金家律师修订
本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改
挖运土方工程协议书
甲方：_____________________________________
乙方：_____________________________________
经甲方研究决定将广西热作所职工住宅楼基础土方开挖工程发包给乙方承包施工，经甲乙双方协商达成以下条款，双方共同遵照执行。
1、工程概况：
工程名称：职工住宅楼工程
工程地点：
2、工程承包范围：
挖运及回填X热作所职工住宅楼21#、22#、23＃楼基础土方，工程量暂定为壹万贰千立方米左右，计算土方工程量按工程完成时实际开挖土方量为准。
3、合同工期
开工时间：20 年12月日（20 年12月日必须进场）
竣工时间：20 年12月日（如遇不可抗力或甲方要求可以顺延，以甲方签证为准）
合同工期总日历天数 20 天
4、质量标准
工程质量标准：国家标准规定的合格标准
5、合同价款：
①、开挖、搬运及回填土方所有工作内容综合单价按每立方米12.5元（大写：壹拾贰元伍角）发包给乙方。此单价的工作内容包括：a、基础大面积土方开挖，外运土方堆放在甲方指定的工地外的堆放场地，堆放场地由乙方自行安排大型推土机配合堆放土方，所堆放的土方必须符合甲方提出的要求。b、按图纸要求回填，回填内容包括：场外（土方堆场）挖土、装、运回、卸下土方及夯填等所有工作内容。
②、以上土方综合单价均已包括机械进退场和使用费用、乙方现场管理人员
工资等相应费用，乙方必须提供相应的合法的工程款发票给甲方，乙方必须提供具备法人资格的单位帐号给甲方，付款方式以转帐方式支付。
○3、付款方式：从乙方土方开挖至土方回填工程完成后二个月内付清工程款，中途加油款等由乙方自理。
6、甲方派驻工地的现场代表是吕浪，由其负责现场的协调工作，乙方派驻工地的现场代表是，由其负责现场机械、人员的指挥调配。
7、甲方负责现场施工技术交底，提供土方开挖的控制标高和土方开挖尺寸，乙方人员要全力配合甲方工作，现场必须配备专业的技术、安全人员对现场施工的标高、开挖尺寸、安全文明进行控制。对不按甲方提供的标高、尺寸开挖的部分，由此产生的费用乙方自理。对大型施工机械进行安全、技术监控，确保现场安全文明。
8、乙方在工地外运输土方的路途中必须采取有效措施保证市政道路的路面清洁，如有因违规污染路面受有关部门处罚的，因此产生的一切责任和费用均由乙方负责。
9、土方开挖完成后由乙方以书面形式上报甲方组织验收，并经甲方验收合格后方可结算工程量。
10、本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，并经双方代表签字后生效，工程完成结算付款完毕后本合同自行失效。
甲方：乙方：
现场代表身份证号：现场代表身份证号：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
编号：GR-WR-75555 工程补充协议书模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
工程补充协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 工程补充协议书范本1 甲方(发包方)：***** 乙方(承包方)：***** 甲乙上方在签订《***区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议： 一、项目名称地址 本合同项目位于***区港桥工业园区，名称为重庆**建材及工业塑料包装工程。 二、工期及建设时序 本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天，从2014_____年___月___日开始至_____年___月___日止。 三、付款金额及付款方式 项目按照包干方式承建，总承包金额为970万元，大写
玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价430万元，大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元，大写伍佰肆拾万元整。) 工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，主体钢结构完工后支付100万元，大写壹佰元万元整;余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%，剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清(未等相关部门验收，于工程完工之后开始计算滞纳金)。工程承办款逾期未付，未付金额从应当支付之日起计算滞纳金，滞纳金的计算方式为：每月按所欠工程款的2%计算，直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。 四、其他约定 修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分;修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、窗、散水、内墙涂料、外墙抹灰和保温部分。 五、违约责任
土(石）方工程施工 承 包 合 同 发包人: 承包人：
２013年月日 发包人：（以下简称甲方) 承包人：（以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合成都市有关规定和本工程的具体情况,订立本合同，达成如下协议： 一、工程概况 1。1 工程名称：新川创新科技园市政基础配套设施道排工程Ⅱ标段 1。2工程地点: 新成仁路(新川创新科技园段Ｋ1２+００—K26+０0） 二、承包范围及工作内容 2。1承包范围: 乙方根据甲方发出的施工图、施工图图纸会审纪要、施工方案及其他相关技术文件所含的道路路基的挖填、边坡修整、桥涵、电力隧道、电力浅沟、排水管沟工程、河沟改道工程的土(石)方开挖、回填及景观土方外运等全部工程和其他临时增加的额外工程。 ２。2 工程内容： （１)零星工程及零星机械：甲方项目场内外开掘道口,协助现场施工、临时设施搭建、场地平整等甲方指定的项目。 （2)根据甲方提供的施工方案或甲方现场负责人的指示对合同段施工图所包含工程的土(石）方开挖、运输、摊平、压实(以下简称挖、运、平、压）至实验合格(大石改小,翻料、选料,运输，机械修便道等)，景观土方外运,表土清除（含挖草皮、树根、竹篼及装车、汽车返空,清运淤泥等）。在土方作业过程中,乙方必须无条件服从甲方的土石方调配方案要求,在指定地取土、在指定地回填,，回填应按规范要
