2016注册监理工程师《合同管理》专项练习（1）
一、单项选择题
1.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。
A.物
B.行为
C.智力成果
D.货币
2.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
3.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。
A.没有代理权而为的代理行为
B.超越代理权而为的代理行为
C.在代理人授权范围内的代理
D.代理权终止后的代理行为
4.担保方式中的保证是指( )。
A.保证人和债权人的约定
B.保证人和债务人的约定
C.债务人和债权人的约定
D.公证人和债权人的约定
5.某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是( )。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权
6.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是( )。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
7.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )。
A.公正原则
B.诚实信用原则
C.团结互助原则
D.公平原则
8.关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是( )。
A.两者订立的情形不同
B.两者的法律后果不同
C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同
D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同
9.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是( )。
A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁
C.仲裁协议对合同当事人没有约束力
D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权
10.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A.必须经双方协议
B.必须因为当事人一方的意思
C.因不可抗力
D.因当事人一方的意思或双方的协议
11.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序进行。
A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
12.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《合同法》的规定，遇价格下降时，应执行( )。
A.原价格
B.新价格
C.原价格和新价格的平均价
D.市场价格
13.关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是( )。
A.两者订立的情形不同
B.两者的法律后果不同
C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同
D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同
14.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是( )。
A.和解
B.调解
C.行政复议
D.仲裁
15.在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是( )招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购
16.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是( )。
A.在合同履行期间，债权人可以强制要求第三人履行债务
B.若第三人违约，当事人可直接向其追究违约责任
C.当事人之间的权利义务关系不改变
D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人
17.在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( )。
A.应发给全体投标人，但不必说明问题来源
B.只对该投标人有效
C.应发给全体投标人，并说明问题来源
D.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
18.在下列表述中，不属于对招标人的招标能力要求的是( )。
A.有审查投标单位资质的能力
B.有组织开标、评标、定标的能力
C.有与招标工作相适应的组织场所
D.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
19.在评标委员会成员中，不包括( )。
A.招标人代表
B.技术专家
C.投标人代表
D.经济专家
20.( )综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度，按照统一标准(分值或货币)量化后进行比较的方法。
A.综合评估法
B.价格折算法
C.最低价评标法
D.评分法
二、多项选择题
1.下列选项中，属于建设工程合同的特征的是( )。
A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性
C.合同履行期限的长期性
D.计划和控制的严格性
E.合同格式的一致性
2.在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。
A.投标人提供投标保函
B.中标人提供担保公司出具的履约保证书
C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函
D.医院提供的担保
E.承包人提交的预付款保函
3.根据《合同法》的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的( )条款
仍然有效。
A.质量
B.结算
C.仲裁
D.清理
E.担保
4.关于保证方式的说法，正确的有( )。
A.保证方式有一般保证和连带责任保证
B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证
C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证
D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行
E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行
5.下列关于格式条款的表述中，正确的有( )。
A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
C.提供格式条款一方设置免除其责任的条款无效
D.对条款有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款方的解释
E.对条款有两种以上解释时，应作出不利于提供格式条款方的解释
6.根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
7.在下列选项中，需要重新招标的是( )。
A.投标截止时间止，投标人少于3个的
B.经评标委员会评审后否决所有投标的
C.投标截止时间止，投标人少于5个的
D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的
E.投标截止时间止，投标人少于4个的
8.依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时，则应当遵循以下( )规则加以确定。
A.交付不动产的，在不动产所在地
B.给付货币的，在给付货币一方所在地
C.交付动产的，在接受动产一方所在地
D.设备采购，在采购方所在地
E.材料采购，在供货方所在地
9.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为( )。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购
E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标
10.根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括( )。
A.必须由受要约人作出
B.只能向要约人作出
C.内容应当与要约的内容一致
D.可以随时发出
E.必须采取书面形式
参考答案
一、单项选择题
1.A【解析】合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
2.D【解析】按照《民事诉讼法》的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力，在诉讼中仍需要对合同进行质证，人民法院应当辨别真伪，审查确定其效力。
3.C【解析】无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理包括以下三种情况：①没有代理权而为的代理行为;②超越代理权而为的代理行为;③代理权终止后的代理行为。
4.A【解析】保证是指保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
5.C【解析】先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化;②转移财产、抽逃资金，以逃避债务的;③丧失商业信誉;④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。在本题中，采购方为应当先履行合同一方，但当其有确切证据证明供货方经营状况严重恶化时，根据规定可以暂停支付货款，这种行为即为行使先履行抗辩权。
6.B【解析】本题考查的是施工进度管理。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。本题的合同工期为20个月，施工期为21个月，所以工期延误1个月。工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。
7.B【解析】当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助和保密的义务。当事人首先要保证自己全面履行合同约定的义务，并为对方履行义务创造必要的条件。当事人双方应关心合同履行情况，发现问题应及时协商解决。一方当事人在履行过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。
8.B【解析】可变更合同与可撤销合同订立的情形相同，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同，当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同而合同变更的法律后果则不同于无效合同。
9.C【解析】仲裁协议的作用包括：①合同当事人均受仲裁协议的约束;②它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件;③它排除了法院对纠纷的管辖权;④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。
10.D【解析】合同解除，是指对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。
11.C【解析】《合同法》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行，则对于价款或报酬不明的，可按订立合同时履行地的市场价格履行。
12.B【解析】《合同法》第六十三条规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遏价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。
13.B【解析】可变更合同与可撤销合同订立的情形相同，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同，当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同而合同变更的法律后果则不同于无效合同。
14.D【解析】合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。行政复议不属于合同争议的解决方式。其中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。如果当事人之间有仲裁协议，争议发生后又无法通过和解和调解解决，则应及时将争议提交仲裁机构仲裁。因此，与和解和调解相比，仲裁更有强制执行法律效力。
15.C【解析】设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。
16.C【解析】合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为：①部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变;②在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务;③第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。
17.A【解析】投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，以保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。
18.C【解析】对招标人招标能为的要求包括：①有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员;②有组织编制招标文件的能力;③有审查投标单位资质的能力;④有组织开标、评标、定标的能力。
19.C【解析】评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。专家人选应来自于国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册中，以随机抽取方式确定。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换，保证评标的公平和公正。
20.A【解析】综合评估法是综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度，按照统一标准(分值或货币)量化后进行比较的方法。采用综合评估法，可以将这些因素折算为货币、分数或比例系数等，再作比较。综合评估法一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。
二、多项选择题
1.ABCD【解析】建设工程合同的特征包括：①合同主体的严格性;②合同标的的特殊性;
③合同履行期限的长期性;④计划和程序的严格性;⑤合同形式的特殊要求。
