The contract has the function of maintaining social stability and promoting economic development. If one party violates the contract, he shall bear
legal responsibility.
（合同范本）
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
B类资金信托合同(合同范本)
B类资金信托合同(合同范本)
说明：本合同书具有维护社会稳定，促进经济发展的作用，所以是否履行合同就不仅是当事人之间的事情，如果一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可收藏、阅读、改编、打印（使用时请先阅读条款）。
委托人名称：_____（法人或其他组织填写）
法定代表人或负责人：_____
营业执照号：_______
营业地址或住址：_____
联系地址：_______
邮政编码：_______
联系电话：_______
传真：_______ 委托人姓名：_____（自然人填写）
身份证号码：_______
住所地：_______
联系电话：_______
传真：_______
受托人：_______
法定代表人：_______
住所地：_______
邮政编码：_______
联系电话：_______
传真：_______
为投资于_____资金信托计划，委托人与受托人，根据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章，签订本合同，以资共同遵照执行。
第一条释义
“本信托计划”：指“_____资金信托计划”。本信托计划在信托推介期间，为受托人所发出的要约邀请；在委托人与受托人签订资金信托合同后，本信托计划即构成该信托合同的一部分。委托人、受托人和受益人除应当遵守相应的资金信托合同外，还应当遵守本信托计划的相应规定。
“本合同”：指委托人与受托人签署的《_____资金信托计划a类资金信托合同（优先受益类）》及对该合同的任何修订和补充。
“资金信托”：指委托人基于对受托人的信任，将自己合法所有的资金委托给受托人，由受托人按委托人的意愿、以受托人的名义，
为受益人的利益管理、运用和处分的行为。
“指定用途资金信托”：指委托人设立信托时，在信托文件中就信托资金的运用方式、运用项目、运用期限等作出明确指定，受托人根据信托文件所作出的指定，管理、运用、处分信托资金的资金信托业务。
“aaa公司／集团”：指_____公司。aaa公司／集团持有_____股份_____股，占该公司股本总数的_____％。
“信托资金”：指本合同委托人根据本合同的规定向受托人交付的资金。
“信托计划资金”：指本信托计划项下，信托资金的总和。
“信托计划资金专户”：指受托人在_____开立的信托计划资金专用账户。
“信托财产”：指在本信托计划中，受托人因承诺信托而取得的信托计划资金，以及基于本信托计划对信托计划资金进行占有、管理、处分或者以其他方式运用而取得的全部财产或权利。
“信托利益”：指信托财产管理、运用或处分过程中产生的全部收入的总和，扣除应由信托财产承担的税费和费用的余额。
“信托文件”：指本信托计划书（含附件《特别委员会规则》、
《_____股份有限公司经营者遴选标准》）、本信托计划的各个委托人和受托人分别签订的a类信托合同、b类信托合同或c类信托合同，以及信托财产管理、运用风险申明书等文件。
“信托收益”：指各类信托合同的受益人根据信托计划和相应的资金信托合同的规定所享有的相应收益。各类信托合同项下的信托收益，根据信托计划和相应的资金信托合同的规定计算并确定。
“总信托收益”：受托人根据信托文件的规定，集合管理、运用、处分信托计划资金过程中产生的信托利益，减去信托计划资金后的余额。
“信托受益权”：指本信托计划项下之各类信托受益人享有的本信托计划和相应各类信托合同所规定的，包括但不限于信托收益权和信托财产分配权等在内的信托权益的总称。
“a类信托合同”：本信托计划信托合同的类型之一，即《_____资金信托计划a类资金信托合同（优先受益类）》。该类合同的受益人根据本信托计划及其信托合同享有优先信托收益权等信托权益。享有该类合同信托受益权的a类信托合同受益人，称为优先受益人。
“优先信托收益权”：仅指a类信托合同受益人根据本信托计划和a类信托合同的规定，享有的请求分配信托收益的权利。本信托计
材料采购合同 购货方：（以下简称甲方）材料用途：安保工程供货方：************************（以下简称乙方）签订日期：3月8日 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商，就甲方工程或加工厂所需材料的采购事宜，签订本合同，望共同信守执行 第一条：物资名称、规格或型号、材料特征、数量、单价、金额
1、供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量为甲方实收数量，甲方有权对合同中的数量和交货时间做调整，调整幅度在10%以内，乙方不得有异议 2、乙方负责运输并卸货至甲方指定地点，合同价款中已包括物资款、运输费、装车费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费等全部费用。本合同材料单价在合同有效期内一次包死，在合同履行过程中不再做任何调整。本合同的总价为团里估价，甲方有权调整合同中材料计划或材料数量，以调整后的数量和规格为准，调整幅度在10%以内不影响本合同单价及其他条款的执行。 第二条技术标准（包括质量要求） 1、进场的物资必须符合交通部行业标准JT/T281-2007、设计图要求及甲方提出的要求，如发生质量问题，实行包退、包换，确保进场材料质量合格率90%以上，并须在材料进场的同时提供材料的质量检查部门的产品材质证明书（甲方有权对所采购的材料进行一步检测）出厂合格证及发票，且材质证明书内容要和现场进场料单及标牌所表明内容相对应。甲方对产品的质量要求不限于施工前后的任何时间内及在工程完工后的保修期内，如对于需要在使用过程中才能发现质量缺陷的材料，在甲方提出质量异议后应立即予以无偿更换。乙方并应赔偿因质
