编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
舞台灯光采购合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
xxx
设备采购及服务
xxx工程有限公司
xxxx 年xx 月xx 日
〈〈黑龙江省政府采购合同》
一般货物类
采购单位（甲方）采购计划号供应商（乙方）招标编号签订地点签订
时间
根据〈〈中华人民共和国政府采购法》、〈〈中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招
投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条合同标的1、供货一览表
2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资
料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，
其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条权力保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他
权利。
第四条包装和运输
1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2、货物的运输方式：
3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：
第五条交付和验收
1、交货时间：地点：
2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接
受。3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、
备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同
验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5、政府采购中心组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待
违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。
第六条安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：
第七条售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的〈〈服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2、货物保修起止时间：
3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事
项。（见合同附件）
第八条付款方式和期限
1、资金性质：
2、付款方式：
第九条履约、质量保证金
1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额5%比例向政府采购中心提交履约保证金。
2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。
第十条合同的变更、终止与转让
1、除〈〈中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。第十一条违约责任1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同
意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%。违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%超过合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方
延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%。滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额
5%
5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%0甲方支付违约金。
6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7、其它违约行为按违约货款额5%攵取违约金并赔偿经济损失。
第十二条合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十三条签订本合同依据1、
政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、篇二：舞台灯光音响设购买合同范本
舞台灯光音响设购买合同范本
1合同书甲方：负责人：身份证号：乙方：负责人：身份证号：根据〈〈中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致签订本合同。一、项目内容：乙方承接甲方舞台灯光，音响设备的购置服务，具体配置见附件价格单。在甲方确认后签订合同。并按甲方要求时间完成施工和调试工作。二、产品验收标准：1 .品牌、
数量与附表所列规格、型号相符，以乙方提供标实为准。
2 .保证灯光音响调试最佳效果。 3.安装调试过程中，甲方负责提供给甲方设备使用、日常2维护负责人技能培训以及技术支持。三、合同金额及付款方式：
1 .合同总金额：人民币元整（￥ 元）。
2 .甲方在签定合同时首付给乙方灯光音响设备购置订金百分之四十即人民币元整（￥ 元），在货物到达安装现场后经过甲方负责人验收，再次付给乙方百分之四十即人民币元整（￥元），余下百分之二十，即人民币元整（￥元）
在安装调试完成后七日内一次性付清。四、施工标准及工期甲方负责设备的运费、税金。
乙方负责安装调试技术，达到合同第二条第二款的验收标准，安装调试音响所发生的零配件均有乙方负责。合同签订后乙方须在甲方要求时间内将全部设备发至现场。并在接到甲方
通知后，日内安装调试完毕。五、违约责任：1 .乙方有违第一、二条之规定，甲方可拒
绝付余款。2 .甲方有违第三条第二款之规定，每延误一日按合同总额百分之五付给乙方违
约金。3 .如设备合同履行期间有更改，由甲乙双方协商解决，甲3方给予乙方相应的费
用。六、合同一式两份共页，其中合同书页，附表页，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。七、本合同执行过程中发生的纠纷，甲乙双方协商解决，若
意见不能达成一致，双方均有权向当地人民法院提起诉讼。注：1.甲方负责乙方人员食宿，
提供设备库房及保管。2.甲方协调场馆现场电力和工作人员。 3 .甲方负责现场安全工作。
甲方：乙方甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：二零年月日篇三：灯光采购合同宏亿数码广场购销合同买方：长春奥奇广告有限公司（下称甲方）
卖方：中山市迈源光电照明有限公司（下称乙方）
一、产品名称、规格、单价、数量、金额金额单位：人民币（元）备注：总货款金额为429490元，最后经甲乙双方协议成交总金额为375000元，大
写：蹇拾柴万伍仟元整。二.效果的确认：
见副本〈〈海航大楼效果图》和对应的cad图三.付款方式与交货期：甲方预付乙方人民币200000.00元，（大写：贰拾万元整），乙方安排生产，交货期限为20天。乙方分批发货，当货物总量发至总货物比例约为70%时，甲方再付给乙方
货款人民币100000.00元，（大写：壹拾万元整）其余货款在乙方产品全部通过物流发货到长春后，到货后甲方验收无误，并通过物流代收货款75000元整，（大写：柴万伍仟元整）。四.保修期：在正常使用的情况下，乙方对其生产的光源灯具产品保修三年，人为损坏，现场电压过高（属
保修期内的保修产品均以以量抵量为原则）。.五.验收及质量异议：
甲方收货时，甲乙双方共同或由甲方对产品进行检验，如发现数量短少及表面损坏等质量问题，双方书面确认，或由甲方通知乙方确认后并协商处理方案；对于产品内在质量问题，甲方在收货后10天内向乙方提出异议并提供相关依据（甲方退回认为质量有问题产品），经乙方确认确属产品内在质量问题，乙方负责更换。15天内乙方未收到甲方提出的有关异议，可
视为甲方无异议。六.违约责任：
乙方不能按期交货或甲方不按期提货，违约方须向守约方偿付合同总款的千分之五的违约金，
如延期交/提货10天以上的，守约方有权解除合同，违约方应向守约方偿付不能交货（或提货）部份货款30%勺违约金。七.争议的解决：本合同签订地点为长春，在本合同的履行过程中产生争议，双方应本着友好合作的原则协商解决，如协商不成，依法递交当地仲裁委员会解决。八.其它：
1. 如遇不可抗力不能履行合同的，双方互不承担违约责任，遇有不可抗力的一方应及时通知对方，并采取适当措施减少损失。
2. 乙方只负责供货。不承担安装、运输及工程等其它费用。
3. 合同附件包括效果图、施工图、乙方公司的相关证件（营业执照副本、税务登记、法人身份证、授权委托书、经办人身份证等）所有证件必须加盖公章。
甲方（买方）：乙方（卖方）：
经办人：经办人：
2013 年10 月14 日
转账卡号：622848 0104 6218 18715
中国农业银行户名：周志超 .
