中环阳光星苑临时给排水合同
发包人：深圳智慧空间物业管理服务有限公司
承包人：深圳市水务（集团）工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就中环阳光星苑临时给排水工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、工程概况
工程名称：中环阳光星苑临时给排水工程
工程地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳
工程规模及特征：项目配套临时设施：临时给排水工程。
二、承包范围
中环阳光星苑项目临时给排水工程及办理与此相关的验收手续和临时排水证、供水合同、通水执行单，保证该工地正常给排水。
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数天。（施工现场临时排水设施满足要求）
四、质量标准
本工程质量标准：合格，并符合市政工程施工质量验收统一标准。
五、合同价款及支付
（一）合同采用固定总价包干合同。合同价为：，（大写：）。
固定总价包括本合同所规定的中环阳光星苑临时给排水工程及办理临时排水证、供水合同、通水执行单和相关验收手续直至移交相关部门并通水使用所需的一切费用。（二）付款方式：
1、本工程进场施工前预付款50%，待该工程临时给排水施工完毕通水后，承包人通过水务部门验收合格，正式通水、取得临时排水证并办理完所有验收后，在7个工作日内，发包人应支付本工程的剩余款项。
2、承包人申请付款时必须提供正式发票。
六、工程承包方式
承包人应包工、包料、包质量、包工期、包安全、包办理有关本工程相关的验收手续及其费用、包验收移交相关部门。
七、发包人责任
1、按照合同约定的时间支付合同价款。
2、按国家规范进行现场的工程质量管理和监督。
3、创造施工进场条件，确保承包人施工正常进行。
4、督促红线内施工单位提供红线内关于审批水表及办理排水证的相关资料。
八、承包人责任
1、按照合同规定完成红线外市政给排水管道安装及办理相关验收手续和编制节水评估报告及审批、临时排水证、供水合同、通水执行单。
2、严格按照施工图、按照国家相关规范及水务集团相关规定施工。
3、在交工、验收时发现施工质量问题由承包人负责整改直至验收通过为止，不包括红线内整改，
4、凡隐蔽工程和中间验收，经发包人、监理工程师检查合格后方能继续施工。
5、承包人负责本工程通过政府有关部门的竣工验收，办理工程交接手续，并交付使用。如竣工验收移交不合格，承包人须承担因此造成发包人直接或间接经济损失。
6、承包人在本工程使用的所有材料都必须有出厂合格证明，且须经过发包人和监理工程师的核准，主要材料必须按规定施工前进行检验合格后方可用于本工程。
7、承包人应按照发包人要求的数量向发包人提供竣工图及竣工资料。
8、承包人在施工中，注意保护好发包人已施工的建筑产品、半成品，如果因承包人原因造成损失，费用由承包人承担。承包人负责清理自己的施工垃圾。
9、土方回填应分层夯实，如出现沉降等问题，承包人应承担由此造成的一切损失。
10、承包人应配合总承包单位的施工需要，对临水设施进行必要的迁移、安装施工，并办理主管部门的相关手续。
12、承包人必须认清所承包工程的风险确定购买保险的必要性，发包人不因承包人购买保险而调整费用。
14、
承包人应充分考察现场，对现场管线进行排查，施工中应做好对工程施工场地内地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作，使之免遭破坏。如由于承包人的施工造成上述管线和建、构筑物或设施以及古树名木的损坏，承包人应负责修复或赔偿，费用由承包人自行承担。同时，由于工程施工引起的管线、建（构）筑物及古树名木等损失和损害，在未确定责任前，承包人必须无条件根据发包人的指令进行维护和修复。
一、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，工程质量达到国家验收规范合格标准，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
二、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
三、材料设备供应要求
符合市政工程技术要求，符合供水规范要求和深圳市主管部门的有关规定。
四、施工与设计变更
在施工过程中如遇不可抗力或发包人变更计划等发包人原因，可顺延工期。顺延期限由双方及时协调并签订协议，报有关部门备案。
承包人按规范、标准、设计要求及发包人依据合同发出的的指令施工，随时接受发包人派出人员检查，并为检查提供便利条件。工程质量不符合设计要求，质量不合格，发包人可要求承包人停工和返工、修改的费用，工期不予顺延。
施工组织中，要坚持按图纸施工，任何一方不得随意变更设计。
五、争议解决
履行合同中发生争议，首先应本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，双方决定采用第二种方式处理。。
1、向市级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解。
2、由中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会仲裁，仲裁地为深圳。
3、依法向有管辖权的人民法院诉讼。
六、违约与索赔
1、违约的处理。合同双方任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成
的经济损失，概由违约方承担赔偿。
2、合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款5%的违约金。
中建一临水临电分包合同 合同编号：中建一局集团建设发展有限公司 China Construction First Division Construetion & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX项目之临水临电分包合同 、总包方：分包方：合同订立地点：合同订立日期：中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同1 BZTF-005-xx 目录 第一条工程概况2 第二条工程范围及内容、2 第三条合同价款及明细表、2 第四条合同价款支付、3 第五条资金风险共担、3 第六条竣工结算3 第七条工期4 第八条质量标准4 第九条丄程材料与设备、5 第条甲方责任5 第一条乙方责任6 第二条现场及人员管理、6 第三条安全文明施工、7 第四条验收与维修、7 第五条授权管理7
