当前位置:文档之家› 内部承包合同(样本)

内部承包合同(样本)

工程项目内部承包合同

合同编号:GNHB-2010-

工程名称:

甲方:中铁十八局集团建筑安装工程有限公司乙方:

订立时间:年月日

订立地点:河北省高碑店市迎宾路8号

工程项目内部承包合同

甲方(发包方):

乙方(承包方):施工队编号:

为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同,乙方自愿纳入甲方工程队编制,接受甲方统一管理,履行合同职责。经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。

第一条工程名称、范围、内容和方式

工程名称:;

工程地点:;

工程承包范围:

工程承包方式:包工部分包料。乙方独立核算,自负盈亏。

工程承包内容和条件:

承包内容:

条件:1、合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等;

2、根据现场的施工安排和施工工艺、技术、方案、施工措施等需要负责施工事项;

3、若乙方施工进度、质量、安全等不能满足甲方要求,甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整,乙方必须无条件服从,并全力配合甲方工作,否则由此造成的一切损失均由乙方承担。

第二条工期

开工日期:年月日;

竣工日期:年月日;

总工期日历天数:天。

以上工期已经考虑下列因素:

1、国家及当地政府规定的节假日或公休日;

2、与其他分包施工工序间不可避免的交叉作业影响;

3、施工变更及应完成本项目业主增加的工程项目;

4、其它不利的条件(不可抗力除外)。

工期调整和保证:

1、甲方根据现场工作面的提供时间,可对合同工期进行相应的调整。具体阶段性期限以甲方现场技术负责人的技术交底资料为准。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期,则以最终调整后的合同工期为准,乙方必须无条件执行。

2、乙方按业主和甲方要求的计划组织施工,确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差,已经或预计会影响作业项目的合同工期时,甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场,由此造成的损失由乙方承担;如因乙方原因造成本工程不能按合同约定完工交付,每延期一天处罚的罚款。并赔偿因工期延误造成甲方遭受的一切损失,包括但不限于对本工程竣工、运营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失。

3、如因业主或甲方原因造成的延期开工,乙方应按甲方新下达的开工日期进行施工,自行承担有关延期的所有费用。

4、本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容,并根据乙方自身条件完全能满足并达到的工期,包括但不限于施工准备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间,除本合同规定外,不作任何调整。

6、如遇下列情况造成工期延误,经甲方确认后,合同工期方可相应顺延:

①重大工程量变化和设计变更(得到业主的确认);

②不可抗力;

第三条合同价格及工程量签认约定

1、合同暂估价格:(后附综合单价表)。

2、本协议项下的全部费用已包含在综合单价中,没有列出的项目的费用应视为已分配到有关的项目的价格中。

3、本合同价款已综合考虑以下内容:

3.1任何因市场人工、材料、配件、能源、运输、税费、甲方原因造成的停工、窝工的变动或政府及行业规定而引起的乙方的实际支出的增减,均属于乙方自身经营风险,视为已经事先充分估计并已经列入合同价款之中(合同另有说明者除外)。

3.2乙方以完全充分理解工程项目施工的环境和施工条件、作业程序等原因,其他任何环境因素、施工条件、作业程序等原因造成乙方误工、停工的费用以综合考虑在合同价款内,所发生的费用均属于乙方自身经营风险,由乙方自行承担(合同另有说明者除外)。

4、税金(营业税、城市维护建设税及教育费附加、企业所得税、规费)包含在合同价格内,由甲方统一代扣代缴;乙方人员的个人所得税和社会保险费、进出场费等其他税、费均包含在合同单价内,由乙方按有关规定自行缴纳,如地方税务部门要求甲方代扣代缴,甲方将按有关规定代扣代缴。

5、合同内作业项目和内容的签认:最终结算以甲方签字、计价认可的符合计量规则的实际完成的合格作业量为依据。甲方指定为现场作业量有权签认人,乙方指定为现场作业量有权签认人,其他人签认的作业量属于无效作业量。

6、合同外作业项目和内容的签认:对于新增加的作业项目,应遵循先签合同后施工的原则。特殊紧急情况下未签合同的作业项目,其新增加项目单价参照本合同中合适或相近作业内容单价;若无合适或相近的单价时,由甲乙双方另行协商。对于甲方签认的零工及清工工日单价或机械台班费执行建设工程所在地的建设行政主管部门颁发的造价信息的人工定额价格最低水平和机械台班费指导价,不参与取费;或为元/工日、元/台班。对于工程项目的施工签证、设计变更、增加工程量的增加的造价,甲方将按增加的价格提取 %的管理费;规费等当地政府上缴的费用将由乙方上缴,甲方负责代扣代缴。

7、下列情况之一者不予签认和支付:

①作业量未经监理工程师、甲方质检人员检查签认的;

②乙方未按设计图纸、施工规范、甲方要求施工的作业量及无甲方变更设计通知单、乙方自行变更设计而增加的作业量;

③由乙方施工原因,造成的工程质量不合格或未经确认的作业量;

④由于乙方施工错误造成的质量事故而增加的作业量。

⑤未得到甲方及业主签认的。

第四条工程质量

1、本工程质量标准:。

2、乙方必须保证工程质量满足上述要求,并按上述标准进行施工和验收。施工中

须认真执行中华人民共和国技术规范、地方/行业及业主、本项目的监理公司关于本工程施工的规范、标准、规程、规定以及为达到上述质量标准甲方提出的要求。为达到上述标准,乙方所采取的各种措施之费用已包含在合同价款中。

3、质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据,因乙方原因致使本工程质量达不到本合同约定的标准,乙方须承担违约责任,甲方将扣除乙方结总价的10%作为质量违约金,乙方并承担业主方因此对甲方的任何违约扣款或索赔。

4、上述规范、标准、规程、规定须按较高标准执行。

5、在质量保证期内,因质量原因造成的质量维修,乙方保证在甲方及业主告之后12小时内到现场进行维修,若乙方不到现场维修,甲方有权找第三方进行维修,其费用甲方将从质量保证金中扣除。

第五条报酬的计量及支付程序

1、施工进度款的支付时间和支付比例参照甲方与业主的施工合同,若业主不要求验工计价时,每月由甲方对乙方进行验工计价。

2、工程竣工后,按合同的有关规定进行现场全面清理和末次验工计价。在办理末次计价时,乙方必须提供债务(包括民工工资、材料款、设备租赁款)已全部清偿完毕的证明,方能办理。

3、对乙方未按设计文件、设计图纸进行施工的部分,若其施工工程量超过设计工程量的按设计工程量计量,若其施工工程量少于设计工程量的按施工工程量计量。

4、因乙方原因造成返工的工程量,甲方驻工地代表不予计量。

5、由于乙方工程质量达不到要求,监理、业主要求整改或返工,乙方应无条件执行,相关费用全部由乙方承担,且不免除甲方追究由此而造成的工期延误责任,返工合格之前不能计量。

6、乙方内部发生劳资纠纷,应由乙方自行妥善解决,甲方不承担任何责任。如因乙方内部纠纷影响乙方履行本合同,乙方应承担违约责任,并承担由此给甲方造成的全部损失。

7、甲方代为发放乙方雇佣的农民工工资。乙方按月足额发放农民工工资,并将工资表交甲方备案,若发生工资拖欠,甲方有权从当期应拨付乙方的工程款中扣除当期全部农民工工资,直接发放给农民工。

10、乙方已完全充分理解本项目的工程进度款支付时间和办法,本项目的工程进度款若因其他原因缓付/迟付给乙方,乙方需自筹资金保证本工程按期完成,不得

以此停工及向甲方进行工期费用的索赔;任何缓付、迟付的工程款,均不得计算利息。因建设单位对甲方进度款拨付不到位,甲方对乙方进度款拨付日期相应顺延。

11、验工计价表的审核和审批按以下顺序进行:

①验工计价表首先由乙方按甲方计划部门规定的验工计价表填写好内容后,报项目部工程部;

②工程部组织并会同计划合同部门共同审核确认;

③由甲方计划合同部门向业主申报;

④待业主审批后作为给乙方计价的依据。

第六条变更与变更计价

1、如果甲方认为有必要对工程或其中的任何部分的形式、质量、数量做出任何变更或调整,乙方应遵照执行,该指示包括来自业主方、设计单位、监理单位的设计变更、洽商、指示等。