项目咨询顾问服务合同 甲方，__________________________________________________________________ 法定代表人： 联系地址： 乙方： 法定代表人： 联系地址： 募于: 1、甲方系一家在省市注册成立并有效存续的有限公司，依法领取《企业法人营业执照》，公司拟在省市路/街号建设项目（以下简称''项目"）。 2、乙方是一家集项目投资、咨询和经营管理为一体的综合型企业, 在 项目的开发和运营管理方面具有较强的专业能力和丰富经验。 依据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规，本着平等协商、公平自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方项目的筹建及运营管理提供咨询顾问服务事宜达成共识，特订立如下合同条款，以资双方共同信守执行。 第一条双方合作内容 1.1咨询与顾问服务委托 甲方聘任乙方作为其项目的咨询顾问，为甲方提供项目筹建和运营管理方面的咨询顾问服务：乙方接受甲方的委任和聘请。 1.2产品（服务）釆购合作
甲方项目筹建及运营过程中，对于该项目需要进行外部采购的相关设施（服务），甲方应当优先向乙方或其指定的合作方采购，产品（服务）采购事宜由甲乙双方或者购销双方另行签订合同。 第二条咨询与顾问服务合作 2.1咨询与顾问服务内容 作为甲方委任并聘请的咨询顾问，乙方提供的咨询和服务内容包括： 1、规划设计方面咨询顾问服务 包括协助并指导甲方进行项目的基本预算指导、项目整体规划设计以及绿化、亮化方面的规划设计； 2、施工建设方面的咨询顾问服务 包括协助并指导甲方推进如下施工相关事项： （1）项目整体施工方案的制定、执行和统一协调，确保在预定日期完成项目建设： （2）水处理系统以及水、电、燃气的安装调试： （3）苗木、植被、草坪等绿化工程的设计和施工： （4）亮化工程（设计）； （5）泳池专用特种涂料； （6）VI识别系统（设计、安装）； （7）淋浴用水解决方案； （8）门禁系统、安防系统、网络系统、广播系统、照明系统和存衣系统的安装调试： （9）收银系统安装调试（票务、餐饮、商品、存衣、租赁）。 3、运营管理方面的咨询顾问服务 2
音响购销合同范文【一】 采购单位(甲方)： 供应商(乙方)：鉴证方： 根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件(编号：)，甲、乙双方经协商，达成如下条款： 第一条：设备品牌、规格型号、数量、价格及其它金额单位：元数量单位：台 注：以上合同总价包括运抵甲方的运费及安装调试费等。 第二条：质量保证 乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准，经国家“三C”认证或国家有关部门检验的合格产品，未曾开箱使用，与合同规定的型号与配置相一致，能够与用户现有设备正常连接;设备安装调试完毕后，能在设备功能范围内保障甲方的系统安全，并稳定运行，所供的设备符合甲方的采购要求。软件产品是原厂产品包或原厂商提供的许可证协议。如发生所供设备与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 第三条：交货时间、地点 1、乙方在合同生效后个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供设备(出厂原包装)运至指定地点(杭州市内)拆箱，负责安装调试和设备的集成，按照甲方要求安装其它相关软件(软件版权由甲方负责)，正常运行后交甲方验收。 2、所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品使用说明书、质量保证书、三包凭证等相关资料和原配的附件。 第四条：验收
1、乙方将所供设备运至交货地点拆箱、安装调试完毕后，由甲方当场验收，双方共同签署《杭州市政府采购货物验收回复单》和《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的产品型号统一对应、描述一致。 2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。 第五条：售后服务 1、售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现场服务。所购设备从验收合格之日起，质保期为个月，乙方承诺免费提供7*24小时的电话技术支持和5*12小时的现场技术服务。 2、现场服务响应时间：乙方在质保期内接到甲方的电话后，杭州市区30分钟内响应，2个小时内到达现场，4小时内修复故障，4小时内不能修复的，承诺采取提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常工作，待维修配件到后再换回。 第六条：履约保证金 乙方在签订合同的同时须向鉴证方缴纳合同总价2%的履约保证金(合计人民币元)，合同履行完毕后，由乙方开具统一收款收据(须有财政或税务机关监制章)，并持《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》向鉴证方办理履约保证金无息原额退还手续。 第七条：货款的支付 经甲方验收合格交货后，乙方须在三个工作日内将《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》报鉴证方备案后，凭原始凭据(发票)、《杭州市政府采购货物验收回复单》在个工作日内，向甲方办理结算货款手续。 第八条：其他约定 第九条：违约责任
舞台灯光音响系统设备安装工程合 同书 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期： _________ 年_______ 月 ______ 日
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分 协商，签订本合同。 一、工程项目： 1、工程名称：。 2、交货及安装工程地点：。 3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。 二、工程总造价及其施工支付： 工程总造价为大写人民币元整（￥元整）。包括国家正 规税票、线材、设备、运输、安装调试。（设备明细清单见附件） 一、付款方式： 1.合同签订后甲方需支付给乙方工程总造价的% ，即人民币 （￥元整），作为工程定金。 2?乙方接到甲方通知入场安装器材后，乙方需在二个工作日内携带附件中所有舞台灯光音响设备器材入场安装，安装完成经调试验收合格后甲方需在三个工作日内支付给乙方工程总造价的% ，即人民币（￥元整）。 3.工程总造价的%, 即人民币（￥元整），于验收完 成投入正常使用后个月内付清。 二、工程期限： 1.合同签订后乙方在个工作日内入场开始布线。
