
9.2.4在工程开工前 / 日内，提出开工报告，并向甲方提交施工平面布置图、施工进度计划；在每月 / 日前向甲方提交本月施工进度报表及下月施工作业计划、甲方供应材料设备的使用计划表；在隐蔽工程或中间验收前 / 小时内以书面形式通知工程师组织验收；在达到竣工条件 / 日内向甲方提交竣工验收申请。
9.2.5严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间完工并交付使用。
9.2.6遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，并按规定办理相关手续。乙方在本合同履行过程中，因违反上述规定导致的罚款及其他处罚，由乙方承担责任。
9.2.7负责已完工的房屋、构筑物和安装设备在交工前的管理和维护，并清理好场地。
9.2.8在提交竣工验收申请的同时提供竣工验收的相关技术资料，参加工程验收，在甲方验收合格后 3 日内办理竣工结算。
9.2.9按质量检验评定标准对工程分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时按工程质量监督部门规定准备验收。
9.2.10在施工过程中如发生安全、环保及质量等事故，应及时向甲方通报，并按照有关规定上报。
9.2.11做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，并承担相应的费用。
9.2.12在本合同履行过程中，其安全、质量及环保等事宜由乙方负责。
9.2.13向甲方提供施工设备、机器具、技术管理、施工作业人员配置计划，并严格执行，未经甲方同意，不得随意更换。
9.2.14参加甲方组织的工程开工前健康、安全、环境管理培训，经考核合格后上岗。
9.2.15 不定期开展工程质量、安全、健康、环境检查活动，自觉制止施工过程中的“三违”和“低、老、坏”行为，上述检查活动每周至少不低于一次。
9.2.16 加强工程现场余料管理（包括质量证明文件），做好余料回收利用工作。在工程完工交接前必须将甲方供料的余料集中到甲方指定的料场，并在余料集中到料场后7个工作日内向甲方提出退料申请。申请退库的余料应保证与甲方所供应的材料完全一致。
9.2.17工程施工过程资料要求与工程实体进度同步，工程完工交接后 / 日内向甲方完成资料移交。
9.2.18其他约定： / 。
10.工程质量和验收
10.1工程质量规范和工程质量等级
10.1.1本工程按设计文件、施工图说明书、国家颁布的有关规范进行施工和验收。
10.1.2本工程质量等级达到。
10.1.2.1合格。
10.1.2.2优良。
10.1.2.3其他： / 。
10.2隐蔽工程和中间验收
10.2.1隐蔽工程在隐蔽前 / 小时内、 / 项目(分部、分项工程)完工后 / 小时内，乙方将验收内容、时间和地点以书面形式通知甲方到现场验收，验收合格甲方签认后，乙方方可继续施工；验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收。
10.2.2甲方接到书面通知小时内没有验收的，或甲方验收后未进行签认的，乙方可顺延工期。
10.3工程试车
10.3.1在设备安装前小时内，乙方必须会同甲方、设计单位对设备、结构、几何尺寸进行检查，并对基础上的轴线、标高进行复核，同时办理隐蔽工程验收和中间交工手续。设备安装应按照安装的次序及施工进度陆续组织设备进场，并在安装前由甲乙双方共同开箱清点，做好记录。安装验收后，将有关技术资料、专用工具和随机配件交给甲方，由甲方在验收单上签字。
10.3.2联动设备的单机试运转工作由乙方负责组织,并在试车前小时内将试车内容、时间、地点以书面形式通知甲方，由甲方在试车记录上签字；联合试运转由甲方组织，乙方配合进行。
10.4竣工验收
10.4.1工程竣工后日内，乙方按本合同约定的标准，向甲方提供完整竣工资料及验收申请。甲方在收到竣工验收书面申请后的日内组织有关单位根据约定的工程质量规范进行验收。验收合格的，出具验收合格意见，验收不合格的，乙方应按甲方的要求进行整改，由乙方承担相关费用，并对给甲方造成的相应损失承担赔偿责任。
10.4.2工程竣工后 / 日内，乙方应将绘制的竣工图一式 / 份，提交甲方存档。其他竣工资料按有关规定整理提交给甲方，一式 / 份。
10.5质量保修
10.5.1合同价款的 %作为质保金。质保期满后，无质量异议，乙方应以书面形式告知甲方支付质保金，经甲方确认后于 30日内无息返还乙方。
10.5.2其他约定详见《工程质量保修协议书》。
10.6其他： / 。
11.健康、安全与环境保护
与本项目相关的健康、安全与环境保护事宜由甲乙双方在签订本合同的同时，签订《HSE管理合同》，并作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.工程分包
12.1本工程如需分包，须经甲方书面同意并执行有关法律规定，乙方不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
12.2禁止承包方转包或分包单位将其承包的工程再分包。
13.保密
13.1因本合同或在本合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。
13.2未经甲方书面同意，乙方不得将所获得的图纸资料应用于与履行本合同无关的活动。
13.3对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，甲方不得以任何方式向第三人泄露，国家法律法规另有规定的除外。
13.4本合同的保密条款在本合同终止后，同样具有约束力。
14.保险
双方应当各自对其工作人员、设备进行保险并承担其费用。
15.违约责任
15.1发生下列情况属于甲方违约。
15.1.1未按合同约定支付工程款，每逾期一日，向乙方支付应付款 0.1 ％的违约金。
15.1.2不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给乙方造成损失的，按下列计算方法赔偿乙方损失，并顺延工期。/。
15.2发生下列情况属于乙方违约：
