蓄水池修建合同
甲方：XX镇张大小学法人代表：XXX乙方：XX镇新建村团结组法人代表：XX经甲乙双方协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将学校蓄水池包给乙方新建。
为明确双方的权利和义务，特签订本合同，望甲乙双方共同遵照执行。
一、工程名称和实施地点工程名称：蓄水水池修建建设地点：XX 小学校园内二、承包方式：包工不包料。
三、蓄水池根据地形而建，工程工价人民币壹万贰仟元（￥12000.00元）。
四、施工期限：201X年11月30日至12月15日。
五、施工质量及材料要求：1、乙方按甲方要求施工，修建50立方米蓄水池一个。
质量要求：高与学校操场基本持平；水池墙体厚不少于30厘米、水池底必须用混泥土浇起海底（厚20厘米）、顶板厚20cm、浇顶板必须震动、水池墙体必须粉刷。
防水质量优良，必须达到国家规定防渗漏测试标准。
2、考虑到水池顶板跨度大，浇顶板时必须浇十字梁，同时在横梁交叉处的下方砌起一个墩子顶住顶板。
不得有渗漏或跑水现象，水池的验收应经一个月蓄水检验，竣工后蓄水池若出现渗漏等质量问题，乙方必须修补好，否则将扣除工程
款总额的30%。
3、乙方必须安装好清洗水池的排水管及出水管，把管道架通至学生食堂且接通。
同时埋好管道。
管道回填由甲方负责。
4、蓄水池顶部预留70cm×70cm的进出口,蓄水池及闸阀室的盖板用水泥沙浆浇筑，浇两块活动盖板，盖板钢筋密度为5㎝×5㎝。
。
5、砌体外围乙方必须全部用土石夯实。
水池顶板与原硬化处相接。
六、付款办法：本工程竣工后，经检查验收合格，并凭合法有效的税务发票，报账后付工程款总金额的70%，工程质保期为一年，一年内若出现渗漏或跑水等问题（自然灾害除外），由乙方负责处理，质保期顺延；质保期满，若无质量问题，甲方全额付清余下的工程款。
七、甲乙双方若出现违约行为，将处罚金伍仟元给对方。
八、安全生产及其它1、承包人在施工过程中应按规范进行施工，对施工安全负全部责任。
2、建筑垃圾在工程竣工验收前，必须清场退场完毕。
3、乙方施工必须服从甲方和有关部门的监督，每一道工序完成后经甲方负责人签字后方可进入下一道工序，否则甲方有权责令停工，
由此引发的一切损失由施工单位承担。
若出现质量问题，造成工程安全隐患的，按国家有关规定追究乙方的责任。
4、在施工中，甲方只提供材料、水，不提供任何施工工具。
甲方应提前准备好所需材料，不能耽误乙方的时间。
（除特殊情况外：交通、材料、不可抗拒的自然因素等）。
5、其他未尽事宜以及在合同执行过程中如发生争议，可协商订立补充合同。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本合同自盖章签字之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执壹份，报账壹份。
发包人（盖章）：XX县长石镇张大小学甲方代表：承包人（签字捺印）：乙方代表201X年11月30日
消防水池施工合同
建筑工程施工合同 发包方： （以下简称“甲 方”） 承包方：（以下简称“乙方”） 一、工程承包范围： 工程名称：xxx村旧村改造消防水池工程 承包范围：施工图所包括的土建、装饰工程；给排水系统、电力照明系统、电气接地系统及从小区变配电室引入的电缆（一用一备）、供给泵房二级负荷的电缆（一用一备）。 承包范围以外的工作内容：门、窗、消防加压系统、自来水加压系统、各种设备的控制配电箱及其电缆连接； 二、工程工期： 1.工程开工日期为基础土方开挖之日，即年月日，竣工日期为年月日；各阶段控制点如下： （1）开工后天完成全部主体; （2）开工后天完成装饰及安装工程； （3）开工后天竣工验收合格； 2.阶段性工期如不能按期完成，甲方将按该阶段付款额的80%支付，如该阶段延误的工期在下一个阶段工期赶上，则剩余的20%在下一阶段付款时同时支付；如阶段性工期连续延误则连续扣除。
3.在施工过程中，因乙方原因造成的工程工期拖延，所造成的一切经济损失，均由乙方承担。如延误阶段工期累计超过15天，乙方应承担以下违约责任： 1）延误阶段工期累计超过15天后，自第16天开始支付甲方违约金每日1000元。 2）乙方承诺： ①甲方可以单方面终止合同，更换施工队伍。 ②甲方可以通知乙方7日内撤离现场并保证不影响新的施工企业进场施工，新的施工企业进场正式施工10天后，双方30日内办理结算（付款条件同本补充协议中有关条款）。同时本条款为双方终止协议的依据，不需双方再另行签订终止协议。 ③若乙方在手续、撤离现场等方面不积极配合甲方、新的施工企业，导致工程进度受影响，影响时间在自通知乙方后第8天开始到第20天内，乙方支付甲方违约金每日2000元，影响时间超过第21天，乙方自愿放弃已投入项目中的所有权益，并且承担给甲方造成的全部损失。 4、总工期每天延误1天，乙方应支付甲方违约金5000元。 5、因甲方的原因造成的工程工期延误，工程工期按双方签证的工期索赔天数相应顺延。 三、工程质量： 1.乙方承诺工程质量达到“合格”工程。 2.本工程严格按国家和建设部颁布的质量等级评定标准进行施工质量检查验收，乙方要严格按施工规范和操作规程要求及施工说明
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
