编号：_____________ 土石方运输协议书
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规，结合施工现场施工情况，为明确双方义务及责任，本着互惠互利的原则，经双方协商，达成如下协议：
一、工程概况
1、工程内容：运输土石及煤渣。
2、工程地点：
3、运输距离及单价：一公里内起步价2.5元/立方，每增100米加价0.15元/立方，以此类推。
二、施工人员及材料监理
1、甲方给乙方提供施工中生活用水设施、住宿（房屋和床免费），水电费等费用由乙方自理。
2、乙方管理好甲方所提供的设备及设施，如有损坏，乙方照价赔偿。
3、乙方在开工期间不得乱窜工地，遇事不得越级处理，违者肇事车辆据情节轻重罚款3000——5000元。
三、双方责任
1、甲方负责协调矿区各单位的关系，为乙方顺利运输创造条件，保证乙方装卸作业面不堵车，保证道路畅通。
2、车辆签订合同后根据甲方书面要求时间内到达甲方施工现场，要求车辆20台，控机5台，以后根据甲方施工要求甲乙双方协商调配增加车辆。
3、乙方车辆进场后，必须安排技术合价3年以上驾龄的司机操作，施工期
间司机不得随意离开工作岗位和其它理由不去工作，司机24小时待命工作，不准酒后驾车，如有违约，罚款2000元，且后果自负。
4、在施工期间乙方车辆如果出现损坏，需要修理，必须向甲方负责管理，车队人员申请方能离开施工现场进行修理，否则按旷工处理，每个工作日罚款500元。
5、在施工期间，车辆停放要按照甲方规定位置停放，要做到车辆停放整齐，不准乱停乱放，车辆在施工中任何时间不准擅自离开工地，如有其它原因需要离开矿区，必须向甲方申请同意后才能离开，否则重罚5000元。
6、因天气原因停工后，如能正常作业，乙方接到通知后必须在2小时内车辆到达工地现场，不得以任何理由拖延时间，否则罚款200元（特殊情况除外）。
7、甲方保证乙方车辆24小时正常施工，如果做不到，每天车辆补助按12条执行（天气原因除外），甲方不得无故拖延乙方的正常施工，无故将乙方车辆退场，如有违约，甲方承担乙方一切的经济损失。
8、乙方车辆应按时参加甲方的安全生产例会，安全例会的相关会议，严格执行各种岗位的安全操作堆积，若发生交通事故，应保护好现场，及时上报甲方处理，乙方违反例会中的安全规定或不按操作规程操作，所引起的事故均由乙方负责承担全部责任，甲方不予承担。
9、由于甲方的原因给乙方造成车辆及人身造成的损失及伤害的，由甲方承担全部责任。
10、车辆要求容积20立方米左右，以实际容积为准，结算账款。
11、油料甲方提供，乙方按6.5元/公升支付费用，月结算时扣除，中间可按工作量50%的支取，每月1号对账，15日按乙方指定帐户结清。
12、由于特殊因素，甲方造成乙方不能正常施工，按乙方当日每车300元，挖机500元补助。
13、每天下午5时结当日账，交票签字，第二天上午10时前对账。
14、在合同期间，乙方中途停工退场，或只做土方不做石方，甲方有权扣罚乙方车辆每车1万元罚金，如有特殊情况需要退场，必须提前10天通知甲方。
15、在合同签定后，未进场之前先交30万作为合同保证金，机械到场后第一次结账退还保证金。
16、开始付进度款时，每次付款提出2%作为生产安全保证金，扣到30万为止，合同期终止时，一次性退还乙方。
四、合同的变更与终止
1、由于不可抗拒的因素影响了合同的执行时，终止和顺延合同期限，由甲乙双方议定。
2、如有以下情况，甲方有权解除合同，并拒绝支付工程款和保证金。
①、乙方违反甲方工程款规章制度，不服从甲方合理管理的。
②乙方人员严重影响矿区正常作业与生活秩序条款的。
3、合同在执行过程中，如有未尽事宜另行协商，甲乙双方如有违约，不能解决的，均可到当地人民法院提诉讼，所有费用由违约方承担。
4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字生效。
甲方：乙方：
甲方负责人签字：乙方负责人签字：
甲方负责人身份证号：乙方负责人身份证号：
中铁二局土石方工程 合 作 协 议 书
土石方运输合作协议书 甲方：沈阳中建龙建设有限公司 注册号：2101374000024570 乙方：福建南宁爆破建设有限公司 注册号： 为了加快工程进度，保证工程质量，现将甲方工程运输项目与乙方合作承包施工，为了双方的全法权益，经双方协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等地方政府相关法律、法规以及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实原则，经双方协商达成以下补充协议，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：中铁二局土石方工程（第三标段）+ 2、工程地点：珠海市横琴 3、工程范围和内容：土石方总量约贰仟万立方米，数量以实际工程量为准，如乙方管理能力较强、车辆数满足项目的同时有富余，甲方将优先安排乙方增加工程量。 第二条：承包方式
