路灯供货合同
甲方：
乙方：
签订日期：年月
路灯供货合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在友好协商，互利互惠的原则下就市政道路路灯供货事宜签订以下协议，并共同遵照执行。
一、产品、数量、价格：
1.以上价格包括所订产品的制作、供应、包装、出厂装车费、运输费、税金等所发生的一切费用，还包括现场协调、现场配合验收、材料检测、因质量问题引起的维修和更换等费用。除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。
3.因甲方工程需要，甲方可能对本合同约定相关工作内容、数量等进行调整，乙方有义务进行配合。如合同约定的供货数量发生变化，则双方按照约定的单价，根据实际发生数量据实结算；如相关工作内容进行调整或者增加合同约定之外的相关工作内容，则双方另行签订补充协议。
4.货款支付方式
1、双方合同签订后，甲方支付乙方合同暂定总价款的30%作为预付款。
2、乙方按甲方供货通知分批供货，每批货到工地现场指定位置，甲方立即组织施工单位共同验收，合格后甲方3日内向乙方支付至该批货物的100%货款。乙方承诺质保1年。质保期自本合同约定的全部路灯安装调试完毕后1年。
3、甲方每次付款前，乙方需提供国家税务部门认可的合法发票，否则甲方有权拒绝付款。如果税务稽查发现乙方出具假发票，乙方必须承担由此给甲方造成的全部损失，同时乙方承担本合同总结算价款20%额度的违约金。
二、产品的交货验收
1.乙方承诺严格按照甲方的货物进场时间安排进货。
工期：乙方收到甲方预付款之日起15日内将本合同约定的全部货物供货完毕、到达甲方施工现场（以上工期为绝对工期）。另，预埋件于乙方收到甲方预付款之日起3日内送到施工现场。
2. 乙方应当在产品进场前24小时内通知甲方，以便安排接收。
3.货物运抵甲方指定位置后，经甲方、乙方、施工单位及监理公司四方到现场进行验收。凡验收
不合格的产品由乙方尽快自费撤离现场；并在不影响交货计划的前提下补齐质量符合要求的产品。但甲方此时的同意，并不视为其质量、规格、数量等已被最终认定。因更换产品造成的甲方工期延误的损失由乙方承担。
4.货物在交货验收合格前丢失、损坏的风险由乙方承担。验货后，由施工单位保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，所有费用由施工单位承担。
三、产品质量要求
1.质量及技术要求：产品质量标准按照甲方确定路灯参数标准执行，并提供产品质检报告，检验报告须随货物一并交付甲方；如不满足要求，甲方有权退货。
2．乙方供应的产品必须是用优质材料和工艺制成、全新、未曾用过，并完全符合合同规定的质量、规格型号、生产厂家生产等合同约定标准。产品交付甲方后，凡发现产品的商标和生产厂家、产地或其他情况与本合同约定不符，乙方均须按本合同约定承担违约责任。
3、路灯参数：
3.1 10m路灯：规格：杆高10米（双灯头一高一低）；灯杆厚度：国标3.75mm；颜色：灰色；防腐处理：灯杆内外双面热镀锌、表面喷塑；灯杆口径：上口直径80mm、下口直径200mm；光源：上灯头100W(LED光源)、下灯头80W(LED光源)；带预埋件。
3.2 8m路灯：规格：杆高8米（双灯头同高）；灯杆厚度：国标3.25mm；颜色：待定；防腐处理：灯杆内外双面热镀锌、表面喷塑；灯杆口径：上口直径114mm、下口直径165mm；光源：灯头85W(节能灯光源)；带预埋件。
4.乙方发货时，乙方可提供相应的补漆，用于灯杆的修补，并可提供相应的技术指导服务。
5.验收期间，如双方对产品质量发生争议，甲方有权组织监理、施工总包单位对乙方所供产品进行现场随机抽样送检，并最终以甲方所在地权威检验机构的检测报告结论为准。乙方承担因为产品质量问题而给甲方、施工单位造成的一切损失。在一年内，如果双方对产品质量发生争议，甲方应以书面方式在七日内通知乙方。甲方有权组织监理、施工总包单位和乙方对乙方所供产品进行现场随机抽样送检，并最终以甲方所在地权威检验机构的检测报告结论为准。如果甲方所在地权威检测机构的检测报告结论认为乙方所提供的产品质量存在问题，乙方必须承担检测费用及负责更换存在质量问题的产品，若造成甲方工期延误，乙方必须承担相关责任。
5、乙方须对货物的质量负责，货物交付甲方后，凡因货物质量不符合约定或有其它内在质量瑕疵，而给甲方或任何第三方造成人身损害和财产损失的，均由乙方承担责任。
四、违约责任
1.乙方必须按双方约定日期供货，如乙方未按甲方书面供货通知进行供货，除不可抗力原因以外，
供货每延误一天按该批货款总价的1‰支付违约金，不足一天亦按一天计，延迟7天的，甲方有权解除合同。
2.若因乙方所供货物质量不合格，乙方负责退货并更换货物，由此造成的工期延误由乙方负责，每延误一日乙方承担人民币伍仟元整违约金，且甲方有权终止合同。
3、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生知识产权等一切法律责任和后果(包括费用)并赔偿甲方因此造成的损失。
4、乙方违反本合同其他任何一项义务的，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同。
5、甲方需按合同约定付款方式付款。
五、其它事宜
1.本合同后附产品检验报告，产品检验报告作为本合同不可缺少的附件，与本合同具有同等法律效力。
2.在交货之前，乙方应就本合同项下所列全部产品的质量、规格、性能、数量做出准确和全面的检验，并出具产品合格证、检测报告、质量证明等文件资料；如未提交，甲方有权拒绝接受产品，乙方应按本合同的约定承担逾期交货的违约责任。
六、合同效力与争议
1. 本合同未尽事宜双方另行签订补充协议。因本合同发生争议，双方协商解决，协商不成双方同意在甲方工程项目所在地法院进行诉讼。
2.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具同等效力。双方签字盖章之后生效。
（签署页）
甲方（章）：乙方（章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址:
电话：电话：
传真：传真：
开户行：
账号：
签订时间：年月日
