当前位置:文档之家› 新建浴室工程合同

新建浴室工程合同

XXX有限公司

新建男女浴室工程合同

合同编号:

签约地点:成都青白江

发包单位:XXX有限公司(以下简称甲方)

施工单位:XXX有限公司(以下简称乙方)

为增加甲乙双方的责任感,确保实现各自的经济目的,依据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方新建男女浴室工程事宜,达成以下协议:

一、合同标的(项目名称、项目说明、金额等)

二、合同金额总计:人民币XXX元整,大写:XXX元整(以上金额包含到甲方工厂材料的所有费用、安装人工费等。)

三、付款时间及方式:

3.1、合同签定后付工程预付款30%即:XXX元(大写人民币:XXX 整),安装完毕验收合格后开具全额增值税专用发票,付工程款65%即:XXX元(大写人民币:XXX元整),剩余5%即XXX元(大写:XXX 元整)作为质保金,一年后付清。

3.2、乙方结算银行:户名:

开户行:

账号:

四、施工工期:进入现场预计15天内。(以甲方通知为准)

4.1、交货地点:甲方工厂内

五、验收时间、地点、标准、方式

5.1、乙方按照甲乙双方确认的《新建男女浴室工程》工程清单进行施工。

5.2、乙方施工完毕后,通过甲方的合格验收后出具验收合格书,验收合格书作为付款的依据,同时开始计算质量保证期。

5.3、验收标准:以《新建男女浴室工程》工程清单为检验标准。

六、双方责任

6.1、甲方责任:

(1)甲方免费提供动力电源。

(2)配合乙方施工,在安装过程中如有需要与第三方进行协调时均由乙方负责。

(3)负责提供及安装工具的安装存放处。

6.2、乙方责任:

(1)按甲方通知,即准备工具、人员等进厂施工。

(2)须遵守施工现场的各项规章管理制度,应带好灭火器。

(3)乙方负责安装现场的安全责任(包括乙方人身安全,财产安全、甲方及第三方人身安全的财产安全),由于乙方安装、调式造成的

安全责任和相关损失全部由乙方承担。

七、特此声明及现场要求

7.1特此声明:

(1)乙方在施工期间不支付与第三方发生任何费用。

(2)在施工过程中,如有超出甲乙双方确认的《新建男女浴室工程》工程清单之外的工程时,经双方确认后,甲方同意追加多出的材料费用及人工费用等,乙方进行超出部分的施工工作。

7.2、现场要求:

(1)乙方现场人员应遵守甲方厂规制度,如有违规,乙方负责。

(2)为确保工期进度和现场安全,甲方生产线工人不得进入施工现场。

八、保修方式

8.1自工程经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务,免费修服务期限为12个月。保修期内,乙方必须在接到甲方保修通知后1天内派人至甲方现场维修。

8.2保修期后,乙方必须在接到甲方维修通知后1 天内派人至甲方现场维修。甲方酌情收取成本费和服务费,收费标准另行约定。

九、不可抗力

如发生不可抗力事件,受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明,并在事件发生后15个工作日内,及时通知另一方,双方同意,可据免除全部或部分责任。

十、合同变更

10.1未尽事宜,双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意,以书面形式变更。

10.2争议解决方式双方如发生争议,应协商解决;如协商不成,双方同意向被违约方所在地人民法院提出诉讼。

十一、合同附件是合同不可分割的组成部分,与本合同有同等效力。合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,具有同等法律效力。

甲方:

法定地址:

代表人:

联系电话:

签约日期:

乙方:

法定地址:

代表人:

联系电话:

签约日期:

(改)新建住宅供配电设施工程建设合同(龙郡首府)

龙郡首府住宅小区用电工程施工合同 项目名称: 清流县龙郡首府 合同编号: 甲方(委托方): 乙方(受托方): 签订时间:2014年月日 签订地点: 新建住宅供配电设施工程建设合同

甲方: 法定代表人: 法定地址: 邮政编码: 联系人: 电话: 乙方: 法定代表人: 法定地址: 邮政编码: 365300 电话: 根据《合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》和《福建省新建住宅供配电设施工程建设费收费管理办法》等相关法律法规和文件规定,甲方委托乙方建设本项目供配电设施工程,建设费用包含了从上级电源出线至住宅楼或公建设施的电能计量装置的所有供配电设施的安装和调试费用,以及投产后由乙方负责维护、检修费用。在此基础上,双方就甲方开发的住宅建设项目供配电设施工程建设事宜充分协商,达成如下合同条款,双方应共同遵守。 第一条住宅建设工程基本情况 项目名称:龙郡首府住宅小区配电项目安装工程(第一期) 项目地点:清流县 总建筑面积:平方米 是否分期建设:共二期 供电容量: 3200 kVA

