售楼部拆除协议
WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
中山市海都广场旧售楼部拆除协议
发包方（以下简称甲方）：中山市海都置业有限公司
承包方（以下简称乙方）：江西亿恺建设工程有限公司中山分公司甲方在中山市海都广场有旧售楼部需要拆除，经双方共同协商，甲方现将旧售楼部拆除工程发包给乙方施工，为保证此售楼部的拆除工作顺利完成和甲、乙双方的利益不受损失，经甲、乙双方协商、特定以下条款：第一条：工程概况
一、工程名称：中山市海都广场旧售楼部拆除工程
二、工程地点：中山市海都广场
第二条：拆除范围及要求
乙方承揽的拆除旧售楼部范围必须根据合同确定的红线范围内及甲方指定的实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物及一切设施。拆至原房屋基础底止，并将建筑垃圾清运完毕。拆除后的建筑材料归乙方所有，由乙方自行处理。
第三条：工程工期
一、进场日期：2017年05月15 日，竣工日期：2017年05月31 日。
二、施工期间如遇其它不可抗拒的因素，双方可另行协商延长工期。
第四条：合同价款
本工程采用“以工抵料”的方式进行发包，即：甲方不向乙方支付任何施工费用，乙方拆除建筑物所得的材料归乙方所有，在建筑物拆除过程中所发生的任何资金支出都由乙方自行负责。
第五条：甲、乙双方责任
一、甲方责任：
1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。
2、配合乙方做好各方面协调工作。
3、负责对拆迁施工现场的监督、检查。
4、负责对拆除完毕的地块进行验收。
二、乙方责任：
1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。
2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。
3、因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
4、编制拆除环保方案及安全施工方案，在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫，回收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。
第六条：安全施工
一、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
二、发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。
三、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排专业人员配合。
四、乙方必须首先对种类窖池、水池、水井及电线、电缆等危及人身安全的设施、障碍物进行或清除，并设置明显的警告牌，清除各类事故隐患，确保拆房施工现场的安全。
五、拆除工程作业一般自上而下，按顺序进行，不得立体交叉拆除作业;拆除时应先拆除非承重结构，后拆除承重结构;拆除栏杆、楼梯和楼板、脚手架应与同层次整体拆除进度相配合。
六、进入施工现场，必须头戴安全帽，脚穿劳保鞋，高空作业不准疲劳作业并应系好安全带，进入危险区域应采取严格的防范措施。不准酒后从事拆除作业。
第七条：违约责任
一、违反本协议规定，甲乙双方各自承担其责，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
二、乙方承接的拆房工程不得转包，如一经发现，甲方有权终止协议，由此造成损失的，均由乙方承担经济和的全部责任。
第八条：争议
甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。
本合同一式四份，双方各执二份，签字盖章同具法律效力。
发包方：承包方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：日期：
编号：GR-WR-33685 房产调解协议书模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
房产调解协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 房产协议书范文【1】 转让方(以下简称甲方) 甲方：身份证号： 受让方(以下简称乙方) 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房子转让给乙方一事，达成转让协议，以共同遵守。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国协议书法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定，订立协议书如下： 第一条房产坐落、位置、结构、层 次和附属设施 1、本协议书所出售房子坐落在___市___街___巷___号(不足部分可以补充) 2、该房子为：楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、
住宅、厂房、店面)，房子的建筑面积___平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)、实际使用面积___平方米。 3房子质量：装修状况，其他条件为，该房子(□已/□未)设定抵押。(不足部分可以补充) 4、该房地产产权类型：(有房产证或国土使用证) 5、出售房子的《房地产权证》证书号码为：国有土地使用权证号为：共有权证号为：该房子占用范围内的土地使用权随该房子一并转让，该房子的相关权益随该房子一并转让。 6、房子现有装修及其他配套物品、设备情况详见协议书附件。 第二条甲方对产权的承诺 甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有完全的所有权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房子不受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外，有关按揭、