15.2.1因乙方原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方的要求负责整改，并向甲方支付合同总价款 / ％的违约金，工期不予顺延。
15.2.2未按合同约定（或甲方同意顺延工期）的竣工日期竣工，每逾期一日，向甲方支付合同价款 / ％的违约金。
15.2.3乙方不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给甲方造成损失的，按下列计算方法赔偿甲方损失。
/ 。
15.3在质保期内发生因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责按甲方要求进行无偿返修。乙方拒绝返修或返修仍未达到合同约定质量标准的，质保金不予返还。给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
15.4乙方不按本合同约定办理竣工验收相关资料手续的，每逾期一天应按合同价款的 / %向甲方支付违约金。
15.5乙方未按照本合同约定履行退料义务的，乙方按照甲方的要求负责整改，并按照合同总金额的5%向甲方支付违约金；因乙方原因导致不能办理余料退库的，乙方应当按照材料的原有价值向甲方承担赔偿责任，赔偿金可直接从甲方应向乙方支付的合同价款中扣除。甲方已向乙方支付合同价款的，乙方应向甲方返还相当于未退库余料原值金额的合同款。
15.6乙方作业过程中出现不规范质量行为以及因乙方原因造成工程质量事件，按照本合同附件所列总承包（施工）单位工程质量问题责任追究条款进行违约责任追究，其他违约行为按照本合同其他相关约定执行。
15.7一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。
15.8发生其他违约情形，违约方承担合同价款 / %的违约金，并赔偿对方因该违约行为而受到的损失。
15.9乙方在工程建设过程中发生“附表1《总承包（施工）单位工程质量问题责任追究标准》”所列质量问题时，甲方可按照“附表1《总承包（施工）单位工程质量问题责任追究标准》”规定的违约款项扣减乙方相应合同款。
15.10其他约定： / 。
16.不可抗力
16.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
16.2如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而不能履行其在本合同下的全部或部分义务，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。
16.3声称受到不可抗力事件影响的一方应在8小时内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后2日内以书面形式向另一方提供此种不可抗力事件及其持续时间的书面证据。
16.4不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
16.5不可抗力事件发生时，一方未尽通知义务或未采取有效措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。16.6迟延履行合同后，发生不可抗力的，不能免除责任。
16.7不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。
17.争议的解决方式
17.1因合同发生争议，双方应协商解决。
17.2如协商不成，可选择下列第种方式解决。
17.2.1提交仲裁委员会申请仲裁。
17.2.2依法向 / 人民法院提起诉讼。
17.2.3其他方式： / 。
18.合同的生效、变更、解除和终止
18.1 本合同在满足以下条件之日起生效。
18.1.1本合同经双方签字、盖章。
18.1.2其他约定： / 。
18.2合同有效期内，若发生重大变化，双方可协商对合同进行修订。
18.3具备下列情形之一的，解除权人可单方解除合同，但应向对方发出书面的合同解除通知，通知到达对方时合同解除。18.3.1甲方解除合同条件
18.3.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的的。
18.3.1.2在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。
18.3.1.3其他约定： / 。
18.3.2乙方解除合同条件
18.3.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的的。
18.3.2.2在履行期限届满之前，甲方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。
18.3.2.3其他约定： / 。
18.4下列任一情况发生时，本合同即告终止。
18.4.1本合同任一方有严重违反本合同的行为时，另一方有权要求违约方在一个合理的期限内改正违反本合同的行为，如果在该期限内仍没有改正该违反本合同的行为，则要求改正的一方有权在书面通知违反合同的一方九十天后终止本合同。
18.4.2双方协商解除合同。
18.4.3其他约定： / 。
18.5合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
19.附则
19.1本合同未尽事宜双方协商解决。
19.2在执行本合同过程中，如双方商定对本合同进行修改或补充，由双方授权代表签订补充合同,并将作为本合同不可分割的组成部分。
19.3补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同与本合同内容不一致，以补充合同为准。
19.4本合同一式肆份，甲方保存贰份，乙方保存贰份。
19.5 以下附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
19.5.1报价单。
