预拌混凝土买卖合同
合同编号：第20号
甲方（买方）：承德市冯营子建筑安装有限责任公司
乙方（卖方）：承德市永利混凝土有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
1、施工单位：承德市冯营子建筑安装有限责任公司
2、工程名称：承德铂悦山项目二期B-01、B-02、B-0
3、B-05、B-06、B-07地块
3、运距：9公里
第二条混凝土计划数量、结算单价、浇筑泵送方式、技术质量要求等内容
说明：1如有其它特殊要求混凝土价格另议。
2、此价格随原材料价格变动随时调整。
第三条供货数量及质量的验收确认
1、甲乙双方共同依据本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收。
2、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有异常现象的，甲方应及时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理。
3、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现由质量引发异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担，属于产品质量责任的，由此给甲方造成损失的由乙方承担。
4、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位（自出机到浇筑完毕控制在3小时以内）。因甲方责任
致使运到现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失；如因浇筑时间过长而出现的质量问题，由甲方负责。
第四条价款结算及支付
1、依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
2、数量结算及价款支付期限：自供砼起，供2000 m3结砼款一次，剩余砼在主体结构完成后3个月内结清。
本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起1个月内付清未结款项。
3、甲方未按合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日内书面通知甲方后停供混凝土。
第五条双方义务
1、甲方义务
（1）根据工程进度需要，应提前24小时以书面和其他有效方式向乙方提供所需砼标号、数量、浇筑部位和方式，并技术交底，保证乙方有足够供货准备时间。
（2）应保证现场场地平整坚实，保证泵车作业环境安全，派专人指挥调度，保证乙方人员及车辆安全及驶出现场的环保要求。
（3）应负责提供现场作业用水及照明环境，如遇砼运输搅拌、泵送及浇筑等原因产生扰民及民扰问题，由甲方负责协调解决。
（4）应指派专人（提前24小时书面名单通知乙方）负责对运送
到施工现场的砼发货单载明的内容进行验收签字。
（5）应遵守国家和设计部门技术规范要求，不得自行加水、外加剂等材料，由此出现质量问题甲方负责。
（6）应承担施工浇筑过程中砼的跑模、涨模或多要造成的损失。
2、乙方义务
（1）供货前在现场勘查并交底。
（2）乙方车辆及人员服从甲方统一管理，积极配合提供优质服务。
（3）应严格按照甲方申请的砼浇筑计划，保擀保量及时供应砼。
（4）浇筑砼前后，应按要求向甲方提供砼相关技术质量资料。
第六条违约责任
1、甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款利息。
2、甲方未按合同约定履行其他义务应按向乙方支付违约金；给乙方造成损失的，承担赔偿责任。
3、乙方未按合同约定履行义务，应按向甲方支付违约金；给甲方造成损失的，承担赔偿责任。
4、争议解决方式
本合同发生的争议，双方协商解决或向申请调解解决，协商调解不成向人民法院提起诉讼。
第七条本合同甲乙双方签字盖章之日起生
效，本合同及附件一式两份，甲方1份，乙方1份，
有同等法律效力。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日
预拌混凝土买卖合同
买方（甲方）：承德市冯营子建筑安装有限责任公司
卖方（乙方）：河北建设集团有限公司承德混凝土分公司丙方（担保方）：杨占东
施工单位：承德市冯营子建筑安装有限责任公司
工程名称：承德铂悦山项目二期B-03地块16#17#18#19#楼
建设单位：河北隆基泰和实业有限公司
混凝土总量：约5000立方米
协议签订日期：2017年4月16日
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》、《预拌混凝土》GB/T4902-2012，甲、乙、丙三方在自愿、平等、协商、互利的基础上订立本合同。
一、工程概况
1.1建设单位：河北隆基泰和实业有限公司
1.2工程名称：承德铂悦山项目二期B-03地块16#17#18#19#楼
1.3工程所在地：承德市高新区