2.ABCE【解析】在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式，如施工投标保证、施工合同的履约保证、施工预付款保证等。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，建设工程中的保证人往往是银行，也可能是信用较高的其他担保人，如担保公司。这种保证应当是采用书面形式的。在建设工程中习惯把银行出具的保证称为保函，而把其他保证人出具的书面保证称为保证书。
3.BCD【解析】根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利和义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。此外，合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的。合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。
4.ACE【解析】保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证是指当事人在保证舍同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
5.BCE【解析】格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利和义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款。按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。
6.ACDE【解析】要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力，而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前
或同时到达受要约人。要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力
而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知
之前到达受要约人。
7.AB【解析】有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应
当依法重新招标：①投标截止时间止，投标人少于3个的;②经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.AE【解析】《中华人民共和国合同法》第六十一条规定，合同生效后，当事人就质
量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。《合同法》第六十二条规定，当事人就有
关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：履行地
点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行;交付不动产的，在不动产所在地履行;其他标的在履行义务一方所在地履行。
9.ABC【解析】国家计委颁布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须
进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上;②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上;③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。
10.ABC【解析】承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。承诺必须具备的条件包
括：①承诺必须由受要约人作出，非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一种要
约而非承诺;②承诺只能向要约人作出;③承诺的内容应当与要约的内容一致;④承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约。
2016注册监理工程师《合同管理》专项练习（2）
一单选题
1.评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一
个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误
的是( )。
A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差
B.该投标文件仍属于有效投标书
C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清
D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期
2.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
3.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。
A.工程建设委托监理合同
B.建设工程委托监理合同标准条件
C.有关法律法规
D.建设工程委托监理合同专用条件
4.某工程的监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据《委托监理合同(示范文本)》，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。
A.40
B.47
C.37
D.50
5.关于设计招标的说法，正确的是( )。
A.招标文件中应有具体的工作量
B.评标时不考虑设计资历
C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较
D.开标时应按报价高低排定标价次序
6.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标
函附录价格指数和权重表中约定，以( )的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明
确。
A.投标截止日
B.签订合同日
C.基准日
D.竣工日
7.下列正常监理酬金中，不属于直接成本的费用是( )。
A.监理人员的工资
B.经营业务费
C.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费
D.用于该项工程监理人员的其他专项开支
8.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，不正确的是( )。
A.设计标准可以高于国家规范的强制性要求
B.技术设计文件应满足编制方案设计文件的需要
C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
9.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件
10.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过( )共同清点。
A.发包人与承包人
B.工程师与承包人
C.发包人与工程师
D.承包人与供货人
11.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中不属于发包人的工作是( )。
A.修好通行道路、接通电源水源
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.落实土地征用、青苗树木赔偿
D.平整施工场地
12.在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )承担。
A.发包人
B.设计人
C.发包人和设计人共同
D.设计审批部门
13.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则( )。
A.设计人应退还发包人已付的定金
B.设计人不退还发包人已付的定金
C.发包人支付该阶段设计费的一半
D.发包人支付该阶段的全部设计费
14.在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量不符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为( )。
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿
B.工期不予顺延，费用也不予补偿
C.工期不予顺延，费用应当补偿
D.工期应予顺延，费用不予补偿
15.某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由( )。
A.发包人赔偿，延误的工期顺延
B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C.自己承担，延误的工期顺延
D.自己承担，延误的工期不予顺延
16.某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。
A.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延
17.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由( )。
A.承包人办理申报手续，发包人承担费用
B.承包人办理申报手续，承包人承担费用
C.发包人办理申报手续，承包人承担费用
D.发包人办理申报手续，发包人承担费用
18.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是( )。
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间
19.下列方法中，不属于数量验收方法的是( )。
A.衡量法
B.理论换算法
C.称重法
D.查点法
20.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定( )。
A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告
参考答案
1.D【解析】存在细微偏差的投标文件，指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不
会对其他投标人造成不公平的结果。属于存在细微偏差的投标书，可以书面要求投标人在评
标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性
内容。
2.D【解析】如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。
3.A【解析】工程建设委托监理合同明确了当事人双方确定的委托监理工程的概况(工程
名称、地点、工程规模、总投资);委托人向监理人支付报酬的期限和方式;合同签订、生效、完成时间;双方愿意履行约定的各项义务的表示。
4.C【解析】为在合同履行过程中，任何一方对另一方有责任时的赔偿原则是：①委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失;②因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金);③当一方向另二方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。由此可知，监理人因过失给对
方造成损失，承担有限赔偿责任。在本题中，应为40-3=37(万元)。
5.C【解析】设计投标书的评审包括以下内容：①设计方案的优劣;②投入、产出经济效
益较;③设计进度快慢;④设计资历和社会信誉;⑤报价的合理性。
6.C【解析】价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重袁中约定，以基准日的价格为准，因此应在合同调价条款中
予以明确。
7.B【解析】正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。其中的直接成本包括：①监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等;②用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等;
③监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用;④所需的其他外部协作费用。
8.D【解析】设计深度要求包括设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算
的需要;初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。具体内容要根据项目的特点在合同内约定。
9.C【解析】设计合同履行过程中，设计人的责任包括：保证设计质量;各设计阶段的工
作任务(包括选定设计文件依据的设计规范);对外商的设计资料进行审查;配合施工的义务;保护发包人的知识产权。
10.A【解析】发包人在其所供应的材料设备到货前24小时，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
11.B【解析】根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作
顺利开展应提供的条件，可能包括：①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;
③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;④平整施工场地;⑤修好通行道路、接通电
源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。
12.A【解析】发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视
为发包人应承担的风险。
13.C【解析】在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工
作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
14.B【解析】工程具备隐蔽条件或达到专用约定的中间验收部位，承包人进行自检，并
在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人才可自行组织验收，而承包人未经工程师认可即进行工程
隐蔽，重新检验后的工期不予顺延，费用不予补偿。
15.A【解析】根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因发包人的原因导致施工现
场尚不具备施工的条件，以致承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形
式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，并相应顺延工期。
16.A【解析】工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要
