合同编号：*********
钢结构网架及屋面工程
施工合同
工程名称：************************工程发包方（甲方）：**********房地产开发有限公司承包方（乙方）：**************钢结构有限公司
钢结构网架及屋面工程施工合同
合同编号：***********发包方（甲方）：**************房地产开发有限公司
承包方（乙方）：******************钢结构有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则，就内蒙古众和商务中心项目钢结构网架及屋面工程施工事项协商一致，订立本合同，双方共同严格遵守履行。
第一条合同价款
1.1 工程名称：****************工程
1.2 工程地点：**************************
1.3 承包范围：根据甲方提供的技术资料及国家规范、标准要求，完成众和商务中心钢结构网架及屋面工程的设计、施工。
包括但不限于以下内容：
①钢结构网架及屋面的设计，网架下弦装饰荷载按100kg/m2设计；
②网架、檩条、屋面板、天沟、雨水口的制作、运输、安装、油漆、防火涂料等；
③脚手架的搭拆；
④钢结构网架及屋面工程的其他工作内容。
1.4 约定质量标准：合格
1.5 本工程总造价为一次性包干￥ 1000000.00元(大写：壹佰万元整)。
以上价款是网架及屋面工程项目的包干价格，是承包人承包范围内的全部工作内容的价格体现，不论它们是否在合同文件中有所说明，均认为它们在签订合同时已被甲乙双方预见，并包含在合同价款中。除非另有规定，本价款包括设计、人工、材料、机械、临设、维护、保险、管理、保管、安全文明费、利润、税金、检测验收费、政策性规定、完成承包内容和范围所需的一切费用及合同包含的所有风险、责任等各项费用，结算时不予调整。总包服务费由甲方承担。
第二条甲方责任
2.1甲方在本工程中实施全面管理及协调工作。
2.2甲方委派*** 为代表，代表甲方行使本合同约定的工作。
2.3按照乙方书面要求，甲方应提供本工程必要的工程资料（图纸、技术规范、板墙内的管线情况说明等）。
2.4甲方负责现场必要的水电源接点，使现场具备施工条件。
2.5监督检查工程的安全、质量、进度、工程款的支付、资料的整理、文明施工和环境保护等国家和地方法律法规规定的条款，并要求施工单位严格执行。
第三条乙方责任
3.1乙方应做好工程现场自身管理并服从甲方在施工现场的统一管理，遵守甲方现场的一切管理规定（包括施工总进度及总协调管理规定等），做好配合工作。
3.2乙方委派***为代表，联系电话***********，代表乙方行使本协议约定的工作，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。。
3.3乙方必须按照甲方的进度要求进行设计，接受甲方对该项目的设计管理，对网架屋面的设计不符合技术要求之处，必须认真修改，直到合格，并为甲方提供符合国家规范和项目要求的设计成果。乙方需承担所设计网架屋面的结构计算，出相应位置设计计算书与图纸一起交给甲方。提供盖有设计出图章及注册章的施工图纸八套、计算书两套、图纸CAD电子版一份。
3.4乙方对自身的施工任务要精心管理，按程序施工，保证提供给甲方的技术资料应符合有关审图、备案、竣工、验收规范及城建档案馆的要求，做到及时、准确、完整。乙方必须严格按照有关规定保证质量、安全施工，出现任何由乙方造成的质量、安全事故，其全部责任由乙方承担。
3.5 乙方在开工前应做好施工准备工作，组织制定详细的工程施工组织设计、对质量、安全、进度、资金使用、材料设备的安排计划，报监理、甲方审核批准后执行。
3.6 专业施工基本技术要求：施工中应严格遵守国家规范、有关标准、技术规程、施工验收规范和设计图纸洽商要求。在施工前必须进行技术交底和规定质量标准，做到责任到人。
3.7精心组织施工队伍，合理安排人力、材料、设备资源，在合同规定的时间内，保质保量完成施工任务。工地的管理人员必须持有上岗证，且施工人员配置
齐全、符合当地政府部门的规定。管理人员的上岗证复印件及企业资质交监理、甲方备案。
3.8施工过程中非甲方原因造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。本工程未经整体验收合格前所有材料、半成品、成品均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失等一切责任均由乙方负责，该费用已包含在乙方的合同总价中，本工程经甲方验收合格后移交甲方。
3.9切实做好组织协调工作，在施工中要与其他工程施工队伍进行积极协调配合，穿插施工，提供一切便利。如发生问题，必须服从甲方的统一安排指挥。
3.10按施工安全规范做好施工质量、安全管理。对工地的防火、防盗等安全负全权责任，按照安全文明施工的有关规定，切实做好工地的安全维护工作，对易发生危险的地方，如各种洞口、临边、安全网等必须采取切实可行的安全防护措施，杜绝恶性事故的发生。对进入工地的施工人员必须进行安全教育，佩戴安全帽，高空作业必须系带安全绳，不得聚众嬉戏打闹，防止发生事故。如在施工期间发生施工质量、安全事故，由乙方承担一切责任。由此造成的损失、赔偿及工期延误由乙方负责。对监理、甲方发现的安全隐患不及时进行整改，甲方有权进行处罚并责令限期改正或停工。
3.11对现场所有其他的建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木等设备设施如造成损坏，应当赔偿包括间接损失在内的全部损失，施工时如造成甲方、第三人的财产损失或人身损害的，乙方应负责赔偿并承担由此产生的一切法律责任。
3.12未经甲方书面同意，乙方不得将已承包的全部或部分工程转包给第三人，或肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
3.13如果甲方的工程款未能按期支付，双方积极协商解决，相互取得谅解，寻求妥善解决办法。乙方不得采取聚众闹事，或到政府部门上访等过激的行为，通过正常的合法渠道进行解决。否则，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金。
3.14乙方必须保持施工现场清洁卫生，由施工造成的建筑垃圾乙方应及时处理，做到工完、场清、垃圾净。否则，甲方有权自行或者交由任何第三方清理，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权从未付乙方的工程款或质保金中扣除，乙方对此不得提出异议。
3.15本工程具有特殊性，如施工中发生原施工承包人的阻拦、干扰或破坏，
乙方应单独采取合法措施积极予以应对解决，不得将矛盾推于甲方。甲方在力所能及的范围内配合乙方，积极与有关部门协调予以妥善解决，保证工程顺利施工。甲方协助处理发生的费用由乙方负责支付。
3.16由于外界干扰破坏等原因而造成的停窝工损失甲方不予负责赔偿。如果停窝工超过15天，甲方有权解约，合同终止。已完工程按现行预算价，总价下浮6%进行结算。
3.17不论何种原因，乙方均不得拖欠劳务公司、农民工工资。若乙方拖欠劳务公司、农民工工资出现媒体曝光、民工上访、投诉、围堵等群体事件或政府干预等事件，甲方有权直接代发农民工工资，并从工程款中直接扣回。乙方不得以任何理由提出任何异议，即乙方放弃异议权利，且每发生一次，工程结算时工程总造价下浮5%。
3.18若乙方认为甲方未能及时或按本合同的约定向乙方提供资料，或认为在开工日期现场不具备开工、施工条件等，或甲方存在其他任何影响乙方履行本合同的情形时，均需在情形发生之日起2日内以书面形式向甲方提出履行要求；逾期，乙方未提出该等要求，则视为甲方已经完全按照本合同的约定履行前述该等义务；此后，乙方不得再以此为由向甲方主张任何责任或作为乙方未能如约履行本合同的任何抗辩理由。
第四条工程质量及进度
4.1 经甲方验收后，如果达不到规范质量要求，乙方负责返修，因返修产生的费用均由乙方承担。因质量达不到要求造成的损失由乙方负责。
4.2质量要求：
（1）必须达到国家及内蒙古自治区地方规范验收标准。
（2）乙方须将所选用材料经甲方封样确认后，方可用于本工程，未经甲方封样确认的材料用于本工程，视为不合格产品。
（3）所有材料必须具有质量合格证明文件，应符合国家技术标准和设计要求及国家现行规范要求。不合格或不符合合同约定的材料不允许进场使用和安装。