承建加油站合同 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 为了搞活经济，引进外资，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方平等、互惠互利的双赢有偿原则下，经协商一致达成以下协议： 一、建站位置要求及责任：由甲乙双方共同建一座加油站位于丰镇市巨宝庄镇102省道159公里处，经双方友好协商同意分担经济及责任，甲方承担建站土地使用面积10亩、水、电、路三通设施及地与公路填平和加油站土地证等所需一切手续，包括《成品油零售经营许可证》等，全部费用归甲方，确保加油站在本合同签字之日20日内乙方正常基建。 乙方承担加油站投资基建经济费用，规范建站项目，雨棚钢结构面积不低于40米×20米，加油机不低于6台，油罐不低于5个，每个不低于50立方，水泥地不低于20公分，房屋由乙方自用定夺，但必须符合北方地区长年使用条件，按大型加油站标准进行建设。 乙方在本合同经营年限内包括油站基建期间因甲方证件手续不齐全所造成的停建、不能设立加油站时间不得超
过15天，甲方必须无条件承担赔偿给乙方投资实金额2 倍的价钱为准，并退还租金。 二、因乙方所造成的基建不能按期限完工，属乙方自行离开，甲方不负责任。投资赔偿和租金退还（基建期为半年）乙方在经营过程中因乙方自己不能继续经营，视为乙方自行终止合同。甲方不负责退还乙方的任何投资费用和租金。在承包期内甲方根据情况需要出售，甲方需按承包期十年折旧补偿乙方投资并退还当年租金。合同到期，除自然老化和自然灾害外，加油站损坏情况由乙方负责维修好后交给甲方。合同双方无条件终止。承包期间乙方不能随意动用原有设施，需用时同甲方协商解决。 三、债权债务：甲乙双方签订合同之前，原加油站一切债权债务及国家部门的费用由甲方承担与乙方无关。合同签订后基建、经营过程中的债权债务由乙方负责与甲方无关。 四、乙方在承包期内，因公路维修或拓宽时使加油站停业，甲方适当延长承包期时间。 五、乙方建成经营期间，甲方必须积极协助处理好周边及职能部门的关系，为乙方提供良好的经营环境。乙方必须合法经营，经营过程中出现任何安全事故等，均同甲方无关，由乙方自行解决。
合同编号：YT-FS-6619-44 加油站加盟合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
加油站加盟合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：_____(特许者) 住所：_____ 法定 代表人：_____ 职务：_____ 电话：_____ 传 真：_____ 乙方：_____(被特许者) 住所：_____ 法 定代表人：_____ 职务：_____ 电话：_____ 传真：_____ 为进一步规范成品油市场秩序，拓展甲方产品市 场，维护消费者合法权益，树立"_____"品牌形象。甲 乙双方本着自愿、公平、诚信、有偿、互利的原则， 就特许经营加盟事宜协商一致，签订本合同。 第一条自本合同生效之日起，乙方成为甲方特 许经营加油站，编号为"省市简称+字母(同当地汽车牌 照)+特许_____号"。 第二条甲乙双方不存在任何共同投资、代理、
雇佣、承包关系。乙方独立经营、自主决策，并按国家有关法规要求交纳税费和承担民事责任。乙方不得依据此合同，代表甲方或以甲方的名义行使权力或承担义务。 第三条为维护整个特许经营体系的健康发展，乙方必须在加油站特许经营"五统一"，即统一标识名称、统一配送油品、统一油品质量、统一油品价格、统一服务规范的原则下，按照"中国石油加油站管理规范"的要求进行经营及安全管理。 第四条甲方权利 1、为保证特许经营体系的规范发展，甲方有权对乙方的经营活动、安全预案进行监督、检查、指导。 2、甲方有权向乙方收取加盟金、信誉保证金，以及使用商标、名称、经营技术资产等的特许金。 3、乙方如发生侵犯甲方合法权益，破坏特许经营体系的行为，甲方有权终止其特许经营资格。 第五条甲方义务 1、向乙方提供完整的中国石油加油站形象识别系
2017版《建设工程施工合同（示范文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示范文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订内容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 （一）“计日工”条款修订内容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 （二）何谓“计日工”？ 建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。 清单计价系由编制方按照图纸及施工情况编制工程量清单，由施工方依据清单自行报价的计价方式。清单计价模式下，工程量清单项目分为一般项目、暂定金额项目和计日工项目。 因此，采用“计日工”计价意味着该工程全部或部分采用了清单计价的模式，纯粹的定额计价模式下，无需使用计日工。
加油站厂房建筑及配套设施建设 承包合同 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点： 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)： 1、负责围墙周长１０8米，高2米，留４米宽大门的建设及大铁门安装。 2整过厂房的地面整平、垫底(１０厘米厚),地面水泥硬化(10厘米厚)。 3、负责油罐贮存区的基础、围墙的建设(包括地面的防渗、防漏及围墙的防渗)。 4、水池的挖坑、砌墙、粉刷及水池底部及四周的防渗、防漏(水池的大小按施工图纸施工)。
5、贮存房间（３间)的建设、铁门的安装、内外墙面粉刷,屋面、地面的防渗、防漏(具体尺寸按施工图施工)。 ６、办公室（活动板房,按图施工）。 7、油罐贮存区的厂房建设（2３米×１1米，厂房封边高5米,长22米)。 8、装油区的厂房建设(9米×5米，厂房封边9米×2)． 9、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装,室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及洞口,室外广告牌灯箱外线路铺设,把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。 10、负责从进站水表以后的给、排水管线路铺设,负责消防栓安装（如果需要）,负责排水沟砌筑及沟盖板安装，负责罩棚下水排水管安装。 11、负责卫生间大便器安装，化粪池建设。 12、负责整个厂房的防雷、接地网铺设及测试。 二、承包方式及合同价款 1、本工程由乙方包工包料、包质量与保工期。 2、工程造价： 三、合同工期 合同签订盖章生效后有效施工工期天。 四、质量标准 工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级，运行