工程类型:√全电缆工程□小区外架空线与小区内电缆相结合工程□全架空线工程 第二条建设费费用计算及收取方式 1、本工程第一期合同总价实行包干形式,含税总价 310000.00 元。包含内容:从室外环网柜至配电室内低压柜(含环网柜、高压柜、变压器、低压柜)的安装、调试,以及第一期的低压电缆至计量表箱(含低压电缆、电缆沟、桥架、分线箱、表箱)的安装、调试。不含任何材料,乙方可免费提供螺丝、纱布等简易的辅材。 2、第一期包含: 3、甲方付款金额及时间: (1)经甲、乙双方协商,委托施工合同签订后,3日内甲方先预付一期的30%工程施工款计人民币玖万叁仟元整(小写¥:93000.00元)给乙方。 (2)配电室基础施工完毕后3日内,甲方支付一期的40%工程施工款计人民币壹拾贰万肆仟元整(小写¥:124000.00元)给乙方。 (3)第一期工程施工完毕并验收合格后3日内,甲方支付一期的30%工程施工款计人民币玖万叁仟元整(小写¥:93000.00元)给乙方。 第三条本建设项目供配电设施工程的建设范围 乙方应按照国家有关规定,对工程项目实施建设管理。乙方工程建设范围:从上级电源出线至第一期住宅楼或公建设施的电能计量装置(含表箱及电表)的所有供配电设施的安装和调试。住宅楼、小间式商业店面、独立供电的车库及杂物间在末端采用一户一表集中表箱供电。对于消防、抽水、电梯、通风、公共景观及照明等公用设施设备用电考虑到产权及维护点的一致性采用低压总计量,按照用电性质分别计量,计量装置设于住宅建设单位产权的独立配电室内。计量后端出线及以下设施由住宅建设单位出资建设。

厕所维修工程合同书

厕所维修工程合同书 甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商,甲方同意将学校厕所维修工程承包给乙方,为了能按时保质地完成建筑任务,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,达成如下协议: 一、建设项目:维修学校厕所 二、建筑地点:XXXX小学(校本部) 三、承包方式:甲方采用包工包料包工期的方式承包给乙方。 四、工程总造价:6380.00元,(大写)陆仟叁佰捌拾元整。 五、完工时间:2014年5月18日前完工。 六、工程要求: 1、乙方在施工过程中必须严格按照要求施工,未说明事项,由甲乙双方协商解决。 2、所有建筑材料必须符合国家标准,建筑质量必须达到合格以上。 七、甲方权利与义务: 1、甲方指定专人负责工程质量管理,负责协调甲乙双方的相关工作。 2、甲方对乙方的建筑不合质量要求的。甲方有权责成乙方进行更换,对做得不满意的地方进行返工。 3、甲方教育好学生严禁靠近或者进入施工现场。 八、乙方责任: 1、乙方必须贯彻实施好安全施工条例,提高安全责任感,排除安全隐患,施工安全,乙方在施工中出现安全事故由乙方负责,甲方不负任何责任。 2、乙方施工期间,要做好安全防范措施,挂好严禁闲人进入施工现场的标志,确保有关人员的人身安全。 3、乙方必须有人在学生在校期间看守工地,注意用电安全,严禁学生进入工地。 4、施工车辆不准在学生下课期间出入校园。 九、其他约定:该工程施工的水电费及税费由甲方负责,施工中的一切设备由乙方负责。 十、付款方式:签订合同后,由甲方预付贰仟元,其余的由乙方自行垫付进行施工,待工程竣工并验收合格后,甲方在两个月内付清全部工程款。 十一、未尽事宜,甲乙双方协商解决。 本协议一式两份,双方签字生效,甲乙双方各执一份,具有相同的法律效力。 甲方(签章):乙方(签章): 甲方代表人:乙方代表人: 电话:电话:

装修施工合同书完整版

装修施工合同书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

装修施工合同书完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律,法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的办公室装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况 1.1 工程地点: 1.2 工程内容及做法详见工程报价单。

