项目采购合同定义
篇一：如何确定采购合同是有效的采购合同,招标采购的概念和特点是什么
篇一：招标采购合同的基本法律特点中国招标采购职业认证培训服务平台
20XX年招标师考试合同管理备考资料：招标采购合同的基本法律特点
今天我们分享的是《20XX年招标师考试合同管理备考资料：招标采购合同的基本法律特点》招标采购合同首先具备一般合同的基本法律特点：
②招标采购合同是合同当事人意思表示一致的协议。合同的成立必须有两个或以上的当事人相互之间作出意思表示，并达成共识。因此，只有当事人在平等自愿的基础上意思表示完全一致时，合同才能成立。
③招标采购合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。当事人订立合同都有一定的目的，即设立、变更、终止民事权利义务关系。无论当事人订立合同是为了什么目的，只有当事人达成的协议生效以后，才能对其产生法律上的约束力。篇二：20XX年5月采购法务与合同管理试题及答案
20XX年5月中英合作采购与供应管理职业资格证书考试
（中级）
采购法务与合同管理试题（课程代码：03614）
一、案例题
请仔细阅读并分析案例中的信息，然后回答1-2题。
河北大学建筑有限公司（下称：大华）于20XX年1月通过招投标成功获得了当地某大型购物中心的工程建设合同。大华在上述工程建设合同签署后，即开始组织该工程建设所需要的材料及设施的采购。对于水泥的采购，大华将其供应商目标锁定为当时市场上最大的两家水泥生产企业：内蒙古馨石水泥股份有限公司（下称：馨石）和唐山天成水泥股份有限公司（下称：天成）。
大华于20XX年2月1日分别向馨石和天成去函，函中写明“我公司因为工程建设需要国家一级水泥1万吨，如果贵公司能够提供，请速与我公司联系，我公司希望购买。”
馨石于20XX年2月5日回函，函中告知其能够提供大华所需要的1万吨国家一级水泥，价格为20XX元/吨，并能在双方买卖合同成立后20日内将全部货物运至大华指定工地。同一天，天成回函称：天成能够提供大华所需要的1万吨国家一级水泥，价格为1800元/吨，交货日期为双方合同成立后1个月内，交货地点有大华指定。经过比较，大华决定选择天成作为其供应商，并立即复函天成，说同意其函中提出的交易条件，但需要双方五个工作日以内签署书面确认
书的方式对此予以确认。
馨石在2月5日回函发出后的第二天，就派本公司车队先行载运20XX吨水泥送往大华建设项目工地，要求大华收货并支付相关货款，并称其余的会在20日之内陆续送到。馨石的车队到大华公司之时，恰逢大华的工地上急需水泥，所以大华收下了馨石这20XX吨水泥，但告知馨石以后的水泥不需要再送，大华已向其他供应商订购，与此同时，大华正即函告天成，称其仅需要8000吨水泥，之前同意的其他交易条件任保持不变。
馨石和天成均对大华的回复表示不满，双双将大华起诉至相关人民法院，要求大华向其承担违约负责。
1.（1）大华和天成之间的合同是否成立,为什么？
答:大华与天成之间的合同没有成立.根据我国合同法规定,当事人采用信件形式订立合同,如要求在
合同成立之前签订确认书,合同自签订确认书时成立.本案中,大华要求双方签订一份书面确认书,由下双方尚未签订确认书,因此他们之间的合同未成立.
（2）大华和馨石之间是否存在合同关系？如果存在,合同的内容是什么
答:大华与馨石之间存在合同关系.合同内容为有关20XX吨水泥的买卖。
2.（1）例举合同成立必须经过的两个阶段并简要解释
其概念。
答:合同成立必须经过的两个阶段为:要约、承诺.
要约:又称发盘,出盘,发价,报价,是希望与他人订立合同的意思表示.
承诺:就是指受邀约人同意要约的意思表示,同意接受要约的条件并愿意和要约人达成合同.
（2）指出本案中下列行为分别属于合同商订过程中的那个阶段.
1）20XX年2月1日,大华向天成的去函
答:20XX年2月1日,大华向天成的去函为要约邀请
2）20XX年2月5日,馨石向大华的回函
答: 20XX年2月5日,馨石回函为要约3）20XX年2月5日,天成向大华的回函
答: 20XX年2月8日,天成回函为要约
4）大华向天成的回函
答:大华对天成8000吨水泥的函为要约。
5）大华对天成关于8000吨水泥的函
二、论述题
3.(1)什么是合同权利
答:合同权利,又称合同债权,是指债权人根据法律或者合同规定向债权人请求给付的权利
（2）指出合同权利具有的特点并简要解释。
答: 合同权利是请求权.合同权利的实现只能通过债务人的给付才能实现.在给付前,债权人不能直接支配给付客体,也不能直接支配债务人的给付行为,只能通过债务人给付.
合同权利是给付受领权.合同权利的本质内容是有效地受领债务人的给付,将该给付的受领权归属债权人.
合同权利是相对权.合同关系具有相对性,合同债权人只能向合同债务人请求给付,无权向不特定人要求给付.
合同权利具有平等性.合同债权是相剥权,所以没有排他性,对于同一个客体可以成立多个合同债权,并且不论先后均以同等地位并存和受偿.
合同权利具有请求力,执行力,依法自力实现、处分权力和保持力.请求力是指债务人违约时,债权人可以向法院诉请履行的效力.所谓执行力,是指债权人得到法院确定其权利的判决后,有权请求法院强制债务人履行的权利.依法自力实现是指债权人可以实行的自助行为.处分权能是债权人得以依法处分自己债权的权利.保持力是指债务人自动或受到法律的强制而提出给付时,债权人得保有该给付的效力.
4.（1）什么是可撤销合同？例举可撤销合同发生的原因
答:可撤销合同是指当事人在订立合同时，因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权而使已经生效的
合同归于无效。可撤销合同发生的原因:①因重大误解订立的合同②在订立合同时显失公平
③因欺诈、胁迫清理的合同④乘人之危
（2）简述可撤销合同的四个法律特征。
答:①可撤销的合同主要是:表示不真实的合同,但并没有故意违反法律、行政法规的强制性规定及公序良俗.
②必须要由撤销权人主动行使撤销权,请求撤销合同.
③可撤销合同在未被撤销以前仍然是有效的.
④可撤销合同在中国民法通则中称为可变更、可撤销的合同.对此类合同,撤销权人有权请求予以撤销,也可以不要求撤销,而仅要求变更合同的内容.
5.（1）什么是商标权？例如标权的两个特征.
答:商标权指商标所有人对商标依法注册而取得的专用权.商标权具有排他性和延续性两个特征.
（2）简要分析商标权的三个作用。
答: 商品或服务的:企业可以通过商标将自己的商品与他人的商品区别开,以方便消费者在市场上选择、购买.消费者熟悉商标后,可以凭商标知道该商品是哪家企业生产的.该品牌的产品质量好,消费者会继续购买,否则会选择其他品牌.因此,区别作用最企业与消费者都是重要的.
市场竞争的有力工具:质量好的商品会使用其商标的知名度不断扩大.知名度高、信誉好地商标又会使该商品的市
场竞争力增强.
企业的无形财产:商标作为企业的工业产权,与其他财产一样,是企业的财富.具有一定知名度的商标更是如此,甚至是巨额财富.
（3）指出我国注册商标的种类并简要解释。
答: 商品商标:就是使用在商品上的商标,是相对于服务商标而言的.
服务商标:是指自然人、法人或者其他组织在提供服务时或在广告中用以区别其服务与他人服务的标志.习惯上,我们把商品商标、服务商标称为一般商标.
集体商标:是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志.
证明商标:是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志.
6.（1）简述不正当竞争行为的概念。
答:不正当竞争行为:指经营者在市场竞争中,采取非法的或者有悖于商业道德的手段和方式与其他经营者相竞争的行为.
