华润电力合同书
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
XXX采购合同
合同编号：
签订地点：南京市庐山路188号新地中心33层买方：
卖方：
一、货物名称、型号、生产厂家、交货时间、单位、数量、单价、总价（价
格单位：元）
物资编码物资描述单
位
数量
生产
厂家
品牌单价小计
总价：
合同总金额合计（人民币大写）：元整
交货时间：合同生效后天内按《技术协议》供货。
合同标的金额包括运输费、技术服务费、 17 %增值税、保险费及等。
二、货物的技术标准和质量要求
1、执行的标准：见技术协议（如有）。
2、同时不低于相关国家标准。
三、卖方对质量负责的条件及期限
1、卖方对质量负责的范围：非因买方原因造成的一切货损、货差以及货物质量问题，均由卖方负责。
2、卖方对货物质量保证的期限（质保期）：质保期为通过验收/性能试验后一年或到货后18个月，以先到时间为准。国家规定或卖方承诺的质保期长于本合同约定的，按国家规定或卖方承诺执行。
四、交货方式、运输方式及到达站（港）的费用负担
1、运输方式：汽车或其它运输方式。
2、交货地点：买方指定地点。
3、运费负担：卖方承担。
4、保险：由卖方办理保险并承担保险费用。
5、货物所有权及风险转移：自货物于交货地点交付买方时起，货物
的所有权转移至买方。卖方在交货地点将货物交给买方前，货物损毁、
灭失的风险由卖方承担，此后由买方承担，由买方负责交货点的卸货。
五、包装物标准、包装物的供应与回收
1、卖方交付的所有货物的包装应符合国家标准规定，并按货物特
点，分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防碎等保护措施。
2、包装工作由卖方负责（包装物卖方不回收）。
3、包装费用由卖方承担。
六、验收标准、方式、地点和期限及提出异议期限
1、验收标准：本合同第二条约定的技术标准和质量要求。
2、验收方法及期限：
验收时间为买方收货后10个工作日内，验收应在双方共同在场的情况下进行。如果卖方经通知后不到场参加验收，买方可以自行验收，卖方承认买方自行验收的结果。如任意一方对质量验收结果存在争议，应于验收后3个工作日内书面提出，由买方所在地质量监督检验机构复验，复验合格的复验费用买方承担，不合格的卖方承担。
如合同标的物为设备的，上述验收程序应通过性能试验，性能试验合格的标准按《技术协议》执行（如有）。
七、合同有效期：质量保证期满，货、款两清，无任何争议时止。
八、结算条件、方式及期限
1、结算条件：预付款为总价 0 %，付款时间为 -- ；到货款为
总价90%，付款时间为验收合格、收到全额增值税发票后 60天；调试款
为总价 0 %，付款时间为 -- ；质保金为总价 10 %，付款时间为质
保期满、验收合格后30天。结算方式：电汇。
2、卖方最迟于买方支付到货款前开具相当于合同总额的正规发票
并交付至买方，否则买方有权拒付相关款项。
九、买方的违约责任
1、买方中途退货，应支付卖方退货部分价款10%的违约金。
2、由于买方原因致使卖方造成的直接损失由买方承担。
十、卖方的违约责任
1、卖方逾期交货的，每逾期一日，支付相当于合同总价0.5%的违
约金。逾期部分货物买方有权选择接收或拒收，买方选择接收的，卖方
支付违约金并发货，买方选择拒收的，卖方支付违约金并解除合同。
2、卖方提供的货物质量（含质保期）不符合本合同约定的，买方有
权要求卖方无条件退换、修理或降价处理，同时，卖方应当向买方支付
相当于合同总价20 %的违约金。
3、卖方提前交货的，需征得买方同意后方可发货。卖方多交的以及
品种、型号、规格、质量不符合合同约定的货物，买方在代保管期内实
际支付的一切保管费用以及货物损毁、灭失的风险均由卖方承担。
4、货物错发到货地点或收货人的，卖方除负责将货物在合同约定的
地点交给买方或买方指定的收货人，还应承担因此多支付的一切费用和
逾期交货的违约金。
5、第三人对货物所有权或知识产权提出异议，由卖方负责处理，并
赔偿由此给买方造成的实际损失，但不能免除卖方履行本合同的其他义
务。
6、如何情况下，因卖方违约产生的违约金不足以弥补买方损失的，
卖方负责补足。
十一、质保期特别约定
1、质保期满是指合同约定的质保期到期后双方签订质量合格确认
单或满30个工作日。
2、质保期内发现质量问题，一经买方通知，卖方应于48小时内无
条件免费返修，未及时返修的买方有权委托第三方维修，费用卖方承担。
返修后质保期重新计算，质保期内再次返修的，买方有权要求退换或降
价处理。
3、如果因本合同货物潜在缺陷造成的货物损坏，无论质保期内或者
质保期外，卖方对消除潜在缺陷承担责任并赔偿买方因此受到的损失。
4、无论在质保期内或质保期外，当买方要求卖方进行现场服务时，
卖方应在接到买方通知4小时内给予答复，卖方在双方协商后的期限内
为买方提供技术服务。
5、本合同中的货物，法律规定或双方另有约定“三包”期长于合同
约定质保期的，适用“三包”期的约定。
十二、安全环保要求
1、卖方必须严格遵守安全、环保、职业健康的法律、法规，执行安
全、环保、职业健康的规章制度、技术标准，遵守买方安全、环保管理
制度，接受买方的安全、环保监督、检查、考核。
2、卖方供应货物如需到现场提供安装、拆除、调试等服务，须按电
厂相关管理制度要求办理出入证、参加厂内安全培训、签订安全协议及
交纳相应的安全保证金。
3、作为责任主体，卖方对施工期间及施工内容投入使用后造成的安
全事故、不良环境影响及由此产生的所有费用及损失承担全部责任（包
括给第三人造成损害导致的赔偿责任），并愿意接受买方依据EHS事故严
重程度给予的处罚，并自愿放弃对买方的抗辩。
4、施工涉及用火、临时用电、进入受限空间、高处等作业时，卖方
应办理相应的作业许可证。
5、卖方如涉及供应易燃易爆、有毒有害（氧气、乙炔、氢气、化学
用品、液氨、汽柴油、润滑油等）货物类时，应具备相应的经营与运输
许可资质，进入厂区后相关运输、包装、接卸、堆放应符合安全环保及
现场管理制度要求。
6、卖方向买方交纳工程合同款5％的安全保证金，但最低应不低5
千元，最高50万元。甲方对乙方的安全考核费用从安全保证金中扣除，当安全保证金扣至零时，乙方必须停工整顿，并重新交纳与原数额相等
