3.3适用标准、规范：按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条、施工期间及施工安全
4.1乙方参加甲方组织的施工图纸和做法说明的现场交流，拟定施工方案和进行计划，交甲方审定。、
4.2乙方近要求施工，保质、保量、按期完成施工任务并负责保修工作，解决应由乙方负责的各项事宜。
4.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按做法说明或施工方案进行施工，做好各项质量检查记录；编制工程决算，参加竣工验收。
4.4乙方进入现场应做到文明安全施工，工完料净场地清。施工垃圾堆放整齐，由甲方组织清运。
4.5甲乙双方应做到互相配合，团结协作，甲方应为乙方提供必要的施工条件，住宿、水、电、消防设施及施工中必备物品。
4.6乙方近有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡及事故由责任方承担责任和有关费用。
4.7乙方在动力设备、高压线路、地下管道、密封防震车间、地下隧道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，甲方应提供安全保护措施，由甲方承担防护措施费用。
第五条、工程质量
5.1约定的工程质量验收标准：
法定代表人（签字）：法定代珍人（签字）：委托代理人：委托代理人
联系电话：联系电话：
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
编号：GR-WR-62022 电气工程施工合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
电气工程施工合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。 8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有
合同编号：YT-FS-7892-52 电气安装合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气安装合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一.工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 标段(栋号)： 建筑面积(水暖、电气)：各标段以土建竣工实际
面积为准总建筑面积：暂定为㎡ 二、乙方进场人数(附名册) 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期：年月日 (二)总(日历)工期：个月 (三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施 (二)承包范围： 1.给排水安装：图纸内的全部内容， 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，
电器合作协议范本 甲方（需求方，委托方） 注册营业地点：乙方（供给方，受托方）： 注册营业地点： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 经协商，双方就乙方生产、供甲方销售并且根据甲方要求设计、标明为“______ 品牌的照明电器（简称定牌产品）定牌合作之事宜达成如下协议，双方同意签订本合同，并共同遵守以下条款:第一条：合作的产品、数量及定单 1定牌产品品名、规格、型号、目标总量品名规格型号时段单位总量 2、甲方每月向乙方书面发出_____ 个月以上预期量的滚动订单。乙方根据订单预备_____ 天材料和零件。 3、甲方应在每月日前向乙方下达下个月的订单，包括品种、数量、交货时间、顺序等。乙方 除非向甲方提出书面修改意见，否则视为同意该月订单。订定下达后不能变更，除非乙方同意变更。 4、乙方应在甲方下达订单天内，向甲方提供下月的日排产计划。 第二条：产品包装与标识 1定牌产品使用甲方 _________ 注册商标，以及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号。 乙方未经同意不能使用_________ 注册商标，也不能将甲方注册商标及法律许可甲方使用的其 他标记、文字、符号提供给第三方，包括与此相关的容易混淆的任何标记、商标、铭牌或公司名称。 2、甲方应获得合法的“_________ 注册商标使用权，并向乙方提供该注册商标的审批证明文件。 3、乙方须根据甲方要求，在产品内外包装标明________ 品牌。 4、产品背脊标识的产地为____________ ，厂址为___________ 。 5、如果甲方发现有与乙方合作的第三方有对甲方商标、标记的侵权行为，应立即通知乙方停止为其生产。当侵权实施已经发生，乙方未获准甲方同意不要擅自处理侵权产品。 6、定牌产品仅允许甲方或甲方授权的企业销售，乙方未经甲方书面授权不得销售。 第三条：质量保证 1产品标准： （1）乙方生产过程须符合甲方的质量控制规范要求。 （2）乙方生产的定牌产品须符合国家标准规定，并符合验收标准。 2、产品质量： （1 ）所有定牌产品都须获得认证。 （2）安全认证由方完成，认证费由方承担。 （3）乙方须按甲方的要求在产品的机身、外包装上进行出厂编号。
合同编号：YT-FS-4469-10 电气工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程内容： 二、工程承包范围：包工包料、包安全。 三、合同工期 工程施工日期：20xx年月日至20xx年月日。 四、工程质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02) 五、合同价款：
六、双方一般权利和义务 1、甲方 (1)提供必要的施工场地和施工便利; (2)应配合乙方做好安全文明施工工作; (3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作; (4)负责工程质量的验收工作; (5)工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。 2、乙方 (1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等; (2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工; (3)遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，随时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失