1.4本工程供货起止时间：2016年4月16日至2017年6月30日。
二、预拌混凝土的技术要求及价格表
注：
①②③④⑤⑥⑦
深圳市预拌混凝土购销合同 合同编号： 供方： 需方： 工程名称： 工程地址： 深圳市水泥及制品协会监制
根据《合同法》，以及深圳市预拌混凝土管理有关规定，按照平等互利的原则，经供、需双方友好协商，同意需方承建的全部由供方供应预拌混凝土。为明确各方的责任、保证工程质量，特订立以下条款，双方共同遵守。 一、混凝土强度等级、单价、数量 二、特别约定条款
三、收费标准 （一）本合同各种强度等级混凝土单价按上列双方单价计算（不含税）； （二）如遇原材料市场价格浮动超过±10%，双方可进行协商。经协商达成书面协议后，则按新价格执行。若无法协商，供方有权停止供货，需方在30天内付清货款。 四、技术标准和原材料选用要求 （一）预拌混凝土的质量必须符合GB/T14902-2003《预拌混凝土》国家标准。 （二）强度的试验结果评定以GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》为准。 （三）混凝土泵送符合JGJ/T10-95《混凝土泵送施工技术规程》。 （四）供方使用的原材料须符合国家和有关行业标准。 （五）供方提供各种原材料检验报告。
五、订货与发货方式: （一）签订合同之日，需方应提供现场订货人和签收人的名单给供方。并在每月28日前提供下月的混凝土月度计划，以便供方安排生产、保证供应。 （二）需方每次订货，必须提前24小时以书面或电话通知供方生产调度中心，注明工程部位、浇筑时间、混凝土强度等级、数量、坍落度及其它特殊要求。需方应在供货前再次与供方确认。 （三）需方每批次混凝土超出订单量或临时变更浇筑位置，必须以传真、电话或书面形式提前通知供方，以便供方做生产安排。否则供方有权不给予发货，因此而导致送料延误或造成浪费的一切责任及经济损失由需方负责。 （四）供方签发的《混凝土送货单》填写工程部位、混凝土等级、坍落度、数量、车号和出厂时间。 六、交货验收与计量方法 （一）供方按需方订单要求进行供货，需方指派、、等为工地材料验收员，在供方《混凝土送货单》上签收即为交货完毕。并以此《混凝土发货单》作为双方对账结算的依据。交货时，如需方无故拒绝签收送货单，供方有权暂停供货，由此造成的损失由需方负责。 （二）供方保证按订单送货，混凝土送到现场后，由供需双方代表及监理工程师按国家相关标准进行取样，留下的试块作为产品检测的依据。严格按照国家有关标准及规范对混凝土进行抽样检验。试件拆模后立即进行标准养护，养护至规定的龄期后送检，送检费用由需方承担，检验结果应通知供方。 （三）需方怀疑方量不足时，以抽查过磅三车的平均值为准。每车混凝土方量按国家标准允许误差为±2%，若抽查数量超过允许误差，则当天这批次混凝土按抽查结果计算方量。
商品混凝土采购合同合同范本 商品混凝土供应合同 甲方（施工单位）： 乙方（供应单位）: 丙方（建设单位）： 时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》及其他有关法律、行政法规之相关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙、丙三方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就工程中的供货事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。 第一条工程名称 第二条交货地点 第三条合同条款 人民币大写： （1）各工程部位所需商品混凝土规格、数量、单价、合计价款清单，见表4-6 表4-6 各部位所需商品混凝土一览表
（2）商品混凝土计量方式 1）商品混凝土计量单位以m3计取，结算数量以施工图纸中工程桩及支护桩与支撑体系的设计总方量为准。 灌注桩混凝土土方量计算公式：M=πR2(L+D)n； 式中M——单桩混凝土方量，单位为m3；
R——灌注桩半径，单位为m L——灌注桩桩长，单位为m D——超灌长度即灌注桩直径，单位为m n——灌注桩数量 第四条商品混凝土质量要求、技术标准、配合比及乞讨要求（1）乙方保证所供商品混凝土达到《预拌混凝土》（GB/T 14902—2003）规定的等级标准及《混凝土质量控制标准》（GB 50164—92）等相关标准的规定。 （2）商品混凝土配合比 1）商品混凝土的配合比设计应满足本工程的设计要求及相关国家规范和现行标准中规定，具有符合设计要求的强度、耐久性、良好的施工和易性及适宜的塌落度标注，同时混凝土拌合物必须拌和均匀，颜色一致，不得有离析和泌水现象。 2）商品混凝土的配合比设计执行JGJ 55-20000《普通混凝土配合比设计规程》的有关规定，优选材料并进行试配；混凝土拌合物要严格控制水灰比和水泥含量 3）原材料的品种、产地及标准，见表4-7. 表4-7 原材料的品种、产地及标准
商品混凝土买卖合同书 订货单位（甲方）： 供货单位（乙方）： 签约地点： 签约时间：年月日 大连市预拌混凝土和工程检测协会统一制发 此页为与关于编号为《商品混凝土买卖合同》的签署页，双方按文首所述时间及地点签署本合同。
