工业品买卖合同
出卖人：合同编号：
买受人：华能济南黄台发电有限公司签订地点：华能济南黄台发电有限公司
第二条质量标准：按照《标准名称》（标准号：XXXXXX）和本合同附件《技术协议名称》要求执行。（无技术协议时请删除）
第三条
第四条包装标准、包装物的供应与回收：产品包装前，出卖人负责按部套进行检查清理，不留异物，并保
证零部件齐全。出卖人负责按符合货物要求的相关标准进行包装，防雨雪、防震、防盗，方便运输、装卸，以保
证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同设备安装现场。包装物出卖人不回收。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按技术协议要求执行。或无或出厂装箱单（每件
包装箱内应附有包括货物名称、规格型号、数量、重量、图号的详细装箱单，同时附有合格证、说明书、产品质
量证明文件等随机资料。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明等资料。）（请按实际情况选择
或修改）
第六条合理损耗标准及计算方法：无或按技术协议（或“招标书”）要求执行。（请按实际情况选择）
第七条标的物所有权自标的物运到买受人指定地点并交付时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标
的物属于出卖人所有。（本条红色文字可删除，第一个逗号改为句号）
第八条交（提）货方式、地点：出卖人送货到买受人物资供应部仓库（或买受人指定的地点）并核对标
的数量。（请按实际情况选择）
第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责运输和保险，运输方式由出卖人自定，并承担运
杂费用和保险费用。运杂费用含代办费、仓储费、装卸起吊费、运费等。
第十条检验标准、方法、地点及期限：货到交付地后，由买受人按装箱清单、产品合格证、产品检验技术
标准、本合同“质量标准”条款（或”招标书”、“投标书”或”技术协议”的要求）进行验收。安装调试后，
由买受人按本合同“质量标准”条款（或”招标书”、“投标书”或”技术协议”的要求）进行使用运行验收。
发现问题及时通知出卖人。（请按实际验收方式进行修改选择）
第十一条成套设备的安装与调试：由出卖人负责安装调试或由买受人自行安装调试或无或按照附件的技术协议要求执行。（请按实际情况进行选择）
第十二条结算方式、时间及地点：出卖人按交货期将合同设备全部运到交货地点，验收合格并在设备安装调试完后，向买受人提交金额为合同价款100%的增值税发票，买受人验明无误后，支付合同价款的70％;设备投入正常投运后进行临时验收，临时验收无任何质量问题，出卖人提交金额为合同价款20％的财务收据，经买受人验明无误后支付给出卖人20％的合同价款。剩余10％的合同价款作为质量保证金，待合同设备正常投运两个采暖季后无任何质量问题，出卖人提交金额为合同价款10％的财务收据，经买受人验明无误后支付给出卖人剩余10％的合同价款（如合同设备投入运行两个采暖季内有质量问题，出卖人应无偿修理、换货、退货，并不免除其质量责任，买受人有权扣除相应的质量保证金）。如出卖人发生违约行为，相关违约金和赔偿款项将由出卖人在接到买受人的书面通知和此类赔偿的证明文件后10日内向买受人支付，买受人有权从付款中扣除。
第十三条担保方式（也可另立担保合同）：无
第十四条本合同解除的条件：出卖人无力正常履行合同；出卖人延迟交货而超出买受人的使用时效；买受人有证据证明出卖人的产品或服务无法按合同条款执行时，买受人可以解除合同而不承担违约责任，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由出卖人负担。以上情况发生时，双方有互相告知的义务，否则由此造成的后果由具有告知义务方承担。发生不可抗力，双方有互相告知的义务，可以解除合同，不承担违约责任。
第十五条违约责任：出卖人未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力和买受人原因除外），买受人有权按下列比例向出卖人收取违约金：（1）迟交1--2周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%，不满一周按一周计算；（2）迟交3--4周，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5%，不满一周按一周计算；（3）迟交5周，每周违约金金额为迟交货物金额的3%，不满一周按一周计算；（4）迟交超过5周或对安装、运行有重大影响的设备超过1周时，违约金金额为合同价款的10%，买受人有权终止部分或全部合同，出卖人赔偿工程延误的相应损失。以上，出卖人支付迟交货物的违约金，并不解除继续履行合同的义务。
在保质期限内，如发现出卖人提供的设备有缺陷，不符合质量规定时，出卖人在接到买受人的通知后，应立即无偿修理、换货、赔款或委托买受人安排大型修理，换货或修理后还不合格的，退货，由此产生的所有费用包括但不限于到安装现场的换货费用、运费、修理费、加工费及保险费等由出卖人负担，出卖人支付合同价款10%的违约金，取消其合格供方资格。若质量不符给买受人造成损失的，出卖人承担全部损失。
第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
第十七条本合同一式份，自双方签字盖章之日起生效。