求分层碾压密实并满足相关试验指标要求。 (3)乙方有义务积极配合甲方现场的各期施工工作,包括乙方份外工作,比如临时挖、吊、平整,意外应急和抢险等,甲方对乙方份外完成的实际工程量签证计算。 （４）乙方有义务配合甲方应付、迎接各相关单位的各项检查。甲方与业主、项目管理单位、监理单位的工地列会下达的任务、指令、会议纪要内容以附件形式载入本合并同通知乙方.甲乙双方应根据会议精神、指令对施工节奏、任务及时作出调整。 三、合同价款及附属条件： 3。1、机械:合同单价按附件二表格报价内容执行,在执行过程中并遵守下列相关规定: 乙方应保证随时配备各式机械及其操作人员满足自身和甲方调遣、使用。但甲方保留另外调遣其他零星机械的权利。乙方配备机械操作人员应经验丰富、技术精湛并听从甲方指挥,操作人员必须具备相应的操作证书。 (a)机械的类别、型号应根据工程作业的实际需求和甲方的要求配备. (ｂ)本合同执行机械单价为综合包干价(包含机械的看护、磨损、保养、燃油费、机械进出场费、操作员的工资及加班费、生活费等一切费用)，乙方报价前应认真、谨慎考虑、考察施工现场可能带来的各种风险因素（如障碍拆迁、环境干扰、安全、燃油价格、物价变化等) ,合同单价经双方签字确认后不再调整。 3。２、土石方：合同单价按附件二表格报价内容执行,在执行过程中并遵守下列相关规定： (a) 乙方根据甲方现场施工管理人员或者甲方指定人员,指定的范围、尺寸、标高、层段、工期时间等要求,组织足够的机械人员施工.施工层面的开挖,放坡、边坡修整、标高、预留土体厚度及平整度,阶梯度等要满足该项目专业管道施工队、桥涵施工队、护坡施工队等相关分包单位和甲方的施工要求,适当安排抢工、缓工、暂停
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程款结算还款协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以 下简称乙方) 住所：________________________ 住所：________________________ 法定代表人：____________ 法定代表人：____________ 鉴于： ________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年 ________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于 ________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了 《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款 ________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付 ________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计 ________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
付款协议 甲方： 乙方： 一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月日，乙方尚欠甲方货款￥元（大写：），现关于该货款的问题双方达成如下协议，甲方同意乙方在年月日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按 逾期货款的1% 向甲方支付滞纳金。 三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方 可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件 有效。 甲方：乙方：
还款协议 甲方： 乙方： 一、截至年月日，乙方尚欠甲方借款￥元（大写：），现甲乙双方达成协议，乙方在 年月日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期借款的1% 向甲方支付滞纳金。 三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方 可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件 有效。 甲方：乙方：
还款协议书范本（付款协议书范本） 甲方： 乙方： 一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月日，乙方尚欠甲方货款￥元（大写：），现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第种方案解决： 第一种：甲方同意乙方偿还人民币元整（￥元）以解决上述欠款问题，但须： 1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方； 2、在年月日前将上述款项汇出。 第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下： 1、年月日前支付元； 2、年月日前支付元； 3、年月日前支付元； 二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后，甲方放弃余款元的求偿权，并自人民币整（元）到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。 四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若 乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即元（大写）本金及利息的法律 责任。 五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。 甲方：（盖章）乙方（盖章）： 授权代表：授权代表： 年月日年月日
编号：TQC/K995 土方合同补充协议书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
土方合同补充协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容，经协商一致，达成如下协议： 一、承包范围外的零星工程及新增内容