第六条违约责任7 第七条争议7 第八条合同生效与终止、8 第九条合同份数8屮建一局集团建设发展有限公司临水 临电分包合同2 BZTF-005-xx临水临电分包合同 总包方（甲方）：分包方（乙方）:依照《中华人民共和国合同法》、《屮华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就工程临水临电施工相关事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1、1工程名称： 1> 2工程地点: 1、3建筑面积： 1、4建筑物檐高： 第二条工程范围及内容 2、1工程范围：施工现场及生活区临水临电施工。 2、2工程内容：按甲方出具的《临水临电施工方案》。 第三条合同价款及明细表 3、1合同价款金额小写：元（其中：税金元，人工费 元）大写：人民币元 3、2合同价款明细表序号工程内容单位工程量（暂定）固定
水电劳务合同范本 合同编号： 签订时间： 水、电劳务承包施工合同 甲方： 乙方： 甲方于年月日和（以下简称建设单位）签订的以下简称总包合同，为了加强工程施工管理，甲方将）施工发包给乙方完成，乙方为本工程的实际施工人。为明确双方的权利、义务和责任。甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在协商一致的基础上，结合本工程的具体情况，就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．承包方式： 4．施工范围： 规范标准、国家质量验收评定标准等实施安装的各个分项工程（包括各类检测）,以及为了提高工程质量等级必须要做的各项工作。包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
5．施工内容：（都是7层以下） 表箱除电表安装、表前的接线外的所有工作内容及主线编房号；户內控制开关箱内的所有工作内容及户内电箱箱内的开关配件安装连线和贴标注）；户内配电箱前电线或电缆及桥架敷设等按图纸的设计完成施工。也就是：a建筑物内公共部分按原图施工，预埋穿线管、接线盒、管内穿线、预留所有孔洞及套管和开关、插座、照明灯具安装；b天地楼商铺部分只完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容；c天地楼和6+1层住宅部分：完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容；饭厅、卧室、厨房、卫生门、房内过道、阳台部分天棚预暗埋一个接线盒，并从接线盒处预暗埋一根穿线管至门边上梁底、该处土建抹灰完后做好标记，以便住户二次装修保证能找到该点；客厅近楼梯墙上预暗埋开关盒，客厅天棚预暗埋一个接线盒，并从该盒预暗埋一根穿线管至本层户内控制开关箱、预暗埋一根穿线管至开关盒，管内穿线，客厅安一盏白识灯，一个一位开关面板。其余由住户二次装修时自理 1 (2)、弱电施部分：a公共部分：电话、电视、宽带、对讲电预埋管系统等按图安装完成。预埋穿线管，不包括安装桥架、电线、电缆敷设、安装前端箱及分支管等所有工作按图施工完成。b商铺部分：按原图预埋弱电箱和预埋弱电箱
临水工程施工合同 发包方：（以下简称“甲方”） 承包方：（以下简称“乙方”） 甲方确定乙方为项目临水工程的承担施工单位。现根据《中华人民共 和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方 就本合同所涉事宜协商一致，在甲方注册登记地订立本合同，以资双方共同遵守。 第一部分：专用条款 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程承包内容 3.1.项目期临水工程，按甲乙双方确认的施工图纸、招标答疑会议 纪要及甲方要求结合现场具体情况完成以下内容： 从市政给水管网到施工场地甲方指定位置的临时给水系统，包括但不限于：设计，政府部门和给水部门的报建报批，施工占用绿地道路等的施工许可，路面开挖及 修复，管道敷设、水表安装、试压通水等。 4.工程承包方式 4.1.本合同乙方以总价包干形式承包，包干总价包设计、包报批报建、包施工占用道 路绿地等、包人工、包材料、包机械、包验收通过、包安全文明施工、包施工用
水电、包措施费、包市政道路、绿化恢复费、包管线测量费、耗水费、水质检验 费、装表费等一切有关费用、包一切利润税费等一切费用。 4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体 工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内，不随其他任何因素变化而调 整。 4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内，由乙方向税收部 门缴纳。 4.4.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计，均不得另行调整造价，任何 未填报的费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。 4.5.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的，乙方必 须经甲方书面确认工程量，增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取： （1）《预算清单》中有相同清单子目，按《预算清单》综合单价，不因任何 因素而调整； （2）《预算清单》中有类似清单子目，参考类似清单子目综合单价。若只是主 材种类不同，则只调整主材差价，其它费用不调整，即综合单价 =类似清单子目综 合单价 +（现种类主材材料价 -原子目种类主材材料价）； 4.6.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。 5.设计图纸： 乙方向甲方提供经当地供水主管部门设计审核通过的施工图纸，并通过甲方，监理，施工单位三方签字确认的图纸一式三套。 6.工程质量标准 工程质量标准：合格并正常通水 7.工程总承包价：￥元（大写人民币：元整) 8.工程款支付办法 8.1.工程全部完成后15 天内，甲方支付乙方工程总承包价85%工程款 , 计￥元 （大写人民币元）。 8.2.工程验收合格并结算后，甲方15 天内付至工程结算价的95% 。 8.3.余下5%的工程款作为工程质量保证金，质量保证金的返还按本合同附件《工程 质量保修书》的约定执行。