电信业务合同范本 方：方：合同编号：CTT04SC-2021-7- -5电信业务合同甲乙 甲方：（以下简称“甲方”）法定代表人（负责人）： 地址： 项目联系人：联系电话： 乙方：中国铁通集团有限公司北京分公司（以下简称“乙方”）法定代表人（负责人）： 地址：北京市丰台区富丰路8号 项目联系人：联系电话： 甲乙双方为了满足甲方通信需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电信条例》，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经双方协商一致达成本合作合同，自愿遵守。 第一条总则 1.1电信服务项目名称：小区。 1.2电信服务项目所在地点：。 1.3合作主要内容：乙方为甲方管理的小区提供通信业务。 1.3.1甲方管理的小区预计安装固定电话门，互联网线。乙方按此约定进行投资预购和安装通信设备，以保证甲方随时增加通信业务的需要，本条款作为乙方在甲方不受合同期限制进行通信服务的优先权前提。 1.4乙方投资的所有设备、线路、管线及其他附属通信配套设施的产权归乙方所有。乙方有权由机房向外引出光（电）缆和其他电信线路通道，不受甲方约束。 1.5乙方有依照国家及相关政府部门规定的’通信资费标准向甲方收取费用的权利，并有权随时按照国家及相关政府部门规定对通信资费标准进行调整。 第二条甲方的义务 2.1 甲方保证享有向乙方提供通信设备所占用空间包括机房、竖井等固定设施的所有权或使用权。
2.2甲方向乙方提供机房,双方就机房使用事宜另行签订协议。 2.3积极配合乙方施工并协调解决施工中出现的问题，并在合同签订后15 个工作日内保证乙方进场施工。 2.4甲方保证不允许任何其他单位或个人使用乙方所有的设备、设施。 2.5甲方保证在合同期满后在同等条件下乙方享有对设备投资地点提供通信服务的优 先权。 第三条乙方的义务 3.1乙方保证提供的电信业务经营权合法。 3.2乙方负责所有通信设备和线缆的投资建设，保证所购的通信设备、线材符合国家 有关部门颁布标准。 3.3乙方负责通信工程的设计、施工及程控交换设备的安装、调测和开通。 3.4乙方在甲方提供机房,布线图纸等通信必备的基础条件后90 日内提供电信服务。 第四条服务质量 4.1乙方向甲方提供的通信业务质量应符合国家相关部门颁发标准。 4.2乙方提供24小时客户服务热线。乙方在接到故障申告后，及时排除故障。 第五条支付及结算方式 本合同涉及所有费用均采用人民币进行结算。结算方式可采用银行转账或银行托收 方式也可直接到乙方营业厅缴纳。采用银行托收结算方式的，应与乙方办理相应的手续。付款后，乙方向甲方开具正规发票。 第六条违约责任 6.1甲方如不能及时提供本合同约定的通信基础设施,乙方承诺的开通时间迟延,甲方 不得因此向乙方主张违约赔偿责任。 6.2如非因乙方原因，影响乙方设备正常使用，造成直接或间接的损失及用户投诉， 甲方有义务协助查找责任人赔偿乙方损失。 6.3由于甲乙任何一方违反合同约定,造成另一方无法继续履行,守约方在向违约方发 出书面通知后，有权解除合同并要求违约方承担违约责任。 双方约定违约金为乙方电信项目投资总额的30%，投资总额以乙方委托具有设计资质 的设计单位预算为准，决算少于预算的以决算为准。
产品委托开发合同范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
篇一：技术开发-委托-合同范本(有提示) 合同编号： 技术开发（委托）合同 项目名称：委托方（甲方）：用《企业法人营业执照》规定的法定名 称（买方） 受托方（乙方）：用《企业法人营业执照》规定的法定名 称（卖方） 签订时间：如果没有时间约定就无法确认合同的履行和有效 签订地点：涉及发生争议后的法律管辖 中华人民共和国科学技术部印制有效期限：涉及发生争议后的诉讼时效 填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托） 合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使 用。 二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新 产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等， 在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受 托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合 同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注 明“无”等字样。 技术开发（委托）合同 委托方（甲方）：住所地：法定代表人：项目联系人：联系方式： 通讯地址：电话：传真：电子信箱： 受托方（乙方）：用《企业法人营业执照》规定的法定名称 （卖方） 住所地：法定代表人：项目联系人：联系方式：通讯地址：电话：传真： 电子信箱： 本合同甲方委托乙方研究开发例如，一种计算机控制软件；一种 新型配方项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此 项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的 基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由 双方共同恪守。 第一条本合同研究开发项目的要求如下： 1．技术目标：④新的技术系统开发；⑤其它原创性的技术开发；⑥达到某某技术标准 的新技术或新产品。 2．技术内容：技术成果；③商业化生产的技术成果（也称工业化生产）；④技术文件：技术图纸、工艺、配方、标准、计算机软件程序等；⑤理论知识、方法 或者产业技术。 3．技术方法和路线：试验装备；④消化、吸收、仿制的新技术；⑤编制软件程序；⑥设计工 艺路线；⑦设计；⑧治理污染、环境保护；⑨提高工作效率等。第二条乙方应在本合同生效后日内向甲方提交研究开 发计划。研究开发计划应包括以下主要内容： 1.
