彩钢板安装劳务承包合同书
发包人：（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
甲方将自己承接的天龙电子厂房安装工程维护系统安装部分，委托乙方组织劳务施工。为明确责任，相互协作，共同完成好工程任务，经甲乙双方协商；同意签订以下协议条款，甲乙双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：天龙电子厂房安装工程。
2、工程地点：西城开发区电子工业园。
3、工程内容：维护系统彩钢板安装。
二：承包方式、合同价款、工程量的计算方法及支付方式
1、承包方式：包清工及工具，包括手使用的工具设备及脚手架设备，食、宿乙方自理。
2、合同单价为5元/M2，以建筑滴水面积乘以单价为结算总价款（不包括税金及水电费）。
3、结算方式：工程完工经甲、乙双方验收合格后，甲方支付乙方全部工程款的70%。余款一次性付清。
三：合同工期
本工程开工日期：年月日，竣工日期年月日。如遇风雪雨天、停电，工期顺延。
四：工程质量
符合施工图设计要求，质量标准为合格。
五、：甲乙双方权利和义务
1、甲方责任
1）协条与各方之间的工作关系。
2）负责对乙方施工质理和进度，进行监督检查管理。
3）提供施工图一套，提供主、辅材料。
4）按照合同规定时间拨付工程价款。
2、乙方责任
1）编制工程进度计划，自行调节施工人员数量以减少窝工及间歇时间并承担损失。
2）按照合同规定，精心组织施工，如期保质完成工程任务。
3）教育进场施工人员遵章守纪，搞好文明施工。服从甲方、建设单位代表对施工现场的施工和安全生产管理。
六：安全施工
1、乙方要严格按照安全技术操作规程组织施工。杜绝各类事故发生。因乙方违规、失误所造成的质量事故、人员生命财产损坏和经济损失，乙方承担全部责任和相应费用。
七：违约责任
1、工程质量不符合合同规定的；负责无偿修理和返工，所发生的费用由乙方承担。
八：争议解决
双方约定：产生争议时，应采取协商解决的办法。
九：其它
1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2）本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，可签订补充协议作为合同附件。
3）本合同自订立时间起生效，工程价款付清，保修期满后自动失效。
甲方：乙方：
日期：年月日日期：年月日
合同编号：YT-FS-7391-74 工程安装劳务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程安装劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依照《中国人民共和国合同法》及《中华人民共 和国建筑法》及其他有关法律、法规和地方规章制度， 遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，经 甲乙双方友好协商达成一致订立本合同。 一、工程概况 工程项目名称：空勤宿舍、空勤教室、空勤活动 室、空勤超市、空勤食堂、空勤来队临时住宅楼。工 程地点：乌鲁木齐水西沟空军基地。 二、承包项目：空勤宿舍、教室、活动室、食堂、 超市、临时住宅楼的安装工程采暖、给排水劳务。 承包形式：包工不包料 三、承包内容：主楼散水以内施工图纸中所有的
采暖给排水项目。 四、施工工具 乙方负责工用具的保管。 五、施工要求： 1、乙方完成本工程承包内容材料卸运至甲方指定的地点堆放整齐。 2、乙方负责每个工序完成后垃圾清理。 六、劳务承包造价：采暖给排水项目包工不包料按施工图标注的建筑面积：17元/平方米。 七、付款方式： 经甲方验收的每个工序及阶段合格后，每月按所完成工程量的70%支付劳务费，工程验收合格后付至总价的95%，留5%保修金一年后付清。 八、乙方必须自行组织足够的劳动力及技术力量，保证安装的形象进度，由于安装工程的劳动力或技术素质不能满足施工进度造成的损失由乙方承担。 九、本合同壹式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方：
施工劳务承包合同 甲方：四川新通科技有限公司（以下简称甲方） 乙方：王修名（511027************）（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程项目的穿线、设备安装与调试工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为中铁弘居荷里活弱电工程，地点花牌坊南熏巷。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取人工承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该穿线、设备安装与调试工程按以下方式承包给乙方： 3.1 黑白可视对讲系统45元/户（机房至可视分机穿线、安装与 调试）；
3.2 电视系统15元/点（多媒体箱至面板一个点，电井至多媒体 箱一个点）； 3.3 紧急按钮12元/点； 3.4 煤气报警15元/点； 3.5 电话12元/点（电井分线箱至户内多媒体箱一个点，多媒体 箱至面板一个点）； 3.6 闭路电视监控系统（穿线、安装与调试所有工作） 3.6.1 半球、枪机255元/点； 3.6.2 带云台摄像机340元/点； 3.7 停车场系统850元/套（穿线、设备安装与调试工作）；3.8 周界红外对射报警系统255元/对（穿线、设备安装与调试 工作）； 3.9 门禁系统170元/门（穿线、设备安装与调试工作）。 注：以上工作不含配管 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，最后通过监理与业主方验收，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