Word文档仅供参考 石油购销合同范本 甲方：（买方） 乙方：（卖方） 依照《中华人民共和国石油购销合同范本法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本石油购销合同范本： 1、乙方每月需要确保向甲方提供柴油300吨左右，也能够由甲方以口头或书面订单的形式确定需要的柴油数量。 2、柴油价格由甲方采购人员与乙方销售人员商量确定。确定价格前可参考中石油、中石化当日挂牌价。 3、乙方向甲方提供的柴油必须达到国家标准（参见《0#柴油合格证》）如因乙方柴油质量不合格，引起甲方设备损坏、延误生产、甚至停产等损失，其所有相关损失将由乙方承担。 4、因甲方对柴油质量鉴定较困难，乙方有义务为甲方提供柴油质量鉴定单位的信息或关心甲方进行质量鉴定。 5、甲方有权对每批柴油质量进行抽查。如遇质量疑咨询可通知业务员前往实地取样鉴定，仍无法解除疑咨询可要求退货并不承担运输费用。甲方因退货阻碍生产可责令乙方尽快解决，如造成生产损失其相关损失由乙方承担。 6、乙方必须按照甲方要求的时刻及时送货。如遇柴油供应紧张，乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等，其所有相关损失由乙方承担。 7、油品计量以甲方为主，如乙方有异议可另行商量。 8、乙方提供增值税专用发票和增值税一般发票。甲方需在发票开具之日起30天内向乙方结帐。如甲方逾期不能结帐，乙方有权视情况停止供油。 9、乙方送货至甲方指定地点，运费由乙方承担。甲方需提早一天以上通知乙方送油时刻。 10、甲方须确保卸油区的安全。未达到安全要求乙方驾驶员可拒绝卸油并不视作未及时送油。 11、违约责任：按《石油购销合同范本法》执行。如发生争议可向柴油交接行为发生地人民法院提起诉讼。 12、本石油购销合同范本一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方盖章：乙方盖章： 代表人签字：代表人签字 年月日年月日 精彩链接： 2018年法律职业资格考试历年真题讲评班师资阵容 2018年法律职业资格考试课程课时详情 2017年司法考试各卷真题及考点对比 2018年法律职业资格考试网上辅导高清视频/直播课/移动班/真题班火爆热招
合 同 协 议 模 板 （）2020年12月27日
签合同前必读： 合同模板并不一定适合您现实所需，所以要结合您实际情况修改，请在签订正式合同时注意以下几点！！！ 签订合同时应注意以下事项： 1、要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复印件。 2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。 3、明确合同价格是否含税。 如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。 4、指定收货人。 如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物， 这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。 5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。 合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址， 要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。 6、指定收款账户。 有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。 7、约定对方违约时的违约责任。 违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。 8、约定诉讼管辖法院。 诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。 合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法院。 如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程中的压力。 但是管辖法院的约定必须明确具体，不能违背法律的规定，否则无效
供货合同 甲方：镇平县森林公安局 乙方：___________________________________ 甲、乙双方根据_2（）16—年_月——日，并经双方协商一致，达 成本购销合同 一、采购内容 采购项目为镇平县森林公安局办公装备采购项目详细内容见。本合同的采购总金额为_______________________________________ （大写）（丫______ 元）人民币，该价格为镇平县交货含税价。 二、质量要求和售后服务 1、乙方提供的设备必须是符合国家有关标准，未经使用的全新产品。 2、乙方提供设备的质量保证期为自交货验收合格之日起至满 年时间止。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理、更换零部件或者退换。在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负贵处理解决。乙方设备_________ 年内出现严重质量问 题免费更换。 3、乙方提供__年免费维护，如在使用过程中发生质量问题, 乙方在接到甲方通知后___个小时内应到达甲方现场。 4、因设备的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。 5、产品和售后服务按报价文件中的参数和承诺为准或列示于后: 按厂家标准执行
三、设备的包装、发运及运输 1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。 3、乙方负责将设备安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。 4、设备在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负贵。 5、设备在发运手续办理完毕后—__小时内或货到甲方前——小时通知甲方，以准备接货。 四、验收 1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准进行现场验收；须安装的，由乙方现场安装调试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。 2、甲方应在货到指定地点后及时验收，并做出验收结果报告，验收时乙方必须在现场。 五、交货期及交货方式 1、交货期：所有设备自合同签订后2()日历天内交货。 2、交货方式：以设备运到甲方指定地点，须安装的，现场安装调试验收。 3、交货地点：甲方单位 六、付款方式 1、交货验收合格后，供货后应于三个工作日内审核完毕，并在7个工作日内无质量问题一次付清。
