合同协议书
山西忻阜高速公路建设管理处（发包人名称）
河南省*******工程有限公司（承包人名称）
山西忻阜高速公路建设管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受河南省*****工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第三标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1．第三标段由K 80 + 800 至K 124 + 022.26 ，长约43222.26 km，主要工程内容为隧道供配电照明、通风系统工程，（文山隧道、长江塘隧道、长城岭隧道）。
2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）补遗书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）项目专用合同条款；
（6）山西省公路行业标准专用合同条款；
（7）公路工程专用合同条款；
（8）通用合同条款；
（9）技术规范；
（10）图纸；
（11）已标价工程量清单；
（12）投标人信用承诺书及目标承诺书、承包人有关人员、设备投入的承诺；
（13）根据承诺提供的详细人员、设备清单；
（14）施工组织设计安排；
（15）农民工工资支付承诺书；
（16）其他合同文件。
3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）叁仟伍佰贰拾柒万伍仟肆佰壹拾陆元叁角肆分
（小写）（￥ 35275416.34元）。
5．承包人项目经理： *** 。承包人项目总工： *** 。承包人主管施工副经理 ***
6．工程质量符合合格标准。
7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9．承包人应按照监理人指示开工，工期为 225 日历天。
10．本协议书在承包人提供履约担保及信用保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
11．本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：山西忻阜高速公路建设管理处承包人：河南省********工程有限公司（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
2010 年 3 月 26 日 2010 年 3 月 26 日
第一节通用合同条款
采用《标准施工招标文件》（2007年版）的“通用合同条款”
第二节专用合同条款
A．公路工程专用合同条款
采用《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的“公路工程专用合同条款”
B．山西省公路行业标准专用合同条款
1．一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
第1.1.1.8目细化为：
已标价工程量清单：指由招标人编制并经交通行政主管部门审定后发布的构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认并承诺认可作为投标报价的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。经承包人确认并承诺认可作为投标报价的最终的工程量清单的所有组成部分将作为工程变更和计量支付的依据。
1.4合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）山西省公路行业标准专用合同条款；
（6）公路工程专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关报价认可、信用保证金提交、人员、设备投入及目标的承诺；
（12）根据承诺提供的详细人员、设备清单及施工组织设计；
（13）其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件
本款补充第1.6.6项：
1.6.6 发包人提供的图纸中工程数量表内数值，仅供施工作业时参考，并不代表支付项目，不作为计量与支付的依据。
1.9严禁贿赂
本款补充：
同时按照交通行政主管部门的有关规定（包括《山西省交通建设不良行为和黑名单管理办法（试行）》等以及实时调整、补充的其他规定）予以处罚。
2．发包人义务
2.8其他义务
本款约定为：
2.8.1发包人应根据交通行政主管部门的有关规定（包括《山西省高速公路建设项目首件工程认可制和样板工程评审推广制实施办法（试行）》《山西省高速公路建设项目“省级样板工程”评选办法》等以及实时调整、补充的其他规定）组织本项目实施首件工程认可制，并推广样板工程评审制。
对于经交通行政主管部门评选认定的样板工程及施工工法，发包人应在项目建设中予以推广。
2.8.2在高速公路项目建设中，发包人应根据交通行政主管部门的有关规定
等以及实时调整、补充的其他规定），开展“三级技术交底”（项目技术交底、标段技术交底、班组技术交底三个阶段）。
3．监理人
3.1监理人的职责和权力
本款补充第3.1.4项：
在高速公路项目建设中，监理人应按照发包人开展三级技术交底工作的有关规定及要求，与承包人共同仔细审核图纸，检查地质勘察资料是否齐全、图纸之间有无矛盾、标注有无遗漏、数据是否正确等，并主持标段技术交底工作。
4．承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
本项补充：
承包人还应按合同约定完成路面保修期的全部工作。
4.1.10其他义务
本项第（3）补充：：
承包人须根据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发〔2004〕22号）的有关规定，制定《内部工资支付办法》，向农民工进行公示，并提交发包人备查。
承包人须接受发包人对农民工工资保证金账户资金的使用情况进行监管。并参加工伤保险，在开工之前将有关缴费、参保等证明文件提交发包人备查。
承包人须严格执行发包人根据交通行政主管部门的有关规定（包括《山西省高速公路建设项目农民工工资支付监督管理规定》以及实时调整、补充的其他规定）设立的工程款保障金和农民工工资保障金制度。
承包人因拖欠农民工工资而引发的事件或影响工程施工或造成发包人经济、声誉受到损失的，按第22.1款约定由承包人承担违约责任。
本项补充第（5）、（6）：
（5）参与信用评价
根据交通行政主管部门的有关规定（包括《山西省公路建设施工企业信用评价办法》等以及实时调整、补充的其他规定），承包人应参加由发包人对本项目
参建施工企业进行的排序等信用评价工作。
（6）实施高速公路施工标准化（其它等级公路参照执行）