（2）指出四种我国反不正当竞争法中例举的不正当竞
争行为，并举例说明其含义。答:我国反不正当竞争法中例举出来的不正当竞争行为有：
混淆行为：是指经营者在市场经营活动中:以种种不实手段对自己的商品或者服务作虚假表示、说明或承诺;或不当利用他人的智力劳动成果推销自己的商品或服务;使用户或者消费者产生误解,扰乱市场次序、损害同业竞争者的利益或者消费者利益的行为.
商业贿赂行为：是指经营者为争取交易机会,暗中给予交易对方有关人员和能够影响交易的其他相关人员以财物或其他好处的行为.
虚假宣传行为：是指经营者利用广告和其他方法,对产品的质量、性能、成分、用途、产地等所作的引入误解的不安宣传.
侵犯商业秘密行为：是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息.
低价倾销行为：是指经营者以排解竞争对手为目的,以低于成本的价格销售商品.低价倾销违背企业生存原理及价值规律,在市场竞争中往往引发价格大战、中小企业纷纷倒闭等恶性竞争事件,甚至导致全行业萎缩的严重后果.
不正当有奖销售行为：是指经营者在销售商品或提供服务时,以欺骗或其他不正当手段,附带提供给用户和消费者
金钱、实物或其他好处,作为对交易的奖励.
诋毁商誉行为：是指经营者捏造、散布虚假事实,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉,从而消弱其竞争力,为自己取得竞争优势的行为.法律规定,经营者不得捏造、散布虚伪事实,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉.若发布的消息是真实的,则不构成诋毁行为.篇三：华东理工项目采购与合同管理-1506模拟卷1有部分答案
华东理工大学络教育学院
《项目采购与合同管理》试卷
试卷满分100分。考试时间90分钟。
（注意：全部答在答题纸上，答试卷上无效，试卷与答题纸分开交）
b、所采购货物预计投入使用时间，要考虑贷款成本，集中采购与分批采购的利弊等因素
c、要根据市场结构、供货能力以及竞争性，确定采购的批量安排及如何分标，分几个标，每个标中包含哪些内容
d、分标的基本原则是吸引更多的投标者参加投标，以发挥各供货商的专长，降低货物价格，保证供货的时间和质量
9、关于咨询服务采购与项目采购的区别，以下说法错误的是（）。
a、项目采购时提出的采购内容是正式的合同条件，投
标者无权更改，只能在必要时按规定予同澄清
b、咨询服务项目采购的业主可开列短名单，并且只向短名单上的咨询公司直接发邀请
c、工程采购一般以技术达到标准为前提，将合同授予评标价最低的投标者
d、咨询公司的选聘一般不进行公开开标，不宣布应聘者的报价，但对于晚于规定期限送到的建议书，同样视为无效
10、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。 a、只对甲投标人有效
b、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
c、应发送给全体投标人，并说明问题．
d、应发送给全体投标人，但不说明问题
11、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。
a、留置
b、保证
c、定金
d、质押 12、fidic合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。 a、该笔费用的金额包括在中标的合同价内 b、业主有权根据施工的实际需要控制使用 c、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工
d、工程竣工前该笔费用必须全部使用
13、下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。
a、招标公告
b、资格预审合格通知书
c、投标书
d、中
标通知书 14、招标采购服务项目的质量与工程、货物等其他项目的质量不同，以下（）不属于招标服务项目质量的特点。 a、招标采购项目的不确定性 b、招标服务的提供与使用具有同步性 c、招标服务质量无法用量化指标度量d、招标服务的复杂性
15、赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。
1、单项选择题:(每题1分，共20分)
1、应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。
a、经营状况严重恶化
b、转移财产、抽逃资金，以逃避债务
c、丧失商业信誉
d、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保
2、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。a、施工合同的发包人b、施工合同的承包人
c、施工合同发包人和承包人
d、工程项目的代建方和施工合同的发包人 3、自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不少于（）天。 a、10 b、20 c、30 d、40 4、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（）。a、施工招标 b、材料招标
c、设备招标
d、设计招标 5、在评标委员会成员中，
不能包括（）。
a、招标人代表
b、招标人上级主管代表
c、技术专家
d、经济专家
6、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是（）。 a、不安抗辩权 b、先履行抗辩权
c、同时履行抗辩权
d、后履行抗辩权 7、投标单位编制投标文件最重要的依据是（）。 a、招标文件b、资格预审文件 c、招标公告d、合同文件 8、以下关于货物采购计划的编制，说法错误的是（）。
a、对于采购货物的种类、数量、具体的技术规格、性能要求、要尽量转化为国内的标准和规格a、中标通知书、工程量清单、标准
b、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸
c、投标书、施工合同通用条款、工程量清单
d、中标通知书、工程报价单、投标书
16、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。 a、发布招标公告、开标、审查投标人资格 b、发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 c、发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 d、审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
17、在项目合同的签订程序中，其中（）是两个必不可少的步骤。
a、要约邀请和要约
b、要约和承诺
c、要约和还约
d、还约和承诺 18、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。 a、由招标人组织，费用也由招标入承担 b、由招标人组织，费用由投标人承担 c、由投标人组织，费用也由投标人承担 d、由投标人组织，费用由招标人承担
19、在国际贸易货物交付方式中，卖方承担义务最小的贸易价格术语是（）。 a、fca b、fob c、exw d、cif
20、承包人在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知。a、14 b、28c、7 d、56
三、多项选择题：（每题2分，共20分）
1、开标时，所列（ abde ）情况之一视为废标。
a、投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认
b、投标书未密封
c、报价不合理
d、无单位和法定代表人或其他代理人印鉴
e、招标文件要求保函而无保函
2、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（ ae ）。
a、以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
b、以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
c、仅对提出质疑人给予书面形式的解答
d、解昝应说明问题的
e、在标前会上给予解答并记入会议纪要