薛窑中学锅炉房(浴室)承包合同

薛窑中学锅炉房(浴室)承包合同 甲方:如皋市薛窑中学 乙方:郭凤莲 根据上级有关文件精神,甲方决定对校内锅炉房(浴室)经营权承包实行公开招标,乙方参与竞标并中标。为明确权利义务,双方经协商一致,自愿达成如下协议: 一、甲方同意乙方承包校内锅炉房(浴室)经营权,并将锅炉房、浴室提供给乙方作为经营场所使用。 二、承包期限为一年,自2010年8月30日始至2011年8月27日止,承包金额为3.4万元,押金壹万元转为承包保证金,合同期满后无任何违约原额退还给乙方。 三、乙方锅炉工必须持有效司炉证方可上岗,浴室从业人员必须有健康合格证,且必须有一名女工。 四、甲方须为乙方提供水、电源。水、电费由乙方自理,乙方应按季度实款与甲方结算。承包期内不考虑任何节假日学生人数的多少及其它影响因素的补贴。 五、锅炉房、浴室的经营必须归属甲方领导、管理和监督。开水供应时间及浴室开放时间由甲方确定,保证学校食堂供汽、学生供水、浴室开放的正常运行,否则作违约论处。合同期间,乙方必须严格遵守安全操作规程,严格遵守安全操作制度,认真做好锅炉运行记录,有关锅炉房、浴室的安全卫生责任概由乙方负责 六、乙方负责经营所需的一切资金,锅炉年检由甲方负责,乙方

配合

。凡一次在150元以下的消毒、清理及正常维修保养(包括承包期内水龙头等更换)均由乙方负责。承包期内学校不再支付任何维修保养费。 七、乙方在承包期间,对每名本校在职教职工(含临时人员)免费提供开水1瓶/天,洗澡2元/次。每天浴室的开放时间由学校根据季节确定(一般冬季每周3次,夏季每天开放),开水价格大瓶为0.3元/瓶,小瓶为0.2元/瓶,洗澡为3元/次。否则作违约论处且下一年度取消该承包人的投标资格。学校食堂用开水及蒸汽由食堂每月按实结算给承包者(打扫用开水计3元/天,早饭用汽50元/天,糕点用开水6元/天,热笼用汽10元/天,消毒用蒸汽15元/次,蒸饭、蒸糕点、蒸米粉肉用汽在煤价900-1100元/吨时以0.3元/斤计,煤价以150元/吨为基数浮动则用汽价格也以0.03元/斤上下浮动)。 八、送汽时间要按学校要求不得提前、滞后,要确保开水供应的沸度在90度以上。若发生供汽不足造成饭粥不熟、开水沸度不足、送汽不按规定要求,第一次罚款300元,第二次罚款500元,第三次作违约论处,取消乙方承包资格且不退承包租金。 九、乙方应当文明经营,热情服务,自觉遵守学校各项规章制度,服从甲方统一管理。 十、合同期满后甲方将继续实行竞标,甲方提供的固定资产,乙方必须完整无缺的交还给甲方,乙方所剩物品一律自行处理(3天内)。

室内装修施工合同完整版

编号:TQC/K225室内装修施工合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

室内装修施工合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方(以下简称甲方):_____ 委托代理人(姓名):_____ 单位:_____ 住所地址:_____ 联系电话:_____ 手机号:_____ 承包方(以下简称乙方):_____ 单位名称:_____ 资质等级:_____ 营业执照号:_____ 注册地址:_____

线路施工合同

施工合同 甲方:国网河南泌阳县供电公司 乙方:河南宏盛电力工程有限公司 甲乙双方遵循平等、自愿、诚实守信的原则,签订本合同。一、甲方有泰山-泉河-小郭庄和夏庄新建配变线路改造工程项目交 于乙方施工,施工费用结算方式为材料总造价的20%,即235377.95元×20%=47075.59元。 二、甲方提供施工所需的一切材料,均由乙方自行运输。 三、甲方负责协调施工中的一切事宜,乙方不得向用户收取任何费 用。 四、乙方需向甲方申请履行工作票、操作票、做好保障施工人员安 全措施,承担施工过程中的一切事故。 五、竣工验收:乙方应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后3 日内向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸等。竣工验收不合格的,乙方应采取补救,返工修复,所造成的费用由乙方承担。 六、付款方式(转账):工程款验收合格后一次性付清,其它事项, 双方协调解决。 七、本合同一式两份,双方各执一份,双方严格遵守合同。 甲方:国网河南泌阳县供电公司乙方:河南宏盛电力工程有限公司年月日年月日

施工合同 甲方:国网河南泌阳县供电公司 乙方:河南宏盛电力工程有限公司 甲乙双方遵循平等、自愿、诚实守信的原则,签订本合同。 八、甲方有官庄-三山-凤凰台10kv线路改造工程项目交于乙方施 工,施工费用结算方式为材料总造价的20%,即58258.37元×20%=11651.68元。 九、甲方提供施工所需的一切材料,均由乙方自行运输。 十、甲方负责协调施工中的一切事宜,乙方不得向用户收取任何费 用。 十一、乙方需向甲方申请履行工作票、操作票、做好保障施工人员安全措施,承担施工过程中的一切事故。 十二、竣工验收:乙方应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后3日内向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸等。 竣工验收不合格的,乙方应采取补救,返工修复,所造成的费用由乙方承担。 十三、付款方式(转账):工程款验收合格后一次性付清,其它事项,双方协调解决。 十四、本合同一式两份,双方各执一份,双方严格遵守合同。甲方:国网河南泌阳县供电公司乙方:河南宏盛电力工程有限公司 年月日年月日