水电安装工程劳务承包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
水电安装工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 安装劳务分包合同
编号：FS-DY-20745 安装劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 工程名称： 工程地址： 二、承包范围 完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电
工作内容。 三、承包方式 3.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于： 一）建筑电气 1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电安装工程劳务承包合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水电安装合同怎么写？下面品才xx为大家收集整理的相关资料。欢迎大家阅读！!!1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、 及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程虽另行计算）（1）给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点； （2）排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨 水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井；所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋； (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装； (5)防雷接地安装；
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。 四、工期要求 乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五、质虽标准 工程质虽：按总(分)包合同有关质虽的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质虽评定标准》，本工作必须达到质H评定合格等级。 六、工程承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装 调试、包材料损耗、包进度 /工期、包质虽、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。 七、合同价款 本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平 方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水， 穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带）、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。 八、付款和结算方式 （一）甲方工程款支付：
彩钢厂房施工合同范本 彩钢厂房施工合同范本 近几年,彩钢夹芯板以其外形美观、轻质高强、安装快捷、可随意切割、防水效果好等特殊优点被大量应用于轻型钢结构厂房的屋面与墙面。彩钢厂房施工合同又是怎么一回事呢?以下是为大家整理的彩钢厂房施工合同范文，欢迎参考阅读。 彩钢厂房施工合同范文1 甲方： 乙方： 甲、乙双方因甲方新建轻钢结构建筑物工程一事，经双方协商一致，签定如下合同。 一、工程承包方式 甲方将新建的厂房钢结构工程承包给乙方施工，工程中不包含土建，包含钢结构之类工程(房面彩钢瓦)，该工程包工包料，包工程施工中所用的机械、机具、运输，安全责任由乙方负责。乙方不包该工程建设中，地方政府需要的一切报批报建手续、证件和消防、安评、环评的验收资料，如甲方建筑物为重点防火单位，按要求须要在建筑物构件上做防火涂料的，做防火涂料的费用另行计价。甲方在该工程中向乙方签定的合同期限内。按期支付乙方工程款。 二、工程用料：与质量要求，验收标准。 (1)工程用料，按双方确定的施工图所标材料为准。乙方在施工中，不得单方面改变设计材料型号，所用材料，只准允许误差在国家标准
之内。 (2)工程质量要求，验收标准。 按双方确定的材质和制作方式，按图集结点要求布置，乙方向甲方提供材料生产厂家提供材质证明书为准。 三、工程单价和总造价： 甲方要建筑的厂房大约为㎡，实际面积按甲方建筑物的滴水面积收方计算，每平方米单价为元/㎡。增加工程另算。 四、付款方式：。 五、工程期限： 乙方进场后，工期为天，如遇到停电、下雨天，因甲方没按合同支付材料款，停工误期顺期延长。 六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字之日起生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 彩钢厂房施工合同范文2 甲方： 乙方： 经甲、乙双方本着公平、自愿、诚实守信的原则，签订本合同。