2、乙方应按照发出的变更通知及有关要求,进行深化设计及组织实施所需要的工程变更。

3、上述变更指令发出后,双方应继续履行本合同,因变更而导致合同价款的增减及造成的工期影响,按本合同有关规定执行。

4、如果上述变更是因为乙方违约或乙方自身原因造成甲方不得不发出变更指令,则任何此类变更后增加的费用均由乙方承担。

5、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担,工期不予顺延。

6、乙方在施工中提出的合理化建议及涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经甲方同意,未经甲方同意擅自更改或换用时,乙方承担由此发生的费用,并赔偿由此给甲方造成的一切损失,延误的工期不予顺延。

7、对于施工签证、设计变更、增加工程量的价格确认方法为:在业主给予甲方审核确认后,甲方按合同的相关约定给予乙方确认和结算;对于业主不给予甲方审核确认的,甲方也不给予乙方确认,同时乙方不得有异议和向甲方索赔。

第七条材料采购供应及材料用量的控制

1、除甲方提供的材料外,其他材料由乙方负责(甲供材料见附表)。乙方负责免费甲供材料的点验、装卸和保管等工作;若因保管不善造成损失,乙方按损失的双倍

采购价格赔偿甲方,赔偿款由甲方在对乙方进行验工计价款内扣回,乙方同时承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失;

2、甲供材料由甲方计划经营部依据物资部门开具并经乙方签认的领料单按采购单价计算费用,并从乙方当月计价款中直接扣回。

3、除甲供材料外的所有其他主材、辅材及零星材料,均由乙方自行采购,其费用(含税金)包含在合同价款内。但乙方必须向甲方提供产品合格证明及厂家资料、材料正式税票,并对材料的质量负责,所有材料经甲方检验合格并经监理认可后方可使用。

4、乙方必须合理使用甲方供应的材料,材料的使用量必须控制在双方约定的消耗范围内(损耗系数见附件1)。超出部分乙方按双倍的市场价格标准扣除费用。

5、施工用电:乙方自行配备足够的施工所需备用电源,以确保施工连续性,费用已含入合同价格中。

6、施工用水:施工和生活用水均由甲方协助乙方解决,费用已含入合同价格中。第八条作业质量和检查验收

1、工程质量标准应符合国家、建设部现行规范及工程质量评定验收标准和设计文件的要求。

2、乙方在甲方的指导、监督下,要确保分项、分部工程一次验收合格率达到100%,并满足业主和甲方要求的其他内容。

3、乙方在施工中应接受甲方、监理和业主人员的检查,执行甲方制定的各种质量控制措施。

4、隐蔽工程在甲方现场技术人员检查合格后,待甲方技术、质量部门组织监理进行现场签证后方可进行下一道工序施工。

第九条甲乙双方权利和义务

一、共同责任

1、甲乙双方应共同抓好安全工作,乙方应随时接受业主、监理、甲方的安全监督检查,确保生产和人身安全。

2、甲方应组织乙方作业人员进行岗前培训,甲乙双方必须经常对其在施工场地的工作人员进行安全教育,不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。

3、甲乙双方在施工过程中应加强管理,严格按照安全操作规程施工,确保安全施

工。

4、甲乙双方在施工中,要有环保意识,严禁违规弃碴、排污,对于乙方不按照甲方要求擅自违规弃碴、排污,造成的一切后果由乙方负责。

5、甲方驻工地代表

姓名:职务:

6、乙方驻工地代表

姓名:职务:

住址:身份证号:

7、乙方驻工地代表代表乙方行使合同规定的权利,履行合同规定的义务。乙方负责人及技术骨干如要暂时离开或更换应以书面形式征求甲方意见,经甲方同意后方可实施,否则视为违约。

二、甲方责任

1、组建工程项目管理班子,全面履行合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向建设单位负责。

2、负责审核乙方编制的施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。

3、监督指导工程技术交底、测量定位、施工作业检查验收,统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理,对工程施工全过程实施全面管理。

4、负责与建设单位、监理、设计及有关部门的联系,协调现场工作关系。

5、负责向乙方提供施工图纸和相关技术资料、信息,通报监理、业主等有关规定、要求等。

6、负责统一指挥,协调与工程有关的工序,统一管理并检查、监督乙方施工的质量、进度及安全。

7、按本合同约定,向乙方支付报酬;甲方有权对乙方的资金进行监督检查,如发现乙方有将工程款挪作它用的行为或不支付材料款,设备租赁等款时,甲方有权督促乙方进行支付或在乙方工程款中予以扣除代为支付。

8、对乙方有违法乱纪等扰乱施工秩序的人员,甲方有权处罚及勒令退场。

9、检查监督乙方施工人员进行文明施工、安全生产。

10、负责审核及检查乙方劳务用工情况,监督乙方与劳务人员签订《劳务用工合同》,并实行动态管理。

11、若乙方因人员、设备、施工组织等自身原因不能满足施工质量、进度、安全要求时,甲方有权要求乙方整改,并有处以违约扣款直至勒令退场的权利。

二、乙方责任(包括但不限于)

1、对工程的工期、质量、安全向甲方负责,乙方须在本合同签订前向甲方提交企业营业执照原件供甲方审核,同时提供复印件加盖红章供甲方存档;组建具有相应资格证书的技术人员及熟练工人的施工人员,相应的领导班子(队长、技术员、安全员、爆破员、材料员、财务人员等),向甲方提供符合本项目要求的资质证书及其他文书,并保证其真实性和合法性;对本合同承包范围内的工作质量向甲方负责,组织身体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作,按完成工程施工需要供符合施工要求的施工机具。向甲方提供所有施工人员的花名册及身份证明资料,确保所使用劳务人员符合劳动法规要求。自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2、乙方未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系;未经甲方书面授权,乙方不得以甲方名义与第三方发生外部经济往来,否则可视为违约,乙方支付的违约金额为所发生经济往来额的300%,且由此发生的经济纠纷由乙方负责。

3、乙方有自行组织、编制优化施工方案报请甲方批准的权利。有关资料虽经甲方审查,亦不能减免乙方应负的责任。

4、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前3天提交下月作业计划,有阶段工期要求的提交阶段作业计划,必要时按甲方要求提交旬、周作业计划,以及与完成上述阶段、时段作业计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。有关资料虽经甲方审查,亦不能减免乙方应负的责任。

5、严格按照甲方技术交底、设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、甲方指令及施工组织设计精心组织作业,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保作业安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定,做到文明作业;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约扣款。

6、施工中应加强安全教育和安全技术管理,认真执行安全技术规范,严格遵守安

全制度,落实安全保护措施,确保施工安全。

7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其自备工具、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。

8、施工中加强对施工人员的环境保护意识教育,遵守有关环境保护法律、法规,执行甲方有关环境保护管理文件。在施工现场采取必要措施,防止或减少灰尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。承担因自身环保措施不力等原因造成环境污染引起的各种损失。

9、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌, 符合文明施工要求;文明施工费用已含在合同承包综合单价内,不再单独进行计量支付。搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。施工人员的着装按统一标准由甲方提供,费用由乙方负责。

10、乙方在施工中,负责做好各种原始资料的记录、照片收集、原材料的报检等义务;保存好施工技术资料并按甲方要求交接。

11、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。

12、做好作业现场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种违约扣款。

13、妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的主要材料、周转材料、设备机具及其他设施; 若发生丢失或损失,由乙方承担经济赔偿责任。

14、服从甲方及甲方转发的业主及工程师的指令。

15、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行承包合同约定的所有义务及工作程序。

16、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目经理部名称、甲方施工队序列名称对外进行经济活动。

17、在保险索赔事件发生后,乙方应积极搜集证据做好理赔工作,由于乙方工作疏忽造成理赔失败,给业主或甲方造成损失的,乙方应负责赔偿。

18、乙方承诺负担工程一切险及第三方责任险的免赔额以内的损失。

19、乙方必须为己方施工现场的所有人员购买人身意外伤害保险,为其上场所有设备购买机械设备保险,该费用已包含在本合同价中,不再另行支付。

20、乙方应保障和保证甲方免于承担由乙方、乙方工人或其雇佣的任何其他人员的任何疏忽造成的损失,及其所属上述人员对于甲方提供的临时工程的任何误用造成的损失,保障和保证甲方免于遭受与上述事宜相关的一切损失、索赔或诉讼。

