一、单项选择题
1.《合同法》114条规定：“约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院或仲裁机构子以适当减少。”这体现了合同订立的（）。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
2.《合同法》119条规定：“当事人方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。”这体现了合同履行的（）。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
3.依据不同的合同划分标准,建设工程施工合同属于（）。
A.要式合同
B.实践合同
C.单务合同
D.从合同
4.要式合同是指（）的合同。
A.法律上已经确定了定的名称和规则
B.当事人双方互相承担义务
C根据法律规定心须采用特定形式
D当事人双方意思表示一致即告成立
5.下列关于合同效力的说法中正确的是（）。
A.合同成立的根本标志是指合同主要条款产生了法律约束力
B.要约和承诺是订立合同必经的阶段,若只停留在要约阶段，合同根本未成立
C.当事人采用合同书形式定理合同的,承诺生效时合同成立
D.合同成立即意味着合同的生效
1-5:CDACB
6.根据《合同法》的规定，下列各项中，属于合同成立的情形是（）。
A.甲向乙发出要约，乙作出承诺，该承诺除对履行地点提出异议外，其余内容均与要约一致
B.甲于5月1口向乙发出要约，规定乙应在5月5日前回复，乙于5月7日发出承诺信函，甲收到后未予理睬
C.甲乙谈妥合同条款后约定三日内签订合同书，后来甲将合同寄送给乙，乙反悔没有在合同书上签字盖章
D.甲乙未依法订立书面施工合问，但甲按约定支付了备料款，乙随即进场施工
7.招标人4月30日向投标人甲发出中标通知书。双方5月10日签订书面施工合同,并约定在主管机关办理备案后合同生效。5月15日招标人办理合同备案，该工程于5月25日开工。该施工合同成立的时间是（）。
A.4月30日
B.5月10日
C.5月15日
D.5月25日
8.关于合同形式的说法,正确的是（）。
A.书面形式合同是指纸质合同
B.当事人的行为可以构成默示合同
C.书面形式是主要的合同形式
D.未依法采用书面形式订立合同的,合同无效
9.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期应（）。
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准
10.某扩建工程建设单位因急于投入生产,11月15日未经验收而使用该工程,11月20日承包人提交了酸工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格。双方签订的施工合同中没有明确约定竣工日的认定方式,因而发生诉讼。则法院应当认定该工程实际竣工日期为（）。
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月3日
6-10:DBBCA
11.合同生效后,当事人就质量没有约定或者约定不明确的,可以采用的确定相关内容方式有：（1）按照交易习惯确定；（2）签订补充协议；（3）按合同法其他相关规定执行。三种方式的先后顺序是（）。
A.（1）（2）（3）
B.（3）（2）（1）
C.（2）（1）（3）
D.（2）（3）（1）
12.甲乙双方于2016年1月1日在A地签订材料采购合同,约定2016年3月1日在B地交货。当事人对价款没有约定,未达成补充协议,也无法根据交易习惯确定,则应按照（）的市场价格履行。
A.2016年1月1日A地
B.2016年1月1日B地
C.2016年3月1日A地
D.2016年3月1日B地
13.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还
发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,正确的是（）。
A.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定应予以没收
14.施工合同约定承包人对基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则法院对垫资利息的处理,正确的是（）。
A.子以追缴
B.不予支持
C.支付按合同约定全部支付
D.只支持按银行同类贷款利息支付
15.合同法规定的赔偿损失是一种常见的违约责任，赔偿损失既包括直接损失,也包括间接损失。工程施工中,因发包人原因停建,承包人依法解除合同,其可以要求发包人赔偿的间接损失是（）。
A.机械设备退场时拆除不当导致工人受伤
B.未使用建筑材料积压-处置产生的损失
C.未完工程的营业额
D.未完工程的计划利润
11-15:CBBDD
16.关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法,正确的是（）。
A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担
D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损大扩大
17.根据《合同法》,下列情形属于合同无效的是（）。
A.当事人无履约能力
B.当事人对合同有重大误解
C.违反法律的强制性规定
D.违反法定的形式
18.甲乙4月1日签订一份施工合同，合同履行中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该
合同无效，则该合同自（）无效。
A.4月1日
B.5月1日
C.5月20 日
D.6 月30日
19.合同变更的条件不包括（）。
A.须当事人双方协商一致
B.要合法
C.必须批准登记
D.合同内容已变更
20.根据《合同法》,下列合同转让合法生效的是（）。
A.某明星与房地产开发商约定楼盘销售时出席剪彩,但因当天临时有急事,便让自己的助理代为出席
B.甲因总需用钱便将对乙字有的一万元债权转让给了第三人,便打电话通知了乙
C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业已将债务转让给第三人,请施工企业向第三人主张
D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位
16-20:ACACB
21.基于建设单位主张,某建设工程施工合同被法院撒销,则合同被搬销的原因可能是（）。
A.建设单位的代理人签订合同时超越了代理权
B.该合同的履行会损害社会公共利益
C.施工单位借用其他企业资质骗取中标
D.建设单位对合同内容存在重大误解,对己明显不利
22.可撤销的建设工程施工合同,有权撤销的机构是（）。
A.法院
B.建设行政主管部门
C.工商行政管理部门
D.监理单位
23.下列情形中,造成合同权利义务终止的是（）。
A.债权人拒绝受领标的物
B.当事人一方延迟履行义务
C.当事人一方下落不明
D.债务人依法将标的物提存
24.根据合同法,施工企业可单方解除合同的情形是（）。
A.建设单位交付的施工图设计文件深度不足
B.建设单位违约致使合同目的不能实现
C.建设单位迟延3日支付预付款
D.建设单位法定代表人更换
25.根据《合同法》,法律行政法规定解除合同应当办理批准,登记手续的,合同解除的时间是（）。
A.解除方发表解除声明时
B.批准登记手续办理完毕时
C.解除通知到达对方时
D.递交解除批准,登记申请时
21-25:DADBB
26. 以下情形中,承包人可以单方面解除合同的是（）。
A.发包人未及时支付工程进度款导致窝工
B.发包人提供的保温材料不符合强制性标准
C.发包人拒不履行协助义务导致工程无法施工
D.发生地震导致基坑局部坍塌需要返工
27.某设备采购合同规定,设备供应方应当于9月20日交货.由于该供应商近期订单很多,9月1日供货方通知买货方,不能按期交货,请买货方考虑其他采购渠道.这种情况属于（）。
A.实际违约
B.预期违约
C.合法行为
D.单方解除合同
28.施工单位因拖延工期而支付违约金后,建设单位仍要求继续履行合同,则施工单位应（）。
A.拒绝履行
B.继续履行
C.缓期履行
D.要求对方支付定费用后履行
29.某项目设计费用为100万元,合向约定定金为15万元,发包方依约支付定金后设计方不履行合同,给发包方造成12万元损失,发包方对此最多可索回（）万元。
A.24
B.27
C.30
D.42
30.某工程采用固定总价合同,在施工过程中发生了以下事件其中属于不可抗力的事件有（）。
A.特大暴雨造成山体意外滑坡,使部分在建工程受损
B.建筑材料价格大幅上涨，造成施工单位在该工程上亏本
C.因拖欠工资导致部分农民工停工抗议,影响工程正常施工
D.工程毗邻建筑物采用爆破方式拆除,部分散乱物使该工程现场临时设施受损
26-30:CBBCA
31.因施工企业原因,工程术能如期设工.建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由（）承担。
A.建设单位
B.施工企业
C.监理的位
D.建设行政主管部门
32.关于《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),说法正确的是（）。
A.当事人必须采用示范文本
B.采用示范文本是合同成立的前提
C.供当事人订立合同时参考
D.不采用示范文本则合同无效
33. 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)由（）三部分组成.