的安全保证金，方可允许继续施工
十三、解决合同纠纷的方式
合同双方对合同内容及在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决，不
能达成一致时依法向合同签订地人民法院起诉。
十四、合同的生效条件及其他
1、总金额在十万元及以上的合同经买卖双方签字盖章后合同生效，
合同一式贰份，买卖双方各持壹份；总金额在十万元以下的合同采用电
子订单的形式。
2、技术协议书（如有）是本合同不可分割的一部分，具有同等的法
律效力，如果合同正文与技术协议书有不一致或模糊时，以合同正文为
准。
（以下无正文）
买方：卖方：
法定代表人（或授权委托人）：法定代表人（或授权委托人）：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
税号：税号：
签约日期签约日期：
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
工程承包合同书 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（以下简称甲方） 承包人：湖北业源电力安装有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖北鼎协建材科技有限公司电源建设工程发包给乙方，包工包料施工，验收合格后包接火。 第二条：施工方案 高压线650米（导线型号10KVJKLV-1×50）、配电变压器（S11-630KVA）（预付费柜一台、高圧柜两台、低压柜四台、低压计量一套）、高压电缆10KVYJLV-3×50/120米由乙方负责提供安装。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为30日，暂定于2014年2月15日起至2014年3月15日止，具体开工由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生不可抗力的自然灾害和雨天，工期可相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为58万元整，【580000.00元】（含供电公司需要收取的费用）。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及接火费用，青苗赔偿费用由乙方按国家规定予以补给。其中孝昌供电公司需要收取的费用由甲方委托业主单位向供电公司支付，该费用从工程总承包费用中扣除。同时乙方向甲方提供符合国家规定的发票。 3、付款方式：工程开工中期预付工程材料费40%，合计：22万元整，剩余36万元整工程竣工接火后一次性付清。
4、甲方将工程款拨付给湖北业源电力安装有限公司负责人季国东个人账户，以湖北业源电力安装有限公司下达个人收款授权书为依据。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、负责施工过程中的协调及费用。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，确保本工程施工安全和质量。 2、承包人必须自行完成本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中，所有安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。 第八条：验收 工程竣工验收应以供电公司满足接火条件为准。 第九条：违约责任 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，造成工程延期由甲方负责。 第十条：其它 本合同于2014年11月13日由双方签订，自双方签字后生效。一式二份，双方各执一份。 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（甲方）签字或盖章 承包人：湖北业源电力安装有限公司季国东（乙方）签字或盖章 年月日
工程施工合同 合同编号： 工程名称：XXXX中学（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 发包方：XXX中学 承包方：XXXX有限公司 签订日期：年月日 工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则
，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。 一、合同签订单位： 发包方：XXXX （简称甲方） 承包方：XXXX （简称乙方） 二、工程名称：XXXX（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点：XXXX321号 四、工程建设规模：新上容量630KV A，一户一表改造。 合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式：转账 六、双方责任： 1、甲方 （1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。 （2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。 （3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 （4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。 （5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 （6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。 （7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。
建设工程施工承包合同书 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