21、乙方必须与施工人员依法签订书面劳动合同,确立劳动关系。劳动合同必须明确规定工资支付标准、支付形式、支付日期和项目名称,并按国家劳动法规定给施工人员缴纳的各种社会福利基金的费用(如养老保险金、工伤保险金等)。劳动合同应一式三份,乙方与施工人员各持一份,甲方保留一份备案。乙方必须每月支付施工人员基本工资,且工资月支付数额不得低于当地政府的最低工资标准,余下未支付部分,每季度结束时必须足额支付施工人员工资。乙方每月向甲方上报施工人员考勤及其基本工资表(附表),工资表须包括姓名、年龄、入场日期、月度应发工资、预借生活费、实发工资、领款人等项内容。

22、乙方必须考虑到施工中因甲方(含业主)原因造成的停工、窝工等因素,乙方应自行组织好自己的施工人员及机械设备的调配工作,任何情况下甲方不向乙方支付因停工、窝工而支出的费用。

23、乙方负责施工现场直至本工程正式移交给甲方时为止的临电等临时设施的保管、保护、维护工作,有关费用及工期影响已包含在合同价款及合同工期内。由于乙方原因造成甲方提供的临时设施的损坏或丢失,乙方应负责修复或照价赔偿。

24、乙方已充分考虑施工中遇到冬雨季施工而给自身带来的影响,制定保护和预防措施,有关的费用已包含在合同价款中。

25、乙方负责提供除本合同约定的所有实施本工程所必须的资源。乙方负责提供的电箱、照明、通风、消防、临时用水、用电、以及临时便道、临时便桥、排水沟等设施,由乙方根据甲方及业主批准的施工方案进行布置。

26、乙方负责自身办公、生活的全部费用,包括但不限于卫生设施、水电费、第二场地租赁费和其他临时设施费等,未经甲方允许施工现场不得搭建食堂及住宿场所。乙方临建设施必须符合当地政府的规定及业主、甲方的要求。

27、乙方必须指定专人进行本工程所须的一切试验工作(含第三方见证试验),进行和完成承包工程所需的所有甲方、业主方、有关政府部门/单位要求的各种试验工作,费用已包含在合同价格内,费用由乙方承担。

28、严禁将本工程全部转包或分包。

第十条施工方案和进度

1、须由乙方提供的施工方案的时间:

乙方在施工中若需对批准的施工方案进行调整,需在实施前7天上报甲方审批,甲方代表经审查后于7天内予以答复。

2、须由乙方提供的施工进度计划的时间:

2.1 施工总进度计划:乙方在进场后即向甲方提供施工总进度计划,考虑到实际工程进度,每隔56天,乙方应向甲方提交更新的总进度计划。

2.2施工月进度计划:乙方须在每月的27日提交下月的施工月进度计划。

2.3施工周进度计划:乙方应在每周一提交下周施工进度计划。

2.4乙方应对其提交的进度计划的正确性、可操作性负责,若乙方提交的周进度计划因乙方原因连续三次与实际进度严重不符(特殊情况除外),甲方有权对乙方处以元/次的违约金扣款处理,乙方必须无条件接受。

第十一条文物和地下障碍物

1、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及其他有考古、地质研究等价值的物品时,乙方应保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方,并按文物管理要求采取妥善保护措施及协调有关事项,有关费用及工期影响按本合同规定执行。如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

2、施工中发现影响施工的地下障碍物时,乙方应于8小时内以书面形式通知甲方,同时提出处理方案,经甲方审批后实施,有关费用及工期影响按业主批复执行。

第十二条施工质量

1、在甲方的指导下乙方必须建立健全质量保证体系,执行甲方程序文件,严格按本合同明确的技术规范和质量标准组织施工。

2、乙方要严格按照施工图纸、招标文件、施工规范规程及标准进行施工,随时接受业主、监理、设计及本合同甲方的监督检查。

3、乙方在施工中如发生重大质量事故,应及时报告甲方且应及时采取措施处理或报业主及设计单位研究处理,其费用由乙方全部承担。

4、乙方在施工中如出现质量缺陷,需按甲方要求进行修复,乙方必须无条件自费处理,若乙方拒绝处理或延误处理,甲方有权让第三方处理,费用从乙方计价款中扣除,同时对乙方处以元/次的违约金扣款处理。

5、乙方承诺严格遵守甲方关于本工程的质量管理制度或办法。

第十三条职业健康、职业安全、环境管理

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准、规章制度和操作规程组织施工,并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力而造成的事故责任和因此发生的费用,由乙方承担。

2、在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施时,乙方应提出安全防护措施,经甲方批准后实施,由此发生的相应费用由乙方承担。

3、乙方在用工时保证遵守《劳动法》的相关规定,否则由此造成的一切后果由乙方自负。

4、发生伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即通知甲方驻工地代表,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

5、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工,因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

6、乙方承诺严格遵守本工程《HSE管理制度》的各项管理规定,并接受由于违返该规定而造成的经济处罚。

7、甲方在对乙方进行的日常检查中,发现有HSE不符合项,甲方有权利要求乙方整改,若乙方拒绝整改或不积极整改,则视情节严重性对乙方处以元违约扣款,若乙方不积极配合直至被业主日常检查发现属于严重HSE不符合项,没发生一次对乙方扣款万元。

8、乙方违反HSE规章制度,并造成重大影响或事故时,甲方视情节轻重对乙方进行如下经济违约扣款处理。

发生一起HSE一般事故,则对乙方扣款万元,发生一起HSE较大事故,对乙方扣款万元,发生一起HSE重大事故,则对乙方扣款万元,发生一起特大事故,则对乙方扣款万元。

乙方发生安全生产事故,死亡一人或两人,对乙方扣款万元;发生交通责任事故,死亡一人或两人,对乙方扣款万元,死亡三人及三人以上,对乙方扣款万元。上述处罚措施并不免除乙方按1条应承担的责任。

9、甲方在对乙方进行的日常检查中,凡是同一问题发现两次,除按7款进行处罚外,将责令乙方进行停工整改,由此造成的损失由乙方承担。

10、乙方在本工程施工过程中须满足甲方制定并经国家认证的ISO14001和GB/T28001的要求,保证施工生产符合相关标准之要求。

11、乙方进驻现场员工需接受ISO14001环境管理、GB/T28001职业安全健康管理体系标准。

12、乙方须采取有效措施,防止运输机械噪声超标或机械漏油污染环境。运输车辆要定期进行噪音检测,对于不符合要求的机械应及时采取必要的措施。

13、在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时,乙方应提出安全防护措施,经甲方批准后实施,发生的相应费用由乙方承担。

第十四条验收与结算

1、中间验收

对分项工程的验收,由乙方自检合格后报甲方质检部进行验收;对隐蔽工程和分部工程的验收,由乙方在预计达到验收条件前1天报甲方质检部,甲方质检部完成相应资料后1天内由甲方、业主及监理组织验收。验收过程中,乙方须全力配合。乙方应保证甲方有充分的机会,对将上盖或无法查看的工程的任何部分进行检查和测量,以及对工程置于基础以上的任何部分进行检查。无论何时,当工程的任何部分或基础已经或即将做好检查准备时,及时通知甲方质检工程师检查验收,经甲方及驻地监理工程师签证认可后,方可进行下一道工序的施工。如果检查不合格,乙方必须在规定的时间内返工,返工后重新验收。

2、竣工验收

2.1乙方完成下列全部工作后,应及时向甲方提出验收申请。

2.1.1全部工作结束,经质检工程师检验达到相关质量要求。

2.1.2 施工现场清理完毕。

2.2甲方接到乙方递交的验收申请后一周内组织本工程进行验收,乙方应按验收意见对不合格工程进行修复,并承担其修复费用,直至验收合格。

3、乙方应于竣工验收后30天内向甲方递交竣工结算书(按甲方要求为准),以办理竣工结算。

4、在保修期结束之后的60天内,乙方应向甲方提交一份关于根据合同应获得的全部款项的详细帐目。如果该帐目正确完整,甲方应在收到业主此款项后7日内支付给乙方剩余款项。

第十五条质量保修

1、本工程的质量保修期限按总包合同执行。但如果在保修期结束之时,乙方仍未完成在保修期内发现的缺陷,此时保修期相应地延长,直到乙方完成修复相关缺陷为止。

2、质量保修责任:

2.1乙方在接到甲方维修通知之日起12小时内派人履行保修责任,乙方未在约定期限内派人保修的,甲方可以自行保修,所发生的费用由乙方承担。

2.2发生紧急抢修事故的,乙方在接到甲方通知后,应当立即到达事故现场抢修,否则该事故造成的损失由乙方承担。

2.3质量保修完成后,由甲方和业主、监理组织验收。

第十六条履约保证金

1、在签订本合同的同时,乙方向甲方交纳万元(大写:)的履约保证金,直接汇入甲方指定的账号上。此履约保证金在整个合同履约期间不计算利息。

2、担保期间:开工之日起至颁发竣工证书之日止。

3、履约保证金的退还:颁发竣工证书后5日内返还。

第十七条保险

1、乙方必须为其职工办理工伤保险,并为作业场地内自有人员生命财产和作业机械设备办理保险,支付保险费用。

2、保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

第十八条争议解决

1、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:(只能选其一)

(1)提交甲方注册地人民仲裁委员会仲裁;

(2)依法向甲方注册地人民法院起诉。

2、本合同关于争议解决方式的约定具有最高效力,双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方法的,均不得对抗此约定。

3、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:

①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

②调解要求停止合同工作,且为双方接受;

③法院要求停止合同工作。

第十九条禁止转包或分包

乙方不得将本合同项下的工作转包或分包给他人,否则,甲方有权提前解除合同,并由乙方承担违约责任。

第二十条不可抗力

1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同.