顾问咨询服务合同范本 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着互惠互利、真诚合作的原则，就甲方XXX项目以下称本项目，委托乙 方提供项目评估、项目法律咨询、项目股权整体转让等顾问服务事宜达成本合同，以供双 方共同遵守。 第一条：工作内容 1、乙方为甲方转让项目推荐有实力的买家 2、对本项目可行性分析全程顾问咨询： 3、项目实施过程中的法律咨询及协调 乙方向甲方提供本项目实施过程中的一切法律咨询服务，并聘请专业律师跟进、参与 本项目的法律诉讼事宜，协助甲方起草转让本项目的所有文书，到相关部门协调办理一切 手续包括但不仅限于房屋股权的转让、过户、公证等手续。 第二条：甲方责任 1、在本合同签订后，甲方应及时向乙方提供完成本项目顾问咨询服务所必需的资料。 2、甲方应指定专人负责跟进各方面的工作。 第三条：乙方责任 1、确定本项目之乙方项目经理，负责与甲方就顾问咨询服务事宜进行沟通、联系与 推动，组织专业人员形成顾问咨询专案小组，制定详细的顾问咨询工作执行计划并安排实施。 2、乙方提交的顾问咨询报告应具有科学性、合理性、准确性及适用性。 第四条：顾问咨询服务费及支付方式 1、经双方平等协商，顾问咨询服务费采取包干结算方式，共计：人民币XXX万元整 小写：￥元。 2、顾问咨询服务费的结算支付以甲方权益转让并收讫款项为前提。 3、在履行顾问咨询服务合同期间，乙方为甲方提供顾问咨询服务所发生之食、宿、 差旅费用、律师费、顾问团队人员的劳动报酬，已包含在本费用中，不再另外计取。
第五条：争议的解决 双方就本合同的解释、有效性、终止或执行方面有任何问题，应尽最大的努力协商解决有关问题。如不能协商解决，任何一方均可将争议提交XXX仲裁委员会予以裁决。 第六条：合同条款 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。 2、合同正本一份肆份，双方各执贰份，具同等法律效力。 甲方公章：_________ 乙方公章：_________ 法定代表人签字：_________ 法定代表人签字：_________ _________年____月____日_________年____月____日 甲方委托方： 乙方居间方： 乙方接受甲方委托顾问，协助甲方联络洽谈办理合作的相关服务和代理居间咨询服务等。甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》，本着平等自愿，互惠互利的原则签订本合同，具体条款如下： 一、乙方服务内容： 1. 负责为甲方在参与______________发包的___________________工程项目招投标事宜进行咨询、联络等，协助甲方投标工作。 2. 甲方中标后，协助甲方与项目方进行合同谈判期间的沟通与交流，促成工程合同签订。 3. 在工程合同履行过程中协助甲方协调项目方付款事宜。 二、本合同履行期限：从______年____月____日至________年____月____日止。但项目方与甲方签订意向合同书或备忘录后，本合同期限顺延至委托方与资金方签订协议，甲方向乙方支付完本合同项下的居间服务费佣金时终止[项目分若干期工程进行都按此合同执行]。 三、双方责任 1.乙方以合法方式积极协助甲方进行运作，以尽快获得项目方的认可。 2.保证对所有知晓的涉及甲方自身商业机密的文件，资料，数据，计划，商业意向等不得向第三方公开甲方同意的除外。
工程材料采购合同协议 书采购类 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
工程材料购销合同 甲方：公司合同编号：PRYL-2017-06-006 乙方：签定日期：2017年 6月 15 日 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商就XXXX医院项目水、电等工程材料采购达成一致，现订立本合同，以资共同信守执行。 第一条合同标的及总价款 1、产品的名称、品牌、规格、尺寸、材质、单价及总额详见合同附件一 （采购清单）。 2、货款总额暂定为人民币大写：叁万壹仟肆佰柒拾柒元零贰分（￥31477.02元）。 3、以上产品价格采取总价包干的形式，包括但不限于产品价款、运送到甲方指定位置的运输费、装卸费、搬运费，成套产品组装费、检验及检测费、税金等。 4、以上材料数量为暂定数量，具体结算数量以甲方提货计划及实际供货数量为准；甲方有权根据工程实际情况调整供货数量，乙方不得以供货数量变化而提出供货价格调整，此价格在合同执行期内不论任何情况均不予调整。 5、货物的出厂证明、产地、合格证、质量保证书和测试合格证等资料在交货时必须随箱装。
6、产品的具体数量和进货时间以甲方在本合同签订后发出的书面供货通知书为准，合同总价款以产品单价乘以甲方实际验收合格的供货量为准。 第二条质量要求、技术标准 1、乙方应严格按照《采购清单》中注明的品牌、规格、型号、尺寸、材质等质量参数要求供货，严禁提供假冒伪劣产品。 2、采购清单中列明的成套水、电材料或产品，乙方应组装成套，不得缺漏备品、配件或配套工具等。 3、乙方交付的产品必须为全新的、未经使用的优等品，其质量、技术标准应符合国家现行规范标准、行业优良标准，如没有国家标准的应符合行业标准，没有行业标准的须符合通常的使用标准。除以上标准外，须通过国家或相关质量技术监督部门的验收和认证的，应提供检测合格报告。 4、乙方须保证甲方在使用该货物或其他任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。 第三条交付地点、方式 1、交付地点 : 长沙市营盘东路3号新闻出版大厦1904室； 2、供货方式：乙方送货上门； 3、如上述指定地点临时有变更，甲方另行通知乙方，乙方仍须以安全、合理 的方式运送到甲方另行指定的地点。 第四条产品交付期限 1、交付时间：2017年月日前运送到甲方指定地点。