蓄水池承包合同书 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 甲方将XX有限公司x分公司双x商品混凝土搅拌站工程厂内道路及零星工程人工费部分承包给乙方负责完成，经双方友好协商，鉴定承包合同如下： （一）、工程内容 厂内道路及零星土建工程人工费 （二）、结算单价 1．厂内道路按图纸标准以实际完成工作量按21元/㎡（含税金）结算，其中：路基处理6元/㎡，路面混凝土15元/㎡。 2．道牙及零星工程双方现场按实办理结算。（发生理工按120元/天）（三）、工程工期 二零一三年五月十日开始至六月十五日完工，总工期35天。 1．因甲方机械设备造成的停工、窝工，由甲方顺延工期承担相关责任。 2．由于乙方劳动力不足造成的工期延误由乙方承担违约金处罚。（四）、质量要求 达到设计图纸的合格标准，对出现的不合格工程由乙方进行返工处理，达到甲方要求标准。若出现重大质量问题由乙方承担赔偿责任。 （五）、付款方式 1．乙方进厂施工开始后甲方按乙方需要协商支付一定的生产工人生活费（食宿乙方自理）。 2．按乙方当月实际完成工作量支付人工费的80%。 3．工程完工结算审定后支付至总人工费的95%。 4．留5%的保修款，交工使用半年后付清。 （六）、双方责任 1.甲方负责提供大型施工机械、材料，并将施工用水、电接至施工现场，给乙方创造正常的施工条件，并按合同要求及时支付工人工资。现场经理负责组织协调工作，现场监理负责技术质量检查指导工作。 2.模板，振动筛等由乙方提供，必须配合甲方的管理，合理组织施工， 确保工期和质量，做到安全生产、文明施工，发生安全事故由乙方自己承担。 （七）本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效，工程完工保修期满款项付清后自然失效。 甲方（章）乙方： 负责人： 身份证： 负责人：联系电话： 日期：二零一三年月日
消防施工合同 发包方：（以下简称发包人） 承包方：湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司（以下简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同协商，达成如下协议，供双方共同遵守： 第一条工程概况 1、工程名称：罗甸县城西生态移民安置区项目13#~22#消防工程（以下简称本工程） 2、工程地点：罗甸县 3、建设规模：约56568.13㎡（以实际完成工程量为准） 第二条工程承包范围及内容： 根据发包人提供的经消防机构审核合格的设计图纸中所包含的：自动喷淋系统、室内、外消火栓系统（含灭火器配置）、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘门系统、应急照明及安全疏散指示、设计图中所含与消防相关的配套设施以上消防设备采购及安装调试。（注：施工图中已经由前期承包人施工完成的工程量除外，具体工程量以现场移交清单为准）
第三条合同价款的确定 计价方式： 1、根据竣工图以及经设计、业主、审计、监理签字确认的设计变更、现场收方单及签证单结算进行结算，计价方式按贵州省安装工程计价定额2004版总价下浮15%作为合同价款（新增部分不作下浮）。承包人自行承担建安税、企业所得税、个人所得税、营业税、印花税、国家及地方政府要求的各种附加税等等国家税务部门、政府部门规定缴纳的税费；承包人自行负责消防工程的资料、验收、实验、二次搬运、施工措施、安全防护、专项验收、协助提交工程备案资料，并承担相关费用（税费按国家税务部门相关规定执行）。 2、主材单价按照施工同期贵州省建设工程造价信息执行，若造价信息上未有的主材单价应按多方市场询价后经业主、监理、审计签字确定主材单价作为结算依据。 第四条工程款支付方式 1、进度款：每月25日承包人自行申报当月工程进度，在经业主、监理、审计审核后，发包人支付消防工程进度款的前提下，每月按审核确认工程量的70%支付工程进度款，工程完工发包人支付工程进度款后支付致已经审核工程进度款80%；验收合格发包人付款支付至已经审核工程进度款90%；工程结算后取得验收合格证书，发包人付款后支付至工程结算的95%；质保期（按国家相关规定执行）完后发包人支付剩余5%的工程款。付款前承包人必须将受湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司委托的收款账户、开户行、开户名等以书面形式告知发包人，且承包人保证告知的开
消防水池施工合同书 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，结合本次工程的具体情况，达成以下协议: 1.工程内容 Xxxxxxxxxxxx项目消防水池工程及设备基础的施工。 2.承包方式及合同价款 承包方式：一次性包死价（含税金）。 合同价款：总价款为人民币元(大写：万整)。 3. 质量要求 按甲方提供设计图纸施工，达到国家验收规范。本合同中引用的或涉及到的技术标准、技术规范，是在本合同签定时仍在中华人民共和国境内通行的、最新的、有效的版本。 4.付款方式：工程结束付至总价的95%，留5%质保金一年后支付。 5、工期 5.1 个日历天。 5.2乙方根据甲方要求的时间进场施工。乙方保证按期完工，由于甲方造成的误工原因出现时，在事情发生当日，由乙方现场项目经理提出申请，并由甲方现场代表确认后，工期顺延。
6、检验标准、方法、地点及期限 甲乙双方在消防水池施工完成后，依照相关国家规范组织验收，对不符合规范及设计要求的，甲方应当在验收完三天内书面通知乙方返工。若验收完三天内乙方未收到甲方的验收结果通知，视为工程验收合格。 7．双方的工作 7.1甲方的工作 7.1.1对乙方施工过程进行监督管理。 7.1.2组织相关人员对工程进行验收。 7.1.3按照合同约定支付工程款。 7.1.4 提供水源、电源（费用由乙方承担）。 7.2乙方的工作 7.2.1乙方应严格遵照甲方提供的图纸设计要求进行施工，服从监理。负责现场有关本进度、技术质量、安全施工、检查验收、监理资料报检、保修等事宜。 7.2.2按施工安全规范的要求做好现场安全管理，确保现场人员及财产安全。若发生安全事故，应积极处理并立即报告甲方及有关部门，并承担由此造成的全部责任和所有损失。 7.2.3工程未交付前做好成品保护工作。 8.违约责任 8.1甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失的，应赔偿合同总价的5%违约金；因甲方责任而使施工延期的，工期顺延，因