第十八条其他约定事项：出卖人保证第三人不得向买受人主张任何权利。若出卖人代理的厂家能够连带承担售后服务责任，应提供相关的承诺声明。技术协议为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。（无技术协议时请删除）
合同履行期间，如遇国家税率调整，甲乙双方约定的不含税价格不变，税率依据国家政策执行，含税价格相应调整
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。 一、工程内容： 二、工程名称：_______________________________________ 」 三、承包方式：。 四、工程总造价：人民币元（大写元正）, 五、付款方式：。 六、开工日期：。 七、竣工日期：。 八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续；所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料；安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的安全工作，由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任，否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款：因不可抗力原因（国家规定的）致使本合同不能
继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决：本合同的履行过程中发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 甲方代表：（签字）甲方代表：（签字） 日期：年—月—日日期：年—月—日
范本使用说明 1、本范本适用于****火电项目机组日常维护项目合同。 2、本范本中“【】”内、下划线处与表格内的内容，需要由各公司根据签约时的具体需要和双方的谈判结 果，进行填充、替换、删除。 3、本范本涉及的具体技术问题，需要各公司根据具体情况进行细化。 4、本范本中，除由项目公司自主填写的内容外，其余内容原则上不允许随意改变。如根据谈判结果确实需 要修改的，须严格按照《合同管理制度》规定执行。 5、使用范本时，应当全部删除本《范本使用说明》。 1
编号：CRP××-FWHT-000()号 【******有限公司】 【********日常检修维护】 合同 附件***技术协议 发包方：【**********】 承包方：【**********】 2
目录 1项目名称 (5) 2项目概述 (5) 3维护范围 (5) 3.1设备范围 (5) 3.2分工分界 (7) 4工作内容 (8) 4.1总的说明 (8) 4.2具体工作 (9) 4.3特别说明 (9) 5维护目标 (11) 6期限 (13) 7质量 (13) 8工具 (13) 8.1发包方提供的工具 (13) 8.2承包方自备的工器具 (14) 9材料 (14) 9.1装置性材料 (14) 9.2备品备件 (14) 9.3消耗性材料 (15) 10资料 (15) 11承包方 (15) 11.1组织 (15) 11.2人员 (16) 12双方责任 (17) 12.1发包方责任 (17) 12.2承包方责任 (17) 13奖惩 (18) 13.1细则 (18) 13.2说明 (20) 14其他 (20) 3
有关采购合同范本模板汇总十篇 合同编号:篇1 甲方名称：XXXX XXXX 乙方名称：XXXX XXXX 为确保合同（合同编号：）双方能够勤政廉洁地履行，规范维护双方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的违法违纪行为，保证项目安全、资金安全、干部安全，根据国家有关行业管理法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。 第一条甲乙双方的责任 一、甲乙双方应严格遵守国家、行业主管部门有关法律法规和党风廉政建设的各项规定。 二、甲乙双方应严格执行经济合同文件，自觉按合同办事。 三、除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和企业利益、违反相关法律法规及管理规章制度的不正当交易。 四、甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。 第二条甲方责任 甲方的领导和具体办事工作人员，在工作中应遵守以下规定： 一、不准向乙方或相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和好处费等。 二、不准在乙方或相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 三、不准要求、暗示或接受乙方或相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 四、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方或相关单位的宴请、娱乐等活动。 五、不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方或相关单位推荐分包人或供应商并要求乙方购买合同规定以外的材料、设备等。 六、甲方工作人员不得为乙方多算工程量、多结工程款，并从中收受回扣，谋取私利。 