（4）乙方在施工中应自觉接受甲方代表的质量监督，随时接受甲方代表的检查。发现工程质量不合格的，应及时整改，包括修理或返工，直至达到合格，并且工期不予顺延，造成甲方损失的，应予赔偿。
4.3工程验收：
（1）乙方必须按照本协议给定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按照本协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。
（2）乙方在工程完工前5日，必须出具齐全验收资料（五份）且甲方相关人员签字完毕，并以书面形式通知甲方届时组织验收。
（3）在进行工程完工验收和最后综合验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格后方视为工程竣工，因此而发生的各项费用由乙方承担。
（4）乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过甲方、监理验收合格后，方可进行下一道工序的施工。
（5）竣工工程验收以行业验收规范、质量检验标准及施工图为依据。
（6）如国家最新实施的质量及验收标准高于前述标准，则以最新标准为准，且价款不作调整。
（7）工程竣工验收通过日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，通过竣工验收的日期为实际竣工日期。
4.4 设计工期：2015年8月 10日至2015年8月31日；施工工期：2015年9月1日至2015年10月10日。
第五条工期延误
5.1由于乙方原因造成的工期延期，乙方应提前以书面形式告知甲方，向甲方说明延误原因，经协商甲方书面认可，可顺延工期。因甲方原因乙方不能按约定时间开工，甲方通知乙方后，工期顺延。且乙方放弃据此向甲方主张停工、窝工等任何损失的权利。
5.2甲乙双方在确定工期时，已充分考虑了停水、停电、节假日、高低温天气等各种因素，除出现由以下原因造成工期的延误且经甲方书面同意的，否则竣工日期不予调整。
（1）重大设计变更或变更施工图而不能继续施工且经甲方同意的
（2）不可抗力因素；
（3）甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。
第六条工程款的支付
6.1 工程全部价款以众和商务中心房屋抵顶支付。
6.2 关于抵顶房屋：
（1）工程全部完工、验收合格、竣工资料移交完毕、结算完成后一周内办理抵顶房屋的购销手续。即甲方以抵顶房屋形式向乙方支付至本工程结算金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后以现金形式无息支付。
（2）抵顶给乙方的房屋应以甲方名义对外销售和签订相关的销售合同，非经甲方书面同意，乙方不得以任何形式对外销售或处置房屋。
（3）抵顶给乙方的房屋的销售价款由甲方支付给乙方。但为便于项目销售，将采取首付款分期或第三方给予首付款借款、分期付款以及按揭贷款等多种方式进行销售。为此，将导致不能及时全额收取购房款或按揭贷款保证金被银行扣留。故，双方确认，甲方在将销售款支付给乙方的过程中，仅为甲方实际收取的款项；未能及时收回的销售款或被银行扣留的保证金，甲方将在收回后或保证金解冻后再行按本合同约定支付乙方。
（4）对于乙方推荐人员购买的房屋，乙方承诺就该购房客户在购房合同中应承担的义务向甲方承担连带责任。
（5）若乙方决定抵顶房屋不予销售，则双方另行签订购房合同，并由双方履行财务手续；有关房屋事宜，均以双方签订的购房合同为准。
6.3办理工程款房屋抵顶手续前，乙方须向甲方提供等额的真实有效的符合税法规定的发票及收据，若乙方未及时提供发票或提供虚假发票，则甲方有权不予办理抵顶手续，直至乙方重新提供真实有效发票。乙方不得据此迟延或拒绝履行本合同项下各项义务的抗辩理由。
6.4甲方向乙方办理抵顶手续之前，乙方需按甲方要求以书面形式提交付款申请后方可办理，否则甲方有权拒绝办理抵顶手续。
6.5乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。
6.6工程结算
（1）工程结算依据：本合同及补充协议，双方洽商文件、现场签证、扣款通知单、竣工验收资料等。
（2）变更签证：
①合同内已包含的标的物，按合同价款执行。
②合同内不包含的标的物，按双方确定价格计取，结算按主合同付款方式结算。
③签证必须按发生时间做好签证，凭口述或回忆等补充的签证一律视为无效签证，结算时不予考虑。
（3）在通过工程竣工验收、办理完工程交接手续及竣工资料移交手续后15天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求，甲方收到完整的竣工结算资料后进行审核。甲方审核完毕后通知乙方领取结算结果，乙方未在甲方要求的期限内领取，视为同意甲方的结算结果，并作为双方的结算依据。乙方应严格按甲方要求时间申报竣工结算，每延后1天按相应结算值0.1％比例计取结算误工费，此款在结算造价中扣除。如乙方对甲方提供的结算结果有异议，必须在收到结算结果7日内由甲方指定的三家造价咨询公司中的一家进行第三方审核，审核结果即为最终结算结果，届时乙方不确认也自行生效。审核费用由乙方承担。乙方虽对甲方提供的结算结果提出异议，但逾期未选择请造价审核单位进行第三方审核的，则视为乙方最终认可甲方的结算结果。甲方提供的结算结果即作为双方最终结算的依据，且此后乙方不得以任何方式包括诉讼或仲裁过程中，再次对甲方的结算结果提出异议，即乙方放弃再次对甲方结算结果提出异议的权利。
（4）所有预算和结算书格式按照甲方预结算要求的格式，电脑打印（纸张大小A4），一式两份，并在封皮总价款处加盖公司公章。结算书一次成稿，甲方不接收后补资料，即未包含在结算书中的内容，均视为乙方已经放弃该部分的结算权利。
（5）对本工程涉及的所有材料如在施工期间市场价格有变化，一律不予调整。
第七条工程保修
7.1本工程保修期为二年，从工程整体竣工验收合格之日起算。质保期内，乙方负责对工程进行免费维修。
7.2乙方保证工程在质保期内发生质量瑕疵时，响应时间为3小时内到达甲方现场；修复时间为（不包括响应时间在内）：一般性质量瑕疵6小时内修复完毕、重大事故24小时内修复完毕。
7.3保修期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用，均由乙方予以承担。对因货物在保修期间正常使用过程中发生的因工程或材料质量缺陷造成的甲方和/或第三人财产和/或人身损失，乙方应予以赔偿。
7.4如有下列情况之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担；同时，甲方亦有权与业主进行协商并确定赔偿金额，协商结果经甲方和业主签署后立即生效，赔偿费用不需乙方确认甲方有权直接从支付乙方的任何款项中扣除，乙方予以无条件承认：
（1）接到甲方维修通知后拒不到现场处理问题；
（2）超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；
（3）超过规定的时间仍未完成有关工程维修任务；
（4）对同一位置经过一次维修仍未彻底解决问题；
（5）因现场维修人员服务行为造成客户强烈投诉。
7.5维修人员应按甲方制定的维修程序进行维修，服从甲方客户服务中心的管理，统一着装、文明施工、文明用语，否则每人次乙方支付违约金500元。
7.6每个维修项目完成后要经甲方或该项目物业公司验收签字视为乙方维修完成。所有维修项目应保证在六个月（180日）内不再出现类似问题，维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算。如维修过程中给甲方和本项目物业使用人造成其他损失，则乙方应承担相应责任。
7.7维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如维修过程中给甲方造成其他损失，则乙方应承担相应责任。
7.8乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。乙方接到甲方通知后，以不属乙方责任等理由推脱、不予维修或未按约定时间到达现场的，视为该需维修事项属承办人责任，甲方有权直接委托第三方进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担。