临时用电工程合同 建设单位：（简称：“甲方”） 施工单位：（简称：“乙方”） 为了完成双方约定的电气安装工程，明确甲方与乙方之间的权利、义务关系，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规之规定，双方经协商一致特签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称 。 第二条工程地点 。 第三条工程范围 。 第四条工程主要内容 4.1 临时用电工程方案设计，包括但不限于建筑红线外电网公司供电点至红线内用电点敷设设计，根据工程用电需要配置相应规格变压器及其布设位置，电缆电线预埋管方式设计等。 4.2 根据设计方案施工，包括但不限于临时用电工程设备采购及安装、设备基础施工、相关电缆电线敷设工程、裕度井等相关电缆井的砌筑、管线土方工程、道路破坏与修复、停复电相关手续办理、工程调试。 4.3 保证一次性验收通过，电网公司正常入网备案，保证通电使用。 第五条承包方式 。
第六条工程期限 本工程工期为：。 本工程在下列情况下工期顺延： 6.1 不可抗拒的自然灾害而影响施工进度。 6.2 其它不可控制因素而影响施工进度。 第七条技术资料 以电力技术安装规范为准。 第八条工程质量标准 8.1 按国家颁发的现行质量检验评定标准及有关反措要求； 8.2 按业主要求及有关文件、技术资料； 8.3 产品生产厂质保书及出厂说明书原件； 8.4 合格率100％。 第九条工程管理 9.1 乙方应按要求供应设备，精心组织，精心施工，确保工程安全、文明、优质、高效地实施创优目标。 9.2 甲方需提供给乙方施工存放场地，以便规范施工条理。 9.3 工程签证：在供电局供电方案协议书不变情况下发生的方案设计调整、变更签证应该不再额外索赔，含在风险报价中。若因供电局供电方案协议书变更或甲方原因要求方案调整、设计变更、变更签证等，应增加额外费用。 第十条工程造价（RMB） 10.1 本工程合同价为人民币（大写）（￥元）。 本工程预算书详见附件一：工程预算书。 本工程采用基于提供方案的、含税总价包干形式，此价格包括但不限于方案设计费、施工人工费、材料费（主材及辅材）、机械费、设备费、措施费、管理费、利润、税金（需在
水电安装劳务合同 甲方代表（以下简称甲方） 乙方代表（以下简称乙方） 一：工程名称：阳光水岸3# 4#楼 二：工程地点：辛集市试炮营村北 三：工程范围与内容： （1）室内给水管网预埋及安装； * （2）室内排水管网预埋及安装； （3）室内暖气主管道预埋及安装； （4）室内照明线路预埋及安装； （5）室内照明灯具及开关预埋及安装； （6）防雷接地安装 （7）弱电预埋及安装 （8）现场临水临电管理 四：工期要求 、 1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在 招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要 求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五:工程承包方式： 包工、包安装（含防雷接地及弱电）、包质量、 包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程 按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付 使用。 六:合同价款 本合同价款为人民币：24 元每平方米（以建 筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、 施工安装、调试. 七:付款和结算方式 1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，（施工中途可以适量支取生活费） 二层封顶付总工程量的10%，主体封顶付总工程 量的30%，上下水安装完毕付总工程量的60%， 穿线完毕及开关插座灯具安装完毕付总工程量 的80%，工程验收合格后付总工程量的95%，留 合同范围内的5%为保修金，保修期为12个月， 余额保修期后无质量问题，一次性付清。 八设计变更 ？ 因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
九材料设备供应 1本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。 2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。 十双方职责 1甲方职责 （1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、弱电安装图纸、图说、图纸会审、 设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内 容 （2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。 . （3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿 2、乙方责任 （1）土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程 （2）给排水、电气安装，暖气主管道 （3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准