A.中标通知书,通用条款，专用条款
B.合同协议话，招标文件，投标文件
C.总则，分则,附则
D.合同协议书，通用条款,专用条款
34.根据《劳动合同法》,用人单位在招聘项目经理时可以要求（）。
A.提供居民身份证复印件备查
B.建造师注册证书和执业印章交单位统一保管
C.缴纳工作服和其他劳保用品费用
D.为其负责的施工项目缴纳保证金
35. 《劳动合同法》规定,用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者（）。
A.已解除劳动合同
B.已订立期限为1年的固定期限合同
C.签订期限为2年的固定期限合同
D己订立无固定期限劳动合同
31-35:BCDAD
36.劳动合同应当采用（）订立。
A.书面形式
B.固定期限形式
C.附担保形式
D.格式条款
37．用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自（）之日起建立.
A.订立劳动合同
B.实际用工日
C.劳动合同备案
D.实际支付工资
38.某工程项目建设过程中,发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同,并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》,该合同属于（）合同。
A.施工承包
B.承揽
C.信托
D.委托
39.在买卖合同中,标的物所有权自（）起转移给买受人,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
A.合同生效时
B.合同订立时
C.标的物交付时
D.合同履行时
40.5月 12 日,甲施工企业租用乙公司一台挖掘机，租期3个月。8月10日,甲向乙提出以25万元价格购买该挖掘机,双方随即签订买卖合同,该买卖合同的标的物交付方式属于（）。
A.简易交付
B.占有收定
C.指示交付
D.拟制交付
36-40:ABBCA
二、多项选择题
1.甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约,3500元/吨,乙公司收到要约后直接将110吨钢材送进现场,甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（）。
A.乙公司的行为构成承诺
B.乙公司的行为属丁新要约
C.甲公司接受钢材并使用于工程,构成承诺
D.双方的合同己经成立
E.乙的行为违背了甲公司的真实意思,合同不成立
2.下列合同应当采用书面形式的是（）。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计合同
C.施工承包合同
D.承揽合同
E.买卖合同
3.建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同,该施工合同具有的法律特征有（）。
A.甲必须具有法人资格
B.乙必须具有法人资格和相应资质
C.合同应当采用书面形式
D.乙必须提交对项目经理的授权书
E.合同必须采用示范文本
4.建设工程施工合同中,承包人的主要义务有（）。
A.自行完成建设工程主体结构施工
B.交付竣工验收合格的建设工程
C.无偿返修质量不合格的建设工程
D.及时验收隐蔽工程
E.提供必要的施工条件
5.建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明,则应付款时间为（）。
A.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日
B.建设工程已交付的,为交付之日
C.建设工程未交付的,为竣工结算完成之日
D.建设工程未交付的,为提交竣工结算文件之日
E 建设工程末支付,工程价款也末结算的,为法院受理案件之日
1.BCD
2.ABC
3.BCD
4.AB
5.BD
6.根据《合同法》及相关司法解释,有关建设工程价款优先受偿权行使方式,以下说法正确的是（）。
A.发包人欠付工程价款,承包人催告无效,方可行使优先权
B.承包人可以与发包人协议将工程折价的方式行使优先权
C.承包人只能以向法院申请拍卖工程的方式行使优先权
D.承包人对因开发商违约而造成的损失,不可以主张优先权
E.承包人在施工过程中,即可以行使优先权
7.以下合同事项中,一方当事人应取得对方当事人同意才能发生法律效力的是（）。
A.发包人要求承包人提前3个月竣工
B.承包人因工程变更要求调整合同价款
C.承包人将其工程款债权转让他人
D.承包人将部分非主体,非关键工作分包
F.发包人因承包人违法转包工程，通知解除合同
8.下列责任中,属于违约责任的承担方式的有（）。
A.定金
B.罚金
C.违约金
D.罚款
E.消除危险
9.在合同没有具体约定违约责任的情况下,被违约方可依法要求违约方（）。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
E.定金
10.当事人另有约定的除外,承揽合同的承搬人应省以自己的（）完成主要工作。
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力
6.ABD
7.ABD
8.AC
9.ABC 10.ABE
合同法 一、单选题 1、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是（）。 A、监护协议 B、融资租赁合同 C、收养合同 D、国家机关与劳动者之间的劳动合同 【正确答案】B 【您的答案】 2、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双方已达成书面协议，尚未盖章。随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。此案应认定为（）。 A、合同因未盖章尚不成立 B、合同因未盖章无效 C、合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效 D、合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立 【正确答案】D 【您的答案】 3、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。 A、按照订立合同时履行地的市场价格履行 B、按照履行合同时履行地的市场价格履行 C、按照纠纷发生时履行地的市场价格履行 D、按照订立合同时订立地的市场价格履行 【正确答案】A 【您的答案】 4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。后B服装厂因生产资金紧缺，要求A公司先行支付一部分货款，遭A公司拒绝。A公司行使的该项权利在法律称之为( )。 A、同时履行抗辩权 B、不安抗辩权 C、后履行抗辩权 D、抗辩权 【正确答案】C 【您的答案】 5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧张为由迟迟不支付货款。之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，