2.甲方已经具备了设备安装条件（多功能厅掉顶支架已经完成，电力系统已经完善，机房基础设施 已经搭建完成，舞台基础设施已经完成）自甲方通知乙方进场之日起个工作日内完成舞台灯光音响 系统设备安装调试工程。如因甲方或装璜进度原因影响乙方的系统安装进度，乙方工期相应顺延。三、双方责任与义务： （一）甲方责任： 1?根据合同付款条例按期支付工程款。 2?提供工具房给乙方管理、使用。 3?派专人负责施工中的协调工作。 4?提供完整的施工场地、水电设施，土建设施甲乙双方共同协调，必要时提供夜间施工的方便。（二）乙方责任： 1 ?乙方保证提供甲方的设备均是全新的、无缺陷的、与合同附表 夕牛口灯光音响系统设备清单相符的合格产品和参数。 2、乙方提供产品必须是双方约定，厂家生产的标准产品；暂没有标明产品必须是国家合格产品中中 档以上产品。 3 ?施工人员必须遵守甲方施工现场的安全及消防安全等管理规定。 4.按期完成工程任务。 5?设备技术资料、图纸、主设备的中文使用说明书验收前提交甲方。 6?设备安装调试正常运行后，必须保证培训二名以上的学员直至会用为止。 三、保修期限： 1.本合同设备保修期为两年。 2.消耗品不保修（包括灯泡等）。 3?保修期内如设备自身出现质量问题甲方需将损坏设备发到乙方公司由乙方公司免费 维修。如因甲方使用不当或人为因素损坏则甲方支付原器件、配件成本费用，乙方负责
舞台灯光设计说明 1、设计目标 艺术舞台照明系统的使用功能要求满足各种综合演出活动的需要，保证举行各种会议照明和文艺演出活动的电视录象的要求。 依据设计要求，按技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的设计目标。 2、设计原则 根据国内优秀的成功范例，并结合舞台设计实践，因此，该系统设计方案应充分体现先进性、实用性和经济性。 2.1 系统的先进性 ●系统大量采用具有现代水平的舞台智能化设备。 ●具有效果、亮度、色彩、速度智能化控制的灯光系统。 ●各系统之间技术密集性，构成了国内舞台配置最高水平。 2.2 系统的实用性 ●由智能化设备支持的全系统，操作非常方便。 ●系统可靠。 ●在不中断主电力供应的前提下，控制系统自动持续地诊断检查，所有操 作信息都安全地储存和保护。 ●满足多种类型的用光需要。 ●除满足表演用光以外，还能够满足电视转播和电视节目制作的特殊需要， 并且能够应付多种类型的用光需要。 2.3 系统的经济性 设计中,将运营管理及运行成本因素渗透到每一个设计环节之中，选用技术先进、节能、环保的系统，从而实现高效、低成本的营运目标。
3、设计指标 舞台上的照度要求：全区照度标准值（1ux）≥1200; 舞台上的照度的色温要求：3200K°； 显色指数：Ra＞90 灯光线材的要求：应使用无氧铜阻燃电缆。 灯光控制操作台要求：应功能齐全、操作方便，应具有场景存储记忆功能。 灯具接口（插座）要求：应采用三芯带接地保护的插座。 灯光线路布局，须使用电缆桥架，不能使用圆形铁皮管。桥架要接地。与其他线路交汇时，要采用防干扰布局方法（如十字交叉等）。 灯光可控硅与配电设备，均要采用三相五线制。 可控硅须配有抗干扰措施，不得干扰其他设备。 舞台上至灯光控制室，应采用国际标准的数字接口（如：DMX—512等）。 灯光音响等控制机房，须安装防静电绝缘地板，并按照国家计算机机房标准接地处理。 4、基本光的位置与原则 4.1 面光系统设计 面光主要用于照亮舞台前部表演区，对舞台上的表演者起到正面照明的作用，配合耳光、顶光和逆光供人物造型用或使舞台上的物体呈现立体效果。面光灯设计为1道，以不同角度投射舞台前区，以保证面光投射光线、光斑、照度一致。 在舞台正面观众席上方设置1道面光桥，一道面光杆配置大功率LED灯采用（白光+琥珀光）光源，满足主席台会议及演出活动3200K色温的照明需求。 垂直投射：使舞台表演区下面获得均匀效果； 交叉投射：增强舞台中心区域及纵深亮度； 重点投射：加强局部舞台表演区域的照明。 4.2 顶光系统设计 顶光（分为会议用顶光及演出用顶光）、逆光通常在舞台吊杆中纵深每隔
舞台灯光采购合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
篇一：舞台灯光音响黑龙江省政府采购合同样本 xxx 设备采购及服务 xxx工程有限公司 xxxx年xx月xx日 《黑龙江省政府采购合同》 一般货物类 采购单位（甲方）采购计划号供应商（乙方）招标编号签订地点签订时间 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。 第一条合同标的 1、供货一览表 2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。 第二条质量保证 1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。 2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 第三条权力保证 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。 第四条包装和运输 1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。 2、货物的运输方式： 3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 第五条交付和验收 1、交货时间：地点： 2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。 3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。 5、政府采购中心组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。 第六条安装和培训 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 第七条售后服务
音响灯光租赁合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
音响灯光租赁合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 承租方：（以下简称甲方） 租赁方：（以下简称乙方） 经甲、乙双方友好协商，乙方受甲方委托，提供各项服务事宜如下： 一、租赁设备：乙方为甲方提供音响租赁服务，此次活动为天（不含设备安装时间）周期，乙方提供调音人员，并服从甲方指挥，积极配合甲方主持人。设备晚间放在甲方提供的房间内。电源、场地等请甲方准备。（乙方所列设备清单为合同的有效附件）。
编号：QT-20218088 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 舞台灯光音响租赁服务协议标准版 The parties shall, when making a contract, have corresponding capacity for civil rights and civil conduct.