7.9因乙方责任造成返修、赔偿的，乙方应按照以下标准赔偿甲方直接和间接损失：直接返修加直接赔偿的费用在2000元以下的部分，按照3倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在2000元以上的部分，按照2倍计算，同时加收赔偿费用的20%作为违约金。按上述办法计算出的费用总额，无需征得乙方意见即可直接从乙
方保修款中扣除，乙方予以无条件承认并执行，但不等于免除乙方的任何应负的责任。
7.10按上述办法计算出的费用总额，无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。
7.11保修安排
（1）乙方保修联系人：
姓名：***，
联系电话（手机）：********，E-mail：************@http://biz.doczj.com/doc/f51161202.html,。
通讯地址：*****************************************
（2）有关保修通知事项甲方可按照上述约定的通知与送达方式，采用邮寄、直接送达、致电或发送短信、e-mail等任一方式进行，邮寄到达当日、直接送达或致电以及短信息、e-mail发送当时，即视为乙方接到该通知。
（3）乙方必须保证上述联络方式真实有效，如有变更，必须于变更后当日以书面形式通知甲方。否则，甲方按照上述的通知与送达方式向乙方发出的任何通知均视为合法有效。
第八条违约责任
8.1如乙方完成本工程的工期超过合同所约定的工期，乙方偿付逾期违约金，每逾期一天，按本合同总价款的 5‰向甲方支付违约金。逾期超过10天的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿。
8.2若乙方未能按本合同约定的质量要求，甲方有权要求乙方限期整改，整改期间的工期不予顺延，乙方按本合同约定承担责任。如乙方拒绝整改或未在限期内整改完毕的，甲方有权另行委托第三方整改，由此产生的一切费用直接在甲方应付未付款中扣除，不足以扣除的，甲方有权继续向乙方追偿。同时甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金。
8.3乙方提供的产品或材料的品牌、规格、型号等与合同约定或封样不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收。若甲方解除本合同的，乙方按合同终止和解除条款承担责任；若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在十五天内无偿更换，直至通过验收，因此造成包括工期延误在内的一切损失的，乙方应予赔偿。
8.4乙方提供的产品质量、施工的工程质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；亦有权解除本合同，届时，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应于赔偿。若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改直至通过验收，并承担由此所产生的一切费用及经济损失。
8.5当乙方未经甲方书面同意将已承包的全部或部分工程转包给第三人，或肢解后以分包的名义分别转包给第三人的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。
8.6乙方施工进度、质量、管理等不能达到甲方或监理要求的，甲方有权单方解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金。
8.7乙方对合同解除有异议的，应在解除合同通知到达之日起10日内提出，并向人民法院提起诉确认解除通知的效力。
8.8无论因何种原因导致本合同被解除，乙方所有人员必须在三日内撤离施工现场，并向甲方移交有关的所有工程资料和甲方交予乙方使用的材料、工具或其他物品。逾期则视为乙方放弃对留存在施工现场的材料、设备的所有权，甲方有权自行处置，处置费用由乙方承担，且无需对乙方进行任何赔偿。
8.9不论何时、何种原因或合同的任何一方导致的合同解除或终止，乙方均有义务向甲方移交工程资料、按甲方要求协助甲方进行工程竣工验收、资料归档和备案及竣工验收备案等。乙方无条件服从甲方该等要求，并不得以包括甲方存在违约、过错责任和未履行义务等在内的任何理由予以拒绝。乙方未履行该等义务时，甲方有权要求乙方继续履行该等义务，并有权要求乙方每迟延一日，支付工程价款千分之一的违约金。
8.10甲方各项施工现场管理制度作为本合同附件，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。乙方已详细研读并承诺予以遵守。如有违反，视为乙方违约，甲方有权依据施工现场各项管理制度对乙方予以处罚，处罚金额自工程款中直接扣除。
8.11乙方违反本合同的约定，除按本合同的约定承担违约责任外，还应赔偿甲方包括但不限于直接损失、甲方向第三方的违约或赔偿损失、误工费、鉴定费、损失的评估费、律师费、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费等全部损失。
8.12本合同所涉及全部违约金和罚款，甲方均有权从未付合同价款或质保金中扣除，不足部分甲方有权继续索偿。乙方放弃因此提出异议的权利。
第九条通知与送达
9.1本合同履行过程中的通知与送达方式为：
乙方：*************钢结构有限公司
通讯地址：****************************
姓名：***，联系电话（手机）：*********，E-mail：********@http://biz.doczj.com/doc/f51161202.html,
9.2本合同涉及有关通知事项可按照本合同约定的通知与送达方式，采用邮寄、直接送达、致电或发送短信、E-mail等任一方式进行，邮寄到达当日、直接送达或致电以及短信息、E-mail发送当时，即视为乙方接到该通知。
9.3乙方必须保证本合同约定的联络方式真实有效，乙方前述联系方式不真实、不准确或未留联系方式，一切责任均由乙方承担。联系方式如有变更，必须于变更后3日内书面通知甲方。否则，甲方按照本合同约定的通知与送达方式向其发出的任何通知均视为合法有效。
第十条争议解决方式
10.1 因本合同发生争议，双方友好协商解决，友好协商不成，到甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条协议份数
11.1本协议自双方签字或盖章之日起生效。
11.2 本协议一式陆份，具有同等效力，甲方肆份，乙方贰份。
第十二条其他
12.1本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签书面补充协议。
（本页无正文）
甲方（盖章）负责人签字：乙方（盖章）负责人签字：
合同订立时间： 2015年 8月10日合同订立地点：
钢网架安装施工合同 （完 clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
钢网架安装施工合同（完整版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议?同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号: 工程名称: 建设单位: 钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位: （以下简称甲方）（制作） 施工单位: （以下简称乙方） L 1.工程项目名称：；1.2.工程 项目面积：； 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球 节点网架工程, 经双方协商，签订网架制作、安装合 同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据：2. 1.甲方应提供 资料：（2）网架支承点.圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；2.2?网架面积：； 2. 3?网格尺寸：；2?4?网架矢高：；2.5. M 架型式：正放四角锥；6?支承方式：；
