九江500kV变电站工程
施工合同
合同编号：DWJS九江-01
工程名称：九江500kV变电站工程
发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司承包人：江西省火电建设公司
签订日期：
签订地点：
使用说明
1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建筑、安装施工合同。
2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。
4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
目录
第一部分合同协议书 .................................................................... 第二部分合同通用条款（见标准文本） ........................................ 第三部分合同专用条款.................................................................
九江500kV变电站工程
施工合同
第一部分合同协议书
发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司
承包人：江西省火电建设公司
鉴于发包人拟委托承包人承担九江500kV变电站工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
第1条工程概况
1.1 工程名称：九江500kV变电站工程
1.2 工程地点：江西九江
1.3 工程概况：
第2条承包范围
承包范围：九江500kV变电站新建工程
第3条合同工期
3.1 开工日期：年月
3.2 竣工日期：年月
第4条工程建设目标
3.1 质量目标：按照招标文件要求。
3.2 安全目标：按照招标文件要求。
3.3 进度目标：按照招标文件要求。
3.4 投资控制目标：按照招标文件要求。
3.5 环境保护目标：按照招标文件要求。
第5条签约合同价
签约合同价为人民币（大写）伍仟贰佰肆拾伍万元整（￥5245万元）（含税）。
第6条合同组成部分
下列文件为合同的组成部分：
6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；
6.2 合同协议书；
6.3 合同专用条款；
6.4 中标通知书；
6.5 合同通用条款（见标准文本）
6.6 合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；
6.7 招标文件和投标文件；
6.8 形成合同的其他文件。
上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。
第7条承包人承诺
7.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
7.2 工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。
7.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
7.4 工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
7.5 遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。
Contract No.: ICD/NW-2014-OM O&M Technical Service for ICDAS BEKIRLI #2 UNIT OF (1+1) x 600MW POWER PLANT CONTRACT O&M Technical Service Between ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. And SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD 30th June, 2014
O&M Technical Service Contract O&M 技术服务合同 Party A:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) 甲方：ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) Party B: SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD (CONTRACTOR) 乙方：####股份有限公司（承包方） According to ICDAS requirement, CONTRACTOR organized the following operation persons as ICDAS’ employees, under the administration and management of ICDAS, to be working in ICDAS BEKIRLI #2 600MW power plant. 根据ICDAS的要求，承包方组织下列运行人员，作为ICDAS的雇佣人员，在ICDAS BEKIRKI #2 600MW电厂工作，接受ICDAS的监督和管理。 1. Person and Position List 1. 人员和职位列表
编号：TQC/K546电力合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
电力合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 项目名称：______ 委托单位（甲方）：_____ 承担单位（乙方）：____ 专业标委会挂靠单位：_____ 起止年限_______ 承担单位地址_____ 邮编_______ 联系人______ 电话_______ ____年____月_____日 项目内容：_______
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
编号：_______________ 电力技术服务合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 委托方（甲方）：______________________________________ 受托方（乙方）：______________________________________
本合同甲方委托乙方就______________________ 项目进行委托服务的专项技术服务，并支付相应的技术 服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：1．技术服务的目标：提供技术服务支持、协作，为甲方技术服务工作提供支持，确保各项工作安全、高效。 2 ?技术服务的内容：依据《_____________ 监督、技术服务合同》乙方配合甲方完成大、小修期间① 配合甲方完成节能环保工作开展的相关试验，对辅属设备的状态进行测试、检查；②为现场提供安全电源及必要的防护措施、工具等；③根据现场需要配合甲方完成相关热工测点的检查、接线及试验时的配合工作；O 4配合甲方完成工作所需的脚手架的搭建与拆除。 3 ?技术服务的方式：现场技术服务。 第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作： 1 ?技术服务地点：_______________________________ ; 2 ?技术服务期限：________________________________ ; 3 ?技术服务进度：_______________________________ ; 4 ?技术服务质量要求：按照项目有关国家标准要求执行； 5 ?技术服务质量期限要求：_____________ 年__________ 月 _________ 日前 第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项： 1 ?提供技术资料： （1）相关试验技术方案; 2）乙方工作项目清单； （3）_________ 行规程； 2．提供工作条件： （1）提供现场工作必需的工作环境；
