《合同监理》模拟试卷B
一、单选择题（10* 仁10）
1. 安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于
A要约B承诺
C新的要约D既不是要约也不是承诺
2. 合同主体义务表现为_。
A按照自己的意志作出某种行为
B 按照对方的要求作出某种行为
C权利受到侵害时有权请求法律的保护
D要求对方不得不作出某种行为
3. ________________________ 工程施工分包合同属于。
A 主合同
B 从合同
C 独立合同
D 无偿合同
4. 业主与承包商之间的关系是
A上、下级关系B经济合同关系
C经济管理关系D经济协作关系
5. 下列合同中，属于主合同的是。
A 施工承包合同
B 施工分包合同
C担保合同D工程保险合同
6. ______________ 监理合同自开始生效。
A合同签字之日
B合同写明开始执行监理业务之日
C监理单位实际开始执行监理业务之日
D被监理合同开始执行之日
7. 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由提供。
A 监理单位自费收集
B 向业主付费索取
C 向设计单位付费索取
D 业主免费提供
8 ?承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时______
A应从业主方获得附加监理酬金
B 应从业主方获得额外监理酬金
C应从承包方获得合理化建议的奖金
D 不应从任何一方获得额外奖励或酬金
9. 工程标底是工程项目的
A预期价格
B 工程概算价格
C合同价格
D 结算价洛
10 . 计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的_____________ 之日为
止。
A工程移交证书
B工程移交证书指明的竣工日
C解除缺陷责任证书
D最终支付证书
二、多项题（40* 仁40）
1 ?代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应______________ 二
A 以自己的名义签订合同
B 与第三方商签过程中独立地表现自己的意忐
C 在授权范围内单独与第三方谈判合同
D 在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
E在合同内约定委托人和第三方的权利义务
2 ?法律规范中所指的法律事件包括__________ 。
A自然事件
B 社会事件
C 意外事件
D 合法行为
E 违法行为
3. 违反合同者承担违约责任的条件有一。
A有违反合同的行为
B 违反合同的行为人有过错
C 违反合同的行为与违约事实之间存在因果关系
D违约方造成对方的经济损失
4. 业主对监理单位履行合同义务的监督包括_。
A 监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意
B 开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更
换主要监理人员时应经业主同意
C 业主有权要求更换不合格监理人员
D 由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职
E 监理单位每月均需向业主递交监理月报
5. 因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿
费的原则是。
A 按工程实际受到的损害计算
B 按业主认为所受到的损害计算
C按实际损害计算一定比例的赔偿金
D 监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E 监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
6. 采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括______________
A发布招标广告
B 发出投标邀请函
C 进行资格预审
D 组织现场考察
E 召开标前答疑会
7. 下列工作中属于甲方的义务有。
A 办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作
B 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证
施工期间的需要
C按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作
D 保证施工现场清洁并符合有关规定
E 办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续8．设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（）。
A 招标文件的内容不同
B 对报价的要求不同
C 对投标书的编制要求不同
D 开标的形式不同
E 评标原则不同9 ．建设工程委托监理合同属于（）。
A 诺成合同
B 实践合同
C 有偿合同
D 无偿合同
E 双务合同10 ．正常的监理酬金应当由（）构成。
A 全部成本
B 附加的监理酬金
C 额外的监理酬金
D 利润
E 税金11 ．订立施工合同应具备的条件包括（）。
A 工程项目已列人年度建设计划
B 具备了施工所需的设计文件和技术资料
C 初步设计已经批准
D 施工图设计已经批准
E 建设资金和主要建筑材料设备来源已落实12．《施工合同文本》由（）组成。
A 《施工合同协议书》
B 《中标通知书》
C 《工程预算书》
D 《施工合同专用条款》
E 《施工合们通用条款》13．委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（）。
A 发包方驻工地代表
B 工程师
C 工程师代表
D 工程师委派的助手
E 承包方驻工地代表14 ．在施工过程中，导致暂停施工的原因主要有（）。
A 由于发包方违约，承包方主动暂停施工
B 由于承包方违约，发包方提出暂停施工
C 工程师认为有必要而要求暂停施工
D 发包方驻工地代表要求的暂停施工
E 发生意外情况而引起的暂停施工15．施工合同规定，变更合同价款的方法有（）。
A 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
B 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合
同价款
C 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工
程师确认后执行
D 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工
程师确认后执行
E 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行
编制的标准化文件 B 调值总价合同 D 成本加酬金合同 监理工程师索赔管理的任务包括（）。 A 公正地处理和解决索赔
C 预测和分析导致索赔的原因和可能性
A 承包商将承包的工程全部包给其他施工单位
B 承包商将工程的主要部分包给其他施工单位