水池承包施工合同 甲方: 乙方： 甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则，双方就本项目水池施工事项协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。 一、工程名称：。 二、工程地点: 。 三、工程内容和规格：新修水池共计个。合同总造价元。 四、施工要求： 1.按甲方提供的设计图纸要求进行施工； 2.水池施工质量达到本项目主管部门验收合格标准。 五、工程工期：年月日至年月日。共天。 六、工程承包方式：包工、包料。 七、结算及付款： 1.乙方进场甲方预付工程款40%，工程施工到一半付30%，工程完工验收合格结清全部工程款。 八、甲方责任： 1.负责施工用材料进场到施工指定区域； 2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算； 3.监督检查乙方施工。 九、甲方权力： 甲方发现乙方出现下列情况时，有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿： （1）工程转包； （2）乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用； （3）发生重大工程质量事故； （4）不遵守项目部有关工程施工、质量管理规定。 十、乙方责任:
（1）认真组织施工，自觉接受甲方监督检查； （2）认真履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付使用； （3）严格执行项目建设规范要求，按图施工，文明施工，确保施工质量； （4）加强安全施工教育和管理，及时消除安全隐患，杜绝安全事故发生，并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。 十一、乙方权力： 有权要求甲方按合同约定结算工程款。 十二、违约责任： 1.乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日承担元的违约责任（累计计算）。 2.工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并承担返修的所有费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金； 3.质修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理，否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。 4.甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失； 5.甲方不按合同约定结算并支付工程款，承担相当于所欠金额一倍的违约责任。 十三、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的，申请人民法院裁决。 十四、本合同自双方签字盖章（按手印）后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效； 十五、本合同一式两份，双方各执一份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 年月日年月日
消防工程施工合同范文 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1 工程名称：项目消防工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。 1.4 承包方式： 承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条：工程造价（大包干价）： 2.1 本工程大包干承包总价为（人民币）： 大写：人民币（￥元）。
消防工程施工合同 发包方（甲 方）： 承包方（乙 方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1工程名称：××项目消防工程 1.2工程地点： 1.3承包范围：按甲方提供的××项目消防工程经消防主管部门审查合格后的施工图纸及经甲方确认的经消防部门审查合格后的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防部门审查批准的的自动报警系统设计的施工图，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 2) 消火栓系统：包括整个综合楼室内外消火栓系统。包括室外地上消火栓、消防水泵接合器 3) 喷淋系统：包括整个综合楼自动喷淋系统（宾馆部分喷淋系统按图纸施工）。