承包人应根据交通行政主管部门颁布的施工标准化方案及项目专用合同条款约定，开展施工标准化活动。
主要内容包括但不仅限于：工地建设标准化、工程施工标准化、工程管理标准化，专业涵盖路基、路面、桥涵、隧道、绿化及防护等工程。
4.2履约担保及信用保证金
本款补充：
（1）发包人有权随时查证履约担保的真伪，承包人应对查证工作提供方便，向发包人出具保函开具银行查证的授权声明，且由承包人和保函开具银行共同签署。
（2）承包人应按照中标通知书中写明的金额，在中标通知书签发后7个工作日之内按招标文件的要求向发包人提交信用保证金。
（3）联合体的履约担保及信用保证金应由联合体牵头人提交，其金额应达到中标通知书中规定的金额。
（4）当承包人完成计量金额达到合同金额的30%、60%和90%时（三阶段），发包人按照相同比例分三次返还承包人的信用保证金，剩余的10%在交工验收后28天内返还。若出现因承包人自身原因中途退场的，招标人将不予退还其剩余信用保证金。
4.3分包
第4.3.2项补充：
对出现转包、违法分包的承包人，发包人将按照交通行政主管部门有关规定（包括《山西省公路工程施工分包管理办法》等以及实时调整、补充的其他规定）进行处理，并由发包人将其行为上报省级交通行政主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
4.6承包人人员的管理
第4.6.3项补充：
承包人的主要管理人员和技术人员及替换人员（如有）经相关途径核实资料，不得与承包人在建项目人员重复。
第4.6.5项补充：
在整个工程实施过程中，承包人须严格按照交主管部门的有关规定（包括《山西省公路建设市场从业单位及人员信用管理办法》、《关于进一步加强高速公路建设主要从业人员管理的通知》、《关于进一步加强高速公路建设主要从业人员信息申报的通知》等以及实时调整、补充的其他规定），服从发包人对承包人从业人员的管理。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
本款补充：
合同签订后，承包人如需更换人员的，应按前述第4.6.5项补充条款或项目专用合同条款的有关约定，提前向监理人、发包人提出书面申请，经发包人同意后方可更换。
未经发包人同意或承包人擅自更换人员的，发包人对承包人按项目专用合同条款的约定给予处罚。同时，发包人将承包人此项行为上报交通行政主管部门，作为不良记录进入公路建设市场信用信息管理系统。
9．施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
第9.1.3项补充：
如果承包人或其雇员也对上述人身伤亡或财产损失负有部分责任时，承包人也应承担相应赔偿责任。
本款补充第9.1.4项：
发包人应加强重大危险源的专项管理。在工程实施阶段，落实安全生产五项制度（施工现场危险告知制度、施工安全监理制度、专用施工方案审查制度、设备进场验收登记制度、安全生产费用保障制度）。
9.2承包人的施工安全责任
第9.2.5项补充：
安全生产费用按照交通行政主管部门的有关规定（包括《山西省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》等以及实时调整、补充的其他规定）使用。
第9.2.8项补充（5）、（6）：
（5）重大危险源辨识管理
承包人应按照交通行政主管部门的有关规定（包括《关于加强高速公路建设项目重大危险源辨识和管理的通知》等以及实时调整、补充的其他规定）的要求做好重大危险源现场管理，对重大危险源名录、保障措施等进行公示。
含有重大危险源的分项工程开工前，承包人须对重大危险源施工方案组织专家进行论证审查，经承包人单位负责人、监理人、发包人审核后，方可组织实施。
（6）施工方案安全评审
承包人应按照交通行政主管部门的有关规定（包括《山西省公路水运工程复杂构造物设计和施工方案安全评审制度》等以及实时调整、补充的其他规定），对制度规定的复杂构造物工程的施工方案、安全控制措施等，由发包人进行安全专项评审并通过后方可实施。
本条补充第9.6款：
9.6监理人的施工安全责任
监理人应按照建设项目重大危险源辨识和管理有关规定，建立施工安全重大危险源监理制度，严格审查承包人的重大危险源施工组织设计和施工方案、安全技术措施、安全应急救援预案。
监理人应按照交通行政主管部门的有关规定（包括《山西省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》等以及实时调整、补充的其他规定）对发包人安全生产费用的投入和使用进行监理。
13．工程质量
13.1工程质量要求
本款补充第13.1.6～13.1.8项：
13.1.6发包人应对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程进行管理，对检查中发现的技术、质量和其他问题，应责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决。
13.1.7发包人应严格执行交通行政主管部门的有关规定（包括《关于开展全省高速公路三个关键阶段工程质量专项检查的通知》、《关于发布全省高速公路三个关键阶段工程质量专项检查实施细则的通知》、《山西省高速公路隐蔽工程检查验收办法》等以及实时调整、补充的其他规定）落实三阶段验收制度、隐蔽工程验收制度。
13.1.8对于高速公路附属工程（包括房建、绿化、机电、交通安全设施等），承包人应按照发包人根据交通行政主管部门的有关规定（包括《关于加强高速公路项目附属工程建设质量的通知》等以及实时调整、补充的其他规定）制定的有关技术指标、原材料标准和质量保证期施工，保证附属工程质量管理。
13.3承包人的质量检查
本款补充：
承包人须严格贯彻落实三阶段验收制度、隐蔽工程验收制度，加强对隐蔽工程、关键工序的过程控制和验收，确保工程各项指标抽检合格率达到规范要求。
承包人应按照交通行政主管部门的有关规定（包括《关于印发进一步加强高速公路质量管理十条措施的的通知》、《关于加强工程建设质量管理进一步提高路面平整度的通知》、《山西省公路水运工程混凝土质量通病治理活动实施方案》《关于推广<连霍郑洛段改建工程示范段混凝土高性能化关键技术研究>课题成果的通知》等以及实时调整、补充的其他规定）进一步提高路面平整度、解决工程质量通病，提高工程质量。
14．试验和检验
14.4试验和检验费用
本款补充第（4）项：
（4）交通基本建设工程质量监督部门、发包人或发包人委托的检测单位分别代表政府和发包人，有权对承包人的工程质量随时进行抽检，并通过监理人对工程实施否决，承包人应积极予以配合，并免费提供试验用的仪器、材料、试样等。
本条补充第14.5款：
14.5工程试验检测
承包人、监理人应按照交通行政主管部门的有关规定（包括《关于加强我省公路水运工程试验检测管理工作的通知》等以及实时调整、补充的其他规定）规范质量检验与控制，强化各类验证试验和标准试验，确保检测项目完整齐全、检测频率符合要求、检测数据真实、准确可靠。