合同编号：xxxxxxx 电器合作合同范本 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
甲方（需求方，委托方）： 注册营业地点： 乙方（供给方，受托方）： 注册营业地点： 经协商，双方就乙方生产、供甲方销售并且根据甲方要求设计、标明为“_______”品牌的照明电器（简称定牌产品）定牌合作之事宜达成如下协议，双方同意签订本合同，并共同遵守以下条款：第一条：合作的产品、数量及定单 1、定牌产品品名、规格、型号、目标总量品名规格型号时段单位总量 2、甲方每月向乙方书面发出_____个月以上预期量的滚动订单。乙方根据订单预备____天材料和零件。 3、甲方应在每月日前向乙方下达下个月的订单，包括品种、数量、交货时间、顺序等。乙方除非向甲方提出书面修改意见，否则视为同意该月订单。订定下达后不能变更，除非乙方同意变更。 4、乙方应在甲方下达订单天内，向甲方提供下月的日排产计划。 第二条：产品包装与标识 1、定牌产品使用甲方________注册商标，以及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号。乙方未经同意不能使用________注册商标，也不能将甲方注册商标及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号提供给第三方，包括与此相关的容易混淆的任何标记、商标、铭牌或公司名称。
2、甲方应获得合法的“________”注册商标使用权，并向乙方提供该注册商标的审批证明文件。 3、乙方须根据甲方要求，在产品内外包装标明_______品牌。 4、产品背脊标识的产地为___________，厂址为___________。 5、如果甲方发现有与乙方合作的第三方有对甲方商标、标记的侵权行为，应立即通知乙方停止为其生产。当侵权实施已经发生，乙方未获准甲方同意不要擅自处理侵权产品。 6、定牌产品仅允许甲方或甲方授权的企业销售，乙方未经甲方书面授权不得销售。 第三条：质量保证 1、产品标准： （1）乙方生产过程须符合甲方的质量控制规范要求。 （2）乙方生产的定牌产品须符合国家标准规定，并符合验收标准。 2、产品质量： （1）所有定牌产品都须获得认证。 （2）安全认证由方完成，认证费由方承担。 （3）乙方须按甲方的要求在产品的机身、外包装上进行出厂编号。 （4）乙方应进行严格的产品出厂前的检验测试，以确保产品品质与合同条款和质量标准规定的内容相符。 （5）甲方可以通过其技术代表共同参与对出厂产品的质量控制。
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
电器购买合同通用版 购买合同和售卖合同共同组成了买卖合同，买卖合同是由买方和卖方双方共同谈判并达成一致继而签订的买卖的法律性文件，合同双方都应遵守和履行。下面是搜集的电器购买合同范本五篇，希望对你有所帮助。 电器购买合同范本(一) 出卖人：________________________________ 买受人：________________________________ 合同编号：______________________________ 签定地点：_______________________________ 签订时间：______________________________ 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间 标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量 合计 合计人民币金额(大写) (注：空格如不够用，可以另接) 第二条质量标准 第三条出卖人对质量负责的条件及期限： 第四条包装标准、包装物的供应与回收： 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 第六条合理损耗标准及计算方法：
第七条标的物所有权自时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。 第八条交(提)货方式、地点： 第九条运输方式及到达站(港)和费用负担： 第十条检验标准、方法、地点及期限： 第十一条成套设备的安装与调试： 第十二条结算方式、时间及地点： 第十三条担保方式(也可另立担保合同) 第十四条本合同解除的条件： 第十五条违约责任： 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列地种方式解决; (一)提交仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十七条本合同自起生效。 第十八条其他约定事项： 出卖人(章) 买受人(章) 电器购买合同范本(二) 供方：(以下简称甲方) 需方：(以下简称乙方) 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人
合同编号:__________ 电气工程施工承包合同范本 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
电气工程施工承包合同怎么写?以下是华律网小编提供的一个范本，仅供参考。 电气工程施工承包合同 编号： 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
电器采购合同协议范本,标准版 编号： _____________ 电器采购合同书 甲 方： ________________________________________________ 乙 方： ___________________________ 签订日期： _______ 年 ______ 月 ______ 日 甲方（供货单位）： 经营地址: 电话：
传真： 乙方（采购单位）： 经营地址： 电话: 传真: 第一节 原则条款 本合同书经甲乙双方通过友好协商，本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律、法规的规定签订。 第二节 适用范围 本合同的甲方代表甲方及其所属公司总部。乙方代表乙方及/或乙方的相关公司。 第三条 本合同约定的产品具体是指： ____________________________________。