2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作,乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后12天内,乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

第二十一条合同的生效、修改、解除、终止

1、合同的生效:本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书),加盖单位公章并由乙方办理了履约担保后生效,自双方履行完合同全部义务,工程结束验收合格,质保期(缺陷责任期)满且无质量问题后终止。

2、合同的修改:

2.1遇有人力不可抗拒的自然灾害时(因由于乙方责任和不作为造成的除外)。

2.2遇有重大事件致使本工程停建或缓建时(因由于乙方责任和不作为造成的除外)。

2.3遇有重大设计变更发生时。

3、遇有下列情况时之一时,可以解除合同:

3.1甲方与乙方协商一致,可以解除合同。

3.2如因乙方施工进度、质量、安全达不到甲方要求,在甲方督促协调无效时,甲方有权单方解除合同,并按乙方完成合格作业数量的 70 %办理价款清算,其余 30 %作为甲方重新组织队伍施工的费用。

3.3如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或业主原因造成工程停建

或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。

3.4甲方与业主的合同终止,则本合同自然终止。

3.5乙方将其承包的全部工程转包给他人或将承包的工程分包的,甲方有权解除合同。

3.6合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出作业场地

4、如遇下列乙方严重违约情况之一者,甲方有权随时单方解除承包合同,收回剩余工程,没收乙方履约保证金。且由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。

4.1甲方通知乙方如不修正某一缺陷将构成严重违约行为,而乙方未能在甲方决定的合理时间内修正该缺陷。

4.2乙方人员、设备等不能满足经批准的施工总进度计划的要求,且连续6次周进度计划低于施工总进度计划要求的。

4.3由于乙方组织管理不善造成工程出现进度严重滞后不能按期完成工程。

4.4工程质量不合要求,给甲方信誉造成不良影响。

4.5由于乙方责任造成发生重大HSE事故2起或特大HSE事故1起。

4.6甲方指出乙方违反合同的行为后,乙方仍继续该违反合同的行为。

5、按第4款终止合同时,乙方人员必须在72小时之内全部退出本工程现场,乙方还应赔偿因合同终止给甲方造成的全部损失。

6、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款以及争议解决条款的效力。

第二十二条补充条款

经甲乙双方协商一致,补充以下约定:

1、乙方在施工中,应搞好当地群众关系,不得损坏群众的各种设施及利益,若有损坏,要进行及时修复或补偿。

2、乙方一切施工人员,不得饮酒或赌博、打架斗殴,违者一次处以乙方1000元的违约扣款处理。

3、按照“谁用工谁负责”的原则,乙方应全面负责内部治安秩序管理,经常向员工进行法制教育,积极做好防火、防盗工作,减少或杜绝治安、刑事案件、治安灾害事件及群体性事件的发生。

4、乙方对因劳动争议或纠纷造成的自身及甲方的损失负全责。乙方应加强对所属人员的管理,无论何种原因,乙方人员(包括其亲友或受其支配的人)均不得到本项目现场、甲方办公地或业主处滋事,否则,乙方应承担违约责任,造成经营损失的乙方另行赔偿。

5、在施工中乙方应无条件接受甲方的施工协调和指挥管理,不得以此来要求甲方给予签证和增加费用,否则承担违约责任,同时甲方将没收乙方履约保证金。

第二十三条合同份数和附件

1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;副本四份,甲方留存。

2、本合同未尽事宜由双方协商解决,可另行签订补充协议,补充协议作为合同附件与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同属于机密文件,乙方承诺绝不向其他单位提供本合同,若由于乙方不慎造成泄密,乙方承担违约责任,并负责全过程处理。

附件 1、乙方主要作业人员表;

2、乙方拟用于本工程的主要自备施工机具;

3、HSE管理手册

4、安全工作包保责任状。

甲方:(章)乙方:(章)

代表人:(签字、章)代表人:(签字、章)

签订日期:年月日合同订立地点:河北省高碑店市

合同附件1 乙方主要作业人员表

乙方:(章)

代表人:(签字、章)

日期:年月日

合同附件2 乙方拟用于本工程的主要自备施工机具

乙方:(章)

代表人:(签字、章)

日期:年月日

内部承包合同协议书

内部承包合同协议书 内部承包合同协议书范文一 立合同单位:以下简称甲方住镇村组乙方 为完善企业内部生产责任制,加强管理,落实任务,经甲乙双方协商一致,现将xx年度成品车间进窑任务由乙方参加承包,现明确甲乙双方责任和义务,甲乙双方自愿订立以下合同条款。 一、承包形式 1、个体承包,安全运转无事故。 2、砖坯进窑,保质保量,服从甲方安排。 3、对照合同情况,按实结算。 二、承包指标及价格标准(单位:万块/元) 1、全年进窑任务为1400万块,争取1450万块。(具体根据烧焙情况) 2、每天、人、班、产量保证完成。 3、每进窑万块红砖报酬为31元。(窑棚内为元,具体现场落实),以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑,下雨无人推车,其它不再有什工另加,晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。 三、工资结算方式 1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。

2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)。 3、余款工资30%作预提金留厂,中途无范规行为,到年终一次性结算兑现,如中途停退班,留厂的预提金全部作自动放弃。 四、甲方的权利和义务 1、协助乙方做好安全教育意识,一切按章办事。 2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。 3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。 4、加强对乙方安全防范措施的管理,配发劳动保护用品。 5、对不服从管理者,有权随时终止合同,一切按合同执行。五、乙方的责任和义务 1、在生产时必须做到安全文明生产,对发生的安全事故,其事故责任和经济损失及事故后果,经查明该谁承担由谁承担。 2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导,无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖,取消过去舍远求近的坏风气。 3、坚持上下午班进窑,如再坚持半日制,对甲方造成的无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。

承包合同书示范文本_1

承包合同书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

承包合同书示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 承包合同书范本(一) 甲方:×××公司 乙方: 公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限 责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方 经营的有关事宜达成协议如下: 一、公司承包给甲方经营,自xx年xx月xx日止,共 计年。 二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款万元, 该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计 年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。 超出承包款部分的利润归甲方所有。

三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。 四、在承包期间,甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。 五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。 六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。 七、本协议未尽事宜由双方协商解决。

工程项目内部承包合同

工程项目内部承包合同 合同编号:GNHB-2020- 工程名称: 甲方:中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 乙方: 订立时间:年月日订立地点:河北省高碑店市迎宾路8号 工程项目内部承包合同 甲方(发包方): 乙方(承包方):施工队编号:为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同,乙方自愿纳入甲方工程队编制,接受甲方统一管理,履行合同职责。经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称:;工程地点:;工程承包范围:工程承包方式:包工部分包料。乙方独立核算,自负盈亏。 工程承包内容和条件: 承包内容: 条件:1、合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等; 2、根据现场的施工安排和施工工艺、技术、方案、施工措施等需要负责施工事项; 3、若乙方施工进度、质量、安全等不能满足甲方要求,甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整,乙方必须无条件服从,并全力配合甲方工作,否则由此造成的一切损失均由乙方承担。 第二条工期 开工日期:年月日; 竣工日期:年月日; 总工期日历天数:天。 以上工期已经考虑下列因素: 1、国家及当地政府规定的节假日或公休日; 2