简单版房屋拆除合同范文(Word版） 房屋拆除合同范文阅读 发包方：简称甲方 承包方：简称乙方 现甲方决定将旧楼拆除工程发包给乙方施工。为达到优质、高速、高效的总目标，确保双方利益，为能更有效对本工程进行控制，强化管理。经甲、乙双方协定，特签订此承包合同，双方共同遵守执行。 第一条： 工程名称：龙陵县老水泥厂内旧楼拆除工程工程地点：龙陵县老水泥厂内 第二条：承包范围及工作内容 1、拆除人工以及安全防护架、网和一切施工用具。 2、工程价款： 乙方按本项目实拆平为准，支付人民币元共计人民币元给甲方，甲方给乙方开出收据，不包税的收据，乙方拆除旧楼的所有废旧材料属乙方所有，作为乙方在拆除施工中产生的费用。 第三条：付款方式 乙方签订合同后支付拆除房屋补偿款万元、押金万元人民币，合计万元方可进场施工。
第四条：双方责任 1、甲方责任 1)、甲方对乙方应提供有关资料、数据和拆除手续、拆除点位，电话通知开工。 2)甲方负责拆除范围的办公设备、现场滞留人员以及所有施工场地内的一切障碍物的清理和协调。 2、乙方责任 1)乙方签订合同后，接到拆除通知应立即安排足够有经验的拆楼人员和机械入场。首先做好安全防护设施，制定施工方案，对工人进行全面安全教育方能施工。 2)乙方人员和机械必须按常规拆房顺序，多年拆楼经验进行安全施工，文明拆除，在拆除过程中安全，包括人员及机械和第三者伤害由乙方自行负责，甲方有权提醒和监督。乙方必须为拆楼工人购买保险，不买保险不得进场。 3)乙方要派专业人员现场技术指挥，制定施工方案，采取有效安全措施。负责全面管理。 4)乙方负责整栋旧楼拆除的垃圾清运至原建筑±0为准，同时将原有旧楼的地台、地梁破碎，原地平整。 第五条：工程工期要求 工程工期根据甲方要求和施工场地，加大力度，确保正常施工日为15天完成拆除任务，确因人力不可抗因素顺延。在施工期间，甲方不得随意让乙方停工，乙方不得随意退场。
房屋买卖合同协议书书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
房屋买卖合同书 卖方：___________，身份证号码：____________________身份证地址：_____________________________________________现住址： _________________________________________________________家庭电话：______________；手机：______________ 买方：___________，身份证号码：____________________身份证地址：_____________________________________________现住址： _________________________________________________________家庭电话：______________；手机：______________ 根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、及其他有关、的规定，在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜达成如下协议： 第一条房屋基本情况 （一）卖方所售房屋（以下简称该房屋）坐落为：____________【区（县）】__________________________【小区（街道）】________【幢】【座】【号（楼）】_________单元_________号（室）该房屋所在楼层为_________层，建筑面积共___________平方米。 随该房屋同时转让的房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一。 第二条房屋权属情况
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房屋拆除合同
编号：FS-DY-20744 房屋拆除合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议： 第一条：工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 第二条：承包范围 一、范围内 所有建筑物：（拆除范围详见附图） 二、拆迁上诉所列房屋至地坪，拆除至室外地坪为±0
第三条：工程工期 一、进场日期：年月日，竣工日期：年月日 二、总工期为月，工程进程按甲方所动迁腾房情况，腾空一间拆除一间，为使拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物%，两个月内交付乙方总拆除建筑物的%，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。 第四条：合同价款、工程款支付及结算 一、方向甲方支付元/㎡。 二、合同签订日内，乙方向甲方交纳首期拆除工程费万元。 三、当工程进行到%，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。 第五条：甲乙方工作职责 一、甲方责任： 1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。 2、配合乙方做好各方面协调工作。
房屋拆迁协议书范本 ; 拆迁是指取得拆迁许可的单位，根据城市建设规划要求和政府所批准的用地文件，依法拆除建设用地范围内的房屋和附属物，将该范围内的单位和居民重新安置，并对其所受损失予以补偿的法律行为。下面带来房屋拆迁协议书，供大家参考! 房屋拆迁协议书一 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议： 第一条：工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 第二条：承包范围 一、范围内 所有建筑物：(拆除范围详见附图) 二、拆迁上诉所列房屋至地坪，拆除至室外地坪为