篇一：材料供应合同范本 材料供应合同范本 甲方：乙方： 以上数量只用作供应计划估算，具体结算方量按第四条约定方法结算。第二条质量标准 第三条计量及供应办法 第四条运输方式和到达工地及费用负担 1、乙方负责材料、车辆的组织及运输并负责平整。 2、在甲方现场工作人员的指挥下进行施工。 第五条检验标准、方法、地点及期限 按港口工程试验规程规定进行抽样检验，如不符合质量要求，一律给予返回。地点：施工 现场。 第六条结算方式、时间及地点 施工单位、监理单位共同组织验收，达到设计施工规定的要求。在建设单位验工计价后， 按实际施工数量作为结算计量依据，甲方付给乙方 %材料款，剩余部分作为下旬的保证金。第七条本合同解除的条件及违约责任 乙方的材料数量不能满足工程需要;乙方的材料质量达不到验收标准;，乙方承担违约责任 和相关费用，甲方可另选供应商。 第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决; 也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，依法向甲方集团公司所在地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。 第九条其他约定事项 1、本合同自签字、盖章之日起生效。 2、本合同自供应完，货款接清后自行解除。 3、本合同一式六份，双方各执三份。 甲方：乙方： 年月日 篇二：材料供应合同范本 材料供应合同范本 1、材料供应合同 使用方(以下简称甲方): 供应方(以下简称乙方)： 第一条目的和背景条款 1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项 建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，双方 就挤塑板供应事宜签订本合同，以资共同遵守。 第二条材料交货地点、供货期限 2.1 交货地址：甲方项目工地。
合同编号： 主合同文本 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 签订地点： 使用说明： 1、本合同适用于与业务相关的所有签约事宜； 2、本合同书中空白部分由当事人根据实际情况进行填写，当事人使用本合同书时约定无需 填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样； 3、未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。 This Term Sheet ("TS") is entered into on [DD MMM YYYY] between Party A and Party B (as respectively defined below) and sets out the key terms relating to the Proposed Transaction (as defined below). The key terms set out herein shall form the basis of the definitive agreements("Definitive Agreements') to be negotiated and entered into between the Parties in relation to the Proposed Transaction 此框架协议（以下称“本协议“）与【】年【】月【】日，由甲方与乙方签署( ”甲方”与“乙方”的定义在以下的协议内容明细) ，明确相关单位就本协议的具体投资条款清单。 本协议的条款将作为日后双方协商以及签署的投资合同（以下称“合同“）的基础。
石油购销合同 甲方：（买方） 乙方：（卖方） 根据《中华人民共和国石油购销合同范本法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有 偿的原则，经双方协商一致，订立本石油购销合同范本： 1、乙方每月需要确保向甲方提供柴油300 吨左右，也可以由甲方以口头或书面订单的 形式确定需要的柴油数量。 2、柴油价格由甲方采购人员与乙方销售人员商议确定。确定价格前可参考中石油、中 石化当日挂牌价。 3、乙方向甲方提供的柴油必须达到国家标准（参见《0#柴油合格证》）如因乙方柴油 质量不合格，引起甲方设备损坏、延误生产、甚至停产等损失，其所有相关损失将由乙方 承担。 4、因甲方对柴油质量鉴定较困难，乙方有义务为甲方提供柴油质量鉴定单位的信息或 帮助甲方进行质量鉴定。 5、甲方有权对每批柴油质量进行抽查。如遇质量疑问可通知业务员前往实地取样鉴定， 仍无法解除疑问可要求退货并不承担运输费用。甲方因退货影响生产可责令乙方尽快解决， 如造成生产损失其相关损失由乙方承担。 6、乙方必须按照甲方要求的时间及时送货。如遇柴油供应紧张，乙方应该首先确保甲 方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等，其所有相关损失由乙方承担。 7、油品计量以甲方为主，如乙方有异议可另行商议。 8、乙方提供增值税专用发票和增值税普通发票。甲方需在发票开具之日起30 天内向乙方结帐。如甲方逾期不能结帐，乙方有权视情况停止供油。 9、乙方送货至甲方指定地点，运费由乙方承担。甲方需提前一天以上通知乙方送油时 间。 10、甲方须确保卸油区的安全。未达到安全要求乙方驾驶员可拒绝卸油并不视作未及时 送油。 11、违约责任：按《石油购销合同范本法》执行。如发生争议可向柴油交接行为发生地 人民法院提起诉讼。 12、本石油购销合同范本一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方乙方