C 承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位
D 承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位
E 分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位
FIDIC 合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（ ）不属于增加或
减
少超过有效合同价 15%后的调整原因。 A 因法规、税收等政策变化的补偿款 B 业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款 C 承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
B 勘察设计一切险
D 机器损坏险
）0
A 报价在选择中居于次要地位
B 投标书中有明确的工程量清单
C 开标时不进行公开开标
D 招标的宗旨是对指标单位能力的选择
E 邀请投标人较少
采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是（） 0
A 到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲载
B 任何一方当事人都可以到双方不同意的仲裁机构申请仲裁
C 仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
FDIC 合同条件是针对
A 固定总价合同
C 单价合同
B 进一步补充索赔资料
D 制止承包商提出索赔
E 通过有效的合同管理减少索赔事件的发生 下列行为中（）属于转包行为 D 完成新增工作内容获得的工程款
E 汇率变化的调整费 公开招标设置资格预审的目的是（ A 评选中标人 C 迫使投标单位降低投标报价
E 了解投标人准备实施招标项目的方案 ）0 B 减少评标的工作量
D 优选最有实力的承包商参加投标 工程保险的主要种类有（）。
A 建筑工程一切险
C 安装工程一切险 E 工程中的一切险 监理招标的特点有
D合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益
E尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理承包人可索赔的费用包括（）0
A人工费B贷款利息C地方摊派费D利润E材料费
投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A 通过资格预审后不投标 C 中标后拒绝签订合同 E 不参加现场考察
26 ?监理招标文件应包括（）内容
A 投标须知
B 合同条件 D 工程量清单E 报价单
27 ?开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括（
A B
C E
28 ?按照担保法的规定，因（）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人 可以 留置合同中约定的财
产。
A 保管合同
B 运输合同
C 借款合同
D 加工承揽合同
E 施工合同
29. FIDIC 施工合同文件由（
A 合同协议书
B 技术规范
C 投标保证金
D 合同专用条件
E 合同通用条件
30?指定分包商的工作内容主要是（）。
B 部分工程的施工 D 工程设计 A 货物不需验收交予承包商保管
C 验收后
交予承包商保管， E 发生损坏或丢失由承包商负责
32 ?法律规定出现下列情况之一者，合同权利人依法可以要求解除合同（
A 合同标的特定物已经灭失时
B 义务人违约后，待标的物交付给权利人已成为不必要时
C 实际履行消耗过大，
并造成更大损失
D 权利人考虑到订购的货物市场价格下降时
33. FIDIC 合同条件规定，保留金应当分别在（）后返还。
A 开工
B 提交履约保函
C 颁发工程接收证书
D 竣工结算
E 颁发履约证书
34. FIDIC 合同条件下，工程师对（）方面的权利一般不能委托给工程师代表
A 发布开工令
B 处理承包商严重违约
C 检验材料、设备的质量
D 签发付款证书
不参加开标会议 开标后要求撤回投标书
有关技术规定
未密封递送的标书
投标工期长于招标文件中要求工期的标书 未按规定格式填写的标书 D 没有投标授权人签字的标书
未参加开标会议单位的标书
A 全部工程的施工 C 供应
工程所需材料
E 技术服务
31 .业主负责采购的建筑材料， 商未派人参加，此时
到货前包 24小时通知承包商共同验收，而届时承
B 业主单独验收
D 发生损坏或丢失由业主负责
GF—2007—0211 水利工程施工监理合同 （示范文本） 水利部中华人民共和国 国家工商行政管理总局
说明 为进一步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水平，保障监理合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和水利工程建设监理有关规定，结合现阶段我国水利工程建设监理实际，水利部组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》，并与国家工商行政管理总局联合颁发。 为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一致，本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本”(以下简称《合同文本》)。 本次修订着重修改了委托人和监理人的权利和义务条款，进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。修订后的《合同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为，避免因合同条款不完备、不准确等原因产生合同纠纷。 《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。《水利工程建设监理规定》(水利部令第28号)规定必须实行施工监理的水利工程建设项目(不包括水土保持工程)应当使用本《合同文本》，其他可参照使用。在使用本《合同文本》时，“监理合同书”应由委托人与监理人平等协商一致后签署；“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明，应根据工程监理实际情况进行修改和补充；“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求，供委托人和监理人签订合同时参考。
水利工程施工监理合同书 委托人： 监理人： 合同编号： 合同名称： 依据国家有关法律、法规，（委托人名称）(以下简称委托人)，委托 (监理人名称) (以下简称监理人)提供（工程名称）工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程等别(级)： 4、工程总投资(人民币，下同)：万元 5、工期： 二、监理范围 1、监理项目名称： 2、监理项目内容及主要特性参数： 3、监理项目投资： 4、监理阶段： (施工期、保修期) 三、监理服务内容、期限 1、监理服务内容：按专用合同条款约定。 2、监理服务期限： 自年月日至年月日。 四、监理服务酬金 监理正常服务酬金为(大写) 元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