输配电线路及设备委托抢修 合同协议书 甲方：朱**（身份证：330721**************12）乙方：
输配电线路及设备委托抢修合同 委托方：朱**（身份证：330721**************12）（以下简称甲方）受托方：（以下简称乙方） 第1条总则 甲、乙经双方平等协商，在明确双方权利和义务的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章的规定，特订立本合同。 第２条受托范围 甲方委托乙方抢修范围包括： 甲方委托乙方对甲方吊车浙G******所撞损的10KV康济683线叶明机埠支线24-27#杆进行应急抢修。 第3条抢修费用 1、甲方车辆保险齐全，最终抢修费用，由保险公司理赔。在保险公司理赔完成前，甲方先向乙方支付抢修保证金：元整（￥元）。 2、乙方在抢修完成后，由甲方配合乙方向保险公司索赔，保险公司赔偿到位后，乙方向甲方全额退还抢修保证金。 3、抢修工程实际结算总价，以物价评估部门出具的最终评估报告为准。 第4条违约责任 1、甲方不按本合同约定向乙方及时支付保证金的，乙方可要求交警部门继续扣押甲方车辆，即浙G*****。 2、乙方未能按计划完成抢修任务，甲方可拒绝交付保证金。 3、如因甲方车辆产权不明确，手续不全，保险不全，导致乙方无法完成索赔，乙方不予退还甲方支付的所有保证金，并由甲方承担乙方剩余经济损失。 第5条不可抗力
1、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 2、任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。 3、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后 2 日内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。 第6条争议解决 1、本合同履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。 2、若争议经协商仍无法解决的，双方约定选择的解决方式为：（2）。 （1）提交金华市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）向乙方所在地人民法院提起诉讼。 3、在仲裁或诉讼期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 第7条其他约定事项 1、甲方应当保证对其车辆即浙G******拥有合法的所有权，不存在任何产权上的争议。 2、甲方应当保证自己为合法的经营主体，并根据国家和地方有关法律法规取得相应的行政许可文件，拥有相关的从业资格。乙方有权要求甲方提供相应证明文件。否则，乙方有权拒绝接受甲方委托。 3、甲方应当保证自己的车辆运营手续及各类保险齐全，乙方有权要求甲方提供相应证明文件。否则，乙方有权拒绝接受甲方委托。 为保证安全，双方确定工作联系人制度。 甲方工作联系人：****** 联系方式： 乙方工作联系人：联系方式：
工程施工合同签订注意事项 建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以，依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益，防范合同风险。 目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本）》(GF-19９9-020１)签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面： 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时，可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件
编号：_____________ 电力工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工包料 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：暂定元整（Y: _________ ）（人民币 _________ ）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计Y_ ____________ 元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向
编号：_____________电力线路维修协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 为明确双方的责任和义务，根据《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等相关规定，经甲乙双方协议一致，签订本协议书，双方共同信守，严格履行。 一、甲方将线路委托给对该线路进行日常维护运行管理。 二、维护管理项目： 对线路进行日常巡视、维护、添加放映室部分线路开关等。 三、维护管理费（含人工费、材料费等），共计元。 四、乙方责任： 1、乙方应严格遵守协议，按检修规程进行日常巡视、维护，发现问题及时处理，保证线路正常运行。 2、乙方发现线路有紧急缺陷故障时，应及时抢修处理。 五、甲方责任： 1、消缺检修需停电时，甲方应当给予配合，并负责对内、外协调，办理相关手续，准备后备电源。 2、线路进行停电消缺检修时，停电检修方案报甲方，具体停电时间由双方协商确定。 3、因第三方责任造成损失，由甲方负责承担维护费，甲方可向第三方责任人进行索赔。 4、在供电设施上发生事故引起的法律责任，由产权所有者甲方承担发生事故引发的法律责任。 六、争议解决方式：