加油站转让协议 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，在平等互利、协商一致的基础上，就加油站转让事宜，共同达成如下协议： 一、合同标的 本合同转让标的为位于xx省xx县xx镇加油站（以下简称加油站）的全部资产及该加油站的各项经营资质与权利，包括但不限于： 1、加油站已有的全部资质、证照、文件批复等（见附件一《证照清单》）。 2、编号为“府国用（）第号”项下平方米的土地使用权（见附件二：《国有土地使用证》）。 或土地租赁（承包）权（他项权，位置、面积等见附件二），具体权利由甲乙双方与该土地使用权人另行约定。 3、加油站其他资产清单（见附件三《资产清单》）。 二、声明和保证 1、甲方保证对合同所涉转让标的拥有完全合法的独立权益和权利，没有设置任何抵押、担保或其他第三方权益，也不存在任
何权利瑕疵或涉及任何争议及诉讼。 2、甲方保证该加油站为经政府有关部门审批同意的永久性加油站。 3、甲方保证为乙方办理并取得本次转让所需要的一切批准和授权等，确保乙方受让合同转让标的后，能够完全合法拥有或继承其所有资产、资质和权利等，并不因此而受到任何排除、限制或减少。 4、甲方保证在合同转让标的移交之前，继续履行必要的义务，确保合同转让标的持续合法、有效，其价值、权益等不受减损。 5、甲方保证附件中所列的加油站资产详情在各方面均真实、完整、准确；所交付给乙方的所有文件及证照均真实、合法、有效。 三、双方的权利、义务 （一）目标企业设立 1、本合同签订后，甲方在收到乙方提供申报材料之日起日内，负责办理并取得当地工商管理部门预核准的企业名称为加油站（下称“目标企业”）的《企业名称预先核准通知书》。 2、自本合同签订之日起日内，乙方向甲方提交办理该加油站资产过户手续所需的相关证照、文件和资料。 3、自本合同签订之日起个月内，甲方负责办理和完成目标企业的工商注册登记、税务登记、刻立公章等事项，取得工商登记部门核发的目标公司的营业执照、税务登记证（国税、地税）
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 加油站土建工程承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号： G5107-11-JS-0094 甲方（建设单位）： 甲方代表： 地址：邮编：443000 乙方（承包单位）： 委托代理人（负责人）： 地址： 合同签订地点：胜利四路30号 依照〈〈中华人民共和国合同法》和宜昌市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 、工程名称： 二、工程地点：—亭区 三、工程范围和内容及造价： 招投标的工程，工程范围为投标清单范围内的所有工程项目。 工程拟定价款： 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如 下： 全部工程自甲方下达开工令之日算起，工期大。
二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1. 由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2. 因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3. 因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第（4）项供应方式办理： 1. 特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2. 统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3. 包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 4. 其他方式： —包工包料。 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、 设备一览表。 三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。 四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规
编号：_____________加油站资产租赁合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（出租方）［单位］：_______ 或甲方（出租方）［自然人］：_______ 住所：_________________________ 住所：_____________________________ 工商注册号：___________________ 身份证号：_________________________ 法定代表（负责）人：___________ 乙方（承租方）：___________公司 住所：_________________________ 工商注册号：___________________ 法定代表（负责）人：___________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，经协商一致，就乙方租赁甲方_______加油站从事成品油销售业务事宜达成如下合同条款。 1．租赁标的物 本租赁合同标的物（以下称“租赁物”）是位于_______的_______加油站（以下称“加油站”）的全部资产及经营权。资产明细详见“租赁资产明细表”（见附件）； 2．