乙方只负责（爆、装、运、平）工程，甲方负责交警、城管和行政相关部门的相关事宜和手续费用。 第三条：工程单价和预付款 1、土石方单价为立方米（按车上方计价结算，其中包括含1.5元是乙方的文明施工费和安全生产费）。 2、运输车要求是18-20立方米内车辆，泥头至泥尾0+6公里范围内结算，（如超过6公里路，另外增加单价为元/公里），油料由甲方提供，且油料价格低于市场价格每升0.2元。 3、本工程按珠海市公安局指定的物资供应公司供应货价格，大价格不作调整。 第四条：工期 工期：2016年月日进场之日起至2017年月日止，按甲方要求的施工日期为有效期25个月，从开工日算起。 第五条：付款方式 施工当天开始计算，每周结算一次，每次结算90%，此款在结算日起算三天内支付，满一个月时支付97%，余留3%在第四个月支付。依此类推，每次结算扣除甲方其他往来，物资、炸药耗材、油料款后，如果超过48小时，甲方每超一大赔偿乙方每天每车500的补偿，每台勾挖机800元，潜孔钻机补偿每天1000元/台的补偿，人员每人100元。甲方同意给南宁爆破公司暂定数量800-1000万方（山体方9.85元）爆破价火工材料9000元，超出甲方负责。 第六条：双方责任
附件1: 安全生产责任协议书 为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议： 一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。 二、发包人应积极组织和督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达和部署上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。 三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生你的违章、违法行为和存在的问题，发包人有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予500~1000元的经济处理。 四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2％来确定，最低为1000元，最高至10万元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。 五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑
施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。 六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。 七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。 八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。 九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。 十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。 十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。 十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如
土石方车辆运输 协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚信的原则，就乙方承包甲方的土石方运输相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、项目工程名称：______________________ 二、项目工程地点：______________________ 三、工程量：工程量：工程总方量约为__________万方。要求运输车辆_____辆，乙方每增减一辆运输车辆，必须事先告知甲方。 四、工期：本项目工程期限以甲方通知为准。 五、结算： 以项目部人员实际测量车厢容积为标准算方，单价______(含倒土费），运距____公里，超出运距每公里加1元，不足一公里按照一公里计算，结算期限15-20天报票至项目部，统计后10天左右结款。 六、双方的权利义务：
1、甲方负责安排乙方车队进场作业，具体时间以甲方书面通知为准。 2、乙方在施工过程中自行负责油料及轮胎供应，如车辆在运输中有违规现象遇交警、渣土、路政，由乙方自行处理（出工地以后）。 3、在乙方施工过程中，如遇施工当地政府、环保等相关单位干预的，要及时告知甲方，由甲方出面协商解决，造成工期延误与乙方无关，如遇特殊情况甲乙协商解决。发生以上情况乙方不得私自处理，若因乙方处理不当引起的纠纷，甲方有权不介入处理。 4、甲方负责协调与施工场地的关系，认真解决乙方在施工过程中的纠纷，如遇堵工或者因开挖施工单位造成堵车等情况，甲方应及时有序解决。 5、甲乙双方应有管理人员长期驻扎在施工工地，双方本着工作需要和人员调配及工程进度等任务，互惠互利合理安排。 七、其他： 1、本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