2.7.施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7- 91》； 2.8.施工依据2《网架结构工程质量检验评 定标准jgj-78-91》；2?9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》2. 10.《江苏省 建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施 工依据4 ；； 2?11、施工依据5《建筑钢结构焊接 技术规程jgj81-XX》 三、荷载：3?1、上弦球节点荷载：kg/mS 3?2、 下弦球节点荷载；kg/mS 3.3.其他荷载: 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用: 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额1 2 3 4 5 6 7 8合同总价（大写）备注：1）此 费用不包安装网架时的脚手架费；2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3） 五、工程款支付方法: 款方式：1.汇票；2.现金；注：在支付现金时, 必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收6.1.乙方按照、 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钢网架安装施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
合同编号：_____________________ 工程名称：_____________________ 建设单位：_____________________ 委托单位：____________________ （以下简称甲方）（制作） 施工单位：_____________________ （以下简称乙方） 一、概况： 1.1. 工程项目名称：_____________________ ; 1.2. 工程项目面积：_____________________ ； 13甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商， 签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1. 甲方应提供资料：（1）土建总平面图；（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求； 2.2. 网架面积：__________ ； 2.3. 网格尺寸：__________ ；
2.4. 网架矢高：_________ ; 2.5. 网架型式：正放四角锥; 2.6. 支承方式：_________ ; ________ ; 2.7. 施工依据1 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91 》; 2.8. 施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》; 2.9. 施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》2.10. 施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999 》2.11. 施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX 》 ——- 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：__________ k g/ m2, 3.2、下弦球节点荷载；___________ k g/ m2, 3.3 、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用： 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额
钢结构 施工合同 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 经甲、乙双方协商，签定本施工合同，并一致确认以下条款内容： 第一条工程概况 1.1 工程名称：钢结构工程。 1.2 工程地点：。 1.3 工程面积：）。 1.4 工程内容：包括1）钢构件安装。2）围护部分彩板安装（依图纸）。 第二条合同价款 1、本工程造价：工程款总计元，小写元整。 2、本工程款含工程材料费、安装费及建筑安装发票。 3、因图纸变更调整而增加的工程量，另行签证，另行增加工程款。 第三条：工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。 工程款分四阶段支付 （1）合同签订后，乙方按照甲方通知时间进场，全部材料进场后甲方支付工程总造
价的30%，即元。 （2）主体完工通过验收后，再支付工程总造价的30%即元。 （3）全部工程结束验收后再支付工程总造价的35%即元。 （4）扣除工程总造价的5%即元作为本工程的质量保证金，工程竣工验收后个月如无质量问题，支付所扣除的质量保证金。 第四条本工程要求： 1）施工质量及验收标准遵循（GB50205-2002）《钢结构工程施工及验收规范》及甲方在本招标说明书和招标前所发的“关于网架招标图纸变更的通知”的要求进行，漆采用“”防锈漆和面漆，面板采厚“”标准板材。 2）其他未尽事项双方通过签证或协商解决。 第五条甲方责任 1、甲方应在开工前做好施工场地围墙的建设，做好场地的初步平整，提供平整顺畅的道路以保证乙方顺利开工。 2、甲方应提供免费的施工电源及施工用水。 3、甲方负责按合同约定支付工程款。 第五条乙方责任 1、乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责， 甲方不承担任何责任。 2、乙方负责提供安全防护及劳动保护。
钢网架安装施工合同 合同编号： ____________________ 工程名称： ____________________ 建设单位： ____________________ 委托单位： ___________________ （以下简称甲方）（制作）施工单位： ___________________ （以下简称乙方） 一、概况： 1.1. 工程项目名称：_____________________ ; 1.2. 工程项目面积：_____________________ ; 1.3. 甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1. 甲方应提供资料：（1）土建总平面图;（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求; 2.2. 网架面积：__________ ; 2.3. 网格尺寸：__________ ; 2.4. 网架矢高：__________ ; 2.5. 网架型式：正放四角锥; 2.6. 支承方式：__________ ; ________ ; 2.7. 施工依据1
网架结构设计与施工规程jgj-7-91 》; 2.8. 施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》; 2.9. 施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb-XX》 2.10. 施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db-1999 》 2.11. 施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX 》 ——- 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：___________ kg m2, 3.2、下弦球节点荷载； __________ k g m, 3.3 、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用 编号施工内容工程面积单价金额合同总价( 大写) 备注：1) 此费用不包安装网架时的脚手架费；2) 最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3) 五、工程款支付方法 付款方式：1. 汇票；2. 现金；注：在支付现金时, 必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收 6.1. 乙方按照《网架结构设计与施工规程jgj-7-91 》、《网