第四条 本合同约定的产品进入乙方 地区 ________ ____门店进行销售。 第五条 乙方采购产品内容及成交价格产品名称产品型号及规格单价单位数量总价 合计： 拾万零仟零佰元整以上产品价格不包含税费、保险及运费。 第六条 上述订购产品保险由甲方（供货单位）按货物附加值的 ____________%投保平安险。 本批产品的运输方式为陆运，由甲方承担运费及装卸费。 第七条 产品的质量技术标准按照国家法律规定标准执行，甲方同时出具官方质量检验证书。 第八条
甲方应按生产厂家的保修规定和服务承诺做好保修服务，并在产品运达后派遣专业技术人员至乙方技术指导 ____________个月。 第九条 如因产品质量原因导致乙方利益受损，由甲方承担赔偿责任。 第十条 上述订购产品采用：分批交货方式；（分两批交货） 即甲方于 ____________年 ____________月 ____________日前，交货 ____________台________________________电视机于乙方指定 ____________总部仓库。 并于 ____________年 ____________月 ____________日前将剩余____________台________________________电视机运至乙方指定 ____________总部仓库。 第十一条 甲方在两批货物发出时要提前 ____________小时通知乙方货物已发，乙方在收到货物后也必须 及时告知甲方已收货，并和甲方技术人员一同将收货情况（如完全合格、部分不合格）反馈与甲方。 第十二条
电气安装工程合同范本 甲方： 乙方： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。 2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。 4)安装欧变基础一个。 二、原始资料：
甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式： 第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。
篇一：电气改造安装工程承包协议 电气改造安装工程承包协议甲方：黑河镇人民政府 乙方：略阳县峡口驿供电所 经双方协商，甲方将借用的黑河坝旧卫生院、黑河坝小学共计36间21户的因高速路建设的二次搬迁户用电改造工程承包给乙方，经双方协商一致，达成以协议： 一、施工地点： 1、黑河坝旧卫生院三层25间15户。 2、黑河坝小学一楼11间6户。 二、电气工程：照明线路改造、21户电表配套安装等电气部分。 三、承包形式：甲方以包工包料形式将电气安装工程承包给乙方。工程款总计7000.00元（大写：七千元整）。 四、付款方式：工程全面结束，试车正常、验收合格后一次性付款。 五、施工要求： 1、乙方严格按照电气安装工程规范施工。 2、乙方严格按甲方要求施工。 3、乙方必须选择国家合格材料施工。 六、施工中的所有安全由乙方负责。 七、工期：2012年4月26日至2012年4月28日。本协议一式两份，双方共同严格遵守。具有同等效力，双方签字后生效。 甲方（签章）： 甲方代表（签字）： 乙方（签章）:略阳县峡口驿电管所 乙方代表（签字）： 签字时间：2012年4月26日篇二：电气工程施工合同 电气工程施工合同 甲方：德州良建集团有限公司 乙方：夏洪军 根据中华人民共和国建筑法、合同法，经甲乙双方共同协商，本着平等、自愿的基础上签定本合同。 一、承包内容： 良建.万兴庄园a9#、a10#住宅楼电气工程，包括电照、电视、电话、配管预留、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。 承包价格为13.00元/m2（工程量按土建主体量结算）。 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责材料供应，各种材料以预算定额材料清单为准，超出部分从工资中扣除。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 三、质量要求：达到合格工程。 四、安全文明施工 文明施工，讲究职业道德。施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本专业技术规程，并严格按规程操作。做好班前安全教育，如果乙方施工人员出现安全事故，一切损失由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。 五、工期要求：按甲方要求的工期完成。 六、工资支付：工程验收合格后，结算电气工程总造价的90%，剩余部分2年内付清。
内部编号：AN-QP-HT287 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 电器合同通用范本
电器合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 本合同适应作为各种家电如：电视、空调、洗衣机、冰箱等购销合同。 供方：______ 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 需方：______ 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。 一、品名、规格、产地、质量标准、包装
电气系统安装合同范本 电气安装工程也是建筑装修工程的一项，那么电气系统安装合同应该要如何定制呢?要包括哪些内容呢？本文的内容是电气系统安装合同范本，欢迎大家参阅。 电气系统安装合同范本1 甲方: 乙方: 甲方委托乙方安装施工:2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家: 1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。 2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司
3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4)安装欧变基础一个。 二、原始资料: 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸: 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款: 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥:XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式: 第一期:甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥:XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期:设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支