七、甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。 第三条乙方责任 乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定： 一、不准以任何理由为甲方或相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 二、不准接受或暗示为甲方或相关单位及个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 三、不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券（卡）、贵重物品及回扣、好处费等。 四、不准用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。
合同编号：INA-SUMSEL5-HT-SB-FJ02-DQ-DYHGQ 印度尼西亚 苏门答腊SUMSEL（苏姆赛尔）-5 2×150MW坑口燃煤电厂项目 275kV电压互感器 采购合同 需方：XX电力工程有限公司 供方：XXXX电容器有限责任公司 签约时间：2013年12月5日 签约地点：北京 目录 合同协议书 (4) 1 主合同概况 (4) 2 本合同标的 (4) 3 交货期 (4) 4 标准及语言 (5)
6 合同文件的构成和优先顺序 (5) 7 适用法律 (6) 8 合同生效 (6) 合同条件 (8) 1 总则 (8) 2 合同标的 (12) 3 合同价格 (14) 4 付款方式和付款比例 (14) 5 包装及运输 (17) 6 交货 (21) 7 保函 (26) 8 质量控制与检验 (27) 9 技术服务 (31) 10 安装、调试、试运行、性能保证试验及验收 (35) 11 保险与商品检验 (36) 12 保证与索赔 (37) 13 备品备件及专用工具 (40) 14 合同的变更和修改、中止和终止 (41) 15 生产进度计划/报告 (43) 16 暂停 (44) 17 缺陷保证 (44) 18 所有权 (45) 19 不可抗力 (45) 20 知识产权及保密 (47) 2
22 合同生效及其他事项 (47) 23 合同附件 (48) 3
合同协议书 XX电力工程有限公司（以下称需方），一家根据中华人民共和国法律成立并存续的有限公司，主要营业地位于XXX电工大厦，已和印尼PT DSSP POWER SUMSEL公司(以下简称业主)签订EPC总承包合同，拟在印度尼西亚共和国苏门答腊岛建一座2×150MW（净出力）坑口燃煤电厂。 XXXX电容器有限责任公司（以下称供方），一家根据中华人民共和国法律成立并存续的有限公司，主要营业地位于XXXX,经考察具有合格的生产、制造本合同设备/材料的资质，由需方确定作为本项目的设备供货商。 供需双方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规、规章的规定，结合工程项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，一致同意订立如下合同条款并共同遵守。 1 主合同概况 项目名称：印尼苏门答腊SUMSEL（苏姆赛尔）-5（2×150MW）坑口燃煤电厂项目。 项目地点：印尼南苏门答腊省的MUSIBANYUASIN自治区的BAYUNGLENCIR，PULAI GADIN村。 2 本合同标的 供方为印尼苏门答腊SUMSEL（苏姆赛尔）-5（2×150MW）坑口燃煤电厂项目提供本合同及合同附件中所规定的 275KV电压互感器及全部相关技术文件和服务。包括但不限于：提供本合同供货范围内的所有设备、配套系统、材料、备品备件、专用工具等货物；提供含有专利和专有技术的产品的使用权；提供设计和技术文件；提供指导安装调试指导和人员培训等技术服务。 3 交货期 本合同交货日期为：从2014年4月15日开始或按需方要求的时间分批次发货，详见合同附件4。 4
电力安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式：承包人包清工。 3、工期_____ 年 ____ 月_____ 日至____ 年_____ 月_____ 日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币______________ 元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001 和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001 并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由________ 方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价 格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体竣工验收合格后支付20 ％。 2、双方款项住来均应出具收据。 3、工程结算方式：电路_____ 米 4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装； 5、小五金的安装； 6 后期灯具的安装；7、其他收费项目另计。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。 第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款％支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48 小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条：附则