±0 第三条：工程工期 一、进场日期：年月日，竣工日期：年月日 二、总工期为月，工程进程按甲方所动迁腾房情况，腾空一间拆除一间，为使拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物 %，两个月内交付乙方总拆除建筑物的 %，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。 第四条：合同价款、工程款支付及结算 一、方向甲方支付元/㎡。 二、合同签订日内，乙方向甲方交纳首期拆除工程费万元。 三、当工程进行到 %，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。 第五条：甲乙方工作职责 一、甲方责任： 1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。 2、配合乙方做好各方面协调工作。 3、保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性最新房屋拆迁合同范本最新房屋拆迁合同范本。 4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。 5、负责对拆除完毕的地块进行验收。
编号：_____________个人房屋买卖合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
卖方（简称甲方）：身份证号码： 买方（简称已方）：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议： 第一条房屋的基本情况： 甲方自愿将其座落于_______区路号小区 _______号楼号，房产证登记面积平方米（地下室平方米），结构房屋及其附属设施、设备（）出售给乙方；房屋所有权证编号：。 第二条价格 1.甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为人民币元（大写：拾万仟_______佰拾元整）含附属设施费用；本合同签订之日起，乙方向甲方支付人民币 _______元整，作为购房定金。 2.甲、乙双方协商一致，该房屋在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由乙方承担。 第三条付款时间与方法 乙方于本合同签证当时内向甲方支付首付款元整（大写：拾万仟佰拾元整），余款元整（大写：拾万仟佰拾元整）在房屋过户手续办理完毕之日支付。 第四条 1. 签订合同之后，所售房屋室内外设施不再变更。 2. 甲方保证过户前交清该房产的水费、电费、供暖费、天然气费、物业费、有线、网络及所有与该房产相关的费用，单据交乙方确认；甲方收到首付款后，应积极配合乙方将水、电、气、暖、物业、有线、网络等登记、注册手续变更为乙方。 3. 甲方出售该房产，该房产占用范围内的土地使用权以及该房产的相关权益随该房产一并转让。 4. 甲方保证上述房屋产权清晰，无争议，可进行市场交易，手续齐全；未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内；已取得其他共有人书面同意；协议有效期内，甲方不得将该房产另行出售给第三人；甲方向乙方介绍的房产情况，真实、准确，不得故意隐瞒房屋质量问题，不得故意隐瞒重要事实或提供虚假信息。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。 5. 甲方保证在办理完过户手续之日起日内，将户口迁出，逾期超过日，乙方每日按
房产调解协议书范本 如果我们产生了房产纠纷，我们解决之后，知道怎么样书写调解协议书吗?以下是小编整理好的房产调解协议书范本，欢迎大家阅读参考！ 转让方(以下简称甲方) 甲方：身份证号： 受让方(以下简称乙方) 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房子转让给乙方一事，达成转让协议，以共同遵守。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国协议书法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定，订立协议书如下： 第一条房产坐落、位置、结构、层 次和附属设施 1、本协议书所出售房子坐落在___市___街___巷___号(不足部分可以补充) 2、该房子为：楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，房子的建筑面积___平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)、实际使用面积___平方米。 3房子质量：装修状况，其他条件为，该房子(□已 / □未)设定抵押。 (不足部分可以补充) 4、该房地产产权类型： (有房产证或国土使用证) 5、出售房子的《房地产权证》证书号码为：国有土地
使用权证号为：共有权证号为：该房子占用范围内的土地使用权随该房子一并转让，该房子的相关权益随该房子一并转让。 6、房子现有装修及其他配套物品、设备情况详见协议书附件。 第二条甲方对产权的承诺 甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有完全的所有权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房子不受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押、债务、税项、未结款项及租金等，甲方均在出售该房子前办妥。出售后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿，与乙方无关。 第三条转让价格和付款方式 1. 转让价格 双方商定该房子转让价格为(人民币) ，大写(人民币) 2. 付款方式 a.此房价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。 b. 甲方收到乙方定金元整，待乙方申请的贷款批准后，即可为乙方准备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。(以收据收条为准) c. 办理过户手续当日乙方交付甲方首付款元整。(以收据收条为准) d. 余款元整，由银行直接划拨给甲方