3、根据fidic通用条件的规定，在承包人完成（ ace ）工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。
a、签订合同协议书
b、购买工程相关保险
c、提交了履约银行保函
d、机械人员进场
e、提交了动员预付款保函
4、依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有（ ce ）。a、施工中发现文物的保护费用
b、承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费
c、承包人施工中出现安全事故的相应费用
d、施工现场内第三方人员的生命财产保险费
e、超出设计图纸范围工程量中的材料费
5、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（ ade ）。a、不可抗力事件的影响 b、承包人采购的施工材料未按时交货c、施工许可证没有及时颁发 d、不具备合同约定的开工条件
e、工程师未按合同约定提供所需指令
6、施工合同的当事人包括（ ad ）。
a、发包人
b、发包人法定代表人
c、工程师
d、承包人
e、承包人法定代表人
7、工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括（ cde ）。
a、合同专用条件中的条款
b、经工程师认可的施工进度计划
c、施工现场和施工会议记录
d、工程延期审批表
e、费用索赔审批表 8、工程咨询服务招标确定短名单时，考虑的主要因素和条件包括（ abcde ）。 a、公司以往完成类似工程咨询任务的经验 b、公司的技术水平和综合实力c、公司拥有的咨询工程师的学历和资历 d、公司在项目所在的类似地区的工作
篇二：项目采购合同管理
项目采购合同管理
学习提要
项目采购管理是项目管理的重要组成部分。项目采购管理几乎贯穿于整个项目生命周期，项目采购管理模式直接影响项目管理的模式和项目合同类型，对项目整体管理起着举足轻重的作用。本章从美国项目管理学会（PMI）提出的项目采购管理的基本概念入手，以世界银行工程项目采购、货物采购和咨询服务项目采购为主线，概括介绍了世界银行采购管理的一些内容和运作模式以及在项目实施过程中合同管理常出现的问题及其处理方法。通过本章的学习，使学生掌握货物采购、咨询服务采购及合同管理的基础知识；掌握项目采购的主要过程，不同类型的项目采购招投标程序，以及项目采购管理中的合同管理，了解世界银行采购管理的一些内容和运作模式。知识要点 1．项目采购
项目采购是指从项目管理或执行系统外部获得项目所需土建工程、货物和咨询服务（以下统称产品）的完整的采办过程，按世界银行的定义，项目采购包括工程采购（Procurement Of Works）、货物采购(Procurement Of Goods)和咨询服务采购(Procurement Of Consulting Services)。2．项目采购管理
PMBOK项目采购管理定义为：
项目采购管理是指为达到项目范围而从执行组织外部获取货物或服务所需的过程。 3．项目采购管理的主要过程
根据美国项目管理协会PMI的项目管理知识体系PMBOK，并结合我国的项目管理实践，认为项目采购管理的主要过程包括：（1）采购规划（2）发包规划（3）询价（4）选择卖方（5）合同管理
（6）合同收尾 4．工程项目采购
工程项目采购即土建工程采购，它属于有形采购，是指通过招标或其他商定的方式选择合格的工程承包单位，承担项目工程施工任务。工程项目采购可分为招标准备、招标、决标成交三个阶段。 5．货物采购
货物采购是指业主或称购货方为获得货物（一般指设备或材料）通过招标的形式选择合格的供货商（或称供货方），它包含了货物的获得及其获取方式和过程。 6．咨询服务采
购
咨询服务采购工作贯穿于项目的整个生命周期中，咨询服务采购不同于一般的货物采购或工程采购，它属于无形采购，主要是指聘请咨询公司或咨询专家提供项目投资前期准备工作的咨询服务（如项目的可靠性论证）、工程设计和项目招标文件编制服务、项目管理或施工监理等执行性服务、技术援助和培训服务等。 7．开标、评标、决标和授标开标应当在招标文件规定提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，由招标单位的法人代表或其指定的代理人主持。
评标应由业主组织的评标委员会在开标后独立进行。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
决标即最后决定中标人。通常由招标机构和业主共同商讨决定中标人。
授标是指向最后决定的中标人发出中标通知书，接受其投标书，并将由项目业主与该中标人签订工程承包合同。8．合同
合同是平等主体的自然人、法人、其他经济组织（包括中国的和外国的）之间建立、变更、终止民事法律关系的协议。 9．项目合同
项目合同是指项目业主或其代理人与项目承包人或供应人为完成某一确定的项目所指向的目标或规定的内容，明确相互的权利义务关系而达成的协议。 10．项目合同管理项目合同管理就是对合同的执行进行管理，确保合同双方履行合同条款并协调合同执行与项目执行关系的系统工作。合同管理是项目采购管理的实现阶段，也是项目采购管理乃至项目管理的核心。
11．明确责任划分
明确责任划分是指业主、承包人和监理工程师三者之间的责任划分，这是合同责任的最重要的划分机制。 12．现场会议
在合同管理中，现场会议（也称工地会议）是业主和监理工程师做好项目管理的一种有效措施。按照不同的任务和目的，现场会议可分为第1次现场会议、例行现场会议和每日现场协调三种会议形式。
13．严密的管理手段
合同管理工作既要有明确的责任分工，又要有一系列严密的、行之有效的管理手段，主要包括：（1）严格的审批程序
（2）良好的通信和函电往来系统（3）健全的文档与记录管理制度。重、难点解析
1．项目采购管理概览
表6-1 项目采购管理概览
2．不同类型的项目采购
表6-2不同类型项目采购的比较
3．不同采购方式的适用范围
表6-3 不同采购方式的适用范围
案例分析
案例1：该企业是否应该建立仓库？
某制造商为提高产品的竞争力，一直在寻找降低成本的各种途径。除了在生产设备、原材料和工艺过程上想办法，这个制造商通过削减和组合工作，在公司里已经解雇了20多名全职雇员和3个经理。这一举动在公司内引起了不小的影响，员工们对自己的职位感到岌岌可危，担心自己的前途，因此，公司的士气非常低迷。制造商为了解决这个问题，同时作为一项减少成本的方法，初步考虑建立一个自己的仓库。
以前公司都是租用公共仓库。公司的产品装配好之后由卡车运送到几英里之外的公共仓库。仓库管理人员负责把货卸下来，填写清单后入库保管。当公司收到客户订单的时候，制造商的销售代表就和公共仓库的管理人员联系，并用电子邮件的方式把订单发送到公共仓库，仓库管理人员根据挑选出所需的产品，包装好之后，安排装运。当这批货物出库后，仓库管理人员用电子邮件将出货通知制造商，同时也更新了
仓库的库存状态。
制造商指定一名经理人员，对建立仓库这一项目是否对公司有利进行详细的调查，经理人员经过考察和分析后，做了如下汇报：
1.建立仓库带来的好处：每单位产品库存费用直接成本下降。在仓库建成后，如果能够顺利地运行10年，在这期间没有不可预见的较大的投资，每单位产品的库存费用将从目前公共仓库的3美元下降到美元。有新的职位安置面临裁员的员工。这些在原来的岗位上裁下来的员工经过培训之后，负责管理仓库的职责。其中，培训费用已包括在成本之中。这样一来，有益于鼓舞公司的士气，提高员工的安全感和积极性。销售人员可以在仓库中设立办公室，免掉公共仓库人员不必要的对外联系。并且公司能更直接地控制仓库运作和库存管理。
2.建立仓库的成本：建筑物和设备（最初投资）25000美元，雇员培训10000美元，日常费用50000美元，管理费用70000美元，总计155000美元，年度生产180000美元，每单位成本（155000美元/180000美元）美元，可变成本美元，直接劳动成本美元，总计美元/每单位。
3．建立仓库的不利之处：
专业化问题。公司缺乏运作仓库的专业技巧，因此要对管理层和员工进行专门的培训，设施建设和培训可能要花16