编号：_____________ 土方挖运分包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 承包内容：土方挖运、平整、压实、整型、边坡修整。 1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。 1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月日完工，共个日历天。 2.3 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）：a. 因不可抗力的影响；b. 重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行。
2.4 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。 2.5 发生不可抗力的费用承担： 2.5.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用； 2.5.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担； 2.5.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情况另行协商。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量。 3.2 质量达不到要求时，乙方必须按甲方要求进行返工处理。 3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理验收和确认。 第四条环境安全标化 4.1 乙方在施工过程中包括土方车辆运输途中严格控制好施工噪声、扬尘、污水的排放和施工振动对周围环境的污染、危害和影响，负责土方运输沿线道路以及施工现场四周的保洁工作。 第五条合同造价 5.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，工程量按实际结算。
还款协议书 甲方：，男，汉族，年月日生，身份证号码： ，住址：，联系电话： 乙方：，，汉族，年月日生，身份证号码： ，住址：，联系电话： 乙方因资金周转，分别于年月日、年月日、年月日、年月日向甲方 借款共计人民币XXX万元整（￥xxxxx元）。 鉴于乙方借款次数较多，为方便乙方清偿借款，经双方账目核对清楚之后，达成还款协议如下： 一、乙方分期向甲方偿还借款，具体还款时间及数额如下： 年月日前支付元； 年月日前支付元； 年月日前支付元。 二、乙方应按本协议第一条之约定，及时、足额将欠款通过银行转账方式转入甲方指定银行账户，如需现金方式还款，需提前取得甲方书面同意。 三、本协议签订后，乙方应按约定支付款项，如乙方逾期还款： 1、甲方保留追究乙方全部刑事及民事责任的法律权利； 2、甲方有权要求乙方归还已到期款项，并有权要求乙方按该款
项的年利率xx%支付自乙方逾期款项之日起至实际归还该款项之日止的逾期利息。 四、乙方自愿以个人及家庭财产为本协议项下甲方对乙方的债权承担无限连带责任保证。 五、本协议系各方真实意思表示，协议生效后如有违反，违约方应当赔偿因此造成守约方的一切损失（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、执行费用等）。 七、本协议在履行中如发生争议，由双方协商解决；协商不成的，可向甲方所在地西安市未央区人民法院提起诉讼解决。 八、甲乙双方均已详细阅读本协议所有条款，双方对本协议条款的含义及法律后果充分理解，认识一致，均无异议。 九、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方：乙方： 身份证号码：身份证号码： 联系方式：联系方式： 年月日年月日
编号：________ 土石方挖运工程合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共23 页
土石方挖运工程合同范本 土石方挖运工程合同范本1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。 一、工程地点： xx镇 二、工程名称： xx电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。 三、工程内容： 土石方挖运（包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内），运距4千米以内，如超过4千米每增运500米运价另算。 四、工程单价： 土方挖运单价：壹拾元（10）元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍 第 2 页共 23 页
元（13.5）元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格8元/升计算，如市场油价变动，本合同油价不变。 五、工程工期： 总工期12个月时间。 六、承包方式： 单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担，建筑营业税由甲方承交。 七、工程计算 乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。 八、工程款结算 甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款（扣除燃料、借支），挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。 九、其他要求： 1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场，不得招用童工和智障人员，不得使用不合格的机械产品； 2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业，若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求 第 3 页共 23 页
编号：QJ-HT-0708工程还款协议书(官方版) Both parties to the contract shall perform their obligations in accordance with the contract or the law within the contract period. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业协议范本系列下载即可用---