采购协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方因生产的需要，本着诚信经营、互惠合作的原则，经双方充分协商自愿达成采购协议。特签定以下合同，以便双方共同遵守。 第一条，乙方的职责： 甲方所需采购材料由乙方提供，并随时向甲方汇报进展情况， 第二条，乙方的职责范围： 1，甲方直接下订单给乙方，由乙方全权负责生产，质量按国标要求。 2，乙方接到甲方详细注明（比如材质、尺寸、颜色、数量等）的询价单后，须在2天内提供产品报价表给甲方（若遇特殊情况和不可抗拒力因素除外）。 第三条：关于交货期： 交货期：每批货需按采购单约定的期限出货。若是由于客观原因造成延期交货的，乙方应以书面形式说明原因提交甲方，以求得甲方理解允许后，方可延期交货时间。如是因乙方擅自改变导致交货延期的，甲方的相关经济损失和法律责任由乙方承担， 第四条，货款支付方式： 乙方需提供出货单，验货报告及正式发票，待甲方确认无误后，在____天内甲方支付货款打入乙方公司账户第五条：违约责任： 若一方违约给另一方带来经济损失的，另一方可立即解除合同，并有权利追究违约方的相关法律和经济责任。 第六条，保密制度： 乙方对甲方的客户资料应负保密之责任。乙方公司任何人员不得泄露予任何第三方，如有泄露行为。经甲方查实后有权追究乙方之相关责任。 第七条：合作期限： 双方合作期限为五年，如（2011年1月8日至2016年1月7日），双方合作期间如有异议可协商修改或另立补充协议。与本协议同等有效。 第八条：纠纷解决方式：在合作期间若发生意见分祈的。双方可协商解决，解决不成的，由合同签订地所在人民法院进行裁决。 第九条，其它事项：本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。 甲方公司盖章：乙方公司盖章： 法人代表签字：法人代表签字： 合约签订地点： 合约签订日期：篇二：订购合同范本 订购合同 签订日期：年月日 甲方：合同编号：乙方：签订地点：
公装施工合同范本 发包人全称：(以下简称：甲方) 承包人全称：(以下简称：乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》 及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本 工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：(以下简称：本工程); 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准; 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收 合格。 2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、 智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临 时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：
a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。 三、合同工期： 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。 4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
编号：_____________ 委托技术开发合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方(甲方)： 住所地： 营业执照注册号： 法定代表人（负责人）： 开发方(乙方): 住所地： 营业执照注册号： 法定代表人（负责人）： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，本着自愿、平等互利、诚实信用的原则，就项目（该项目属计划）的委托开发事宜，经协商一致，签订本合同。 1．委托开发内容及技术指标 1.1委托开发内容：； 1.2委托开发要求及标准：； 1.3委托开发方式：。 2．履行期限、地点、进度安排 2.1履行期限：； 2.2履行地点：； 2.3进度安排：； 3．开发费用及支付 3.1开发费用： （大写人民币）元；
（小写人民币）：元； 费用构成包括：； 3.2费用支付方式: 3.2.1开发费用采用下列第款支付方式： 3.2.1.1一次性支付：项目最终验收合格后日内支付； 3.2.1.2分期支付： 3.2.1.2.1 合同生效后日内，支付开发费用总额的 %； 3.2.1.2.2（按照进度支付）：； 3.2.1.2.3项目最终验收合格后日内，支付至开发费用总额的 %，其余 %作为保证金，于项目保证期结束且无任何质量问题后日内支付。3.2.1.3其它方式：； 3.3本合同的开发费用为（含税价/不含税价） ______。 3.4乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。 收款人： 开户行： 账号： 4．利用开发费用购置的设备、器材、资料的归属 4.1乙方利用开发费用购置的设备、器材、资料的所有权归方所有。 5．技术资料、原始数据及协作事项 5.1甲方于（时间）前向乙方提供下列技术资料、原始数据及协作事项：； 5.2乙方于（时间）前向甲方提供下列技术资料、原始数据及协作