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 项目采购合同不包括- 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：项目采购合同包括 篇一：《项目管理学》考试试题 《项目管理学》考试试卷（分）选择题（80分）1、项目人力资源管理最重要的三件事不包括：（）（分）a .项 目组织的规划b .人员获得与配备c .项目团队开发d .项目组建2、项目经理的角色是非全职性的组织结构是：（）（分）a .直线职能型b .强矩阵型c .均衡矩阵型d .项目型组织正确答案：a、直线职能型3、标准定额法不包括：（）（分）a .初步估算b .概算c .施工图预算 d .逐步估算4、关于项目四要素说法不正确的是：（） （分）a. 项目起点b .项目质虽c .项目工期d .项目成本5、（）确定了产出物的范围：（分）a .项目成本b .项目目标c.项目时间d .项目难易正确答案：b、项目目标6、根据美国研究，我国于（）年进入知识社会：（分）a . 20XX b. 20XX c. 20XX d. 20XX7、项目采购合同不包括：（）（分） a. 固定价格合同b .成本补偿合同c .单位价格合同d .数虽定额合同正确答案：d、数虽定额合同8、不属于沟通的特点的是：（）（分）a .相互理解b .提出和回应问题与要求c .一种无意识的行为 d .交换的是信息和思想9、项目成本控制不包括：（）（分）a .确定性成本b .风 险性成本c .完全不确定性成本d .不确定性成本正确答案：a、确
标段项目经理部 材料采购合同 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 住所地： 法人代表： 供货单位：（以下简称乙方） 住所地： 法人代表： 为了明确甲、乙双方的权利和义务，确保本合同的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。 二、质量标准或要求：符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求（特殊要求甲方应事前通知乙方），按公路标段施工图设计及招标文件技术规范执行。(甲方提供书面材料说明)。 三、供货时间：年月日至年月日。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。若甲方确实不再需要该材料需提前日以书面形式通知乙方。 四、出货地点：交货地点：。 五、运输工具为运输，运输方式为：（运输方式按以下三种方式选择：1、甲方自运；2、乙方自运；3、乙方代办托运）。运费由负责。装车由方负责，装货费用由方负责；卸车由方负责，卸货费用由方负责。运输途中发生事故损失由方负责。 六、产品包装和计价：包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等原因变质、损坏，由乙方承担损失。（此条款视实际情况而定可适当增减） 七、验收：自货物运到甲方之日起日内为计量数量和检测质量时间，如数量短缺或质量达不到本合同规定，甲方需在本条约定的检测时间后日内通知供方。逾期不通知的，即视为数量无缺、质量合格（产品有质量保证期或低于国家强制性标准的除外）。每次交货后甲方需同乙方共同签订接收单据，一式两份，双方各执一份，作为结算依据之一。
八、超合同供货：如系同城供货，甲方可拒绝接受；如系异地供货，由甲方通知乙方处理，且甲方不负责保管。 九、结算依据：乙方必须根据甲方要求每5日及时与甲方进行对账结算，并签字确认，过期不补。乙方在供货结束后1个月内必须与甲方核对所有账目，在对账单上双方签字确认。乙方必须以甲方验收合格的数量和接收单据为结算依据。 十、结算支付：甲方向乙方支付货款时，乙方在提供接收单据的同时，还需提供与支付额度相应的正规发票，如不能提供，甲方有权从乙方的材料费中按10%税率扣除，并代为缴纳。每次收到乙方开具的正规发票后日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行活期存款利率计算利息。 十一、合同变更或解除： （一）、变更或解除合同必须经双方协商，以书面协议为依据，任何一方因为不可抗力而不能履行合同，需经双方协商后合同履行期限可以顺延，也可以变更或解除。 （二）、乙方有以下情况之一时，甲方可立即解除合同： 1、违反本合同条款约定的行为或事实时； 2、被政府机关取消营业资格给予处分时； 3、在供应期间，不能满足甲方数量和质量要求时。 十二、延期交货或短缺供货的责任：乙方未能按合同约定时间交货的，每延期日，按延期部分货款总值的 %赔偿甲方损失。短缺交货数量的，按短缺货物款项总值的 %赔偿甲方损失。因延期交货或短缺交货数量造成甲方损失大于上述赔偿款额时，由甲方提出书面计算依据，由乙方补偿。延期日以上，甲方可解除本合同。 十三、本合同不适用留置权，物资交付甲方验收合格签订接收单据后即为所有权转移。 十四、供货证件包括以下： （1）产地证明书（2）质量证明书 （3）化验单（4）材质单 十五、甲乙双方其他协议事项： 1、本合同自签订日起生效，合同有效期内单价不作调整。因甲方施工需求调整本合同数量时，需双方协商签订补充协议。该合同期满后自行废止。 2、乙方送货人员必须遵守甲方施工现场的安全规定和有关要求，装、卸车过程必须听从甲方现场人员的指挥及安排，否则一切后果与损失由乙方承担。 十六、双方发生争议或违约，可协商解决；协商不成可以向安达市人民法院提起诉讼。
政务云平台购买服务合同 合同编号： 签订地点： 签订时间：年月日 采购人（甲方）：平顶山市政务服务和大数据管理局 供应商（乙方）：中国移动通信集团河南有限公司平顶山分公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及平顶山市政务云政府购买服务项目（项目编号：）的《采购文件》，乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《投标文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。 一、项目基本情况 甲方向乙方购买政务云计算服务，包括乙方利用其资源为甲方提供的电子政务应用部署实施、培训和运行维护等服务。 二、合同期限
合同确定的服务期为叁年。服务期按照云计算服务实际开通计费之日起计算。 三、服务内容与质量标准 （一）、云计算服务 1．部署满足采购文件要求的为市级政务云专用的公有云和私有云计算服务基础设施。包括但不限于为云计算服务提供的机房、计算资源池、存储资源池、网络资源池、安全资源池等必须的软硬件设备。 2．乙方提供云计算服务目录，并配合甲方对将要部署的政务应用系统进行方案评估，确定资源部署时间、内容及相关技术方案。乙方在收到甲方书面政务云服务资源申请之后的5个工作日内完成资源分配，并提交给甲方最终用户。 3．乙方有义务配合甲方及其用户进行部署前的测试及部署后的调试。 4．乙方须按照甲方要求，采取资源审查、回收、优化等相应措施提高政务云服务资源总体利用率。 5．乙方应确保按照甲方要求与其他云平台承建商做好相关技术对接工作，并实现云应用的双活热备对接。 （二）、运行维护服务 1．乙方须建立专职的运行维护和技术支持本地团队，具备云计算、网络、存储、数据库类工程师，设置统一服务电话，提供7×24小时现场值守服务。 2．乙方应向甲方提交《运行监管计划》，并按计划要求开展服务运行监控活动，同时向甲方提供相关的接口和文档。包括但不限于实现对于机房环
2.4项目管理招标 2.4.1 投资人／投资主体采用委托项目管理服务应考虑的问题 (1)投资人／投资主体自身情况。主要包括其从事项目建设的经验和人员配备，委托人希 望对设计、采购、施工等项目执行过程中的控制程度等。 (2)项目情况。主要包括项目特点、类型、规模、技术复杂程度、托管条件（财务限制、 投资构成、付款方式、资金到位情况）等。 (3)建设环境情况。主要包括项目管理市场供求关系、价格走向，建设项目管理体制，运 行机制和国家及当地的政策法规，项目管理公司的经验和能力，当地气候、地理情况等。 (4)项目目标要求。在具体的项目和特定情况下，委托人对项目投资、进度和质量以及与 项目相连的其他经济技术指标等的重视程度会有不同，侧重点不同或优先目标不一致，工程托 管模式也可能不同。 2.4.2 项目管理的招标程序 (l)建立招标的组织机构，确定招标工作负责人。 (2)完成工程项目管理招标前的各种审批手续。 (3)招标工作安排。招标范围（国内招标或国际招标），招标方式（公开招标或邀请招标），招标时间及进度计划，招标费用及其解决方案，评标方法与主要标准，拟进行资格预审的预审条件与预审方法。 (4)编制招标文件。 (5)发布招标通告或发出招标邀请。对公开招标项目一般在公共媒体上发布招标通告，介绍招标工程的基本情况、资金来源、管理范围、招标投标工作的总体安排和资质预审工作安排。如果采用邀请招标方式，则要广泛调查，以确定拟邀请的对象。 (6)投标人购买标书。如果采用资格预审的，只有通过资格预审，投标人才可以购买招标文件。 (7)标前会议和现场考察。标前会议是为解决投标人对招标文件的疑问，由招标组织机构统一解答。在标前会议期间，投标人若认为有必要考察现场，招标组织单位应组织考察，以利于做标。标前会议和考察现场应在投标截止期足够一段时间之前进行。 (8)投标人做标和投标。 (9)投标截止时间即开标时间。