外包合作协议 甲方： 法表或委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿ 乙方： 身份证号： 按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则结合本工程具体情况，为明确双方经济责任，保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务，甲、乙双方经相互协商，特签订以下合同，以便共同遵守执行。 一、甲、乙双方共同承揽（北京市房山区供电局）电力工程，工程内容、 工程价款及工期等工程基本情况，以与发包方签订的合同为准。 二、现北京市房山区煤改电工程，由乙方采用提供人员、设备、机械、分包。工程决算为第一次＿＿＿月底，第二次甲方决算三日后给乙方（决算方式为：按北京市电力局审计的30%）。 三、乙方负责工程的前期运作、施工的大型机具、施工用车和施工过程中使用的一切工具。 四、与工程有关的相关法律责任（包括但不限于材料款的支付、工人工资支付、安全事故赔偿款的支付等）均由乙方承担任；如甲方代乙方承担了相应的责任后，有权向乙方追偿。 五、分红方式：以本工程款总额（或净利润）为基数，甲方分得＿＿＿＿%，乙方分得＿＿%。如需开发票，由乙方按北京市地方税务局规定税负缴纳。
六、发包方支付的工程款应当打入甲方的指定账户，待甲方扣除本方所得后，剩余部分再行支付给乙方。 七、甲方所得红利不因乙方的违约行为而有所减少，如乙方在施工过程中存在违约行为或因支付安全事故赔偿而导致工程款数额减少的，则该责任由乙方自行承担。 九、甲方每年向乙方收取每项工程款的5%作为安全保证金，乙方在一年内没有出现任何安全质量事故的情况下一年后归还 十、乙方在施工过程中应当严格依据相关施工规范进行施工，按质、按量、按期完工，规范管理，避免安全事故的发生。 十一、甲方有权全程监督工程施工，对于存在安全隐患的工程，甲方有权提出整改建议，乙方应当慎重考虑甲方建议。 十二、工程竣工验收合格后，如乙方仍未与发包方结算完工程款，则甲方有权要求乙方现行给付甲方应得的红利。 十三、补充条款 承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得已任何理由停工或降低施工标准，否则由承包人承担全部责任。 十四、承包方收到款强时首先提供等额数的发票。 十五、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部由承包方人承担所有损失及责任。 十六、损失责任：
电力设备维护服务合同 甲方： 乙方： 乙方受使用方委托承揽甲方监控、电梯呼叫、门禁系统设备的维护和保养，以确保整个系统的稳定可靠运行。根据甲方有关要求，依据国家相关的法律、法规、综合本项目的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特签订维护服务合同如下： 一、系统概况： 1．系统名称：。 2．项目地址：。 3．服务性质：。 4．服务范围：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。 二、每月维护服务费：
金额：人民币（大写）， （小写）￥元。 三、甲乙双方的责任和义务： 1．甲方的责任和义务： 1．1 甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。 1．2 乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维 修单上签字确认。 1．3 在维修保养过程中，甲方应给予乙方必要的协助工作，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜。 1．4 甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的维护保养费用。 2．乙方责任和义务 2．1 为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转。 2．2 在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修，每月次。 2．3 乙方应向甲方提供完整的维护保养记录和相关设备维修资料。 2．4 乙方维护保养期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规
定。 2．5 系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，市内小时内到达现场进行处理，如出现设备损坏， 当时无法修复，乙方需提供替代设备，并保证在个工作日内 使系统恢复正常运行。 2．6 如出现设备维修更换零部件或更换设备时，乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。更换零部件及设备的 相关费用，甲方只需支付器材成本费，所更换的设备及零部件保修一 年。 2．7 乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由乙方承担，甲方概不负责。 四、维保期限： 本合同自年月日起生效,至年月日终止。 五、维护保养项目： 1、前端采集、控制设备： A．外观护罩清洁，检查密封性能。 B．前端专业清洁。 C．前端系统测试。
电力施工合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写 ￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力合同标准版 甲方：___________________ 乙方：___________________
日期：___________________
施工合同 合同编号：DWJS九江-01 工程名称：九江500kV变电站工程 发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人：江西省火电建设公司 签订日期：签订地点: 使用说明 1.本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建
筑、安装施工合同。 2.对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划/”“。 3.对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4.有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
第一部分合同协议书............................................ 第二部分合同通用条款（见标准文本）........................... 第三部分合同专用条款..........................................