《合同监理》模拟试卷B 一、单选择题(10*1=10) 1．安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于——。 A 要约 B 承诺 C 新的要约 D 既不是要约也不是承诺 2．合同主体义务表现为＿。 A 按照自己的意志作出某种行为 B 按照对方的要求作出某种行为 C 权利受到侵害时有权请求法律的保护 D 要求对方不得不作出某种行为 3．工程施工分包合同属于。 A主合同B从合同C独立合同D无偿合同 4．业主与承包商之间的关系是 A 上、下级关系 B 经济合同关系 C 经济管理关系 D 经济协作关系 5．下列合同中，属于主合同的是＿＿。 A 施工承包合同 B 施工分包合同 C 担保合同 D 工程保险合同 6．监理合同自开始生效。 A 合同签字之日 B 合同写明开始执行监理业务之日 C 监理单位实际开始执行监理业务之日 D 被监理合同开始执行之日 7．监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由提供。 A 监理单位自费收集 B 向业主付费索取 C 向设计单位付费索取 D 业主免费提供 8．承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时。 A 应从业主方获得附加监理酬金 B 应从业主方获得额外监理酬金 C 应从承包方获得合理化建议的奖金 D 不应从任何一方获得额外奖励或酬金 9．工程标底是工程项目的.。 A 预期价格 B 工程概算价格 C 合同价格 D 结算价洛 10．计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的之日为止。 A 工程移交证书 B 工程移交证书指明的竣工日 C 解除缺陷责任证书 D 最终支付证书
二、多项题(40*1=40) 1．代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应.。 A 以自己的名义签订合同 B 与第三方商签过程中独立地表现自己的意忐 C 在授权范围内单独与第三方谈判合同 D 在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务 E 在合同内约定委托人和第三方的权利义务 2．法律规范中所指的法律事件包括。 A 自然事件 B 社会事件 C 意外事件 D 合法行为 E 违法行为 3．违反合同者承担违约责任的条件有一。 A 有违反合同的行为 B 违反合同的行为人有过错 C 违反合同的行为与违约事实之间存在因果关系 D 违约方造成对方的经济损失 4．业主对监理单位履行合同义务的监督包括＿。 A 监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意 B 开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名 单，当需更换主要监理人员时应经业主同意 C 业主有权要求更换不合格监理人员 D 由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职 E 监理单位每月均需向业主递交监理月报 5．因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿费的原则是。 A 按工程实际受到的损害计算 B 按业主认为所受到的损害计算 C 按实际损害计算一定比例的赔偿金 D 监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额 E 监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额 6．采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括。 A 发布招标广告 B 发出投标邀请函 C 进行资格预审 D 组织现场考察 E 召开标前答疑会 7．下列工作中属于甲方的义务有。 A 办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍 等工作 B 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点， 并保证施工期间的需要 C 按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作
合同编号：建设工程监理合同 工程名称： 委托人： 监理人： 签订时间：年月日 签订地点：
编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则： 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明： 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致，或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时，要详细写明委托阶段内每项具体监理工作，可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括：检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法，对于合同14.1加盖单位印章的规定，原则上我方单位应使用合同专用章； 六、填写要求： 1、条款必须齐全，不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款，填入“无”或“/”。
协议编号：LX-FS-A18888 工程监理合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程监理合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方，按本合同书要求进行____工程项目的____施工监理，监理范围：____质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：____万元。 第三条条款定义
1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。 3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b 服务范围与内容中详细说明。 4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d 中详细说明。 5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文
土建工程施工监理服务协 议书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