租赁期限 租赁期限为_______年，自乙方派员接管加油站之日起计算，即从___年___月___日至从___年___月___日。 3．租金及支付 3．1 乙方向甲方支付的年租金为人民币_______万元（大写：__________ ），折合月租金为人民币_______万元（大写：__________ ）。本租金已经包含甲方的利润、折旧和应当向有关机关缴纳的税费。 3．2 乙方每_______月（年）（以下称“交租期”）向甲方支付一次租金，数额为人民币_______万元（大写：__________）。首次租金自乙方派员接管加油站_______日内汇入甲方指定账户，其余各次租金自上个交租期满后_______日内汇入甲方指定账户。甲方开户银行名称：_______ ；账号：_______。甲方应对指定的开户银行及账号的真实性、合法性、安全性负责。 3．3 有下列情形之一，甲方免除乙方在相应期间的租金，免除部分由乙方从应付租金中扣除或由甲方退还。 3．3．1 在租赁期内，因道路施工等客观因素造成加油站停业期间。 3．3．2 发生6．9约定情形，修复或重建期间。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设部工程施工合同(标准版)
编号：FS-DY-74981 建设部工程施工合同(标准版) 发包人：____(简称甲方) 承包人：____(简称乙方)(必须有施工资质) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金广场部分排水及砼道路工程施工项目，经双方协商一致，订立本合同。 特别条款：该承包人于20____年____月____日之前以____名义与本发包人(包括____置业有限公司)签订的所有合同，自本合同签署生效时起，宣布作废。 第一条工程概况 工程名称：____道路工程 工程地点：____ 工程内容：____道路工程 资金来源：自筹;
第二条承包范围 承包范围：小区内的砼道路工程，排污管道，雨水管道及相配套的检查井等小型工程。(上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承建的除外) 第三条合同工期 开工日期：待定; 竣工日期：待定或见工期补充协议; 第四条质量标准 工程质量标准：按照甲方提供的小区规划设计图纸及甲方现场实际要求施工，执行有关验收规范，规定及标准，经质检管理部门验收合格。 第五条合同价款 金额(大写)：暂定____/____元人民币，以审计机关审计结果为准。 第六条词语定义 下列词语除另有约定外一，应具有本条所赋予的定义： 1、甲方：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继
建筑工程承包合同 合同编号：G5107-11-JS-0094 甲方 (建设单位)： 甲方代表： 地址：邮编：443000 乙方 (承包单位)： 委托代理人（负责人）： 地址： 合同签订地点：胜利四路30号 依照《中华人民共和国合同法》和_宜昌_市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称： _______ 二、工程地点：_ 猇亭区 ________ 三、工程范围和内容及造价： 招投标的工程，工程范围为投标清单范围内的所有工程项目。 工程拟定价款： 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自甲方下达开工令之日算起，工期天。 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第(4)项供应方式办理：
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 4.其他方式： __包工包料_。___ 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。 三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议)。 四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。 五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。 六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 第四条工程款结算 一、全部工程造价的结算方式。按下列第(5)项规定办理： 1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。 3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。 4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 5.招投标的工程，按审计确定的价款结算。 二、工程款拨付与结算办法。
加油站施工合同协议书集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-
承建加油站合同甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 为了搞活经济，引进外资，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方平等、互惠互利的双赢有偿原则下，经协商一致达成以下协议： 一、建站位置要求及责任：由甲乙双方共同建一座加油站位于丰镇市巨宝庄镇102省道159公里处，经双方友好协商同意分担经济及责任，甲方承担建站土地使用面积 10亩、水、电、路三通设施及地与公路填平和加油站土地证等所需一切手续，包括《成品油零售经营许可证》等，全部费用归甲方，确保加油站在本合同签字之日20日内乙方正常基建。 乙方承担加油站投资基建经济费用，规范建站项目，雨棚钢结构面积不低于40米×20米，加油机不低于6台，油罐不低于5个，每个不低于50立方，水泥地不低于20公分，房屋由乙方自用定夺，但必须符合北方地区长年使用条件，按大型加油站标准进行建设。 乙方在本合同经营年限内包括油站基建期间因甲方证件手续不齐全所造成的停建、不能设立加油站时间不得超过15天，甲方必须无条件承担赔偿给乙方投资实金额2倍的价钱为准，并退还租金。