钢结构加工安装合同 甲方： 乙方：兴安盟昌鑫钢构工程有限公司 为了明确责任，互相配合，保证工程质量、工期和安全，依照《中华人民共和国合同法》，及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，经双方协商，签订合同条款如下： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：扎赉特旗气象局新址 3、工程承包范围：网架、彩板、天沟、制作安装（不含落水管） 4、工程建筑面积：365.4㎡ 5、工程总造价（不含发票）：￥140000（大写：壹拾肆万元整） 6、工期：完工日期为15 天，开工日期以甲方通知开工日期为准。 7、工程承包方式：包工包料（不含防火涂料、检测费） 第二条付款方式 1、合同签订后，甲方预付乙方工程款￥60000元（大写：陆万元整）； 2、网架构件进入现场安装完成，甲方再付给乙方工程款￥60000元（大写：陆万元整）； 3、待全部完工后，甲方再付给乙方工程款￥20000元（大写：贰万元整）； 注：乙方在扎旗音德尔当地采购的彩钢板，甲方按市场价由甲方在乙方工程款中扣除。 第三条甲乙双方的责任和义务： 1、甲方的责任和义务： ①、甲方在签订合同时应提供相关的技术图纸及参数，及时支付工程款，如有变更须提前5天出书面通知发给乙方。乙方必须自行实地检测、测量数据为准。 ②、如甲方不能按合同日期支付加工费，乙方有权按照到款日期相应的顺延施工工期，由此造成的经济损失由甲方承担。 ③、甲方在开工前应达到水、电、路三通。
④、安装施工过程中所发生的水电费由甲方承担。 ⑤、甲方不得以任何理由影响乙方施工，如施工当中由于甲方原因导致工程停工，甲方须承担乙方因停工所造成的损失等一切费用。 2、乙方的责任和义务： ①、乙方应保证工期和质量，按图纸加工。 ②、乙方在施工中要严格按规程安全施工，负责好本方人员的安全及施工场区内的安全，如出现安全事故均由乙方负责。若违反规定造成停工、整改，工期不顺延，损失由乙方承担。 ③、乙方安排专人负责现场施工、安全及协调工作。 第四条本协议未尽事宜经甲乙双方协商解决，达成的补充条款及协议与本协议具有同等效力。甲、乙双方在执行合同中发生争议，应协商解决，协商不成可经当地人民法院用诉讼方式解决； 第五条本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，双方签字后生效，至全部工程款付清合同终止。 甲方代表：乙方代表： 身份证号：身份证号： 联系电话：联系电话： 日期：日期：
钢网架安装施工合同通用版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020030
钢网架安装施工合同通用版 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况： 1.1．工程项目名称：； 1.2．工程项目面积：； 1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1．甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图； 2.2．网架面积：； 2.3．网格尺寸：； 2.4．网架矢高：； 2.5．网架型式：正放四角锥； 2.6．支承方式：；；2.7、
施工依据 1《网架结构设计与施工规程 jgj-7-91》；2.8、施工依据 2《网架结构工程质量检验评定标准 jgj-78-91》；2.9、施工依据 3《钢结构工程施工质量验收规范 gb50205-XX》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程 db32/298-1999》施工依据 4 ；；2.11、施工依据 5《建筑钢结构焊接技术规程 jgj81-XX》 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载： kg/㎡， 3.2、下弦球节点荷载； kg/㎡， 3.3、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价（大写）备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费； 2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准； 3） 五、工程款支付方法： ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
篇一：网架施工合同(新) ) 建设工程施工合同 广东省工商行政管理局监制 （gf-1９9９－0201第一部分协议书 发包人(甲方）：广州新天威交通发展有限公司 承包人(乙方)：湖南马王堆建筑工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一 致，订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称：天河客运站新建网架及配套工程（以下简称本工程） 2．工程地点：广州市天河区燕岭路633号； 3.工程内容：天河客运站新建网架、月台及电气等。 4.资金来源：自筹资金。 二、工程承包范围 天河客运站网架施工、土建、电气施工。内容包括:网架、月台、照明等(详见本工程设计施工图及工程量清单)。 三、承包方式 本工程按总价包干、工程量按实计量、包工包料、包税金、包场地清理、包质量、包安全、包工期、包保修、包风险的形式由乙方承包。 四、合同工期: 1．开工日期：计划开工时间20１1年１0月10日，以甲方书面通知乙方为准。３．合同工期总日历天数:甲方《同意开工通知书》确定的开工日期起60日历天。如遇甲方延迟提供施工场地、变更设计或增加工程量等情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲方书面批准，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利,工期不予顺延。 ４．本次招标工程为关门工期,要求在２01１年1２月１０日完成所有工程、乙方施工人员全部退场、现场清洁卫生清理完毕、并交付使用。 五、质量标准工程质量标准：满足设计和规范要求，符合现行验收标准验收,应达到合格 六、合同价款 金额(大写):_陆拾捌万伍仟玖佰叁拾捌元陆角肆分(人民币,含税) ￥：685９３８.64元 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、本合同专用条款、招标文件 4、本合同通用条款 5、投标书及其附件 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸
钢网架安装施工合同格式 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
钢网架安装施工合同格式完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况：1.1．工程项目名称：；1.2．工程项目面积：；1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架
编号：SG─69548 2020新编钢网架安装施工合同格式 (标准版) This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract period. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