高速公路、一级公路试验检测活动必须由乙级以上（含乙级）的试验检测机构承担。其他等级公路按照有关规定执行。试验检测机构等级及人员资格管理、
信誉体系考核等按照本款前述规定执行。
承包人、监理人等工地临时试验室应按照交通行政主管部门的有关规定（《山西省公路工程工地临时试验室管理办法实施细则（试行）》等以及实时调整、补充的其他规定）按本款前述规定由取得相应等级证书的试验检测机构（母体试验室）设立，并须经交通基本建设工程质量监督部门审验合格并颁发工地试验室临时资质后方可进行相应范围的试验检测工作。
同一合同段的承包人、监理人不得委托同一检测机构为其提供试验检测服务。
15．变更
15.3变更程序
第15.3.4项细化为：
15.3.4设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》及交通行政主管部门制定的相关规定（包括《山西省高速公路建设项目设计变更管理办法》等以及实施调整、补充的其他规定）。对于高速公路建设项目，承包人应按照交通主管部门的有关规定（包括《关于印发<厅属高速公路建设项目设计变更与计量支付网上管理系统管理办法>（试行）的通知》等以及实时调整、补充的其他规定），根据项目专用合同条款的约定，使用“山西省高速公路建设项目设计变更与计量支付网上管理系统”进行设计变更上报及审批。
17．计量与支付
17.1计量
第17.1.2项补充：
对于所有已完工工程的计量必须经发包人最终审核。
本款增加第17.1.6项～17.1.9项：
17.1.6路面养护期计量方法
（一）路面养护所有工作内容包含在综合报价中，不单独计量支付。
（二）招标人将通过国际平整度指数（IRI）指标和综合养护指数（包括路面状况和日常管理状况）对承包人的养护施工行为进行控制（即“双控”）。自承包人进场之日起，每十二个月为一养护年度，每六个月为一计量周期。
（1）除了合同另有规定外，所有计量单位均为公制；
工程设计施工合同样本 Sample of engineering design and construction contract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程设计施工合同样本 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 委托方（甲方）： 代表人： 设计方（乙方）： 设计证书等级： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关相关法律、法规的规定，为明确双方在本合同中的权益，本着平等、互惠的原则双方就__________工程的设计进行协商，结合本工程的具体情况，特签订如下协议，供双方遵照执行。 第一条、工程概况 1、工程地点： 2、设计范围： 3、承包方式：
4、设计期限：以甲方交付定金时开始计算设计期限，计划于：______年______月______日开工，______年______月______日完成。 第二条、甲方工作 1、合同签订时，甲方应向乙方提交设计前基础资料，并保证交付资料的合法性和完整性。 2、按照合同的规定，甲方的设计要求不得与法律相违背。 3、甲方应按期支付设计费，不得无故拖欠。 4、工程开工前______天，甲方应组织施工队、乙方进行设计和技术的交底。 5、工程竣工时，应通知乙方参加验收。 第三条、乙方工作 1、严格按照国家、行业的强制性规定设计，并对甲方的设计意见进行修改。 2、根据合同规定的时间提交设计图纸。 3、若因甲方或者建设单位的原因导致图纸需要修改，则乙方应当负责，且不加收设计费。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 最新建设工程设计合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：XXXX市第中学（以下简称甲方） 乙方：XXXX有限公司XXXX分公司（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示 屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下： 第一条工程项目及施工期限 一、工程名称：XXXX市第中学建设工程 二、工程地点：XXXX市第中学 三、承包范围：XXXX市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统 安装 四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度 相协调 六、质量等级：达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料 第三条工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。 二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方; 若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。 第四条工程期限 一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。 二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。 1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。 2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。 3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。 4.不可抗力因素而延误工期。 第五条工程造价及付款方式、时间 一、合同价款：本合同工程总价定为人民币25300.00 元，即贰万伍仟叁佰元整。 二、付款方式、时间： 1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的50%，即12650.00 元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。 2、工程竣工验收合格后，甲方
高速公路承包合同正式模版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-018235
高速公路承包合同正式模版 高速公路承包合同范文篇一 甲方：法人代表： 乙方： 一、承包范围： 二、合同开工、竣工日期：年月日至工程全部完工结算完毕自行终止。 三、承包方式：全过程承包，招投标、工程材料、施工、技术、意外风险等所有费用由乙方自行承担，自负盈亏，甲方不提供任何材料和资金。 四、承包工程结算与财务管理办法： 1、工程按甲方与建设单位签订的施工合同有关结算条款进行结算。