2、与其他分包施工工序间不可避免的交叉作业影响; 3、施工变更及应完成本项目业主增加的工程项目; 4、其它不利的条件(不可抗力除外)。 工期调整和保证: 1、甲方根据现场工作面的提供时间,可对合同工期进行相应的调整。具体阶段性期限以甲方现场技术负责人的技术交底资料为准。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期,则以最终调整后的合同工期为准,乙方必须无条件执行。 2、乙方按业主和甲方要求的计划组织施工,确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差,已经或预计会影响作业项目的合同工期时,甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场,由此造成的损失由乙方承担;如因乙方原因造成本工程不能按合同约定完工交付,每延期一天处罚的罚款。并赔偿因工期延误造成甲方遭受的一切损失,包括但不限于对本工程竣工、运营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失。 3、如因业主或甲方原因造成的延期开工,乙方应按甲方新下达的开工日期进行施工,自行承担有关延期的所有费用。 4、本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容,并根据乙方自身条件完全能满足并达到的工期,包括但不限于施工准备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间,除本合同规定外,不作任何调整。 6、如遇下列情况造成工期延误,经甲方确认后,合同工期方可相应顺延: ①重大工程量变化和设计变更(得到业主的确认); ②不可抗力; 第三条合同价格及工程量签认约定 1、合同暂估价格:(后附综合单价表)。 2、本协议项下的全部费用已包含在综合单价中,没有列出的项目的费用应视为已分配到有关的项目的价格中。 3、本合同价款已综合考虑以下内容: 3.1任何因市场人工、材料、配件、能源、运输、税费、甲方原因造成的停工、窝工的变动或政府及行业规定而引起的乙方的实际支出的增减,均属于乙方自身经营风险,视为已经事先充分估计并已经列入合同价款之中(合同另有说明者除外)。 3 3.2乙方以完全充分理解工程项目施工的环境和施工条件、作业程序等原因,其他

建设工程内部承包合同范本

发包人: (以下简称甲方) 承包人:身份证号码:住址:联系电话: (以下简称乙方) 为进一步挖掘企业潜力,控制成本、提高效益,经甲方研究决定,对甲方承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照《民法通则》、《合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本地区和该工程的实际情况,就工程内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。一、甲方将其负责施工的工程承包给乙方。 (一)项目概况如下: 1、项目名称: (暂定名,下同)。 2、建设单位: 3、项目坐落: 4、占地面积约为; 5、建筑面积约为: (二)甲方承包合同概况如下: 1、工程内容: 2、合同工期: 3、工程价款: 4、质量标准:XXXX。工程质量符合国家和XXXX市有关建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求。 二、内部承包方式 (一)甲方成立XXX项目工程部,聘任XXX为项目部负责人,负责项目工程部的日常管理、协调和监督工作。

(二)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资,亦由乙方解决,甲方可予以协助。 (三)本工程除成本支出(依照财务部《施工、房地产开发企业财务制度》)及乙方向甲方缴纳的承包费外,其余部分作为乙方的收益,如因本工程发生亏损亦由乙方自行承担。 三、内部承包工程范围 乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图说、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知(或技术核定单)为准。 (一)具体工程承包施工范围包括但不限于: (二)以下分项、分部工程不属于乙方承包施工的工程范围,由建设单位或甲方另行分包给其他单位施工: (三)承包工程范围增减 乙方承包工程范围如有增减,建设单位在设计交底后以书面形式具体明确。 乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期。但增加范围超过承包范围5%以上(按工程造价计算)且建设单位书面同意延长工期的除外。 四、工程担保 (一)乙方承诺在签订本内部承包合同时向甲方交纳承包保证金XXX万元(大写XXX 万元)人民币,作为本合同履约的担保。至乙方内部承包的本工程竣工验收及竣工结算完毕后XX月内一次性返还给乙方。保证金不计利息。 (二)甲方与建设单位因本工程签订的《建设工程施工合同》中约定用于缴纳建委的欠薪保证金XXX元(大写XXX 元),由乙方在签订本合同时一次性交付给甲方,

承包合同书范本正式版

YOUR LOGO 承包合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

承包合同书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 土地联产经营承包合同 订立合同双方: __县__乡__村__组,以下简称甲方: 承包户主__,以下简称乙方。 为了落实联产承包责任制,充分调动农民的生产积极性,明确甲乙双方的权利义务,根据中央(83)、(84)一号文件精神,经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条承包土地的面积、地点、等级 甲方将__亩土地(田)发包给乙方,该土地位于__,东至__,西至_,南至__,北至__。其中,一等地__亩,二等地__亩,三等地__亩,四等地__亩,……。承包土地的所有权属于集体,乙方只有土地使用权,不得买卖、出租、荒芜,不准转作宅基地和构筑其它建筑物。 第二条承包期限 承包时间共__年,从__年__月__日起,至__年__月__日止。 第三条乙方的权利义务

1.乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。 2.乙方必须完成上级下达的种植计划,在完成种植计划的前提下,可以自己决定种植经营。 3.乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务,每年向国家交售____斤,____,____斤____,____斤____,……。交售时间是____。每年向国家缴纳农业税__元,纳税时间是___。乙方必须每年向甲方上交公积金__元,公益金__元,管理费__元,上交时间为每年的__月__日以前。乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日,或上交按义务工日折价的金额。 (本条亦可采取列表形式,见后) 4.乙方经甲方同意,可以自找对象转包土地,可以与转承包户协商,平价购买生活用粮。土地转包后,转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务,承担向甲方上交“三全”和完成义务工任务。 5.乙方如遇生(不能违背计划生育规定)、死、嫁、娶,承包土地一般不变动但必须按规定调整所承担的义务。乙方如因劳动力减少无法继续承包土地又无人愿转承包时,可向甲方提出退回承包土地的一部或全部,由甲方另行统一安排。乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

设计院内部承包协议

设计院内部承包合同 甲方:##设计院有限公司 乙方:(附身份证复印件) 鉴于目前设计市场竞争日益激烈,为提高本院的市场综合竞争能力以及设计人员的工作积极性,同时保证本院的持续发展,现甲、乙双方经友好协商,达成以下合同条款: 一、乙方自行承接设计项目,实行内部承包,独立核算。乙方需承担办公场地及其他相关费用,并遵守甲方内部的相关管理制度。 二、乙方承接的设计业务所有设计合同、附件原件、甲方盖过印章的相关资料文件由甲方统一归档保存,如有需要乙方可留复印件。设计图纸电子稿如甲方需要存档,则乙方需根据甲方要求及时提供完整的整套图纸。因目前国家行业管理部门对出图审核有新的要求,乙方出图以及相关资料盖章需符合甲方规定。如有私自模仿他人签字或伪盖出图印章的,根据情节严重程度按本项目合同额的10%-50%进行处罚,直接从在总院设立的账户中扣除并进行全院通报,如给甲方造成损失,全部赔偿。 三、乙方应认真履行所有签订的设计合同条款,保证设计质量,应尽心尽责,对设计项目委托方负责。如设计项目委托方对乙方工作不满意且以书面形式通知甲方,甲方有权处置后续事宜。如乙方经办的设计合同发生纠纷,导致甲方利益受损,甲方有权向乙方追偿。 四、乙方联系的设计项目应提前在设计院经营办办理项目登记备案,甲方原则上按书面备案的时间为准来确定由谁承接,如遇到与本院其他同志碰头的情况,由甲方负责人牵头协商,酌情决定。 五、乙方按进款额向甲方交纳管理费,管理费收取标准为8%,享受年度设计院业务贡献奖,具体奖励方案详见下表:

年度设计院业务贡献奖方案 备注: 1、从1月1日至12月31日为一个年度。本方案仅适用于A2类承包合同。 2、因甲方资质不符必须进行外委的项目,设计费到款额需扣除外委合同设计费。 3、如管理费实缴金额超出200万的,每超出50万元再按2万元进行奖励。 4、当年度业务贡献奖每个自然年度年会时以现金形式发放,如甲方年会12月31日之前举办的,若有差额的,年会过后补足差额部份。 六、项目的设计成本支出、设计项目的全部税费、以及因本项目引起的应付款等所发生的全部费用及责任均由乙方承担。乙方在支付设计项目上的应付款及成本报销时向应甲方提供合法的税务发票,甲方财务人员经审核无误后付款。 年度保底费20万元,保底费一年平均分四次交纳,每季度初预收5万元,也可以在入账的设计费中扣减,年终统一结算。保底费可抵充管理费,但不予退还。 七、乙方设计团队内相关专业工程师(中级及以上职称)不少于3人,乙方委托的业务经办人,相关专业工程师的人事档案、相关证件原件放入本院。如乙方在2020年3月1日前未能满足上述人员要求,甲方按每缺一人扣款2万元/年。乙方设计团队中员工的年薪按甲方制定的工资标准发放,由