土建工程施工监理服务协议书示范文本使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 土建工程施工监理服务协议书 土建工程施工监理服务协议书 定义及解释 1．定义 下列措辞和用语，除上下又另有要求者外，应具有如 下所赋予的涵义： （a）“项目”是指协议书附录中指定的并为之建造的 工程。 （b）“服务”是指监理工程师根据协议书所履行的服 务，包括正常服务、附加服务和额外服务。 （c）“工程”是相为完成项目所实施的永久工程（包 括提供给业主的物品和设备）。
（d）“业主”是指本协议书所指的雇用监理工程师的一方以及业主的合法继承人和允许的受让人。 （e）“监理工程师”是指本协议书中所指的，作为一个独立的专业公司受雇于业主去履行服务的一方以及监理工程师的合法继承人和允许的受让人 （f）“一方”和“各方”是指业主和监理工程师。“第三方”是指上下文要求的任何其他当事人或实体。 （g）“协议书”是指包括土建工程施工监理服务协议书条件及协议书附录、附件a（监理服务范围）、附件b （业主提供的人员、设备、设施和其他人员的服务）、附件（c）（报酬和支付）、中标函和正式协议书。 （g）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。 （i）“月”是指根据阳历从一个月份中任何一天开始的一个月的时间段。
（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：； 2. 工程地点：； 3. 工程规
模：； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文
件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 其中： （1）勘察阶段服务酬金：。 （2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。
（4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 《合同监理》卷B 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
一、单选择题(10*1=10) i. 安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书m A要约B承诺 C新的要约D既不是要约也不是承诺 2. 合同主体义务表现为_。 A按照自己的意志作出某种行为 B按照对方的要求作出某种行为 C权利受到侵害时有权请求法律的保护 D要求对方不得不作出某种行为 3 .工程施工分包合同届丁。 A主合同B从合同C独立合同D无偿合同 4. 业主与承包商之间的关系是 A上、下级关系B经济合同关系 C经济管理关系D经济协作关系 5. 下歹U合同中，届丁主合同的是。 A施工承包合同 B 施工分包合同 C担保合同D工程保险合同 6 .监理合同自开始生效。 A合同签字之日 B合同写明开始执行监理业务之日 C监理单位实际开始执行监理业务之日 D被监理合同开始执行之日 7.监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由提供。 A 监理单位自费收集B向业主付费索取 C向设计单位付费索取D业主免费提供 8 .承包商由丁监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时。 A应从业主方获得附加监理酬金 B应从业主方获得额外监理酬金 C应从承包方获得合理化建议的奖金 D不应从任何一方获得额外奖励或酬金 9 .工程标底是工程项目的_____ j A预期价格 B工程概算价格 C合同价格 D结算价洛 10 .计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的之日为 A工程移交证书 B工程移交证书指明的竣工日 C解除缺陷责任证书 D最终支付证书 二、多项题(40*1=40) 1. _______________________________________________ 代理人接受委托与第
工程施工监理合同范本 合同编号： ____________ 委托人： 监理人： 根据《中华人民共和国合同法》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的 工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文 件，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。 一、工程概况： 1、工程名称： ____________________________工程 2、建设地点： 3、工程规模及特征： 4、工程总投资（人民币，下同）__________万元。
5、工期： ______年___月___日-______年___月___日。 二、监理依据 1、国家标准《建设工程监理规范》GB50319—2000。 2、建设部《工程建设监理规定》（1995 年颁发）。 3、水利部《水利工程建设监理管理办法》（1996年颁发）。 4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。 三、监理范围 1、监理项目名称：工程 2、监理方式：巡视监理 3、监理项目投资： __________万元。 4、监理阶段：自 ______年___月___日始，至 ______年___月___日止。 （1）勘察阶段服务期限自 ______年___月___日始，至______年___月___日止。
（2）设计阶段服务期限自 ______年___月___日始，至______年___月___日止。 （3）保修阶段服务期限自 ______年___月___日始，至______年___月___日止。 （4）其他相关服务期限自 ______年___月___日始，至______年___月___日止。 四、委托人的权利： 1、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理 工作人员的建议或要求； 2、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权； 3、核定监理人签发的工程计量、付款凭证； 4、要求监理人提交监理月报、监理专题报告，监理工作报告和监理工作日记； 5、委托人向监理机构免费提供的资料为： 序号
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案：D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案：A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关
C.项目监理机构 D.社会团体 答案：C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案：C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理