2、所有工程竣工结算，经甲方授权委托以甲方名义，由乙方负责办理，乙方认可并承受由其负责办理的工程结算结果。 3、甲方按结算总价的3.0%向乙方收取配合费、营业税、个人所得税等按国家相关规定由乙方自行交纳，本项目工程由甲方财务统一做帐，工程款(进度款)汇入甲方后，甲方扣除3%管理费后，甲方必须在3个工作日内将工程款汇给乙方指定帐户。超过7个工作日，甲方向乙方承担按银行最高利息的损失给乙方，如公司无能承担工程款(进度款)、包括利息，由刘建光个人财产担保乙方的所有款项给乙方。 4、工程款(进度款)由乙方负责催收甲方配合，如有建设单位未按合同约定向甲方支付工程款(进度款)，甲方不承担因此不支付工程款(进度款)的任何责任。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。。 甲方： 年月日乙方： 高速公路承包合同范文篇二
工程居间合同 甲方（委托人）:乙方（居间人）: 联系地址: 联系地址: 法定代表人身份证：身份证： 联系电话: 联系电话： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务 1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的 %向乙方承担违约金。 三、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%（即人民币万元，大写：万元）。
2、居间报酬结算方式： 居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设 单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款 (即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给 乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。 3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金 予乙方指定代理人。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则 有权要求对方承担违约责任。 3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与 业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报 酬。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务 的，本合同自动终止。
2015建设工程设计合同范本 第1篇：建设工程设计合同范本 建设单位：_______________________，以下简称甲方； 设计单位：_______________________，以下简称乙方。 根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在________________________。 二、甲方义务 1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。 3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年_____月_____日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_______份，技术设计文件一式_______份，施工图设计文件一式_______份。 2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。 3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四、设计费 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。 五、违约责任 1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。 3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。六、其它 本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。 建设单位（甲方）（盖章）：_______设计单位（乙方）（盖章）：_______ 代表人（签字）：_________________代表人（签字）：_________________ _________年_________月_________日_________年_________月_________日
合同编号：WU-PO-254-54 高速公路施工作业安全合同标准样 本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
高速公路施工作业安全合同标准样 本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：_________（以下简称甲方） 乙方：_________（以下简称乙方） 根据《____________省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》等相关法律法规的规定，现就乙方在___________高速公路施工作业安全一事达成如下协议： 1．此协议所称施工安全范围包括施工车辆、施工人员、施工机具等设施安全。 2．乙方应确保在______年______月______日至______年______月______日的有效施工期间内在
居间合同三方承诺书 甲方： 乙方： 居间人： 一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立，其过程中居间人付出了很多的人力、财力，其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。 二、居间人的居间费用的提取方法，每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取，如有一方没有到位，此工程款暂停发放，等乙方和居间人员同时到位时方可发放。 三、甲乙双方如人员变化，合同变化等，不论发生什么变化，只要应天公园土方运输项目未停，其居间费用不得变化。 甲方： 乙方： 居间人：