甲方（合同章）：乙方（合同章）： 住所：住所： 法定代表人：【姓名】法定代表人： （签名）（签名） 委托代理人：【姓名】委托代理人： （签名）（签名） 代理人身份证号：代理人身份证号： 代理人住所：代理人住所： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《辽宁省合同监督条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上，就商品混凝土买卖事宜进行协商，达成并签定如下合同条款，由双方共同遵守履行。
第一条甲、乙双方的主体资格 1、甲方应出示有效证件（企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、提供商品混凝土工程施工合法手续等）的原件，复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号： 组织机构代码证代码： 施工企业资质证书号： 税务登记证号： 开户行： 账号： 2、乙方应出示有效的工商营业执照、组织机构代码证代码、税务登记证号和企业资质证书等的原件，复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号： 组织机构代码证代码： 税务登记证号： 第二条工程概况 2.1工程名称：【写明具体的建筑单体】 2.2工程地址： 2.3建设单位： 2.4施工单位： 2.5结构形式： 2.6建筑面积：约m2
合同编号：YT-FS-2584-91 商品混凝土供需合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
商品混凝土供需合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(甲方)： 乙方(乙方)： 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共 和国合同法》及相关法律、法规，为规范商品混凝土 购销行为，保护双方合法权益，明确各方责任和义务， 结合本购销合同的具体情况，经甲乙双方共同协商， 签订本商品砼供需合同，以便共同遵守。具体条款如 下： 第一条：购销基本要求 1、工程名称：金泰王朝花园小区11#楼、12#楼 2、建设单位：郑州金泰房地产开发有限责任公司 周口分公司 3、监理单位：河南诚信工程监理咨询有限公司 4、建筑面积：11#楼26655.76㎡、12#楼25886.35
㎡ 5、结构层数：11#、12#楼均为地下一层，地上26层 6、供货地点：周口市金泰王朝花园小区 7、合同工期：20xx年8月-20xx年5月 8、运输方式：专用混凝土罐车运输第二条：甲方单位对混凝土的技术要求 第三条：商品砼结算价格 一、商品砼结算价格依签订合同单价进行结算，直至合同履行完毕。 二、费用 1、砼运费，包含在签订合同砼单价内。 2、汽车泵送费：泵送长度38米，价格为元/ m,泵送长度48米价格为元/m。 3、抗渗剂费用/m, 元/ m;防冻剂费用 10 元/ m，早强剂费用为 / 元/ m; 4、若需方提供抗渗、抗裂、防冻等材料，则供方收取配合费/m;
预拌混凝土购销合同 宿州市建筑业管理处 宿州市发展散装水泥办公室 宿州市预拌混凝土协会 二0一六年九月制定
预拌混凝土购销合同 需方（甲方）：合同编号： 供方（乙方）：签订地点： 担保（丙方）：交货地点： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，甲、乙双方本着平等、互利，诚实守信的原则，在协商一致的基础上，就甲方所需预拌混凝土购销事宜签订本合同，以便共同遵守。 一、工程概况： 建设单位：工程地址： 工程名称：建筑面积： 施工单位：用砼总量： 二、预拌混凝土一般要求及价格： 注明：特殊要求混凝土价格另议并签订补充协议。 三、供货时间 3.1预计供货期限：2017年03月05日至2017年06月30日。 3.2甲方要求乙方首次供应预拌混凝土时，至少提前48小时向乙方书面、
传真或电话等有效方式预报供砼计划，说明当批次所需预拌混凝土强度等级、数量、时间、浇注方式和浇筑部位，以及其他技术要求，在后续的预拌混凝土供应活动中，应在正式供货前12小时用上述方式向乙方预报供砼计划，若遇特殊情况，双方可协商解决。 3.3凡一次浇筑1000m3以上大体积或特殊要求混凝土时，甲方应提前10天向乙方提供施工方案，以便乙方根据编制混凝土生产供应组织方案，经双方确认后实施。 3.4乙方供砼的搅拌车到达甲方的施工现场后等待时间一般不超过45分钟，如等待时间超过1小时，混凝土质量无法得到保证而使本车混凝土报废需重新出料时，则由甲方承担所产生的所有费用。 3.5乙方在组织生产供应混凝土过程中如遇特殊原因而不能继续正常供应时，需在接到甲方供货通知2小时内向甲方回馈信息，并同甲方协商解决。 