工程还款协议书(官方版) 说明：该协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署协议，在协议期限内按照协议约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于________年____月____日在中国_________市签署： xxx公司(以下简称甲方) 住所：xxxxxx 法定代表人：xxx (法定代表人的代理人：xxx) xxx公司(以下简称乙方) 住所：xxxxxx 法定代表人：xxx (法定代表人的代理人：xxx) 鉴于： ________年____月____日，甲方与乙方就xxx(工程项目名称)签订了《建设
工程施工合同》(合同编号：xxx)，建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。该项目已于________年____月____日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于________年____月____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《xxx工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条___甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条___甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年____月____
YOUR LOGO 还款协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
还款协议书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方(债权人) 地址：________邮编：________ 电话：________ 乙方(债务人) 地址：________邮编：________ 电话：________ 为了使___________，双方经过友好协商，就有关事项协议如下： 第一条还款内容 1.还款金额：________人民币。 2.还款期限：自签订此协议之日起乙方至__年__月__日前还清。 3.利率：按照的利率执行，具体为：_____. 第二条抵押物 乙方将作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。 第三条甲乙双方的义务 (一)甲方的义务： 1.对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。
2.在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。 (二)乙方的义务： 1.应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。 2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。 第四条违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。 第五条本合同经___________见证后生效。 本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。 甲方：(公章) 代表人：________ 乙方：(公章) 代表人：________ 签约日期：________ 见证单位：(签章) 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
编号：FS-HT-05018 工程补充协议书(标准版) Model Supplementary Engineering Agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
工程补充协议书(标准版) 工程补充协议书范本1 甲方(发包方)：***** 乙方(承包方)：***** 甲乙上方在签订《***区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议： 一、项目名称地址 本合同项目位于***区港桥工业园区，名称为重庆**建材及工业塑料包装工程。 二、工期及建设时序 本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天，从2014_____年___月___日开始至_____年___月___日止。 三、付款金额及付款方式
项目按照包干方式承建，总承包金额为970万元，大写玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价430万元，大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元，大写伍佰肆拾万元整。) 工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，主体钢结构完工后支付100万元，大写壹佰元万元整;余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%，剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清(未等相关部门验收，于工程完工之后开始计算滞纳金)。工程承办款逾期未付，未付金额从应当支付之日起计算滞纳金，滞纳金的计算方式为：每月按所欠工程款的2%计算，直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。 四、其他约定 修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分;修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、
工程款欠款还款协议书 精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