年月日 居间合同承诺书 （工程联系业务费） 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证： 1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。 2居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。 3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。 4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。 5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。
6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。 7、未尽事宜，双方协议补充： 8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。 甲方签字：乙方签字： 年月日
建筑工程设计合同范本 甲方(全称):北川羌族自治县兴羌生态农业科技开发有限公司乙方(全称): 四川绵阳创艺建筑设计研究院有限公司甲方委托乙方承担脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程，项目设计面积约 2642 ?。 2.2 设计范围: 方案、施工图设计 冷库及生产用房 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件: 序号设计成果文件份数提交日期有关事宜 1 总平面布置图各2套月日 2 方案设计文本各4套月日 包括鸟瞰图、立面 3 效果图各1套月日 图、透视图 施工图全套资料(包括建筑、方案设计图通过后
4 各6套 30日内结构、给排水电气、单体图) 1 第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 序号提交的有关设计资料文件份数提交日期有关事宜 1 用地红线图复印件 1 合同签订后二天内 2 提供的设计方案通地勘资料 2 过后15日内 合同签订后二日内 3 批文复印件 1 相应设计阶段开4 市政电网接口位置 1 始前 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为 10 元/平方米，总设计费暂定为 26000 元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 序号设计阶段名称付款比例 1 签定合同乙方提交设计概念定位报告经甲方确支付本合同总额 30% 认后10天内 2 提交总平面设计、方案设计文件经甲方审批同意后10支付本合同总额 35% 天内 3 提交施工图经审图办同意后10天内支付本合同总额 35% 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约
建设工程设计合同 甲方（全称）： 乙方（全称）：深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称：，项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围：方案、施工图设计 2.3 设计内容： 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付： 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3 经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任 （一）甲方责任： 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 （二）乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计（包括现场技术配合）全程跟进。阶段性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同
高速公路隧道工程施工合同 屮方:湖北长江路桥股份有限公司湖北宜昌至巴东公路YBE1段项U部乙方:宜昌超越路桥有限公司 屮方承建湖北宜昌至巴东高速公路YBE1合同段工程任务,根据工程需要，甲方将本合同段内李家湾隧道交给乙方施工，本着遵循平等、自愿、公平与诚实信用得原则，为保质、保量、按期完成施工任务，明确屮方双方得权利与义务，特签订本合同协议书： 一、工程概况 （一）、工程名称:李家湾隧道； （二）、工程地点:宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇； （三）、工程规模:303m： （四）、承包范围与内容包含： 1、洞身开挖（H岩级别分类悄况见工程量清单）。具体内容包括:临时设施建设、设备调遣及进出场，搭、拆脚手架，测量，人工挖除整修,钻眼、爆破、通风、出磴、运料、防尘、照明，三管两线及出渣道路养护，排水，木支撑制、安、拆, 整修边沟，超挖回填等为完成隧道开挖所需得一切工序施工、完成与缺陷修复工作（弃磴运距从出磴洞口算起1公里、弃琏场用地由甲方负责）。 2、支护（包括A砂浆锚杆、中空注浆锚杆、B超前小导管、C注浆、D喷赴、E挂网、F格栅钢架、G联结钢筋）。具体内容包括临时设施建设、设备调遣及进出场及脚手架:A、砂浆锚杆、中空注浆锚杆一搭、拆、移动脚手架、加工制作锚杆及垫板、钻孔、砂浆制作、灌浆、装树脂包、安装锚杆、上垫板、锚固、焊接、运输等全部制、安过程；中空砂浆锚屮方统一供应。B、超前小导管一钢管加工制作、运输、布眼、搭、拆脚手架、钻孔、顶管等全部制安过程;C、注浆一搭、拆脚手架,运料、浆液制作、压浆、检査、堵孔等全部施制过程;D、喷射?&一搭、拆脚手架，安、拆转移机具设备,1&制作，喷射及养护等喷射磴所需得所有工序施工、完成与缺陷修复工作；E、挂网-制作、运输、挂网、点焊、加固等挂钢筋网所需得所有工作内容；F、格栅钢架一加工制作、运输、安装、加固等格栅钢架制安全部施做内容；G、联结钢筋加工制作、运输、安装、焊接等全部施做内容； 3、衬砌（包括正洞衬砌、仰拱及其钢筋、仰拱填充、铺底、大小避车洞衬砌、水沟、电缆槽、盖板、电缆余长腔、电缆槽内铺砂）；具体内容包括:临时设施建设、设备调遣及进出场、脚手架及衬砌平台制、安、拆，模板制、安、拆，栓制作、运输、灌筑、振捣及养护;水沟、电缆槽模板制、安、拆,碗制作、运输、灌筑、振捣及养护，钢筋碗盖板制、安，砂浆制作、电缆槽内铺砂等衬砌所需得一切工序施工、完成与缺陷修复工作。 4、工程价款及清单。 该隧道工程价款为￥ 32450857、00元（大写：卷仟贰佰肆拾伍万零捌佰伍拾荣元）后附：（附件D承包人承揽工程项U-览表-工程量清单。承包单价已包禽了为完成以上第