标准产品供货合同范文 本合同是关于乙方卖方向甲方买方提供________的合约。以下买方均称甲方，卖方称乙方。 第二条价格及设备清单 1.设备总价格：人民币____元; 工程安装调试费用：____元; 2.设备清单见后附页 第三条付款方式 1.甲方预付订金____元人民币。 2.乙方设备送至甲方指定地点，设备安装、调试合格后甲方付清全部款项____元人民币，否则本公司将收取设备总价5‰/天的滞纳金。 第四条交货、验货方法 1.乙方按约定时间，将货物送至甲方指定地点。 2.货物运抵后，由双方代表共同验收，并签收验货单，乙方不再承担保管风险，移交于甲方保管。 第五条安装与调试及布线工程 1.有关布线工程，合同另附。 2.安装位置乙方应征求甲方同意。调试过程当中，乙方须按甲方要求操作。 3。乙方预计安装天，调试天。安装日期：年月日至月日 4.乙方承诺的日期若未能实现，每逾期一日甲方有权扣除乙方滞纳金5‰元/日。 5.安装完毕，乙方工程人员对甲方的操作人员进行基本的操作培训。 6.乙方工程人员提交安装资料基本操作说明。 第六条责任与保证 1。乙方承诺所提供的产品为甲方指定厂家生产，无质量问题，能完成其预设计的功能，其技术性能达到规定的标准。
2.乙方对设备安装时出现的一切故障负直接责任，随时解决设备故障问题。本公司承诺如发现所售产品有假货，将负责双倍赔偿。 3.装机、验收完毕后，甲方必须签收“集团电话验收单”。 4.乙方承担设备的免费保修期为壹年，保修期自验收结束之日算起。 第七条技术文件 1.中文安装说明书 2.中文用户使用说明书 第八条仲裁和法律 1.由执行合同引起或者与合同有关的争端，均应通过双方友好协商解决。经协商不能解决的争端应按照《经济合同仲裁条例》的规定提交国家有关部门申请仲裁。 2.除裁决书有规定外，仲裁费用由败诉方支付。 3.仲裁期内，除正在仲裁的部分外双方应继续执行合同的其余部分。 4.本合同应遵循中国法律，所有争端均应按合同条款和其它有关合同的.协议解决。 第九条售后服务项目 2.乙方将定期派员对甲方使用的设备进行检测，保证设备正常运行。 1.免费保修期为壹年。自年月日至年月日止。 3.当甲方设备发生故障时，乙方将及时派员赴现场检修，乙方免收各种诊断费用、维修费及材料费，前往时间不得超过24小时。在下列情况下，乙方不再承担设备的免费保修义务： A。由于打雷、火灾等不可抗拒力造成的故障 B。由于人为原因而造成的故障 C。在调试完成后如因电话线而引起的故障包括电话局外线的故障 4.甲方更换设备消费品如电池等，费用自理。 5.保修期后，甲、乙双方可另行鉴定维护合同，乙方适当收取费用。 本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方：签章乙方：签章
编号：_____________ 农村太阳能路灯采购合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：_________________________________________ 乙方：_________________________________________ 经甲乙双方友好协商，在平等、自原、互利互惠的基础上达成如下条款：购销产品名称： 一、产品要求：路灯灯杆为双挑灯杆，乙方必须保质保量给甲方供货。 二、交货地点及时间：乙方于________年________月________日将路灯送到________市________区________________村村民委员会，乙方负责卸车，费用由乙方承担。 三、付款方式：转账；从签订之日起两个月后甲方向乙方付清所有款项。 四、该货物由乙方负责运输到甲方安装地，所产生的运费由乙方承担。 五、该产品由乙方提供货物检测报告，确保各种型号与标示准确无误。 六、乙方全权负责安装调试，费用乙方承担。安装的下杆线及配件包含在单价内(不含灯基础配件)。 七、售后服务与保质期：所售产品在无人为损坏情况下质保壹年。 八、争议的解决：甲乙双方如在合同执行过程中发生争议，由双方协商解决;如协商不成，可向合同签订地人院依法提起诉讼。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签订之日起生效。
甲方(公章)：乙方(公章)： 法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：日期：日期：
材料供应合同范本 1、材料供应合同 使用方(以下简称甲方): 供应方(以下简称乙方)： 第一条目的和背景条款 1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，双方就挤塑板供应事宜签订本合同，以资共同遵守。 第二条材料交货地点、供货期限 2.1 交货地址：甲方项目工地。 2.2 供货起止时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 第三条供应要求及价格 3.1单价 (元/m3)；最终以实际结算为准。 3.2上述价格为到货价，含运费。 第四条结算和资金支付条款 4.1 结算方式：款到发货（使用方把款打至供货方指定帐户）。 第五条质量标准和验收 5.1 乙方应对供应材料的质量负责。 5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。 5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收; 第六条甲方的责任和义务