标准咨询服务合同范本 项目名称：________________________ 委托方：（甲方）____________________ 研究开发方：（乙方）_________________ 一、“合同登记编号”的填写方法： 合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、____市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。（合同登记序号由各地区自行决定） 二、技术开发合同是指当事人之间就新技、新产品、新工艺和新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作中介合同。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、____市、计划单列市、地、市（县）级计划。不属于上述计划的项目此栏划（）表示。 四、标的技术的内容、形式： 包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用范围及效益情况，成果提交方式及数量。 提交开发成果可采取下列形式： 1、产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件； 2、磁盘、磁带、计算机软件；
3、动物或植物新品种、微生物菌种； 4、样品、样机； 5、成套技术设备。 五、研究开发计划： 包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术问题，达到的目标和完成的期限等。 六、技术情报和资料的保密： 包括当事人各方情报和资料保密义务的内容，期限和泄露技术秘密承担的责任。双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。 七、其他： 合同如果是通过中介机构介绍签定的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押及担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。 八、委托代理人签定本合同书时，应出具委托正书。 九、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（）表示。 甲方：______________ 乙方：______________ ________年____月____日
四川大伟工程建设有限公司 材料采购合同 项目名称：_______________________________________________ 采购方（以下简称甲方）： _____________________________ 供货方（以下简称乙方）： _____________________________ 签订时间： _________ 年 ___ 月_日 材料采购合同
采购方（以下简称甲方）: ________________________________ 供货方（以下简称乙方）: ________________________________ 在协商过程中，甲方已向乙方详细释明所采购的合同标的物系用于甲方取得承包施工权的特定工程建设项目上，乙方对此表示充分了解，并承诺能够满足该工程项目的施工进度和相应的质量标准等要求。根据我国《合同法》等相关法律规定，甲乙双方经友好平等自愿协商，订立如下合同条款： 一、合同标的物的具体要求 1.1合同标的物为甲方所需求的材料。 品种、规格型号、商标、生产厂家、计量单位、计量方法、数量、单价及金额：见合同附件。 1.2产品的质量标准： ①国家对质量和有关的技术指标（包括化学成份和物理参数）有强制性的标准和要求的，乙方必须无条件遵守，无需甲方通知。 ②国家颁布执行新的质量标准和技术指标，乙方同样地无条件执行。
③无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； ④无国家和部颁标准的，按企业标准执行； ⑤没有上述标准的，或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲 乙双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 ⑥乙方应向甲方提供出厂合格证书、检验报告、产业资质。 二、包装规格及费用承担 合同标的物包装采取通用方式，能避免在路途中产生挤压、碰撞和损 耗等影响质量和数量的情形；需要特殊方式包装的，乙方应采用特殊包装方式。不管采用何种方式包装，包装物的所有权属于甲方；所需的包装费用已被考虑计入合同单价中，甲方不承担任何包装费用。 三、合同的履行 3.1订货方式 3.1.1甲方应根据施工进度，提前_______ 天将所需材料（含品名、规 格、数量、要求到货时间等）以书面或电话等方式发给乙方向乙方提供货要求通知，通知包括书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。 3.1.2乙方在收到甲方通知后______ 日内或按合同约定将材料送到甲 方工地指定地点，并由乙方负责卸车，所产生的费用和责任由乙方承担。 种类、规格、数量及要求到货时间应严格按照甲方所需供货。乙方应按合 同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿甲方一切损失。 3.1.3如果乙方在未和甲方沟通的情况下提前送货到现场，甲方有权 拒收，因此造成的损失由乙方自行承担。
2018最新经济合同纠纷起诉状范本 原告：__________________地址：___________________。 法人代表：_________，职务：__________。 被告人：___________________地址：___________________。 法人代表：_________，职务：__________。 诉讼请求： 风险提示： 诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。1、判令被告偿还原告货款____元。 2、判令被告赔偿拖欠原告货款____个月的利息损失。 3、本案诉讼费由被告承担。 事实和理由 风险提示： 诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。原告和被告____年____月____日商定，被告从原告处购进 ____________（品种及数量），价值人民币________元。原告于____年____月____日将_______用____送至被告处，被告立即开出________元的转帐 1