浴室装修合同

浴室装修合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 经甲乙双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律要求,制定协议如下: 一、施工项目为 屋面扣板吊顶、墙地面、贴瓷砖、淋浴器安装、管路铺设、墙地面防水处理、室内隔断砌筑、大白、窗台、楼梯理石安装、屋面爬梯处理、浴室洗衣房暖气安装、电器开关安装、灯具安装、水箱安装等。 二、承包方式 工程为大包工程,由乙方包工包料(其中地砖由甲方提供)同时乙方提供材料应严格按照甲方质量要求如下: 1、电器部分:所有电线均为国标,灯具、开关质量过关 2、卫生洁具:淋浴器质量耐用、样式美观、管件质量经久耐用 3、墙面砖色泽一致,尺寸准确 4、扣板与角条均为塑钢品质 5、室内门均为优质木门 三、协议约定质量标准及检验标准 1、乙方在施工过程中,施工质量标准为:QB1838—93《室内装修工程质量规范》标准并严格按照甲方提供图纸施工,乙方不得擅自修改,如有需改动,必须与甲方协商,经过甲方允许后方可改动。 2、工程应严把质量关,土建部分要求:贴砖横平竖直,砌砖墙面平整垂直,防水要求一布二胶局部做2次防水 3、木工要求:吊顶平整 4、水暖要求:管件焊接牢固,洁具安装整齐,暖气安装整齐美观,试压安全可靠。 5、木门安装:缝隙适中,开启自由。 质量标准由乙方把关、甲方监督、工程结束后,由专业人员统一调试后由甲方根据协议约定的质量标准验收。

四、工程工期:本次工程工期为天 五、工程造价: 工程造价按预算报表(附件1)结算,施工进行到工期一半时付30%预付款,其余65%待工程全部完工并由甲方验收合格后一起结算,剩下5%作为质保金,由年月日起一年后无任何质量问题无息支付。(工程造价报表金额如有改动,按实际工程量增减结算。) 六、违约责任 1、乙方施工质量需满足国家工程质量及合同约定的验收合格标准,直至达到甲方合理要求。甲方发现因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,如因乙方原因工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内乙方仍未予以完善的,甲方有权另行安排其他单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。 2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同总价款的___%向甲方支付违约金。 七、本协议经双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 八、本协议如发生争议双方应协商解决,协商不成由原告方法院诉讼处理。 九、此协议一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 年月日

自新建房屋施工热门合同范本

编号: JS-20217725 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 自新建房屋施工热门合同范本 This contract will be effective after being signed by both parties.

[标签: titlecontent] 甲方: 乙方: 甲方现需新建房屋一栋,在遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则下,双方就本建设工程施工事项协商一致,特订立本合同。 一、工程承包形式 本工程采用单包工形式承包给乙方,乙方自行承担施工作业所需要的机械、模板(清水木)、马儿柱、安全绳、切割机等工具。撮箕、钉子、铁丝、扎线、焊条等辅助材料由甲方负责。 二、工程承包范围 1、基础工程:以设计施工图为准。基础应挖至甲方认可的硬土层,乙方还应负责基础的回填和夯实。 2、主体工程:砌砖、钢筋制作、模板(清水模板)、砼浇灌等分项工程,严格按照设计施工图及双方商量的改动方案进行施工作业。 3、抹灰工程:内墙及外墙东面为乳胶漆,南面为墙砖。腻子由乙方负责,甲方负责乳胶漆。如需改动甲方应提前通知乙方。 4 、门窗工程:乙方施工过程中应严格按照施工要求留好门窗口

尺寸,同时配合做好相关工程施工作业。 5、水电安装工程:由甲方提出方案,甲方出材料乙方负责安装。如需改动甲方应提前通知乙方。 6、附属及装饰工程:化粪池和屋面水池,整栋房屋的飞檐、内、外墙粉刷、地板砖、门窗、大玻璃、外墙马蹄、提脚线及卫生间和厨房的装饰、吊顶、操作台、防水均由甲方出材料,由乙方按设计施工图和甲方的要求进行施工和铺设。 7、按实际施工建筑面积以每平方米贰佰柒拾元整(270元㎡)计价。坡屋面和阳台根据国家建筑面积计算规则按半价计算,即每平方米壹佰叁拾伍元整(135元㎡),大门及围墙双方另行协商。 三、质量要求 乙方必须严格按照图纸及双方约定施工,施工质量应符合设计要求和国家现行施工规范及有关标准的规定,由于施工方的因素达不到质量要求所造成损失,乙方除自行承担工时费外,还应承担一切损失。乙方在施工中必须节约材料,不得人为造成浪费。 四、承包价格及工程款支付方式 甲方以每平方米(建筑面积按国家标准规定计算)270元平方米价格承包给乙方。在基础浇灌完工后支付1万元;每层封顶后各支付1万元;内外抹灰完工后支付2万元;整栋房屋粘贴完工后支付2万元,其余在全部完工后一个月内验收,验收合格后结算付清余款,但甲方应该扣取乙方工程款元作为维修保证金,待________年后支付。 五、施工安全