市政工程施工承包合同 发包人：北京**实业股份有限公司(以下简称甲方） 承包人：广元市**建筑工程有限公司(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将袁家坝安置房小区项目中沥青道路工程、绿化工程、路灯安装工程、健身广场工程等分项工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下： 一、工称概况 1、工程名称：袁家坝安置房小区项目中沥青道路工程、绿化工程、路灯安装工程、健身广场工程等分项工程。 2、工程地点：广元市袁家坝居民安置点小区。 3、工程价款：约450万元 二、工程承包范围： 1、工程承包方式：包工包料。 2、工程承包范围：该道路技术要求为：①片石基层铺筑（30㎝厚）、②水泥稳定碎石基层铺设（25㎝厚）、③沥青面层铺设（4㎝厚），9米宽、12米宽道路沥青层5㎝厚。④两侧路沿石安砌施工（12㎝×30㎝×100㎝）；其中有6米宽道路约4km、9m宽道路约2km、12m宽道路约1.3km;具体工程量按实结算。（本施工合同不含道路的素土层开挖及其碾压，标志、标线，道路交接处加宽及雨巴子和地下给排水管网)。 3、工程承包内容为：市政道路工程的材料供应和施工以及该项目涉及的临电、临水、临时设施和工程决算资料整理、递交等相关施工内容。 4、乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖、清边捡底、碾压夯实等基础工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的经济损失由甲方负责。 5、绿化工程、路灯安装工程中人行道、绿化、广场、路灯安装等工程，单价在施工时甲乙双方另行签订补充协议。 三、工程计价方式 1、工程量计算根据甲方提供的施工图、乙方提交的竣工图、工程联系单、现场签证和工程施工中相关文件等作为计量依据，工程量的计价方式为：①道路每平方米100元（含路灯），②广场
1、临水： 施工单位在总进水管安装水表，对产生水费按水表计量，我司代缴，产生水费根据供水公司价格及水表水量从当月工程款中扣 除； 2、临电电费合同条款 （1）施工单位承担所有用电期间产生的一切电费（包括变压器自损、相应的税率等一切供电局需缴纳供电局电费金额），并由 我司在当月的工程款中扣除，我司只负责代缴产生电费。施工 单位用电前需向甲方提出申请，施工单位须每月确定当月用电 量，相关负责人签字并盖章，用电结束后，向甲方管理人员报拆除，以确认相关的读数，不够一个月按照一个月扣除产生电费。 （2）甲方用电以电表读数为准，电费价格按照 1.2元/度，从施工单位应缴纳用电费用中核减，同时施工单位须自备发电机用于甲方营销（销售）中心专用应急供电； （3）施工单位应考虑临电中断情况下自备发电机用于现场施工 用电； 3、临电要求 （1）总配电箱 1）总配电房的设置要符合地面绝缘、通风、采光、消防、防鼠 圭寸堵等相关规定； 2）总配电箱应采用冷轧钢板制作，并有防腐处理；
3） 总配电箱钢板厚度为1.2mm,箱体做防锈处理； 4） 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流大于 30mA,额定 漏电动作时间应大于 0.1S,动作电流与动作时间的乘积大于 30mA.S 5）总配电箱中N 线端子和PE 线端子应分开设置 6）箱体颜色为中黄色（静电喷涂处理），CI 及闪电标识为不干 （2）二级配电箱（分配电箱）、三级配电箱（开关箱） 1）二级配电箱顶部设双层防护，二级配电箱、三级配电箱箱体 采用冷轧钢板制作，壁厚不小于 1.2mm ，防水防尘等级IP65, 箱门接地线不小于4mm2 ;表面采用静电喷涂处理，箱外设置 施工单位LOGO 标识，闪电标识，箱体管理责任人及联系方式； 2） 二级配电箱壁厚不小于1.2mm ，箱体表面做防腐处理； 总酝电轴系列尺d ''mm'1 序号 宽肿 矽HI 厚度 1 1 ZP1 900 3&0 1750 15 ZF 厂 1100] 380 1750 1.5 3 1 ZP3 850 550 2000 1.5 4 ZF ? + 850 550 2000 1.5 ■丄 ZP4 550 550 2000 t5 6 1 r zp?! SOol 38D 1750 1.5 r ZPG 「 1000 380 V50 1.6 1 8 ZP7 860 38D I ■?'? 1.5 胶刻字
河道施工合同 篇一：书 盐城市县乡河道疏浚工程施工合同书（样本） 为强化县乡河道疏浚管理，规范运作程序，确保安全、保质完成河道疏浚任务，按照盐城市县乡河道疏浚管理工作有关规定，经双方协商一致，特签定本合同。 甲方： 乙方： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：（包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属工作内容，含打、拆坝，排水结合填筑防洪堤、围埝等）。 四、工程标准： 1、河道标准：底宽米、底高程米、坡比。按照河道施工规范，中心线最大误差为±20 cm左右，河底高程误差不大于+ -20cm,平均值不高于设计高程；底宽±30 cm，平均值不小于设计底宽；局部坡比1：n(1±5%),整体坡不陡于设计值（1：n），其它按相关技术规范标准执行。 2、其它要求：。 五、文明施工及工程安全：
乙方应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，施工过程中确因乙方责任发 生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责。 六、施工时间： 本工程自年月日，至年月日竣工，工期天。 七、合同价格及付款方式： 工程暂定施工土方总量 m3，综合单价为元/ m3，暂定合同总 价为元（小写元）。分期付款方式为。工程最终结算以监理核定的工程量为准。 八、双方责职： 甲方责职： 1、甲方在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。 2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。 3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关条 件。 4、甲方应按本合同所明确的付款办法，按时付款。 5、甲方应及时做好施工过程中的矛盾协调工作。 乙方责职：