内部编号：AN-QP-HT743 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 服务合同：电信服务协议通用范本
服务合同：电信服务协议通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 为维护电信和电信业务经营者(以下简称本公司)的合法权益，基于客户在本登记单中确认的服务项目，本公司将向客户提供电信业务的相关服务，双方本着自愿、平等的原则，达成协议如下： 一、协议双方的权利与义务 1、客户的权利与义务 (一) 权利 (1) 依法使用通信自由和通信秘密受法律保护; (2) 有权自主选择使用本公司已开办的电信业务;
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 技术开发委托合同
编号：FS-DY-20710 技术开发委托合同 合同编号：_____ 项目名称：_____ 委托方(甲方)：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 项目联系人：_____ 联系方式：_____ 通讯地址：_____ 电话：_____ 传真：_____ 电子信箱：_____ 受托方(乙方)：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____
项目联系人：_____ 联系方式：_____ 通讯地址：_____ 电话：_____ 传真：_____ 电子信箱：_____ 开户银行：_____ 地址：_____ 账号：_____ 本合同甲方委托乙方研究开发_____项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条本合同研究开发项目的要求如下： 1.技术目标：_____; 2.技术内容：_____; 3.技术方法和路线：_____。
第二条乙方应在本合同生效后_____日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：_____。 第三条乙方应按下列进度完成研究开发工作： _____。 第四条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下： 1.技术资料清单：_____; 2.提供时间和方式：_____; 3.其他协作事项：_____。 本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：_____。 第五条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬： 1.研究开发经费和报酬总额为_____。其中：_____。 2.研究开发经费由甲方_____(一次、分期或提成)支付乙方。具体支付方式和时间如下：_____。 3.双方确定，甲方以实施研究开发成果所产生的利益提成支付乙方的研究开发经费和报酬的，乙方有权以_____的
政府采购合同（参考文本） 编制说明 1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。 2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。 3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。 1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分： 1.1合同条款； 1.2招标文件、乙方的投标文件； 2、合同标的 3、合同总金额 4、合同标的交付时间、地点和条件 5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下： 6、验收 6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下： 6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收： 7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
8、履约保证金 9、合同有效期 10、违约责任 11、知识产权 11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。 11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。 12、解决争议的方法 12.1甲、乙双方协商解决。 12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决： 13、不可抗力 13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。 13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。 14、合同条款 15、其他约定 15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。 15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。 15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
协议编号：LX-FS-A37577 经济服务合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