6.1 甲方应根据施工进度，提前xx天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。 6.2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。 第七条乙方的责任和义务 7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。 7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料：如材料检测报告。 第八条甲乙双方其他约定条款 8.1 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵， 8.2 双方约定材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损的风险由乙方承担。 第九条违约责任 9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金10%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同; 9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的10%的惩罚性违约金，并继续履行合同。 9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。 第十条争议解决条款 10.1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决 10.2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同生效及其他 11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式xx份，甲乙双方各执xx份，每份具有同等法律效力。 11.2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 甲方：乙方：
液化气供应合同 供应单位（甲方）：成都华都燃气有限公司 用气单位（乙方）： 根据国家相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就瓶装液化气供应事宜，签订本合同： 一、合作事宜： 1、甲方向乙方供应符合国家标准的瓶装液化气，乙方主要用途为； 2、钢瓶数量为：； 3、供气地址为：； 二、价格及结算方式： 1、双方协商价格为：元/kg； 2、双方协商押金方式为：； 3、因液化气市场价格有波动，甲方若进行价格调整，需提前通知乙方； 4、双方根据每次实际用气重量，现金结算； 三、双方权利及义务 1、签订合同时，甲方应向乙方提供营业执照、燃气经营许可证、液化石油气充装许可证和液化石油气运输许可证等资质证 明材料复印件，所有相关复印件，所有相关复印件须加盖甲方单位公章； 2、甲方应设置安全人员对乙方使用的液化石油气钢瓶和供气系统定期进行全面安全检查，乙方应设置相应的验收人员； 3、乙方应在每次供气时检查钢瓶上得出厂钢印标记、钢瓶检验标记和注册登记钢印代码内容是否清晰、有效，对标记、代 码有问题的钢瓶有权拒收； 4、甲方应保证按照合同约定及时向乙方供应符合国家质量标准的液化气和符合国家相关安全技术要求的合格液化气钢瓶。 5、乙方应在具备安全使用条件的场所正确使用液化气及其设施和用气设备，并对室内燃气设施及用气设备进行日常检查； 当乙方发现室内燃气设施或用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时，应关闭阀门，开窗通风，并及时通知甲方检查维修； 6、乙方不得损坏、遗失或擅自替换钢瓶，否则照价赔偿； 7、乙方不得擅自使用第三方非法液化气，若需试用第三方气体，需提前告知甲方；若乙方单方面使用第三方气体，若有事 故，甲方不承担任何安全责任，并有权扣除押金； 8、甲方根据乙方用气量，与乙方协商固定配送时间；如遇紧急使用情况，乙方应该提前1天通知甲方所需液化气数量，甲 方可根据其配送计划，送达约定供气地点； 甲方：成都华都燃气有限公司盖章： 经办人： 联系方式： 签订日期：年月日乙方： 盖章： 经办人： 联系方式： 签订日期：年月日
标准供货合同范本 标准供货合同1 使用方(以下简称甲方): 供应方(以下简称乙方)： 第一条目的和背景条款 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，双方就挤塑板供应事宜签订本合同，以资共同遵守。 第二条材料交货地点、供货期限 供货起止时间：_________年_________月_________日至 _________年_________月_________日 第三条供应要求及价格 3.1单价(元/m3) ; 最终以实际结算为准。 3.2上述价格为到货价，含运费。 第四条结算和资金支付条款
结算方式：款到发货(使用方把款打至供货方指定帐户)。 第五条质量标准和验收 5.1 乙方应对供应材料的质量负责。 5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。 5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收; 第六条甲方的责任和义务 6.1 甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。 6.2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。 第七条乙方的责任和义务7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。 7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料：如材料检测报告。
第八条甲乙双方其他约定条款 8.1 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵， 8.2 双方约定材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损的风险由乙方承担。 第九条违约责任 9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金10%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同; 9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的10%的惩罚性违约金，并继续履行合同。 9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。 第十条争议解决条款 10.1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决 10.2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条合同生效及其他