钢网架安装施工合同 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况：1.1．工程项目名称：；1.2．工程项目面积：；1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据：2.1．甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；2.2．网架面积：； 2.3．网格尺寸：；2.4．网架矢高：；2.5．网架型式：正放四角锥；2.6．支承方式：；；2.7、施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》；2.8、施工依据2《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》；2.9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX 》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施工依据4；；2.11、施工依据5《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX 》 三、荷载：3.1、上弦球节点荷载：kg/㎡，3.2、下弦球节点荷载；kg/㎡ ，
合同编号：钢结构专项检测合同 工程名称： 委托单位： 检测单位：
委托单位（甲方）： 检测单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规，结合本工程具体情况，为明确责任、协作配合，确保检测质量，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。 第一条、工程概况 第二条、检测依据 2.1 □《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.2 □《钢结构超声波探伤及质量分级法》JGT203-2007 2.3 □《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-2002 2.4 □《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 2.5 □《紧固件螺栓、螺柱》GB/T3098.1 2.6 □《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》GB/T1231 2.7 □《钢网架螺栓节点》JG10
2.4 □其它： 第三条、检测项目、数量及收费 第四条、结算与付款方式 4.1 双方约定采用下列第条方式进行结算。 4.1.1 按双方约定的检测费人民币（大写）：实行总包。
4.1.2 按第三条的收费标准，以实际检测量进行结算。（实际检测量为报告数量） 4.2 双方约定采用下列第条方式进行付款。 4.2.1 合同签订日内，甲方一次性支付全部检测费元。 4.2.2甲方预付检测费元，余款在领取报告时凭乙方出具的《检测结算单》一次性付清。 4.2.3甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。 第五条、收费依据 1.《关于核定新增建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字（2005）38号； 2.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字［2007］24号； 3.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字［2012］14号； 4. 暂无国家收费标准的项目由甲、乙方商议确定。 第六条、双方义务、权利 6.1 甲方义务 6.1.1 向乙方提供与检测相关的设计图纸及相关技术资料； 6.1.2根据乙方要求做好现场准备工作； 6.1.3 协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作； 6.1.4根据合同约定按时支付检测费用。 6.2 甲方权利 5.2.1 对测试数据有知情权； 6.2.2 从乙方获取相关检测咨询服务。
编号：_________________ 钢网架工程施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确甲、乙 双方在工程实施过程中的权利和义务，促进双方创造条件搞好配合工作，按时、按质、保证安全完成本工程施工任务，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、项目概况： 1、项目名称： 2、项目地点： 二、承包范围和内容： 按甲方提供的图纸，经乙方按中石化标准深化设计后的图纸进行施工。承包内容包括网架、钢檩 条制作、安装；屋面板安装，不锈钢天沟、排水管制作、安装。（不含水电防雷、檐口标识、吊 顶等） 三、承包方式及造价： 1、包工包料； 2、预算总价：按固定单价元/就，工程量为：就（按屋面投影计算）。合同总造 价为人民币元整（Y 元）（不含任何税金及管理费）（乙方提供材料发票） 四、施工工期： 总工期为天。计划开工时间：年月日（实际以甲方通知为准）， 完工时间：年月日。在实施过程中下列情况顺延工期：①发生人力不可 抗拒的灾害或雨天、停水、停电被迫停工；②因甲方原因比如图纸变更等，进度款未及时支付影响施工进度的。 五、钢架质量要求： 1、乙方使用的钢构材料的材质、规格、型号必须符合图纸要求和本合同的要求。 2、乙方按照国家规范要求的质量验收标准、规范和设计要求进行制作、安装，并提供所购进原材料的合格证，且符合
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029065 钢网架安装施工合同(合同范本) Construction contract for steel grid installation
钢网架安装施工合同(合同范本) 合同编号：__________________ 工程名称：__________________ 建设单位：__________________ 委托单位：__________________(以下简称甲方)(制作) 施工单位：__________________(以下简称乙方) 一、概况： 1.1.工程项目名称：__________________; 1.2.工程项目面积：__________________; 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1.甲方应提供资料：(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求; 2.2.网架面积：_________; 2.3.网格尺寸：_________; 2.4.网架矢高：_________; 2.5.网架型式：正放四角锥; 2.6.支承方式：_________; _________;
2.7.施工依据1 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》; 2.8.施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》; 2.9.施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》 2.10.施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》 2.11.施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：_________kg/㎡， 3.2、下弦球节点荷载; _________kg/㎡， 3.3、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用： 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价(大写) 备注：1)此费用不包安装网架时的脚手架费; 2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准; 3) 五、工程款支付方法 付款方式：1. 汇票;2. 现金;注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款