自备电厂清洗技术合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
自备电厂清洗技术合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 凝汽器、空冷器、冷油器清洗技术要求 一、清洗必须遵守的有关规定 1．电厂各机组凝汽器、空冷器、冷油器清洗必须符合 《高压水射流清洗作业安全规范》JB8526-1997 2．清洗公司施工方案做为技术要求的附件，遵守执 行。 3．本次清洗必须采用高压水射流清洗方式对，各机组 凝汽器、空冷器、冷油器水侧进行全面彻底清洗。 4．清洗公司接到任务后，清洗设备、工具、技术人员 必须提前两天到达清洗现场进行清洗前的准备工作。 二、甲方配合完成清洗的有关事项 1．甲方完成运行设备系统隔离、恢复工作。
2．甲方提供电源、水源。 3．甲方配合完成清洗后设备灌水查漏工作。 4．甲方对清洗好的部位进行检查后，乙方方可进行下道工序。 三、乙方清洗需做的工作 1．本次清洗全过程由清洗公司独立完成，所需工器具、清洗设备、清洗工具等清洗公司自备。 2．对需清洗设备的端盖拆装等工作由清洗公司完成。 3．清洗过程监督所需药品、化验、控制各清洗阶段介质浓度由清洗公司自行完成。 4．清洗过程必须确保水侧管束、接头等不泄漏，如因清洗造成管束、接头泄漏，由清洗公司负责处理。 四、工程量 1．凝汽器10台 2．空冷器9组
关于采购合同范本模板汇总6篇 合同编号:篇1 签订时间:**** ******** 合同编号：**** ***** 签订地点：********* 甲方（需方）：******************* 乙方（供方）：******************* 为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，在平等互利的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。 一、材质名称、规格型号、数量、价格 二、技术要求 产品符合国家及行业相关标准，并达到支撑管使用要求。 三、质量负责条件 产品质量实行三包，达不到标准要求的，供方包退、包换、并赔偿甲方所造成的经济损失。 四、交货时间：预付定金到供方账户，**日内货到甲方现场。五、交（提）货方式：甲方厂地交货，乙方负责运输及承担运费。六、付款方式 合同双方签字生效后，甲方付给乙方定金****万元；货到甲方现场，乙方提供全额增值税发票后，其余货款一次性付清。 七、验收标准 在甲方现场按本合同《第二条》进行验收 八、甲方责任和义务 1.按合同支付货款。 2.负责由于使用不当，使产品损坏而造成的损失 九、乙方责任和义务 1.必须按时、保质、保量供货。 2.因乙方产品质量不符合合同规定的，乙方负责无偿退换，由此造成的损失由乙方负责。 十、违约责任 1.甲、乙双方若有其他违约行为，按合同相关条款承担违约责任。 2.甲、乙双方的合同责任和违约责任以本合同所明示规定的责任条款为准。 3.若甲方未按合同规定付款，乙方交货期相应顺延；若乙方在未经甲方允许的情况下，未按合同规定交货期交货，要承担违约的责任，每逾期一日，按合同总款的千分之一承担违约金；交货期超过**天仍未交货，甲方有权终止合同，乙方除退还甲方已支付资金外，并对甲方合同总额**%赔偿。 十一、人为不可抗力 因战争和严重的自然灾害（风灾、水灾、雷灾、火灾、地震）等人力不可抗力的原因和国家计划变更，致使一方不能履行合同时，受影响的一方立即通知另一方，并出具有关当局的证明书，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。因不可抗力影响履行合同时，可根据实际受影响程度，经双方协商，相应延长或终止
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
华能瑞金发电有限责任公司 技术监督服务合同 委托方：华能瑞金发电有限责任公司 受托方：江西省电力科学研究院 合同（协议）编号： 签约地点： 二○○八年月日
技术监督服务合同 委托方：华能瑞金发电有限责任公司 受托方：江西省电力科学研究院 江西省电力科学研究院是江西省电力行业的技术中心，有13个“中心（站）”经上级授权或认定，技术力量雄厚，检测设备先进，具有为委托方提供全面技术监督服务的能力和资质。为搞好委托方生产和技术进步，不断提高其安全、优质、稳定、经济运行水平，根据《电力法》和国家电力公司“关于加强电力试验院（所）工作的若干意见”（电安生[1996]329号）和“关于颁发电力工业技术监督工作规定的通知”（电安生[1996]430号）及江西省经贸委“关于印发《江西省电力技术监督服务管理暂行办法》的通知”（赣经贸电能发[2003]8号）、江西省发展计划委员会“关于核定电力技术监督服务资费标准的批复”（赣计商字[2003]1277号）的精神，委托方委托受托方承担技术监督服务工作，双方本着平等、公正、诚实、信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第一条技术监督服务的范围 受托方把委托方2x350MW机组纳入技术监督服务范围，为委托方提供金属(不含锅炉压力容器检验)、化学、高电压、电测仪表、热工、环保、锅炉、汽机、励磁、继电保护、电能质量监督及相应的试验服务和咨询,科技情报服务、技改和科技开发项目的咨询（基本服务项目详见附件）。 受托方根据委托方生产情况，经双方协商确定技术服务计划。