内部承包协议书范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 内部承包协议书范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方: 法定代表人: 住所地: 电话: 乙方: 身份证号码: 住址: 电话: 丙方: 法定代表人: 住所地: 电话: 乙方作为甲方工程项目经理,丙方作为乙方担保方,就乙方承包工程丙方作担保的有关事宜达成以下协议内容,共同遵守。 本合同签订的基础: 1、甲方系经过批准,具有工程施工资质的施工企业。类工程施工资质为级,按照国家规定承揽工程。 2、乙方作为甲方的项目经理,同时是甲方工程项目部的负责 人。 3、甲方工程项目部现有的施工设备由乙方自备。 4、丙方对乙方债务承担连带责任保证。 本协议基本内容:

第一条承包范围及承包方式承包范围:工程项目,负责甲方承揽并负责施工的全部类工程的施工。承包方式:按照固定比例上缴管理费,自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、自担风险。第二条承包期限自年月日至年月曰。 第三条工程承揽不论甲方承揽的工程,还是乙方自己承揽的工程,对外均为甲方承揽的工程,由甲方与建设单位签署《消防工程施工合同》。 第四条财务管理1、甲方为乙方独立设立财务账簿,独立核算,但是对外结算与支付,必须经过甲方财务统一办理。甲方与建设单位签署的《建设工程施工合同》应约定“本工程的所有工程款必须以转账的方式转入乙方(即施工方,也就本合同甲方)的账户,否则视为款项未付。”2、对外结算:工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入甲方为乙方设立的独立帐户。结算方式通过银行票据的形式结算。未经甲方书面授权,乙方不得单独与建设单位结算工程款。3、对外支付:由甲方通过乙方的独立帐户,统一对外支付材料款、人员工资等各项费用。乙方申请用款时,必须要说明款项的用途,并凭甲方签名的书面支付书方可支付,做到专款专用。4、乙方每月向甲方汇报一次工程进度及债务情况,甲方有权派人员到现场核对大宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况,发现问题及时纠正,同时,应对建设单位的工程进度款及工程款的结算进行履约跟踪。

承包协议书范本

承包协议书范本 甲方:_____________ 集团,绍兴县 ____________ 进出口有限公司 乙方:________ (绍兴县 ________ 进出口公司杭州分公司承包人) 地点:杭州 甲乙双方就绍兴县_____ 进出口公司杭州分公司的继续承包运营及双方 的责任和利益分配等事项达成如下协议: 第一条 1. 甲方继续支持已在杭州组建的绍兴县____ 进出口公司杭州分公司, 由乙方承包。在甲方的支持,指导和监督下,乙方从事甲方法定登记范围内的各项经营活动,独立操作进出口业务,并承担全额业务风险。如因甲方责任造成乙方的业务风险,应由甲方承担相应损失。 乙方必须严格按照国家有关外贸政策经营,甲方有权抽查乙方出货及制单情况,如发现乙方有违法行为时,甲方有权随时终止并解除本协议,如由此造成的经济损失由乙方承担。 2. 乙方在经营上享有自主权。甲方有义务在乙方的对外经济交往中所发生各种法律诉讼时,_ 出面并帮助和协助乙方。 第二条 1. 乙方的营业场所暂设在甲方在杭州凯旋门商业中心的分公司办公室内。乙方在甲方杭州分公司办公期间需向甲方支付物业管理费,水电费和场地费等合计人民币万/ 年,乙方承诺争取在每年的六月底前付清。 2. 甲方对乙方的经营应及时提供相应的出口配套服务;甲方及时提供给

和办理乙方所需的出口用核销单、发票、商检证、产地证等各种进出口单据及相应证章使用。 3. 乙方的出口创汇额计入甲方的出口统计 4. 乙方可自主按需招收单据操作、财务及各类业务人员、管理人员,其报酬由乙方支付。 5. 甲方设出口收汇奖。按乙方出口收汇每美圆____ 分人民币按结算单 计提给乙方。 第三条结算方式 1. 甲方以国税局可计退税单据上的金额为计算基础和以中国银行美圆现汇 牌价______ 为基础,退税率 ____ %出口产品按每收汇usd1.oo 付人民币_______ 元,退税率为____ %的出口产品按每收汇usd1.00 付人民币 _______ 元,退税率为____ %的出口产品按每收汇usd1.00 付人民币9.52 元计算,与乙方逐单按时结算;如结汇牌价变动超过+/-0 ____ 元/ 美圆,则按实际变动汇率相应调整。 2. 乙方在吸引代理出口时,如遇有代理委托方提出的代理结汇率高于上述 的,乙方可向甲方提出,由甲方根据实际情况,如同意可单独确定规定的委托代理方的结汇率,甲方可与乙方单独就此核算,乙方与此类代理委托方的代理合同备份给甲方,以备遵照。 3. 甲方凭乙方出口结汇水单和相应的出口产品完税发票,在 3 个工作日内给付乙方或乙方指定的收款单位对应的人民币款项;由于非人力不可抗拒原因拖迟付款而造成乙方或乙方吸纳的委托代理方的经济损失应由甲方负责。

内部承包协议

内部承包协议 发包方:(以下简称甲方)承建方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:五千吨富硒植物油精深加工基地 工程施工地理位置:麻阳苗族自治县长寿产业园区。 二、工程承包范围 承包范围:植物油精深加工基地办公楼、科技综合楼、职工住在楼、产品展示中心图纸范围内的土建、地下管网、等施工任务(不含消防、水电工程、景观绿化工程、挡土墙、围墙工程)。总工程量约万平方。 三、合同工期:

开工日期:2017年月日,具体以监理开工令时间为准。 竣工日期:2018年月日。 合同工期总日历天数:天 四、质量标准 工程质量标准:达到国家质量验收合格标准 五、合同价款 人民币(大写):约亿元(小写约¥)。具体以实际建设工程量为准。 六、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 七、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 八、协议履约金的支付与返还 1、本协议签订时,乙方付给甲方协议履约金100万元。 2、乙方交纳的协议履约金在进场后转为工程进度信誉金,在该工程进场施工一个月后返还20%,剩余部分分4次在4个月内返还完毕(均不计利息);工程质量保证金在本工程竣工验收合格后一次性退还,不计利息。

九、违约责任 见本协议第二部分专用条款违约责任部分。 十、协议生效及争议解决 本协议经甲乙双方签字、盖章、履约金到账后生效;该项目合同按约定保修时间到期后无质量事故本合同自动失效。本协议未尽事宜双方协商解决。如因履行本协议发生争议,应协商解决,协商不成时,应提交人民法院诉讼解决。 (此页无正文) 甲方(公章):乙方(公章): 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人:

内部承包通用版合同模板

编号:HT-20214141 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 内部承包通用版合同模板 Promises resulting from either express or an implied agreement can be enforced.

[标签: titlecontent] 内部承包合同范文1 甲方: 乙方: 甲乙双方在自愿、平等的基础上,经协商一致就乙方承包甲方劳务部一事,签订如下协议: 1、承包内容 1、1由乙方承包甲方劳务部,甲方对乙方的经营实行监督管理。乙方需向甲方缴纳60000元风险投资款,由乙方向甲方分二次缴纳:________年____月底缴纳30000元,____月底缴纳30000元。 1、2双方在解除合同或任何情况下的合同终止时,为保证业务的延展性,乙方不能一次性将风险投资款收回,按合同终止当时的业务发展情况,分项计算留存余额。乙方如有需要,可以个人名义向公司借款。 1、3乙方必须按法律法规的规定,实时缴纳各项税款,由甲方统一向税务部门缴纳。 1、4甲乙双方合理分工,接单、操作由乙方承包的劳务部负责 ;

出境证明及协调职能部门关系由甲方负责。 1、5甲方如有与乙方承包的劳务部经营的相同业务,必须交由乙方的劳务部经营。 2、费用 2、1费用承担如下: 2、 1、1劳务部使用房屋的房租1.5万元年(由乙方个人承担); 2、 1、2水、电、物管费用由甲方承担三分之二,由劳务部承担三分之一; 2、 1、 3、电话875XXXX8183的电话费由劳务部承担(该电话由劳务部专用),电话875XXXX8187的电话费由甲方承担三分之二,由劳务部承担三分之一;复印机租金由甲方承担三分之二,由劳务部承担三分之一,纸张由各方自行提供。 2、2乙方可报销的费用: 2、 2、1移动通信费:乙方每月500元,乙方聘用的一名员工每月100元; 2、 2、2出差费:如在外住宿乙方每晚250元,乙方聘用的一名员