安装工程劳务合同精华版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-028561
安装工程劳务合同精华版 安装工程劳务合同范文1 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议： 一，工程名称，地点，承包范围 1，工程名称：盛捷公寓 2，工程地点：卢湾区，济南路8号 3，标准层施工：二幢计51层 4，工程内容：弱电配管工程 5，工程承包单价：每层捌仟元正 6，工程承包总价：肆拾万捌仟元正
二，工程质量： 1，工程质量必须符合国家施工验收规范。 三，材料供应 1，在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计) 2，甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。(人工单价为每天120元计) 3，乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。 四，施工现场的安全 1，乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。 2，乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 彩钢厂房施工合同样本(合同范 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
彩钢厂房施工合同样本(合同范本) 彩钢厂房施工合同范文1 甲方： 乙方： 甲、乙双方因甲方新建轻钢结构建筑物工程一事，经双方协商一致，签定如下合同。 一、工程承包方式 甲方将新建的厂房钢结构工程承包给乙方施工，工程中不包含土建，包含钢结构之类工程(房面彩钢瓦)，该工程包工包料，包工程施工中所用的机械、机具、运输，安全责任由乙方负责。乙方不包该工程建设中，地方政府需要的一切报批报建手续、证件和消防、安评、环评的验收资料，如甲方建筑物为重点防火单位，按要求须要在建筑物构件上做防火涂料的，做防火涂料的费用另行计价。甲方在该工程中向乙方签定的合同期限内。按期支付乙方工程款。
二、工程用料：与质量要求，验收标准。 (1)工程用料，按双方确定的施工图所标材料为准。乙方在施工中，不得单方面改变设计材料型号，所用材料，只准允许误差在国家标准之内。 (2)工程质量要求，验收标准。 按双方确定的材质和制作方式，按图集结点要求布置，乙方向甲方提供材料生产厂家提供材质证明书为准。 三、工程单价和总造价： 甲方要建筑的厂房大约为㎡，实际面积按甲方建筑物的滴水面积收方计算，每平方米单价为元/㎡。增加工程另算。 四、付款方式：。 五、工程期限： 乙方进场后，工期为天，如遇到停电、下雨天，因甲方没按合同支付材料款，停工误期顺期延长。 六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字之日起生效。
安装工程劳务分包合同 甲方 _______________________________ （以下称“甲方”） 乙方： _______________________________ （以下称“乙方）为确保按期优质完成施工任务，明确双方权利、义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关法律、法规和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，经过劳务招标、议标、协商等程序，甲乙双方签订劳务分包合同，共同遵守执行。乙方将根据本合同（包括其中提到的所有文件及其附件）的规定，在甲方的监督和管理下履行本合同所约定的全部工程内容，向甲方提供相应的服务，并在保修期内承担工程质量保修责任。 一、合同双方的协议 第1条工程概况 1.1 工程名称：________________________________________ 1.2 工程地点：________________________________________ 第2条工程承包范围、施工内容及承包方式 2.1 承包范围： 公寓式办公楼及地下室空调水系统、给排水系统 2.2施工内容：包括但不限于上述承包范围内管线、套管、洞口、箱、盒的预留预埋及其调整、修复、开槽补槽、墙面地面支模修复、防水的所有费用、制作安装、试验、调试、成品保护、验收、清理、移交、培训、业主及承包商所供设备材料的现场二次搬运、缺陷、修复、保修期内的保养维修及其它为完成本工程所需要的工作。乙方不得以施工范围或内容变更为由向甲方提出任何索赔要求；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。注：甲方有权根据业主、总包