4) 自动报警及联动控制系统：包括整个综合楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播及背景音乐。 6）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 7) 移动灭火器设备配置。 8) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 9)切断非消防电源线路。 10)消防水池水位报警系统、线路等。 11)消防设备的监控及反馈系统。 12)气体灭火的设计、施工。 13）地下室防火卷帘系统 14）应急疏散指示照明系统 15)消防工程范围内所有预留预埋及洞口修复由乙方自行负责。 上述消防设计图纸，由甲方负责报送消防主管部门审查批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防主管部门审查和验收的，增加工程费用由乙方承担。施工前仔细阅图，缜密思考，施工过程中由于让管等原因，导致已安装管道或设备发生移位，由此增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
消防水池施工合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
建设工程项目承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：消防水池； 工程地点：************股份有限公司院内； 工程面积：该工程建筑面积共计平方米； 工程造价：该工程总造价为52万元，大写：伍拾贰万元整。 二、合同工期： 本工程从2015年11月10日开工，到2015年11月26 日竣工。总日历天数为16天。 三、承包方式：
承包方式：采取包工包料形式。 四、质量标准 （一）钢筋混凝土整体浇筑，水池高出地面30厘米，安装不锈钢栏杆。 （二）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （三）工程保修按有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， 五、工程付款办法 （一）乙方完成工程量的50%，甲方付乙方总造价的30%给乙方； （二）工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 90 %； （三）剩余10 %工程款在竣工验收之日起一年内一次结清。 六、责任范围 （一）甲方责任： 1、负责解决施工用水、用电、道路畅通；
2、及时组织工程竣工验收工作； 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。 （二）乙方责任： 1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责； 2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复； 3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。 七、其它事项 （一）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。 （二）合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。 （三）本合同一式 2份,甲乙双方各执1份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 负责人：负责人：
水池施工承包合同范本 篇一：蓄水池施工协议书甲方：身份证号码：乙方：身份证号码 经甲乙双方平等协商，就甲方发包给乙方修建蓄水池施工事宜达成共识，并签订如下协议条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：装m3水的形全封闭式钢筋混泥土蓄水池及防护盖板，蓄水池基础等。 2、蓄水池的漏水处理由乙方自行处理，并保证修建好后蓄水池不漏水。 三、承包形式 乙方包工包料（包干方式），蓄水池所用的机械设备、设施及所有工具，包括安全防护具安全责任全部都由乙方自行负责。 四、工期要求及违约责任 1、施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。 2、如工程未完成或未达到甲方要求，甲方拒绝支付所有款项。 五、工程价款工程总价款为人民币元，大写：万元整。以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费，防水层、钢筋、水泥、沙石等辅助材料费、
人工费、运杂费、安全费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。 六、付款方式及质量要求 1、乙方工程开工后材料进场后甲方先支付乙方工程款元，蓄水池边墙成型后并浇灌好钢筋混凝土经甲方验收合格后甲方再付工程款元给乙方；在此期间甲方将不付给乙方任何款项及其他费用。 2、总工程完成验收合格后交付给甲方无任何质量问题后，剩余款项甲方一次性付清。结算款以人民币现金的方式支付。 3、工程完工后如出现蓄水池漏水等质量问题，甲方拒绝支付剩余款项。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好蓄水池周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、其它约定 甲方免费为乙方提供施工用电，线路安全及用电安全由乙方自行负责。 九、合同生效与终止 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后即日生