求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。在
本题中，由承包商采购的材料，虽已经工程师检验，但仍不能免除承包商的责任。
17.B【解析】《建设工程施工合同(示范文本)》规定，如果发包人要求承包人使用专利
技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。若承包
人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报
手续并承担有关费用。不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专
利权的情况时，由责任者依法承担相应责任。
18.C【解析】《建设工程施工合同(示范文本)》中将工程变更分为工程设计变更和其他
变更两类。其他变更是指合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。
19.C【解析】数量验收的方法包括衡量法、理论换算法和查点法。
20.D【解析】工期顺延的确认程序：承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。
二多选题
1.当事人在( )的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A.没有仲裁协议
B.裁决的证据是伪造的
C.裁决所根据的证据不全面
D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊
2.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有( )。
A.工地内第三者对工程造成的损害
B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡
C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡
D.工地外第三者对工程造成的损害
E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害
3.在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。
A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认
B.没有按照招标文件要求提供投标保证金
C.联合体投标未附联合体协议书
D.明显不符合技术标准要求
E.投标函未加盖投标人的企业公章
4.在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。
A.投标人资质
B.监理规划
C.总监理工程师业绩
D.监理单位业绩
E.监理费报价
5.采取公开招标方式进行设计招标时，应对( )进行审查。
A.能力
B.资格
C.资金
D.经验
E.年龄
6.某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有( )。
A.施工企业可以行使代位权
B.施工企业可以行使撤销权
C.施工企业应以建设单位名义行使权利
D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利
E.施工企业行使权利的范围以其债权为限
7.在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括( )。
A.选定施工合同的承包人
B.审核承包人的索赔
C.确定工程规模
D.批准施工合同承包人选定的分包人
E.主持工程建设有关协作单位的组织协调
8.下列选项中，属于可以终止委托监理合同的情形的是( )。
A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后
B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时
C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后
D.暂停监理业务期限已超过半年
E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知，在2i天内没收到答复
9.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列属于承包人应当完成的工作有( )。
A.提供施工所需的现场条件
B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
C.按规定办理施工噪声有关手续
D.已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的成品保护
E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
10.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是( )。
A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划
C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见
E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据
参考答案
1.ABDE【解析】当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形包括：①没有仲裁协议的;②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;④裁决所根据的证据是伪造的;⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。
2.BC【解析】建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：①在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失;②被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。
3.ABCE【解析】在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：①投标文件未按照招标文件的要求予以密封;②投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章;③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认;④投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函;⑤组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。
4.ADE【解析】评标委员会对监理投标书进行审查评阅，主要考察的方面有以下几个方面：①投标人的资质;②监理大纲;③拟派项目的主要监理人员;④人员派驻计划和监理人员的素质;⑤监理单位提供用于工程的检测设备和仪器，或委托有关单位检测的协议;⑥近几年监理单位的业绩及奖惩情况;⑦监理费报价和费用组成;⑧招标文件要求的其他情况。
5.ABD【解析】无论是公开招标时对申请投标人的资格预审，还是邀请招标时采用的资格后审，审查的基本内容都包括：①资格审查;②能力审查;③经验审查。
6.BDE【解析】该企业行使了撤销权，撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限，其发生的费用由债务人承担。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。
7.ACD【解析】在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括：①授予监理人权限的权利。②对其他合同承包人的选定权。③委托监理工程重大事项的决定权。委托人有对工程规模、规划设计、生产工艺设计、设计标准和使用功能等要求的认定权、工程设计变更审批权。④对监理人履行合同的监督控制权，包括对监理合同转让和分包的监督权、对监理人员的控制监督权、对合同履行的监督权。
8.ADE【解析】监理合同的暂停或终止的情形包括：①监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同即告终止。②如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21天内没收到答复，可在第1个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。③监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14日内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第2份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同。
9.BCDE【解析】承包人应完成的工作有如下方面：①根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担。②向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。专用条款内需要约定应提供计划、报表的具体名称和时间。③按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。专用条款内需要约定具体的工作位置和要求。④按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担。专用条款内需要约定设施名称、要求和完成时间。⑤遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外，专用条款内需要约定需承包人办理的有关内容。⑥已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应追加合同价款，在专用条款内约定。⑦按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。专用条款内约定需要保护的范围和费用。⑧保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。专用条款内需要根据施工管理规定和当地的环保法规，约定对施工现场的具体要求。⑨承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
10.CDE【解析】工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人则应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单项工程编制进度计划，分别向工程师提交。承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师。工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见。进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据。
2016注册监理工程师《合同管理》专项练习（3）
一单项选择题
1.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中不属于发包人的工作是( )。
A.修好通行道路、接通电源水源
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.落实土地征用、青苗树木赔偿
D.平整施工场地
2.在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )承担。
A.发包人
B.设计人
C.发包人和设计人共同
D.设计审批部门
3.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则( )。
A.设计人应退还发包人已付的定金
B.设计人不退还发包人已付的定金
C.发包人支付该阶段设计费的一半
D.发包人支付该阶段的全部设计费
4.在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量不符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为( )。
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿
B.工期不予顺延，费用也不予补偿
C.工期不予顺延，费用应当补偿
D.工期应予顺延，费用不予补偿
5.某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由( )。
A.发包人赔偿，延误的工期顺延
B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C.自己承担，延误的工期顺延
D.自己承担，延误的工期不予顺延
6.某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。
A.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延
7.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由( )。
A.承包人办理申报手续，发包人承担费用
B.承包人办理申报手续，承包人承担费用
C.发包人办理申报手续，承包人承担费用
D.发包人办理申报手续，发包人承担费用
8.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是( )。
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间
9.下列方法中，不属于数量验收方法的是( )。
A.衡量法
B.理论换算法
C.称重法
D.查点法
10.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定( )。
A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告
11.在下列行为中，不符合暂停施工规定的是( )。
A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令
B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工
D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
12.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议，需经( )同意。
A.设计单位
B.施工单位负责人
C.发包人
D.工程师
13.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复费用。
A.36
B.56
C.24
D.48
14.根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至( )之Et 止。
A.竣工移交
B.工程师签发工程接收证书
C.工程师颁发履约证书
D.结清单生效