甲方(托运方)： 乙方(承运方)： 根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土石方运输工程的建设，本着互利，诚实诚信的原则，在公平，公正，公开的基础上，双方友好协商一致同意签订土石方运输协议，协议如下条款： 一，工程地点： 二，工程内容： 三，工程数量：，工期：。 四，工程运费及计算方式： 五，结算方式：开工后每日凭运输单据结算。双方指定专人负责运输票据的收集，整理，统计，报表交接。甲方经核准后以现金支付或转账一次性结清。甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。(注：每天点前结账) 六，甲方责任 1，甲方工地必须保证有足够的土方供乙方运输，保证每天作业小时，每月作业率达℅以上(自然灾害和不可抗拒的原因除外)。如果由于甲方原因造成停工，甲方补偿乙方每辆车每天元。甲方保证运输道路畅通，损毁道路要及时修复。甲方应按乙方车辆运输能力安排足够挖掘机，不能有多台辆排队现象发生。 2，甲方负责土地资源，环保，村委，林业，交通等有关部门的一切相关手续和费用，理顺与周边关系，保障运输工程顺利进行。
3，为了使车队正常运行，甲方与地方交警和运管部门达成有关协议，如乙方在正常运输过程中遇交警，运管部门查扣车辆的，甲方应及时处理，车辆被扣超过小时，需补偿乙方每台每天元。 4，甲方协调安排乙方停车住宿场地，对业主提供的工棚外所有费用乙方承担。 5，使用车辆安排：。 七，乙方责任 1，乙方提供m3以上双桥自卸车。双方签订协议后，中途有特殊原因退场，应提前十个工作日书面报甲方，经甲方负责人签字同意后，结清款项可离开。擅自离开或无故停工的，乙方必须赔偿甲方损失。 2，乙方保证进场车辆车况良好，完好率必须达到℅以上，每月出勤率达℅以上(自然灾害和不可抗拒原因除外)。 3，在任何情况下，乙方不能在施工现场和住宿地惹是生非及从事违反法规的活动，由此所造成的一切后果由乙方有关当事人负责。 4，乙方在甲方保证道路畅通的情况下，乙方应有足够车辆进场，若乙方不能按甲方要求施工，甲方有权另行安排车队进场。 5，乙方车辆在运输过程中，由于自身原因发生事故，由乙方自行负责，甲方只负责协助调解处理。 6，乙方车辆必须服从甲方管理，接受现场指挥的编排和排序，足量运输。按指定线路运输，擅自偏离线路发生事故，乙方负全责。 7，双方签订合同之日起天内乙方车辆必须进场，如果车辆不能按时场，乙方要付给甲方违约金每辆车元。 八，争议的处理 本协议在履行过程中若发生争议时，双方本着公平，合理的原则及时协商解决。协商无果时寻求当地仲裁机构仲裁。 本协议未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律
土石方运输安全协议书 土石方运输安全协议书 托运方(甲方)： 承运方(乙方)： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责河口区油区办孤岛管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。 甲方将根据工程项目所确定的.作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。 第二条合同期限 自2020年12月12日起至2010年12月30日止。 第三条运输起止地 起始地：生产基地四分场到达地：办公楼新址 第四条运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。运距：11公里
第五条运费结算 运费按27.5元/方计算。 本合同甲方负责买土每方8元(不含税)，乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。 甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。 第六条运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。 第七条燃油供应 乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。 第八条运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。 4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作
土石方工程合伙协议书 土石方工程合作协议书 甲方：身份证号：籍贯： 乙方：身份证号：籍贯： 甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下： （一）、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。 （二）、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。 （三）、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。 （四）、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。 （五）、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。