房屋拆迁协议书 拆迁人：________________________________________（以下简称甲方）被拆迁人：_________________________________________（以下简称乙方） 为加快XXXX工程建设，维护拆迁当事人的合法权益，根据XXXXXXX文件精神及有关法律、法规的规定，现经甲、乙双方在平等、自愿、充分协商的基础上，就房屋拆迁事宜，达成协议如下： 一、拆迁范围 甲方拆迁乙方坐落在村间层、间层结构的房屋（房产证号：，土地证号：）及其附属物。拆迁建筑面积平方米，建筑占地面积平方米，总用地面积（不包括建筑占地面积）平方米（经村委会、指挥部和镇政府确认），具体四至界限详见拆迁宗地平面图。 二、拆迁作价补偿 （一）作价补偿依据：拆除的房屋建筑面积以《房屋所有权证》上记载的建筑面积或以实际丈量的建筑面积为依据。房屋及其附属物补偿按重置价格结合成新结算，根据号评估报告为准。 （二）拆迁补偿各项内容及金额： 1、房屋补偿金额计人民币元，附属物补偿金额 元。 2、拆除未超过批准期限临时建筑，房屋及附属物按其房产评估报告价值的予以补偿，计人民币 /元；室内装潢按评估报告价值予以补偿，计人民币 / 元；总用地面积（包括建筑占地面积） / m2，按每方米元计算（包括石渣回填）支付给乙方，计人民币 / 元。 3、临时过渡房补助费：甲方按乙方常住在册人口（经村民委员会确认），每人每月补助元，过渡期一次性为个月，过渡房由乙方自行解决。 人×元/人×个月= 元。 4、住宅搬迁补助费：甲方按乙方常住在册人口（经村民委员会确认），每人一次性补助元，户不足元的按元计算，由乙方在规定时间内自行搬迁。 1
编号：GR-WR-95982 房屋买卖协议书模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
房屋买卖协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 房屋买卖协议书范本（一） 甲方（卖方）： 乙方（买方）： 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款： 一、甲方自愿将坐落在济南市区路小区号楼单元室（建筑面积平方米，储藏室平方米，产权证号）房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方（附房产证复印件及该房产位置图）。 二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写；即人民币小写。 三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写。 四、乙方支付定金之日起个月内，向甲方支付首付款（定金从中扣除），首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付（有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理）。
和解协议书 甲方： 地址： 法定代表人： 乙方： 地址： 法定代表人： 丙方（保证人）：有限公司 法定代表人： 鉴于： 甲方诉乙方买卖合同纠纷一案，业经市区人民法院于年月日做出号判决书判定：乙方于判决生效后十日内向甲方支付设备转让款万元，并于10日内向甲方支付逾期付款利息共计万元，案件受理费万元由乙方承担。根据该判决乙方应给予甲方共计万元。由于乙方上诉后又于2013年12月09日被准许撤回上诉，因此一审判决已于2013年12月09日生效。截止2014年03月12日乙方应向甲方支付本金和逾期付款罚息共计万元。另，根据甲乙双方签订的《合资合同》之约定，乙方购买甲方八台设备，转让价款为万元。约定分五期偿还全部价款。但至今乙方最后两笔转让款同样未支付。其中一笔已于2013年12月31日到期，至2014年03月12日本息共计万元。最后一笔转让款即将于2014年12月31日到期。综上，截止于2014年3月12日乙方欠甲方本息共计万元。鉴于此，为保障上述判决尽快顺利执行完毕，并确保甲方收回所有转让款，
甲、乙、丙三方经协商一致，达成如下还款协议，以资共同信守。 一、乙方同意向甲方支付上述本金及利息共计万元。 二、付款方式 甲方同意乙方分期付清本协议第一条约定的款项： 乙方应当于本协议签订之日起年内向甲方支付全部款项和利息。具体为： 乙方应当于2014年月日前，向甲方支付人民币万元；于2015年月日前支付人民币万元，于2016年月日前支付最后一笔转让款人民币万元。（请贵单位根据双方实际约定适当调整） 三、担保条款 3.1丙方在充分了解本合同全部条款之情况下，自愿就本合同项下乙方应付给甲方的所有款项（包括但不限于本金、利息、违约金、因追索而产生的律师费、诉讼费等）承担连带保证责任。 3.2保证期间为本合同生效之日起至主合同项下每期债务履行期限届满之日起两年。 四、违约责任 4.1乙方未按照本协议第二条约定时间按期付款的，从违约之日起按违约金额的日分之向甲方支付逾期付款违约金。如乙方其中任何一期未按时或未足额支付，则视为全部款项到期，甲方有权立即要求乙方偿还剩余所有款项及利息。同时，甲方有权继续要求法院强制执行。丙方承担连带清偿责任。 4.2如乙方违约，则应承担甲方为实现债权而实际发生的一切费用（包括但不限于合理的律师酬金和费用、评估费、拍卖费），丙方承担连带清偿责任。