甲乙双方在履行本协议发生争议时，应依本协议书之原则协商解决、协议不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解或向人民法院提起诉讼解决 七、其他： 1、签订本协议时，甲乙双方应将线路有关技术资料交接清楚后，方可签订本协议。 2、未尽事宜按照《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等有关法律规定办理。如遇国家法律、法规政策调整时，按规定修改补充本协议有关条款。 八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 签约人：签约人： 年月日年月日
编号：_____________彩门工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立分项工程施工合作关系，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________ 1.2工程地点：____________________________ 1.3工程内容：本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程；工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期： 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工，总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级： 1.6.1工程质量要求：以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准，焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求，外观美观、大方，无粗糙焊接缝，彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款： 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括：乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用，以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素，所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同总价均不作调整，本合同工程总价为人民币____________元整。 第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份，并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工；应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理，但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程，应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求，在每道工序完成后，先自检，自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程，乙方应按要求返工并承担费用。 第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购，必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米
合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：
合同编号：YT-FS-9022-70 电力工程施工合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 施工安全协议 甲方：海南电网xx公司 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx 计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx 日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协
议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
电力抢修合同 甲方： 乙方： 根据工程项目施工需要，在《合同法》及有关规定的基础上，甲、乙双方本着平等、自愿、公平合理、诚信的原则，经充分协商后，一致同意签订如下合同，双方共同遵守。 第一条工程内容 2017年甲方提供的有关于@@@@@的电力抢修工程，乙方经核对无误后及时进行抢修。 第二条合同价款 根据2017年@@@@@抢修工作内容按市场价，包括材料费、工时费等收取费用。 第三条付款方式 1、工程抢修后按国家标准调试运转正常，甲方3个月内一次付清所有工程费用。 2、乙方需凭施工清单编制施工决算，根据甲方审批无误后的决算书，开具正规发票。 第四条工程验收 1、验收时间：抢修工程结束后，按甲方规定的时间指定地点进行验收。 2、乙方在甲方验收时，应将注意事项等以书面形式通知甲方。 3、乙方随机的必备品、配件、按产品标准配置，随货同行（试
验报告每台一套）。 4、按国家标准验收，产品到甲方指定地点后由甲方自行安装调试，一周内如无书面提出异议，乙方将视产品合格。 第五条双方责任和义务 1、乙方必须按照国家相关标准的要求采用合格的材料和设备。材料及零部件必须为全新未用过的，质量标准：国家标准，通过耐压试验，绝缘标准符合要求。乙方确保该台变压器为本厂全新铜芯设备，如有不符按本合同违约处理接受甲方处罚。 2、乙方对质量负责的条件及期限：质保期1年，质保期自竣工送电之日起算。质保期内如有任何问题乙方免费维修或者更换，质保期过后如出现质量问题，乙方进行有偿维修。 3、乙方必须按照国标和供电公司规范生产产品，必须采用国标材料和设备，产品质量按相关行业施工、设计及标准执行。对乙方自己生产、调试期间的人员、设备安全负责。 4、乙方必须提供公司营业执照、资质证书等相关附件。 5、设备维修后安装、调试运转正常后应及时支付设备维修款。第六条纠纷解决方式 在具体执行过程中，甲、乙双方必须按上述要求执行，如出现甲、乙双方任何一方未能履行合同，已执行一方即可终止本合同合作义务，并由违约方承担由此造成的损失。本合同未尽事宜由双方协商解决，协商未果，双方均有权向各自单位住所所在地人民法院起诉。第七条合同的生效 1、本合同共3页，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具