和实际工程需要对施工内容作相应调整，并且不涉及该合同综合人工费单价及指定乙方供应的辅材费、机械费、优惠比例的增加。 2.3 承包方式： 以包综合人工费单价及指定乙方供应的辅材费、机械费优惠比例，包质量、包工期、包安全、包文明施工的方式承包，工程量按实结算。部分辅材如焊材等的采购厂家需要得到甲方、业主和顾问的认可。 第3条合同工期 3.1 开工日期：根据甲方与业主合同要求，暂定年月日进场； 3.2 完(竣)工日期：根据甲方与业主合同要求，2011年9月30日裙房商场不分具 备竣工条件，2012年4月30日所有工程具备竣工条件； 注：1、甲方有权根据业主、总包和实际工程需要对工期作相应调整，并且不涉及费用的增加。 2、合同竣工期限应包括星期天、老公假期及公众假期；改期限除第14条工期延误及第33条不可抗力外，不因暴风或恶劣天气延长。 第4条工程质量及安全文明施工 4.1 工程质量标准：一次性验收通过，达到《建设工程施工质量验收统一标准》及现行国家、地方和其它行业的规定，符合工程设计技术规范、图纸及地方政府部门对有关工程的最新要求，如以上要求有不一致的地方，以最高及最严格的要求为准，配合总承包单位确保宁波市“甬江杯”和上海市优质安装工程“申安杯”，争创浙江省“钱江杯”或更高奖项。 4.2 安全文明施工：事故死亡率为零，轻伤率w 1.5 %。，确保无重大安全事故，火灾事 故和恶性中毒事件，确保宁波市“文明施工工地”，争创浙江省“文明施工工地”。 4.3 环境工作目标： 1) 为实现本项目最终取得新加坡绿色建筑金奖( Green Mark Gold )的目标，施工总承包将满足Green Mark Gold 环保建筑认证体系以及凯德置地关于绿色施工要求。 2) 满足“国家绿色施工评价标准”要求。 3) 满足“中建绿色施工评价标准”。 4) 噪声排放达标，符合《建筑施工场界噪声限值》规定。 5) 污水排放达标，生产及生活污水经沉淀后排放，达至V规定标准。 6）控制粉尘排放，施工现场道路硬化，办公区环境绿化，达至U现场目测五扬尘；达至U _______
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
装卸劳务外包服务合同 甲方： 乙方： 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，经平等协商一致，为使双方之权利义务受法律的约束，双方特制订本合同，已兹双方共同遵守。 一、合同期限和地点： 1、2017年1月1日至2017年1 2月3 1日 2、工作地点：农夫山泉吉林长白山有限公司生产基地及发运场地 二、项目承包的计费方式及标准 1、装运车型：高栏车、平板车、厢式货车、集装箱 2、计费标准： 3、其他双方约定的有偿服务 三、费用结算方式 1、乙方于次月5日前将本月(截止到当月三十一日)装卸工作数量汇总单交于甲方相关单位，甲方确认后通知乙方提供相应发票；甲方在次月15日前以支票转账或电汇等形式支付乙方上述费用。 2、临时性项目，以实际通知完成项目的要求时确定。 3、开具增值税发票。 四、乙方作业人员管理及薪资保障 1、乙方人员需在甲方办理登记手续及出入证，凭证进入甲方厂区，并遵守甲方的厂纪厂规。若有违反，一律按甲方公司规章制度处罚。 2、乙方人员须按甲方有关规定，严禁在厂区内喝酒、打牌等，吸烟只能在指定区域。 3、乙方应为其装卸人员办理医疗险，并由乙方承担其装卸人员的医疗手续办理：如乙方未给其装卸人员办理医疗保险的，装卸人员生病时，由乙方负责一切责任。
4、乙方需明确劳务人员工资标准给予甲方备案，乙方须每月10号以前给装卸人员发上月薪资，并备档，以备相关劳资人员查看。 5、乙方须与装卸人员签订劳动合同，并将复印件提供给甲方。 五、具体工作要求 1、乙方应确保其工作人员遵守甲方规章制度，如有违反，甲方有权要求乙方比照甲方公司《员工奖惩条例》进行处罚； 2、乙方应确保其工作人员服从甲方人员管理，接受甲方人员的考勤和考核； 3、乙方必须保证作业区域的现场卫生，生产结束打必须将作业区域现场清理干净；按工厂5S 标准检查考核； 4、要求纸箱产品滚码操作的，保证每箱产品都被滚码，工厂抽查过程发现的漏码现象对装卸人员处罚标准：按每次发现漏码箱数≤10箱/次，处罚50元/次；1 0—50箱/次，处罚100元/次；50—100箱/次，处罚200元/次；100箱以上/次，处罚500元/次；并要求卸车补码，罚金从履约保证金中扣减。如到市场发现有遗漏投诉，按照以下标准处罚：按每月投诉漏码次数<3起以内／月，处罚300／起；3—5超／月，处罚500元／起；>5起／月，处罚1000元／起；罚金从履约保证金中扣减，年度发生累计十起及以下，取消装卸合作资质。 5、产品卸车时需要区分品项和批次，按我司每个SKU每线板的标准数量码放，未按标准作业者，处罚1 00元／次。 6、乙方人员工作标准按工厂标准执行； 7、装车质量不符合要求，要及时与甲方的现场操作工取得联系，重新返工，甲方不支付返工产生的费用； 六、甲方的权利和义务 1、甲方有权要求乙方提供劳务人员有效健康证明，乙方应将劳务人员身份证复印件和健康证或有甲方指定的医疗机构出具的身体健康证明交甲方备案。 2、甲方根据项目工作量有权确立和调整乙方的劳务项目和工作时间。 3、甲方项目如有连续工作量时，甲方应提前5天通知乙方，以保证乙方组织人力到场。 4、甲方每月有权对乙方发给劳务人员的工资收入情况进行抽查，如乙方违反合同约定克扣劳务人员工资，甲方可要求乙方按约定补发员工工资，并对乙方进行补发工资总额50％的处罚。 5、乙方劳务人员有下列行为之一者，甲方有权要求乙方根据甲方相关的工厂规章制度给予处罚，对情节严重的甲方有权要求乙方更换劳务人员：
钢结构彩钢工程合同 发包方： 承包方： 经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。 一、发包方将办公楼及辅助用房整治工程中的“办公楼屋顶加层钢结构工程”承包给承包方施工，承包方式为包工爆包料，具体实施内容及价格如下： 工程名称：屋顶加层钢结构工程 序 号 项目工程量单位单价总价备注一结构材料及制作部份 1 钢柱梁吨 二结构表面处理部份 1 2 三围护及五金部份65313 1 屋面彩板0.5mm厚、海蓝色（含50mm厚12K 保温棉、带PV革） 2 墙面彩钢板0.5mm厚、海蓝色（含收边） 3 砖墙含墙面抺 灰 4 -