九江500kV变电站工程 施工合同 第一部分合同协议书 发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人：江西省火电建设公司 鉴于发包人拟委托承包人承担九江500kV变电站工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：九江500kV变电站工程 1.2工程地点：江西九江___________________________________ 1.3工程概况： __________________________________ 第2条承包范围 承包范围：九江500kV变电站新建工程___________________________ 第3条合同工期 3.1开工日期：年月 ___________________________________ 3.2竣工日期：年月 ___________________________________ 第4条工程建设目标 3.1质量目标：按照招标文件要求。 3.2安全目标：。 3.3进度目标：。
编号：______________ 售电公司与电力用户购售电合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 甲方: 乙方:
使用说明 一、本合同适用于符合江苏省售电侧改革试点准入要求的电力用户和江苏售电公 司之间签订的年度（月度）电力交易合同。 二、本合同所称的年度（月度）电力交易是指售电公司与电力用户之间开展的购售电交易。 三、本合同双方可根据具体情况在公平、合理和协商一致的基础上进行补充约定。 四、如法律、法规发生变化或者政府部门出台新的规定、规则，本合同内容应相 应修改或补充。 售电公司与电力用户电力交易合同（以下简称本合同）由下列双方签署： 1、购电方（电力用户，以下简称甲方）：_________________ ，系一家具有法人资 格/经法人单位授权的用电企业，企业所在地为___________________ ， 在_______________ 登记注册，统一社会信用代码：__________________ ，住 所：_______________ ，法定代表人/授权代理人：_________________ 。甲方用电户号：______________ 。甲方开户银行及账号：开户名称：___________________ 开户银行：________________ 账号： _______________ 。 2、售电方（售电公司，以下简称乙方）：_________________ ，系一家具有法人资 格的售电公司，企业所在地为_________________ ，在________________ 登记注册，统一社会信用代码：________________ ，住所：________________ ，法定代表人/授权代理人：_______________ 。乙方开户银行及账号：开户名称：_________________ 开 户银行：---------------- 账号：---------------- 。 鉴于: 1、甲方在拥有并经营管理一家最高用电电压等级为__________ 千伏（kV），总变压器容量为______ 千伏安（kVA）的用电企业。符合江苏省市场主体准入条件。
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 一、总则 乙方根据甲方的需要，为甲方的10KV高压设备提供维护服务，（设备、线路清单详见附件）并提供相应的技术咨询服务。为保障双方权益，明确双方职责，本着友好协作的精神协商达成以下协议。 二、乙方服务内容及责任 在协议期内，乙方将向甲方提供下列旨在使甲方协议范围内设备、线路保证正常维护应用的各项维护服务： 1、协议生效后，乙方将派服务人员定期对甲方附件所列的维护设备进行核对、测试，以确定设备维护期初始状况，并记录在案，建立档案。如检测出故障，则马上进行维护。 2、协议签订之日起，乙方将每年对甲方设备、线路进行一次例行检测维护，内容包括： （1）电缆：常规测试各种电信指标；定期察看线路状况，发现隐患及时处理。 （2）10KV高压开关柜的维护、检修、保养。 （3）变压器的维护、检修、保养。 3、协议期内，如甲方的关键设备、线路出现故障，导致严重工作事故（如系统跳闸，工作电压严重偏相），乙方应及时派维修人员上门维修，并必须在接到甲方有效保修电话及时到达维修地点，国家法定节假日照常。 4、乙方接到甲方服务请求，应及时赶到。如有其它情况或乙方因特别原因不能保证按时到达，应与甲方协商另外预约时间。 6、乙方维护人员到达现场后，应尽快检查出大致故障，给出相应的解决方案，提出维修建议，并马上维修，维修地点由双方商定。 7、在维护过程中乙方维护人员如需将甲方的设备撤离甲方所在地，须征得甲方同意，出具体相关手续。