第一部分协议书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为明确双方经济责任，特订立本合同。一、工程概况 工程名称：消防工程； 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及承包价款： 整个工程量的费用为： 三、合同工期 承包人进场施工期：(时间)止，如承包人不能按期完成(项目名称) 安装调试，造成甲方XX工程延期从而影响甲方向其业主于20XX年XX月XX日交房，承包人愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金，由发包人在应付承包人的工程款（材料款）或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。 四、质量标准及其责任： 1、工程质量标准：根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92---(依据项目内容添加规范名称)； 2、承包方责任：保证按规范标准执行，并经省市主营部门验收通过。本项目工
程发包方委托承包方包工，性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。 五、结算方式 本合同签定七日内承包人材料进场，经发包人验收后付材料款人民币元整；承包人进场施工后按工程进度付款，承包人工程完成后付至承包价款的70%（含预付万元整）；竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的95%，剩余5%在贰年质保期满三日内付清。 六、组合本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书 6、附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、工程变更：因变更导致合同价款的增减按实调整，延误的工期相应延顺。 八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。 九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。
建设工程项目承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：消防水池； 工程地点：************股份有限公司院内； 工程面积：该工程建筑面积共计199.5平方米； 工程造价：该工程总造价为52万元，大写：伍拾贰万元整。 二、合同工期： 本工程从 2015年11月10日开工，到2015年11月26 日竣工。总日历天数为16天。 三、承包方式： 承包方式：采取包工包料形式。 四、质量标准 （一）钢筋混凝土整体浇筑，水池高出地面30厘米，安装不锈钢栏杆。 （二）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （三）工程保修按有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， 五、工程付款办法
（一）乙方完成工程量的50%，甲方付乙方总造价的30%给乙方； （二）工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 90 %； （三）剩余10 %工程款在竣工验收之日起一年内一次结清。 六、责任范围 （一）甲方责任： 1、负责解决施工用水、用电、道路畅通； 2、及时组织工程竣工验收工作； 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。 （二）乙方责任： 1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责； 2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复； 3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。 七、其它事项 （一）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。 （二）合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。 （三）本合同一式 2份,甲乙双方各执1份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 负责人：负责人： 年月日年月日
甲方： 乙方： 经甲乙双方平等协商，就甲方发包给乙方修建蓄水池施工事宜达成共识，并签订如下协议条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：装m3水的形全封闭式钢筋混泥土蓄水池及防护盖板，蓄水池基础等。 2、蓄水池的漏水处理由乙方自行处理，并保证修建好后蓄水池不漏水。 三、承包形式 乙方包工包料（包干方式），蓄水池所用的机械设备、设施及所有工具，包括安全防护具安全责任全部都由乙方自行负责。 四、工期要求及违约责任 1、施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。 2、如工程未完成或未达到甲方要求，甲方拒绝支付所有款项。 五、工程价款 工程总价款为人民币元，大写：万元整。以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费，防水层、钢筋、水泥、沙石等辅助材料费、人工费、运杂费、安全费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。