二、因乙方所造成的基建不能按期限完工，属乙方自行离开，甲方不负责任。投资赔偿和租金退还（基建期为半年）乙方在经营过程中因乙方自己不能继续经营，视为乙方自行终止合同。甲方不负责退还乙方的任何投资费用和租金。在承包期内甲方根据情况需要出售，甲方需按承包期十年折旧补偿乙方投资并退还当年租金。合同到期，除自然老化和自然灾害外，加油站损坏情况由乙方负责维修好后交给甲方。合同双方无条件终止。承包期间乙方不能随意动用原有设施，需用时同甲方协商解决。 三、债权债务：甲乙双方签订合同之前，原加油站一切债权债务及国家部门的费用由甲方承担与乙方无关。合同签订后基建、经营过程中的债权债务由乙方负责与甲方无关。 四、乙方在承包期内，因公路维修或拓宽时使加油站停业，甲方适当延长承包期时间。 五、乙方建成经营期间，甲方必须积极协助处理好周边及职能部门的关系，为乙方提供良好的经营环境。乙方必须合法经营，经营过程中出现任何安全事故等，均同甲方无关，由乙方自行解决。 六、甲方属加油站的法人代表，油站所有手续除（营业执照）外，年检延续费用归甲方，乙方是加油站的经营者，盈亏自负。
编号：_____________建设部工程施工合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。 一、项目经理部主要负责人： 二、经营承包主要内容 1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的__________%(不含税)。 2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。 3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的__________%由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。 4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额__________%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。 5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理)，在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关责任。 三、甲、乙双方责任 (一)甲方责任
加油站建设工程施工承包合同 合同编号: 第一部分协议书 甲方（发包人）：乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________________________________________ 工程地点：________________________________________ 工程内容：__________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：_____________________________________ 资金来源：企业自筹 二、工程承包范围
承包范围：包工包料 三、合同工期： 开工日期：____________________________ 竣工日期：____________________________ 合同工期总日历天数___________ 天。（土建 _______ 天、精装修天） 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工（具体详见施工图）： 1负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。 2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。 3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井（含贴瓷砖）、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。 4、负责花坛、消防砂池（含消防沙、如果需要还含盖板安装）、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负 责罩棚拄的土建（含预埋件、不含装饰），负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程（建设所在的有特殊要求的除外），负责挡土墙工程。 5、负责罐区观察井施工。 6、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装，室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及
2019年建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）-word 范文模板 本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除 == 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ == 建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正） 建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正） 各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门： 为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对《建设工程施工合同》（GF—91—0201）进行了修订。修订后的《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）印发给你们，请做好推行工作。原《建设工程施工合同》（GF—91—0201）停止使用。 附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201） 国建设部国家工商行政管理局制定一九九九年十二月二十四日 第一部分协议书 发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