房屋建筑物、构筑物拆除合同 拆房发包方：（以下简称甲方） 拆房承揽方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等规定，对范围内的所有建筑物、构筑物实施统一拆除。经双方 协商，为明确双方职责，保证拆房工作顺利进行，签订合同如下： 一、拆房工程项目： 1、拆房工程范围： 2、拆除房屋建筑面积约平方米，具体以拆迁协议面 积为准，按本合同确定的单价结算。 二、合同价格： 确定拆除旧房建筑面积单价为元/平方米，合计总价人民币元，大写人民币：。结算时拆除旧房面积按实际调整。三、付款方式： 区块内房屋拆除完毕，经结算后乙方应一次性付清。 四、合同工期： 1、本工程自年月日开始拆房，各单体建筑物（构筑物）拆除工期自拆迁户签约腾空后，一个月内完成。其中单家独院房 屋在十五天内完成，公寓式房屋在三十天内完成。情况特殊的在签订合 同时另行协商。 3、施工期间如遇人力不可抗拒的因素，双方可另行协商延长工期。
五、拆房要求： 1、乙方承揽的拆除旧房范围必须根据合同确定的红线范围内及甲 方指定的实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物及一切设施，拆至室内地坪面止，并将建筑垃圾清运完毕。拆除后的建筑材料归乙方所有，由乙方自行处理。 2、房屋拆除开工前，施工单位应编制拆除工程施工组织设计（包括 施工方案及安全技术措施计划），并报管理单位审批备案；应落实项目负责人，技术负责人、安全管理人员花名册并报管理单位备案；乙方在拆除现场必须设置现场办公室，并建立安全生产管理责任制，明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。 3、乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全第一的方针，施工项目负责人 和技术负责人要现场指挥拆除作业，如有事离开时，必须有1—2名施工管理人员（持有上岗证）留在拆房现场指挥拆除作业。 4、拆除工程现场必须设置围护封闭。在市区主要路段、交通要道两 侧，围护高度不得低于 2.5米，围护应做到清洁整齐、无破损，不得有碍市容观瞻。 拆除工程二层以上必须搭设脚手架，在市区主要干道两侧和居民住宅周围进行拆除工程，必须采用钢脚手架和密目式安全网封闭形 式，必要时搭设防护隔离棚。 5、乙方从事拆房工作的人员参加人身安全保险，保险单送管理单位 效验备案。无保险者一律不得拆房。 6、乙方必须首先对种类窖池、水池、水井及电线、电缆等危及人身
房屋买卖协议 甲方：身份证号： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议： 第一条：房屋基本情况 甲方将合法拥有坐落于市区，建筑面积平方米的房产一套出卖给乙方。 第二条：付款方式 1. 双方议定上述房屋的购房款、搬迁费、补偿费等共计元整。 2. 本协议签订时乙方向先甲方付款元，待甲方搬迁完毕后三日内，乙方将剩余款项一次性向甲方付清。 第三条：双方责任 1. 甲方应于本协议签订的十日内完成搬迁，并保证其出售房屋为其完全独立所有，无抵押、查封和任何纠纷、任何与该房屋有关联的第三人不得就本房屋主张权利。 2.甲方结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的费用由乙方承担。 第四条：违约责任 1. 若甲方不能按时完成搬迁并向乙方交付房屋，每逾期一日，向乙方支 付购房款、搬迁费、补偿费等（共计元）千分之五的违约金。 2.若乙方不能按时向甲方支付购房款、搬迁费、补偿费等，每逾期一日，向乙方支付购房款、搬迁费、补偿费等（共计元）千分之五的违约金。 3.本协议所涉及的购房款、搬迁费、补偿费等均为一次性付款，若甲方或与甲方有关联的第三人再就本房屋主张权利、价款、补偿等，甲方应向乙方返还购房款、搬迁费、补偿费等共计元整，并且支付违约金元。
第五条：争议解决 本协议履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院起诉。 第六条：本协议经双方签章即生效，须共同遵守。本协议未尽事项，可另行议定，其补充协议经双方签章后与本协议具有同等效力。 第七条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 第八条：其他约定 甲方：乙方： 住址：住址： 电话：电话： 年月日年月日
《二手房买卖合同》解除协议 卖方（下称甲方）：__________________________________________ 身份证号：_________________________________________________ 联系电话：_________________________________________________ 买方（下称乙方）：__________________________________________ 身份证号：_________________________________________________ 联系电话：_________________________________________________ 甲、乙双方于_____年___月___日签订了《二手房买卖合同》，合同编号：______________________________，合同约定乙方向甲方购买位于_______________________________的住房壹套（房产证号：________________），现甲、乙双方经友好协商，达成协议如下： 一、甲、乙双方自愿解除上述《二手房买卖合同》； 二、乙方在购买该房屋时向房屋中介支付了壹万元人民币（小写：￥10000.00元）作为定金，现解除此《二手房买卖合同》，由乙方向房屋中介主张该返还该定金。甲、乙双方均不得向另一方主张违约责任及其他任何费用。 三、自本协议生效后，上述《二手房买卖合同》自动解除，双方之间就《二手房买卖合同》的争议已全部解决，任何一方均不得对另一方以此《二手房买卖合同》主张任何权利。 四、本协议自甲、乙双方签字之日起生效，本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。 （以下无正文） 甲方：乙方： 年月日年月日