1、乙方保证按合同（含招投标文件、双方协商一致的书面文书）的内容。 按期保质完成工程任务，逾期完工按元/天扣罚违约金。 2、乙方在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订合 同前交纳屡约保证金元；向甲方提供施工方案；开工报告等。否则乙方不得开工，若乙方三天内不办理上述手续，甲方将取消乙方的中标资格。 3、工程施工期间，如乙方无正当理由终止工程施工，甲方除不结算已经施 工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此而产生的后果由乙方负责。 4、乙方应积极做好矛盾的协调处理工作。 九、其它：。。 十、本合同未涉及内容，经双方协商解决。 十一、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并分别加盖单位公章后 生效。 十二、本合同一式六份，其中正本二份、副本四份，双方各执正本一份、 副本二份。
临建道路及土方工程合同 总包方（甲方）：中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司 分包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，甲方作为赛格三星扩建工程临建设施的总承包商，将该工程的室外道路及雨排水工程分包给乙方施工，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成以下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称：赛格三星扩建工程临建道路及土方工程 1.2工程地点：深圳龙岗大工业区 1.3承包范围：赛格三星扩建工程临时设施中甲方指定的部分临建道路及室外排水沟工程；包括压路机碾压、路基成型、上铺碎石石粉，室外排水沟的开挖、修坡，广场场地、材料堆场、工场场地的压路机原土碾压，化粪池挖土，砼排水沟的施工等。 1.4承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工 第二条合同工期 2.1开工日期： 2003年3月7日， 2.2竣工工日期： 2003年3月20日 2.3施工日历天数：共 14 天 2.4乙方应严格按甲方制定的施工进度计划施工，确保全部工程施工按时完工，乙方原因造成工期延误，每延迟一天，则由乙方承担罚款500.00元。如因业主及甲方指令原因，工期相应顺延。 第三条价款及支付方式 3.1本工程单价一次包死，工程数量按现场地形标高图和其它设计及签证单，经甲方确认后按实结算。 3.2本分包工程包干价不含营业税、城建税、教育费附加。乙方按单价计算后的总价另加2.6%的所得税作为乙方含所得税价，甲方向乙方付款时，乙方需向甲方交纳属地所得税发票。 3.3工程包干价中已包括乙方所需劳保用品、生产工具、自身队伍人员的劳动保险、医疗费等费用，结算时不再调整。
临时用电工程施工合同
合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明
施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。 3.从签订合同之日起,乙方应按照甲方规定时间内办理及完成申报、报建方案的审批及施工验收,送电等工作。 4.施工完结后,乙方负责向电力部门申报本合同工程范围内的验收手续，并协助甲方办理供电设备资产移交供电部门管理的手续。 5.乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》和施工现场的有关安全制度，做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。 6.若乙方不能将本合同范围内的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作，使报验合格。
中环阳光星苑临时给排水合同 发包人：深圳智慧空间物业管理服务有限公司 承包人：深圳市水务（集团）工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就中环阳光星苑临时给排水工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下： 一、工程概况 工程名称：中环阳光星苑临时给排水工程 工程地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳 工程规模及特征：项目配套临时设施：临时给排水工程。 二、承包范围 中环阳光星苑项目临时给排水工程及办理与此相关的验收手续和临时排水证、供水合同、通水执行单，保证该工地正常给排水。 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。（施工现场临时排水设施满足要求） 四、质量标准 本工程质量标准：合格，并符合市政工程施工质量验收统一标准。 五、合同价款及支付 （一）合同采用固定总价包干合同。合同价为：，（大写：）。
固定总价包括本合同所规定的中环阳光星苑临时给排水工程及办理临时排水证、供水合同、通水执行单和相关验收手续直至移交相关部门并通水使用所需的一切费用。（二）付款方式： 1、本工程进场施工前预付款50%，待该工程临时给排水施工完毕通水后，承包人通过水务部门验收合格，正式通水、取得临时排水证并办理完所有验收后，在7个工作日内，发包人应支付本工程的剩余款项。 2、承包人申请付款时必须提供正式发票。 六、工程承包方式 承包人应包工、包料、包质量、包工期、包安全、包办理有关本工程相关的验收手续及其费用、包验收移交相关部门。 七、发包人责任 1、按照合同约定的时间支付合同价款。 2、按国家规范进行现场的工程质量管理和监督。 3、创造施工进场条件，确保承包人施工正常进行。 4、督促红线内施工单位提供红线内关于审批水表及办理排水证的相关资料。 八、承包人责任 1、按照合同规定完成红线外市政给排水管道安装及办理相关验收手续和编制节水评估报告及审批、临时排水证、供水合同、通水执行单。 2、严格按照施工图、按照国家相关规范及水务集团相关规定施工。 3、在交工、验收时发现施工质量问题由承包人负责整改直至验收通过为止，不包括红线内整改， 4、凡隐蔽工程和中间验收，经发包人、监理工程师检查合格后方能继续施工。
合同编号： 工程名称： 四川东嘉建筑工程有限公司 分包合同 工程名称： 工程地点： 总包单位： 分包单位： 2016年月