玻璃淋浴房工程合同书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 玻璃淋浴房工程合同书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

购货方(甲方): 供货方(乙方):南宁迪隆淋浴房有限公司 本合同经买卖双方友好协商,并根据国有经济合同法条例规定,甲乙双方同意订立本合同供双方共同遵守执行。 、双方订购产品议定如下: 二、货款总金额为: 人民币:拾万—仟佰拾元角分(¥: 元) 三、付款方式: 1、甲乙双方签订本合同时,甲方预付定货金为合同总金额的 _ 30%,即人民币(¥: —元)。 2、货物到达工地安装之前,甲方需支付乙方所送产品合同总价款的50% (不含预付款),即人民币(¥: 元)。 3、待合同产品安装完毕,甲方验收合格后甲方需付活合同的所有余款,即人民币(¥: — 元),其中3%作为质保金,一年后付活。 四、交货地点、时间: 1、交货地点:。

2、交货时间: __________________________________________________________________ 五、 产品保修:合同所签定的产品在正确并正常使用的过程中,产品质量给予保用两年, 两年内 如有任何质量问题供货方要无条件免费维修好。 六、 违约责任: 1、 本合同签订后,乙方应及时组织生产,按时交货,否则应承担不能交货的违约责任。 2、 本合同签定后,甲方中途不得终止合同,若甲方违约,乙方已生产的合同所需的所 有 产品由甲方全责承担该货款。 七、 本合同执行期内如出现其他双方未约定事项,则依据现行有效的有关法律执行,本 合同执行 期内如出纠纷,双方应及时友好协商解决,协商未果的,合同任何一方可 向另一方所在地人民法院起诉。 八、 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改,变更 解除合同, 否则应承担所有违约责任,本合同执行期内如有未尽事宜,须经双方协 商作出补充规定,补充规定和本合同具有同等效力。 九、 备注: 十、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。 乙方: 地址: 供方代表: 联系电话: 年 月 日 甲方: 地址: 购方代表: 联系电话: 年 月 日

室内装修施工的合同完整版

室内装修施工的合同完整 版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

室内装修施工的合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方(甲方):_________ 身份证号码:_________ 联系(通信)地址:_________ 电话:_________ 手机:_________ 承包方(乙方):_________ 公司总部地址:_________ 法定代表人:_________ 电话:_________ 法人营业执照号:_________ 资质证书号:_________

第三章合同的内容和形式习题

第三章合同的内容和形式 名词解释题: 1主给付义务与附随义务 2格式条款 3合同的推定形式 选择题 (一)单项选择题 1根据合同义务是否由法律的直接规定而产生,合同义务可分为()。 A给付义务与附随义务 B法定义务与约定义务 C先合同义务与合同义务 D给付义务与受领义务 2对于债权人而言,受领债务人的给付,属于债权人的()。 A权利 B义务 C义务,同时也体现为权利 D具有权利内容的义务 3 吴某与张某于1999年10月2日举行结婚典礼。同日吴某将拍摄婚礼活动的一卷胶卷交给某彩色扩印公司冲印,并预交冲印费24元,彩色扩印公司开出一张印单交给吴某,印单上事先印好了“如遇意外损坏或遗失,只赔偿同类同号胶卷一卷或相当价值的现金”的字样。后彩色扩印公司将该胶卷遗失。吴某要求赔偿精神损失,彩色扩印公司引用免责条款,只同意赔偿一个胶卷的钱。下列哪一种观点是正确的?()(2000年律考) A彩色扩印公司只负退还扩印费和赔偿同类同号胶卷或相当价值现金的责任 B可按照《消费者权益保护法》的规定,认定印单上的责任条款无效 C可按照《合同法》的规定确认印单上的责任条款显失公平,予以撤销 D彩色扩印公司违约,且遗失的是有珍贵纪念意义的照片,应赔偿吴某精神损失 4 甲、乙在火车上相识,甲怕自己到站时未醒,请求乙在A站唤醒自己下车,乙欣然同意。火车到达A站时,甲沉睡,乙也未醒。甲未能在A站及时下车,为此支出了额外费用。甲要求乙赔偿损失。对此,应如何处理?()(2005年司考) A由乙承担违约责任 B由乙承担侵权责任 C由乙承担缔约过失责任 D由甲自己承担损失 (二)多项选择题 1商品购买者虽然未对超市销售的商品提出任何要求,但超市应当向商品购买者提供质量合格的商品,超市的这种义务属于()。 A合同义务B给付义务 C附随义务D法定义务 2下列条款中,属于合同必备条款的有()。 A标的条款 B违约责任条款