房屋拆迁补偿合同 拆迁人(以下简称甲方)：_______________________ 法定代表人：_____________，地址：____________; 单位名称_____________________________________; 邮编____________________，电话_______________。 委托代理人： 法定代表人_________________，地址：_________ 单位名称____________________________________; 邮编：______________，电话：________________。 被拆迁人(以下简称乙方)：____________________ 姓名：____，性别：_____;年龄：__________ 住址：_____________________________________ 委托代理人：____________________________ 姓名：____，性别____;年龄：_______ 住址：______________________________________ 甲方因建设需要，须拆除乙方使用的房屋，根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定，甲乙双方经协商，就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。 第一条房屋拆迁依据 建设项目名称___，建设地点___，建设单位____《拆迁许可证》文号____。 第二条被拆除房屋现状 1、乙方在拆迁范围内有房屋___间，建筑面积___平方米，使用面积___平方米，居住面积___方米。 2、乙方有正式户口___人。常住人口___人，应安置人口___人.分别是(姓名、性别、年龄、关系 等)__________________________________________________________ 3、被拆迁房屋的产权属于_______。 第三条拆迁安置
房屋买卖协议书 甲方（出卖人）： 乙方（买受人）： 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上就买卖房屋达成如下协议，双方共同信守执行。 一、概况及转让内容 甲方自愿将坐落于___________________________________，建筑面积______________平方米（以甲方持有的房产证登记为准）的房屋出售给乙方，房屋所有权证书号为___________________________________； 二、合同价款 双方商定房地产成交价格为人民币（大写）_____________________（小写______________），成交价格已经包括本合同第一条所列全部内容转让之价格。办理产权过户所需的税费按照国家规定执行，不包含在合同价款中，此费用由_____________________。 三、合同价款的支付 乙方在本合同签订之日起_______日内支付人民币（大写）_____________________（小写）______________作为定金。乙方在办理完房屋所有权过户后_______日内支付合同价款的全部费用。 四、甲方义务 1．甲方保证该房屋不存在产权纠纷；未设定抵押、未出租、未被查封或存有其他权利瑕疵；甲方保证其对该房屋享有独立处分权；保证该房屋不被他人合法追索。 2．甲方应如实向乙方说明该房屋使用过程中的重大事项，提供购房、物业、公共修基金等手续及合同；结清房屋所有权过户前的有关费用（包括但不限于物业管理费、供水、电力、供暖、煤气、有线电视、网络、电话、公共维修基金等），出示有关交费证明。 3．甲方应当与乙方共同办理房屋所有权、土地使用权过户手续，为过户提供必要的文件、资料和便利。 五、乙方义务
资金安全服务承诺协议 甲方（出卖方）： 乙方（买受方）： 丙方（居间方）： 鉴于： 甲乙双方经丙方居间，就位于的房产（以下简称：该房产）的买卖签订了《存量房买卖合同》，房屋交易总价为人民币元。 有鉴于此，协议各方就本次交易相关资金的安全服务承诺约定如下： 一、服务承诺 1、买受人资金安全承诺： 【】关于定金：甲方收取乙方定金后违约或因甲方个人原因导致交易不成，且拒不退还定金的，丙方先行向乙方垫付该定金。 【】关于购房款：甲方收取乙方购房款（包括定金、首期楼款等款项）后违约，或因甲方个人原因导致交易不成，且拒不退还所收购房款的，丙方先行向乙方垫付该房款。 丙方上述承诺有效期自乙方向甲方交付款项之日起至甲方将该房产过户至乙方名下之日止。 2、出卖方资金安全承诺： 【】关于购房款（仅一次性付款适用）：甲方按照约定将物业交易过户至乙方名下后，在乙方将购房款按时足额支付至理房通账户的情况下，甲方不能及时收取相应购房款的，丙方先行向甲方垫付该房款。 【】关于交楼保证金：甲方按约定向乙方交付物业后，乙方拒不返回交楼保证金的，丙方先行向甲方垫付该交楼保证金。 【】关于户籍保证金：甲方按约定将物业内户籍迁移完毕后，乙方拒不返回户籍保证金的，丙方同意向甲方垫付该户籍保证金。 丙方上述承诺有效期自甲方向乙方交付交楼保证金/户籍保证金之日起，至相关物业费用账户使用人变更至乙方/甲方将所有户籍迁出交易物业之日后1个月内止。 二、承诺范围 丙方承诺中所称垫付的费用以定金、购房款、交楼保证金、户籍保证金的本金为限，不包括相对方违约而产生的利息、违约金等。