15.在FIDIC《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括( )。
A.对承包合同的履行有经验
B.在合同的解释方面有经验
C.能流利地使用合同中规定的交流语言
D.对该争端所涉及的工程非常熟悉
16.施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经( )审核签字。
A.项目经理和总监理工程师
B.项目经理和施工单位有关负责人
C.总监理工程师和施工单位有关负责人
D.项目经理和专业监理工程师
17.按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。
A.受限额限制
B.不超过中标的合同金额
C.不受限额限制
D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额
18.FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是( )。
A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
C.指定分包商的施工由发包人协调管理
D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理
19.采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期
20.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为( )。
A.工程师已拒绝索赔要求
B.承包人需提交现场记录和补充证据资料
C.承包人的索赔要求已经被认可
D.需等待发包人批准
二多项选择题
1.施工合同的当事人包括( )。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.供货方
E.承包人法定代表人
2.下列关于施工质量控制的说法正确的有( )。
A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收
B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定
C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查
D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担
E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担
3.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。
A.经验鉴别法
B.因果分析法
C.物理试验
D.化学实验
E.直方图法
4.监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括( )。
A.采购的基本原则
B.保证设备质量的具体措施
C.施工合同
D.依据的图纸
E.质量文件要求
5.FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括( )。
A.双方协商
B.提交工程师决定
C.通过诉讼解决
D.提交仲裁机构裁决
E.提交争端裁决委员会决定
6.FIDIC《施工合同条件》规定，属于业主风险的有( )。
A.承包商施工工艺有误
B.不属于承包商施工原因造成的放射性污染
C.施工质量出现问题
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
7.采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有( )。
A.工程量清单中的工程量不准确
B.承包商的投标报价漏缺
C.合同内有调价条款
D.承包商原因导致的工程返工
E.承包商拖期竣工的赔偿
8.按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括( )。
A.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证
B.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准编号、标准名称
C.产品合格证、检验单
D.双方当事人共同封存的样品
E.供货方采用的发货方式
9.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有( )。
A.施工作业的时间安排
B.各施工阶段安排的施工人员
C.各阶段准备投入的人员和设备数量
D.分包商施工各阶段的安排计划
E.指定分包商施工各阶段的安排计划
10.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有( )。
A.延误发放图纸
B.延误移交施工现场
C.异常恶劣的气候条件
D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示
E.不可抗力不能按期竣工
参考答案
一单项选择题
1.B【解析】根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括：①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;
③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;④平整施工场地;⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。
2.A【解析】发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。
3.C【解析】在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
4.B【解析】工程具备隐蔽条件或达到专用约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人才可自行组织验收，而承包人未经工程师认可即进行工程隐蔽，重新检验后的工期不予顺延，费用不予补偿。
5.A【解析】根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因发包人的原因导致施工现场尚不具备施工的条件，以致承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，并相应顺延工期。
6.A【解析】工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。在本题中，由承包商采购的材料，虽已经工程师检验，但仍不能免除承包商的责任。
7.B【解析】《建设工程施工合同(示范文本)》规定，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由责任者依法承担相应责任。
8.C【解析】《建设工程施工合同(示范文本)》中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类。其他变更是指合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。
9.C【解析】数量验收的方法包括衡量法、理论换算法和查点法。
10.D【解析】工期顺延的确认程序：承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。
11.C【解析】工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。
12.D【解析】承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师同意。
13.D【解析】不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复的费用。发包人应尽力协助承包人采取措施。
14.D【解析】合同有效期指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。在该期限内，施工承包合同对业主和承包商均有法律约束力。
15.D【解析】争端裁决委员会的成员应满足的要求如下：①对承包合同的履行有经验;②在合同的解释方面有经验;③能流利地使用合同中规定的交流语言。
16.B【解析】施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
17.C【解析】依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿的最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度则不受限额的限制。
18.A【解析】由于指定分包商是与承包商签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位，对其施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中。
19.A【解析】用施工期与合同工期比较，从而确定是工程提前还是延误。
20.C【解析】《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经被认可。
二多项选择题
1.AB【解析】施工合同的当事人包括：①发包人(通用条款规定，发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承
人);②承包人(通用条款规定，承包人指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人)。
2.AB【解析】质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收。双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定。承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
3.ACD【解析】对采购材料质量验收的方法包括以下几种：①经验鉴别法，即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求;②物理试验，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等;③化学实验，即抽出一部分样品进行定性分析或定量分析的化学试验，以确定其内在质量。
4.ABDE【解析】监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括：采购的基本原则、保证设备质量的具体措施、依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求等。
5.ABDE【解析】解决合同争议的方式如下：①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。这也是解决合同争议的程序。
6.BE【解析】合同条件规定的业主的风险包括以下几个方面：①战争、敌对行动、入侵、外敌行动;②工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款);③不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等;④超音速或亚音速飞行物产生的压力波;⑤暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为;⑥因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害;⑦业主提供的设计不当造成的损失;⑧一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。
7.ACE【解析】最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，原因如下：①合同类型的特点;②可调价合同;③发生由业主承担责任的事件;④承包商的质量责任;⑤承包商延误工期或提前竣工;⑥包含在合同价格之内的暂列金额。
8.ABCD【解析】按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括：①双方签订的合同;②供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证;③合同内约定的质量标准，应写明执行的标准编号、标准名称;④产品合格证、检验单;⑤图纸、样品或其他技术证明材料;⑥双方当事人共同封存的样品。
9.CDE【解析】承包商提交的施工进度计划的内容包括：①实施工程的进度计划;②每个指定分包商施工各阶段的安排;③合同中规定的重要检查、检验的次序和时间;④保证计划实施的说明文件，包括：承包商在各施工阶段准备采用的方法和主要阶段的总体描述、各主要阶段承包商准备投入的人员和设备数量的计划等。
10.CDE【解析】在FIDIC《施工合同条件》中，按照引起承包人损失事件原因的不同，对承包人索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况，分别作出了相应的规定，具体如下表所示。由表中可知，本题应选选项C、D、E。
2016注册监理工程师《合同管理》专项练习（4）
一、单项选择题
1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。
A.建设工程监理合同
B.建设工程采购合同
C.建设工程分包合同
D.建设工程施工合同
2.按照《合同法》，( )属于委托合同。
A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
3.下列关于代理的叙述中，不正确的是( )。
A.代理的民事责任由被代理人承担
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。
A.平等、自愿、公平、公正
B.平等、公开、公平、公正
C.平等、公开、公平、诚实信用
D.平等、自愿、公平、诚实信用
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。
A.只能要求债务人履行债务
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。
A.没有代理权而为的代理行为
B.超越代理权而为的代理行为
C.在代理人授权范围内的代理
D.代理权终止后的代理行为
7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
A.无效
B.甲方同意有效
C.成立
D.备案登记后成立
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是( )。
A.仲裁条款是独立存在的
B.合同若发生变更，则仲裁条款无效
C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力
9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。
A.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
B.合同中未约定履行顺序
C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( ).