电气安装施工合同范本 合同是社会生活中合作的双方或多方为保障各自的合法权益商量填写的一种文本，具备法律效应。下面是带来的是电气安装施工合同范本，希望对您有帮助。 合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 建设工程（电气）分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）： 根据《 * 合同法》、《 * 建筑法》和《 * 劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格: 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程结构：建筑面积约 M2。（以实际面积为准） 1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。
动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 1.5承包价格： 18元/m2（不含临电） 18.5元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。 1.6承包方式： 包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工 1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。 2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责主材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。
YOUR LOGO 电器代理销售合同（一）范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
电器代理销售合同（一）范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 本合同各方当事人 甲方（供应商）：___________合同编号：____________ 法定代表人：_______________签订地址：____________ 乙方（代销商）：___________签订日期：______年____月___日 法定代表人：_______________ 甲乙双方就乙方代理销售甲方电器事宜，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，在互惠互利的基础上达成以下条款，并承诺共同遵守。 一、合作事项 1．甲方向乙方提供______牌插座，转换器，供乙方在甲方指定区域内销售。 2．甲方授权乙方为______牌，______地区独家总代理，甲方保证乙方区域内独家销售。 3．合同商品：______________。 4．合同期限为___年，即从本合同生效之日起至______年___月___日止。
电气安装合同范本 _电气安装合同样本电气工程是现代科技领域中的核心学科之一，对于电气安装合同你又了解多少呢?以下是为大家整理的电气安装合同范文，感谢您的欣赏。 电气安装合同范文篇一 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就滨江大道广告位用电安装事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。 一、甲方承诺乙方，全面负责材料安装，调试，验收工作。（包括电缆线米、电表、开关等） 二、安装材料时甲方必须根据国家用电标准，进行安装施工。 三、甲方承诺乙方全权负责包工、包料事宜，并在月日安装完毕。 四、甲方保证安装验收合格以后，负责以后的一切维护、维修工作。 五、甲方在安装调试的过程中，必须严格按照国家电力施工标准进行施工作业，施工期间的安全由甲方全权负责。 付款方式 六、乙方承诺甲方一旦验收合格以后将一次性全额付款。 七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲乙双方签章后生效 甲方：乙方： 电话：电话： 通讯地址：通讯地址：
签约代表：签约代表： 签约日期：签约日期： 电气安装合同范文篇二 甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包范围及合同价款： （一）电气部分 1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T 接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。 2、公共部分（地下室、楼梯间）的照明工程。 3、所有弱（火灾报警系统）电线管、孔、洞的预留预埋。 4、防雷接地工工程。 5、安全文明施工 （二）合同价款 本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价
电气工程施工合同 合同编号: 发包方: 法定代表人:电话: 承包方: 法定代表人：电话： 被委托人：电话： 按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况就本高层电气工程施工发承包，双方达成如下具体事宜： 第一条：工程项目 1、工程名称：金色黎明小区高层工程 2、工程地点：绥化第五中学东侧 3、承包方式：电气工程包工包料 （1）本工程采取包工包料形式； （2）乙方向甲方交纳10000元的金额作为保证金，如果乙方中途自动退出或提出涨价，乙方自愿将保证金无偿归甲方所有；主体工程完工后如果没有安全或其他问题，甲方将保证金一次性返还给乙方。 4、承包范围： （1）该工程范围包括电力、照明及电控设备系统安装调试等项工程施工。 （2）其中包括电施设计施工图及设计变更图中所有工程项目均在此承包范围内。 （3）电施工图中的消防电气部分工程均不在承包范围内。