六、付款方式及质量要求 1、乙方工程开工后材料进场后甲方先支付乙方工程款元，蓄水池边墙成型后并浇灌好钢筋混凝土经甲方验收合格后甲方再付工程款元给乙方；在此期间甲方将不付给乙方任何款项及其他费用。 2、总工程完成验收合格后交付给甲方无任何质量问题后，剩余款项甲方一次性付清。结算款以人民币现金的方式支付。 3、工程完工后如出现蓄水池漏水等质量问题，甲方拒绝支付剩余款项。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好蓄水池周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、其它约定 甲方免费为乙方提供施工用电，线路安全及用电安全由乙方自行负责。 九、合同生效与终止 本合同壹式份，甲乙双方各执份，双方签字后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。 甲方签字：乙方签字： 签订日期：签订日期：
消防工程施合同书 委托方（甲方）：库车华都大酒店综合楼____________ 承包方（乙方）：乌鲁木齐市消安电子工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安防法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《新疆维吾尔自治区安防管理条例》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，甲、乙双方就本消防工程施工事项协商一致，签定本合同。 第一条：总则 工程名称：库车华都大酒店综合楼________________ 工程地点：新疆库车县 _____________________________ 工程造价：本合同全部工程造价为人民币贰佰肆拾捌万元整。 工程周期：合同签订之日起天。 第二条：在组织施工过程中，乙方必须按照承诺工期完成.如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 3、因甲方施工环境发生改变。 第三条：施工准备 甲方在开工前应办妥施工前期准备工作；清除施工场地范围内影响施工的障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，临时设施用地）；解决施工用电源。 3. 2乙方在开工前应组织有关人员做好施工设计图；安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。 第四条：承乜方式及物资供应 包工包料的承包方式，设备材料由乙方负责采购。并符合国家公安部
消防产品2012年度监督检验，及新疆维吾尔自治区消防产品监督检验站质量标准。 第五条：本消防工程承包项目：自动喷淋系统，消火栓系统，自动报警系统，自动排烟系统，灭火器系统。（以上工程博阿含消防设施检测费和承包合同范围内的消防产品送检费、不包括强电部分，我方设备安装到位后由强电施工人员接驳至U位我方再进行系统调试） 第六条：工程款结算 整个工程造价总金额为人民币元。 合同生效之日起七日内甲方支付给乙方合同总金额的30%即人民币 柒拾肆万肆仟元整元）。 待楼层主管道安装完毕，甲方再支付合同总金额50%勺工程进度款项，即人民币壹佰贰拾肆万整（元）。 工程全部施工完毕，经消防设施检测部门检测合格后，甲方再支付合同总金额10%勺工程进度款项，即人民币贰拾肆万捌仟元整（元）。 经有关消防部验收合格并岀具消防合格意见书后七日内支付乙方合同金额7%壹拾柒万叁仟陆佰元整（）。 将合同总额的3%即人民币柒万肆仟肆佰元整（作为系统运行质保金，自项目调试验收合格之日起，运行满壹年，将合同总金额3%勺余款一次付清。 备注：甲方未付清全部合同所约定的或实际变更的合同总价款，甲方就承担偿付合同余款的义务，而乙方也有权利一直向甲方追索合同余款，直到甲方全部付清合同总价款为止。 第七条：施工质量与设计变更 乙方确保全部设备达到设计方案、国家行业标准的要求和规定，确保设备及系统正常运行。提供给甲方的产品测试和检验均应按照国家质量标准。 在施工过程中，除甲方提出设计更改或增加外，不予调整合同价格乙方必须按照询价文件和报价文件的有关内容完成合同。在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
饮水工程施工合同 篇一：人畜 施工合同 鉴于业主为修建中营自然村人畜饮水工程，并通过竞争性合同谈判的方式确定了该工程的承包人为陈建斌。现由中营人畜饮水工程理财小组（甲方）和陈建斌（乙方）于20XX 年10月5日共同达成并签订合同如下： 一、建设内容：修建取水池一个20立方米，蓄水池1个150立方米；建主管道1850米，分户管道2100米，到户站管129根，装水表129只。 二、价格：全部维修工程共计万元。 三、凡是工程施工过程中涉及的施工损坏均由乙方负责处理赔偿。 四、构造物的设置应符合质量要求。 五、承包人在此立约：保证在各方面按甲方要求实施工程。 六、作为实话本合同工程的报酬，业主在此立约：保证在乙方完成本合同工程后向承包人支付合同价款。 七、承包人应在签订本合同之后的3日内开工。本合同工程工期为90天，乙方在非不可抗力的情况下，每延期一天处以100元的罚款。
八、本合同由甲乙双方或授权的代理人签署后生效，全部工程完工经验收合格后失效。 九、付款方式：待验收合格以后，一次性支付施工方全部价款。 十、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，送乡公路管理所、经管站各一份。 十一、其他未尽事宜由双方协调解决。 业主：承包人：授权代理人：法定代表人： 日期：20XX年10月5日 篇二：安全 莲峰林场国有林区 饮水安全工程施工承包合同 甲方：渭源县莲峰林场 乙方： 甲方承建渭源县国有林区20XX年饮水安全工程，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程项目文件及承包金额 根据《甘肃省发展和改革委员会甘肃省水利厅下达20XX 年农村饮水安全项目投资计划书的通知》（甘发改投资〔20XX〕802号）和《甘肃省发展和改革委员会甘肃省水利