电力电缆施工合同 甲方：----------房地产开发有限公司 乙方：----------建设有限公司 按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》，结合本工 程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程名称：------------- 二、工程地点：----------- 三、工程内容：------------------- 四、承包内容：电力电缆--------施工 五、工程价款及支付：工程总价为---------，工程开始施工预付工程 总价款的20%为---------元，工程完成后付至总价款的70%。本 工程量按工程竣工后甲、乙双方验收后，按实际工程量结算。 六、工期：开始时间2011年--月---日，竣工时间2011年--月----日。 七、工程质量与施工安全：1、施工质量按国家标准和质量检验标准； 2、施工安全由乙方全面负责； 3、工程竣工后乙方按规定提供 完整的竣工技术资料交供电部门，组织验收； 一、甲乙双方权利及义务： 1、甲方向乙方提供施工图2套，负责组织由设计、监理、施工 单位参加的图纸会审和技术交底。 2、甲方负责按合同约定向乙方拨付工程款。 3、甲方负责协调施工现场外部的关系，协调监理和乙方的关系。 4、甲方负责检查、监督工程质量、工程进度、安全生产。对隐
蔽工程及各专业单项工程进行验收记录，办理施工中的设计 变更签证。 5、甲方组织工程综合验收和备案竣工验收，负责协调处理验收 中所出现的问题。 6、本合同签订后，乙方要向监理公司和甲方报上施工组织设计方 案，并按经批准的施工组织设计组织施工。 7、乙方进场使用的建筑材料一定要有合格证和检测报告，并经监 理和甲方现场验收，不合格的材料一律不准进场使用，如果乙 方使用劣质不合格产品及不合格材料甲方有权停止乙方此单 项工程的施工，另行委派其他单位施工，由此产生的经济损失 由乙方全部负责。 8、乙方搞好技术资料整理，技术资料要与现场施工做到同步、及 时、真实、准确完整系统。对隐蔽工程要及时通知监理和甲方代表进行验收，并填报隐蔽工程验收记录。无监理和甲方代表双方验收签字，不准进行下道工序施工。 9、该工程不允许转包、挂靠。如发现乙方有转包挂靠现象，甲方 有权终止本协议，所造成的一切责任由乙方全部承担。 10、落实质量保证体系和安全生产管理。严格质量管理，搞好安全 生产，接受监理公司和甲方的监督检查。如因乙方原因工程质量不合格，由乙方承担违约责任，除自费返工至合格外，再处以该工程价款10%的罚款。
合同编号：YT-FS-2966-62 电力建设工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设
编号：_____________电力技术服务合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（甲方）：________________________________ 受托方（乙方）：________________________________ 本合同甲方委托乙方就________________项目进行委托服务的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1．技术服务的目标：提供技术服务支持、协作，为甲方技术服务工作提供支持，确保各项工作安全、高效。 2．技术服务的内容：依据《________监督、技术服务合同》乙方配合甲方完成大、小修期间①配合甲方完成节能环保工作开展的相关试验，对辅属设备的状态进行测试、检查；②为现场提供安全电源及必要的防护措施、工具等；③根据现场需要配合甲方完成相关热工测点的检查、接线及试验时的配合工作；○4配合甲方完成工作所需的脚手架的搭建与拆除。 3．技术服务的方式：现场技术服务。 第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作： 1．技术服务地点：________________________； 2．技术服务期限：________________________； 3．技术服务进度：________________________； 4．技术服务质量要求：按照项目有关国家标准要求执行； 5．技术服务质量期限要求：________年________月________日前。 第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：1．提供技术资料： （1）相关试验技术方案；
竭诚为您提供优质文档/双击可除 供电服务协议 篇一：供电服务十项承诺 供电服务十项承诺 1.提供24小时电力故障报修服务，供电抢修人员到达 现场的时间一般不超过：城区范围60分钟；农村地区120 分钟；特殊边远地区4小时。 2.供电设施计划检修停电，提前7天向社会公告。客户欠电费需依法采取停电措施的，提前7天送达停电通知书, 费用结清后24小时内恢复供电. 3.严格执行价格主管部门制定的电价和收费政策,供电 营业场所公开电价、收费标准和服务程序。 4.供电方案答复期限：居民用户不超过3个工作日，低压电力用户不超过8个工作日，高压单电源用户不超过20 个工作日，高压双电源用户不超过45个工作日。 5.装表接电期限:受电装置检验合格并办理相关手续后，居民用户不超过三个工作日,其他低压供电客户不超过五个 工作日,高压供电客户不超过七个工作日. 6.城市地区：年供电可靠率不低于百分之九十九，城市
居民客户端电压合格率不低于百分之九十五；农村地区:年供电可靠率不低于百分之九十八，农村居民客户端电压合格率不低于百分之九十一. 7.当电力供应不足,不能保证连续供电时,严格执行政府批准的限电序位。 8.电力服务热线“95598”24小时受理业务咨询、信息查询、服务投诉和电力故障报修。 9.严格执行国家规定的电能计量检定规程,保证电能计量的准确性,做到抄表到位、准确.故障表的修复时限为:城市不超过三个工作日;其他地区不超过五个工作日. 10.建立客户投诉处理制度,自接到客户投诉、举报之日起10个工作日内提出处理意见并答复客户. 员工服务十个不准 一、不准违反规定停电、无故拖延送电。 二、不准自立收费项目、擅自更改收费标准。 三、不准为客户指定设计、施工、供货单位。 四、不准违反业务办理告知要求,造成客户重复往返. 五、不准对客户投诉、咨询推诿塞责。 六、不准对外泄漏客户的商业秘密。 七、不准工作时间饮酒。 八、不准营业窗口擅自离岗或做与工作无关的事. 九、不准收受客户礼品、礼金、有价证券。