经济服务合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 委托人(甲方)：_____ 服务人(乙方)：_____ 签订日期：_____年_____月_____日 有效期限：_____年_____月_____日至____年____月_____日 依据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经双方协商一致，就经济信息服务项目，签订本合同。 一、乙方受甲方委托就_____进行经济信息(中介)服务。服务内容、形式、要求：____。 二、甲方应提供给乙方的文件，期限及其他应予
协作的事项_____。 三、乙方应提供给甲方的文件，期限及其他应予协作的事项____。 四、乙方履行服务的期限、地点和方式____ 五、乙方提供服务的标准和验收方法______ 六、报酬及其支付方式 1.甲方支付给乙方报酬为____元。 2.支付方式(按以下第____ 种方式) ①一次总付：____元时间：____ ②分期支付：____元时间：____ ____元时间：____ ③共他方式：_____ 时间：____ 七、保密内容______。 八、违约责任_________。 九、争议的解决方式
合同编号： 电信世纪大厦UPS 更新工程合同 甲:中国电信股份有限公司分公司（以下简称“甲” ）乙:捷联科技发展有限公司（以下简称“乙” ） 甲经批准建设的“ 电信世纪大厦UPS 更新 工程”，由乙承担，为明确双的权利义务，依据《人民国合同法》及相关法规的规定，经协商一致，签订本合同。 第一条定义和解释 在本合同中使用的下述词汇或用语，除非合同上下文另有要 求，否则应具有下面所赋予它们的涵义： 1、“双”系指甲和乙的合称； 2、“一”系指甲或乙的任一； 3、“本合同”指甲乙双签订的《电信世纪大厦UPS 更新工程 合同》及其全部附件； 4、“附件”指本合同所列出的全部附件，为本合同不可分割的部分，任提及本合同之处均包括附件。 第二条承包式：包工包料。 工程质量等级：工程质量全部合格以上且优良率在90.%以上。 第三条工程价款及结算
1、合同价款：贰拾万捌仟陆佰元整（Y 208600.00 ） 2、合同价款调整 （1 ）甲代表书面确认的实际增减工程量； （2）工程造价管理部门公布的价格调整规定； （3）合同预算中其他增减或调整，预算中没有适用的价格，由乙提出适当的价格，送甲代表批准后执行； （4 ）合同最终价款以甲委托的审计部门审定结果为准。 3、工程付款式 （1）合同签订后2，甲向乙支付合同价款的50%做为工程予付款； （2 ）工程施工完工后，乙提供相关工程竣工资料，经甲验 收确认后，付到工程款的100% ； （3）按本合同有关规定扣罚的各种款项及违约金在工程款 中抵扣； （4）乙每次收到甲付款的同时，必须向甲提供合法的、甲认可的正式发票或收据。 第四条甲的权利和义务 1、甲有权按照本合同有关规定对乙的工程施工质量、进度、 安全生产等监督检查，并有权按照本合同有关规定对乙进行处罚； 2、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，提供施工 图等技术资料； 3、按合同规定拨付工程款； 4、派驻工地代表，负责对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽
委托人（以下简称甲方）： 住所地： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 受托人（以下简称乙方）： 住所地： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 鉴于甲方需要就技术项目委托给乙方进行研究开发；鉴于乙方愿意接受甲方的委托从事该技术项目的研究开发工作；根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方经协商一致，同意就以下条款订立本合同，共同信守履行。 第一条定义 为避免双方理解上的分歧，双方对本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，特作如下确认： 1.1“技术开发”指就（新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统）进行研究开发的行为。 1.2“委托人”指因需要而委托他人进行某项技术开发的甲方，甲方可以是自然人、法人或者其他组织。 1.3“受托人”指拥有某项技术开发能力的乙方，乙方可以是自然人、法人或者其他组织。
1.4“不可抗力”指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。 1.5“技术指标”指研究开发的技术在该技术领域内所要达到或应完成的某种技术标准。 1.6其它：。 第二条开发项目 2.1技术开发项目名称：。 2.2本合同委托开发项目的内容和范围如下：。 2.3本委托技术开发项目要求达到的目标、及技术指标和参数： 。 2.4本合同标的的技术方法为：。 2.5本合同的技术成果形式：。 第三条研发计划 3.1根据甲方的要求，乙方应在本合同生效后日内，完成本项目研究开发计划的拟定工作，并在上述期限内将研究开发计划书面提交甲方审阅。 （1）开发期限：。 （2）开发进度：。 （3）开发地点：。 3.2在本合同生效后日内甲方应对乙方的研究开发计划提出补充、修改意见，由双方确认最终的研究开发计划。 3.3其它约定 。
泰富重工港口矿山成套设备生产制造基地 合同 工程名称：泰富重工港口矿山成套设备生产制造基地 合同 发包单位： 承包单位： 签订日期：年月日 签订地点：湖南省湘潭市九华示范区 合同编号： 泰富重工制造有限公司（以下简称甲方）因生产基地厂房建设需求，与湖南雷恩电气工程有限公司（以下简称乙方）依照《中国人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 1、合同标的：泰富重工港口矿山成套设备生产制造基地-北面路灯及C-BUS智能控制系统。 2、工程地点：湖南省湘潭市九华工业园。 3、承包方式：..... 4、工期要求：…… 5、工程质保期：.....