x x x公司(以下简称甲方)住所：xxxxxx 法定代表人：xxx (法定代表人的代理人：xxx) xxx公司(以下简称乙方) 住所：xxxxxx 法定代表人：xxx (法定代表人的代理人：xxx) 鉴于： xx年xx月xx日，甲方与乙方就xxx(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：xxx)，建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《xxx工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx月xx 日至xx年xx 月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。 第三条强制执行条款 1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向**市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。 2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和**市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。 3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx 个工作日内，乙方未向**市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向**市公证处申请签发执行证
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 土方工程协议书(协议范本) The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
土方工程协议书(协议范本) 发包人：____________（以下简称甲方） 承包人：____________（以下简称乙方） 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格：开挖、运输土方________元/m3（石砂）。 四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自____月____日开始施工，在____天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求： 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。 六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
合同编号： 土方工程劳务分包合同 发包方：（以下称甲方）承包方：（以下称乙方） 因施工生产需要，甲方同意将阜阳市泉河风景带景观绿化工程开 挖土方、回填土方工程由乙方进行分包，为明确双方责任，确保工程顺利进行，保质、保量、按期完成施工任务，经甲乙双方对地质条件、图纸、开挖、堆放场地和施工环境充分了解的情况下，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点：阜阳市泉河风景带景观绿化工程ABC区 2.工程名称：阜阳市泉河风景带景观绿化工程 二、承包内容及计算方式 1 、按业主设计图纸及甲方土方开挖方案的要求进行土方开挖，开挖土方前应由甲乙双方确认施工区域内场地高程，并经业主或监理公司确认后，作为双方结算依据。 2、挖土方工程量按土方开挖方案要求的基坑（槽）底尺寸放坡系数和标高进行理论计算（不计超挖土方量）。 3、挖土方工程内容包括测量、挖土、运土、弃土（按照甲方指定地点用推土机推平）、修坡、坑底压实、挖修排水沟和集水井、承台 地梁边回填压实至设计标高等内容，平均运距约1公里
4、填土工程量按甲方要求回填部位的填方量理论计算（不计超填土方量）。 5、回填土方工程内容包括挖土、运土、回填、压实至甲方要求, 平均运距约1公里。 三、承包方式及工程量： 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。工程量：挖方约_______________________ 万m，填方约_________ 万m。 四、质量要求 挖方基坑（槽）的尺寸及标高必须符合甲方要求并确保边坡稳定安全，回填土质量及标高必须符合甲方要求。 四、工期要求 配合甲方的施工方案分次开挖： 1.第一次开挖工期为7天，包括整个场地的垃圾清运、平整及园路的修筑。 2.第二次开挖工期为2天，包括单体建筑大体积基坑的开挖、边坡的修复，部分基槽、基坑的开挖。 3?其余零星土方按甲方要求给予随时配合，开工日期以甲方通知为准，如遇大雨及不可抗力的自然灾害，经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天罚款2000元 如拖延工期5天以上或乙方中途放弃，甲方有权清退乙方，已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价: 1、结算方法按上述要求及内容计算，挖方承包单价为__6_元/m3, 回填土方承包单价为4元/m3。淤泥承包单价为_8_元/m3
工程款结算还款协议书 本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于XX年XX 月XX日在中国北京市签署： XXX公司（以下简称甲方） 住所：XXXXXX法定代表人：XXX（法定代表人的代理人：XXX） XXX公司（以下简称乙方） 住所：XXXXXX法定代表人：XXX（法定代表人的代理人：XXX） 鉴于： XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：XXX），建设工程总价款为：XXXXXX万元整人民币。该项目已于XX年XX月XX 日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX年XX月XX 日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《XXX工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自XX年XX 月XX日至XX年XX月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整。（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。 第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。 2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起XX个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。 3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起XX个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极