按电力行业管理的要求建立健全三级技术监督网，应有管理部门进行技术监督归口管理，应设有各项监督负责人分管各项技术监督工作。监督网组成名单抄报受托方。 执行国家、省有关部门颁发的设备有关试验规程，对所管辖设备进行监测，并编写监测报告，对设备的维护和修理进行质量监督。发现重大问题及时通报受托方。 建立健全设备技术档案，建立技术监督数据库，做好技术监督的基础管理工作，并逐步实行技术监督的微机化管理。 按时向受托方提供各项技术监督总结和监督报表。 为受托方前来现场进行技术监督工作的人员提供工作便利并协助其开展工作。 参加受托方组织的技术监督考核评比，按考核评分结果给予奖励。 建立严格的检查和考核制度及办法，并与经济利益挂钩。将技术监督工作及具体任务、指标落实到有关部门和岗位，并做好内部协调工作。 根据当年生产情况在2月28日前提出全年技术服务项目计划，报送受托方，以便受托方统筹安排。 提前一周提出临时技术服务项目计划，并确保机组在受托方开展现场技术服务前满足试验要求，紧急情况除外。 为受托方到现场进行技术服务工作的人员提供工作便利并配合其开展工作。 受托方在委托方现场工作期间，由于委托方原因发生的人身及设备事故由委托方负责。
采购合同 1．合同介绍 1．1 甲方（采购方） 甲方名称：_________________________ 通信：_________________________ 人：___________________________ 、传真：_______________________ e-mail：___________________________ 1．2 乙方（供应商） 乙方名称：_________________________ 通信：_________________________ 人：___________________________ 、传真：_______________________ e-mail：___________________________ 1．3合同目的 提示：说明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。 2．术语、关键词解释 物品系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。 服务系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。 3．采购物品说明 3．1 采购物品及说明：___________________________ 3．2 技术指标和质量要求：___________________________ 4．合同价格和支付方式 4．1 本合同总价格为（人民币大写）：___________________________ 4．2 预付款。甲方于本合同签署之日起，在______日内，将合同总成交价的______% ，即人民币______（______ 元），作为预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延． 4．3 发货款。乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起______日内，将合同总成交价的______% ，即人民币______（____________元），作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。 4．4 验收款。在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在______日内，将合同总成交价的______% ，即人民币______（______元），作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。
________工程1 ______（设备/材料名称）采购合同 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。
签订地点：
使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
目录
工程(设备/材料名称)采购合同 第一部分合同协议书 买方： 卖方： 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料，用于 项目的建设，且卖方同意向买方供应上述设备/材料，根据《中华人民国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，买卖双方经协商一致，订立本协议。 第1条词语含义 本协议中所用词语的含义与通用条款和专用条款中相 应词语的含义相同。 第2条合同组成文件 下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 2.2 合同协议书； 2.3 合同专用条款； 2.4 中标通知书/签约通知书（如有）； 2.5 合同通用条款； 2.6 合同附件； 2.7 招标文件和投标文件（如有）； 2.8 构成合同的其他文件。 上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。 第3条合同价格 本合同价格为人民币（大写）(￥)（含税），具体价格构成详见《供货围及分项价格表》（附件一）。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