甲向人民法院请求以甲的名义向丙催讨欠款。甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。 A、代位权 B、不安抗辩权 C、撤销权 D、后履行抗辩权 【正确答案】A 【您的答案】 6、甲借款给乙1万元，丙为保证人，此后乙与甲私下协商变更借款数额为1.5万元。合同到期时，乙无力偿还该借款。对此，根据《担保法解释》的规定，下列说法正确的是( )。 A、丙应承担1.5万元的保证责任 B、丙应承担1万元的保证责任 C、丙不承担该保证责任 D、丙不需承担保证责任，故丙承担保证债务后无权向乙追偿 【正确答案】B 【您的答案】 7、根据担保法律制度的规定，下列各项中，可以为合同债务人的债务履行作保证人的是（）。 A、学校 B、医院 C、企业 D、残疾人联合会 【正确答案】C 【您的答案】 8、下列有关当事人合并、分立后，债权债务的处理的表述中，错误的是（）。 A、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人履行合同义务 B、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人行使合同权利 C、当事人订立合同后分立的，必须由分立的当事人承担连带债务 D、当事人订立合同后分立的，可能不由分立的当事人承担连带债务 【正确答案】C 【您的答案】 9、根据我国《合同法》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以采取的追究违约责任的方式是（）。 A、只能适用定金条款 B、只能适用违约金条款 C、合并适用违约金和定金条款 D、选择适用违约金或者定金条款 【正确答案】D
综合练习题（一） （二）单项选择题（每题1分，共10分） 1．在买卖合同中，当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内通知出卖人；买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起（C）内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的除外。 错误!未找到引用源。A.6个月 错误!未找到引用源。B.1年 错误!未找到引用源。C.2年 错误!未找到引用源。D.4年 2．下列合同中属于无名合同的是（B）。 错误!未找到引用源。A.互易合同 错误!未找到引用源。B.旅游合同 错误!未找到引用源。C.技术咨询合同 错误!未找到引用源。D.多式联运合同 3．如甲公司向乙公司发函称：“我公司现急需某品牌和型号的彩电400台，如贵公司有货，请速来函，我公司将派人前来联系。”该函件属于（A）。 错误!未找到引用源。A.要约邀请 错误!未找到引用源。B.要约 错误!未找到引用源。C.反要约 错误!未找到引用源。D.承诺 4．定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（C）。 错误!未找到引用源。A.5% 错误!未找到引用源。B.10% 错误!未找到引用源。C.20% 错误!未找到引用源。D.30% 5．甲为乙保管彩电，仅因疏于注意而导致彩电被摔坏，则（A）。 错误!未找到引用源。A.构成违约责任而不构成侵权责任 错误!未找到引用源。B.构成侵权责任而不构成违约责任 错误!未找到引用源。C.既构成违约责任，也构成侵权责任 错误!未找到引用源。D.既不构成违约责任，也不构成侵权责任 6．甲有一古画，先与乙订立了一份买卖合同，后觉得乙出价不高，又与丙就同
《合同法》综合试题(附答案)
合同法综合试题及答案( 一) 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共30分) 1.下列选项中体现合同关系相对性的是( ) A.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力 B.债务人无偿处分其财产使债权人的债权受到侵害，债权人可请求人民法院撤销债务人的处分行为 C.债务人向债权人交付标的物被第三人毁坏时，债权人追究第三人的侵权责任 D.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任 2.在确定无名合同的法律适用时，首先应考虑适用( ) A.合同法的一般规则 B.类似的有名合同的规则 C.买卖合同的一般规则 D.交易习惯 3.甲明知自己的车子被盗，仍然积极地与乙磋商订立车子买卖合同，致使乙花费一定的订约费用，甲对乙的订约费用可基于( )获得赔偿。
A.违约责任 B.侵权责任 C.缔约过失责任 D.违约责任或缔约过失责任 4.甲对乙声称：“我正在考虑卖掉家中祖传的一套家具，价值10万元”，乙立即向甲表示：“我愿意以10万元价值购买此套家具”。下列判断正确的是( ) A.甲对乙的表示构成要约 B.乙对甲的表示构成承诺 C.甲对乙的表示构成承诺 D.乙对甲的表示构成要约 5.我国《合同法》对要约生效的时间采取( ) A.发信主义 B.到达主义 C.了解主义 D.以上答案都不对 6.甲向乙发出要约，乙于5月10日收到要约，于6月15日发出承诺，当时已超过了承诺期限，该承诺于6月20日到达甲处。甲随即通知乙该承诺有效，通知于6月26日到达乙处，则合同于( )成立。 A.6月20日 B.6月15日 C.6月26日 D.5月10日
合同法 一、名词解释1、合同：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。2、合同法的基本原则：是制定和执行合同法的总的指导思想，是合同法的灵魂。合同法的基本原则，是合同法区别其他法律的标志，集中体现了合同法的基本特征。3、实践合同：实践合同又称要物合同，是指除当事人意思表示一致外，还须交付标的物方能成立的合同。诺成合同与实践合同区分之意义在于确定合同是否成立以及标的物风险转移时间。4、要式合同，是指法律、行政法规规定，或者当事人约定应当采用书面形式的合同。前者称为法定之要式合同，后者称为约定之要式合同。根据合同的成立是否需要特定的形式，可将合同分为要式合同与不要式合同。要式合同，是指法律要求必须具备一定的形式和手续的合同。不要式合同，是指法律不要求必须具备一定形式和手续的合同。5、格式合同，也称定式合同、标准合同、附从合同。在我国有的学者称之为标准合同，有的则称之为附从合同者或定式合同，《中华人民共和国消费者权益保护法》将其称之为格式合同。6、要约的撤回是指要约生效前，要约人使其不发生法律效力的意思表示。7、承诺撤回是指承诺人在承诺生效前有权取消承诺。8、拍卖，以委托寄售为业的商行当众出卖寄售的货物，由许多顾客出价争购，到没有人再出更高一些的价时，就拍板，表示成交。另称减价抛售；甩卖：大拍卖。9、拍定，指拍卖人在竞买人的所有应价中选择最高那一个予以接受的意思表示，在法律性质上它其实就是承诺。拍卖人一旦拍定，拍卖合同即告成立。10、强制缔约，又称为强制契约、契约强制、契约缔结之强制或强制性合同，一般有广义与狭义之分，广义的强制缔约不仅包括受要约人对要约人的要约有承诺的义务的情形，而且也包括特定的主体有向他人发出要约的义务的情形，如法律规定机动车车主应当办理强制保险，而狭义的强制缔约则仅指前者，由于狭义的强制缔约在各国立法上更为普遍，并且在实践中也更为重要，探讨狭义的强制缔约，即个人或企业负有应相对人之请求，与其订立合同的义务，即对相对人之要约，非有正当理由不得拒绝承诺。11、附和缔约，指当事人一方为了与不特定的多数人进行交易而预先拟订的,一般情况下不允许相对人对其内容做任何变更的合同.。12、缔约过失责任，指在合同订立过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任。13、附条件的合同，指在合同中指明一定条件,把条件的成就(发生或出现)作为合同效力的发生或终止的根据。14、附期限的合同，当事人在合同中设定一定的期限，并将期限的到来作为合同效力的发生和消灭的依据。