A.A银行4000万元，B银行1000万元
B.A银行3300万元，B银行1700万元
C.A、B银行各项工作2500万元
D.A银行3000万元，B银行2000万元
11.评标委员会一般按照择优的原则推荐( )名中标候选人。
A.1～3
B.2
C.1
D.1～2
12.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。
A.无论上涨还是下降均按新价格执行
B.无论上涨还是下降均按原合同价执行
C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
13.下列关于委托代理的叙述中，不正确的是( )。
A.被代理人所做出的授权行为属于单方法律行为
B.代理人无权随时辞去所受委托
C.被代理人有权随时撤销其授权委托
D.代理人辞去委托时，不能给代理人和善意第三人造成损失，否则应承担赔偿责任
14.关于合同终止的说法，不正确的是( )。
A.债务已经按照约定履行
B.债务人依法将标的物提存
C.债权人不得通过免除债务使合同终止
D.债权债务同归于一人导致合同终止
15.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是( )。
A.中标通知书发出日
B.施工合同协议书签字日
C.保险合同签字日
D.保险工程在工地上动工
16.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致，应当( )。
A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
17.( )一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。
A.综合评估法
B.价格折算法
C.最低价评标法
D.评分法
18.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是( )。
A.资格预审与资格后审不同时使用
B.公开招标的项目，实行资格预审
C.邀请招标的项目，实行资格后审
D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
19.依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。
A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B.违约金和定金不可以同时选用
C.承担违约责任的条件采用严格责任原则
D.违约金和赔偿损失可以同时使用
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案：D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案：A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关
C.项目监理机构 D.社会团体 答案：C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案：C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理
6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案：D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案：B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证
B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案：C 9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案：B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料
2016年监理工程师《合同管理》真题及答案 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。 A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案：B 2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。 A、取得相应的执业资格证书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民共和国国籍 D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D 3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。 A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案：A 4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。 A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长 C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案：C 5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。 A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D 6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款
***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。 A、公司甲 B、公司乙 C、银行 D、登记机关 参考答案：A 7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。 A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D 8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。 A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建 D、施工机械过度磨损需要停工检修 参考答案：B 9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。 A、申请人须知前附表 B、资格审查办法 C、投标人须知前附表 D、资格预审公告 参考答案：B 10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。 A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目 B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目 C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目 D、构成内容多且专业性强的大型项目 参考答案：C
杭州市建设工程项目总监理工程师管理办法 2012-02-24 一、总则 第一条为了进一步加强工程建设监理行业从业人员的管理，规范建设工程项目总监理工程师的监理行为，促进我市建设监理市场健康有序地发展，根据《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2009〕22号）、《注册监理工程师管理规定》、《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》、《杭州市建设市场主体信用管理办法》等相关规定，结合我市实际，制定本办法。 第二条本办法所称建设工程项目总监理工程师（以下简称项目总监）是指由监理企业法定代表人任命并对建设项目监理工作全面负责的管理者，是监理企业法定代表人在该建设项目上的代表人。 第三条在市区范围内（不含萧山区、余杭区），监理企业项目总监从事建设市场活动以及对其行为进行的监督管理，适用本办法。 第四条杭州市城乡建设委员会（以下简称市建委）负责项目总监的监督管理。 杭州市建设工程招标投标管理办公室（以下简称市招标办）、杭州市建设工程交易中心（以下简称市交易中心）、杭州市建筑企业管理站（以下简称市建管站）、杭州市建设工程质量安全监督总站（以下简称市质安监总站）和各区建设行政主管部门及其所属管理机构，按照各自职责，具体负责对项目总监工作的日常检查和监管。 二、任职管理 第五条项目总监必须由取得国家监理工程师资格证书并注册在监理 企业，且与该企业有合法的劳动合同、工资以及社会保险关系的在职监理人员担任。项目总监必须按照《注册监理工程师管理规定》进行注册、执业和继续教育，并符合《建设工程监理规范》规定的任职条件。
取得监理工程师资格证书但未取得注册监理工程师注册执业证书和执 业印章的人员，不得从事项目总监工作。 第六条建设工程项目监理实行总监负责制。项目总监全面履行受委托的监理合同，主持项目监理部的工作，对项目监理部其他监理人员的现场监理行为承担管理责任。 第七条项目总监原则上只能同时在一个一等工程项目或二个二等（含二等以下）工程项目中任职。如确有能力和必要，经在监项目的建设单位同意并报市建委批准后，可增加一个二等或二等以下工程项目。 工程项目的个数按监理合同的个数确定。 第八条监理企业与建设单位签订监理合同后，应与项目总监签订项目监理目标责任书，按照国家有关规定的要求明确项目总监的职责和权限范围，并由监理企业法人代表出具委托书，授权总监负责项目监理部的工作。 第九条一个监理工程必须配备一名项目总监，必要时可以配备项目总监代表，经项目总监授权后代表项目总监行使其部分职责和权力。总监代表的任职条件必须符合国家和省、市的有关规定。 项目总监需委派总监代表履行有关职责的，应按照《建设工程监理规范》的规定执行，且监理企业在监理合同中应明确总监代表的具体情况和总监授权的具体职责。 第十条项目总监个人不得承接工程监理业务，不得转借、出卖、涂改、复制监理工程师资格证书、注册执业证书、执业印章，不得同时在其他监理、施工、设备制造、材料供应、房地产开发等单位任职或兼职。 第十一条监理企业应定期对项目总监到岗率和履行岗位职责情况进 行检查和考核，并做好书面记录。 第十二条监理企业与项目总监中止（解除）劳动合同关系后，双方必须及时完成项目监理工作交接；监理企业不得无故扣压资格证书、注册执业证书、执业印章和执业卡，不得继续使用该总监的资格证书、注册执业证书、执业印章和执业卡进行建筑市场活动。
2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及参考答案文字版 一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1. 关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B.企业法人得分支机构一律不得作为保证人 C.医院可以作为保证人 D.学校不得作为保证人 2. 关于连带责任保证的说法，正确的是（）。 A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B.连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任 C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 D.主合同的债务人经审判应履行债务，其债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要 求连带责任保证人承担责任 3.关于抵押的说法，证券的是（）。 A.抵押的财产不转移占有 B.抵押的财产应当为抵押人所有 C.徒弟所有权可以作为抵押物 D.抵押合同应自登记之日起生效 4．某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款2000万元。 银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。 A.全部归银行所有 B.返还施工企业550万元 C.返还施工企业600万元 D.返还施工企业750万元 5..关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。 A.投标保证有效期应从投标时算起 B.投标保证有效期应从开标日起算 C.投标保证有效期不得延长 D.投标保证有效期应长于投标有效期 6.关于合同形式的说法，正确的是（）。 Ａ.合同法对合同形式的要求是以要是为原则