6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案：D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案：B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证
B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案：C 9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案：B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料
第三部分专用条件 1. 定义与解释 1.2 解释 1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/ 。 1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款执行。 2. 监理人义务 2.1 监理的范围和内容 2.1.1监理范围包括：图纸所示所有民航专业工程及设备。 2.1.2监理工作内容还包括： 监理人承担本项目监理范围内全部工程的监理服务（包括相应施工合同中的所有工程及今后的变更工程），对施工承包人的施工质量、进度、费用进行全方位、全过程控制，负责工程组织协调、合同管理、信息管理以及安全生产文明施工的监督管理。具体如下：（1）施工准备阶段主要内容 a)协助委托人组织施工招标。 b)编制监理实施细则和计划，包括提出计量支付、变更、索赔、延期、质量控制等各项 工作程序，并制定各种监理用表；实施细则和计划应在第一次工地会议7 天前报委托人； 获得批准后发施工承包人执行。 c)熟悉设计文件，参与设计交底工作，审查施工承包人提交的设计图纸、测量成果和施 工工艺图设计，组织并跟踪施工承包人进行设计文件和技术资料的复核，并审核施工承包人提交的复核报告。 d)审批施工承包人实施本工程的施工组织设计、施工方案及施工工艺。 e)审查施工承包人、分包人资质，审核施工承包人授权的常驻现场代表的资质，审核施 工承包人派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。 f)协助委托人签订施工承包合同并监督实施。
g)组织工程量清单核查（根据施工图设计文件对合同工程量清单数量进行复核，并组织 施工承包人和委托人共同审定）该项工作应在收到施工设计文件后的28 天内完成。 h)根据本工程的具体情况编制完整的各施工合同段单位、分部和分项工程表。 i)督促和检查施工承包人建立质量保证体系。 j)密切配合施工承包人的复测工作，并对施工承包人的复测工作进行监督把关。 k)审查开工条件及报审资料，下达开工通知，批复分部分项工程开工报告。 l)监理人应在现场建立工地实验室，用于建立的平行试验检测和复检工资，该实验室应具备进行现场土工和材料一般常规实验监测的能力，并获得质量监督部门的认可。（2）施工阶段主要监理内容 A.施工进度控制监理内容： a)编制详细的施工总进度计划并控制其执行; b)编制施工年、季、月实施计划并控制其执行； c)审核施工承包人提交的总体进度计划，检查和督促施工承包人实施进度计划，核批 施工承包人的修正计划；审批施工承包人提交的年度计划、季度计划、月计划、旬计划和日计划，并督促施工承包人实施； d)审核材料物资供应的进度计划； e)其他需要进度控制的内容。 B. 施工质量控制监理内容： a)施工场地的质检验收； b)监理人应加强对施工承包人工程分包的管理，认真审查工程分包计划和所有分包协 议。对于施工承包人非法分包的情况，监理人应及时报告委托人，并责令施工承包人纠正。 c)主持工地会议并形成会议纪要。 d)建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作。 e)工程原材料、配件的质量验收。 f)审批施工承包人拟用于本工程的原始资料、成套设备的品质以及工艺试验。 g)审查施工承包人拟用于本工程的机械装备的种类、性能与数量；施工机械的质量验 收。
甘肃省监理工程师《合同管理》：合同变更考试试卷 一、单项选取题（共25 题，每题 2 分，每题备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、依照《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费 2、在不影响投标总报价前提下，将某些分某些项工程单价定得比正常水平高某些，某些分某些项工程单价定得比正常水平低某些，这种报价办法称为。 A：多方案报价法 B：突然降价法 C：先亏后盈法 D：不平衡报价法 E：由于传染病影响而暂时停止施工 3、获得国有土地使用费不涉及。 A：土地使用权出让金 B：都市建设配套费 C：暂时安顿补贴费 D：土地管理费 E：由于传染病影响而暂时停止施工 4、监理人审查承包商提交施工组织设计和进度筹划时，以为承包商使用施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人。 A：有权规定增长施工设备，增长费用由业主承担
B：无权规定增长施工设备，但有权规定加快施工进度 C：有权规定增长施工设备，增长费用由承包商承担 D：无权规定增长施工设备，也无权规定加快施工进度 E：专业监理 5、【例1·单选题】资格预审和资格后审不同步使用，资格后审合用于。 A：技术难度较大 B：投标人数量多 C：原则化项目 D：公开招标 E：专业监理 6、设计施工总承包合同模式下，对于发包人规定中引用原始数据和资料错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增长和延误工期，则。 A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润 B：承包人承担费用和延误工期 C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润 D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期 E：专业监理 7、依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—)规定，建筑安装工程费用由、规费和税金构成。 A：直接费、间接费、其她项目费 B：分某些项工程、办法项目费 C：分某些项工程、办法项目费、其她项目费 D：直接费、间接费 E：由于传染病影响而暂时停止施工 8、监理单位质量目的制定要突出监理工作服务性、公平性和规定，并且注意保