________区_____太阳能路灯 安 装 合 同 书 项目名称：太阳能路灯项目 签约地点： 签约日期：年月日 _______ 甲方： 乙方：有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经
双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。 一、项目名称 项目名称：太阳能路灯项目 二、合同金额 1、合同总金额人民币小写：￥元 合同总金额人民币大写：元整 2、合同总额包括：供货及施工安装___套___米高太阳能路灯，灯杆口径___mm\__mm,光源__瓦LED__灯头，每晚亮灯___小时,连续__个阴雨天确保每晚亮灯时间。 三、付款方式 整体工程全部安装完成，验收合格后__个工作日内甲方付清总工程款的___%,￥ _元，大写：元整。次年相同日期再付清总工程款的___%,￥_______元，大写：___________元整，第三年相同日期付清所有工程余款￥______元，大写：___________ __元整。 四、验收标准与要求 1、验收标准 乙方按效果图供货安装，验收以整体安装调试完毕为准。 2、施工要求 太阳能路灯产品及配套货物进入施工场地后由甲方负责提供场地存放，乙方自行负责保管，施工及提货由乙方自行安排。乙方施工
过程中，相关安全责任由乙方负责。 五、交付时间 乙方在合同生效后 __ 工作日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。因不可抗力因素（如雨天，暴风等）致使工期延误，经双方认可，工期可以顺延。 六、质保期及售后服务要求 1、质量保证期（简称“质保期”），从验收交付之日起__年内乙方对所供货物实行包修、包换、包维护保养。（因人为因素或不可抗力因素，造成产品的损坏，乙方不提供免费质量保证）。质保期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。 2、乙方须提供常设8小时热线服务。对甲方的服务通知，乙方在接报后48小时内处理完毕。 七、违约责任 1、乙方未按合同要求完成施工时，甲方有权拒绝验收，并有权拒付货款，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。 2、如因甲方的原因造成工期逾期，由甲方承担一切责任，且工期相应延期。由此造成乙方的经济损失由甲方承担。 八、争议的解决 合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 九、合同生效
石油购销合同 甲方:（买方）陕西宝姜石化有限责任公司榆林分公司 乙方：（卖方）靖边县天隆商贸有限责任公司加油站 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同： 1、乙方每月需要确保向甲方提供柴油100吨左右,也可以由甲方以口头或书面订单的形式确定需要的柴油数量。 2、柴油价格由甲方采购人员与乙方销售人员商议确定。确定价格前可参考中石油、中石化当日挂牌价。 3、乙方向甲方提供的柴油必须达到国家标准（参见《0#柴油合格证》）。如因乙方柴油质量不合格，引起甲方设备损坏、延误生产、甚至停产等损失，其所有相关损失将由乙方承担。 4、因甲方对柴油质量鉴定较困难，乙方有义务为甲方提供柴油质量鉴定单位的信息或帮助甲方进行质量鉴定。 5、甲方有权对每批柴油质量进行抽查。如遇质量疑问可通知业务员前往实地取样鉴定，仍无法解除疑问可要求退货并不承担运输费用。 甲方因退货影响生产可责令乙方尽快解决，如造成生产损失其相关损失由乙方承担。 6、乙方必须按照甲方要求的时间及时送货。如遇柴油供应紧张，乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等，其所有相关损失由乙方承担。 7、油品计量以甲方为主，如乙方有异议可另行商议。 8、乙方提供增值税专用发票和增值税普通发票。甲方需在发票开具之日起30天内向乙方结帐。如甲方逾期不能结帐，乙方有权视情况停止供油。 9、乙方送货至甲方指定地点，运费由乙方承担。甲方需提前一天以上通知乙方送油时间。 10、甲方须确保卸油区的安全。未达到安全要求乙方驾驶员可拒绝卸油并不视作未及时送油。 11、违约责任：按《合同法》执行。如发生争议可向柴油交接行为发生地人民法院提起诉讼。 12、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方盖章：陕西宝姜石化有限责任公司榆林分公司公司 代表人签字：电话： 乙方盖章：靖边县天隆商贸有限责任公司加油站 代表人签字：电话： _____年_____月_____日
2020标准供货合同书2篇 2020 standard supply contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
2020标准供货合同书2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：2020(规范版)供货合同书 2、篇章2：2020供货合同书文档 篇章1:2020(规范版)供货合同书 采购方（甲方）：供货方（乙方）：项目名称: 合同签定地点: 合同签定日期: 兹有甲方向乙方订购水泥一批，经甲乙双方协商一致，形成以下共识，签订本合同。一、订货内容： 三、供方对质量负责的条件：乙方将合格产品运至需方所在工地，随车提供产品质量合格 四、随机必备品、配件、工具数量供应及安装办法：由乙方负责产品配件供应，其配件材料
价格已包括在产品价格中，不另行计费。 五、交（提）货地点、方式：首批供货需方提前三天以电话或传真形式通知供方，由乙方负 责送货至甲方工地，甲方派人签收。乙方不能按时交货引起的工期及费用损失由乙方承 二、质量要求、技术标准：产品质量必须符合现行国家标准。 证（质保书）及性能检测报告。根据厂家提供的企业标准，派人做现场技术指导。 担。如因乙方延期交货造成甲方窝工而产生工期延误，每延期一天，扣罚2000元。 六、运输方式及费用负担：公路运输，费用由乙方承担。 七、产品数量的确认：乙方将货送至工地现场，随车携带已填写好的材料送货清单。甲方 组织现场清点或过磅，以现场清点或过磅数量为准，并在乙方提供的送货清单上签字确认。乙方驾驶员无条件配合甲方进行材料清点及过磅。