（4）乙方承担施工过程中总电量的40%，甲方承担60%，另行计算。 （5）乙方负责本工程电气工程材料采购运输保管以及施工中的材料消耗，负责本安装工程半成品、成品保护及防护等项工作。并负责电气工程内业编制及工程竣工全部内业相关资料，完整内业资料四套，且保证资料均由各种原件组卷，符合城建档案馆归档资料要求。）等相关手续并交给甲方。 5、工期：4月5日至11月30日该电力、电照安装工程全部 完工。由于人力不可抗拒的自然灾害除外，工期可顺延。 6、工程价格： （1）本工程按实际发生建筑面积每平方米元（高层）。总造价（小写）：元，（大写）元 人民币，工程总造价按实际完成建筑面积结算。 第二条：图纸 本工程所需图纸由甲方提供 第三条：施工管理 1、乙方应在甲方有效通知内进场配合甲方管理人员施工。 2、乙方有义务向甲方施工现场提供有关施工配合的技术指导服务。 3、乙方签约经理和施工队队长，必须不能离开施工现场，且应加强本工程工种工人的安全教育与管理。乙方施工队长必须持有有效证件，并负责记录施工日志。 4、乙方人员进场必须服从甲方管理人员管理，如有因违反规定造成的财产损失和人身伤害的责任事故，一切责任及其发生的费用由乙方承担。并立即清除工地，工资不
长沙市XX酒店弱电工程 施 工 合 同 甲方（全称）： 乙方（全称）：湖南省电气有限公司 长沙市XX酒店弱电系统工程合同甲方（全称）：有限公司
乙方（全称）：湖南省电气有限公司 根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。 第一条：工程项目 1：工程名称：酒店弱电系统工程 2：工程地点：湖南省长沙市 3：工程范围 本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目； 第二条：工程内容 甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。 第三条：差异调整 甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。 第四条：承包方式 本工程乙方以包人工、包设备（详见附件：弱电工程费用清单）、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。 第五条：双方责任 1：甲方责任 1）：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料； 2）：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所； 3）：确定工程的变更事项； 4）：负责申报工程验收； 5）：办理竣工结算； 6）：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7）：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。 2：乙方责任 1）：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试； 2）：负责按甲方审定的设计施工图进行施工； 3）：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作； 4）：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责； 5）：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试； 6）：配合甲方的验收工作。 第六条：工程进度及工期 本工程总工期为_ _个工作日，从_________年_____月______日施工开始至_______年_____月_____日，整个工程施工结束。 第七条：工程验收 乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。 第八条：工程质量标准和保修期 1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良； 2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行； 3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务； 4：保修范围 保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况： 1）：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏；
2015年电器购销合同书范本参考 供方（以下简称甲方）: 需方（以下简称乙方）: 经甲乙双方协商,就乙方向甲方购买节电器产品事宜达成如下协议: 一,购买产品清单: 序号产品名称规格型号数量单价小计 1 2 3 4 合计（人民币大写）: 二,甲方的权利和责任: 甲方有权了解乙方的用电设备的详细资料. 甲方负责对乙方相关人员进行设备使用操作培训. 三,乙方的权利和责任: 乙方负责提供甲方需要的各用电设备的详细资料. 乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方. 四,运输和安装: 甲方负责将设备运输至乙方指定的地点,相关费用由甲方承担. 如需甲方安装调试设备,乙方需支付设备的安装调试材料费,为合同总金额的5%. 如乙方为非上海区域内客户,则甲方技术服务人员的相关差旅费由乙方承担. 五,付款方式: 1,乙方需预付合同总金额的 %,合计元给甲方,设备安装调试完成后日内支付合同总金额的%,合计元给甲方. 2, 付款方式一律以银行汇款,贷记凭证或支票形式支付,甲方不收取现金,否则后果自负. 六,售后服务: 甲方销售之产品,主机出现故障三年内包换.
甲方销售之产品,如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成,则按照该厂家的售后服务条款 执行. 以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成,则不属于质保范围. 甲方销售之产品实行10年保修,质保期后相关维修费用由乙方承担. 七,违约责任: 甲方产品安装调试后节电率达不到预期效果,节电率每下降一个百分点,售价也同比例下调. 乙方必须按合同规定条款支付货款,如拖延不付,甲方有权拆走设备,乙方必须赔付合同金额30% 的违约金给甲方. 八,其它事项: 本合同双方签字盖章后生效,未尽事宜由双方协商解决. 本合同一式二份,甲,乙双方各执一份. 九,备注条款: 甲方:乙方: 银行帐号:银行帐号: 开户银行:开户银行: 电话: 电话: 公司地址: 公司地址: 合同章:合同章: 签订人:签订人: 日期:日期: 2015年电器购销合同书范本参考.doc