[标签:titlecontent] 舞台灯光音响租赁服务合同 甲方： 乙方： 依据《民法典》之规定，经甲、乙双方协商一致，就甲方向乙方提供年月日"教师节文艺汇演"晚会演出场地策划及承包项目订立合同如下﹐以便双方共同遵守。 一、项目内容： 1、项目名称：年月日"教师节文艺汇演"晚会演出场地策划及承包项目 2、项目实施时间：年月日 3、项目实施地点： 4、项目承包内容： 1) 演出舞台灯光布置； 2) 演出舞台音响布置； 3) 演出过程全程摄像并提供给甲方影视光盘。 二. 甲方的权利和义务
1、甲方应向乙方提供与本次制作相关的制作要求等详细资料，以供乙方工作人员使用 2、甲方有权督促乙方完成实施方案的规定工作，并向乙方提供双方的配合工作 3、甲方如需增加项目或数量，应在庆典活动举行前两日通知乙方，如乙方确有困难，甲方不得强迫执行，增加项目应享受与合同相同优惠单价 4、甲方负责提供本次活动的电源，在庆典过程中非乙方过错导致因停电造成的损失乙方不承担责任. 三、乙方的权利和义务 1、乙方负责本次制作的前期生产和现场施工等工作，乙方需组织足够的、技能熟练的工作人员于项目执行过程中按合同内容和甲方要求完成指定工作 2、乙方专业品质保证 ①.乙方应保障所提供的全部演出设备及器材符合相关国家行业安全标准﹐确保晚会的演出安全﹒乙方应对所提供的全部设备设施的财产安全负责﹐若因乙方的过错导致双方人员伤亡及财产损失﹐均由乙方承担若因甲方过错导致﹐则由甲方承担。②.由乙方向保险公司购买公共事故责任险﹐乙方应在签合同前提供保险单给甲方。③.若乙方延迟履行，乙方应承担因此而造成的甲方损失及法律责任。 3、乙方专业服务保证 ①、在前期及现场合作过程中，乙方须管理好自身及所雇人员的
建筑装饰工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 中国建筑装饰协会监制
目录 1 合同 2 工程概况 3 设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务 4 设计费及支付 5 发包人应向设计人提交的有关资料及文件 6 设计人应向发包人交付的设计资料及文件 7 发包人责任 8 设计人责任 9 违约责任 10 其他
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担“”工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 1、合同依据 本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008）。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 2、工程概况 (1)工程名称： (2)工程地址： (3)项目规模：总建筑面积㎡，室内设计面积㎡（其中地上约㎡，地下约㎡）. (4)该项目主要使用功能： . (5)投资估算：约万元人民币. 3、设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务 3.1 设计范围 □建筑室内装饰设计； □给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计； □给水排水、暖通空调、建筑电气的系统改造设计； □智能化专项设计； □厨房工艺设计； □专业照明设计； □家具设计与选型； □陈设配饰设计与选型； □室内建筑声学设计； □装修引起的结构修改设计； □室内幕墙设计(玻璃、石材等幕墙设计)； □舞台机械设计； □舞台灯光设计； □设计概算; □施工图预算；
□ BIM 验证设计； □特殊工艺设计。 不含煤气等其他当地管理部门限制的特殊专业设计；不含超越设计人资质范围的专业设计。 3.2设计阶段 包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。 3.3设计深度 满足 2008 年 11 月住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。 3.4设计规范 本合同设计采用中华人民共和国现行的相关规程和规范。 3.5设计服务 解决施工中与设计相关的技术问题，解答业主咨询的与设计相关的技术问题。 4、设计费及支付 4.1本合同暂定设计费为元（大写：）。 4.1.1包含设计方人员赴工地现场的旅差费人次日，每人每次不超过 2 天。超过约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括且不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人方另行支付。 4.1.2长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。 4.1.3以建筑面积收取设计费时，当项目实际设计面积与合同设计面积不符时，按实际设计的建筑面积核算设计费，多退少补。 4.2付费进度
编号：_____________ 活动策划执行合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年_____ 月______ 日 甲方：
乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，本着友好合作、互利共赢的原则，就乙方向甲方提供 ___________________________ 节目演艺人员聘请及节目执行有关事宜，签订本合同，共同信守。 一、活动概况 1、活动名称： ____________________________________ 活动（下称“活动”）。 2、活动时间： __________ 年___________ 月___________ 日。 3、活动地点： __________ 市____________ 区____________ 路_____________ 号 ___________ 。 4、活动内容：乙方负责活动的节目内容, 是否_____________ 包括整个活动的【前期策划、活动场 地的布置、活动区域物料的设计及制作、灯光舞台设备的提供、现场工作人员的聘请和管理，活动结束后乙方相关设备的撤场等】。具体详见合同附件。 二、活动费用及支付方式 1、本次活动费用共计为人民币 __________ 元整（小写：Y _____________ 元），构成说明见合 同附件；该活动费用为演艺人员演出费用，是否______________ 包括此次活动涉及的【乙方人工、物料、交通、活动策划、创意及创意表现、现场布置、执行、设备运输、安装、拆除、资料搜集、人员报酬（包括主持人及其他工作人员等）、活动接待、视频制作、管理费用、利润、税金】等乙方妥善履行本合同、甲方应付乙方的一切费用，除此之外，甲方无需就本合同向乙方或第三方支付任何费用。该活动费用不因任何原因调增（甲方要求增加合同报价之外项目的，需商议另行增加活动费用）。 2、本合同签订后 __________ 个工作日内，甲方向乙方支付活动费用的____________ %；乙方向甲方递交活动的节目流程方案并经甲方审批同意，活动当天演出人员到达活动现场时，甲方向
灯具音响设备购销合同Purchase and sale contract of lamps and audio equipment 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 签订日期：_____ 年___月 ___ 日
编订：X原创设计
编号FB-HT-05021 灯具音响设备购销合同 说明：本合同书适用于权利人明确其通过实物或者货币进行交换以得到自己的所需 I 物，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 I 编号： 采购单位（甲方）： 供应商（乙方）： 鉴证方： 根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件（编号：），甲、乙双方经协商，达成如下条款：第一条：设备品牌、规格型号、数量、价格及其它 金额单位：元数量单位：台 设备名称 品牌 规格型号 数量
单位 单价（元） 总价（元） 备注 合同总价（人民币小写）： 合同总价（人民币大写）： 注：以上合同总价包括运抵甲方的运费及安装调试费等。 第二条：质量保证 乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准，经国家三C”认证或国家有关部门检验的合格产品，未曾开箱使用，与合同规定的型号与配置相一致，能够与用户现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在设备功能范围内保障甲方的系统安全，并稳定运行，所供的设备符合甲方的采购要求。软件产品是原厂产品包或原厂商提供的许可证协议。如发生所供设备与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 第三条：交货时间、地点
1、乙方在合同生效后个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供设备（出厂原包装）运至指定地点 （杭州市内）拆箱，负责安装调试和设备的集成，按照甲方要求安装其它相关软件（软件版权由甲方负责），正常运行后交甲方验收。 2、所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品使用说明书、质量保证书、三包凭证等相关资料和原配的附件。 第四条：验收 1、乙方将所供设备运至交货地点拆箱、安装调试完毕后，由甲方当场验收，双方共同签署《杭州市政府采购货物验收回复单》和《杭州市政府采购售后服 务质量反馈表》。乙方提供的产品型号统一对应、描述一致。 2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。 第五条：售后服务 1、售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现
舞台灯光音响租赁服务合同 甲方：北京福威达文化传媒有限公司 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲、乙双方协商一致，就乙方向甲方提供XXXX 年”XXX”晚会演出场地策划及承包项目订立合同如下﹐以便双方共同遵守。 一.项目内容： 1、项目名称: XXXX年”XXX”晚会演出场地策划及承包项目 2、项目实施时间: XXXX年XX月XX日及XX月XX日晚上XX:XX-XX:XX 3、项目实施地点: (由甲方具体指定) 4﹑项目承包内容﹕ 1) 2) 3) 4) 5） 二.甲方的权利和义务 1.甲方应向乙方提供与本次制作相关的制作要求等详细资料，以供乙方工作人员使用 2.甲方有权督促乙方完成实施方案的规定工作，并向乙方提供双方的配合工作 3.甲方应按本合同的第四项条款支付项目费用给乙方 4.甲方如需增加项目或数量，应在庆典活动举行前两日通知乙方，如乙方确有困难， 甲方不得强迫执行，增加项目应享受与合同相同优惠单价 5.甲方负责提供本次活动的电源，在庆典过程中非乙方过错导致因停电造成的损失 乙方不承担责任. 三.乙方的权利和义务 1.乙方负责本次制作的前期生产和现场施工等工作，乙方需组织足够的、技能 熟练的工作人员于项目执行过程中按合同内容和甲方要求完成指定工作 2.乙方按以下安排推进并有效完成工作： 验收标准：以平面设计效果图及报价上尺寸/材质说明为依据 ①.验收方式：由甲方负责人确认收货按照报价单上尺寸/材质说明 ②.为保证晚会的按时实施,乙方应于XXXX年XX月XX日XX:XX之前将全部舞台 场地及相关设施搭建完毕;其余演出设施(音响﹑灯光﹑背景﹑舞台装饰﹑效果设施设 备)于XXXX年XX月XX日下午XX:XX之前全部安装到位. ③.演出结束后,全部演出设备及器材应于XXXX年XX月XX日下午XX:XX之前撤 离场地. 3.乙方专业品质保证