2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析 一、单项选择题 1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。 A、项目法人责任制 B、招标投标制 C、工程监理制 D、合同管理制 【正确答案】A 【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。 2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。 A、法人应在政府主管部门备案 B、法人应具有规定数额的经费 C、法人应有自己的组织机构 D、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【正确答案】C 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。参见教材P5。 3、关于法律事实的说法，正确的是（）。 A、法律事实不包括事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、合同当事人违约属于法律事实中的行为 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。 4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。 A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理
D、延伸代理 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。 5、关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A、公民个人不得作为保证人 B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D、学校在一定条件下可以作为保证人 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P10。 6、关于抵押的说法，正确的是（）。 A、抵押物只能由债务人提供 B、正在建造的建筑物可用于抵押 C、提单可用于抵押 D、抵押物应当转移占有 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。 7、关于留置的说法，正确的是（）。 A、留置权可以通过合同的约定产生 B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 D、施工合同不可实施留置权 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）
2016年监理工程师《合同管理》考试真题及参考答案 1、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。 A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案：B 2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。 A、取得相应的执业资格证书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民共和国国籍 D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D 3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。 A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案：A 4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。 A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长 C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案：C
5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由（）c承担。 A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D 6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。 A、公司甲 B、公司乙 C、银行 D、登记机关 参考答案：A 7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。 A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D 8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。 A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建
?2014年监理工程师《法规》真题及答案 ?在线客服1451点击次数:发布时间:2015/2/4 一、单项选择题?1．建设工程监理的性质可概括为（） A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（） A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（） A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计 A．可行性研究报告B．项目建议书C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（） A．组织工程建设B．策划工程项目C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续 A．1B．3C．6D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A．10B．15C．20D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（） ．建设工程合同D．技术合同C．承揽合同B．委托合同A．
9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修 期限为（）年 A．1B．2C．3D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（） A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错 D．隐蔽工程在隐蔽前，应通知建设单位和建设工程质量监督机构 11．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工 程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是（） A．起重吊装工程B．脚手架工程C．高大模板工程D．拆除、爆破工程 12．根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任是（） A．编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用 B．采用新工艺时，应提出保障施工作业人员安全的措施 C．采用新技术、新工艺时，应对作业人员进行相关的安全生产教育培训 D．工程施工前，应审查施工单位的安全技术措施 13．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全生产管理职责是（） A．发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工 B．委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查 C．发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位 D．审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 14．某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故，造成6人死亡，直接经济损失900万元，该事故属于（） A．特别重大事故B．重大事故C．较大事故D．一般事故 15．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理 职责的有关部门报告 A．1B．2C．8D．24 16．根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时 间（）日前提出 10．D5．C3．B2．A．
2018监理工程师《合同管理》练习题引导语：企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。以下是小编整理的2018监理工程师《合同管理》练习题，欢迎参考! 1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.下列财产可以作为抵押物的是( )。 A.学校、幼儿园的教学设施 B.依法被查封、扣押、监管的财产 C.所有权、使用权不明或者有争议的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋 3.关于代理关系的表述，错误的是( )。 A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人
的授权范围进行代理 B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任 C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任 D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务 4.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 A.合同制度 B.法律依据 C.建设工程 D.道德要求 5.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给( )。 A.保证人 B.抵押人 C.承包商
D.分包商 6.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的( )。 % % % % 7.实行施工总承包的，由( )支付意外伤害保险费。 A.总承包单位 B.施工单位 C.被保险人 D.保险人 8.在建设工程中，( )是最为常用的一种担保方式。 A.定金 B.质押 C.保证 D.留置