成都地铁运营有限公司 采购合同 合同编号：单击此处输入文字。 甲方：单击此处输入文字。 乙方：单击此处输入文字。 项目根据（采购方式），确定乙方为本项目供货商。现甲、乙双方协商一致，达成如下合同条款，双方保证共同遵照执行。 1采购概况 1.1供货内容及供货期： 本合同项下乙方供货品种、数量、规格、价格及供货期详见本合同附件一《采购清单》。 其中： □清单中供货数量为暂定数量，实际供货数量以计划交货日期内甲方每次实际要求的供货数量为准； □供货数量及供货日期以清单要求为准。 □供货内容及供货期如下： 本合同到货期限或供货期限指货物到货且乙方完成所有安装、调试等附随义务的期限。 1.2供货地点 单击此处输入文字。 2合同价 2.1本合同价格采用以下方式： □本合同签约合同价暂定为：元（大写人民币），合同价为单价包干，单价详见合同附件一《采购清单》，； □本合同签约合同价为：元（大写人民币），合同价为总价包干，价格详见合同附件一《采购清单》； 2.2税金 不含增值税总价：￥元（大写人民币：），增值税税额：￥元（大写人民币：）（增值税税率为 %）。 2.3本合同价格已包括但不限于设计费、制造费、运输费、包装费、保险费、装卸搬运
费、安装调试费、检验检测费、售后服务费、税金及合理利润。 3质量要求 3.1双方约定： □本项目项下货物应符合如下要求： 单击此处输入文字。 □本合同项下货物应符合国家规范及行业标准作为质量标准。 双方未约定的质量标准要求或约定不明的，本合同项下货物亦应符合国家规范及行业标准，如在交货前乙方应向甲方提交样品则交货时的产品质量标准不应低于样品。 3.2乙方应随货物提供下列文书： □本合同项下货物的“生产许可证”、“产品合格证”、“检验合格证”、“产品使用说明书”、“产品质量保证书”等证书应齐全，特殊产品应有相关质量监督部门出具的检验报告。 □乙方应根据货物属性、国家法律法规和行业规范向甲方提供货物全部随附文件。 □其他约定： 4验收 4.1乙方货物到货且乙方已完成约定的安装、调试、培训等附随义务后，甲方应在收到乙方验收通知后及时派员对供货进行验收，满足本合同约定标准的货物方能通过甲方验收，通过甲方验收的货物方视为被甲方接受。如发现质量问题货物未通过验收，甲方将及时出具书面函件说明验收不合格原因。 4.2双方应就验收情况在合同验收单上签章确认。 4.3乙方应在甲方规定的时间里对不合格货物进行退换货处理，由此造成逾期交付的，乙方应承担逾期交付的违约责任。甲方对乙方货物的验收不豁免乙方就该货物应承担的一切义务或责任。 5支付方式 5.1预付款 □本合同不设预付款，合同款根据本条第二款约定支付。 □本合同预付款为合同总价的 %，即元（大写人民币），甲方在收到乙方预付款收据并经审核无误后日内向乙方支付预付款。 5.2应付合同款的支付 甲方在收到或具备下述文件并经审核无误后三十个工作日内应向乙方支付合同款： （1）乙方开具的支付申请书；
服务项目服务采购合同 买方:(以下简称甲方) 法定代表人: 组织机构代码: 卖方:(以下简称乙方) 法定代表人: 组织机构代码: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方购买乙方服务相关事宜友好协商订立本合同,供双方共同恪守。 第一条合同标的 1.1乙方提供以下具体服务内容: 第二条服务期限及服务质量要求 2.1 本合同履行期(服务期)从年月日开始,至年月日止。合同一经签订,乙方必须在服务期开始日始,按照合同规定的服务内容履行合同义务。 2.2 服务质量要求:自合同签订之日起,(服务质量要求根据项目不同而不同) 第三条合同价款及费用结算 3.1本合同项目服务费为人民币(大写)
3.2上述合同总价包括乙方按本合同规定向甲方提供合同服务项目的一切费用,包括合同货物及其税收、包装、运输、装卸、安装、调试、 验收、售后服务及对应的技术资料等费用。 3.3付款方式:此项目分三个阶段付款,并采取公对公电子汇款,具体付款方式:第一阶段,甲方需于合同签订后五个工作日内,将总费用的30%,计人民币(大写)一 次性支付给乙方;第二阶段,应于月日前将总费用的50%,计人民币(大写)一次性支 付给乙方;第三阶段,全部项目完成验收合格后十个工作日内,一次性支付给乙方剩余费用。 第四条双方权利和义务 4.1甲方权利和义务 4.2乙方权利和义务 第五条违约责任 5.1 经收货验收发现货物不符合本合同要求的,或验收不合格且未如约更换的,或在质保期内经双方确认存在质量问题且在原厂家更换范围的而未如约更换的,视为乙方未交货,乙方交付符合要求的货物之日确定为乙方实际交货日,同时按照逾期交货处理。 5.2 乙方逾期交货,每逾期一日,应按合同总价款的千分之六(6‰)向甲方支付违约金;逾期交货十五日,甲方有权单方解除本合同,乙方应赔偿甲方的全部损失并向甲方支付合同总价款百分之三十(30%)的违约金,违约金不足以弥补甲方所受全部损失的,乙方必须按甲方所受的实际损失进行赔偿。 5.3 甲方无故逾期支付货款,每逾期一日,应按合同总价款的万分之五(0.5‰)向乙方支付违约金,违约金总额不超过合同总价款的
工程材料购销合同 甲方：公司合同编号：PRYL-2017-06-006 乙方：签定日期：2017年 6月 15 日 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商就XXXX医院项目水、电等工程材料采购达成一致，现订立本合同，以资共同信守执行。 第一条合同标的及总价款 1、产品的名称、品牌、规格、尺寸、材质、单价及总额详见合同附件一（采购清 单）。 2、货款总额暂定为人民币大写：叁万壹仟肆佰柒拾柒元零贰分（￥31477.02元）。 3、以上产品价格采取总价包干的形式，包括但不限于产品价款、运送到甲方指定位置的运输费、装卸费、搬运费，成套产品组装费、检验及检测费、税金等。 4、以上材料数量为暂定数量，具体结算数量以甲方提货计划及实际供货数量为准；甲方有权根据工程实际情况调整供货数量，乙方不得以供货数量变化而提出供货价格调整，此价格在合同执行期内不论任何情况均不予调整。 5、货物的出厂证明、产地、合格证、质量保证书和测试合格证等资料在交货时必须随箱装。 6、产品的具体数量和进货时间以甲方在本合同签订后发出的书面供货通知书为准，合同总价款以产品单价乘以甲方实际验收合格的供货量为准。 第二条质量要求、技术标准 1、乙方应严格按照《采购清单》中注明的品牌、规格、型号、尺寸、材质等质量参数要求供货，严禁提供假冒伪劣产品。 2、采购清单中列明的成套水、电材料或产品，乙方应组装成套，不得缺漏备品、配件或配套工具等。
3、乙方交付的产品必须为全新的、未经使用的优等品，其质量、技术标准应符合国家现行规范标准、行业优良标准，如没有国家标准的应符合行业标准，没有行业标准的须符合通常的使用标准。除以上标准外，须通过国家或相关质量技术监督部门的验收和认证的，应提供检测合格报告。 4、乙方须保证甲方在使用该货物或其他任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。 第三条交付地点、方式 1、交付地点 : 长沙市营盘东路3号新闻出版大厦1904室； 2、供货方式：乙方送货上门； 3、如上述指定地点临时有变更，甲方另行通知乙方，乙方仍须以安全、合理的方式运送 到甲方另行指定的地点。 第四条产品交付期限 1、交付时间：2017年月日前运送到甲方指定地点。 2、甲方可因实际需要对货物品种、规格、型号、数量、质量等级等作出调整，但甲方应及时书面通知乙方，乙方保证按甲方指定的时间及要求交货，否则应当按本合同第八条承担违约责任。 第五条产品验收与检测 1、工程材料送达甲方指定位置的后通知甲方依据合同约定的品牌、规格、型号、尺寸、材质、数量、以及相关质量标准进行检查。 2、甲方有权单方面决定将乙方所供产品委托第三方有资质的鉴定机构进行鉴定，如检测不合格，检测费用由乙方承担，并按合同有关约定处理。 3、甲方在使用过程中发现产品质量与合同约定标准不符，以及产品外观破损等，乙方无条件更换或退货，产生相关费用由乙方自行承担。 4、乙方按合同总价开具合法、有效的增值税专用发票连同货物一并交甲方。