舞台灯光艺术工程设计说明 姓名: 苏晶学号: G1210402 专业: 电子系班级: 应电1 概述 随着经济快速发展, 极大地促进了中国地区的发展与繁荣。该剧院工程是文化事业及高雅艺术推向社会的重要标志, 她独特的造型和先进的、现代化的演出设施设备, 将被广大市民、旅游者、国内外艺术家所欣赏, 并担当文化传播交流的重要角色。 一、设计目标 依据设计要求, 按技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的设计目标,达到国外同类剧场的先进水平, 并满足以下要求: 1．该方案能够满足综艺演出等使用要求。 2. 能够承接国内外一流表演团体和剧目。 3. 满足电视现场直播和节目制作的要求。 4. 系统及设备体现现代先进水平。 5. 电力配置为一级负荷。 6. 设备运行实施智能化管理, 体现快捷、低耗、低成本的特点。 二、设计原则
在设计一个舞台艺术工程方案时, 要了解和熟悉其演出规则和潜在用途, 同时还要根据世界优秀的成功范例, 并结合舞台设计实践, 选择适宜于国内外表演团体方便使用的舞台灯光系统。因此, 该系统设计方案应充分体现先进性、实用性和经济性。 1. 系统的先进性 a 系统大量采用具有现代水平的舞台智能化设备。 b 具有图案、效果、亮度、色彩、速度智能化控制的灯光系统。 c 各系统之间技术密集性, 构成了国内剧场配置最高水平。 2. 系统的实用性 a 由智能化设备支持的全系统, 操作非常方便。 b 系统可靠。 c 在不中断主电力供应的前提下, 控制系统自动持续地诊断检查, 所有操 作信息都安全地储存和保护。 d 满足多种类型的用光需要。 e 除满足表演用光以外, 还能够满足电视转播和电视节目制作的特殊需要, 而且能够应付多种类型的用光需要。 3. 系统的经济性 设计中,将运营管理及运行成本因素渗透到每一个设计环节之中, 选用技术先进、节能、环保的系统设。同时, 为剧场管理搭建一个现代化的硬件平台, 从而实现高效、低成本的营运目标。 三、设计指标 1 照度指标: 主要表演区最大白光照度不小于1200Lux 2 观众厅照明: 75—150Lux 3 显色指数: Ra＞90 4 色温: 常规灯具3200K, 追光灯5600K
舞台灯光音响系统设备安装工程合同书 采购方（甲方负责人）： 供应方（乙方负责人）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、交货及安装工程地点： 3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。 二、工程总造价及其施工支付： 工程总造价为大写人民币元整(￥元整)。包括国家正规税票、线材、设备、运输、安装调试。（设备明细清单见附件） 一、付款方式: 1.合同签订后甲方需指导配合乙方的安装调试，安装调试完毕积极验收。验收完毕后工程款项一次付清。 2.乙方接到甲方通知入场安装器材后，乙方需在二个工作日内携带附件中所有舞台灯光音响设备器材入场安装，安装完成经调试验收合格后甲方需在三个工作日内支付给乙方。 二、工程期限： 1.合同签订后乙方在 3 个工作日内入安装完毕。 2.甲方已经具备了设备安装条件（多功能厅掉顶支架已经完成，电力系统已经完善，机房基础设施已经搭建完成，舞台基础设施已经完成）自甲方通知乙方进场之日起 3 个工作日内完成舞台灯光音响系统设备安装调试工程。如因甲方或装璜进度原因影响乙方的系统安装进度,乙方工期相应顺延。 三、双方责任与义务： （一）甲方责任： 1．根据合同付款条例支付工程款。 2．提供工具房给乙方管理、使用。 3．派专人负责施工中的协调工作。 4．提供完整的施工场地、水电设施，土建设施甲乙双方共同协调，必要时提供夜间施工的方便。
合同编号： 灯光工程施工合同 建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方） 夜景灯光工程现由甲方委托乙方施工，双方本着相互协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》和该工程的具体情况，订立本合同，以资双方共同遵守。 一、工程名称： 夜景灯光工程（以下简称本工程）。 二、工程地点： 三、工程承包范围及内容： 1.1具体内容包括：按甲方确认的夜景灯光效果图和配套的照度分布图、施工图进行线路敷设、灯具安装及系统调试。 1.2甲方指定的材料品牌及规格要求见附件“材料清单报价表”，未指定品牌的电气材料需提供业界认为优质并经甲方项目部确认的产品。 1.3 承包方式：按甲方确认的施工图纸内容包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期。 四、工程的施工期限： 工期：工期为个日历天，具体开工日期以甲方项目部书面通知为准。工期每延误一天由乙方承担合同结算总价1%的违约金。 因以下原因影响工期，乙方按法规所规定的程序申报工期签证，经甲方和监理公司共同盖章确认后，则工期可以顺延，但由此产生的