浙江省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减 施工节约成本考试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理是质量管理原则中的。A：过程方法 B：持续改进 C：质量管理的系统方法 D：质量体系过程评价 E：工程变更单 2、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。 A．重新参加监理工程师资格考试 B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动 3、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金 4、量测法的主要手段有__。 A．目测法 B．测量法 C．试验法 D．套 5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，分部分项工程量应按施工图计算。 A：尺寸并考虑施工误差 B：图示尺寸并结合施工方案 C：标示的工程实体净值 D：标示的尺寸加不可避免的损耗量 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 6、在下图所示双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。 A：4 B：3
C：2 D：1 E：自我评定 7、【例2·单选题】在混凝土结构实体检测中，现浇楼板厚度检测方法为。A：回弹仪 B：超声回弹综合法 C：取芯法 D：超声波对测法 E：工程变更单 8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是。 A：工程师与承包人共同检验 B：工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验 C：工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽 D：验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验 E：专业监理 9、不接受任何可能影响其独立判断的报酬属于FIDIC道德准则中的。 A：对社会和咨询业的责任 B：廉洁和正直 C：公平 D：反腐败 E：工程保险金 10、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同(示范文本)》对办理施工环保许可的规定是。 A：承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用 B：承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用 C：发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用 D：发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用 E：专业监理 11、监理工作规范化、制度化、科学化要求监理规划在编写时。 A：内容应具有针对性、指导性和可操作性 B：应把握工程项目运行脉搏 C：经审核批准后方可实施 D：基本构成内容应当力求统一 E：工程保险金 12、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求__承担责任。 A．施工单位 B．监理单位 C．材料供应商 D．项目经理 13、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于__。 A．分包商的报价 B．承包商对分包商的管理费
附件1 监理工程师职业资格制度规定 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为确保建设工程质量，保护人民生命和财产安全，充分发挥监理工程师对施工质量、建设工期和建设资金使用等方面的监督作用，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和国家职业资格制度有关规定，制定本规定。 第二条本规定所称监理工程师，是指通过职业资格考试取得中华人民共和国监理工程师职业资格证书，并经注册后从事建设工程监理工作的专业技术人员。 第三条国家设置监理工程师准入类职业资格，纳入国家职业资格目录。 凡从事工程监理活动的单位，应当配备监理工程师。 监理工程师英文译为Supervising Engineer。 第四条住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部共同制定监理工程师职业资格制度，并按照职责分工分别负责监理工程师职业资格制度的实施与监管。 各省、自治区、直辖市住房和城乡建设、交通运输、水利、人力资源社会保障行政主管部门，按照职责分工负责本行政区域内监理工程师职业资格制度的实施与监管。
第二章考试 第五条监理工程师职业资格考试全国统一大纲、统一命题、统一组织。 第六条监理工程师职业资格考试设置基础科目和专业科目。 第七条住房和城乡建设部牵头组织，交通运输部、水利部参与，拟定监理工程师职业资格考试基础科目的考试大纲，组织监理工程师基础科目命审题工作。 住房和城乡建设部、交通运输部、水利部按照职责分工分别负责拟定监理工程师职业资格考试专业科目的考试大纲，组织监理工程师专业科目命审题工作。 第八条人力资源社会保障部负责审定监理工程师职业资格考试科目和考试大纲，负责监理工程师职业资格考试考务工作，并会同住房和城乡建设部、交通运输部、水利部对监理工程师职业资格考试工作进行指导、监督、检查。 第九条人力资源社会保障部会同住房和城乡建设部、交通运输部、水利部确定监理工程师职业资格考试合格标准。 第十条凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规，具有良好的业务素质和道德品行，具备下列条件之一者，可以申请参加监理工程师职业资格考试： （一）具有工程管理、土木工程、交通运输、水利大类专业
2017年注册监理工程师注册管理工作规程 根据《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）、《住房城乡建设部关于修改〈勘察设计注册工程师管理规定〉等11个部门规章的决定》（住房城乡建设部令第32号）和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》（建设部公告第278号），申请注册监理工程师初始注册、延续注册、变更注册、注销注册和注册执业证书遗失破损补办等，按以下要求办理： 一、注册申请表及网上申报要求 申请注册的申请表分为：《中华人民共和国注册监理工程师初始注册申请表》、《中华人民共和国注册监理工程师延续注册申请表》、《中华人民共和国注册监理工程师变更注册申请表》、《中华人民共和国注册监理工程师注销注册申请表》和《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书遗失破损补办申请表》。申请人可进入中华人民共和国住房和城乡建设部网站 （），登录“注册监理工程师管理系统”，填写以上申请表，并上报扫描件和电子文档。 二、申报材料要求 （一）初始注册 取得中华人民共和国监理工程师执业资格证书的申请人，应自证书签发之日起3年内提出初始注册申请。逾期未申请者，须符合近3年继续教育要求后方可申请初始注册。 申请初始注册需在网上提交下列材料： 1．本人填写的《中华人民共和国注册监理工程师初始注册申请表》； 2．由社会保险机构出具的近一个月在聘用单位的社保证明扫描件（退休人员需提供有效的退休证明）； 3．本人近期一寸彩色免冠证件照扫描件。 （二）延续注册 注册监理工程师注册有效期为3年，注册期满需继续执业的，应符合继续教育要求并在注册有效期届满30日前申请延续注册。在注册有效期届满30日前未提出延续注册申请的，在有效期满后，其注册执业证书和执业印章自动失效，需继续执业的，应重新申请初始注册。 申请延续注册需在网上提交下列材料： 1．本人填写的《中华人民共和国注册监理工程师延续注册申请表》；
交通部监理工程师合同 管理考试 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
《合同管理》试题 一、单项选择题：（每题1分，共10分） 1、表格合同是当事人双方合意的内容及条件，主要体现为一定表格上的记载，不能全面反映当事人（）的简易合同。 A、意愿 B、权利责任 C、义务 D、权利义务 2、世行贷款公路项目主要采用（） A、单价合同 B、总价合同 C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同 3、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过（）。 A、14天 B、7天 C、21天 D、28天 4、承包人独自参予的保险，按FIDIC条件应该是（）。 A、人身伤亡险 B、承包人装备险 C、工程一切险 D、第三方责任险 5、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是（）。 A、对违约方的一种惩罚 B、对守约方的一种补偿 C、对违约方履约的一种要求 D、对违约方的一种经济制裁 6、工程项目不允许采取的招标方式是（） A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标 7、《工程变更令》由（）下达。
8、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。 A、委托合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、买卖合同 9、建设工程合同是一种（）。 A、双务合同 B、有偿合同 C、诺成合同 D、要物合同 10、颁发有关整个工程的移交证书之后（）天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表。 A、84天 B、65天 C、56天 D、21天 二、多项选择；（每题1分，共计40分） 1、合同的书面形式主要有（） A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件 2、合同成立的要件主要有（） A、存在双方的订约主体 B、必须具有双方当事人 C、当事人对合同内容协商一致 D、应具备要约邀请和承诺阶段 3、要约邀请的主要形式有（） A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告 4、同时抗辩权制度具有的作用（）。 A、贯彻公平、平等原则，平衡合同当事人间利益 B、促进合同履行，维护交易秩序 C、贯彻诚实信用原则，增进双方协作 D、维护社会经济秩序 5、同时抗辩权适用的合同有（）
2016年注册监理工程师考试真题及答案 合同管理 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。 A.行政手段 B.合同 C.诚信 D.道德 【答案】B 2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。 A.取得相应的执业资格证书 B.有依法成立的公司 C.具有中华人民共和国国籍 D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力 【答案】D 3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。 A.借款合同 B.勘察合同 C.施工合同 D.技术转让合同 【答案】A 4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。 A.因国际禁运解除进口设备运输合同 B.因战争导致在建工程合同工期延长 C.因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 【答案】C 5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后形成的合同义务由（）承担。 A.施工企业法定代表人 B.拟派项目经理 C.施工项目部 D.施工企业 【答案】D 6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。