5 高强螺栓162 套12.00 1944.0 10.9S 6 彩板用自攻 螺钉 2613 颗 1.50 3920.0 4 四安装部分33166 1 原屋面砼保 温层清理 348.33 平方米20 6966.6 从楼顶清 理到楼底 2 现场安装348.3 3 平方米45 15674. 85 3 现场专项吊 车费 4 台班1600 6400.0 预采用25 吨汽车吊 4 屋面砼天沟 处防水 75.00 平方米55 4125.0 沥氢层防 水4.0mm 五 六 七 八 大 写 ： 二、工期： 2011 年 11 月 25 日— 2011 年 12 月 30 日 三、工程地点： 工地地址： 四、承包方负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作； 五、工程质量 本工程质量经双方研究要求达到：承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 承包方在施工过程中必须遵守下列规定：由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-037661 电气安装劳务合同(合同示范
电气安装劳务合同(合同示范文本) 电气安装劳务合同范文1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包范围及合同价款： (一)电气部分 1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。 2、公共部分(地下室、楼梯间)的照明工程。 3、所有弱(火灾报警系统)电线管、孔、洞的预留预埋。
4、防雷接地工工程。 5安全文明施工。 (二)合同价款 本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。 五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。 六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、 JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。 七、质量验收程序： 1对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 2 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 3 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 4 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，
建筑施工劳务承包合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑施工劳务承包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：___________ 乙方：___________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________
建筑钢结构制作安装合同 合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订时间：200 年月日 签订地点： 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方友好协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：钢结构及彩板工程制作、安装 1、结构：门式钢架结构 2、建筑面积：以实际测量为准。 3、层数、建筑高度：以实际测量为准。 第二条工程设计技术条件 一、工程技术要求： 1、根据承包方提供的由设计的图纸（图号: ；结
施）的说明要求及甲乙双方约定要求和项目按双方约定的结果为准，进行钢结构制作安装。 第三条工程承包范围 一、承包范围：图纸范围内的所有钢构部分工程。 二、+0.000以上二层屋面钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装。 三、本工程钢结构建筑面积：以实际测量为准。 四、本工程运输由承包方负责，运费包含在本合同造价内。 五、其它： 第四条工程造价 一、工程定价方式为固定合同价。 二、本工程合同价款为人民币元整（￥元整)，其组成详见报价单 附件；报价单为合同定价的依据。 三、合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、运输、工 程安装费等。 第五条设计及其变更 一、本工程设计由承包方负责，承包方于本合同订立时向发包方提供完整的施工图，承包方严格按照图纸进行钢结构制作安装。 二、承包方应于本合同生效后三日内向发包方提交据以设计的全部资料，承包方应于合同签订后日内完成制作安装前期准备工作。
第六条工地代表、项目经理、监理 一、发包方工地代表 1、发包方派驻工地的工程师为1名。姓名为：。 2、发包方更换工程师，应提前7天书面通知承包方。 二、承包方项目经理 1、承包方派驻工地现场的代表称为项目经理。项目经理是承包方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业知识。项目经理必须常驻工地现场。 2、承包方派驻工地的项目经理姓名为：（进场前一周内明确人员） 3、原则上不更换项目经理；如有特殊情况确需更换项目经理的，承包方须提前7天书面通知发包方并必须经发包方同意。新委派的项目经理必须经甲方认可并具备相应知识。 第七条施工准备 一、承包方的施工准备工作 1、承包方应派员参加由发包方组织的施工图设计会审和交底会议。发包方提 出书面会审纪要。 2、设计图纸经会审确定后，承包方即应组织设备、原辅材料采购和构件制 作加工。 3、编制施工组织设计文件和施工方案；制订施工进度计划和材料、构件、 施工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前5 天送交发包方。