三、服务承诺的限制 1、、丙方对定金提供的资金安全服务承诺以人民币10万元为限，丙方对超出部分不承担垫付责任；若乙方在未对交易物业查册核实产权前迳行向甲方支付定金的，丙方对定金提供的资金安全服务承诺以2万元为限； 2、乙方适用买受人购房款安全承诺的，需具备以下条件： a.因甲方的行为违反《存量房买卖合同》约定构成根本违约或因甲方原因（例如甲方征信情况不符合融资、担保机构要求而无法赎契）导致交易无法继续的，经乙方以及丙方督促后，甲方拒不返还已收取购房款； b.乙方严格履行《存量房买卖合同》的约定，未存在其他违反合同条款的情形，或自身未存在妨碍履行合同的因素； c. 一次性付款交易的，甲乙双方须选择通过“理房通”监管首期购房款以及尾期购房款，且购房款须在房管部门出具以乙方为权属人的交易房产权属证明出具之日起交割购房款。 3、甲方适用购房款资金安全承诺（仅适用一次性付款交易）需具备以下条件： 乙方已按照《存量房买卖合同》及“理房通”资金监管协议的约定，按时足额交付购房款至理房通账户的前提下，甲方配合办理交易过户手续；否则，视为甲方放弃丙方提供的购房款资金安全承诺。 4、甲方适用交楼保证金资金安全承诺需具备以下条件： a.甲方结清水费、电费、煤气费、物业费并完成相关物业费用账户使用人变更手续; b.甲方严格履行《存量房买卖合同》的约定，未存在其他违反合同条款的情形。 5、甲方适用户籍保证金资金安全承诺需具备以下条件： 甲方将物业内所有户籍迁出交易物业,并按合同约定将交易物业交付乙方； 四、丙方履行服务承诺的流程 1、甲乙双方任一方因另一方的违约行为而要求丙方履行垫付承诺的，相关权利人（守约方）应与丙方签署《和解协议》，并同意委派丙方指定律师以守约方的名义向违约方追讨定金/购房款/交楼保证金/户籍保证金及相关违约责任。 2、丙方于相关权利人（守约方）签署《和解协议》及与指定律师办理委托诉讼手续后30个工作日内，按《和解协议》的约定支付垫付款；相关权利人（守约方）需无条件配合指定律师处理诉讼事务。
房屋拆迁安置协议书完整版 (协议样本) What the parties to the agreement ultimately expect or achieve through the conclusion and performance of the agreement ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-025888
房屋拆迁安置协议书完整版(协议样本) 甲方：____________________________________ 地址：____________________________________ 邮编：_______________ 电话：______________ 法定代表人：____________ 乙方：____________________________________ 地址：____________________________________ 邮编：_______________ 电话：______________ 法定代表人：____________ 第一部分协议书 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华
人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守： 第一条房屋拆迁依据 建设项目名称，建设地点，建设单位，《拆迁许可证》文号。 第二条 (一)乙方在拆迁范围内有房屋间，建筑面积平方米，使用面积平方米，居住面积平方米。 (二)乙方有正式户口人，常住人口人，应安置人口，分别是(姓名、性别、年龄、关系等)。 (三)被拆迁房屋的产权属于。 第三条拆迁安置 (一)乙方安置到，房屋间，建筑面积平方米，使用面积平方米，居住面积平方米。甲方负责为乙方办理住房进住手续。 (二)乙方临时过渡到，房屋间。 (三)乙方临时过渡期限自年月日至年月日。 甲方保证乙方在过渡期限内回迂，乙方在收到正式安置通知日内，
房屋买卖合同协议 出卖人（以下简称甲方） 买受人（以下简称乙方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方岀售的 《 》商品房事宜，订立本合同。 第一条甲方通过土地使用权【出让】【转让】【划拨】方式取得 区/市 （县） 地块土地使用权，并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证， 证书号为： , 土地面积为： , 土地用途为： ? 甲方经批准，在该地块上投资建造《 》【暂定名】【现定名】商品房， 主体建筑物的建筑结构为 结构;建筑物地上层数为 层，地下层 数为 层。 乙方购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为 ,商品房预吿许可证号为 .现房产权登记备案号为 . 第二条乙方向甲方购买 路 幢（号） 层 室（以卜?简称该房 屋），政府批准的规划用途为 该商品房阳台是【封闭式】，是【非封闭式】。 方米、公用分摊建筑面积为 平方米。该房屋建筑层高为 米。 该房屋建筑设计及平面图见本合同附件2;该房屋建筑结构、装修及设备标准见本 合同附件3;该房屋相关情况说明（抵押关系、资料关系、相邻关系及小区平面布局） 见本合同附件4;该房屋《前期物业管理服务合同》、《使用公约》或有关承诺书 见本合同附件5. 第三条乙方购买该房屋，每平方米房屋建筑面积单价为人民币 元。（大 写） . 根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款暂定为人民币 元。（大写） ， 据甲方暂测该房屋建筑面积为 平方米，其中套内建筑 积为 1:1
第四条乙方购买该房屋的总房价款（含附件3中装修、设备价格）是指该房屋和相应比例的土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除该房屋建筑面积的暂测与实测不一致的原因外，不再作变动。 第五条在该房屋交付时，房屋建筑面积以青岛市国土资源与房屋管理局认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理： 1.按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补； 2.甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+ %（包括%），不向乙方收取超过部分的房价款;甲方同意当暫测面积与实测而积的误差超过+- %（包括+?%）,乙方有权单方面解除本合同。乙方行使上述解除权时，必须在双方签署《房屋交接书》之时或之前提出，否则视为放弃该项权利。 