编号：_____________ 高速公路项目居间服务 协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲、乙双方基于优势互补、互惠互利的原则，经过友好协商，依据合同法规定，就项目，达成如下条款： 一、服务项目概况： 项目名称：高速公路项目，工程造价约人民币。 二、服务内容：乙方为甲方提供项目信息，协调与项目业主之间的关系，协助办理甲方施工服务项目，并与第三方合作相关手续.积极促成甲方进场施工该项目。1．乙方积极协调关系，帮助甲方承包该高速公路项目，条件为：乙方确保甲方中标该项目，并让甲方与项目的业主方签订项目施工承包合同。甲方则支付该项目总造价的6%为乙方的居间服务费。 2．甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，必须保证真实可靠，乙方不得为非履行本合约目的而使用。本合约终止时，乙方应主动归还剩余资料给甲方。 三、付款 1．甲方在乙方的成功操作下，甲方与项目业主签订该项目工程的承包合同后，三个工作日内，支付乙方工程总造价的2%的违约金，为乙方的项目居间服务费，支付方式为：现金方式打入乙方指定的几个账号，分配数额由乙方通知甲方为准。2．乙方居间服务费用为项目中标价总额的6% 。 四、管辖法院和违约责任 1．甲方的公司向乙方承担连带责任，甲方公司的违约，乙方有权向甲方公司追偿。
2．甲方履行本合约过程中（包括签订本合约前）所获得的甲方任何经营或技术信息均属乙方商业秘密。一旦甲方泄密，乙方保留进一步索赔的权利。 3．本合约的部分无效不影响其余条款的效力。甲乙双方如因本和约有关事项发生诉讼时，均同意以南宁市人民法院为一审管辖法院。 五、合约期限 本居间协议的有效期限为甲乙双方签订本协议之时开始，直到甲方付完乙方项目总额的6%居间活动费用为止。 六、合约生效 1．本合约经甲、乙双方签字盖章后生效。 2．本合约一式五份，甲持一份，乙方持四份。 3. 本合约如有未尽事宜，甲乙双方另行商量补充。 甲方：乙方： 签约代表： 签订日期：年月日签订日期：年月日
设计施工合同范本【三篇】 【导语】设计+施工一体化，现在装修房子常采用的方式。以下是无忧考整理的“设计施工合同范本”，希望可以帮助到大家！ 【篇一】 甲方(屋主)： 乙方(施工方)： 甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款： 一、装修项目及价格 (一)水电安装 水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。 电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。 价格：水电安装费用总价为元整(含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等)。 (二)地面、墙面贴砖 1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。
2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算(即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 (三)砌灶台 灶台总长度约米(以实际尺寸为准)，灶台面宽0。55-0。6米，混砖结构。单价为元/米(含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门)。 (四)阳台封窗 阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm的南南铝材，厚度0。5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。 单价为元/平方米(含安装费、材料费)。 (五)地面找平
编号： Xxxxxxxxxxx公司建设工程设计合同（xxxxxxxxx设计） 2017年月日
目录 第一部分合同协议书2 第二部分通用合同条款6 第三部分专用合同条款7
第一部分合同协议书 发包人（全称）：xxxxxxxxxxxxx公司 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxxxxxxx设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.设计面积：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：施工图设计。 3.工程设计服务内容：详见附件1。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期 计划开始设计日期：2017年月 计划完成设计日期：按发包人进度要求 具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：固定总价合同； 2.签约合同价为： 合同固定总价（含税）：人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
HT-2018-0103 合同编号: 公路工程施工监理合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
甲方： 乙方： 为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量，______投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。 2、检测依据 （1）施工图设计文件； （2）《公路工程质量检验评定标准》； （3）《公路工程施工监理规范》； （4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 （1）按合同规定支付试验检测费用。 （2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。 （3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 （1）严格按照有关技术规范进行试验。