临水临电工程劳务合同 项目 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 地址：地址： 电话：电话： 电子邮件：电子邮件： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目临水临电工程劳务分包给乙方施工。为确保安全、文明、高质量、高效率的完成施工任务，甲乙双方经友好协商，特订立本劳务分包合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围： 1、施工现场一、二、三级配电箱安装（含移动电箱在三级箱搭拆）、移动及拆除，线路的敷设和维护（包括电气线路穿管、挖沟、开槽等）以及劳务及相关施工用电用水的实际操作作业，现场所有三级箱外线路的规范管理（是指对包括劳务在内的各施工班组的用水用电进行现场安全与质量的指导与控制），负荷相序的调配、监督，临时用电的日检、旬检、月检报表真实记录，临时照明、临电接地、生活及生产用水、排水、用电至每个单元的每个楼层。 2、乙方不承担对内对外各项检测费用及相关物资运、吊产生的费用，只对施工作业中产生的人工费用包干，含场地内的临时用水用电拆除（线要成捆，堆码整齐并移交到库房），小型施工机具费用。 三、施工工期：
1、本工程工期必须满足甲方施工进度计划，具体开工时间以甲方指令为准。 2、具体各节点的工期以甲方工作联系单为准。 3、因乙方延误工期后甲方有权另找其它班组进场协助完成任务，结算时按实际发生人工费，由乙方支付给协助班组）。 4、如乙方不签收甲方工作联系单，则视为甲方已告知乙方工作联系单内容，结算时仍按工作联系单中要求内容进行结算。 5、节假日期间，乙方应按照甲方项目部要求安排好施工，不得影响工期进度。 6、如遇下列情况，工期作相应顺延： 甲方在总包合同/专业施工合同规定开工日期前2日，不能交付施工工作面，施工电源未按规定接通，影响乙方进场施工时。 四、质量要求： 1、本工程创省级或直辖市文明工地、省级或直辖市标准化工地。 2、本工程所有箱、管线布置必须按照规范施工，观感及功能达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准及甲方要求。 3、施工工序、工艺、工程质量标准按□万科A6标准执行；如万科A6标准执行与上述有矛盾之处，以工程部书面确认实施标准为准；否则由此造成的损失费及返工费用全部由乙方承担。 4、施工样板质量预控： （1）本工程施工实行“样板”引路制，包括重要的部位、关键的节点、主要工序、新工艺新材料的应用等，特别是关于渗漏方面的施工必须实行“样板”引路制。 （2）明确工艺流程：“样板”制作之前由甲方项目部牵头，甲方工程部根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准，乙方实施。 （3）制作统一“样板”：甲方项目部根据工程情况，在开工前明确需要制作“样板”的清单，统一施工。同一分部分项工程，必须统一采用一个“样板”。 （4）“样板”做法：施工工艺流程明确后由乙方编写施工方案和质量控制要点，经甲方审核后由乙方实施，制作“样板”时要显示每道工艺的结果，由一系列“样板”组成，而不仅仅是显示完成面的情况。 （5）“样板”确认：“样板”作好后必须经甲方公司领导、工程部、项目部和乙方确认，并办好书面手续。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 临时劳务合同(标准版)
编号：FS-DY-57140 临时劳务合同(标准版) 甲方（用人单位） 名称： 法定代表人（主要负责人） 地址： 工商登记注册类型： 乙方（劳动者） 姓名： 性别： 身份证号码： 文化程度： 住址： 联系电话： 根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规和政策的规定，经双方平等协商，订立本劳动合同。
一、使用岗位及期限。 甲方聘用乙方在岗位工作。使用期限为XX即自年月日起至年月日止。其中，从生效日起的首三个月为试用期，试用期为年月日至年月日。 二、工作内容。 （一）乙方同意按甲方工作需要，在岗位工作，履行职责，完成任务。 （二）乙方应遵守甲方依法制定的管理制度。 三、劳动保护和工作条件。 （一）甲乙双方都必须严格执行国家有关工作时间、劳动保护、安全卫生等规定。甲方应为乙方提供符合规定的工作条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程。 （二）甲方应当向乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件，和必要劳动保护用品，以保证乙方在安全健康的环境下工作。 （三）如果乙方的工作内容涉及职业危害，则甲方应向乙方如实告知该等职业危害及可能发生的后果，并且应当依法采取相应的防护措施。并将对乙方进行专门的培训或教育。
中建——临水临电分包合同 (2) 合同编号：中建一局集团建设发展有限公司China Construction First Division Construction & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX 项目之临水临电分包合同、总包方：分包方：合同订立地点：合同订立日期：中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同1 目录第一条工程概况2 第二条工程范围及内容、2 第三条合同价款及明细表、2 第四条合同价款支付、3 第五条资金风险共担、3 第六条竣工结算3 第七条工期4 第八条质量标准4 第九条工程材料与设备、5 第条甲方责任5 第一条乙方责任6 第二条现场及人员管理、6 第三条安全文明施工、7 第四条验收与维修、7 第五条授权管理7
第六条违约责任7 第七条争议7 第八条合同生效与终止、8 第九条合同份数8 中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同2 临水临电分包合同 总包方（甲方）：分包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就工程临水临电施工相关事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1、1 工程名称： 1、2 工程地点： 1、3 建筑面积： 1、4 建筑物檐高： 第二条工程范围及内容 2、1 工程范围：施工现场及生活区临水临电施工。 2、2 工程内容：按甲方出具的《临水临电施工方案》。 第三条合同价款及明细表 3、1 合同价款金额小写：元（其中：税金元，人工费元）大写：人民币元