还款协议书 甲方：武汉南洋金地置业有限公司 乙方：孙元和 丙方：郑全进 甲乙双方基于201 0年元月20日签订的二份《借款合同》，甲方借取乙方2000万元，在借款逾期后，甲方仍然不能还款。针对还款事宜，双方经过协商一致特签订此还款协议： 一、甲方借取乙方的2000万元本金，自201 2年4月1 9日起仍按月利率35‰计息。此2000万元本息，甲方分三次全部还清，分别于年月日偿还乙方本息万元、于2012年月日偿还乙方本息万元、余下的借款本息于2012年月日前全部还清。还款方式按先息后本、利随本清的方式进行。 二、在甲方未还清乙方的2000万元借款本息前，乙方有权参与甲方的位于武汉市青山区的______________项目的销售资金管理，甲方有义务配合和保障乙方参与该项目的销售资金管理，具体方式是在位于武汉市青山区的_____________项目的所有的销售资金银行帐户的印鉴中加入乙方本人的印章，该印章由乙方保管和使用，在甲方还清借款本息后，由甲乙双方共同取消或变更该印鉴印章，乙方退出该项目的资金管理。 三、甲方若违反本协议约定，除借款本金仍按月利率35‰
计息外，还应当向乙方支付违约金万元，同时将乙方的借款本息一次性全部还清。 四、丙方自愿为甲方履行上述协议承担连带担保责任，担保范围包括但不限于借款本息及违约责任。 五、因履行本合同发生纠纷，由三方协商解决，协商不了，在乙方户籍所在地人民法院进行诉讼解决。 六、本协议一式三份，甲、乙、丙各持一份。本协议自甲、乙、丙三方签字（盖章）生效。 甲方：武汉南洋金地置业有限公司（盖章） 甲方代表： 乙方：丙方： 二○一二年月日
附件1: 安全生产责任协议书 为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议： 一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。 二、发包人应积极组织和督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达和部署上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。 三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生你的违章、违法行为和存在的问题，发包人有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予500~1000元的经济处理。 四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2％来确定，最低为1000元，最高至10万元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带
经济损失全部由承包人承担。 五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。 六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。 七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。 八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。 九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。 十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，
土方挖运工程施工合同 合同编号：工程名称：工程地点：甲方: 乙方： 签订日期：签订地点：
土方挖运工程施工合同 甲方委托乙方承担项目土方挖运工程，双方本着平等协助、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况，订立本合同，以资双方共同遵守。 一、承包范围、内容及方式 项目土方开挖外运工程，工程量约承包范围由甲方现场工程师界定，并应满足有关设计图纸、施工图纸、基坑支护图纸及周边护坡图纸等技术资料的要求，具体包括挖土、运土、卸土、机械整平等工作内容。 除非事先取得甲方的书面同意，乙方不得将上述承包范围及内容的任何一部或全部转包他人。 二、工期 年—月—日开工，并于 年—月—日前完 工，总工期日历天数。 工期每延误一天，乙方将支付甲方人民币伍仟元作为违约金。因甲方不能提供施工条件、工程量增加以％以上、不可抗力等因素确实影响工期，经甲方书面确认后工期可以协商顺延。 三、工程造价 1、本合同项下的工程综合包干单价为元/M、（含税），此部分工程量约为M3,最终工程量以实际签证为准。 此包干单价已含挖土、运土、卸土、机械整平等完成该项工作全过程的全部费用，与该工作内容相关的一切辅助工作均不得另行计价。结算工程量以甲方项目部、审计室现场签证数量为依据，包干单价一次包定，不予调整。 出现下列情况的费用均含在包干单价内，不予签证增加费用：
(1)任何原因造成的降排水费用。 (2)抢工措施费、扰民措施费、安全措施费、文明施工措施费等各种施工措施费，因场地不足造成的相关一切费用。 (3)任何机械设备进退场费及安拆费。 (4)任何原因造成的土方坍塌所发生的所有费用，为保证施工安全对土方进行的必要的临时支护费用。 (5)土方外运的任何行政性收费，倾倒堆放费，道路淸扫费、车辆清洁费等。 (6)因运土需要修建的临时道路，责任由乙方负责。 (7)若遇风化岩需用风爆机施工或采用爆破的方式施工的费用。 四、付款方式 每完成m3的土方甲方支付该工作量相应金额的70%o余款待土方工程全部完成验收合格后办理结算，双方确认结算后一次性付清。乙方申请付款时，应附乙方盖章的付款申请单及合法有效的发票。 五、双方责任 甲方责任： 1、负责督促相关施工单位清除影响乙方挖土施工的障碍物，及时提供工作面以便乙方进场施工。 2、对乙方施工进展及质量进行监督，组织有关各方进行工程验收。 3、负责协调其他施工单位与乙方的工作配合。 4、按合同规定按时支付工程款。 5、由于乙方原因导致其承包范围内的工程质量不合格的，甲方通知乙方后可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。 6、由于乙方原因导致工程未按合同约定的时间完成的，甲方通知乙方后可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。 7、由于乙方过错造成工程质量不合格(包括但不限于在工程施工过程中的部分工程质量不合格以及在工程保修期内甲方或第三人发现的工