安装工程施工劳务分包合同 劳务发包人：（以下简称劳务发包人甲方）劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工程基本情况 工程名称： 工程地点： 劳务作业内容：按图施工（消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作）。 二、合同价款 1、合同签约后，劳务承包人交保证金元整（小写：￥）给劳务发包人，到工程验收后结算返还给劳务承包人。 2、本工程合同款采用下列方式计算。 3、本合同款，除经劳务发包人，和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。 4、合同价款按建筑设计总面积计算，每平方米肆元捌角（￥4.8）。 5、劳务费包含：①工人工资；②劳务统筹费用；③劳动保护费用； ④管理费用；⑤各项保险费用；⑥监设费用；⑦文明施工及环保费用； ⑧利润、机械使用，折旧费等。 三、分包工作期限 按开工计算个月。 四、质量标准 工程质量：按国家现行规范要求。 五、图纸 劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前，向劳务承包人，提供与分包工程有关的图纸1套。 六、材料、构配件供应 1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人，不能按
时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三天内更换或调整。 2、劳务承包人应妥善保管，合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的经济损失。 3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。 七、合同价款支付 采用固定合同价款方式计算，合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付，按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方，剩下的20%待工程验收结算后，一次过结清。 八、双方责任 1、乙方应服从甲方管理人员的安排，杜绝无理取闹，影响工程进度的现象。 2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识，安全施工，确保工程能顺利完成。 3、乙方按图、按时、按质完成工程，要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误，或经济损失的，相关损失由乙方负责赔偿。 4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责，造成的损失全部由乙方承担。 5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤，意外等保险。 6、遵守甲方项目部的管理规定，做到文明施工。 7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同，结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。 8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方，并作出妥善处理。 9、对隐蔽工程的验收，乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。 10、甲方要协调各项工程项目施工，工程，杜绝各施工队为场地，用电、用水等问题产生矛盾。 11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。 12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材，人工的损失等均由甲方承担相应责任。 13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。 14、审核乙方的工程进度，办理结算，按照合同约定向乙方支付工程款等。 九、违约责任
水利机械设备安装劳务分包 协 议 书 甲方： 乙方：
水利机械设备安装劳务分包协议书 合同编号: 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就…..有关事宜协商一致，达成如下协议。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3施工内容： 二、承包方式及单价 甲方对乙方实行综合单价承包，单价见下表：
2.1以上表中单价中包括了为完成工作内容而发生的人工费、材料及消耗性材料费、生活施工的临时设施费、管理费、人员进出场费等与之相关的一切工作所发生的费用，同时也包括了现场内所有材料、设备、工器具的再次倒运费用等乙方应承担的各种费用；且以上单价均含税。 2.2以上表中单价工作内容包含水利设备的接收、存放、保护、运输、倒运、安装以及小型材料的采购，和为完成水利设备安装需要的焊接等需要的工序以及为完成水利设备安装所做的一切工作，还包含施工用水、用电、吊装等为完成设备安装的一切工作内容。