（六）、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。 （七）、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。 (八)、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。 （九）、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。 （十）、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。 项目合作协议双方签字生效： 甲方： 乙方：
土石方车辆运输协议书 精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
土石方车辆运输协议书甲方：曲靖市金博房地产开发有限公司 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、项目工程名称：金博玫瑰园土石方运输 二、项目工程地点：曲靖市麒麟区龙华大道 三、工程施工内容 1、材质：土石方 2、工程运距：场地内运输 3、装卸地点：上料点甲方指定，卸料甲方指定 4、运输方式：装料，运料 5、机械车辆型号： 6、计算方式：按月计算。 7、乙方装运车辆必须满足甲方施工要求，用自卸式汽车（装载容积22立方米以上）将土石方从工程装车地点运至甲方指定的卸土场地。 五、单价、结算 运输车辆价格：15000元/月/辆，每月运输天数需保证满足25天，若每月运输天数不足25天，则按照实际运输天数结算，若每月运输天数超过25天的，按照实际运输天数结算。 六、双方的权利义务 （一）甲方的权利义务 1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。 2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超
限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 （二）乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。
托运方（甲方）： 承运方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程总量暂定： （四）合同期限：年月日起至年月 日。根据建筑工程有限公司项目部下发的时间为依据。 第二条工程施工内容 （一）材质： （二）工程运距： （三）装卸地点：上料点卸料点 （四）运输方式： （五）机械车辆：车辆数： （六）计算方式：按车箱容积方量计算。 （七）甲方指派统计结算员：乙方指派统计结算员： （八）统计结算以双方现场人员签字的票据或相关签证为结算依据。 第三条工程价款结算与拨付办法 （一）合同单价： 清运价运距公里按每立方米人民币计算。以上价格均为税后净价，乙方不
负责税费和开具发票。 （二）运费结算办法及支付方式： 1、运费结算办法：每天提交运输方量凭据，2-5个工作日进行结算付款。油料由甲方负责供给乙方在结算时扣除，油料价格按中石化市场价为准。 2、本合同双方约定付款方式在休息日、法定节假日等因素限制适当延误正常上班及时付款。 3、保证金退还：乙方运输车辆按时按量完成所有工程量，退场需提前一星期书面文件通知甲方结束该车辆合同。 第四条双方责任 （一）甲方责任 1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在小时内安排乙方车辆投入正常允许。 2、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品导致环保、交警、城管、卫生等政府部门查扣，造成车辆停运，产生的罚款及损失，由甲方承担。 3、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。 4、甲方负责料场至公路间运土路面的日常维修和维护、卫生。 5、工程如遇变更，甲方应三天前以书面形式通知乙方并签定补充合同或另行办理施工签证。 6、合同履行期间如因甲方原因造成车辆停工，若影响时间超过三天，则甲方将给乙方考虑部分生活费用及台班补助每车元，不可抗拒因素除外。 （二）乙方责任 1、本合同签定后，乙方确保在小时内将该工程所需车辆驶入施工现场。 2、乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。 3、乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律事故）由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。 4、乙方不得私自转卖所运输的物品，如发现乙方私自转卖，则给乙方每车元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。 5、乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、