《合同监理》模拟试卷B 一、单选择题（10*仁10） 1. 安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于 A要约B承诺 C新的要约D既不是要约也不是承诺 2. 合同主体义务表现为_。 A按照自己的意志作出某种行为 B按照对方的要求作出某种行为 C权利受到侵害时有权请求法律的保护 D要求对方不得不作出某种行为 3. __________________________ 工程施工分包合同属于。 A主合同 B从合同 C独立合同 D无偿合同 4. 业主与承包商之间的关系是 A上、下级关系B经济合同关系 C经济管理关系D经济协作关系 5. 下列合同中，属于主合同的是。 A施工承包合同 B 施工分包合同 C担保合同D工程保险合同 6. _______________ 监理合同自开始生效。 A合同签字之日 B合同写明开始执行监理业务之日 C监理单位实际开始执行监理业务之日 D被监理合同开始执行之日 7. 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由提供。 A 监理单位自费收集B向业主付费索取 C向设计单位付费索取 D业主免费提供 8 ?承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时______ 。 A应从业主方获得附加监理酬金 B应从业主方获得额外监理酬金 C应从承包方获得合理化建议的奖金 D不应从任何一方获得额外奖励或酬金 9.工程标底是工程项目的 A预期价格 B工程概算价格 C合同价格 D结算价洛 10 .计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的 _________ 之日为 止。 A工程移交证书
B工程移交证书指明的竣工日 C解除缺陷责任证书 D最终支付证书 二、多项题（40*仁40） 1 ?代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应___________ 二 A以自己的名义签订合同 B 与第三方商签过程中独立地表现自己的意忐 C在授权范围内单独与第三方谈判合同 D 在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务 E在合同内约定委托人和第三方的权利义务 2 ?法律规范中所指的法律事件包括_______ 。 A自然事件 B社会事件 C意外事件 D合法行为 E违法行为 3. 违反合同者承担违约责任的条件有一。 A有违反合同的行为 B违反合同的行为人有过错 C违反合同的行为与违约事实之间存在因果关系 D违约方造成对方的经济损失 4. 业主对监理单位履行合同义务的监督包括_。 A 监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意 B 开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当 需更换主要监理人员时应经业主同意 C业主有权要求更换不合格监理人员 D由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职 E 监理单位每月均需向业主递交监理月报 5. 因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿 费的原则是。 A按工程实际受到的损害计算 B按业主认为所受到的损害计算 C按实际损害计算一定比例的赔偿金 D监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额 E监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额 6. 采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括_________ A发布招标广告 B发出投标邀请函 C进行资格预审 D组织现场考察 E召开标前答疑会 7. 下列工作中属于甲方的义务有。 A 办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工 作 B将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要
编号：QJ-HT-0788施工监理合同新(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
施工监理合同新(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 xx监理合同工程名称：______________________________ 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ ______年____月____日 目录 一、合同协议书 二、合同通用条款 第1条词语定义 第2条法规、语言和联系方式 第3条双方关系与监理依据 第4条监理范围 第5条甲方的职责与义务
第6条乙方的职责与义务 第7条甲方的权利 第8条乙方的权利 第9条监理合同期 第10条合同的变更和解除第11条监理酬金与支付 第12条人员的更换 第13条奖励与赔偿 第14条转让与分包 第15条违约、争议与仲裁三、合同专用条款 第2条法规、语言和联系方式第4条监理范围 第5条甲方的职责与义务 第6条乙方的职责与义务 第8条乙方的权利
工程建设监理服务合同 委托单位：_________ 监理单位：_________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模为：_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；
（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。 8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然
2020年监理工程师《合同管理》试题及答案（卷十） 1、依据标准施工合同通用条款规定，发包人延误进行竣工验收，竣工检验的工作程序和责任还包括()。 A、监理人应再次提请发包人进行竣工验收 B、监理人应签发工程接收证书 C、工程接收证书中写明实际竣工日期，以签发工程接收证书的日期为实际竣工日期 D、工程接收证书中写明实际竣工日期，以收到竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 【答案】B 【解析】发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。 2、用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。 A、合同工期 B、竣工日期 C、施工期 D、合同有效期 【答案】A 【解析】实际竣工日期用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
3、监理人核查竣工付款申请单的时间应为()。 A、监理人收到竣工付款申请单后14天内 B、监理人收到竣工付款申请单后28天内 C、承包人提交竣工付款申请单后14天内 D、承包人提交竣工付款申请单后28天内 【答案】A 【解析】监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查。 4、发包人向承包人支付工程竣工结算款的时间应为()。 A、发包人完成监理人提出的竣工结算款金额审核后14天内 B、发包人完成监理人提出的竣工结算款金额审核后28天内 C、监理人出具竣工付款证书后14天内 D、监理人出具竣工付款证书后28天内 【答案】C 【解析】发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。 5、某建设工程未经竣工检验，业主提前占用工程。监理人应及时颁发工程接收证书，但应当()。 A、以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B、以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任