15、合同无效，指合同因欠缺一定生效要件而致合同当然不发生效力。16、可撤销的合同，民法中可变更和可撤销的民事行为的一种．可撤销合同主要是意思表示不真实的合同。可撤销合同的效力取决于当事人的意志，它是一种相对无效的合同，但又不同于绝对无效的无效合同。17、效力未定合同，指合同虽已成立，但由于不完全符合合同生效要件的规定，因此，该合同效力能否发生尚未确定。18、表见代理，是基于本人的过失或本人与无权代理人之间存在特殊关系，使相对人有理由相信无权代理人享有代理权而与之为民事法律行为，代理行为的后果由本人承受的一种特殊的无权代理。19、合同的履行，指的是合同规定义务的执行。任何合同规定义务的执行，都是合同的履行行为；相应地，凡是不执行合同规定义务的行为，都是合同的不履行。20、同时履行抗辩权，指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。21、不安抗辩权，指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据表明另一方丧失履行债务能力时，在对方没有履行或者没有提供担保之前，有权中止合同履行的权利。22、先履行抗辩权，是指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行一方未履行之前，后履行一方有权拒绝其履行请求，先履行一方履行债务不符合债的本旨，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求（《合同法》第67条）。23、代位权，指债务人怠于行使权利，债权人为保全自己的债权，以自己的名义向第三人行使债务人现有债权的权利。24、撤销权，又称废罢诉权，是指债权人在债务人与他人实施处分其财产或权利的行为危害债权的实现时，得请求法院予以撤销的权利。25、合同的变更，指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前，由于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变。26、合同的转让，指在合同依法成立后，改变合同主体的法律行为。即合同当事人一方依法将其合同债权和债务全部或部分转让给第三方的行为。27、合同权利和义务的概括转移，指合同当事人一方将其合同权利义务一并转让给第三方，由该第三方继受这些权利义务。28、合同承受，又称“协议性的概括转让”，是指一方当事人与他人订立合同后，依照其与第三人的约定，并经过对方当事人的同意，将合同上的权利义务一并移转给第三人，由第三人承受自己在合同上的地位，享受权利并负担义务。29、解除权，指合同订立后尚未履行或者尚未完全履行之前，基于法定或者约定的事由，通过当事人单方意思表示即可使合同自始不发生效力的权利。30、清偿，即合同的履行，是最常见的合同权利义务终止的原因，是指：按合同的约定实现债权目的的行为。31、提存，指由于债权人的原因而无法向其交付合同标的物时，债务人将该标的物交给提存机关而消灭债务的制度。32、混同，是指债权和债务同归一人，致使债的关系消灭的事实。33、抵消，是指：二人互付债务时，各以其债权充当债务之清偿，而使其债务与对方的债务在对等额内相互消灭。34、免除，是指债权人抛弃债权，从而全部或部分消灭债的关系的单方行为。35、违约责任，违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。36、赔偿损失，是指合同当事人由于不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成财产上的损失时，由违约方以其财产赔偿对方所蒙受的财产损失的一种违约责任形式。37、预期违约，又称先期违约，是指在合同履行期限到来之前，一方虽无正当理由但明确表示其在履行期到来后将不履行合同，或者其行为表明在履行期到来后将不可能履行合同。38、不可抗力，是一项免责条款,是指买卖合同签订后，不是由于合同当事人的过失或疏忽,而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，以致不能履行或不能如期履行合同，发生意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同，在我国《民法通则》民法通则上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。39、侵权责任，指民事主体因实施侵权行为而应承担的民事法律后果。40、法律责任竞合，是指行为人的行为触犯了两个或两个以上法律的禁止性规定,行为人因此要受到两个或两个以上的法律的管辖,并根据管辖法律的规定承担具体的法律责任,权利人可选择适用相关的法律维护自己的合法权益。41、法律管辖竞合，指的是两个或两以上的法律有权管辖某一个具体的法律关系，本着特别法优先适用于普通法的原则，凡出现有其它特别法规可以调整合同法律关系时，合同法暂
合同法试题及答案 一、单项选择题(每小题2分，共10分，在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案。请将正确答案的序号填在括号内) 1．下列合同中，属于要物合同的是：( )。 A．租赁合同B．买卖合同 C．加工合同D．借用合同 2．按照我国《合同法》第33条的规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，若合同要成立，对确认书的要求是( )。 A．可以在合同成立之后要求签订确认书，签订确认书时合同成立 B．可以在合同成立同时要求签订确认书，签订确认书时合同成立 C．可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立 D．可以不要求签订确认书，合同也成立 3．无处分权的人处分他人财产的合同属于( )。 A．为自始无效合同B．为效力未定合同 C．为可变更可撤销合同D．以上都不是 4．合同履行费用的负担不明确的，由( )分担。 A．履行义务的一方B．接受履行的一方 C．合同双方当事人D．协商确定 5．在合同因重大误解而订立的情况下，对合同文义应采取( ) A.客观主义的解释原则 B.主观主义的解释原则 C.折衷主义的解释原则
二、多项选择题(每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案未选全或选错的，该小题不得分。) 1．依照我国有关法律及行政法规的规定，须经审批机构审批方为生效的合同 有( )。 A．中外合资经营企业合同B。中外合作经营企业合同 C．涉外贸易买卖合同D．技术引进合同 E．对外合作开采海洋石油资源合同 2．下列情况，属无效合同的有( )。 A．因欺诈而订立的合同 B．因胁迫而订立的合同 C．损害国家利益的合同 D．无行为能力人订立的合同 E．当事人以合法形式掩盖非法目的合同 3．在权利质押中可以质押的权利有( )。 A．汇票B．存款单C著作权中的财产权D．依法可以转让的股票 E．依法可以转让的商标专用权 4．融资租赁合同的法律特征有( )。 A．是转移财产使用权的合同B．为双务合同 C．为有偿合同D．为诺成合同E．为要式合同 5．技术咨询报告包括就特定技术项目提供的合同种类有：( )。 A．可行性论证合同B。技术预测合同 c．专题技术调查台同D．分析评价报告合同E．关于风险分担合同