合同编号：YT-FS-2170-80 电力改造工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力改造工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 甲方：_____ 电话：_____ 乙方：_____ 电话：_____ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、 乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电 改造工程合同书》对位于_____的全部用电设备进行全 面的节电改造。 一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种 类和数量 二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方 式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三 日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，
立即组织节电设备的生产。在_____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。 三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_____款中明确的标准和方法。 四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。 ②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。 ③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设
2020 电力建设工程施工合同范本 第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合 同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1?发包方（简称屮方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表（简称屮方代表：屮方在《协议条款》中指定的代表人。 3.承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5.社会监理：受屮方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办 法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：屮方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9.工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治 区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10.工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11 ?合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或屮乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 ?经济支出：在施工中发生，经屮方确认后以增加预算形式支付的合同价 款。 13.费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
（合同编号：） 售电公司与电力用户购售电合同 （试行文本） 甲方： 乙方： 年月日 使用说明 一、本合同适用于符合四川省售电侧改革试点准入要求的售电公司与符合四川电力市场准入条件的电力用户之问签订的购售电交易合同。 二、电力用户不得在合同有效期内同时与两家及以上售电公司签订本合同；电力用户与售电公司签订本合同后，在合同有效期内不得再与发电企业签订购售电合同。 三、合同双方在公平、合理和协商一致的基础上，可以对本合同进行适当调整，对有关章节或条款进行补充、细化或完善，增加或减少定义等。 四、本合同仅处理与购售电有关的商务问题，所有关于电网、发电厂、电力用户运行的安全和技术问题纳入并网调度协议和市场化零售供用电合同。 五、如国家法律、法规发生变化或者政府有关部门、监管机构出台有关规定、规则，合同双方应按照法律、法规、规定和规则予以调整和修改。 目录