实用文档 （ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：； 2. 工程地点：； 3. 工程规模：； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 其中： （1）勘察阶段服务酬金：。 （2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执 份。 委托人：（盖章）监理人：（盖章）
第一节通用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1合同 1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。 1.1.1.2合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。 1.1.1.3中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。 1.1.1.4投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。 1.1.1.5投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。 1.1.1.6委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。 1.1.1.7监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。 1.1.1.8监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。 1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 1.1.2合同当事人和人员 1.1. 2.1合同当事人：指委托人和（或）监理人。 1.1. 2.2委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。 1.1. 2.3监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。 1.1. 2.4委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。 1.1. 2.5总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。 1.1. 2.6承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。 1.1.3工程和监理 1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。 1.1.3.2监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建
全国监理工程师建设工程合同管理B卷 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。 A．债权人与债务人 B.代理人与被代理人 C.法人与自然人 D.权利与义务 A.抵押人所有的房屋 B．抵押人有权使用的集体土地所有权 C．依法被查封的财产 D．抵押人所有的支票 5．下列选项中不能作为抵押的是（）。 A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B.土地所有权 C.抵押人所有的机器、交通工具 D.抵押人的房屋及地上定着物 6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（）日合同成立。 A．要约生效 B.承诺生效
C.双方当事人签字或者盖章 D.附生效期限的合同期限界至 7.A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（）。 A.继续有效 B.因A公司已不存在而无效 C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效 D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效 8.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（）。 A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行 B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行 C.无论上涨还是下降均按新价格执行 D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行 9.如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。 A.诉讼 B.和解 C.调解 D.仲裁 10.《合同法》中有关解决合同争议方式的不正确表述有（）。 A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议 B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲
2020年监理工程师《合同管理》试题及答案（卷三）单选题 1、作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应的民事行为 D.—般民事行为 【参考答案】C 【解析】作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人、限制民事行为能力人和无民事行为能力人。 2、下列不属于法人分类的是()。 A、社团法人 B、行政法人 C、基金法人 D、事业法人 【参考答案】C 【解析】法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。 3、合同法律关系客体的智力成果指的是()。 A.建筑物
B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 【参考答案】C 【解析】合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A、D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。 4.关于法律事实的说法，正确的是( )。 A.法律事实不包括事件 B.罢工属于法律事实中的行为 C.法院判决不属于法律事实中的行为 D.合同当事人违约属于法律事实中的行为 【参考答案】D 【解析】法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。