（2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为整个工程工期______年_____月____日至______年_____月_____日。 （3）乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告，一式____份。 （4）自行负责试验检测人员及设备安全。 （5）检测报告应客观反映施工水平。 （6）对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。 以上费用由乙方承担。 5、试验检测费用 （1）检测费用由甲方支付。 （2）检测费用包干价____万元(大写：____万元整)，此费用不包含桥梁荷载检测费用。 （3）支付方式：此费用分三次进行支付。第一次，协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；第二次，本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；第三次，本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元（大写：____万元整）。 6、违约责任 （1）违反本合同第3条约定，甲方承担违约责任。 （2）违反本合同第4条约定，乙方承担违约责任。 7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的，双方商定，采用以下方式解决：本合同所发生任何争议，申请地方仲裁委员会仲裁。 8、其他
设计施工合同范本 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板
设计施工合同范本 【篇一】 建设单位（甲方）： 布展施工单位（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致，订立本合同。 一、工程概况 1。工程名称： 2。工程地点： 3。承包范围：展厅布展设计及施工 4。建筑面积：约平方米 5。承包方式：包工包料、设计施工一体化 6。工程内容： 布展设计施工一体化：含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善，以及配套工程的安装，局部吊顶、地面面层的铺饰，模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备，LOGO设计表现制作等。 布展项目内容是由乙方所提供的，经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容，为本合同签订的依据。 合同生效后，乙方在15日内完成方案设计优化，报甲方审核。 二、合同工期 1。开工日期：年月日 2。竣工日期：年月日
3。合同工期总日历天数X天。 三、质量标准 布展质量标准：合格 四、合同价款 金额（大写人民币）：XXXXX元整。 （小写人民币）￥：XXXXX元 五、付款方式 1．合同签订后七日内应预付项目总款的30%。 2。方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内，支付合同价款25%。 3。内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工，电子设备进场，待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前，经甲方核对签认，支付乙方项目总款的30%。 4。布展工程竣工验收达到合格标准后，经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%，审计结算后付至合同价款的98%。 5。工程余款为项目总款的2%，作为工程质量保证金，本工程布展施工含多媒体(虚拟。数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起，保修期为壹年，投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准（投影仪灯泡等易耗品除外）。保修期满后两周内支付。 六、组成合同的文件 1、本合同协议书 2、补充协议书 3、中标通知书 4、招标文件、投标书及其附件 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款，通用条款原则采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》（因本工程内容为布展设计和施工，如发生不能适用于该通用条款的事宜时，甲、乙双方协商解决）。 7、标准、规范及相关技术文件。 8、施工图纸。 9、明确双方权利，义务的记要、协议。10、工程报价单或预算书。11、原标书，中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、甲方工作 1。开工前4天向乙方进行现场交底，清除现场影响施工的障碍物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。
合同协议书 XX忻阜高速公路建设管理处（发包人名称） XX省*******工程XX （承包人名称） XX忻阜高速公路建设管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受XX省*****工程XX（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第三标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1．第三标段由K80+800至K124+022.26，长约43222.26km，主要工程内容为隧道供配电照明、通风系统工程，（XX隧道、长江塘隧道、长城岭隧道）。 2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）补遗书； （4）投标函及投标函附录； （5）项目专用合同条款； （6）XX省公路行业标准专用合同条款； （7）公路工程专用合同条款； （8）通用合同条款； （9）技术规X； （10）图纸； （11）已标价工程量清单； （12）投标人信用承诺书及目标承诺书、承包人有关人员、设备投入的承诺； （13）根据承诺提供的详细人员、设备清单； （14）施工组织设计安排； （15）农民工工资支付承诺书； （16）其他合同文件。 3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）叁仟伍佰贰拾柒万伍仟肆佰壹拾陆元叁角肆分 （小写）（￥35275416.34元）。 5．承包人项目经理：***。承包人项目总工：***。承包人主管施工副经理*** 6．工程质量符合合格标准。 7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9．承包人应按照监理人指示开工，工期为225日历天。 10．本协议书在承包人提供履约担保及信用保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。 11．本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人：XX忻阜高速公路建设管理处承包人：XX省********工程XX （盖单位章）（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： 2010年3月26日 2010 年 3 月 26 日