四、预拌混凝土方量确认结算方式 4.1一车一单，按甲方指定的工地收料员签收的乙方随车送货单为最终结算依据。 4.2甲方采用塔吊（非泵送）浇筑构造柱或其他部位，每车卸料时间超过100分钟的，则该车所供预拌混凝土价格按照泵送价结算。 4.3甲方必须在每次供应后当天确认该批次供砼数量，每月5日前双方汇总核对上月所供混凝土总量，随后签章确认当月混凝土供应总金额。甲方未在上述时间内确认乙方的混凝土供应量及总金额，则认为甲方同意乙方的随车小票计算的混凝土供应量及总金额。 4.4如遇市场原材料价格涨跌>5%,则混凝土价格相应调整，以乙方调价函作为结算依据。 五、预拌混凝土付款方式和期限 5.1.1、现金支付。 5.1.2甲乙双方每月5日前对账，甲方在10日前付款。 5.1.3如甲方连续20日内未使用乙方商砼，甲方把以实际使用商砼款在一个 月内全部付清。 5.2如甲方不按合同约定支付货款或按时确认，则乙方有权停止供料并要求
预拌混凝土买卖合同 买方（甲方）： 卖方（乙方）： 工程名称： 合同编号： 石家庄市建筑协会混凝土专业委员会印制
预拌混凝土买卖合同 买方：（以下简称甲方） 住所： 法定代表人： 联系传真： 卖方：（以下简称乙方） 住所： 法定代表人： 联系传真： 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的有关规定，并结合工程具体情况，甲乙双方经协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：； 1.2工程所在地：； 1.3预拌混凝土供应范围：； 1.4工程所需总方量：； 1.5合同工期：。 第二条：预拌混凝土品种、强度等级、单价及其他 2.1预拌混凝土的品种、强度等级及单价
2.2需泵送预拌混凝土时，按以下标准另追加泵送费： 2.3 价格表中未列出或者有其它特殊要求的混凝土，由双方协商确定价格并签订补充协议后供应。 2.4一次性浇注3000m3及以上大体积混凝土的，另行按元/ m3追加措施费。 2.5施工中所需润泵砂浆由甲方自备，如需乙方供应，按同种同等级混凝土计价。 2.6，如遇混凝土原材料价格上涨或受不可控成本(如燃油等)的增加，幅度超过混凝土销售价格3%，混凝土价格由双方协商确定并签订补充协议后供应。 第三条：材料供应 如果混凝土所需原材料由甲方提供或乙方代购，其货款（实际发生额）据实从砼货款中扣除。 第四条：订货与发货 4.1 甲方每批次需用混凝土时，须提前24小时用书面订货单通知乙方；日需混凝土总量超过1000 m3或需用泵送预拌混凝土时，须提前48小时书面通知乙方。甲方并应在订货单中写明工程名称、浇筑时间、浇筑部位、混凝土强度等级、数量及其它特殊技术要求，以便乙方及时备料安排生产和安排运输设备。 4.2 以下种类混凝土应提前7天订货： (1) 3000m3以上大体积混凝土； (2) 特种混凝土（如轻骨料混凝土、耐磨混凝土）。 4.3 构造柱等二次结构所需预拌混凝土应集中订货，每批次需用量不得少于3m3。 4.4 每批次实际需用量多于或少于预订数量的，甲方应提前２小时通知乙方。乙方在收到甲方通知后及时调整发货数量，以免造成双方损失。如甲方实际需用量多于预订数量而未及时通知乙方，乙方不承担因此无法保证混凝土运输连续性所导致的一切后果。如甲方实际需用量少于预订数量而未及时通知乙方，或者由于甲方其他原因造成退料的，甲方应按双方确认的损失金额赔偿乙方，双方就此达不成一致意见的，甲方按预订数量收货，并支付货款。 4.5 由于设计或现场施工发生变化，甲方须用本合同未注明的混凝土时，双方应及时就新增混凝土型号签订补充协议或订单，以便乙方及时供货。补充协议或订
商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同 一、案情简介： 甲建材公司与乙房地产开发公司在1998年6月8日签订一份《商品砼供需合同》，约定总合同价款（约）为99万元，单价165元／立方米，砼方量结算以图纸、定额计算规则和变更签证加1％的损耗计算；甲建材公司在商品砼全部供应完成后，7日内将决算书送乙房地产开发公司，乙房地产开发公司收到成新公司决算书后30日内审核完毕，逾期视作决算被审核认可，乙房地产开发公司应在商品砼供应完成后30日内付清全部款项，每月结算、付款一次。合同签订后，甲建材公司按约定履行了合同，累计供应商品砼立方米，价值元；水泥结算应送量为吨425R，吨525R，乙房地产开发公司实际供应吨525R，应补差57812元；乙房地产开发公司实际供应抗渗剂吨，结算应送量为吨，乙房地产开发公司应补差5760元。截至起诉前，乙房地产开发公司共付款1052808元，尚欠元。1999年9月，甲建材公司将其制作的决算书送交乙房地产开发公司。2000年7月7日，甲建材公司向乙房地产开发公司发出催收货款通知无果，遂提起诉讼。 二、一审判决：甲建材公司胜诉： 一审法院经审理认为，甲建材公司与乙房地产开发公司签订的《商品砼供需合同》有效。