6、合同范围：…… 7、质保期：..... 第二条：合同金额（报价清单附后） 1、合同金额及其它： 本工程合同总价为人民币：（大写：），内容包括：，此价格不受 外购件和原材料价格变动的影响。 第三条：付款方式 1、本合同签字生效后，本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金 额％的预付款，计人民币：￥ 元（大写：）。 2、乙方货到甲方工地验收合格后7个工作日内，由甲方向乙方支付合同总金额％的 到货款，计人民币：￥元（大写：）。 3、设备现场安装完成、验收合格后7个工作日内由甲方向乙方支付合同总金额％的 验收款，计人民币：元（大乌付款前，乙方根据甲方要 求开具合同额100%的增值税17%专用发票或建安发票。 4、余下合同总额％的设备款计：￥元（大写: 作为质 保金。在合同质保期满后一个月内由甲方支付给乙方。 5、付款方式： 第四条：技术要求、标准及规范 第五条：设备包装和运输 1、交货地点：泰富重工港口矿山成套设备生产制造基地项目施工现场 2、地址：湘潭市九华工业园 3、运输由乙方负责。 4、乙方应按国家通用包装技术条件对所供设备进行包装。设备包装必须坚固、可靠。 5、包装箱内应有相应的随机文件及清单。 6、包装箱上应用不掉色的防水漆注上明显的标记。 7、如因包装不良造成设备损坏或因没有按照合同规定进行标记导致货物丢失等, 均由乙方承担责任。并及时补充损坏或丢失的设备备件，如因此影响工程进度按延期交货进行索赔 8、乙方应在交货前，用传真或其它快捷方式书面通知甲方所应交付货物的名称、重量、规
篇一：应用文教案(12周)经济合同 3 二：应用文(合同类)范文 一、房屋租赁合同范本 订立 合同双方： 出租 方：＿＿＿，以下简称甲方 承租 方：＿＿＿，以下简称乙方 第二 条租赁期限 乙方 有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋： 1．擅 自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的； 2．利 用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的； 合同 期满后，如甲方仍继续出租房屋的，乙方拥有优先承租权。 第三 条租金和租金交纳期限、税费和税费交纳方式 甲乙 双方议定月租金＿＿＿元，由乙方在＿＿＿月＿＿＿日交纳给甲方。先付后用。甲方收取租金 时必须出具由税务机关或县以上财政部门监制的收租凭证。 甲乙 双方按规定的税率和标准交纳房产租赁税费，交纳方式按下列第＿＿款执行： 1．有 关税法和镇政发（90）第34号文件规定比例由甲、乙方各自负担； 第四 条租赁期间的房屋修缮和装饰 修缮 房屋是甲方的义务。 出租 房屋的修缮，经甲乙双方商定，采取下述第＿＿＿款办法处理： 1．按 规定的维修范围，由甲方出资并组织施工；
2．由乙方在甲方允诺的维修范围和工程项目内，先行垫支维修费并组织施工，竣工后，其维修费用凭正式发票在乙方应交纳的房租中分＿＿＿次扣除； 3．由乙方负责维修； 工料费由＿＿＿方承担（）； 第五条租赁双方的变更 ．如甲方按法定手续程序将房产所有权转移给第三方时，在无约定的情况下，本合同对新的房产所有者继续有效； 2．甲方出售房屋，须在三个月前书面通知乙方，在同等条件下，乙方有优先购买权； 第六条违约责任 5．乙方擅自将承租房屋转给他人使用，甲方有权责令停止转让行为，终止租赁合同。 第七条免责条件 2．因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋，使甲乙双方造成损失，互不承担责任。 第八条争议解决的方式 第九条其他约定事宜 第十条本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商，签订补充协议。 法定代表人：（签名）法定代表人：（签名） 委托代理人：（签名）委托代理人：（签名） 地址：地址： 开户银行：开户银行：