软件采购合同 甲方：___________________ 地址：___________________ 乙方：___________________ 地址：___________________ 鉴于甲方有意向乙方采购乙方自有的虚拟机，且乙方同意向甲方供应上述产品，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本合同。 第一条合同标的 1.1 乙方自有虚拟机。乙方自有虚拟机的技术规范、技术条件、性能和参数等详见附件一。乙方应保证所提供的产品是完整的、全新的、技术上先进和成熟的，并且该产品的技术要求及标准要满足公有云提供商的功能需求及技术要求。 1.2甲方负责提供iService分布云智慧平台IaaS（机架）以下所有的硬件设备（机房设备清单见附件二），机架以上的硬件设备由乙方提供。 第二条乙方保证 2.1乙方确保所提供的软件、硬件设备及技术方案能够充分满足甲方3-5年500个物理地点增长的需求。 2.2乙方确保甲方向乙方所采购的该软件不受甲方使用时间、地点及应用数量的限制，并授权甲方享有永久使用权。 2.3 乙方应按照合同的相关约定，向甲方提供技术文件。乙方应保证其提供的技术文件是完整的、清晰易读的、准确无误的,能够满足本合同产品的检验、安装、调试、测试、验收、运行和维护的需要。
2.4 乙方承诺所提供的合同产品不含有任何安全隐患，并在产品使用期内承担全部责任（包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等）。发生任何由于合同产品安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。 2.5 在本合同生效之日起至合同产品通过验收、投入正常运行后___月内（含），乙方应负责免费向甲方提供与合同软件有关的新的和/或改进的运行经验、技术开发和安全方面的所有资料及信息。 第三条交付 3.1 乙方确保在合同签定后的3个月内完成所有的软硬件部署（包括但不限于甲方向乙方采购的软件（附件一）部分及乙方自行在甲方分布云智慧平台所投资的所有软、硬件设备（附件二））。 3.2 乙方应按本合同（或按甲方通知）进行部署合同产品的测试验收环境。 第四条安装、调试及验收 4.1 合同产品及其所包含软件的安装由乙方根据合同约定及技术文件规定的标准、方法和程序进行，并由乙方负责调试。 4.2 试运营（测试验收完成后三个月为试运营期）结束后，符合合同约定的技术标准和功能要求的，甲方将向乙方签发验收证书。 4.4如经验收，未能达到约定功能要求的，乙方应按照合同约定承担违约责任。 第五条技术服务 5.1乙方应在合同执行期间，指定项目经理负责与甲方协调处理与本合同有关的执行工作。 5.2 乙方应派遣有工作经验、身体健康和称职的技术人员按照合同相关约定
工程材料采购合同 甲方：合同编号： 乙方： 签订地点：签订时间：年月日甲方由于工程施工需要，面向市场购买以下材料，乙方愿意向甲方供应该材料，最终结算量以实际使用量为准。材料详细 为保护甲乙双方的合法权益，经平等、友好协商，签订如下合同条款： 一、甲乙双方平等合作，依法经营，任何一方不得违反法律、法规和本合同的约定。 二、质量标准检验方法 乙方供应材料的质量应依照甲方的标准供应，每到一车货，由甲方质检人员按照现行公路工程施工技术规范、规定和材料试验标准验收，不合格材料由乙方无条件拉走，不得进场和纠缠。乙方应向甲方提供生产的工厂产品质量合格证或其它质量证明材料。 三、结算方式 乙方供应的产品经甲方化验合格后，乙方提供正规的发票，甲方须货到付款。 四、其它要求 1.乙方按照甲方通知的时间、地点、规格和数量供应产品，供应时间由甲方提前通知乙方，乙方必须按甲方要求及时足额供应产品。
2.乙方负责卸车，甲方应给予协助。乙方按照甲方要求停放车辆和卸货，不得影响交通和甲方正常施工，否则甲方可根据影响或损失大小对乙方进行罚款，罚金从乙方结算货款中扣除。 3.乙方运输材料的车辆安全，由乙方自己负责，出现的一切事故与甲方无关。 4.甲方变更材料产地、规格、质量时，应提前通知乙方，乙方不能甲方的要求供料时，应及时通知甲方。 5.甲乙任何一方如因不可抗力的原因无法履行本合同时，应及时向对方书面通知不能履行或延期履行的原因，经甲方同意后可延期，否则后果自负。 五、违约责任 甲乙双方如有任何一方不能履行合同条款的，都属于违约行为，违约方承担全部违约责任，赔偿由于违约给对方造成的经济损失。本合同在执行过程中，如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，可向甲方单位所在地人民法院提起诉讼。 本合同一式2份，甲乙双方各执1份。合同自签字之日起正式生效。 甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日
竭诚为您提供优质文档/双击可除 信息化项目采购合同 篇一：信息化项目合同 采购合同 甲方:xxxx公司 乙方：xxxx公司 签订地点：xxxx公司 签订日期：20XX.07.24 xxxx公司服务器采购合同 甲方：xxxx公司乙方：xxxx公司 为了明确甲、乙双方的权利和义务，本着团结协作，紧密配合，互相促进，等价有偿，分工负责的原则，遵照国家《中华人民共和国合同法》以及其他法律法规的相关规定，结合本项目的实际，经双方协商一致达成如下条款：第一条、合同价格和付款方式（采购货物详见附件一） 1、合同价格： 2、甲方收到服务器及相关货物验收合格后，乙方按合同货款开据增值税发票。 3、甲方自收到乙方增值税发票之日起计算15日之内向
乙方以电汇形式支付合同货款。第二条、交货方式、地点、时间 1、交货方式为：现货（含软件安装、使用程序调试，保证接电就可工作）； 2、交货地点为：由甲方指定地点； 3、交货时间为：自合同生效日起5个正常工作日内到货。硬件和软件安装、使用程序调试等需在10个工作日完 1、按计算机品牌厂家提供的产品说明，保证服务器质量达标； 2、甲方在收货验收时若发现出现质量问题的，乙方应保证在3日内给予调换，超过期限未调换或不调换的行为属违约。 3、乙方在完成服务器安装调试后5日内双方进行验收。第四条、售后服务 1、服务器硬件包修1年；一年现场，7*24,当天4小时到场免费服务 2、甲方在工程实施的过程中遇到服务器连接、网络连接、软硬支持等技术问题，乙方提供免费的技术支持与服务； 3、为保证甲方工作的保密性，应乙方负责维修、维护的工作乙方不得委派非品牌厂家指定的第三方进行代为维修。第五条、违约责任 1、甲方无正当理由拒收，甲方向乙方偿付货款总额5%
_______________采购合同 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品 说明：采购合同是企业供货方与采购方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“产品供需关系”的法律性文件。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同属于经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。本合同除了明确列出一般采购合同所要求的供方与需方信息、设备信息、合同额及财务信息、品质要求与保证、交货与验收确认、售后服务、保密约定、违约责任等条款以外，还提供了专业的“术语解释”。（法律提示：本合同内容仅供参考，企业应根据实际情况进行适当调整，确保自己的权益不受损失） 合同编号： 招标编号（注：选择项）： 甲方（采购方）： _______________________________________________ 法定地址： 法定代表人： 联系人： 联系电话： 传真： 开户银行： 账号： 乙方（供货方）：_______________________________________________ 法定地址： 法定代表人：
联系人： 联系电话： 传真： 开户银行： 账号： 甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就__________________________ 设备的采购协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。 第一条术语解释 本合同下列术语应解释为： 1.“合同”系指买卖双方自愿签署并达成的、载明双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录、补充协议、通知书、确认书等以及上述文件所提到的构成合同的所有文件。 2.“合同价”系指根据合同规定，供货方在正确地完全履行合同义务后采购方应支付给供货方的价款。 3.“货物”系指供货方按照合同规定，须向采购方提供的一切设备、机械、图纸、装箱资料及其他材料。 4.“服务”系指根据合同规定，供货方承担的与供货有关的辅助服务，如包装、运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等其他伴随服务。 5.“项目现场”系指本合同项下采购方指定的货物送达、安装、运行的场所。 6.“验收小组”系指双方根据合同规定或国家相关规定的程序和条件组成验收小组，确认合同项下的货物符合技术规范的要求。