工程承包合同书范本

合同编号:___________ 2020工程承包合同书范本 甲方: ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日

建设工程承包合同,也叫作基本建设承揽合同,指一方,即承包人按期完成并交付他方(发包人)所委托的基本建设工作,而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。下面是小编为您整理的“ 2020工程承包合同书范本”,供您参考,更多详细内容请点击()查看2020工程承包合同书范本(一) 发包单位:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。 第二条:施工方案 1、护坡 (1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的宵砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。 第三条:合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日,暂定丁自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。 第四条:价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括 拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

内部承包经营合同样本

内部承包经营合同样本 发包方: (称甲方) 承包方: (称乙方) 经公司全体股东友好协商,决定对公司生产线进行股东内部承包经营,相关事项如下: 第一章总则 第一条为加强企业经营管理工作,不断提高经济效益,根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神,结合企业实际状况,本着实事求是、互惠互利的原则,由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书(以下简称合同),由乙方整体承包经营(以下简称承包方)。 第二条承包方实行自主经营,独立核算,自负盈亏的运行模式,并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。 第三条企业财务管理:承包经营方根据有关财务法规和规章制度,按有利于经营的原则自行管理,甲方不得以任何理由进行干预。 第四条承包方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定,按时足额交纳各种税费,并严格参照行业服务标准,做好服务。 第二章承包基数

第五条承包方年的总承包费为万元整人民币,作为公司全体股东的收益,每年分两次付清年承包费,即:6月30日和12月31日付清。(注:第一年免交承包费,第二年至第年,每年承包费为万元)。逾期不交,甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金,并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费,或终止合同。 第三章承包期限 第六条本合同有效期年,自年月日起至年月日止。 第七条合同期满,承包方完成上交承包费,可自愿续签合同,但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下,享有优先续签权。 第四章权利和义务 第八条甲方权利义务 一、对公司移交给承包方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。 二、监督承包方合法经营,不得干预承包经营方的正常经营活动。 三、为承包方创造良好的经营服务环境,在承包经营方按时交齐有关费用情况下,保障承包经营方水、电正常供应。 四、努力为协助承包经营方努力做好承包期间的对外协调工作。

工程项目内部承包标准合同-最新完整版

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 工程项目内部承包标准合同 甲方: 乙方: 为加强工程项目施工管理,全面履行(以下简称公司)与业主签订的施工合同(以下简称《施工合同》),确保甲、乙双方利益不受损害,根据国家法律法规、公司相关管理制度和本工程实际情况,经甲、乙双方协商,就项目承包事宜达成如下合同条款,共同遵守。 一、甲方同意将工程项目(合同造价万元)承包给乙方施工管理,工程范围及承包内容详见公司与(业主)签订的施工合同。 1、承包原则。乙方按照“依法经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税、确保上交、自担风险”的原则和“五保(保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉)”要求,实行全面风险责任承包。严格做到“无亏损、无拖欠工资和材料设备款、无安全和死亡事故、无顾客投诉、无债务纠纷”。并对施工项目的工程质量实行终身负责制。 2、承包管理模式。本工程由乙方按施工合同组织施工,全面履行《施工合同》,并承担一切经济与法律责任。 3、管理费上交。乙方按工程结算总造价的 %向甲方上交管理费。 (1)在甲方与业主签订施工合同的同时,乙方按合同工程造价向甲方上缴管理费。管理费不含劳保基金、各项税费、项目应负担的管理人员工资及附加费等(上缴管理费不能以帐、物冲抵)。待工程结算完成后,乙方按照结算总造价补足余下部分管理费。 (2)工程项目劳保基金全部返回公司,乙方不得分享和截留。在办理劳保基金返回手续中,乙方必须全力支持并配合。 4、税费上缴。乙方按国家法律、政策和工程项目所在地政府管理部门的有关规定缴纳各项税费。工程项目所在地与公司注册地税收管理不一致的,从高适

公司内部承包经营协议书

内部承包经营协议书 发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)为进一步的明确责任、落实分工、做好项目合作的经营管理,经甲、乙双方协商一致,现将区域经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营叶医生牌乳铁蛋白肽,订立本合同,双方应共同遵守,严格执行。具体合同条款如下: 第一条基本情况 1.1甲方同意将位于的交由乙方承包经营使用。 1.2乙方承包后,由乙方负责经营管理。 1.3承包期限为年,从年月日到年月日止。 第二条承包形式及上交款项的支付 2.1承包形式:区域大包制。 2.2甲、乙双方同意,乙方向甲方上报产品数量,随即支付相对应金额(首批次以及每月不低于10件乳铁蛋白肽),甲方以收到的金额为准,给与乙方配发相对应的产品数量,中间所产生的运输和中途破损损失费用均由甲方承担。 第三条债权债务承担 3.1承包经营期间,项目实行独立核算、依法纳税,乙方严格按照甲方的经营制度经营,自负盈亏。承包后在经营中所产生管理费及其他相关的一切费用,乙方应按时交纳清结各项款项。

3.2承包经营期间,乙方必须在公司的许可经营范围内从事经营活动。 3.3乙方在甲方的所授权区域以外的区域违规销售产品,一经查实,将以1比20盒处罚支付给受害区域,并没收乙方所获得的授权区域作为处罚。 3.4甲方的产品严禁在网络上销售,乙方需严格执行,如有发现违规,第一次警告,第二次按照窜货制度处罚。 第四条甲方权利和义务 4.1 甲方有项目经营方向、方法的监督权及指导义务。 4.2甲方有权按国家法律、法规和本合同规定维护公司合法权益。 4.3甲方必须全面履行本合同中应由甲方履行的全部条款,并按本合同规定保障乙方的合法权益。 第五条乙方权利和义务 5.1乙方负责全面经营,自负盈亏。 5.2乙方负责项目的经营、人员的配置管理,并对经营中所有相关人员的人身安全,消防、卫生、税务等事项全权负责。 5.3乙方在承包经营期内,不得以其他方式交与他人经营;但经甲方书面同意的除外。 第六条双方承诺 6.1乙方在承包经营中,对外进行经营活动产生的费用和债权债务与甲方无涉。 6.2 乙方在承包经营期间,甲方公司内业务在同条件的基础上应优先选用乙方承包产品。

承包合同书范文常用版本模板

合同编号:2021-xx-xx 合同/协议模板 合同名称: 甲方: 乙方:

签订时间: 签订地点: 承包合同书范文常用版本 发包方: 法定代表人: 承包方: 法定代表人: 双方根据,经协商签订本合同。 一、承包形式为上交利润递增包干。 二、承包期限自年月日起至年月日止,共年。 三、上交利润数额 1.承包方上交利润包干基数为 2.承包方按递增 %比例上交利润。 3.承包方上交利润时间按计算,即年月交元; 年月交元; 年月交元; 年月交元; 年月交元。

四、企业留利分配 五、国家指令性产品供应计划和生产计划 六、主要经济技术指标 1. 年末固定资产原值万元,承包期间固定资产增值总额为万元,其中年万元; 年万元; 年万元; 年万元; 年万元。 2.国家资产的维护 ;设备完好率达到 %;固定资产净值率 %。 闲置资产处理办法 3.新产品开发项,主要新产品是。 4.承包期间技术改造投资总额元; 年为元; 年为元; 年为元。 5.产品质量要求。 6.主要物资能源消耗指标。 7.安全生产和双保指标。 8.出口创汇指标。 9.产值指标。 10.人均上交利润。 七、贷款归还,承包前的债权债务处理: 八、双方权利和义务 (一)发包方: 1.应按承包合同规定,监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税, 履行合同;做好指导、协调、服务工作。 2.对承包方因经营管理不善,在时间内完不成上交利润 %,或严重违法经营,

或的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。 3.按合同规定兑现奖罚条款。 4. (二)承包方: 1.承包方的经营者是企业在承包期间内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任,按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。 2.在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。 3.承包方必须遵守国家法律,执行国家政策和计划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的分配关系。 4.承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励: (1) 。 (2) 。 (3) 。 5.承包方完不成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行处罚: (1) 。 (2) 。 (3) 。 6. 。