电力工程施工合同书(合同范本) 甲方：玉树xxxx水务局 乙方：青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程 二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点：玉树县结古镇禅古新村
四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院 五、工期： 2020年月日至2020年月日 五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人： 二、乙方项目负责人： 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表：
Contract No.: ICD/NW-2014-OM O&M Technical Service for ICDAS BEKIRLI #2 UNIT OF (1+1) x 600MW POWER PLANT CONTRACT O&M Technical Service Between ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. And SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD 30th June, 2014
O&M Technical Service Contract O&M 技术服务合同 Party A:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) 甲方：ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) Party B: SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD (CONTRACTOR) 乙方：####股份有限公司（承包方） According to ICDAS requirement, CONTRACTOR organized the following operation persons as ICDAS’ employees, under the administration and management of ICDAS, to be working in ICDAS BEKIRLI #2 600MW power plant. 根据ICDAS的要求，承包方组织下列运行人员，作为ICDAS的雇佣人员，在ICDAS BEKIRKI #2 600MW电厂工作，接受ICDAS的监督和管理。 1. Person and Position List 1. 人员和职位列表
篇一：电力设备采购合同 电力设备采购合同 供方：合同编号：需方：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。 一、设备的名称及合同价款 1、产品的名称及规格型号，详见合同附件。 2、合同总价款：元，大写：。 二、质量标准： 质量标准按照国家标准执行。 三、出卖人对质量负责的条件及期限： 正常使用条件下，质保期为2年。四、交（提）货地点和费用负担： 费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。四、验收： 买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点： 合同签订后，甲方付合同价款的20％作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。六、本合同解除的条件：货、款两清。七、违约责任： 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。八、合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。九、本合同自签字盖章之日起生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人代表：法人代表：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：时间： 时间：篇二：(001)电力设备材料采购合同 ________工程1 ______（设备/材料名称）采购 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。 合同签订地点：使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划
编号： JS-20211097 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 自备电厂清洗技术合同模板 This contract will be effective after being signed by both parties.