一、单选题 第1题 某开发公司与某科研单位，订立了技术开发合同，合同约定，开发经费为10万元，违约金为开发经费的10％，后开发公司因故违约，给科研单位造成1．2万元的实际损失，问开发公司应支付给科研单位（）损失费。 A 4万元 B 5万元 C 14万元 D 1．2万元 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：参见《合同法》第114条。 第2题 约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以（） A 不得减少支付违约金 B 适当减少支付违约金 C 请求法院予以适当减少 D 拒绝支付违约金 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约金过分高的处理 解析：合同法第114条规定：约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 第3题 （）不是承担违约责任的方式。 A 价款 B 赔偿金 C 继续履行 D 违约金 【正确答案】：A 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：合同法第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本题中BCD均属违约责任的承担方式，应选A。
第4题 甲与乙订立了一份苹果购销合同，约定：甲向乙交付20万公斤苹果，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元；如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将苹果卖与丙而无法向乙交付苹果，乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是什么？（） A 请求甲双倍返还定金8万元 B 请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元 C 请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D 请求甲支付违约金6万元 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：《合同法》第116条：“当事人既约定违约金依据116条的规定，违约金和定金条款只能选择适用其一，因此要判断选择哪一个条款对乙最为有利，由题中所述可知，适用违约金条款更为有利，乙可以得到6万元的赔偿；其次，选择了违约金条款，就排除了定金条款的适用，因而依据115条的规定，定金应该返还。总之，甲应向乙支付违约金6万元，同时向乙返还定金4万元。本题的四个选项很具有迷惑性，考生要保持清醒的头脑。 第5题 根据我国合同法的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。该规定采用的民事责任归责原则是什么？（） A 过错责任原则 B 过错推定原则 C 公平责任原则 D 无过错责任原则 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的归责原则 解析：《合同法》第107条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”对于违约责任的归责原则目前存在争议，通说认为是无过错责任原则。所谓无过错责任原则是指不以过错作为违约责任的构成要件。而过错责任原则和过错推定原则都是以过错作为违约责任的构成要件，只是在过错推定原则下实行举证责任倒置。笔者倾向于过错推定原则，但是考生在考试中要以通说为标准做答。 第6题 甲厂与乙仓储保管方签订了一份仓储合同，约定甲厂将一批电机储存在乙方，存期半个月，期满后由乙方负责将电机发运至丙厂。储存期满后，乙方由于疏忽，未按期将该批电机运至丙厂，造成甲厂逾期交货，向丙厂支付了违约金8万元。根据有关法律规定，下面的正确表述是哪项？（）
2020年合同法试题及答案(20200603170610) 一、单选题 1、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是（）。 A、监护协议 B融资租赁合同 C收养合同 D国家机关与劳动者之间的劳动合同 【正确答案】B 【您的答案】 2、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双方已达成书面协议，尚未盖章。随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。此案应认定为（）。 A、合同因未盖章尚不成立 B合同因未盖章无效 C合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效 D合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立 【正确答案】D 【您的答案】 3、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定
价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。 A、按照订立合同时履行地的市场价格履行 B按照履行合同时履行地的市场价格履行 C按照纠纷发生时履行地的市场价格履行 D按照订立合同时订立地的市场价格履行 【正确答案】A 【您的答案】 4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。后B服装厂因生产资金紧缺，要求A公司先行支付一部分货款，遭A公司拒绝。A公司行使的该项权利在法律称之为（）。 A、同时履行抗辩权 B不安抗辩权 C后履行抗辩权 D抗辩权 【正确答案】C 【您的答案】 5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧张为由迟迟不支付货款。之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，甲向人民法院请求以甲的名义向丙催讨欠款。甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。 A、代位权
合同法 一、单选题 1 、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是（）。 A 、监护协议 B、融资租赁合同 C 、收养合同 D 、机关与劳动者之间的劳动合同 【正确答案】B 【您的答案】 2 、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双已达成书面协议，尚未盖章。随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。此案应认定为（）。 A、合同因未盖章尚不成立 B、合同因未盖章无效 C 、合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效 D、合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立 【正确答案】D 【您的答案】3、根据《人民国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。 A、按照订立合同时履行地的市场价格履行 B、按照履行合同时履行地的市场价格履行 C 、按照纠纷发生时履行地的市场价格履行 D、按照订立合同时订立地的市场价格履行 【正确答案】A 【您的答案】 4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。后B服装厂因生产资 金紧缺，要求 A 公司先行支付一部分货款，遭 A 公司拒绝。 A 公司行使的该项权利在法律称之为（）。 A、同时履行抗辩权 B、不安抗辩权 C 、后履行抗辩权 D 、抗辩权 【正确答案】 C 【您的答案】 5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧为由迟迟不支付货款。之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，甲向人民法院请求以