新建工程施工合同书范本正式版

YOUR LOGO 新建工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

新建工程施工合同书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了强化***工程管理,确保工程质量,加快施工进度,法库县***(全称以下简称甲方)将****工程,承包给***(全称,以下简称乙方)施工,经双方协商订立如下合同并共同信守。 一、工程名称:****新建工程 二、工程内容及工程量:*******. 三、工程总造价:大写(¥******元) 四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。 五、约定施工工期:20xx年*月*日20xx年*月*日六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还) 七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。 八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何

淋浴房安装合同

淋浴房安装合同 甲方:江苏亚玻新材料有限公司(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲乙两方就“美妙”淋浴房的安装施工,经友好协商,现就有关事宜签字协定如下: 一.技术参数 1. 淋浴房型号为: 其它: 根据甲方业主的要求,有需要其它型号的,经甲方同意后可提供其它型号,报价另行商定。 2.配件:提供淋浴房全套相关配件 二.验收方式 1.验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。 2.淋浴房所采用的全部材料均为优质品,符合国家的相关标准。 3.淋浴房验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行 业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。 三.费用及付款方式 每套淋浴房安装费用为人民币:(¥)。 付款方式为 四. 工期

1.本合同签订后,乙方于_______年_______月_______日进场,到_______ 年_______月_______日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。 2.在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等 造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。 五.责任及义务 (一)甲方责任及义务 1. 甲方负责将淋浴房配件送到施工现场。 2. 施工方案及安装位置确定后,甲方如需更改设计或增减部分工程,经 双方确认后予以实施。 (二)乙方责任及义务 1. 乙方应提前由甲方共同确定安装位置。 2. 乙方的施工质量应符合安全要求,如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失,乙方应承担全部责任。 3. 乙方应保证淋浴房安装符合并达到“淋浴房技术参数”及相关行业国家标准的要求。 4. 施工过程中乙方不得擅自更改安装方案,如确属必要,应书面通知甲方并由甲乙双方协商解决。 5. 乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。 六. 违约责任 如有一方违约,双方首先友好协商解决,协商不成违约方有权诉诸法律。给对方造成损失的,除赔偿损失外,另支付违约金元。

装修施工合同协议

装修施工合同范本 示例1 发包人编号: 承包人编号: 备案编号: 鉴证编号: 发包人: 承包人: 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程地点: 1.2工程内容:房屋间数室厅;总建筑面积平方米。 1.3承包范围: 1.4承包方式:双方商定采取下列第种承包方式: (1)承包人包工包全部材料; (2)承包人包工包部分材料; (3)承包人包工、发包人包料。

1.5 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 总日历工期(包括法定节假日):日 第2条合同价款与支付 2.1合同价款 金额(人民币大写): ¥: 2.2合同价款采用方式 双方商定本合同价款采用第种方式确定。 (1)采用固定价格。固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括 (2)采用可调价格,按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 (3)成本加酬金 2.3工程预付款 合同生效后,发包人向承包人预付工程款%即人民币(大写) 预付款扣回的时间、比例: 2.4工程款(进度款)支付 (1)工程款支付方式: (2)工程款支付金额和时间:工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。 第3条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第种方式提供: (1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。 (2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。 第4条发包人工作 4.1指派为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。 4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。 4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。 4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。 第5条承包人工作

某新建道路工程施工合同

******道路工程施工合同发包方:(以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)甲方将工程项目承包给乙方施工。根据?中华人民共和国和同法?以及国家相关法律、法规,结合本工程实际情况,经双方协商一致,订立此合同,以资共同信守执行。一、工程概况: 1、工程名称:2、工程地点: 3、工程内容:根据甲方提供的图纸,完成土方、稳定层、砼路面、沥青路面、挡土墙、人行道、下水道等所有工程。4、承包方式:包工包料(包工期、质量、进度、现场文明施工及安全生产等全部施工内容)。二、合同工期: 1、开工日期:现场实定2、竣工日期:开工至竣工45天。三、工程造价及工程结算原则: 1、工程暂定金额约为; 1 2、本合同采用工程量按实结算,合同计价采用《2014年湖南省建筑工程、市政工程、装