消防工程合同书 甲方： 乙方：浙江新世纪消防工程有限公司江西第一分公司 经甲、乙双方共同协商，甲方决定将汇景广场消防工程项目委托给乙方承建；为圆满完成该项目，明确工程内容及双方的责权利，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合该工程的实际情况，签订本合同。 第一条：工程内容和承包范围 （一）工程名称：汇景广场 （二）工程地址：上饶市凤凰大道（交警大队旁） （三）建筑面积： （四）承包范围：汇景广场1#、2#、3#楼（裙楼1、2、3、4层及地下室、负1、负2层） 1、消防工程报警系统 2、消防工程自动喷淋系统 3、消防工程防排烟系统 4、消火栓系统 上述系统材料、设备的成套供应、安装及调试，系统竣工验收合格起免费保修一年。（注：不含消防水池；消防系统弱电部分安装由乙方负责，强电由甲方负责；甲方将强电送到消防控制室配电箱内和水泵房水泵控制柜内。） 第二条：工程造价及承包方式 （一）乙方按甲方提供的图纸施工，实行包工、包料，包工期、包质量及保修一年的形式，承包上述系统工程。 （二）付款方式： 1、套用江西省2004年安装定额及相关文件取费。 2、材料按江西省市场价格信息（注：以当地当月信息造价结算） （三）工程总造价暂为：元（大写：人币元）。 （四）由于甲方前期原因导致乙方增加的工作量甲方应补偿乙方相应费用，具体金额双方协商制定。 第三条：合同文件的使用文字、标准和适用法律 （一）合同语言：汉语。 （二）适用法律、法规：《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条件》及有关法规。 （三）适用标准、规范： 1、GBJ16－87《建筑设计防火规范》； 2、GB50045－95《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)
施工合同书 发包方： 承包方： 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，结合本次工程的具体情况，达成以下协议: 1.工程内容 由乙方完成消防水池、水泵房、围墙、护楼基础等工程的施工。 2.承包方式及合同价款 承包方式：包工包料、固定综合单价。 合同价款：总价款为人民币198100元 (大写：壹拾玖万捌仟壹佰元整)的综合单价。固定综合单价，工程量按承包方、发包方认可的实际工程量结算。修补地面、墙门跺、铁门、水泵房设备、地下管线不包含在总价款中，竣工后按实际发生工程量结算。 综合单价详见下表：工程量清单报价表
工程量清单报价表 项目名称单位数量单价（元）合价（元）备注钢筋混凝土 （消防水池）M3100 980 98000 此综合单价不含 挖池过程中遇到 的地下设施的处 理费用，实际发生 时按实计取 水泵房㎡20 1050 21000 围墙M 65 380 24700 护楼基础M 160 340 54400 按预护10m；挖池深4m；打钢管桩深8m,每根0.5m,共计20根，总计 160m 合计198100 3. 质量要求：合格 本合同中引用的或涉及到的技术标准、技术规范，应是在本合同签定时仍在中华人民共和国境内通行的、最新的、有效的版本。 4.付款方式：
拨款方式：承包人施工人员、施工设施进场，工程开工付合同价款的20%；工程施工完成50%时，付合同价款的25%；工程竣工验收完毕后一次性付清。 5、工期： 5.1计划开工日期：2010年月日；计划竣工日期：2010年月日。 5.2乙方根据甲方要求的时间进场施工。乙方保证按期完工，由于甲方造成的误工原因出现时，在事情发生当日，由乙方现场项目经理提出申请，并由甲方现场代表确认后，工作顺延。 6、检验标准、方法、地点及期限：甲方、乙方在施工完成后，组织验收，对不符合约定的，应当在验收完三天内书面通知乙方。若验收完三天内乙方未收到甲方的验收结果通知，视为工程验收合格。 7．双方的工作： 7.1甲方的工作 7.1.1对乙方施工过程进行监督检查。 7.1.2组织相关人员对工程进行验收。 7.1.3按照合同约定支付工程款。 7.1.4 提供水源、电源，保障施工现场无阻碍施工顺利进行的障碍物。 8.2乙方的工作 8.2.1乙方应严格遵照甲方的要求进行施工。听从甲方及管
蓄水池施工协议书甲方：身份证号码：乙方：身份证号码经甲乙双方平等协商，就甲方发包给乙方修建蓄水池施工事宜达成共识，并签订如下协议条款：一、工程地点二、工程项目及相关要求1、施工项目：装m3水的形全封闭式钢筋混泥土蓄水池及防护盖板，蓄水池基础等。2、蓄水池的漏水处理由乙方自行处理，并保证修建好后蓄水池不漏水。三、承包形式乙方包工包料（包干方式），蓄水池所用的机械设备、设施及所有工具，包括安全防护具安全责任全部都由乙方自行负责。四、工期要求及违约责任1、施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。2、如工程未完成或未达到甲方要求，甲方拒绝支付所有款项。 五、工程价款工程总价款为人民币元，大写：万元整。以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费，防水层、钢筋、水泥、沙石等辅助材料费、人工费、运杂费、安全费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。六、付款方式及质量要求1、乙方工程开工后材料进场后甲方先支付乙方工程款元，蓄水池边墙成型后并浇灌好钢筋混凝土经甲方验收合格后甲方再付工程款元给乙方；在此期间甲方将不付给乙方任何款项及其他费用。2、总工程完成验收合格后交付给甲方无任何质量问题后，剩余款项甲方一次性付清。结算款以人民币现金的方式支付。3、工程完工后如出现蓄水池漏水等质量问题，甲方拒绝支付剩余款项。七、安全责任1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。2、乙方在施工期间要做好蓄水池周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。八、其它约定甲方免费为乙方提供施工用电，线路安全及用电安全由 乙方自行负责。九、合同生效与终止本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。甲方签字：乙方签字：签订日期：签订日期：20 年月日20 年月日