第六条签订本合同时，该房屋建设工程（形象进度）已建设到.乙方应当按本合同约定时间如期、足额将房款交付于甲方的预售款监管帐户（预收款监管机构：、帐户名称、帐号：）预收款按政府规定监管使用。 乙方的付款方式木II付款期限由甲乙双方在咐件1中约定明确。 第七条乙方若未按木合同约定的时间足额付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款额的万分之计算，违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过天后，甲方有权选择下列第种方案追究乙方责任。 1.甲方有权单方面解除本合同，乙方应当承担赔偿责任。赔偿金额为总房价款的%，甲方有权在乙方己支付的房价款中扣除乙方应支付的赔偿金额，剩余房款退还给乙方。如乙方已支付的房价款不足赔偿的，甲方有权追索。甲方如行使上述解除合同权的，应当自合同约定之乙方应交付房款期限届满止的30日内书面通知乙方，没有通知或逾期通知的，视为放弃权利。 第八条签订本合同后，甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计（见附件2）,确需变更的应当征得乙方书面同意并报规划管理部门审核批准，在获得批准之日起天内与乙方签订本合同变更协议。 甲方未征得乙方同意擅自变更该房屋的建筑设计，乙方有权单方面解除本合同。乙方解除合同的，甲方应当向乙方支付总房价款的%违约金。
房屋买卖合同：退房律师函通用版 退房律师函通用版 特别注意：律师函只能由律所和律师发出！！其威慑力，很多时候不是来自于律师函内容，而是来自于律师的身份，来自于这是律师发出的，是一种强势的意思表示，俗称合法的恐吓信。函号:__________________________公司：_________律师事务所______律师接受______委托，就贵公司向买受人______逾期交房事宜，委托本律师向贵司郑重致函如下：风险提示： 律师函在对事实部分进行叙述时不需要像法律意见书那样详备，只需要根据委托人提供的材料，简明扼要地将事实与双方争议的焦点总结出来即可。 律师函更多承担的是宣示功能而非分析功能，只是打前站用的，后面还有一系列组合动作，不宜详述，言多必失。________年____月____日，贵公司与我委托人签订了《商品房买卖合同》。依照合同约定，我委托人向贵公司购买____期____栋____室，贵公司应在________年____月____日交房。但是贵司至今仍未履行向我委托人交房的义务，逾期交房6个月之久，已违反合同约定。根据买卖合同第____条逾期交房责任中约定：超过了____日交房的，买受人有权退房。现我委托人多次与贵司交涉解除合同并提出退房要求，贵公司均未答复。风险提示：
出具律师函一方的好处就是可以组织对你的委托人有利的事实。如果事实对你的委托人有利，那就强调事实；如果法律对你的委托人有利，那就强调法律；如果情理对你的委托人有理，那就强调情理，总之不管优势是什么，都要在你的律师函中对它们予以强调和渲染。在强调有利事实的同时，要最小化不利事实。你的目的就是要尽可能让对方相信你的委托人是没有弱点的。贵公司逾期履行合同约定的交房义务，已严重侵害我委托人的合法权益，应当依照合同约定与法律规定承担相应的违约责任：退还我委托人已付购房款____万元，并按照已付房款的10%向买受人支付违约金.风险提示： 律师意见由需要送达对象做什么及不这样做的后果两部分组成。这部分就是合法恐吓部分。要求其在规定期限内完成规定事项，否则承担不利后果。注意在用词的时候一定要为双方和解留下空间。本律师建议贵公司慎重从事，依法本着诚实信用原则全面承担逾期交房责任，在收到本律师函____日内办理我委托人提出的退房事宜。以避免不必要的经济损失、声誉损失及诉累。否则，本律师将通过法律途径依法维护其合法权益。专此函告，望贵司XX并妥善对待。XXX！_______________律师事务所_____________________律师电话：________年____月____日
编号： 上医国际广场改造工程 土建拆除与建渣处理作业班组 内 部 管 理 承 包 协 议 书 签约提示： 一、感谢您与我方合作，请您在签署协议前，您已仔细阅读过本协议书条款并予以理解和接受，同时我方经办人员已向您告知与协议书签署有关的信息。请您核查一式两份协议书的内容（包括手工填写的部分）应完全一致。 二、在您签署的协议书中，除需手工填写的地方以外，其他部分均不得随意进行手写补充和修改，否则将会影响合同或条款的有效性。 三、在合作过程中双方必须廉洁自律；在本协议签订与执行过程中，您方在处理与我方人员的关系时，应当以简单、透明为原则；不可夹杂有任何形式的腐败行为，否则将承担重大经济损失和相应的法律责任。
甲方：（以下简称甲方） 乙方：身份证号码：（以下简称乙方）本协议书签订前乙方已对位于成都市温江区八一路的上医国际广场改造工程中土建拆除作业的具体情况作了详尽充分的了解并进行了周详的施工准备；为了明确双方职责、权利、义务，确保施工安全、质量、进度，达到工程的预期目标，在平等互利的基础上，甲乙双方经协商，就土建拆除与建渣处理单项劳务作业事宜达成一致，订立本协议书。 一、承包方式与条件 1.1、承包范围：完成本工程施工技术文件内容中本项作业、工序包含的所有劳务工作。 1.2、所需工具及易耗品除全部由乙方自带，甲方不再提供。 1.3、本班组采取以固定综合包干单价乘工程量组合成总价的形式进行承包。具体内容为：包人工、包运输、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包配合、包所需的工具、包辅助材料、包成品保护等完成本项作业所必需的全部工作内容。 1.4、签订本协议前，乙方已对施工现场进行了实地踏勘和详尽充分的了解，并做了周详的施工准备，乙方承诺自行投入满足本项作业的各种设施设备，不会因垂直及水平运输等其他问题而再提出额外要求。 1.5、乙方在开工前应对自身的机具投保财产险，对本班组从业人员办理人身意外伤害险以及第三者责任险，其费用已包含在合同单价中，由乙方承担。 二、工程要求 2.1、施工质量