3、2 合同价款明细表序号工程内容单位工程量（暂定）固定综合单价合价合计 3、3 合同价款说明 3、3、1 计价原则：执行2001 年《》，其中：人工费按50 元/工日调整； 且在定额的基础上机械费下调 %，辅材费下调 %，甲方委托采购材料按实际市场价。 3、3、2 本合同为固定综合单价合同，本合同综合单价包括为完成本合同约定的所有中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同3 工作内容，包含的工作应视为满足国家规范、规程、标准和设计要求，达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用。即本固定综合单价应是包工、包料、包损耗、包工期、包质量、及满足业主、监理和甲方的合理要求，并包括但不限于如下费用：人工费、材料费、机械费、机械进出场费、试验检验费、冬雨季施工费、成品保护费、清洁费、工具费、赶工费、食宿交通费、文明施工费、临时设 施费（除发包方提供之外的乙方为完成本工程所必需的临时设施）、保险费、技术资料费、与其他分包商的配合照管费、管理费、利润及税金等相关所有费用。 单价已包含在保修期（本工程保修期至总承包工程竣工）内各种保修费等。
核电建造研发项目招标代理合同、临水供水协议、临水施工合同评审会议纪要(稿) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
核电建造研发项目招标代理合同、临水供水协议、临水施工合 同 评审会议纪要 地点：公司办公楼四楼中会议室 时间：2010年3月24日下午3：30 主持：李永光 出席： 核工程设计公司彭勇岳喜利 战略规划部封增梅 财务部胥芳 纪监审计部郑鹏飞 社会事务部丁雪艳李永光白志辉董丽鹏 记录：白志辉 议题：核电建造研发项目招标代理合同、临水供水协议、临水施工合同评审 纪要内容： 社会事务部召集公司纪监审计部、设计公司、财务部和战略规划部等相关部门对核电建造研发项目的招标代理合同、临水供水协议、临水施工合同三个合同进行评审。 首先基建办李永光介绍本次会议的议程：本次评审会有有三个合同需要评审，这三个合同分别是：核电建造研发项目的招标代理合同、临水供水协议、临水施工合同，下面有丁雪艳介绍基本情况。 一、合同造价工程师丁雪艳说核电建造研发项目招标代理合同文本已于2010年3月24日上午以传阅的方式发给各位领导阅知，现请各位领导对合同条款提出评审意见。 战略规划部：专用条款8.1代理报酬支付有歧义，与9.1内容叙述有冲突。整份合同应明确支付条款内容。
财务部：合同文本序号不连续，个别条款不序对；专用条款8.1支付时间需改，易引争议，不应描述为即日执行；专用条款9.4中利息计算、代理报酬应改为“应付尚未支付代理报酬×自应付之日起逾期天数×同期银行贷款利息”。 纪监审计部：对相关责任条款、费用支付条款作利于公司的修改；对“阴阳合同”存在的风险进一步评估，论证。 设计公司：需考虑国家为避免不正当竞争对[2002]1980文部分内容做出的修改；对违约责任应进一步划分明晰；对部分条款应再推敲，部分条款应再详细，避免出现纠纷。 二、合同造价工程师丁雪艳介绍核电建造研发项目临时用水供水协议内容，向各位与会领导传阅协议文本。 经过充分讨论，战略规划部、财务部、纪监审计部和核工程设计公司对核电建造研发项目临时用水供水协议内容无异议。 三、合同造价工程师丁雪艳介绍核电建造研发项目临时用水施工合同内容，向各位与会领导传阅协议文本。 经过充分讨论，战略规划部、财务部、纪监审计部和核工程设计公司对核电建造研发项目临时用水施工合同内容条款无异议。 最后，感谢各位领导为社会事务工作的长期支持，我们会充分采纳各为领导的评审意见，对合同进行修改和补充，使合同条款更加严谨。 社会事务部基建办公室 二O一O年三月二十四日
石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目 临时用电工程 施工合同 （合同编号：） 建设单位:石家庄市德临房地产开发有限公司 施工单位:石家庄广电电力安装有限公司 签约时间： 2015 年 5 月日
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方):石家庄市德临房地产开发有限公司 承包人(以下简称乙方): 石家庄广电电力安装有限公司 参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目临时用电工程 二、工程地址： 石家庄市槐安路南，香榭苑东侧。 三、工程内容:包括临电工程方案审批、施工图设计审批及施工图设计文件所包含的全部工作内容（外线部分、箱变部分、环网柜部分的全部内容，高压出线及计量、顶管施工、一进三出环网柜施工、630kva欧式箱变施工及低压出线计量和相关设备安装调试、验收、送电等）。 四、合同总价: 合同一次包干总价为人民币1150000元整，大写壹佰壹拾伍万元整。报价中应包括但不限于方案设计、施工设备、人工、管理、材料、安装、维护、检测、验收、所有措施、保险、利润、税金政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。 五、工程工期： 1、总工期45日历天，合同签订后10天内办理完毕相关的施工手续并进场施工。