施工合同 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方）为了满足甲方单位的消防工程的要求，确保工程质量，遵循消防安装工程的法律、规范。经甲、乙双方协商决定，现将甲方的消防工程承包给乙方，签订本施工合同条款如下： 一、施工地点、范围及施工内容 1、项目名称： 2、施工地点： 3、施工范围： 1、室内消火栓系统 2、自动喷淋系统 3、火灾自动报警系统 4、应急灯、应急疏散指示（设备安装，强电供电线路由强电安装） 5、气体灭火系统 6、摊位过道、人流出入口二次整改施工 二、开、竣工日期及工程工期 1、本合同经双方签字盖章生效，根据工程需要进场施工。 2、竣工日为甲方建设项目初装修后，消防工程经乙方自检，调试开通合格后经建设 方及甲方验收合格为竣工日。 3、工程工期为从甲方及监理单位发给乙方进场通知书确定的施工日起计算到整个 消防工程施工完毕（日历天），并经验收合格止。因不可抗拒因素影响及连续8小时以上停水、停电、导致停工的，因甲方延期付款影响施工进度的，经监理及甲方确认后顺延工期。 三、工程质量及验收、保修 1、乙方应严格按照甲方提供的经过双方会审通过的消防施工图纸进行施工，该工程 必须符合GB标准及消防部门的验收标准。 2、工程施工期限为天，自竣工日起保修期为壹年。 3、保修期内，如工程质量方面的问题，乙方应在24小时内做出答复并免费维修（人 为损坏除外）。保修期内乙方若拒不返修，甲方可使用保证金进行返工，所发生
的费用乙方承担。 四、造价及付款、结算方式 1、本工程采用双包的形式，即包工包料。本工程合同造价为人民币：以审计部门 计算的工程造价为准。 2、合同签订后，由乙方垫资进场施工，工程完工后经消防部门验收并出具试运证明 付到总工程款的，取得消防部门出具的消防合格证明文件后付到总工程款的保修金为（保修期满退还保修金）。 五、违约责任 1、为保证工程进度及确保民工工资的按时支付，甲方在乙方呈报完整的工程款支付申请与资料后，应在七日内支付当期工程款，若因资金不到位或甲方其他原因造成工程停工，甲方应以书面形式通知乙方停工，并由甲方承担责任。 2、因乙方原因造成工程质量、工期未达到合同规定的标准和工期要求时，由乙方承担由此造成的经济损失。 3、如因甲方原因造成消防验收不合格，不影响工程款的结算。 七、其它 1、甲方为乙方提供施工用电、用水和存放材料用房方便。乙方不承担其它配套设施费用。 2、甲方应负责协调乙方与其它专业施工队伍的工作关系，乙方不承担经济费用。 3、乙方负责消防安装工程的验收工作。 4、乙方施工期间所发生的人为安全事故由乙方自理。 5、未尽事宜双方须首先友好协商解决，协商不成，由法院或当地仲裁部门解决。 6、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 八、有效期 从合同签订日起生效，至合同约定执行完止。 甲方：乙方： 委托人：委托人： 电话：电话： 日期：年月日日期：年月日
施工合同 建设单位：山西省棉麻公司（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、国家《生活饮用水卫生监督管理办法》、《山西省城市供水和节约用水管理条例》、太原市建设管理委员会、太原市卫生局并管字（2007）53号等有关文件规定及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把 承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地址： 3、施工范围：（蓄水池清洗、消毒） 4、承包方式：包工包料 5、工程承包预估造价：元。 （大写：）。（以工程量清单和实际工程量测量据实结算） 二、工程期限 根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。开工日期为201 年月日至 201 年月日。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程 乙方必须严格按照国家颁发的相关规范、规程和标准进行施工。 四、质量与验收 按照国家有关施工验收规范与甲方要求进行质量与验收，乙方应向甲方提供所用材料的合格证及水质检验报告。 五、工程价款支付及结算 乙方应在清洗消毒完工一周之内提供增值税专用发票及国家认可的水质检测报告，甲方收到后将清洗消毒费在一周内一次性以转账方式付给乙方，施工费用（含水质检测费用）： 工程未能通过甲方验收，甲方有权拒付所有工程款，并有权将上述工程承包给其他第三方完成。 六、其它约定 1：甲方承担的安全责任、权利 （一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案； （二）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚； （三）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。