钢结构网架工工程施工分包合同 西飞国际601 号厂房 业主： 总包方：陕西省第二建筑工程公司第八分公司阎良项目部分包方：山西省汾阳市建筑金属结构工业公司（以上是页面） 建筑安装工程施工合同 业主：西飞 总包方：陕西省第二建筑工程公司第八分公司阎良项目部分包方：山西省汾阳市建筑金属结构工业公司根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方充分直协商，同意签订本协议条款。 第一条工程概况 1、工程名称：西飞国际601 号转包生产部装厂房 2、工程地址：西安阎良区 3、平面尺寸及面积：210M*144M = 30240M2 4、结构形式：、焊接球正放四角锥网架结构 5、支承方式：周边下弦支撑及中间柱头下弦点支撑 6、檐口高度：15.5M 7、承包总造价：约1000 万元人民币大写：壹仟万元整（根据图纸按实结算） 8、承包项目的工作任务包括：图纸二次设计、钢网架、檩条的制作、加工、安装（主材业主供 应）、现场自检、货物运输、现场安装等，构件喷砂除锈及环氧防锈面漆及设计规定内容。 9、施工方法：地面分榀拼装、吊装。 第二条工程期限 1.本工程现场开始拼装至网架就位总工期为60 日历天。 2.进现场施工准备日期：2003 年7 月25 日；开始拼装日期：2003 年8 月20 日；竣工日期：2003 年10 月20 日。 3.如遇下列情况，经总包方签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延 期限： （1）工程现场不具备施工条件。 （2）由于总包方提出设计变更。 （3）人力不可抗拒自然灾害。 第二条材料供应 1.本工程所需的材料、材质、规格、型号必须符合设计要求和相关技术标准。 2.所有材料须附有合格证或材质证明，并有分包方复检的理化试验报告。 3.对具有合格证书的材料，总包方如有异议要求再次复检时，分包方可以配合，经复检 属合格品，其复检的一切费用由总包方承担：如复检证明不合格，则由分包方承担全部 费用，并负责更换合格品。 4.图纸中所规定的材料，如出现部分材料在市场上难以购到，则需变更代用，但必须经 设计单位和总包方同意，并书面签证后方可使用。 5.施工所用主材（除空心球以及加设的衬套外）由业主提供。 6.分包方可代表总包方与业主洽谈专业技术等业务问题以及监理往来业务关系，资料手续 分包方直接对口总包方。 第三条施工与设计变更 1、分包方遵照国家颁发的工程施工与验收规范，按照设计要求编制施工方案，精 心组织，工程质量应符合国家规定的标准。 2、在组织施工中，任何一方不得随意变更设计，若现场状况与设计图纸不符，应查明原因及时
钢网架安装施工合同 合同编号: 工程名称: 建设单位: 钢网架工程定制作安装合同(建设) 委托单位: (以下简称甲方)(制作) 施工单位: (以下简称乙方) 一、概况: 1.1.工程项目名称: ; 1.2.工程项目面积: ; 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据: 2.1.甲方应提供资料: (2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求;(1)土建总平面图; 2.2.网架面积: ; 2.3.网格尺寸: ; 2.4.网架矢高: ; 2.5.网架型式: 正放四角锥; 2.6.支承方式: ; ;2.7、施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》;2.8、施工依据2《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》;2.9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范
gb50205-XX》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施工依据4 ; ;2.11、施工依据5《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载: 3.1、上弦球节点荷载: kg/㎡，3.2、下弦球节点荷载; kg/㎡，3.3、其他荷载: 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用: 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价(大写) 备注:1)此费用不包安装网架时的脚手架费; 2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准; 3) 五、工程款支付方法:----------------------------------------------------- 付款方式:1. 汇票;2. 现金;注:在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收 6.1.乙方按照、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量;6.2.甲方依据、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结
钢网架安装施工合同一 合同编号：__________________ 工程名称：__________________ 建设单位：__________________ 委托单位：__________________以下简称甲方制作 施工单位：__________________以下简称乙方 一、概况： 1.1.工程项目名称：__________________; 1.2.工程项目面积：__________________; 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1.甲方应提供资料：1土建总平面图;2网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求; 2.2.网架面积：_________; 2.3.网格尺寸：_________; 2.4.网架矢高：_________; 2.5.网架型式：正放四角锥; 2.6.支承方式：_________; _________; 2.7.施工依据1 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》; 2.8.施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》; 2.9.施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》
2.10.施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》 2.11.施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：_________kg/㎡， 3.2、下弦球节点荷载; _________kg/㎡， 3.3、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用： 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价大写 备注：1此费用不包安装网架时的脚手架费; 2最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准; 3 五、工程款支付方法 付款方式：1. 汇票;2. 现金;注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收 6.1.乙方按照《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量; 6.2.甲方依据《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收; 6.3.甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格; 、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在15 天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。