合同编号： 工程材料采购合同 采购标的： 项目名称： 甲方（采购方）： 乙方（供应方）： 签约日期：年月日 第一部分协议书专用条款 甲方（采购方）： 法定代表人： 地址： 乙方（供应方）： 法定代表人： 地址： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规以及甲方关于采购的有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，为确保本合同项下项目的顺利实施，甲乙双方经友好协商，就甲方工程项目材料采购事宜，签订本合同，以资双方共同遵守执行： 第1条合同标的 1.1 乙方依照本合同约定按甲方指定的项目、时间、数量、品名、品牌、规格型号、厂家、交货地点向甲方提供供货、免费安装（如需）等服务。 1.2 采购产品指向项目名称：（以下称本项目） 本项目地点： 采购产品名称：（又称标的产品） 采购产品说明：（详见附件采购产品清单） 1.3 本合同项下采购标的产品还应适用如下技术标准：详见附件2：技术条款。
1.4 乙方系采购标的的：制造商/经销商。如系经销商，则乙方对该标的的品质与售后服务与制造商承担共同的或连带的义务，制造商为：详见附件1。 第2条质量标准及其保证 2.1 本合同项下产品应达到合格以上等级标准，同时，为努力将本项目创建成为 优质工程项目（简称：优质创建），乙方全部供应产品及其配套的安装、售后服务、质保资料等均应满足优质创建要求。 2.2 乙方向甲方提交质量保证金，金额（额度）为人民币元，具体提交方式按下列第种方式执行： （1）在本合同签署时以现金或现款方式提交甲方，汇入甲方指定的下列银行账户： 账户名称： 开户行： 账号： （2）其它方式：由甲方在每次向乙方付款时扣留 %的价款，直至扣留质量保证金的金额达到上述约定金额。 2.3 质量保修期：本合同项下产品质量保修期为年，自本合同约定标的产品最后一批次交付完毕并验收合格之日或本项目竣工验收交付使用之日起算。 2.4 质量保证期：本合同项下产品质量保证期为年，自本合同约定标的产品最后一批次交付完毕并验收合格之日或本项目竣工验收交付使用之日起算。 2.5 本合同项下采购标的产品还应适用如下质量标准： 第3条产品供应及交付 3.1 产品供应时间： 乙方应在下述第种方式约定的时间内向甲方供应产品： （1）一次性供货。即：乙方于签订本合同之日起日内向甲方供应全部标的产品。 （2）分阶段供货。乙方应在每次收到甲方通知后及时将标的产品运抵本合同约定的交货地点，甲方可以供货通知书的方式或其他方式通知乙方，供货通知书格式：详见附件3：供货通知书格式。 （3）其它方式： 3.2 产品交付 3.2.1 交货地点：
合同编号： 软硬件采购项目合同 甲方： （合同专用章） 乙方： （合同专用章） 合同签订地点：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经充分协商，一致同意就*******软硬件采购项目订立本合同，以期共同信守并执行。 第一条合同标的 1、为*********项目采购软硬件设备并安装部署。 第二条合同金额 1、合同总价款：￥*******元整（大写人民币：*******元整）。（明细价格表详见合同第四条）。 2、甲、乙双方应按中国有关法律法规规定，乙方承担因履行本合同产生的税费。 第三条付款时间及方式 1、甲方按照下述方式支付合同价款： 2、付款方式：现汇或承兑汇票。 第四条设备列表及价格
第五条交货时间、地点、方式 1、交货时间：合同签订后30个工作日之内，乙方按合同约定内容向甲方交付货物。 2、交货地点：。 注：收货时，收货单位应在乙方提供的《交付书》或《收货收据》上签字或盖章。 3、交货方式：乙方送货到甲方所在地或合同约定的交货地点，本合同货物的风险自货物到达交货地点之日起，转由甲方承担。 第六条设备接收及验收 乙方保证其交付的设备为全新的原厂行货，并符合本合同所述规格、质量和技术特性，设备保修期按招标文件标准执行。 1、验收时间：甲方应在乙方交货后五个工作日内进行验收，并将验收结果书面通知乙方。 2、验收地点：本合同约定的地点。 3、验收标准：按合同约定型号、配置、数量及资料验收。 第七条保修方式 1、质保期：自验收合格之日起三年内进行保修服务。硬件产品提供终身维
护，三年内硬件出现任何问题乙方无条件更换，三年之后出现问题，乙方按成本价供货；质保期内软件系统有任何质量和功能问题，乙方免费提供维护，系统版本如有升级，乙方免费提供升级。 2、因甲方使用、维护不当等原因而使设备损坏的，乙方不负保修责任。乙方可以提供维修、更换服务，但由此产生的费用由甲方承担。 3、保修期后设备的维修，甲方与乙方另行协商。 第八条违约责任 1、乙方逾期交货、实施，每逾期一日支付甲方合同总额2‰（千分之二）的违约金，违约金总额累计不超过合同总额的5%（百分之五）。乙方逾期交货超过30（三十）日，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿损失。 第九条不可抗力 如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力发生后14（十四）个工作日内，及时将不可抗力事件的发生、预计延续的时间和终止情况书面通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。主张不可抗力的一方有责任在发生不可抗力事件时采取适当的补救措施尽量减少不可抗力事件给合同双方带来的损失，因此支付的费用由合同双方依据受益比例合理分担。不可抗力事件包括火灾、水灾、地震、台风、自然灾害、战争、突发疫情等。 第十条合同变更 合同的变更、解除及修改须经双方同意，以书面形式加以确认。 第十一条争议的解决办法 在本合同履行过程中如发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商解决或者协商不成的，双方商定由合同签订所在地人民法院管辖。 第十二条其他
项目采购管理中的合同管理 学习提要 项目采购管理是项目管理的重要组成部分。项目采购管理几乎贯穿于整个项目生命周期，项目采购管理模式直接影响项目管理的模式和项目合同类型，对项目整体管理起着举足轻重的作用。 本章从美国项目管理学会(PMI)提出的项目采购管理的基本概念入手，以世界银行工程项目采购、货物采购和咨询服务项目采购为主线，概括介绍了世界银行采购管理的一些内容和运作模式以及在项目实施过程中合同管理常出现的问题及其处理方法。通过本章的学习，使学生掌握货物采购、咨询服务采购及合同管理的基础知识；掌握项目采购的主要过程，不同类型的项目采购招投标程序，以及项目采购管理中的合同管理，了解世界银行采购管理的一些内容和运作模式。 知识要点 1 ?项目采购 项目采购是指从项目管理或执行系统外部获得项目所需土建工程、货物和咨询服务(以下统称产品)的完整的采办过程，按世界银行的定义，项目采购包括工程采购(Procurement Of Works)、货物采购(Procureme nt Of Goods)和咨询服务采购(Procureme nt Of Con suit ing Services) 2?项目采购管理 PMBO项目采购管理定义为： 项目采购管理是指为达到项目范围而从执行组织外部获取货物或服务所需的过程。 3?项目采购管理的主要过程 根据美国项目管理协会PMI的项目管理知识体系PMBQK并结合我国的项目管理实践，认为项目采购管理的主要过程包括： (1) 采购规划 (2) 发包规划 (3) 询价 (4) 选择卖方 (5) 合同管理 (6) 合同收尾