合同编号：YT-FS-1654-75 土方运输安全协议书范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土方运输安全协议书范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(委托方)： 乙方(承运方)： 为确保吴家山铁矿矿石正常运输，防止意外事故 的发生，经双方商议，就矿石运输问题达成如下协议： 一、甲方吴家山矿山所产矿石，由乙方负责拉运， 拉运起止地点为吴家山货场至甲方指定货场。 二、货物运输价格统一为15元/吨(含税)，若市 场柴油价格波动，可适当调整。此运输价格包含乙方 的安全风险。 三、双方的责任及义务：甲方负责运输道路的日 常维护，确保运输正常，并根据吴家山货场矿石储存 量，及时通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的使用 正常，根据甲方通知随时拉运货物， 四、安全责任：因矿山道路陡峭狭窄，为保证乙
方人身、道路及车辆运输安全，在拉运矿石过程中，乙方应控制每车拉运矿石数量在国家限载范围之内，不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的使用安全，并委托有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的安全设施。安全自保、责任自负。若出现安全意外，甲方不承担一切责任; 五、保证条款：甲方保证每月10日左右对乙方上月吴家山运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物及时运输，若出现因乙方运输不力，造成甲方吴家山货场货物积压，视为违约(天气、自然灾害等人力不可抗拒的因素除外)。 六、违约责任：若有一方违反保证条款内容，视为违约。若甲方违约，未及时结算运费，应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约，造成甲方工程队无法正常生产，导致吴家山货场矿石积压，乙方应赔偿甲方的实际损失、或者根据货场矿石积压量在乙方下次运输时按10元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。
土方运输合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原编号 号：
则，为了顺利完成本项目土石方的运输工作，双方经协商一致，订立本协议，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、运输承包范围 运输承包范围：本项目所涉及的万立方米土方运输，运输距离公里 三、工期 本工程工期：按甲方确定的工期，并须配合甲方的工程进度计划工期。 开工日期为：年月日计划竣工日期为年月日。 四、承包方式及承包单价 场外运输按平斗装载量m3重型米自卸货车，每车次元《不含税，不含燃油费》。单价为乙方提供的经有关政府管理部门认为合格并且有相关证件的车辆，从车辆在 乙方的停放点启动至在甲方施工现场上料后离场的一切费用，包括但不仅限车辆维修费、车辆的 损耗折旧费、乙方司机及管理人员工资、乙方司机及管理人员生活费、一切保险费、保证安全的 一切费用。 五、价款支付 每三天结清一次所有运输车辆的工程量款。结款时压一天所有运输车辆的工程量款作为甲方对乙方的约束。完工后甲方结清所有运输车辆压一天的工程款。 六、双方主要责任 （一）、甲方责任： 1、负责现场施工总协调、指挥和管理，运费的及时支付，并负责办理结算手续。
2、负责施工场地具备施工条件，确保乙方进场后正常运输。 3、负责土方的装车和车辆运输的燃油费。 4、负责对乙方人员进行安全交底及安全教育。 5．负责路上运输路线的安全情况，有专人负责. 负责路上一切可能意想不到的事情。 （二）、乙方责任： 1、按甲方的要求组织车辆按时进场，确保车辆完好，证件齐全有效，保险手续齐全。并负责车辆的维修、保养及司机的配备。 2、乙方将每辆进场车辆的驾驶证、行驶证、道路运输证、建筑垃圾准运证、保险单等有关证件复印件交甲方存档（甲方验原件）。自觉遵守国家有关法律、法规，严禁酒后开车和疲劳开车。 3、乙方负责场内及场外发生的一切交通事故或安全事故的全部责任，甲方不承担任何直接和连 带责任。 4、乙方在施工场内的所有车辆必须严格按照甲方指定的路线行走，如有违反，造成一切安全事故或交通事故不但要负全部责任。 5、乙方必须教育司乘人员做到遵守车辆超载不启动，病车不上路的原则。如因甲方遣派的装车机械装车过程发生超量装载，乙方司乘人员及乙方管理人员必须进行马上制止，并拒接车辆启动，如乙方未做到该点，尚自驾驶车辆离开装载作业面，一切责任均由乙方负责。 6、合同未到期乙方不得以任何借口违约，乙方在甲方无违约的情况下不得中途终止合同。如若乙方自行中途终止合同，一天车辆运输的费用甲方将视为乙方对甲方的经济赔偿，乙方不得有任何异议。 7、乙方必须严格按照甲方对每天土石方运输车次数量的要求，合理进行安排运输车辆。甲方对 本工程土方运输车次数量的要求为每天车次以上（天气原因除外）。并保留追究乙方一 切法律责任的权利。 8、乙方运输车辆在施工场地内如损坏甲方的一切财产，将按价赔偿修复。 七、违约责任 1、以上条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款。如有违约，按合同法违约条款中的条