石油购销合同范本合集大全 购销合同，是指一方将货物的所有权或经营管理权转移给对方，对方支付价款的协议。购销合同包括供应、采购、预购、购销结合及协作、调剂等形式。以下是在小编为大家整理的石油购销合同范本，感谢您的欣赏。 石油购销合同范本1 一、合同双方： 1、供货方(甲方)： 2、购货方(乙方)： 二、经双方友好协商，在平等互利原则下，甲乙双方同意签订油品购销合同，并达成如下条款： (一)油品名称和数量：0#柴油吨、—10#柴油吨 (二)油品供货地点： (三)油品供货时间： (四)油品运输方法： (五)油品接货供方油库
(六)油品质、数和验收：按供方出库单、化验单验收 (七)油品价格和结算：按当时中国石油集团规定的价 (八)违约责任：按国家合同法或双方当时商定的合约 (九)其他条款：双方应相互真诚合作密切配合，严格执 三、注意事项： 1、供货和接收双方，应在供接现场将一切相关手续办理清楚、准确、货出供方油库后，出现的一切情况，供方不负任何责任。 2、供购双方平时应互通信息，包括供购具体时间、数量、价格等，双方都能做好妥善及时安排，做到快速、高效、满意。 四、双方如有新的补充意见，商定后可作为此合同的补充合同，并具有同等法律效力。 五、此合同一式份，双方各执份，并自双方签章之日起生效。 甲方：代表： 乙方：代表： 年月日 石油购销合同范本2
甲方： 乙方： 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格：_________。(应注明产品的牌号或商标) 2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第( )项执行： (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量：_______。 2.计量单位、计量方法：______。 (国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。)
编号：_____________供货合同标准范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
供方：_______________ 签约地点：_______________ 需方：_______________ 签约时间：_______________ 一、产品名称、型号、数量及金额 产品名称：_____________________________ 规格型号：_____________________________ 单位：_________________________________ 数量：_________________________________ 单价：___________________________(元) 总金额：_________________________(元) 备注：_________________________________ 合计人民币金额(大写)：_______________ 二、质量要求、质量负责条件和期限 供方保证所提供的产品符合合同规定产品质量标准，并与供方样品相符，如与合同或者样品不符，需方须在两周内通知供方，在没有损坏的情况下，____月内可进行退、调货处理，由此产生得所有费用由供方承担。根据市场需要需方可进行
调货，由此产生的费用有需方承担。 三、合作方式 根据双方互惠互利、实现供应得原则下进行友好合作，合作方式为：供方以正常价格提供给需方所需产品，需方在准备购货时，向供货方提出书面购货需求，并交纳定金_____%，供方及时进行备货，货物准备妥当以后，供方通知需方将余款_______%打到供方帐户，款到发货。需方首次进货，可先支付所需产品货款得_____%，剩余______%在下次进货时付清。 四、权利和义务 供货方在保证此类产品质量的前提下，以优惠价格给需方供货;需方在合同期内不得通过其他渠道购入此类产品，同时为了维护市场得稳定，需方在销售产品时其零售价格上下浮动不得超过甲方规定零售价格的______%，批发价格不得低于甲方给乙方的供货价格。 以上条款任何一方违约都将追究法律责任。 五、解决合同纠纷的方式 1.未尽事宜，双方友好协商解决。 2.交由工商管理局经济合同仲裁委员会仲裁。
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定及________乡政府询价采购文件（文件编号：钟府采购的规定，为确保________________________道路太阳能路灯及安装项目按质、按量、按时完成项目建设任务和效果，及其他有关法律、规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方共同协商，特订立一下合同。 一、项目概况 项目名称：________________________________。 项目地点：________________________________。 项目规模：道路总长________米，需安装太阳能路灯________盏。 二、质量要求及技术标准 乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，并附有产品合格证书。每天额度功率工作5小时后转入节能模式至天亮，一年365天天天亮灯。 三、项目建设内容及产品参数 项目内容：太阳能路灯________盏及安装，单杆单臂路灯高6.5米，包工包料（运费、基础设施、安装调试等）。
四、承包方式 按照审批实施意见，参照项目设计，以包工包料的方式承包施工。 五、甲方职责 1、甲方若中途退货，向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。 2、保障乙方在路灯安装过程中不受外界因素影响，由此影响工期的与乙方无关。 3、甲方为按照合同的货款期限向乙方付款，每逾期一天（节假日和双休除外），甲方向乙方按每天合同总额的3‰支付违约金。违约金超过合同总额50%，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方返还已发货之设备。 六、乙方职责 1、乙方保证所提供的路灯产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，符合甲方配置要求。不按照以上要求供货的，甲方有权拒绝接收货物或终止合同。