费用由乙方负责： （1）甲方在合同规定开工日期前，若不能交付乙方施工场地，未能提供施工用水源、电源接点，影响乙方进场施工。 （2）施工中因停水、停电连续影响八小时以上。 （3）因暴雨恶劣天气及遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。 （4）因甲方要求而单项增加或单项变更工程量达10%以上时。 （5）在施工过程中因甲方其它分包工程影响乙方施工时。 五、工程造价： 本工程按承包内容包干总价为￥元（大写人民币元整）。包干总价含完成本项目人工费、材料（设备）费、机械费、安全措施费、技术措施费、施工水电费、调试费、税金等全部费用，因单项设计变更工程造价增减在人民币2000元以内合同包干总价不作调整，单项工程造价增减在人民币2000元以外的部分按附件中列明的分项工程单价予以调整（附件中没有列明价格的，双方以签证的形式予以确定）。除此以外，包干总价不以其它任何原因而调整。 六、双方责任： 6.1 甲方： （1）协助提供主体管线隐蔽资料。 （2）协助提供施工用水、用电接点，其水电费用由乙方承担。 （3）甲方派驻工地代表，协调有关工作，负责工程的进展及监控；组织甲、乙及有关各方参加的工程会议，及时提出施 工过程中的需修正地方。 （4）按时支付给乙方工程备料款和进度款。 6.2 乙方： （1）按照合同约定范围保质、保量，在约定的时间内完成灯具的安装、调试工作。按时缴纳现场发生的水电费用；对材料设备进行
舞台灯光 DMX512 控制协议详解
DMX512 协议最先是由 USITT （美国剧院技术协会） 发展成为从控制台用标准数字接口控制调光器的方式。 DMX512 超越了模拟系统，但不能完全代替模拟系统。DMX512 的简单性、可靠性（假如能够正确安装和 使用的话！）以及灵活性使其迅速成为资金允许情况下选择的协议，除了调光器外，一系列不断增长的控 制设备就是证据。DMX512 仍然是科学上的一个新领域，具有在规则基础上产生的各种奇妙技术。 EIA485(RS485) DMX512 是围绕工业标准 EIA485 接口设计的。EIA485 属于接口、电压、电流等的“电”端。 系统是基于沿着屏蔽导体双绞线的向下对称发送而建立的。 这种缠绕结构确保所产生的干扰会同样地作 用于两个信号，因此保证了一致的数字定相。所用的导线应该是由一条或两条双绞线、箔片和编织筛所构 成的合适的数据导线。对称音频导线则不能完成这个工作。 通常地，就如任何网段一样，导线两头应该有两个终端。灯光控制台通常在一头作为终端，而另一头应 该只有一个 120Ω 的电阻。 EIA485 规范只支持“雏菊链”或每段上最多以 32 个“单元负载”所构成的串行网络。制造商声称每段可以 长达 1000m。但是，要特别指出的是，中继器的作用应该考虑到 700m 或 800m 左右，这样可以防止环境 的异常。 XLR 连接器的针口分配（表 1） 针线 1 屏蔽 信号 地/0 伏 数据– 数据＋ 备用数据－ 备用数据＋
2 内部导体（黒） 3 内部导体（白） 4 内部导体（绿） 5 内部导体（红）
DMX512 控制线采用 5 针 XLR（有时候是 3 针）连接设备(如表 1)；母接口适用于发送器，而公接口适 用于接收器。 规范中建议用一条两对导线（4 个连接口）来实现屏蔽，虽然只是需要其中一对。第二对导线用于未指 定的可选场合中。 必须注意的是一些调光器使用这些线来指示故障和状态信息。如果调光器用第二个信道，则需要专门配 置的分路器和中继器。
灯光音响购买安装合同 协议书书 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
灯光音响购买安装合同书 （2016年修订） 甲方：包头市九原区文体局 乙方：内蒙古中和文化产业发展有限公司 2016年6月4日 甲方：包头市九原区文体局 乙方：内蒙古中和文化产业发展有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方购买灯光音响设备事宜，经协商一致，签订合同如下： 一、工程项目： （一）工程名称：灯光音响设备购买安装合同? （二） （三）交货及安装工程地点： （四） （五）承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。 （六）履行方式：乙方供货、包安装、包调试。
（七）履行期限：年月日之前安装调试完毕。 二、工程造价及其施工支付 （一）合同金额：工程总造价为大写人民币元整( （二）￥元整)。包括国家正规税票、线材、设备、运输、安装调试。（设备明细清单见附件） （三）付款方式:合同签订后甲方需支付给乙方工程总造价的60?%，即人民币大写(￥元整)，作为工程定金。 （四） （五）乙方接到甲方通知入场安装器材后，乙方需在二个工作日内携带附件中所有舞台灯光音响设备器材入场安装，安装完成经调试验收合格后甲方需在三个工作日内支付给乙方工程总造价的40%，即人民币元整(￥元整)。 三、工程期限： 1.合同签订后乙方在2个工作日内入场开始布线。 2.甲方已经具备了设备安装条件，自甲方通知乙方进场之日起30个工 作日内完成舞台灯光音响系统设备安装调试工程。如因甲方或装璜进度原因影响乙方的系统安装进度,乙方工期相应顺延。 四、双方责任与义务： （一）甲方责任： 1．甲方应在安装前向乙方提供必要的相关图文资料，对提供资料的可靠性负责。