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规，结合本工程具体情况，为明确双方责任，确保工程质量。经甲、乙双方友好协议就工程一事，达成以下协议，望甲、乙双方共同遵守。 一、工程名称、地点 1、 2、 二、工程量与工期 1、本工程暂定方，具体工程量，乙方以甲方按业主方结算为标准。年 月日至年月日，该工程在施工过程中，由于政府原因，不可抗拒的因素，雨雪天不能施工的工期就延续，自本合同后个月之内，乙方自行组织机械设备，专业人员进入施工场地施工，甲方协助乙方进行前期施工的各种工作与协调。 三、承包方式、单价、运距 1、乙方承包该工程的挖、装、运、平 2、乙方承包该工程的挖、装、运、平按元/m3计算（此单位价为税后价格），此单价在该合同中只适应于黄土碱土。如在施工过程中出现风化石和坚石，甲方应给予乙方进行价格调差，具体增补价格甲、乙双方据现场实际情况的协调再确定单价。 3、该合同价的运距为两公里之内，超出公里，甲方按每方元补助给乙方，具体价格双方另议。
四、付款方式 乙方自带机械、人员进入场地施工，在施工期间，乙方自行负责油料、人员工资、生活费及其它一切费用到天，天施工期满后，甲方按乙方实际完成的工作 量%预支给乙方工程款，余下的工程量乙方每施工天后，甲方按实际工程量结算给予乙方，以此类推，至该土方工程全部完工。该土方工程完工后，甲方在天内无条件给予乙方结算结清该工程余款。 五、甲方责任 甲方提供乙方施工场地，住宿、水、电、指定乙方运输时的行驶路线，挖机开挖的定点放样、标高、以及分当地政府，当地村民的各种协调工作，及时给予乙方支付工程款。 六、乙方责任 乙方组建施工队伍、机械及承诺的垫付资金，处理好施工期间由于内部引起的各种矛盾，买好保险，按甲方提供的一切数据按质按量施工。 七、安全事故 安全事故由乙方负责，但由于甲方指挥不当或甲方原因引起的安全事故，由甲方负责。 八、其它事项 1、该协议条款望甲、乙双方共同遵守 2、此合同上未尽事宜，甲、乙双方可续签一份补充合同，补充合同与该合同具有同等的法律效力。 3、甲、乙双方签订合同，乙方需向甲方公司浏阳市德意建设工程管理处缴纳履约保证 元整，该款项打入该公司银行账户上。此保证金在乙方进场期满一个月后无条件一次性退还。此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
土石方运输安全协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、项目工程名称： 易地扶贫搬迁项目xx石场乡文兴安置点 二、项目工程地点： 易地扶贫搬迁项目xx石场乡文兴安置点 三、运输要求、方式： （1）要求运输车辆根据挖机情况定， （2）所有车辆由xx石场乡余银组织。 （3）以车箱容积为标准，平车方量为18方。 四、工期： 本项目工程期限拟自__年__月__日起至__年__月__日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。 开工时间为__年一月一日，总工期为__日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。 五、单价、结算 （1）以车厢容积为标准算方（加高部分不另行计算立方），运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m3，超出1.1-2.0公里内加1元/m3，超出2.1-3.0
公里内加1元/m3，3.1-4.0公里内加1元/m3，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。 （2）甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。 六、双方的权利义务 （一）甲方的权利义务 1、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 （二）乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。
土石方运输协议书精选 文档
土石方运输承包协议书 经双方友好协商，就甲方的运输达成如下协议： 1、乙方自行组织手续证件齐全的合法自卸后八轮车辆15辆左右，由车队长代表全体车辆签订本协议书。车队长负责本车队的协调和管理，以及与甲方项目部的沟通、结算和收款。 2、体积（方量）计量：按车厢净空计算每车方量，但装车时须达到极限合理高度，以装车机械鸣笛为信号，经管理人员签字发牌后方可出发，否则，收方处有权加倍扣方或拒收。 3、运费单价：起步价元/m3，起步运距为500m；运距增加时以500米为计量单位，按元/500米·m3计算。 4、乙方服从甲方的统一管理和调度 甲方有权选择多个车队（乙方）同步施工； 车队全体成员必须服从甲方的统一组织管理，听从甲方、业主及监理的现场指挥，如因不服从管理和指挥造成的一切不良后果由乙方承担；甲方亦有权因乙方不服从指挥管理随时辞退乙方，乙方已完成的工程款扣除应承担的给甲方造成的损失外，春节前一次性支付。 乙方须服从甲方作息时间的管理，无论天睛下雨，超过3辆车离开工地需由队长向甲方项目经理请假，取得同意后方可离开。否则，乙方赔偿甲方因误工造成的损失，赔偿金甲方有权从乙方的工程款中直接扣除。 ④无论任何理由，严禁消极罢工，施工作业时未取得甲方同意随意停工者，每次处罚1万元，罚款由车队所有车辆均摊。 ⑤甲方对乙方的运土数量实行装卸两地同时签字确认制度，土方运输单须同时具有装卸两地负责人签字方才有效。严禁虚造签收单，一经发现，该车辆所有运费不予