甲建材公司按合同规定向乙房地产开发公司提供商品砼，乙房地产开发公司不能提供证据证明其对甲建材公司该商品砼的质量和数量提出过异议，故甲建材公司已完全履行了义务，乙房地产开发公司在甲建材公司履行供给商品砼义务后，未付清工程款，应承担相应的民事责任，乙房地产开发公司辩称合同约定的合同款为99万元，乙房地产开发公司已支付了超过合同约定的金额。因合同约定的只是大约数，且乙房地产开发公司支付超过合同款的金额也表明了其实际已承认了实际款额超过原预期约定数，同时成新公司将《商品砼（机械租赁）决算书》送给了乙房地产开发公司，乙房地产开发公司在一年多时间内，未作答复，依照《四川省建筑工程预结算管理办法》的有关规定，工程规模在100万元至300万元之间的，其审查时间从接到结算书之日起35天完成，审查单位未审查完成或提不出正当理由延期的，送达的工程结算书视同已认可。所以乙房地产开发公司应给付甲建材公司尚余货款。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第二十九条第一款、第三十一第一款之规定，判决：乙房地产开发公司于判决发生法律效力之日起十日内给付甲建材公司货款元,偿付违约金(按日万分之二点一计算，从1999年1月至给付清了之日止)。 三、乙房地产开发公司不服一审判决上诉，二审甲建材公司仍然胜诉 宣判后，合力达公司不服，向二审法院提起上诉称，原判将被上诉人单方提交的六份工程进度表认定成决算书，进而以上诉人收到决算书一年多时间未作答复，送达的决算书视同认可为理由，就认定上诉人应付工程款总计为元是错误的。原审未对实际工程量进行审计和鉴定，也没有对上诉人提出的被上诉人提交的工程进度表只是封面上印有“决算书”字样，其内容没有决算书就包含的要素说明为什么不支持的理由，本案所涉及的合同未建设工程合同，不是买卖合同。被上诉人提供的“决算书”根本不符合《四川省建设工程预结算管理办法》的规定。二审法院认为：乙房地产开发公司在合同约定的期限内未、做出审核意见，亦无证据证明其对该决算书向架建材公司提出过异议，故甲建材公司所提供的该决算书应视作被乙房地产开发公司审核认可。乙房地产开发公司未付清货款，应承担相应的民事责任。乙房地产开发公司关于甲建材公司所提供的决算书不符合国家的有关规定，不应作为决算书的上诉理由不能成立，本院不予支持。原判认定本案事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。 本案第二审案件受理费8223元，其他诉讼费4111元，共计12334元，由上诉人乙房地产开发公司负担。本案第一审诉讼费用的负担方式不变。本判决为终审判决。 四、到底是买卖合同还是建设工程合同？ 这个问题对商品混凝土供应企业影响较大，本人认为影响主要在两个方面，一是直接影响案件定性，使用法律不同，进而会影响商品混凝土供应企业的利益；二是法院对商品混凝土供应合同的定性将影响商品混凝土供应企业的内部管理和政府对该行业的管理模式。 认为商品混凝土供应合同属于买卖合同的法律界人士认为：商品混凝土供应是半成品供应合同，商品混凝土供应企业将混凝土交付到指定地点后（泵送、吊送或直接倾倒），并不负责振捣、成型、养护，实际上是将搅拌后的混凝土交付给施工方（或需方），商品混凝土供应企业除了要对混凝土本身质量（含材料本身和配合比）负
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 商品混凝土供需合同
编号：FS-DY-69472 商品混凝土供需合同 为确保商品混凝土按质、按量如期供应，明确双方职责和权利，供需双方经协商，依据《中华人民共和国合同法》的原则，达成一致，并签订本合同以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程内容 2、混凝土单价 第二条：商品砼质量要求及供货方式 1、质量与材料要求：其质量必须符合国家有关标准。供方保证商品砼达到《混凝土强度检验评定标准》gbj107。商品混凝土拌合材料：符合相应的国家规范规定要求条款。 2、商品混凝土送达施工现场，如塌落度质量达不到现场要求予以退货。 3、乙方应满足甲方根据设计、施工方案对商品混凝土强度等级、塌落度大小，抗渗等级以及混凝土拌合材料的要求。
4、商品混凝土运送频率应保证现场混凝土施工的连续性。 5、商品混凝土出厂，乙方负责向甲方提供每批次“预拌混凝土出厂质量证明书”及有关资料四份交甲方存档。 6、交货地点混凝土的试验工作，由甲乙双方共同取样，其试验结果作为乙方出具技术试验资料的组成部分。每工作班次，取样次数及试块组数应满足规范及现场要求。乙方负责按规范提供全套预拌砼相关技术资料。 7、乙方按浇筑部位分批次交货。甲方应提前24小时向乙方提交每批次“需货通知书”将所需混凝土的强度等级、浇筑数量、供应时间、特殊要以书面形式通知乙方，如遇特殊情况应提前6小时通知乙方。 8、车泵要求：乙方必须遵守施工现场环境与职业健康安全的条例汽车不能带泥、遗撒，不能产生噪声。对输送泵要定期检查以免出现机械事故影响生产或生安全事故。 9、商品混凝土送达施工现场，实行单车签证收方。甲方应指派由本单位书面委托的专人按乙方“发货单”检验每车混凝土方量，现场签收。
合同编码： 商品混凝土采购合同 九冶建设（集团）有限公司 二〇一六年