4．工程项目采购 工程项目采购即土建工程采购，它属于有形采购，是指通过招标或其他商定的方式选择合格的 工程承包单位，承担项目工程施工任务。工程项目采购可分为招标准备、招标、决标成交三个阶段。 5．货物采购 货物采购是指业主或称购货方为获得货物（一般指设备或材料）通过招标的形式选择合格的供货商（或称供货方），它包含了货物的获得及其获取方式和过程。 6．咨询服务采购 咨询服务采购工作贯穿于项目的整个生命周期中，咨询服务采购不同于一般的货物采购或工程 采购，它属于无形采购，主要是指聘请咨询公司或咨询专家提供项目投资前期准备工作的咨询 服务（如项目的可靠性论证）、工程设计和项目招标文件编制服务、项目管理或施工监理等执行性服务、技术援助和培训服务等。 7．开标、评标、决标和授标 开标应当在招标文件规定提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，由招标单位的法人代表或其指定的代理人主持。 评标应由业主组织的评标委员会在开标后独立进行。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3 。 决标即最后决定中标人。通常由招标机构和业主共同商讨决定中标人。 授标是指向最后决定的中标人发出中标通知书，接受其投标书，并将由项目业主与该中标人签订工程承包合同。 8．合同 合同是平等主体的自然人、法人、其他经济组织（包括中国的和外国的）之间建立、变更、终止民事法律关系的协议。 9．项目合同 项目合同是指项目业主或其代理人与项目承包人或供应人为完成某一确定的项目所指向的目标或规定的内容，明确相互的权利义务关系而达成的协议。 10．项目合同管理 项目合同管理就是对合同的执行进行管理，确保合同双方履行合同条款并协调合同执行与项目执行关系的系统工作。合同管理是项目采购管理的实现阶段，也是项目采购管理乃至项目管理的核心。 11．明确责任划分
项目采购合同包括 篇一：项目采购合同包括 篇一：《项目管理学》考试试题 《项目管理学》考试试卷( 分)选择题(80 分)1、项目 人力资源管理最重要的三件事不包括：（） ( 分) a．项 目组织的规划 b．人员获得与配备 c．项目团队开发 d．项 目组建2、项目经理的角色是非全职性的组织结构是：（）( 分) a．直线职能型 b．强矩阵型 c．均衡矩阵型 d．项 目型组织正确答案：a、直线职能型3、标准定额法不包括：（） ( 分) a．初步估算 b．概算 c．施工图预算 d．逐 步估算4、关于项目四要素说法不正确的是：（） ( 分) a．项目起点 b．项目质量 c．项目工期 d．项目成本5、（） 确定了产出物的范围： ( 分) a．项目成本 b．项目目标c．项目时间 d．项目难易正确答案：b、项目目标6、根据 美国研究，我国于（）年进入知识社会： ( 分) a．XX b．XX c．XX d．XX7、项目采购合同不包括：（） ( 分) a．固 定价格合同 b．成本补偿合同 c．单位价格合同 d．数量定 额合同正确答案：d、数量定额合同8、不属于沟通的特点 的是：（） ( 分) a．相互理解 b．提出和回应问题与要 求 c．一种无意识的行为 d．交换的是信息和思想9、项目 成本控制不包括：（） ( 分) a．确定性成本 b．风险性 成本 c．完全不确定性成本 d．不确定性成本正确答案：a、
确定性成本10、不属于项目生命周期的内容的是：（） ( 分) a．项目的阶段 b．项目的技术 c．项目的任务 d．项目的 成果11、（）管理方式假设每个要素都是在变化的： ( 分) a．项目三要素集成管理 b．项目四要素集成管理 c．项目 五要素集成管理 d．项目六要素集成管理正确答案：d、项 目六要素集成管理12、项目造价管理不包括：（） ( 分) a．项目成本 b．项目价值 c．项目资源 d．项目成本预算13、项目人员获得与配备的依据说法不正确的是：（） ( 分) a．项目人员雇用管理计划 b．项目人力资源的供给情况c．人员招聘的具体实践 d．人力资源市场规则正确答案：d、 人力资源市场规则14、评三好学生是（）质量计划编制方法：( 分) a．项目经济质量 b．质量标杆法 c．流程图法 d．实 验设计法正确答案：b、质量标杆法15、在项目质量管理中 没有：（） ( 分) a．事前质量管理 b．事中质量管理 c．事 后质量管理 d．全都是正确答案：c、事后质量管理16、我 国的（）质量特性是第一： ( 分) a．内在 b．外在 c．经 济 d．商业正确答案：c、经济17、属于项目的其他相关利 益主体的是：（） ( 分) a．项目的业主 b．项目的客户c．贷款银行 d．项目实施组织18、不属于采购合同管理的 内容的是：（） ( 分) a．采购合同的实施 b．支付管理c．采购质量控制 d．禁止变更项目正确答案：d、禁止变 更项目19、项目的详细可行性研究是在（）之后： ( 分)
编号：TQC/K285项目采购合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
项目采购合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方(甲方)： 乙方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经供需双方协商一致，为确保双方实现各自的经济目的，明确经济责任，供需双方本着平等互利、协商一致的原则，确认根据下列条款订立本合同，以资双方信守执行。 一、货名、规格、数量、金额 二、合同价款总额:(美元) 三、交货期：
建筑材料采购合同 合同编号： 签订地点： 签订日期： 购货单位（以下简称甲方）： 供货单位（以下简称乙方）： 根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确合同双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同。 第一条、标的名称、品牌、规格、数量、供货时间单价及金额等 合计总金额（大写）： 特别约定： 1、如签订本合同时数量不确定，则在上述表格数量栏中注明“待定”，数量以甲方实际签收量为准，单品总价及合计总金额也注明“待定”，待确定数
量后双方据实结算；供货时间如果有特别要求，应在合同中增设供货时间表，以确定具体供货时间。 2、本合同单价实行第项单价方式 A、固定单价，即在本合同有效期内单价不变； B、浮动价格，即因供货时间较长，双方需根据市场行情确定不同时期的供货单价； 3、浮动单价应遵守以下约定： A、结算价格以上述表格中确定的单价为基准单价，市场价格浮动在 %以内单价不予调整，超出约定幅度时双方须另行书面约定供货单价，未书面约定的，以基准单价为结算价格； B、如乙方逾期交货，遇市场价格上涨结算价格不予调整，遇市场价格下降结算价格应予下调； C、供货当月价格不予调整，调整后的价格于次月1日执行； 第二条、产品的质量标准 对产品标准名称和编号、技术条件、样品或补充的技术要求具体约定如下： （提示：质量要求有国家、行业标准的，按照国家标准、行业标准执行；没有国家标准、行业标准的，应约定按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行。如因工程需要，对质量有特殊要求的，应在此条中明确约定。）第三条、产品的包装标准和费用承担： 第四条、交货方法、运输方式、运费承担、到货地点
XXXXX项目 采购合同 招标编号： xxxxxxxxx 委托方（甲方）: xxxxxxxxxxxxxx 受托方（乙方）: xxxxxxxxxxxxxx 二零一七年十二月 采购人：xxxxxxxx（以下简称甲方） 供应商：xxxxxx
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》和有关政府采购法规，依据xxxxxxxx信息化项目升级改造维保项目招标文件及投标文件，经甲乙双方商定，同意按如下条款签订本合同。 第一条采购货物内容。 一、xxxxxx标段xxxxx系统改造包括以下建设内容： 1、xxxxx信息系统功能完善 根据实际项目添加 1.1xxxxx系统升级改造 1系统功能描述。 2Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.2xxxxxx数据交换 1Xxxxxxxxxxxxxxx 2xxxxxxxxxxxxxxx 二、xxxxxx采购项目xxx标段xxxx系统改造在xxxxx云平台进行部署、测试；在xxxxx机构和xxx家机构部门进行全面实施、培训。 第二条系统交付期限及服务期限 2.1 合同签订之日起一个月内基本完成项目建设，进行试运行。 2.2 质保服务期：项目验收合格后提供3年免费维护。 第三条产品包装及质量 乙方向甲方提供全部软硬件产品，确保系统（或软硬件）无损坏抵押安装现场，在非人为损坏的情况下，软硬件产品提供3年内免费维护服务。 第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为： 4.1本合同费用总额：人民币大写：xxxxxxxxx整，小写:￥xx,xxx,000.00元。 本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应支付的全部报酬、所需的全部费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。