2.3表中单价甲方已充分考虑了并且乙方已充分注意到工程施工过程中存在征地、移民搬迁障碍及雨雪天等气候障碍等风险，若由此造成乙方窝工，乙方不得向甲方提出任何索赔或补偿。 2.4分包单价在见上表，除本合同另有规定外，单价均不得调整，部分变更涉及的单价，待监理、业主批复后再行确定。 2.5本协议估价约20万元。 三、工程量计量及支付： 3.1施工过程中严格按照甲方提供的水利设备安装图纸进行施工，以主合同文件和设计图纸工程量计量，设备安装工程量计量方法以主合同解释为准。 3.2中间计量只作为支付当月工程进度款的依据，不作为最终计量的终值。最终计量的工程量是在设计总量的范围内，甲方现场施工管理人员、测量人员签字的、甲方经营合同部审核的工程量。 3.3因乙方原因超出设计图纸和规范规定允许范围的工程量和因乙方原因造成返工的工程量，不予计量。 3.4甲方每月月底对乙方进行一次结算，甲方收到发包人的当月进度支付款到帐后七天内办理支付手续，乙方所完成的工程量如果监理和发包人没有签认或结算没有到帐，甲方将顺延支付时间，直至监理和发包人签认支付证书或结算到帐为止。如果发包人支付不足，甲方按发包人实际支付比例调整进行支付。 3.5乙方需要采购的小型设备规格应严格按设计图纸及合同文件执行，同时甲方要求乙方提供变更项目需要采购的材料及设备的正规发票，变更项目的工程量及单价按监理、业主批复的工程量及单价执行。 四、进度和质量要求 4.1乙方要严格按照图纸施工，按照主合同、施工技术规范中的相关标准控制工程质量，确保质量达到工程所需标准，否则，甲方有权对乙方处以其结算款总额百分之十的罚款。 4.2发包人、监理、甲方以及质检单位如发现不符合设计及规范要求的不合格现象，应立即返工，由于乙方原因造成的质量事故，一切责任及费用由乙方全部承担（详细指
水电安装工程劳务承包合同模板三篇 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安 全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规 章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境， 根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、结构型式： 4、建筑风格： 5、工程规模： 二、承包范围： 1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包; 2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消 防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工; 3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、 焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等，试压、通球试验由乙方自备; 4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责; 5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作; 6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用; 7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用; 8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;
9、当室外温度达到或超过或按当地政府规定34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。 10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。 三、施工工期： 1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。 2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。 3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。 5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。 四、质量要求： 1、执行标准： 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2002年版 《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002 《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88四川省地方标准 2、质量体系要求 1该项工程质量交验合格工程。 2施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。 3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方