加油站点工程施工承包合同 甲方（发包人）：保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司 乙方（承包人）：哈密瑞丰彩钢有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程0施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：保利民爆加油站点建设施工工程 工程地点：保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工： 1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工（施工机械甲方自备）。 2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。 3、负责加油机（方钢管和0.4彩钢板结构）遮雨棚制作安装。 4、负责站区网格围栏（包括两门）的修整安装。 5、负责储油罐的定置和绑缚固定。 6、负责电源线和各电油管沟的挖填（施工机械甲方自备） 7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。 二、施工方式：包工包料、包质量、包试运行与保工期。 三、合同工期 合同签订盖章生效后10天。 四、质量标准 工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，试运行10天正常合格。 五、工程造价及付款方式 工程造价：陆万贰仟元，其中土建部分36000元；安装部分26000元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。 六、质量保证 工程竣工验收过程应详实填写《工程竣工验收单》。验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质保方式与此前与乙方签订的《轻钢结构库房建造工程合同》的质保安排进行等同形式捆绑。 九、纠纷解决办法 任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。 十、附则
宜阳万达加油站建设施工承包合同甲方：宜阳万达加油站 乙方：洛阳市宇昊建筑安装有限公司 乙方是经甲方或甲方上级主管单位就本合同项下建设工程通过招标程序确定的中标单位。依照《中华人民共和国合同法》和河南省有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：加油站建设项目 二、工程地点：宜阳县韩城镇于洼村 三、工程范围和内容：加油站办公用房、站棚、视频监控安装工程及其它配套设施（各详单工程详见工程清单一览表）。 四、工程总价：全部工程预算造价人民币￥元（大写：伍仟捌佰万圆整）（各单项工程造价详见项目一览表） 五、未经甲方同意，乙方不得将本工程部分或者全部向第三方转包。 第二条工程期限 一、开/竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开/竣工日期如下： 全部工程自2015年7月8日开工，至2015年10月25日竣工（实际开工时间以甲方通知为准）。 二、施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延期限，由双方另行协商并签订补充协议，并报有关部门备案。 1.因人力不可抗拒的灾害被迫停工者； 2.因甲方变更计划或变更施工图无法继续施工者；
3.因甲方未能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、甲方统一招标安排的主材及标准件，由乙方按设计方案提前提出物资采购计划需求，由甲方采购并协调供应至指定地点，其他材料均由乙方按要求采购供应。 二、由甲方负责供应物资的品种、规格、数量及进场期限，详见附件《甲方供应材料、设备一览表》。 三、凡甲方供应的物资，乙方认为不合格的，应于接收时当场提出。乙方接收后，乙方即负有保管责任，因保管不善造成的损失由乙方承担。 四、工程所需物资，如乙方认为因规格、品种或材料不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理，或者因工程要求变化而需要调整时时，应事先取得原设计单位和甲方同意，因此发生的量差、价差及加工费结算，由三方协商一致另行签订补充协议后实行。 五、凡乙方采购的物资，如不符合工程质量或规格要求，不得使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责（龙骨所使用的方管一律为热镀锌管）。 六、属于甲方供应的物资，如未按期供应或规格、质量不符要求，造成工期延误的，责任由甲方承担。 七、甲方供应的物资在完成加油站施工后所剩材料，一律按照《宜阳万达加油站集中采购物资清单》中的价格由乙方一次性收购，并自行运走，费用从工程款中扣除。 第四条工程款结算 一、全部工程造价的结算依据：
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
加油站工程施工承包合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况;好生加油站修建性改造项目，加油站罐池、营业室、管沟、路面硬化、化粪池、地沟、检查井等建设改造。 工程名称：西董供销社好生加油站建设施工工程。 工程地点：好生镇驻地，邹周路北。 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工： 1、负责储油罐池开挖回填、站内基础场地平整和压实施工，其他项目按图施工（施工机械乙方自备）。 2、负责土建部分施工，包括：罐体基础和砌体工程、罐口检查井、加油岛及管沟、盖板，路面硬化、营业室、供排水、排污、配电、监控、通讯、站控系统的相关配套管孔铺设、砌筑等与相关配套的施工。 3、负责储油罐的定置和安放固定。（施工机械甲方自备）。 二、施工方式：包工包料、包质量与保工期。