认可和结算。 5、付款方式：根据甲方回收工程款的情况，按月支付60%左右，余款春节前结清。 6、安全责任：乙方机械须安排专人负责指挥，安全运行，礼让行车，在施工过程中发生一切安全事故的责任均由乙方自行承担，乙方对安全事故处理不积极时甲方有权代表乙方处理，发生的费用在乙方的工程款中扣回。 7、廉政条约：双方应当诚信守法，精诚合作，尽心尽力执行合同中的各项条款，坚决杜绝行贿受贿的腐败现象发生，一同努力营造公平、公正、公开的的良好合作环境。如果分包方为达到不正当目的向管理人员行贿，我方将终止合同并拒付剩余款项。管理人员利用职权玩忽职守向乙方索贿的情况，乙方须立即上报公司上级领导，我们将刻不容缓的处理当事者，如隐瞒不报者，一经发现同样拒付约定的剩余款项。 8、未尽事宜，双方协商解决。 甲方（签字盖章）：乙方车队长（签字盖章）： 或委托人：身份证号：电话：
篇一：土方运输合同范本 土方运输合同 托运方(甲方)： 承运方(乙方)：盖本义 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责河口区油区办孤岛管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。 第二条合同期限 自2020年12月12日起至2010年12月30日止。 第三条运输起止地 起始地：济南军区生产基地四分场到达地：办公楼新址 第四条运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。运距：11公里 第五条运费结算 运费按 27.5元/方计算。 本合同甲方负责买土每方8元（不含税），乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。 甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。 第六条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。 第七条燃油供应 乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。 第八条运输管理
1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。 4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。 第九条争议的解决 本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何 一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。第十二条其他约定 1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。 托运方(签字)：承运方(签字)：签约日期：年月日签约日期：年月日篇二：土石方运输合同范本 土石方运输合同 托运方（甲方）：承运方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。 第一条：工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程总量： （四）合同期限：年月日起至年月日。 第二条工程施工内容 （二）工程运距： （三）装卸地点：上料点，卸料点。 （四）运输方式：装料，运料（不含炸药爆破）。 （五）机械车辆：车辆数：。
合同编号：YT-FS-2368-26 土石方工程运输合同(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土石方工程运输合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 托运方（甲方）： 承运方（乙方）： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。 第二条合同期限 自年月日起至年月日止。 第三条运输起止地 起始地：。到达地：。 第四条运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，车辆牌号：，行驶证号：，载重量：吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。
第五条运费结算 运费按元/吨*公里计算。 因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。 按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。 第六条运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。