第一章定义和解释 第二章双方陈述 第三章双方的权利和义务 第四章交易电量、电价 第五章电能计量 第六章结算和支付 笫七章合同变更 第八章合同违约和补偿 第九章合同解除 第十章不可抗力 第十一章争议的解决 第十二章适用法律 第十三章合同生效和期限 第十四章其他 甲方（电力用户）：，系一家具有法人资格的企业，企业所在地为，在工商行政管理局登记注册，税务登记号（统一社会信用代码）：，住所：，法人代表/授权代理人：。开户名称：，开户银行：，账号：。 甲方联络通讯信息如下： 联系人：电子邮箱： 手机：办公电话：
通讯地址： 乙方（售电公司）：，系一家具有法人资格的售电公司，已取 得四川省电力市场交易资格，企业所在地为， 在工商行政管理局登记注册，税务登记号（统一社会信用代码）：，住所，法人代表/授权代理 人：。开户名称：开户银行：账号： 乙方联络通讯信息如下： 联系人：电子邮箱： 手机：办公电话： 通讯地址： 鉴于： 1.甲方在拥有并经营管理一家用电电压等级为千伏（kV），总用电量为千瓦（kW）或变压器容量为千伏安（kVA）的用电企业，符合四川省电力市场准入条件且在四川电力交易中心有限公司（以下简称“四川电力 交易中心”）完成市场主体注册。 2.乙方在四川省拥有合法售电经营资格，符合国家发展改革委、国家能源局《售电公司准入与退出管理办法》准入条件，符合四川省政府主管部门对售电公司准入的相关要求，在四川电力交易中心完成公示、承诺、注册、备案程序，并通过政府相关部门、监管机构评估的售电公司，具备开展电力交易的购售电资格，在四川电力交易中心注册登记的资产总额为万元，可从事年售电量为。
建设工程技术服务协议书建设单位： 施工单位： 工程名称： 合同编号: 签订日期: 年月日 建设工程技术服务协议
建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 工程施工由甲方总承包。甲乙双方经过协商，其中工程的技术服务所有电气、电缆、接地、检测试验、提供表计及管理事项委托乙方承包，为明确和维护甲乙双方责任按《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，经双方共同协商，特签订本协议。 第一条、工程概况 一、工程名称: 二、工程性质：用电工程 第二条、工程基本内容 乙方受甲方委托，并依据市供电部门批准的供电方案和设计图，按工程施工规范要求对工程提供技术服务、协助工程管理。配合业主单位申报工程验收。 第三条、承包方式： 1.为工程提供技术服务。主要负责出具电气设备、电缆、接地、检测试验报告等内容(不含保护定值计算、调整及保护装置试验)。 第四条、协议价款：（￥元） 第五条、工程付款: 协议签定三日内一次性付清。
第六条、安全文明施工： 1、甲乙双方应认真按照《电力建设安全管理规定》的有关精神， 把“安全第一、预防为主”的安全方针认真落实到工程建设施工管理中去，杜绝重大事故及人身伤亡事故，强化安全管理，做到文明施工。 2、甲方在施工组织设计中，应结合承担的工程项目提出完整的安 全技术措施，并建立安全管理网。 3、甲方在工程施工中要确保安全，施工中如出现安全事故及由此 所引起的经济损失由甲方全部承担。 第七条、工程质量及验收 1、甲方在组织施工中必须高度重视和认真抓好工程质量，坚决贯彻 “百年大计，质量第一”的方针，对工程质量全面负责。 2、甲方要制定保证工程质量的措施和制度，建立健全质量检验组织 和监督机构，落实质检人员。严格按照部颁发的有关标准及施工设计文件进行施工，施工过程中甲方必须接受乙方委派的现场负责人组织施工人员进行安全技术指导及施工质量监督,确保施工过程中的人员安全与工程质量。 3、甲方必须接受乙方对工程质量进行全过程管理。工程质量验收标 准按现行的国家标准及国网行业标准。凡质量检验及评定标准中规定需办理隐蔽验收的项目，甲方应及时通知乙方现场负责人到达现场检查，但甲方须作好检查记录。 4、甲方须严格按照施工图及施工组织方案进行施工，并报一份施工
电力工程总承包合同 甲方(全称)：泉州润宇房地产开发有限公司 乙方(全称)：四川省岳池电力建设总公司安溪分公司 为明确甲、乙双方在工程施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方依自愿平等原则，协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：泉州润宇房地产开发有限公司施工临时用电工程 2、工程地点：安溪县 3、工程范围和内容：根据安溪县兴安电力工程设计有限公司设计的工程内容对设备采购、施工安装、验收送电总承包。 第二条工程质量 1、乙方应严格按照设计图纸施工，施工质量符合现行国家及安溪县供电责任有限公司相关要求。 第三条合同价款及支付方式 1、按现有的设计规模固定总价包干人民币265000 元（贰拾陆万伍仟元整），但如有改变原设计标准和规模的设计变更应双方协商解决。 2、合同签订后三天内甲方支付上述合同金额，乙方负责提供相应的税务发票。 第四条工程施工期限 1、工程施工期限从双方合同签订及甲方支付合同金额后后二十五工作日内完成，因天气或现场不适合施工及自然不可抗力等因素影响则相应顺延。 第五条工程承包方式为：包工包料。 1、工程所需材料由乙方自行采购，乙方所购材料应符合国家或电力行业有关的质量、技术规范的要求。 第六条施工图及技术资料供应 1、甲方自行负责施工图设计、预算书等相关费用。 第七条施工过程与设计变更 1、在施工过程中，应严格按图施工，但下列情况可予以改变:
㈠施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方不得任意更改设计，应以书面形式通知甲方，由甲方在二天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后继续施工。 ㈡甲方若需要对设计或施工进行修改或补充，乙方不得拒绝,但甲方应提前三天通知乙方(但系因外部干扰造成开工前无法通知的特殊情况除外)，如超过原设计标准和规模的设计变更，按变更后的标准和规模施工。 第八条双方的职责 1、甲方的职责： ㈠开工前，使施工现场具备施工条件。并在施工过程中，解决场地征用及青苗陪偿问题； ㈡根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调施工单位之间的关系，以保证工程进度顺利进行。 ㈢派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理相关手续。 2、乙方的职责： ㈠组织有关人员做好各项施工准备工作。 ㈡按照工程的要求，做好相关材料的采购和管理。 ㈢根据国家、行业有关标准或规定和本合同的约定以及设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表的监督。 ㈣在施工中如遇到设计变更后超出原设计标准或规模时，需经甲、乙双方办理有关手续后报建设单位由建设单位批准后方可施工的，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。 ㈤在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应做好保护。 ㈥在施工过程中，由于乙方自身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运、机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。 ㈦按有关规定办理竣工验收送电技术资料，办理竣工验收送电。 ㈧乙方在工程竣工前，应清除施工后所遗留的废弃物，完成施工现场卫生工作，由此产生的费用由乙方承担。 ㈨必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应费用。 ㈩办理按本合同和有关规定的要求应由乙方负责办理的其他事项。
YOUR LOGO 2020年电力安装合同样本(最新 版) The contract is the guarantee for both parties, safeguarding the legitimate rights and interests of both parties, and binding both parties to perform their responsibilities and obligations. 专业合同系列，下载即可用
2020年电力安装合同样本(最新版)导语：合同就是对签订双方的一种保障，如果发生了纠纷的话，可以凭借这个合同协议书，到这个法院去起诉，或者去申请仲裁，来解决双方的纠纷，维护双方的合法权益，只要条款没违反法律意思，是双方意思自治体现就是有效的。如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 立协议单位：发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》及电力建设安装工程的有关规定，乙方受甲方委托，承担配电工程的全过程承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目单位： 四、工程内容（范围）： 五、合同总价： 六、承包方式： 七、支付与结算 八、工程期限：商定工程工期自年月日开工至年月日竣工验收。 九、施工准备 1. 甲方： (1) 月满足乙方施工进场的条件。
2. 乙方： (1) 编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划，材料设备等进场计划； (2) 组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 十、工程质量要求 1. 工程质量应符水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》； 2. 工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。 十一、施工与设计变更 1. 本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料，及设计交底和会审纪要，作为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。 2. 如要变更设计，须经原设计单位及有关技术部门同意，双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。 3. 因设计重大变更等原因造成乙方停工、返工、窝工等损失，由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。 4. 甲乙双方对工程变更所作出的书面通知，对方应在知即视为已被确认。 十二、设备材料供应：工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。 十三、安全责任1. 乙方应在工程施工过程中，加强现场安全教育，采取必要的安全措施。