三、合同工期；合同签订盖章生效后有效施工工期45天。 四、质量标准;工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，运行周期一年内为正常合格。 五、工程造价及付款方式；工程造价按合同中标价。乙方工料进场施工后按进度分期拨付。一期30％二期45％三期20％，本工程通过竣工验收合格后，乙方开具相应额度的建筑工程发票交甲方后按合同约定付清三期工程款。 六、质量保证;工程竣工《填写工程竣工验收单》验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质量保证期一年。并预留工程总额5％质保金。 七、安全责任； 乙方承接该项工程后，必须加强对施工人员的安全培训，提高安全意识，施工期间及合同期内发生的质量与人身安全事故由乙方承担全部责任，一切后果与甲方无关。 九、纠纷解决办法;任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。 十、附则 本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方签字盖章后生效。 建设单位（盖章）：施工单位（盖章）： 委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：
加油站改造施工合同 油气(2017)字0007 发包人(全称):(甲方) 承包人(全称):(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:。 工程地点: 第二条发包方式、合同价款及承包范围 2.1发包方式:全包 2.2合同价款:预估价(已扣除甲方提供的设备及配件)。 人民币大写:(￥元) 2.3承包范围:S/F双层油罐安装回填、一、二次油气回收管道安装、渗漏检测仪、液位计、潜油泵的安装调试、防静电带的安装。(卸油密闭箱体,集液井不在本预算内)第三条双方约定的工程量确认表等文件作为本合同附件,并具有法律效力。 第四条合同价款支付:双方约定,工程开工前支付合 1
同总价款的30%,工程完工后甲方支付合同总价款的50%,在甲方向乙方交付相关经营资料(包括油气回收检测报告)的当天,乙方将剩余工程款一次性支付给甲方。 4.1付款采用银行转账或电汇。(根据甲方实际情况确定) 第五条甲、乙双方责任和义务 5.2.1乙方必须拥有相应的资质,相关材料办理施工手续,发生的一切费用由乙方负责。 5.2.2负责地方关系及施工现场周边环境的协调,如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等,全部由乙方承担责任。 5.2.3乙方在施工过程中拆队的材料不得任意堆放,不得影响厂区交通和绿化景观,其建筑垃圾应集中堆放。方可验收。 5.2.4乙方在施工期间未经甲方同意,不能随意更换现场代表。 5.2.5乙方必须给其所有人员配置明显的标识,乙方人员凭此标识进、出施工场地。 5.2.6在每个单位工程拆除前,乙方应提前4小时将拆除的措施、时间报甲方认可,未经甲方认可不得拆除。。 5.2.7除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外,乙方应严格按合同规定执行,达到使甲方满意的程 度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令,应服从甲方在施工现场的统一管理,按照甲方的部署进行拆除工作,不得野蛮施工。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-021799 建设部建筑施工合同范本
建设部建筑施工合同范本(2020版) 建设单位(以下简称甲方)：xx 施工单位(以下简称乙方)：xx ******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结 合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程地点： (二)工程内容：具体详见附件一改造项目工程表 (三)承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币 第三条合同工期 1.双方商定总工期30天。 开工日期：20xx年05月20日，竣工日期：20xx年06月20日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收 (二)工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， (三)属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 (一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 (二)材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。 第六条付款方式 (一)由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的30%给乙方; (二)乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的30%给乙方; (三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的37%; (四)剩余3%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。 第七条责任范围 (一)甲方责任： 1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通; 2、及时组织工程竣工验收工作;