建设工程施工合同 第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：工程。 2.工程地点：河南省新郑市。 3.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 4.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 二、合同工期 开工日期：年月日。 竣工日期：年月日。 工期总日历天数：日历天；工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。适用于工程的验收标准包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，以高者为准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：固定总价人民币（大写）： ￥元，工程结束后，乙方应得工程款以甲方最终审计结算为准。 其中：该合同价包含但不限于安全文明施工费、材料和工程设备费、住宿、质量工期、一切险和第三者责任险、有关政府部
门验收通过、维护、移交、组织实施工作和资料整理、施工风险、质量保修期保修、管理费和利润税金等一切费用。 合同价格形式：固定单价合同±设计变更±现场签证。 例外情形是否适用：。 例外情形：承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格（即新郑市每季度发布的材料信息价）的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5﹪时，其超过部分据实调整。 合同价款支付 工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完工并经甲方验收合格后，付至合同总价款的%；经审计决算完成审定后，付至合同总价款的95%，质保期满后余款一次性付清。 承包方指定的收款账户基本信息如下 开户行： 户名： 卡号： 发包人付款前，承包人必须提供与付款金额一致的且符合发包人要求的发票。 六、双方责任 （一）甲方责任 1、协助提供施工用水、用电联接点；安排施工进度及协助乙方于相关方的关系。 2、组织人员对工程竣工进行验收，按照合同约定支付工程进度款；以及办理工程结算。 3、提供施工方所需要的条件，负责提交与工程相关的各类基础性资料、施工图纸等。 4、发包人代表：；身份证号：；职务：；联系电话：。发包人更换发包
电力工程建设合同书 发包人（甲方）： （以下简称甲方）承包人（乙方）： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿和诚信信用的原则，甲乙双方就电力电器（高、低压：含变压器、电缆，高、低压配电柜、配电箱及户表工程，见材料清单）安装工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、由乙方负责甲方华盛嘉园项目配电室高、低压电力电器工程、工程设计（供电部门设计，及华盛嘉园电力设计施工图）工程安装，及大冶市供电公司等所有相关手续的办理和移交以及保证有关部门验收合格，交付甲方正常使用。 二、由甲方负责提供合格的变压器（一台SCB/10/630KVA干式变压器、一台SCB/10/200KVA的干式变压器，含变压器外壳及配套的风机，高低压配电柜配电箱及低压电缆，含风机、电梯、电缆及相关的配电箱）。其详细材料见工程预算表。所有材料及设备必须符合国家有关
标准的合格产品 三、本电器户表工程126户，实行抄表到户，并实行远程监控系统，另根据物业所需装商用电表5户。由乙方负责以上电力电气材料的安装（甲方负责提供的所有电气材料要符合国家质量标准及满足甲方图纸设计要求，低压阻燃电缆及高低压配电柜由电力公司网购指定产品，所有的电缆柜、电源箱元器件均为。 四、由乙方负责以上电力电气材料的安装，高压电缆、变压器及高、低压配电柜等材料的调试、计量及大冶市供电公司的所有相关手续的办理落实（费用由乙方负责），乙方负责保证此工程的验收合格和及时送电。 五、本工程自签订之日起50天，安装完成即交付使用，延长工期每天罚款500元。工程如出现质量问题，乙方在接到甲方通知后及时抵达现场及时处理。 六、经甲、乙双方共同协商，此工程总承包金额为玖拾万元，甲方预付款壹拾万元，工程动工后，甲方付至总金额的50%，工程安装验收完成后，甲方付至总金额的80%，正式送电后总金额付清（预留伍万元待整个配电室高、低电气工程移交供电部门后付清），工程保质期壹年。 七、本工程乙方在施工过程中，必须遵守国家的安全规
合同编号： 项目 工 程 施 工 合 同 签订时间：年月 签订地点：河南·潢川
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围 三、材质要求 四、技术要求 五、工程说明 六、施工方式： 包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求： 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 （1）、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并
对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期：个日历天。 2、安装工期: 个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：元整（附：预算书）。 大写：。工程变更以实际发生增减工程量进行决算。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲
电力线路代理维护协议 甲方：山丹县鑫马电力有限责任公司 乙方：窑街煤电集团山丹县长山子煤矿 为明确双方的责任和义务，根据《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等相关规定，经甲乙双方协议一致，签订本协议书，双方共同信守，严格履行。 一、乙方委托马营35KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV马煤3516线路及马营110KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV线路，线路长度43公里。二场六队至窑街煤电集团长山子煤矿水源井10KV线路，线路长度6公里。（属专用线路，产权属乙方所有）给山丹县鑫马电力有限责任公司对该线路进行日常维护运行管理。 二、维护管理项目： 1、对线路进行日常巡视、维护、定期消缺检修。 2、对线路走廊进行定期清理，对线路保护区内影响线路运行的树木进行定期砍伐和修剪。 3、定期常规线路巡视，每月一次。 4、故障巡线，应急抢修。 5、线路通道清理，每年一次。 6、煤矿35KV变电站内设备的预试，每年一次。 三、维护管理费（含人工费、交通费、预试费、应急费
等），共计每年伍拾陆万元（560000.00元）。 支付方式：协议双方签字后，甲方出具全额发票，乙方在收到发票七个工作日内支付甲方90%的维护管理费（504000.00元），协议到期后七个工作日内支付10%的维护管理费（56000.00元），逾期乙方将承担违约责任。 四、甲方责任： 1、甲方应严格遵守协议，按35kV及10KV线路检修规程进行日常巡视、维护、定期消缺，发现问题及时处理，保证线路正常运行。 2、甲方发现线路有紧急缺陷故障时，应及时通知乙方，乙方并配合进行抢修处理。 3、发生由于不可抗力造成的线路倒杆断线事故，甲方可以协助乙方进行抢修，但所发生的费用由乙方承担。 五、乙方责任： 1、消缺检修需停电时，乙方应当给予配合，并负责对内、外协调，办理相关手续，准备应急自备电源。 2、线路进行停电消缺检修时，停电检修方案报乙方，具体停电时间由双方协商确定。 3、因第三方责任造成损失，由乙方负责承担维护费，乙方可向第三方责任人进行索赔。 4、在供电设施上发生事故引起的法律责任，由产权所有者乙方承担发生事故引发的法律责任。
工程施工合同 项目名称： 签订时间：年月日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工事项，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵照执行。 一、项目概况： 工程名称： 工程地点： 工程承包范围及内容： 未说明详尽之处以设计图纸为依据。 二、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期天数：共日历天。 三、质量标准：合格。 四、合同价款： 金额(大写)人民币：；￥：元。 五、双方职责： （一）甲方职责 1、甲方代表，甲方代表根据授权，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。 2、施工合同签订后3日内提供施工图肆套（含制作竣工图使用的图纸）；乙方需要增加施工图套数，甲方联系解决，费用由乙方支付。 3、监督工程质量、安全、进度等工作。 4、负责协调乙方施工的用水、用电及施工货梯等必要条件，协调园区其他各专业承包单位相互配合以保证工程正常施工。 5、负责与设计单位及有关部门的工程联系及协调。 6、办理合理的变更、签证手续及工程款支付。 7、组织工程竣工验收及办理工程结算工作。 （二）、乙方职责
1、乙方代表，电话：；乙方代表需常驻现场，乙方代表全权代表乙方，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，解决施工过程中的各项事宜。 2、根据甲方园区平面规划指定地点，乙方搭设办公及生产等临时设施及堆放材料；负责生活及施工垃圾等定期收集和清理并承担相关费用，直到工程交付使用为止，工程竣工移交后，负责工地上所有有关乙方的设备、多余材料及各种临时工程清除、移走。 3、负责本工程施工用水、用电的接引工作，用水、用电接引（含安装水电计量表及水电配置箱）工作及费用由乙方自理，费用已包含在合同总价中；水电费用（含水电损耗费用）由乙方承担，由甲方代缴，乙方在接到缴费通知书3日内按时缴交，否则甲方有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此乙方不得提出任何异议，若水电费没有按时缴交的，被停水、停电的造成的损失均由乙方承担，导致工期延误的，不予顺延；通讯线路及通讯费由乙方自行解决。 4、按甲方及相关施工配套说明严格按照施工规范进行施工，落实每道工序落实“三检”制度，对承包范围内的工程质量负全部责任；对隐蔽工程在隐蔽前，应提前24小时通知验收，经签字认可后方可隐蔽；由于乙方施工操作失误或乙方工程质量等原因给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任并无条件返工至合格为止。 5、乙方应根据工程进度组织专业队伍施工以满足甲方的工程进度要求，应提供计划、报表的名称及完成时间：开工后5天内乙方须向甲方及监理人提供工程施工总进度计划壹式叁份；每月25日向甲方及监理人报当月完成工作量月报表（含累计完成量及价）和下个月施工进度计划表（含资金使用计划表）各壹式叁份；工程完工时提交完工报告书壹式肆份；每周向监理人和甲方报送施工周报壹式贰份及监理人要求的其他有关报表。 6、乙方必须配合甲方单独发包项目、通讯网络等部门的施工（甲方单独发包项目的总包管理费和配合费及其它相关费用不另计取）。 7、乙方在工程实施过程中，不得损坏工地范围内（含甲方单独发包的土建及装修等工程）的成品和半成品，否则须给予损失方相应的赔偿，工程移交前，负责自身承包范围的保护和保洁工作及责任，因乙方管理不善造成损坏的，乙方应负责出资修复，造成工期延误的，工期不予顺延。