2、合同签订后3天内，按照总工期要求编制施工各节点进度计划。施工节点包括：外线部分、箱变部分、环网柜部分的土建工程完成时间，顶管施工完成时间，线路敷设完成时间，630kva箱变进场及安装时间，环网柜进场及安装时间，全部安装完毕时间，调试时间、竣工验收时间，正式送电时间，正式移交时间。 3、工程开工日期:2015 年5月日， 4、工程完工日期:2015 年月日； 5、如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： ①由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍； ②遇不可抗力而引起的延误。 如果乙方认为其有权提出工期顺延，应以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否给予工期顺延，但甲方不承担因顺延工期而产生的费用。 六：工程施工资质：要求送变电工程专业承包叁级以上资质（含叁级）。 七、工程承包方式 1、乙方负责安元嘉里项目临电的报装；图纸设计；图纸审批、临电工程的设备、电缆等设备材料采购、材料设备检测送审；负责安装施工、图纸备案、交接试验、供电部门的验收送电手续办理、土建工程、基础工程等一切与本工程相关的所有内容。 2、本工程承包方式为大包干工程：包报装、包设计、包审批、包工、包设备、包材料、包土建施工、包设备安装、包调试、包维护、包相关市政费用（绿化的补偿和道路的破除、恢复）、包送电验收、包取得竣工验收证书、包办供电部门的相关手续、包括管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的一切与工程有关的所有费用。 八、材料供应 本工程所需的材料设备由乙方自行采购；乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求，并向甲方和监理单位提供产品合格证明、认证和检验资料，因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问
甲方：北京XX集团有限责任公司 乙方：北京XX消防工程有限公司 为了保证乙方在XXX中心施工的顺利进行，本着双方平等互利的原则，经甲乙双方协商，签订本协议。 一、协议内容： 1、乙方按甲方施工现场临时水电布置调整二级箱以下临电施工方案及临时用水 方案，调整后符合甲方临电要求。乙方施工用水用电费用采用包干形式支付给甲方。乙方需加强现场用水电管理，服从甲方安排，确保用水用电安排，严禁浪费，如施工过程中甲方发现乙方违反用水用电管理规定，浪费水电情况，甲方有权视情况处以罚款。双方约定以上用水用电内容限于乙方开工至正式水电投入使用后，甲方临水临电设施拆除为止。 2、根据XX市环保部门收费标准，本工程应缴纳工程噪声排污费共计174800 元。由项目参建各方按合同金额分摊，经甲乙双方协商，乙方同意一次性向甲方缴纳一定的分摊费用，由甲方代为缴纳。 3、经协商，乙方不向甲方缴纳安全或质量以及任何名义的押金。乙方应加强本 单位在安全、质量等各方面的管理工作，避免发生事故。乙方的一切行为和后果均由乙方自行负责，与甲方无关。 4、经协商，乙方在本工程中的施工用水用电费和工程噪声排污费两项费用一起 的总包干价共计：元（大写：壹拾叁万伍仟元整）。 5、经双方协商确认，乙方向甲方缴纳了上述施工用水用电费和工程噪声排污费 后，甲方不再向乙方收取其它任何费用，乙方也不在向甲方缴纳任何名义的其他费用。 二、付款方式 双方确认，乙方分两次向甲方支付协议款。本协议签订后，乙方于2018年4月30前向甲方支付第一笔协议款计柒万元整（￥元）；2018年8月30日前支付第二笔协议款计陆万伍仟元整（￥元）元。甲方提供等额盖有财务章的收据。 三、协议生效与终止
华润置地·西安二十四城一期 A区景观工程水电施工作业班组劳务合同 甲方：四川俊杰环景营造有限公司 乙方： 为了明确双方的责任、权利和义务，本着平等、互利和诚实信用的原则，依据有关政策、法律、法规和本工程的具体情况，经双方友好协商，现就水电施工作业班组劳务承包相关事宜达成如下一致意见： 第一条、工程概况 1、工程名称：华润置地·西安二十四城一期A区景观工程。 2、工程地点：西安市三桥村。 3、工程内容：包含但不限于给水头（栓）安装、阀门安装、通水试压，线管的管沟挖填、室外接地系统敷设、室外电力电缆敷设、室外照明灯具安装，室外景观照明调试等，同时含工地临水、临电的驳接及施工现场加班的水电工配合等所有工作内容。 第二条、承包方式 1、该工程甲方以包工方式承包给乙方，计价形式为图纸包干价下的综合单价包干形式。乙方必须具备劳务承包资质，主要工种须持证上岗，并编制人员花名册交甲方存档备查。 第三条、质量标准及其他约定 1、本工程质量标准为合格。以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范为施工依据，所有完工成品应满足工程业主方的质量要求及标准，最终以项目业主方竣工验收结论为准。 2、过程中应进行隐蔽验收，未隐蔽验收不得进行下道工序施工，并应由相关人员签署验收单。 第四条、施工工期 1、本工程合同工期：以本合同甲方要求为准（包括星期六、星期日、法定节假日、恶劣天气及中高考期间不能夜间施工等因素）。 2、乙方在接到甲方口头或书面通知后24小时内进场，具体开工日期以本工程业主方签发的开工报告为准。
第五条、合同价款及付款方式 1、合同总价（暂定）：约 105513.00元整(含临水、临电的驳接，材料由甲方负责购买)。 2、劳务单价详附表：《西安·华润二十四城水电安装工程劳务定价表》。 3、进度款的支付： 1）、甲方根据工程进度情况，按相应月完成合格工程量的80%进行支付，但需扣除当月借支的生活费（乙方人员进场后，进场施工十日后甲方按15元/天/人的生活费标准借支给乙方）。工程竣工验收合格办理完结算后30日内付至结算价的95%。 2）、需临水、临电工人配合加班时费用另计，单价按照200元/工日计算。 4、变更内容的计价方式：数量按实计算，合同清单有参考单价的按照合同清单单价执行，合同内无参考单价的由甲、乙双方在合理期限内共同商议确定合理价格；乙方不得以甲方未定价为由不施工或者消极怠工，否则甲方有权暂停乙方进度款的支付，由此产生的所有损失均由乙方负责。 5、质保金：余款5%作为工程质量保证金，待本工程质量保修期满后15日内一次性付清。 第六条、竣工验收及结算程序 1、竣工验收程序：乙方自检合格后，向甲方提出书面验收申请，甲方在3 个工作日内组织初验。初验合格后，待项目业主方组织竣工验收时，乙方派人参加，验收合格后，甲方出具验收合格单，进入竣工结算。 2、结算程序：竣工验收合格后，乙方在10日内与甲方项目部相关人员办理 清偿：水费、电费、材料超额耗损费、机具赔偿费、返工损失费、罚款等相关费用手续；甲方组织造价部、项目部、乙方进行现场收方，一般在5个工作日内完成收方（特殊情况除外）；项目部开具《工程结算单》（后附本条第一项相关内容）；造价部在收到项目部开具的合格《工程结算单》后，15个工作日内办理完工程结算。 第七条、材料、机具使用相关规定 1、材料损耗系数： 3% 。 2、材料计划：现场材料计划由乙方提供，甲方负责审核，审核后签署明确意见。 3、材料验收：材料进场时，由甲方库管员和乙方指定人员共同验收，核对