[标签: titlecontent] 凝汽器、空冷器、冷油器清洗技术要求 一、清洗必须遵守的有关规定 1．电厂各机组凝汽器、空冷器、冷油器清洗必须符合《高压水射流清洗作业安全规范》JB8526-1997 2．清洗公司施工方案做为技术要求的附件，遵守执行。 3．本次清洗必须采用高压水射流清洗方式对，各机组凝汽器、空冷器、冷油器水侧进行全面彻底清洗。 4．清洗公司接到任务后，清洗设备、工具、技术人员必须提前两天到达清洗现场进行清洗前的准备工作。 二、甲方配合完成清洗的有关事项 1．甲方完成运行设备系统隔离、恢复工作。 2．甲方提供电源、水源。 3．甲方配合完成清洗后设备灌水查漏工作。 4．甲方对清洗好的部位进行检查后，乙方方可进行下道工序。 三、乙方清洗需做的工作 1 ．本次清洗全过程由清洗公司独立完成，所需工器具、清洗设
备、清洗工具等清洗公司自备。 2．对需清洗设备的端盖拆装等工作由清洗公司完成。 3．清洗过程监督所需药品、化验、控制各清洗阶段介质浓度由清洗公司自行完成。 4．清洗过程必须确保水侧管束、接头等不泄漏，如因清洗造成管束、接头泄漏，由清洗公司负责处理。 四、工程量 1．凝汽器10台 2．空冷器9组 3．冷油器20台 （详细参数见附表） 五、清洗质量要求 1．每台凝汽器、空冷器、冷油器清洗后，确保水侧管束畅通无堵塞，管壁附着淤泥清洗干净，表面无锈垢等杂质。 2．清洗完凝汽器循环水温度≤33℃情况下，机组满负荷运行情况下，确保真空-0．085MPa以上，端差≤8℃。 3．清洗完设备水侧管束无泄漏。 六、工期及其他规定 1．每台机组设备具备清洗条件交清洗公司到清洗结束最长工期为2天，清洗公司需24小时连续作业。 2．如清洗过程中清洗公司人员组织、技术实施、清洗效果达不到使用方要求，使用方有权终止乙方清洗。
编号：_________________ 标准材料采购合同范本常用版本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
合同编号：____ 签订日期：____ 购货单位：____ (以下简称甲方) 供货单位：____ (以下简称乙方) 签订地点：____ 根据国家有关法律法规，经甲乙双方充分协商，达成一致意见。特订立本合同，共同遵守。 第一条原料名称，数量 第二条产品的质量标准，按下列第( )项执行： (1)按国家标准执行; (2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行; (3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;
(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：____ 。 2.交货方法，按下列第( )项执行： (1)乙方送货 (2)乙方代运 (3)甲方自提自运。 3.运输方式：____ 。 4.到货地点和接货单位(或接货人) 。 5.现场卸货由负责。
6.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：____ 第五条产品的交(提)货期限：____ 第六条产品的价格与货款的结算 1.产品的价格，参照第一条。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。 2.产品货款的结算分为三步： 2.1 自合同签订时始，甲方支付乙方合同价全款的20%作为定金。 2.2 乙方设备安装调试完毕，并对甲方相关人员进行培训合格时，甲方支付乙方合同价全款的70%货款 2.3 剩余10%的尾款，作为质量保证金，待甲乙双方协商质保期月后，产品质量良好时，甲方支付乙方该质保金。 第七条验收方法： 1.验收时间; 2.验收手段;
电力工程总承包合同 甲方(全称)：泉州润宇房地产开发有限公司 乙方(全称)：四川省岳池电力建设总公司安溪分公司 为明确甲、乙双方在工程施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方依自愿平等原则，协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：泉州润宇房地产开发有限公司施工临时用电工程 2、工程地点：安溪县 3、工程范围和内容：根据安溪县兴安电力工程设计有限公司设计的工程内容对设备采购、施工安装、验收送电总承包。 第二条工程质量 1、乙方应严格按照设计图纸施工，施工质量符合现行国家及安溪县供电责任有限公司相关要求。 第三条合同价款及支付方式 1、按现有的设计规模固定总价包干人民币265000 元（贰拾陆万伍仟元整），但如有改变原设计标准和规模的设计变更应双方协商解决。 2、合同签订后三天内甲方支付上述合同金额，乙方负责提供相应的税务发票。 第四条工程施工期限 1、工程施工期限从双方合同签订及甲方支付合同金额后后二十五工作日内完成，因天气或现场不适合施工及自然不可抗力等因素影响则相应顺延。 第五条工程承包方式为：包工包料。 1、工程所需材料由乙方自行采购，乙方所购材料应符合国家或电力行业有关的质量、技术规范的要求。 第六条施工图及技术资料供应 1、甲方自行负责施工图设计、预算书等相关费用。 第七条施工过程与设计变更 1、在施工过程中，应严格按图施工，但下列情况可予以改变:
㈠施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方不得任意更改设计，应以书面形式通知甲方，由甲方在二天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后继续施工。 ㈡甲方若需要对设计或施工进行修改或补充，乙方不得拒绝,但甲方应提前三天通知乙方(但系因外部干扰造成开工前无法通知的特殊情况除外)，如超过原设计标准和规模的设计变更，按变更后的标准和规模施工。 第八条双方的职责 1、甲方的职责： ㈠开工前，使施工现场具备施工条件。并在施工过程中，解决场地征用及青苗陪偿问题； ㈡根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调施工单位之间的关系，以保证工程进度顺利进行。 ㈢派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理相关手续。 2、乙方的职责： ㈠组织有关人员做好各项施工准备工作。 ㈡按照工程的要求，做好相关材料的采购和管理。 ㈢根据国家、行业有关标准或规定和本合同的约定以及设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表的监督。 ㈣在施工中如遇到设计变更后超出原设计标准或规模时，需经甲、乙双方办理有关手续后报建设单位由建设单位批准后方可施工的，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。 ㈤在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应做好保护。 ㈥在施工过程中，由于乙方自身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运、机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。 ㈦按有关规定办理竣工验收送电技术资料，办理竣工验收送电。 ㈧乙方在工程竣工前，应清除施工后所遗留的废弃物，完成施工现场卫生工作，由此产生的费用由乙方承担。 ㈨必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应费用。 ㈩办理按本合同和有关规定的要求应由乙方负责办理的其他事项。
电力建设工程施工合同范本详 细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072064
电力建设工程施工合同范本详细版 第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1.发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3.承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5.社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9.工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10.工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11.合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
发电机组采购合同模板 近年来我国电力行业发展迅速,大量结构复杂、装机容量不断增大的汽轮发电机组相继投入电厂运行,发电机组采购合同怎么写呢?以下是在我为大家整理的发电机组采购合同范文，感谢您的阅读。 发电机组采购合同范文1 供方： 需方：签定地点： 一、产品名称、型号、单位、数量、金额、交货日期产品名称规格型号单位数量单价(元) 金额(元) 发电机组台合计(大写):以上报价为交货价，该产品包含爱斯凯自动切换装置。 二、质量要求：技术标准及质量保证期，按JB/T1033-20xx生产供货。质量“三包”期1年或1000个小时，解答用户提出的技术方面的问题，做好能及所能的售后服务工作。产品验收时，供方技术人员在现场指导安装调试运行(安装耗材由需方自购)。 三、交货时间及交货地点：供方收到预付款日前交货，交货地。 四、运输方式及达到的费用：供方负担厂部到昆明运输并承担运费，需方至。 五、合理损耗及计算方法：无 六、包装标准、包装货物的供应与回收;不回收。 七、验收标准：由需方安合同的第一项验收。
八、随机备品，配件及供应办法、随机、还需要提供原装配件各出厂检验合格证、使用说明书和各项技术参数资料一套。 九、结算方式，需方按照合同签订后预付%(¥ .00)作为设备款给供方，供方组织安排生产，合同项下所列全部货物在到达需方所在地，提货时支付合同总额的%(¥ .00)给供方，经需方安装验收合格后，支付到合同价款的%(¥ .00) 十、如需提供提合同担保书另定，作为本合同附件。 十一、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，当事人双方同意由供方项目所在地仲裁委会员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向在地人民法院起诉)。 十二、合同生效：本合同一式肆份，供方和需方各贰份。经供需双方签字或盖章生效，合同对双方都有法律约束力，不可随便取消或废除。 十三、其它约定事项：代培用户操作人员，口头解答用户提出的问题，对机组终身提供优质免费服务。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日发电机组采购合同范文2 甲方(买方)： 乙方(卖方)： 签定时间：