原材料供货协议书 甲方(进货方)： 乙方(供货方)： 甲、乙双方经友好协商，本着公平、诚信、平等合作、互利互惠，就乙方向甲方供应（水泥□、砂子□、石头□、粉煤灰□、外加剂□方框内打√为准）等经充分协商，特达成如下协议： 一、产品供货价格 双方协商按乙方提供的产品供货价格表供货。根据市场需求和产品价格的波动，乙方应及时将最新的供货价格表提供给甲方，并按最新的供货价格表供货。 二、供货时间 为确保乙方及时向甲方供货，甲方应提前3天通知乙方所需要产品的规格、型号及数量。 三、货款结算 乙方的货款每月结算一次，结算时乙方向甲方先提供增值税发票后甲方再进行付款。 四、交付和验收 1、乙方将原材料运至甲方的原材料堆放舱内，但甲方拒收原材料，则自乙方将原材料运至甲方的原材料堆放舱内之日起即视为原材料交付。 2、甲方应在原材料交付后3日内对原材料进行验收。如甲方或最终用户在收到
原材料三日内未对原材料验收，则视为原材料验收合格。若甲方验收不合格，甲方有权不支付本次所供原材料的货款，并要求乙方赔偿损失。 五、不可抗力 如因地震、台风、水灾、火灾、战争、内乱、政府行为、原厂家原因等不可抗力导致协议迟延履行或不能履行，不构成对本协议的违约，但遭遇不可抗力的一方应及时通知另一方。双方应视实际情况讨论协商。 六、本合同有效期______年______月______日至______年______月______日。合同期满双方可续签或重签。 七、甲乙双方在合作过程中出现矛盾，应本着友好协商态度协商解决。 八、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效，共同遵守。 甲方：法人代表： 乙方：
合同编号：YT-FS-5708-22 石油采购合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
石油采购合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 供方： (以下简称甲方) 需方：(以下简称乙方) 一、产品、规格型号、单位、数量、金额及交货时间。 三、交货地点：。 四、运输方式及费用负担：汽运自提，需方负责费用。 五、验收标准、方法：以供方计量磅单或者流量表为准。 六、包装标准：散装。 七、结算方式：需方在合同签订之日，按合同量，送货后付款，此合同生效。 八、违约责任：若合同双方有一方违约，守约方有权追究违约方的责任，按合同法有关条款执行。
九、本合同一式两份，双方各持一份，合同传真件与原件具有同等法律效力。 十、解决合同纠纷的方式：未尽事宜双方协商解决或在签编印地法院仲裁。 十一、其他约定：供方油品自装入车罐，并计量后，视同需方接收。 十二、当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以或部分免除该方当事人的责任。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
标准供货合同格式2篇 Standard supply contract form 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
标准供货合同格式2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：规范版供货合同格式（最新版） 2、篇章2：供货合同格式（最新版） 篇章1:规范版供货合同格式（最新版） 合同编号： 签署时间： 签署地点： 采购合同 供方： 需方：
供方：地址：法定代表人：电话：传真：需方： 地址：法定代表人：电话：传真： 供、需双方本着平等、自愿、互利、共同发展的合作原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经过友好协商，达成以下协议，以兹共同信守。 第一条订货条款 1.供、需双方共同确认产品名称、规格型号、基础价格、供货量等。“产品价格表”中如无特别说明,则默认该价格均 已含17%增值税。产品价格表： 2.合同中供货量为□年度□季度□月度或阶段指导参考 性计划，需方可根据市场情况进行调整，供方应以需方的《采购订单》作为供货依据。 3.除本条所列的价格及本合同中列明应由需方承担的费 用外，供方不得向需方收取任何其他费用。如无特别约定上述价格应包括但不限于保险费用、包装费用、运输费用、售后服务费用等。 4.本合同执行过程中如产品市场价格降低，或需方订货 量增加，供方价格应相应下
太阳能路灯安装工程合 同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
太阳能路灯安装工程合同 甲方：锦屏县钟灵乡人民政府（简称甲方） 乙方：中山南德太阳能路灯有限公司（简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定及钟灵乡政府询价采购文件（文件编号：钟府采购〔2016〕1号）的规定，为确保钟灵乡贡村至地娄道路太阳能路灯及安装项目按质、按量、按时完成项目建设任务和效果，及其他有关法律、规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方共同协商，特订立一下合同。 一、项目概况 项目名称：钟灵乡贡村至娄江道路太阳能路灯及安装。 项目地点：钟灵乡贡村至地娄道路两旁。 项目规模：道路总长1500米,需安装太阳能路灯80盏。 二、质量要求及技术标准 乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，并附有产品合格证书。每天额度功率工作5小时后转入节能模式至天亮，一年365天天天亮灯。 三、项目建设内容及产品参数 项目内容：太阳能路灯80盏及安装，单杆单臂路灯高米，包工包料（运费、基础设施、安装调试等）。
四、承包方式 按照审批实施意见，参照项目设计，以包工包料的方式承包施工。 五、甲方职责 1、甲方若中途退货，向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。 2、保障乙方在路灯安装过程中不受外界因素影响，由此影响工期的与乙方无关。 3、甲方为按照合同的货款期限向乙方付款，每逾期一天（节假日和双休除外），甲方向乙方按每天合同总额的3‰支付