饰装修工程计价消耗量标准》,计费按照《湖南省建设工程计价办法》只计取分部分项工程费、安全文明施工措施费与税金,其他费用均不计取。其中建筑人工工资按65元/工日计取。四、付款方式: 1、工程施工一个月后按已完成工程量80%支付进度款,工程竣工结算后一星期内支付总结算工程款的95%,剩余5%作为质量保证金在期满一年后无质量问题支付给施工方,否则甲方可以拒付其质保金。质量标准:按照国家相关的标准和规范,达到合格工程标准。五、双方职责: 1、甲方责任:(1)协助组织图纸会审及技术交底。向乙方提供图纸及所需的工程资料。(2)负责协调理顺建设方、相关单位的关系,负责周边关系协调处理,确保乙方顺利施工。(3)按本合同支付相关工程款及办理结算。 2、乙方责任:(1)、按建设方、监理方及有关方要求施工。服从建设方、甲方、监理的合理工作安排,全面确保工程质量、工程进度、工程安

卫生间、淋浴间隔断施工合同协议书范本 通用版

编号:_____________卫生间、淋浴间隔断施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,为如期如质如量地完成施工任务,特签订如下合同: 一、承包范围:________________________工程所有卫生间、淋浴间隔断制作、安装。隔断为包工包料,采用____________mm木塑材料〔尼龙配件、PVC塑料U型封边、黄色(本色)〕,甲方只提供电,其他均由乙方负责,一切附属工序均属其承包范围。 二、施工质量: 1、质量达到省优工程标准,隔断为________________________品牌。 2、乙方必须配备专职质检员一名,进行质量跟踪检查,专职质检员无特殊情况必须出满勤,考勤由项目部负责,缺勤一天罚款____________元,如无专职质检员,项目部将委派专职质量员进行质检,工资为____________元/月,在乙方承包工资内扣除,对项目部质检有抵制情绪的将根据情节轻重给予不同程度的罚款,如乙方质量达不到要求,甲方有权随时将乙方辞退,工资按已完工程量的____________%进行结算,其他____________%作为甲方的经济赔偿。 三、工程进度要求: 乙方按甲方通知进场施工。 进度必须根据项目部的总进度计划如期完成,接受项目部每天的施工任务,如不能按时完成,将给予不同程度的罚款,乙方无法跟上甲方总的施工进度,甲方有权随时将乙方辞退,工资按已完工程量的____________%进行结算,其他____________%作为甲方的经济赔偿。 四、安全要求: 乙方从业人员必须无条件地遵守工地的各项文明施工安全制度和安全操作规程,违者将给予不同

装修施工合同完整版

装修施工合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

装修施工合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 示例1 发包人编号: 承包人编号: 备案编号: 鉴证编号: 发包人: 承包人: 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公

平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程地点: 1.2工程内容:房屋间数室厅;总建筑面积平方米。 1.3承包范围: 1.4承包方式:双方商定采取下列第种承包方式: (1)承包人包工包全部材料; (2)承包人包工包部分材料; (3)承包人包工、发包人包料。 1.5 开工日期:年月

合同的内容和形式

合同的内容和形式 1合同条款的概念 2合同条款的种类 答:第一、提示性的合同条款 当事人的名称或者姓名和住宅 标的 质量和数量 价格或酬金 履行的期限 履行的地点或方式 违约责任 解决争议方法 第二、合同的要紧条款:是指合同必须具备的条款,欠缺它,合同就不成立。合同要紧条款由合同的类型和性质决定,有时是法律直截了当规定的,也能够由当事人约定产生。 第三、合同的一般条款;是指合同要紧条款以外的条款它包括以下类型: (1)法律未直截了当规定,亦非合同的类型和性质要求必须具备的,当事人无意使之成为要紧条款的合同条款(如包装物反还的约定和免责条款)。 (2)当事人未写入合同中,甚至从未协商过,但基于当事人的行为,或基于合同的明示条款,或基于法律的规定,理应存在的合同条款(英美合同法称为默示条款) (3)专门待定条款:这是当事人有意将合同条款留待以后谈判商定,或由第三人确定,或按照具体情形加以确定,它不阻碍合同的成立。 3合同条款种类之间的异同。 4合同条款的草拟 5合同讲明的概念:

答:是指对合同及其有关资料的含义所作的分析和讲明。对此应把握以下几个方面: 其一、合同讲明的主体 其二、合同讲明的客体 其三、合同讲明的效力 6合同讲明的原则 答:合同讲明有以下几点其一、文义讲明原则、以合同文意为动身点,客观主义结合主观主义原则。其二、体系讲明原则,即把全部合同条款和构成部分看作一个统一的整体,从各个合同条款及构成部分的相互关联、所处的地位和总体联系上阐明当事人争吵的合同用语的含义,或者填补欠缺的合同条款。其三、历史讲明原则,要求讲明合同不能掐头去尾,而应斟酌签定合同时的事实和资料,加以讲明。其四、符合合同目的原则,要求确定合同用语的含义乃至整个合同内容自然须适合于合同目的。其五、参照适应或惯例原则,即在合同文字和条款的含义发生歧异时,按照适应或惯例的含义予以明确;在合同存在漏洞,致使当事人的权益义务不明确时,参照适应或惯例加以补充。其六、合法原则。其七诚实信用原则。 7合同漏洞的补充 合同漏洞:关于合同中的某事项应有的规定而未作出规定的 答:合同漏洞产生的缘故: 当事人对非必要之点未经表示。 当事人对非必要之点虽经表示,然未获协议,同意保留于合同成立后再行商量。 合同的部分条款因违反强行性规范或社会公共利益、社会公德而无效合同漏洞的补充原则: 答:第一、双方协议补充,协议不成的,按照合同有关条款或交易适应补充,仍不能确定条款内容时,按照法律的规定。 第二、是《合同法》分则中有关填补漏洞的具体规定。 第三、是《合同法》总则中有关填补漏洞的具体规定。 8格式条款的讲明

新建住宅小区供配电工程委托建设合同范本

小区供配电设施建设合同 甲方: 乙方: 甲方根据新建住宅小区开发建设需要,依照相关规和要求,委托乙方承担新建住宅小区供配电设施建设的全过程服务工作。双方就供配电设施建设委托事宜充分协商,达成如下合同条款,双方应共同遵守。 第一条建设工程基本情况 1.项目名称:。 2.项目地点:。 3.项目规划建筑总面积:平方米(建设工程规划许可证:)。(项目立项文件:)第二条本项目委托建设实施围 1.居民住户供配电设施:从上级电源点出线至小区居民用户电表箱的所有供配电设施(包括电表、不包括电表箱)。 2.配套公建供配电设施:从上级电源点出线至产权分界点的所有供配电设施。产权分界点为距该小区专用配电室10kV高压总进线开关柜本体外壳1米处。 3.受甲方委托,经双方协商,配套公建供配电设施建设围从产权分界点延伸至小区专用配电室低压出线柜处的所有供配电设施(包括低压出线柜)。 4.小区以下项目不属于委托建设围,由甲方自行负责建设: (1)小区规划建筑红线开关站、配电室、工具间、专用二次室、电表间等供配电设施建筑物、构筑物、用房、用地;

(2)小区规划建筑红线消防、防涝、通风等土建工程和辅助设施; (3)居民住户供配电设施中室外低压分支箱至电表箱之间所有的电缆桥架、井道等电力配套设施; (4)大型商场、酒店、会所等场所外部供电线路、专用变、自备电源及其配套设施; (5)自备应急供电系统及临时基建施工用电。 第三条委托建设容 1.本合同第二条约定的本项目委托建设实施围供配电设施委托招标、物资采购、工程监理、施工建设、验收送电。 2.小区供配电设施建设标准按照《省居住区供配电技术标准》(DB34/T1469-2011)执行。 第四条工程建设费用及支付方式 本新建住宅小区工程项目总建筑面积,按市规划局批准的《建设工程规划许可证》核定的建筑总面积计算,其中,住宅建筑面积平方米,住宅配套公建面积平方米,商业(办公)建筑面积平方米,地下建筑面积平方米,合计计费建筑总面积平方米。 本新建住宅小区工程项目供配电工程费用,按《市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法(试行)》(阜政办秘[2016]9号)文件规定标准130元/平方米收取,暂定总价(含税)¥元(大写:)。甲方以此支付工程款,具体支付方式如下: 1.第一次:甲、乙双方签订合同后10个工作日,在临时施工用电通电前,甲方支付乙方合同暂定工程总价款(含税)的10%,计人民币¥元(大写:整),用于工程前期及设计等。 2.第二次:在正式用电图纸设计答复后10个工作日、工程开

装修合同样本完整

合同编号: 河北省室内装饰装修工程施工合同 甲方(发包人): 乙方(承包人):

甲方(发包人): 法人执照号码:法定代表人: 地址: 委托代理人:身份证号: 联系电话: 乙方(承包人): 营业执照号码:法定代表人: 地址: 委托代理人:身份证号: 联系电话: 行业准入证号码: 工程设计师:身份证号: 施工负责人:身份证号: 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,双方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议: 第一条工程概况 1.1 施工地点:。 1.2 工程装饰装修面积:。 1.3 工程户型(以房管局登记备案为准):。 1.4 施工内容及做法(见附件1:《河北省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《河北省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《河北省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。 1.5 工程承包方式,经商定采取下列第种方式: (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料明细表》、附件5:《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修设备明细表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4、附件5、附件6:《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料明细表》及附件7:《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供设备明细表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件6和附件7)。

相关主题