高速公路工程居间合同范本 甲方（委托人）: 乙方（居间人）: 联系地址:联系地址: 法定代表人身份证：身份证： 联系电话:联系电话： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，然后依平等自愿、等价 有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项 目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建 设单位签订该工程项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。 二、甲方义务 1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同 谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履 行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。 三、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，然后协助甲方对该工程项目进行实 地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的’慎谨和诚实义务。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%（即人民币万元，大写：万元）。
2、居间报酬结算方式： 居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包 施工合后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款即工程总造价的 %到账后,次日将报 酬总额中的万大写: 元整以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内， 甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。 3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方 指定代理人。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权 要求对方承担违约责任。 3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主 方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，然后双方签字盖章后生效。 3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。 合同签订地： 乙方指定账户户名： 乙方指定账户账号及开户行： 甲方：（盖章）：乙方（盖章）：
The role of the contract is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the contract are violated, the contract is evidence that the other party seeks justice. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 2020施工图设计合同范本(新编 版)
2020施工图设计合同范本(新编版)合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭，立字为证”，如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批准文件和修改意见复印件转乙方备存。
建设工程设计合同范本 建设单位（甲方）： ___ 地址：______________________ 邮码________________________ 电话________________________ 法定代表人：________________ 职务________________________ 设计单位（乙方）： ___ 地址：______________________ 邮码________________________ 电话________________________ 法定代表人：
职务_______________________ 为了明确责任, 分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据批准的计划任务书, 经甲乙双方充分协商, 特签订本合同, 以便共同遵守。 第一条甲方委托乙方承担_______ 工程的设计项目, 建筑安装面积为___ 平方米,批准总投资为__ 万元, 建设地点在 第二条甲方的义务 1. ______________ 甲方应在__ 年月日以前, 向乙方提交业经上级批 准的设计任务书, 工程选址报告, 以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在__年___ 月
___ 日施工图设计前, 应提供经过批准的初步设计文件和能满 足施工 图设计要求的勘察资料、施工的条件, 以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量, 不得随意变更 2. 及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3. 在工程开工前, 甲方应组织有关施工单位, 由乙方进行设计技术交底; 工程竣工后, 甲方应通知乙方参加竣工验收。 4. 在设计人员进入施工现场进行工作时, 甲方应提供必要的工作条件, 并在生活上予以方便, 在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验, 所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5. 甲方必须维护乙方的设计文件, 不得擅自修改, 未经乙方同意, 甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权, 不得转让给第三方重复使