合同编号：YT-FS-1120-54 土石方车辆运输合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土石方车辆运输合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及国家的法律、法规、遵循平等、自愿、 互利、公平诚信共同发展的原则，经甲、乙双方友好 协商甲方同意将义务和责任，特签订如下协议： 一、工程(装车)地点： 二、工程内容：乙方装运车辆必须满足甲方施工 要求，用自卸式汽车(装载容积程装车地点运至甲方指 定的卸土场地。乙方组织车辆运输经营，自负盈亏。 计划安排辆以上良好汽车施工，进场时必须到位辆。 三、工程量：暂定合同期限为。如果甲方违约工 程量以下每辆支付5000元一台给乙方作为赔偿。 四、工程期限：乙方进场地后必须秉着认真负责 的态度完成甲方的土石运输任务，直到工程合同方量
完成为止。如未告知甲方，自行离开，甲方有权要求乙方赔偿每台车5000元作为甲方的损失。 五、运输价格：从工地(装车)地点至卸土场地，按 /车辆起步价，每公里(每立方米)加元人民币。 六、结算价格为双方协商确定价格为准，结算方式为结算，保证在将乙方的运输票据上交后的下午，24小时内向乙方支付工程量的款项，如违反合同由甲方负责。 七、甲方责任 1、甲方按双方约定的结算方式：按量及时结算，若有拖欠，乙方有权停工，并由甲方补偿乙方，支付每天每台车5000元/天作为误工费，直到甲方支付清拖欠的运输和误工费，乙方才正常开工。 2、如甲方不能保证正常动工(除如遇到暴雨不可抗拒的自然灾害、政府行为除外)使乙方停工，甲方每天向乙方支付运输车辆误工费500元整/天(甲方在天气允许的条件下每个月必须保证乙方有25天的正常工作日)，24小时作业，每15小时为一个正常工作日。
土石方运输工程合同 甲方：XX建设项目（以下简称甲方） 乙 方： （以下简称乙方）甲方因施工需要拟将泸州市江阳区江北-赵坝码头道路改建工程道路土石方工程运输任务部分承包给乙方，现双方依照《中华人民共和国合同法》、《设计文件》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，规定如下条款： 乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同， 一、工程名称：泸州市江阳区江北-赵坝码头道路改建工程 二、工程地点：泸州市江阳区江北镇 三、工期时间： 1、开工时间：具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。 2、竣工时间：项目部通知退场止。 四、工作内容： 1、将泸州市江阳区江北-赵坝码头道路改建工程道路土石方运输至指定弃置位置； 2、运输指定材料回填路基； 3、其他项目部要求运输的材料。 五、双方责任： 1、甲方责任： A．提供乙方必须的工作条件，确保道路顺畅。 B．负责统一制定管理目标，开工前分段分部位给乙方进行安全、技术交底、宣传有关规范、规程上的知识，定期或不定期向运输队长及工人进行质量安全技术交底；施工过程中组织对工程质量、工期、安全生产、文明施工的监督、检查、纠正违章作业。 C．监督、检查乙方的机具设备是否满足工程施工需要，工程质量、工程进度
是否达到工程施工现场和该项目规定要求。 D．负责与业主、监理有关部门联系，协调现场工作关系。正常天气情况下，甲方保证乙方车队有料运输。 E．按合同约定时间、金额支付乙方劳务报酬。 2、乙方责任： A．教育运输车驾驶员服从建设单位、监理单位和甲方工程管理人员对工程质量、安全、进度的监督管理工作。严格遵守甲方的所有管理制度，接受甲方、监理、建管单位及相关部门的监督指导。 B．定期组织驾驶员学习安全操作规程。科学安排作业计划，投入足够人力物力财力保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，达到文明施工。 C．乙方安排的机械设备及人员必须满足施工的需要，乙方根据实际情况派驻施工管理人员（必须保证施工的正常进行），负责对乙方承包范围的质量、安全、进度、文明施工等相关工作进行全面管理，不得擅自离岗。 D．在施工过程中，必须配合项目上各工序工作（施工用具和材料及时清运出要进行下道工序施工的场地以外）。 E．严格遵守各种验收标准及安全技术交底，技术核定及《班组入场须知》和公司、项目部的责任合同、规章制度。 F．工人临时宿舍、食堂、行李、安全防护用品等班组自理。 G．乙方必须确保民工工资按时发放，工人领款签字后将工资表报甲方存档。 H.乙方主要负责人必须在现场负责管理，不得出现二次转包。否则视为乙方违反合同约定，甲方将无条件清退乙方。 I.乙方自行负责购买所有入场人员的意外保险。 J、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产。如乙方车队在行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。 六、安全要求： 1、要求无安全事故，严格遵守《建筑施工安全检查》、安全技术交底、《道路运输安全生产操作规程操作规程》、施工现场制订的《班组入场须知》等有关安全规章制度，以及市安全监督站和本公司制订的有关安全规章制度。并随时接受行