甲的名义向丙催讨欠款。甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。 A 、代位权 B、不安抗辩权 C 、撤销权 D 、后履行抗辩权 【正确答案】A 【您的答案】 6、甲借款给乙 1 万元，丙为保证人，此后乙与甲私下协商变更借款数额为 1.5 万元。合同到期时，乙无力偿还该借款。对此，根据《担保法解释》的规定，下列说确的是（）。 A 、丙应承担 1.5 万元的保证责任 B、丙应承担1万元的保证责任 C 、丙不承担该保证责任 D 、丙不需承担保证责任，故丙承担保证债务后无权向乙追偿【正确答案】B 【您的答案】 7、根据担保法律制度的规定，下列各项中，可以为合同债务人的债务履行作保证人的是（）。 A 、学校 B、医院 C 、企业 D 、残疾人联合会【正确答案】 C 【您的答案】 8、下列有关当事人合并、分立后，债权债务的处理的表述中，错误的是（）。 A、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人履行合同义务 B、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人行使合同权利 C 、当事人订立合同后分立的，必须由分立的当事人承担连带债务 D、当事人订立合同后分立的，可能不由分立的当事人承担连带债务【正确答案】C 【您的答案】 9、根据我国《合同法》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一违约时，对可以采取的追究违约责任的式是（）。 A 、只能适用定金条款 B、只能适用违约金条款 C 、合并适用违约金和定金条款 D 、选择适用违约金或者定金条款 【正确答案】D 【您的答案】 10、根据《合同法》的规定，在赠与合同中，赠与人的继承人或者法定代理人的撤销权，应当在法
合同法同步练习 第一章合同的概念和分类 （一）单项选择题 1．下列观点是正确的（）。 A．合同是双方法律行为 B．技术发明是单方法律行为 C．发现埋藏物是单方法律行为 D．拾得遗失物是单方法律行为 2．遗赠扶养协议抚养（）。 A．只能适用《继承法》，不能适用《合同法》 B．是身份合同 C．不是平等主体之间的合同 D．是债权合同，适用《合同法》 （二）多项选择题 1．主合同与从合同是两个不同的法律关系，两个不同的合同（）。 A．主合同无效，从合同有效，但可以有例外 B．主合同无效，从合同必然无效 C．主合同的当事人与从合同的当事人可以重合 D．主合同的当事人与从合同当事人不能重合 2．丰起商场给张某无偿保管一辆自行车；张某借给李某500元钱不要利息；李某把2万元柑桔交给铁路部门运输；铁路部找木器加工厂加工制作100条长椅，以上四种合同（）。 A．第一个合同是实践合同 B．第二个合同是实践合同 C．第三个合同是实践合同 D．第四个合同是实践合同 3．下列适用合同法的规定（）。 A．婚姻协议 B．婚前财产协议 C．婚后财产协议 D．分家财产协议 4．甲与乙订立买卖合同，甲与乙之间的债权债务关系（）。 A．属于法定之债 B．属于意定之债 C．属于诺成合同 D．具有相对性 5．下列合同适用《合同法》（）。 A．政府采购合同 B．以悬赏广告为要约订立的合同 C．以招标、投标方式订立的合同 D．以拍卖方式订立的合同 6．下列合同中，既可以是有偿合同也可以是无偿合同的有哪些（）？ A．保管合同
B．委托合同 C．借款合同 D．互易合同 E．租赁合同 7．下列哪些合同既属于诺成合同又属于有偿合同（）？ A．买卖合同 B．两个自然人之间的借款合同 C．租赁合同 D．支付保管费的保管合同 答案 第一章合同的概念和分类 （一）单项选择题 1．【答案】A 【理由】 法律行为以意思表示为要素，合同行为符合法律行为的基本特征，B、C、D项是事实行为，即非表意行为，故排除。 2．【答案】D 【理由】 遗赠扶养协议是平等主体之间的财产关系，因此是债权合同；适用《合同法》的规定。 （二）项选择题 1．【答案】AC 【理由】 （1）《担保法》的5条第1款规定：“担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。”因此排除B项，肯定A项。 （2）作为从合同的担保合同，其担保人可以是第三人，也可以是债务人自己。因此，肯定C项，否定D项。2．【答案】A、B 【理由】 （1）《合同法》第367条规定：“保管合同自保管物交付时成立，但当事人另有约定的除外”。故A项正确。（2）《合同法》第210条规定：“自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效”。故B项正确。 （3）诺成合同是一般状态，实践合同是特殊状态，法律一般只对特殊状态作出规定，法律没有规定货物运输合同是实践合同，因此可以反推运输合同是诺成合同。这也符合理论界的一般认识。故C项错误。 （4）D项错误，理由与第3点相同。 3．【答案】B、C、D 【理由】 （1）《合同法》第2条规定：“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定”。因此排除A项。（2）B、C、D项是关于财产关系的协议，不涉及人身关系，因此适用合同法的规定，B、C、D正确。 4．【答案】B、C、D 【理由】 （1）合同是基于当事人意志建立起来的交易关系（无偿合同除外），因此B项正确，排除A项。 （2）买卖合同不要求标的物之交付合同作为成立或生效的条件，因此属于诺成合同，故肯定C项。 （3）相对性是指债只对特定的当事人发生效力，合同之债与其他债一样，具有相对性，甲、乙之间的买卖合同，只在甲、乙之间发生效力，并不及于第三人，故肯定D项。
合同法试题一 、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号 内。错选、多选或未选均无分。 1. 无名合同是指（B ） A. 无名称合同 B.法律无明文规定名称与规则的合同 C.无内容合同 D.无形式合同 2. 《合同法》规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方 造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。这一规定体现的是 （B ） A. 适当履行原则 B.协作履行原则 C.经济合理原则 D.情势变更原则 3?上海某公司与宁波某公司订立一加工承揽合同，由宁波公司承揽加工 3万件牛仔裤，合同中未约定 履行地点，依合同法规定，该合同履行地应在 （B ） A. 上海某公司所在地 B.宁波某公司所在地 C.上海某公司指定的地点 D.宁波某公司指定的地点 4?合同当事人互负债务，且无先后履行顺序之约定，当事人一方可在对方未履行之前，拒绝对方的履 行请求，这被称为（B ） B. 同时履行抗辩权 C. 不安抗辩权 5. 情势变更的前提，是合同成立后，作为该合同基础的事由发生了合同订立时不能预料的变化，而这 种变化的原因是（D ） A. 由于主体不合格 C.由于违法 6. 合同解除针对的标的是（B ） A. 无效合同 C.可撤销合同 7. 法律规定或者当事人约定解除权行使期限的，期限届满当事人不行使的，该权利 （C ） A. 继续有效 B.效力待定 C.消灭 D.中止 8. 合同的权 利义务终止后，当事人根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，其依据是 （A ） A. 诚实信用原则 C.公平原则 A.先履行抗辩权 D.先诉抗辩权 B.由于意思表示不真实 D.不可归责于当事人的原因 B.有效合同 D.效力待定合同 B.自愿原则 D.平等原则
