预制空心板协议合同 Jenny was compiled in January 2021
预制空心板合同
合同编号：WSKDLLB-XZHT-2012-13
甲方：
乙方：
年月日
预制空心板合同
甲方：
乙方：
据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在协作过程中的权利、义务和经济责任，本着平等、自愿的原则，经双方协商一致签订本合同。
二、协作内容概括
1、范围及数量：按甲方要求生产暂定93片
2、开工日期：
3、质量标准：工程质量符合市政工程质量验收标准，并满足业主创优规划要求。
三、协作价款
1、协作价款：预制空心板梁单价为2799.08元/m3（按建设处确定空心板预制单价1.预应力先张空心板；2.C50混凝土，C20砼封端；3.模板、钢筋、钢绞线、张拉台座、混凝土浇注、养生4.预制构件场内吊装及运输；5.已按3.48%税率扣除税金）；伸缩缝预埋钢板单价为6.37元/Kg（已按3.48%税率扣除税金）。本合同结算价款按甲乙双方确认的工程量乘以预制空心板梁综合单价进行计算。
2、协作单价内容：预制空心板梁单价为综合单价，其中已包括了乙方完成合同约定的任务所需的所有机械使用费（含使用甲方提供设备的租金）、劳务费、甲供及乙方自购材料费、临时设施费、进出场费、电费（含自发电）、临时租地费、安装费、缺陷修复费、乙
方设备及员工、雇工的各种保险费、相关税费、管理费和利润等，以及合同明示或暗示的所有风险费用。乙方自行承担劳务施工风险，独立核算，自负盈亏。
图纸未列细目的费用均已包含在预制空心板梁综合单价之中。
3、协作价款计量与支付：甲方每月25日对乙方按现场经过监理工程师签字确认的预制空心板数量进行支付，并依据业主资金拨付情况向乙方拨付预制空心板梁费用。但月支付额为计量款的95%，剩余5%待缺陷责任期满后，按业主支付质量保障金情况给予支付。
四、甲方的权利和义务
1、负责进行施工技术管理、工程质量监控、技术交底、缺陷修补所需补充图纸资料等工作。
2、甲方向乙方支付经过监理工程师验收合格的预制空心板梁工程款，同时代扣税金，
五、乙方的权利和义务
1、依据施工图纸、技术交底，制定适用的施工方法，确保质量和进度，完成协作内容。
2、乙方负责本工程各种材料送检。试验材料的收集。试件加工、养护、保管、运输等，并承担相应费用。
3、乙方必须每月20日前，将现场监理工程师签字确认的预制空心板梁各种检验资料报送甲方，如因乙方不能及时报送造成完成空心板板梁不能对业主计量，甲方将不给予支付工程款。
4、乙方预制空心板梁必须按梁号堆放，同时保证甲方吊车可以进行装梁及运输，因乙方的原因造成空心板梁不能装梁及运输的，由乙方承担发生的费用。
5、因甲方运输、吊装不当造成的损坏甲方承担，其余质量问题由乙方负责。
6、乙方提供四套完整的空心板梁预制的检验资料（其中一套待质量水印的）。
六、材料供应
所有材料乙方自行采购，如需甲方提供钢筋、钢绞线等材料，甲方按双方协商价格乘以提供的数量所得金额，在乙方的工程款中扣除。
七、开工、停工和延误
1、因建设单位、设计单位及不可抗力造成的暂时停工，乙方承诺不向甲方提出任何索赔要求，但可依据业主的有关规定，由甲乙双方协商顺延工期。
2、甲方根据施工计划和合同工期或者根据业主、监理下达的通知，认为本合同工程的进度过慢，有权通知乙方应采取必要措施，以便加快进度，确保工程在合同工期内完工。乙方不得以为了采取这些措施为由而要求支付任何费用。
八、缺陷责任
1、本合同条款中的：“缺陷责任期”的起止时间以业主确定的时间为准。
2、缺陷责任期内，乙方在接到甲方指令后，7日内必须赶赴现场按照甲方的要求对存在的缺陷、病害或其它不合格之外进行修补、修复及重建。如乙方未能在规定时间内执行甲方指令的，则甲方有权雇请其它人员或单位从事这些工作，所发生的费用由乙方负责，从应退还给乙方的款项中扣除，款项不足的，由乙方另行支付。
九、变动、增加和取消
1、甲方有权根据业主、监理指令、或工程具体情况对本合同或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，乙方应无条件服从。
2、没有甲方的指令，乙方不能进行任何工程变更。
3、变更工程价格的增加或减少额，应以预制空心板梁综合单价为依据。
十、工程交工结算
乙方应在向甲方提出交工验收申请后10日内，提交工程结算相关资料，逾期未提供的，甲方将以双方认可的月计量汇总总数为工程最终结算数额。
十一、合同纠纷的解决
合同履行中发生争议时，双方可协商解决。协商不成时，甲乙双方约定到辽宁省沈阳市沈河区人民法院管辖。
十二、其他
1、因乙方施工进度滞后或现场综合检测评比落后而引起的处罚由乙方承担全部费用。因
乙方施工进度或现场综合检查评比而受到业主的奖励由甲方对乙方进行相应的奖励。
2、本合同自双方签字并盖章后生效，至缺陷责任期满后失效。
3、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：（单位全称）（公章）
法定代表人或其授权代理人：
年月日
乙方：（单位全称）
法定代表人或其授权的代理人：
年月日