A.公司甲 B.公司乙 C.银行 D.登记机关 【答案】A 7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。 A.4月30日 B.5月5日 C.5月15日 D.6月14日 【答案】D 8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。 A.大雨造成现场档案资料损毁 B.雷电击毁现场施工用配电柜 C.设计错误导致部分工程拆除重建 D.施工机械过度磨损需要停工检修 【答案】B 9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。 A.申请人须知前附表 B.资格审查办法 C.投标人须知前附表 D.资格预审公告 【答案】B 10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。 A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目 B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目 C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目 D.构成内容多且专业性强的大型项目 【答案】C 11、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。 A.公布招标公告 B.发售招标文件 C.开标 D.评标 【答案】C
注册监理工程师管理规定（熟悉） 08、09年各2题，10年1题 第一章总则 第一条为了加强对注册监理工程师的管理，维护公共利益和建筑市场秩序，提高工程监理质量与水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本规定。 第二条中华人民共和国境内注册监理工程师的注册、执业、继续教育和监督管理，适用本规定。 第三条本规定所称注册监理工程师，是指经考试取得中华人民共和国监理工程师资格证书（以下简称资格证书），并按照本规定注册，取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书（以下简称注册证书）和执业印章，从事工程监理及相关业务活动的专业技术人员。 未取得注册证书和执业印章的人员，不得以注册监理工程师的名义从事工程监理及相关业务活动。 第四条国务院建设主管部门对全国注册监理工程师的注册、执业活动实施统一监督管理。 县级以上地方人民政府建设主管部门对本行政区域内的注册监理工程师的注册、执业活动实施监督管理。 第二章注册 第五条注册监理工程师实行注册执业管理制度。 取得资格证书的人员，经过注册方能以注册监理工程师的名义执业。 第六条注册监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩，按照《工程监理企业资质管理规定》划分的工程类别，按专业注册。每人最多可以申请两个专业注册。 第七条取得资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门初审，国务院建设主管部门审批。 取得资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请；省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理后提出初审意见，并将初审意见和全部申报材料报国务院建设主管部门审批；符合条件的，由国务院建设主管部门核发注册证书和执业印章。 第八条省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门在收到申请人的申请材料后，应当即时作出是否受理的决定，并向申请人出具书面凭证；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。 对申请初始注册的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起20日内审查完毕，并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门。国务院建设主管部门自收到省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门上报材料之日起，应当在20日内审批完毕并作出书面决定，并自作出决定之日起10 日内，在公众媒体上公告审批结果。
监理工程师：建筑工程合同管理体系的协调 目前在我国各种大工程越来越多，业主为了成功的实现工程目标，必须签订许多主合同；承包商为了完成他的承包责任也必须订立许多分合同。这些合同从宏观上构成项目的合同体系，从微观上每个合同都定义并安排了一些工程活动，共同构成项目的实施过程。 在这个合同体系中，相关的同级合同之间，以及主合同和分合同之间存在着复杂的关系，在国外人们又把这个合同体系称为合同网络。在工程项目中这个合同网络的建立和协调是十分重要的，要保证项目的顺利实施，就必须对此做出周密的计划和安排。在实际工作中由于这几方面的不协调而造成的工程失误是很多的。合同之间关系的安排及协调通常包含以下几方面的内容。 1、工程和工作内容的完整性 业主的所有合同确定的工程或工作范围应能涵盖项目的所有工作，即只要完成各个合同，就可实现项目的总目标；承包商的各个分包合同与拟由自己完成的工程（或工作）一齐应能涵盖总承包责任。在工作内容上不应有缺陷或遗漏。在实际工程中，这种缺陷会带来设计的修改、新的附加工程、计划的修改、施工现场的停工，导致双方的争执。&考试大&为避免这种现象业主应做好如下几方面的工作。 （1）在招标前认真的进行总项目的系统分析，确定总项目的系统范围。
（2）系统地进行项目的结构分解，在详细项目结构分解的基础上列出合同的工程量表。实质上，将整个项目任务分解成几个独立的合同，每个合同中有完整的工程量表，这都是项目结构分解的结果。 （3）进行项目任务（各个合同或各个承包单位，或项目单元）之间的界面分析。确定各个界面上的工作责任、成本、工期、质量的定义。工程实践证明，许多遗漏和缺陷常常都发生在界面上。 2、技术上的协调 通常技术上的协调包括很复杂的内容，一般有以下几方面。 （1）几个主合同之间设计标准的一致性，如土建、设备、材料、安装等应有统一的质量、技术标准和要求。各专业工程之间，如建筑、结构、水、电、通讯之间应有很好的协调。在建设项目中建筑师常常作为技术协调的中心。 （2）分包合同必须按照总承包合同的条件订立，全面反映总合同的相关内容。采购合同的技术要求必须符合承包合同中的技术规范。总包合同风险要反映在分包合同中，由相关的分包商承担。为了保证总承包合同圆满的完成分包合同一般比总承包合同条款更为严格、周密和具体，对分包单位提出更为严格的要求，所以对分包商的风险更大。 （3）各合同所定义的专业工程之间应有明确的界面与合理的搭接。如供应合同与运输合同，土建合同和安装合同，安装合同和设备供应合同之间存在责任界面和搭接。界面上的工作容易遗漏，而
在总监或驻地监理工程师领导下，负责合同管理监理工作的具体实施。 （1）、熟悉合同文件，调查施工环境条件。 （2）、参与编制监理计划（规划）或监理细则。 （3）、参与审批施工单位提交的总体进度计划，初审调整计划。 （4）、确认施工单位提交的场地占用计划。 （5）、核算施工单位对工程量清单的复核结果。 （6）、编制开工预付款支付证书。 （7）、参加监理交底会。 （8）、参加第一次工地会议。 （9）、审查工程分包申请和分包协议。 （10）、审核施工单位月进度计划，检查和监督进度计划的实施。 （11）、参与审核分项、分部工程的开工申请。 （12）、初审或审核施工单位提交的工程变更申报，按施工合同规定编制工程变更令。 （13）、初审或审核施工单位提交的工程延期意向、工程延期申请，提出处理意见。 （14）、初审或审核施工单位提交的费用索赔意向和费用索赔申请，编制费用索赔报告。 （15）、按合同规定初审或核定施工单位提交的价格调整和计日工。 （16）、检查工程保险的办理情况。 （17）、调查分析违约事件，依据合同规定和有关证据评估损失，提出处理意见。 （18）、调解一方或双方提出的争端协调申请，提出解决建议。 （19）、参加工地例会或专题工地会议。 （20）、参与审查交工验收申请。 （21）、编制交工结账证书。 （22）、参与编写监理月报。 （23）、参与编制项目监理竣工文件。 （24）、完成总监理工程师或驻地监理工程师委派的其他监理工作。
在总监或驻地监理工程师领导下，负责计量支付监理工作的具体实施。 （1）、全面熟悉合同条款、工程量清单，了解合同规范、设计图纸，紧密配合各专业监理工程师严格按照合同文件和监理程序及时准确地作好计量支付和月进度报表工作。 （2）、参与编制监理计划（规划）或监理细则。 （3）、深入工程现场，随时掌握施工现场工、料、机动态和工程进展情况，配合各专业监理工程师的工作，对已完工程进行计量，做到数量真实、计算准确。 （4）、审核承包人申报的支付报表，做到每项工程均有签认的检验单和工程数量计算表。计日工、工程变更、价格调整、材料垫付款、索赔等均应有签认的凭证，报送的购货发票等应有依据。 （5）、参加监理交底会。 （6）、参加第一次工地会议。 （7）、参加工地例会或根据需要参加专题工地会议。 （8）、编制和签署交工结账证书。 （9）、参与编写监理月报。 （10）、参与编制项目监理竣工文件。 （11）、完成总监理工程师或驻地监理工程师委派的其他监理工作。 在总监理工程师的领导下，负责本项目计划监理工作的具体实施。 （1）、全面熟悉合同文件，了解合同规范、设计图纸，紧密配合各专业监理工程师严格按照合同文件和监理程序及时准确地作好施工监理计划和月进度报表工作。 （2）、参与编制监理计划。 （3）、具体参与审批施工单位提交的总体进度计划，初审调整计划。 （4）、审核施工单位提交的场地占用计划。 （5）、参加监理交底会；参加第一次工地会议及工地例会。 （6）、审核施工单位月进度计划，检查和监督进度计划的实施。
2016年甘肃省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试 卷 一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费 2、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法称为。A：多方案报价法 B：突然降价法 C：先亏后盈法 D：不平衡报价法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 3、取得国有土地使用费不包括。 A：土地使用权出让金 B：城市建设配套费 C：临时安置补助费 D：土地管理费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 4、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 E：专业监理 5、【例1·单选题】资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。 A：技术难度较大 B：投标人数量多 C：标准化项目 D：公开招标 E：专业监理 6、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中引用的原始数据和资料错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。 A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润 B：承包人承担费用和延误的工期 C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润 D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期 E：专业监理 7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，建筑安装工程费用由、规费和税金构成。 A：直接费、间接费、其他项目费 B：分部分项工程、措施项目费 C：分部分项工程、措施项目费、其他项目费 D：直接费、间接费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 8、监理单位质量目标的制定要突出监理工作服务性、公平性和的要求，并且注意保证目标是可以定性或定量进行测量的。