公司内部承包经营合同范本.doc

公司内部承包经营合同范本 公司内部承包合同是我国商事组织在传统影响下结合国情作出的有中国特色的尝试。对于公司内部承包经营合同你还了解多少呢?以下是在我为大家整理的公司内部承包经营合同范文,感谢您的阅读。 公司内部承包经营合同范文1 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 签订土地承包合同;合同项下承包地位于阿克苏市良种场三大队河滩地与四大队河滩地之间,合同亩数220亩(含大约五六十余亩由甲方开挖的池塘,亩数以实际测量为准,及一栋地暖房屋和一片树林),期限40年,自20xx年1月10日至2049年1月9日止。甲方按照承包合同约定的上缴任务附合同后。20xx 年月因甲方公司经营计划工作安排,决定实行公司内部承包。为明确双方的权利义务,就乙方内部承包原甲方合同项下的220亩土地,双方达成如下协议: 一、合同期限:从20xx年月30日起至2049年1月9日止,期限为37年。 二、乙方向良种场上交承包任务时间、上缴标准等内容依照原合同(良种场同裕隆公司签订的合同)履行,承担义务,享有权利。

三、合同生效后,该承包土地生产经营发生的一切事宜由乙方独立完成,自行决定,自己办理,并支付一切费用,享有经营的全部成果。四、乙方在签订本合同之日向甲方一次性交纳220亩地37年的承包费元。甲方将与该土地有关的资料交给乙方,今后甲乙双方的业务联系确定为以书面方式进行。 五、在乙方内部承包期间,良种场如对原合同的内容进行调整,由甲乙双方根据调整的内容进行相应调整,另行签订补充协议,承担义务,享有权利。 六、未经甲方书面同意,乙方不得将内部承包合同及土地经营权转包和转让、出租。如乙方违反本条,甲方有权单方解除合同,收回土地经营权,对乙方的一切投入不予以补偿,乙方同时还需承担违约金20万元。 七、双方约定:乙方自行承担经营投资,享有全部利润,自愿参加农业保险。按照原合同合理利用土地,不得转为非农业用地,自负盈亏,自主经营。甲乙双方不得任意单方解除合同。乙方可以委托代理人代为进行管理和生产。乙方发生继承问题,由乙方的近亲属继续履行合同。甲方保留以土地经营权向银行贷款的权利。 八、违约责任: 乙方应当严格依照本合同履行原合同(甲方与良种场签订的合同)中甲方的义务,享有甲方的权利。如乙方违反约定,不履行义务,违法乱纪,导致良种场收回土地的,则甲方所收取乙

建筑工程内部承包合同协议书

建筑工程内部承包合同 协议书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑工程内部承包合同 甲方:河南五建二安装工程公司信阳弘运-紫荆花园项目部 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就弘运。紫荆花园1#楼6#楼安装工程分包给乙方施工,经双方友好协商,结合本工程实际情况,达成以下合同条款: 一、工程名称:信阳市弘运。紫荆花园1#楼,6#楼。 二、工程地点:信阳市南京路与民乐路西南角 三、定额执行与工程造价: 1:工程定额执行;按现行《河南省建筑和装饰安装工程综合基价》版定额执行 2;工程计价: (1)本工程为一类工程,材料差价调整依据:信阳市相应工程进度同期《造价信息》执行,安全文明措施费按豫建设标(2006) 82号文件执行,若造价信息中没有价格,经双方协商确认价作 为直接费 (2)人工费调整执行工程所在地省市造价主管部门发布的工程进度同期的文件进行调整 (3)甲方提供的施工图纸,变更联系单及现场签证单等为工程造价的决算依据 (4)参照甲方与建设单位签订合同为准

四、承包方式及质量标准 (1)承包方式:包工包料 (2)承包范围:设计图中安装工程的全部内容 (3)工程质量及检验标准:工程必须达到合格标准,乙方必须严格按照施工图纸和规范施工,进场材料有甲方会同监理及建设单 位验收后方可进行施工,如发现乙方违反操作规程或偷工减料 现象,甲方有权勒令改正,由此造成的不良后果均由乙方负 责。 五、付款方式; (1)同甲方与建设单位付款方式同步(详见甲方与建设单位签订合同的第六款),乙方必须每月25日前上报本月所完成工程量报表,甲方收到报表后10天审查完毕,每月5号支付上月工程款(2)乙方应按决算总造价下浮22℅给甲方,甲方承担公司管理费(含优惠给建设单位的费用)水电费,现场配合费及使用部分 建筑材料费用 (3)全部完工具备初验条件应支付总工程款的90℅,竣工验收合格后10天内支付总工程款的95℅,以后三个月办理完成决算。 付至总工程款的98℅,扣留2℅作为保修金。在保修期内乙方 必须接到通知后3天进行维修,若乙方不及时维修,甲方有权 安排其他人员进行维修,费用从保修金内扣除。保修期按国家 现行文件规定执行,保修期满后,经甲乙双方及物业公司验收 如无质量问题3周内将保修金全部拨付给乙方。

内部承包协议书

内部承包协议书 甲方: 乙方:(身份证号:) 经乙方要求,甲方将工程(下称项目)交由乙方承包施工。为明确双方权利义务,经双方充分协商,特签订如下协议,以共同信守。 一、工程概况及主要指导(根据甲方与建设单位,即业主签订的建设工程施工合同): 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、质量等级:达到合格,符合国家验收标准。 二、乙方必须履行和承担甲方与建设单位(业主)于2012年9月20日签订的建设工程施工合同中承包方应履行的全部义务及应承担的责任。乙方承包本项目所需的资金和产生的民事、安全、债务等一切风险和责任均由乙方承担和处理。 三、严禁乙方进行转包、分包本项目,如有违反,一切责任及后果均由乙方承担。 四、乙方应按工程造价的总额(若工程量有增加,以最终决算审计价为准)为计算基数,向甲方交纳工程款的%(其中包括配合费%,外经证、企业所得税和印花税%)。 工程所在地地区各种税费及规费由乙方承担和自行缴纳。如有关部门规定另有前述税费以外需缴纳的,该税费也由乙方承担。 五、为保证本协议顺利履行,在每笔工程款进账后,乙方自愿向甲方缴纳工程进度款的/ 作为工程保证金。 保证金自乙方完成下列各事项并经甲方确认,乙方对外不存在任何债权债务,经结算后归还乙方(保证金不计息):1、工程竣工验收完毕(质量符合施工合同要求):2、工程所有资料齐全并交甲方存档;3、工程承包时,缴在建设单位的质量保证金已结清;4、工程审计完毕;5、工程移交结束。

六、在工程实施中,乙方自行负责工程所需的施工人员、设备、资金等人力、物力、财力的组织和筹备,以便工程顺利实施,满足业主、招标文件和甲方提出的目标、计划及工期要求。 乙方应精心组织、科学施工,严格执行建筑施工操作规范,无条件满足施工中安全、质量、环保、文明施工要求。甲方将对工程项目进行定期和不定期检查,检查乙方是否全面履行承包协议书规定的义务和应承担的责任,乙方应全力配合,不足事项限期整改。甲方在业主检查时尽量向乙方提供投标文件中的项目经理及五大员。 七、乙方应按规定要求及时、正确、全面、积极整理各种技术资料、安全资料,并按甲方规定要求按时上报各种报表。工程竣工资料在竣工验收后一个月内上交甲方存档。 八、乙方应把工程款发票和税金单据一星期内交给甲方会计作财务凭证汇总处理,外经证在到期后一星期内交还甲方予以缴销,否则甲方有权从工程款中扣除实际发生的费用;同时,乙方应根据有关财务制度处理好会计凭证和会计账户,按工程单独装订,每月及工程结束时上报工程收支明细表壹份。 九、业主工程款应汇入甲方指定账号(户名:;账号----------;开户银行:)。 甲方保障工程款专款专用,业主支付的工程款扣除的配合费、税金、保证金等后,余下的工程款甲方应在三个工作日内全额汇入乙方账户(户名:,开户行:,账号:)由乙方支配。 乙方不得私自向业主领取工程款。如有违反,乙方应按私自领取工程款额10%的比例向甲方支付违约金。 乙方必须保证工程款专款专用,甲方有权清楚资金流向。乙方应对本工程账户资金管理人和材料收发管理人出具授权委托书。 十、乙方必须保证工程款专款专用,保证生产工人工资的全额发放。工资发放必须每人建卡发放,一律发放到实际施工人员,严禁代领(特别严禁小包工头代领实际施工人员工资)。坚决杜绝工人因工资等问题到公司或上级有关部门上访,如有发生乙方应向甲方支付10000-100000元的违约金。 乙方应保证及时支付工程材料款等应付款项。如有拖欠施工人员工资及材料

相关主题