总包方： 分包方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方充分直协商，同意签订本协议条款。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、平面尺寸及面积： 4、结构形式： 5、支承方式： 6、檐口高度：M 7、承包总造价：约万元人民币，大写：万元整（根据图纸按实结算） 8、承包项目的工作任务包括：图纸二次设计、钢网架、檩条的制作、加工、安装（主材业主供应）、现场自检、货物运输、现场安装等，构件喷砂除锈及环氧防锈面漆及设计规定内容。 9、施工方法：。 第二条工程期限 1.本工程现场开始拼装至网架就位总工期为日历天。 2.进现场施工准备日期：年月日；开始拼装日期：年月 日；竣工日期：年月日。 3.如遇下列情况，经总包方签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限： （1）工程现场不具备施工条件。 （2）由于总包方提出设计变更。 （3）人力不可抗拒自然灾害。
第三条材料供应 1.本工程所需的材料、材质、规格、型号必须符合设计要求和相关技术标准。 2.所有材料须附有合格证或材质证明，并有分包方复检的理化试验报告。 3.对具有合格证书的材料，总包方如有异议要求再次复检时，分包方可以配合，经复检属合格品，其复检的一切费用由总包方承担：如复检证明不合格，则由分包方承担全部费用，并负责更换合格品。 4.图纸中所规定的材料，如出现部分材料在市场上难以购到，则需变更代用，但必须经设计单位和总包方同意，并书面签证后方可使用。 5.施工所用主材（除空心球以及加设的衬套外）由业主提供。 6.分包方可代表总包方与业主洽谈专业技术等业务问题以及监理往来业务关系，资料手续分包方直接对口总包方。 第四条施工与设计变更 1.分包方遵照国家颁发的工程施工与验收规范，按照设计要求编制施工方案，精心组织，工程质量应符合国家规定的标准。 2.在组织施工中，任何一方不得随意变更设计，若现场状况与设计图纸不符，应查明原因及时进行设计变更，由此造成的停窝工损失和材料浪费，由责任方承担经济补偿。 3.分包方的施工方案等书面材料必须业主及监理方认可。 第五条总包方、分包方双方负责事项 总包方： 1、合同签订后，总包方向分包方提供技术交底说明文件和网架结构。图两套。 2、按审定的施工组织设计和施工方案，提供进场材料贮放场地，拆除施工现场障碍物。 3、分包方施工现场所需脚手架的搭设以及固定卷扬机地锚混凝土的浇灌由总包方免费施工。 4、总包方配合分包方砌设（）的砖墩，数量及位置由分包方现场确定，费用在决算中扣除。
钢网架安装施工合同正式版 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-025065
钢网架安装施工合同正式版 合同编号：__________________ 工程名称：__________________ 建设单位：__________________ 委托单位：__________________(以下简称甲方)(制作) 施工单位：__________________(以下简称乙方) 一、概况： 1.1.工程项目名称：__________________; 1.2.工程项目面积：__________________; 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1.甲方应提供资料：(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面
图及其他相关技术要求; 2.2.网架面积：_________; 2.3.网格尺寸：_________; 2.4.网架矢高：_________; 2.5.网架型式：正放四角锥; 2.6.支承方式：_________; _________; 2.7.施工依据1 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》; 2.8.施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》; 2.9.施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》 2.10.施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》2.11.施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》
钢结构施工安装内部承包协议书 发包单位(简称甲方): 承包人(简称乙方): 合同签订时间:2012年___月___日 工程地址:青岛路供热站 本工程经甲乙双方友好协商,并根据国家经济相关合同法条例规定,同意订立钢结构安装合同如下条款,共同遵守执行。 一、承包方式及内容 (一)工程名称:_______________ (二)承包内容:_______________________________________ 二、工程总造价: 工程总承包价:_______________________________________ 三、施工工期: 工期初定为____天,从_______年_____月_____日到______年_____月______日完成全部安装任务。推迟一天处罚300/天,提前一天奖励300元/天。 四、付款方式与结算方式: (一)合同签订付合同总价的30%
(二)材料进场后,付合同总价的30%。 (三)网架安装完成后,付合同总价的20%。 (四)工程安装结束验收合格后,付钢结构工程总价款的95%,保留5%的质押金,质保期满后,一周内付清余款。 五、工程质量: (一)乙方按装图纸设置要求施工。 (二)乙方对钢结构的使用性和安全性能负责,负责本工程保修期内 的后续维修工作。 (三)乙方修改图纸设计要求进行安装,需及时提交甲方确认后方能进行安装。 (四)质量验收按照《钢结构质量验收规范》进行验收。 六、双方责任: 甲方责任: (一)按合同规定,及时支付工程款和进行结算。 (二)本工程安装过程中与各方面的关系。负责与有关方面协调,提供本工程水电接驳以及生产临时场地。 (三)协调本工程安装过程中与建设单位、土建单位等方面的关系。乙方责任: (一)承包安装期间,安全责任由乙方全面负责,甲方派人督查。 (二)乙方服从公司的总调度和管理。
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
第一部分协议书 甲方（发包人）（全称）： _ 乙方（承包人）（全称）： _ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：网架项目 工程地点： _ 工程规模： _ 资金来源： _ 二、工程承包范围 承包范围：施工图中厂房±标高以上网架杆件、连接螺栓球、封板、锥头、套筒、销钉、支座、檩条、屋面钢板、墙面钢版、屋面排水（至±）、保温棉、钢天沟、柱梁、门窗、雨蓬等钢结构及钢结构防锈漆、防火涂料优化设计、制造、施工，详见施工图。 三、合同工期 开工日期：年月日（以甲方审批的开工报告为准） 竣工日期：年月日 四、质量标准 工程质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）和《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）之合格等级。
五、合同价款 合同上限封顶金额为：￥元，（大写：万元整）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1．本合同协议书 2．招标文件及招标答疑纪要 3．中标通知书 4．工程报价单或预算书 5．本合同专用条款 6．本合同通用条款 7．标准、规范及有关技术文件 8．图纸 9．投标书及其附件 10.附件1《工程质量保修书》 11.附件2承包（承租）项目、场所安全格式合同 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，但乙方违约除外。 十、合同生效 合同订立时间：年月日