1总则 1.1建筑装饰设计收费是指设计人根据发包人的委托，提供编制工程项目方案设计 文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。 1.2按建筑装饰工程设计面积收费的标准见表5。 1.3建筑装饰工程不同设计阶段的工作量比例可参照表1。 1.4发包方与设计人可根据委托项目的设计面积、复杂程度、建筑类型协商确定收 费额。建筑装饰工程复杂程度可参照表2. 1.5编制工程施工图预算的，按照该建设项目协商设计收费的8%收取施工图预算 编制费；编制工程竣工图的，按照该建设项目协商设计收费的7%收取竣工图编制费。 1.6设计人提供设计文件的标准份数，方案设计为3份，初步设计、总体设计分别 为8份，施工图设计、非标准设备设计、施工图预算、竣工图分别为8份。发包人要求增加设计文件份数的，由发包人另行支付印制设计文件工本费。1.7本收费标准不包括本总则第1.1条以外的其他服务收费。其它服务收费，国家 有收费规定，按照规定执行；国家没有收费规定的，由发包人与设计人协商确定。
2 按建筑装饰工程设计面积收费的标准 按建筑装饰工程设计面积收费标准表5 注：1.如业主指定设计师，则按上述报价上浮10%～20%。 2.项目分类可参照以下说明：
酒店类：各类星级酒店、精品酒店、主题酒店、度假酒店和快捷酒店等。 商业类：购物中心、商业步行街、大中型商场、超级市场及专卖店、零售商店等。 办公类：办公楼、企业总部、银行及金融机构办公楼、各类写字楼等。 展陈类：博物馆、纪念馆、美术馆、规划馆、科技馆、展览馆等。 文体类：会议中心、图书馆、影剧院、音乐厅、体育场馆、学校、宗教建筑等。 餐饮类：宴会厅、餐厅、咖啡厅、茶馆、连锁餐饮店等。 娱乐类：主题娱乐空间、健身、养生、酒吧、洗浴中心、歌舞厅等。 交通类：机场航站楼、轨道交通站房、长途汽车站、水岸空间等。 医疗类：医院、门诊楼、住院部及综合医疗场所，各类康复中心、养老院等。 住宅类：各类住宅、公寓、别墅、四合院等居住空间。 会所类：各类会所、商住展示样板房等。 建筑装饰工程设计合同 工程名称： 工程地点：
舞台灯光音响租赁协议书 签约地点： 承租方（以下简称甲方）: 联系人： 电话： 传真： 地址： 租赁方（以下简称乙方）： 联系人： 电话： 传真： 地址： 邮箱： 一、服务内容： 根据《合同法》有关规定，本着平等互利的原则，甲乙双方经友好协商达成如下协议：乙方向甲方提供舞台灯光音响设备出租业务，同时有责任向甲方提供租赁设备之外的技术支持等软性服务，务必保证甲方演出活动取得圆满成功。 二、租用设备明细清单及相关配套项目：见附件 三、租用地点及时间: 地点： 时间：年月日晚上 调试：日期为月日上午，乙方安排专业人员现场安装调试完毕，保证设备正常使用，达到音响设备最佳视听的理想效果。 四、权利与义务： （1）乙方保证向甲方提供设备清单所列的配套设备,并且保证所有器材运行良
好； （2）在租赁的使用过程当中，乙方务必爱护仪器设备,妥善保管,切勿私自操作; 更不可私自拆卸,否则如有损坏或机身表面严重损伤,按维修价格或复原所 需费用收取赔偿费; （3）设备送至现场后，双方核对设备清单，清点数量，待交接手续完毕后由乙方进行设 备安装和调试。乙方派专业音响师、灯光师现场操作配合演出成功。 （4）本协议签订后甲、乙双方应严格遵守协议中规定的各项条款，如遇甲方随意终止协议，除甲方向乙方支付的预付款不予退还外，另加付协议总金额的20％作为赔偿，如乙方终止协议，除退还全部预付款外，另加付协议总金额的20％作为赔偿。五、活动费用：本次演出设备、以及相关配套产品、项目合计金额元 ( )(不含税)人民币。 六、付款方式： 签订协议后，需预付定金(合同金额30%),即元人民币，剩余费用合计 人民币元，在当天演出完毕后一次性付清,如甲方到期未付清租赁费用,须向乙 方交纳协议总金额每天5%的滞纳金。 七、以上条款如有未尽事宜，双方可协商解决。 八、争议解决办法： 1、本协议在履行中如发生争议，协商不成时，任何一方均可向单位所在地或协议履行地的合同仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。 本协议书一式两份，承租方、租赁方各持一份，具有同等法律效力，本协议书由双方 代表签字盖章后即生效。
编号：_____________演出设备租赁合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致签订本合同。 一、项目内容： 乙方租赁甲方公司音响、舞台、灯光、灯架等设备。租赁服务具体配置见附件价格单。在乙方确认后签订合同。并按乙方要求时间完成施工和调试工作。 二、产品验收标准： 1．品牌、数量与附表所列规格、型号相符，以甲方提供标实为准。 2．保证音响调试最佳效果。 三、合同金额及付款方式： 1．合同总金额：人民币元整（￥元）。 2．乙方在签定合同时首付给甲方灯光音响设备租赁订金即人民币元整（￥元），余款人民币元整（￥元）在使用结束三个工作日内一次性付清。 四、施工标准及工期 乙方负责设备的税金.甲方负责安装调试，达到合同第二条第二款的验收标准，安装调试音响所发生的零配件均有甲方负责。合同签订后甲方须在乙方要求时间内将全部设备发至现场。并在接到乙方通知后，按规定时间内安装调试完毕。乙方使用时间从年月日至年月日止。 五、违约责任： 1．甲方有违第一、二条之规定，每延误一日按合同总额百分之五付给乙方违约金。 2．乙方有违第三条第二款之规定，每延误一日按合同总额百分之五付给甲方违约金。 3．如演出设备租用时间延期或更改甲乙双方协商解决，乙方给予甲方相应的费用。 六、合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。 七、如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断，则由双方协商后决定善后事宜。 八、本合同执行过程中发生的纠纷，甲乙双方协商解决，若意见不能达成一致，双方均有权向当地人民法院提起诉讼。