一、单选题第1题 某开发公司与某科研单位，订立了技术开发合同，合同约定，开发经费为10万元，违约金为开发经费的10％，后开发公司因故违约，给科研单位造成1．2万元的实际损失，问开发公司应支付给科研单位（）损失费。 A 4万元 B 5万元 C 14万元 D 1．2万元 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：参见《合同法》第114条。 第2题 约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以（） A 不得减少支付违约金 B 适当减少支付违约金 C 请求法院予以适当减少 D 拒绝支付违约金 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约金过分高的处理 解析：合同法第114条规定：约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 第3题 （）不是承担违约责任的方式。 A 价款 B 赔偿金 C 继续履行 D 违约金 【正确答案】：A 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：合同法第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本题中BCD均属违约责任的承担方式，应选A。 第4题 甲与乙订立了一份苹果购销合同，约定：甲向乙交付20万公斤苹果，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元；如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将苹果卖与丙而无法
向乙交付苹果，乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是什么？（） A 请求甲双倍返还定金8万元 B 请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元 C 请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D 请求甲支付违约金6万元 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：《合同法》第116条：“当事人既约定违约金依据116条的规定，违约金和定金条款只能选择适用其一，因此要判断选择哪一个条款对乙最为有利，由题中所述可知，适用违约金条款更为有利，乙可以得到6万元的赔偿；其次，选择了违约金条款，就排除了定金条款的适用，因而依据115条的规定，定金应该返还。总之，甲应向乙支付违约金6万元，同时向乙返还定金4万元。本题的四个选项很具有迷惑性，考生要保持清醒的头脑。 第5题 根据我国合同法的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。该规定采用的民事责任归责原则是什么？（） A 过错责任原则 B 过错推定原则 C 公平责任原则 D 无过错责任原则 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的归责原则 解析：《合同法》第107条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。” 对于违约责任的归责原则目前存在争议，通说认为是无过错责任原则。所谓无过错责任原则是指不以过错作为违约责任的构成要件。而过错责任原则和过错推定原则都是以过错作为违约责任的构成要件，只是在过错推定原则下实行举证责任倒置。笔者倾向于过错推定原则，但是考生在考试中要以通说为标准做答。 第6题 甲厂与乙仓储保管方签订了一份仓储合同，约定甲厂将一批电机储存在乙方，存期半个月，期满后由乙方负责将电机发运至丙厂。储存期满后，乙方由于疏忽，未按期将该批电机运至丙厂，造成甲厂逾期交货，向丙厂支付了违约金8万元。根据有关法律规定，下面的正确表述是哪项？（） A 乙方应尽快将该批电机运至丙厂，但不对8万元违约金负责 B 乙方未能按期发货，应赔偿甲厂逾期交货所支付的8万元违约金 C 乙方只负责仓储保管，不应负责发运货物 D 以上都不对 【正确答案】：B 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：《合同法》第107条。
合同法试题一 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
西南政法大学试卷（合同法） 2004---2005学年第1学期 题号一二三四五六七总分 评分 评分人 专业年级课程 一、多项选择题（每题2分，共10分） 1、下列对于我国合同法中合同的含义的表述正确的命题是（） A.合同有时是指一种法律行为； B.合同有时是指一种债 C.合同有时也指一份记载双方当事人的权利义务的书面文件； D.我国合同法中的合同也包括婚姻家庭方面的合同。 2、以下关于要式合同和不要式合同的表述中错误的是：（） A、要式合同是需要一定形式的合同，而一切合同都有自己的形式，故一切合同都是要式合同； B、不要式合同充分体现了民法意思自由原则，是不需要任何形式的合同； C、要式合同的成立要求行为人完成法律规定的特定形式； D、要式合同代表了国家对民事主体行为自由干预，故不能由合同法调整。 3、甲将自己的随身听交付乙修理，未约定修理费用支付的先后顺序，乙修理好后，甲请求交付，在甲未支付修理费的情况下，乙得主张：（） A.不安抗辩权； B.同时履行抗辩权； C.先履行抗辩权； D.留置权。 4、甲公司向乙公司发出要约，欲向其出售一批货物。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而欲撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当：（） A、在要约到达乙公司之前到达乙公司； B、在乙公司发出承诺前到达乙公司； C、与邀约同时到达乙公司； D、在乙公司发出承诺的同时到达乙公司；
5、下列债务中，债务人不履行债务，债权人不应要求继续履行的有：（） A、某画家为他人画一幅山水画； B、某古瓶的买卖合同，该古瓶被债务人失手打碎无法修复，该古瓶是独一无二的； C、甲乙约定，甲将自有房屋出售给乙。在办理产权转移登记之前，甲将房屋转让给了丙； D、甲公司与乙公司约定向其出售10吨水泥，但因油价上涨，仅运输费用已超过乙公司在其当地购买10吨水泥的价格。 二、单项选择题（每题2分，共20分） 1、某甲的儿子患重病住院，急需用钱又借贷无门，某乙趁机表示愿意借给2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同( ) A.因显失公平而无效 B.因显失公平而可撤销 C.因乘人之危而无效 D.因乘人之危而可撤销 2、无权代理中，被代理人的追认权在性质上属于( ) A.形成权 B.抗辩权 C.支配权 D.请求权 3、甲公司与乙公司签订买卖合同。合同约定甲公司先交货。交货前夕，甲公司派人调查乙公司的偿债能力，有确切材料证明乙公司负债累累，根本不能按时支付货款。甲公司遂暂时不向乙公司交货。甲公司的行为是( ) A.违约行为 B.行使同时履行抗辩权 C.行使先诉抗辩权 D.行使不安抗辩权 4、合同法不适用于( ) A.出版合同 B.收养合同 C.土地使用权合同 D.质押合同 5、甲与乙订立了合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行的行为不符合合同的约定，甲有权请求( ) A.丙承担违约责任 B.乙承担违约责任 C.乙和丙承担违约责任 D.乙或者丙承担违约责任 6、下列合同中，可以转让合同权利的有（）
合同法试题及参考答案 一、单项选择题(每小题1分，共10分。在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案，请将正确答案的序号填在括号内) 1．下列合同中不属于要式合同的有( )。 A．中外合资经营企业合同B．中外合作经营企业合同 C．技术转让合同D．国际贸易合同 2．下列合同中，应当采取书面形式订立的有( )。 A．技术转让合同B．租赁合同 C．房屋租赁合同D．保管合同 3．甲乙双方协商达成协议，双方代表人均在合同文本上签了字，但都未盖合同公章，不久甲方开始分批交货，乙方收货后付款。后因货物质量问题诉至法院，该合同( )。 A．无效，已履行部分双方返还 B．有效，已履行部分不再返还 C．合同未成立，已履行部分双方返还 D．合同已成立，已履行部分不再返还 4．具有撤销权的当事人自知道或应知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为( )。 A. 诉讼时效B．除斥期间 C．履行期间D．以上都不是 5．甲公司与乙公司订立合同，规定甲公司应于某年8月1日交货，乙公司应于8月7日付款。7月底，甲公司发现乙公司财产状况恶化，无支付货款的能力，并有确切的证据，遂提出终止合同，但乙公司未允。基于上因素，甲公司于8月1日未按约定交货。依据合同法原理，有关本案的正确表述是( )。 A．甲公司有权不按合同约定交货，除非乙公司提供了相应的担保 B. 甲公司无权不按合同约定交货，但可以要求乙公司提供相应的担保 C. 甲公司应按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物 D. 甲公司应按合同约定交货，如乙公司不支付货款可追究其违约责任 6．效力未定合同不同于其他合同的最大特点在于( )。 A. 合同尚未成立 B．合同存在理疵尚待当事人进行补正 C．此类合同须经权利人的追认才能生效 D．合同违反了法律的禁止性规定 7. 甲公司与乙公司订立合同后，甲公司将该合同转让给丙公司，这种情形使就发生( )。 A．债的变更B．债的移转 C．债的消灭D．债的产生 8. 在下列哪种情形下，当事入有权解除合同( )。 A．已经成立的合同严重欠缺合同生效要件 B．已经成立的合同意思表示不真实 C．当事人履行的地点不适当，但末影响合同目地的实现
合同概述 1. 下列不适用《合同法》的合同是____ A. 质押合同 B. 收养合同 C. 出版合同 D. 旅游合同 2.下列关于合同的分类说法不正确的是：（ ） A.无名合同是法律未规定内容和名称的合同 B.有偿合同中，债务人的责任相对比较重，而在无偿合同中，债务人的责任相对比较轻 C.附义务的赠与合同是单务合同 D.有偿合同即双务合同，无偿合同即单务合同 3.下列合同适用合同法：（ ） A政府采购合同 B.以悬赏广告为要约订立的合同 C.以招标.投标方式订立的合同 D以拍卖方式订立的合同 4.下列合同的分类符合一般的分类标准：（ ） A.双务合同与有偿合同 B.诺成合同与实践合同 C.要式合同与经批准、登记的合同 D.无效合同与撤销的合同 5. 租赁合同是( ) A.双务合同 B.无偿合同 C.无名合同 D.为第三人利益订立的合同 6.在下列哪种情形中，在当事人之间产生合同法律关系( ) A.甲拾得乙遗失的一块手表 B.甲邀请乙看球赛，乙因为有事没有前去赴约 C.甲因放暑假，将一台电脑放入乙家 D.甲鱼塘之鱼跳入乙鱼塘
7.格式条款与非格式条款不一致时，应当____ A. 采用非格式条款 B. 采用格式条款 C. 采用通常理解予以解释 D. 按照交易习惯予以解释 答案：1.B 2.D 3. ABCD 4.B 5.A 6.C 7..A 合同订立 1.甲公司于2月5日以普通信件向乙公司发出要约，要约中表示以2000元一吨的价格卖给乙公司某种型号钢材100吨，甲公司随即又发了一封快件给乙公司，表示原要约中的价格作废，现改为2100元一吨，其他条件不变。普通信件于2月8日到达，快信于2月7日到达，乙公司均已收到两封信，但秘书忘了把第二封信交给董事长，乙公司董事长回信对普通信件发出的要约予以承诺。请问：甲、乙之间的合同是否成立，为什么？（ ） A.合同未成立，原要约被撤销 B.合同未成立，原要约被新要约撤回 C.合同成立，快件的意思表示未生效 D.合同成立，要约与承诺取得了一致 2.A公司于10月20日向B公司发出一项要约，欲向其购买材料一批，第二天因为发生安全事故公司停产，便想反悔，10月23日发出撤回通知。要约于10月26日到达乙公司。27日，B公司正在组织讨论是否应该接受这个要约的时候，撤回通知到达。则：（ ） A.要约有效，撤回通知后于要约到达，未被撤回 B.要约有效，要约未被撤销 C.要约无效，要约已被撤回 D.要约无效，要约已被撤销
一、填空题（10分，每空1分） 1、合同的订立一般要经过__要约__和__承诺___两个法定阶段。 2、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起__1_年内行使撤销权，该时间 的性质为_除斥期间______。 3、合同无效后，合同中的解决争议的条款_继续有效。 4、根据合同成立是否需要实际交付实物来分,保管合同一般属于__实践_合同。 5、租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超 过 20 年。 6、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6 个月 7、人民法院接受财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。 8、有限责任公司召开股东会会议，应当于会议召开15 日前通知全体股东。 二、不定项选择题（40分，每题2分；错选不得分，答案为两个或两个选项以上者，每选 对一项得0.5分） 1、下列属于形成权的有：（ CD ） A.人格权 B. 著作权 C. 债权人追认权 D. 债权人撤销权
2、下列不属于自然孳息的是（ A ） A.宰牛而获得的牛肉 B. 母鸡产下的鸡蛋 C. 母牛产下的小牛 D. 羊身上的羊毛 3、下列哪些属于附条件的民事法律行为？（ABC ） A. 甲对乙承诺，如果乙获得博士学位即赠送乙宝马车一辆，乙欣然同意 B. 甲乙约定，如果明天下雪，甲则请乙吃重庆火锅 C. 甲乙约定如果甲的儿子大学毕业回家工作，则乙须退还甲租给自己的房屋 D. 甲乙约定，下次下雨时，甲则送乙999朵玫瑰 4、下列属于无效法律行为的有：（ AB ） A. 恶意串通损害国家、集体或第三人利益的法律行为 B. 甲与乙订立买卖10公斤海洛因的合同 C. 年满12周岁精神正常的小学生甲到商场购买了笔记本一台价值1万元 D. 甲将朋友委托自己保管的小狗以市价卖给乙 5、下列事实中，属于产生无因管理之债的事实是（ ABCD ）