商品混凝土采购合同 采购单位：九冶建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲方”）（与业主合同的承包人名称 一致或三方协议中被委托方名称一致） 供应单位：供应单位全称（以下简称“乙方”）（与法人税务主体资格一致）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程 （GB/T14902-2012）质量管理条例》及其他有关法律、行政法规的规定和《预拌混凝土》 标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就商品混凝土采购事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2建设单位： 1.3监理单位： 1.4工程地点： 2、质量技术要求与标准 2.1混凝土原材料应符合以下要求： （1）砂石需有进厂检验报告及出厂合格证。 （2）水泥须有生产许可证、出厂合格证、复试报告。 （3）外加剂需要有相应的合格证和检测报告。 2.2执行标准： （1）《预拌混凝土》GB14902-2003。 （2）《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95。 （3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 （4）《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010。 （5）《自密实混凝土应用技术规程》CECS203-2006。 （6）《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB50081。 （7）《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009。 （8）《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003。 （9）《混凝土防冻剂》JG475-2004。 （10）《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011。 （11）《普通混凝土用砂质量标准及检验方法标准》JGJ52。
预拌混凝土购买合同精华版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-053792
预拌混凝土购买合同精华版 合同编号：_____________ 工程名称：________________________ 买方（甲方）：____________________ 卖方（乙方）：_____________________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 1．建设单位：______________________ 2．施工单位：______________________ 3．工程名称：______________________
4．工程地点：______________________ 5．运距：__________________________ 第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。 第三条供货数量及质量的验收确认 1．甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2．乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实；双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3．乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。 4．甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；如有争议，双方应会同工程监
合同编号：YT-FS-6777-74 商品混凝土买卖合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
商品混凝土买卖合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 买方(甲方)：响水县金港家园工程项目部 卖方(乙方)：盐城鼎鸿混凝土有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法 规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用 的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 第二条混凝土的等级及单价 备注：如使用特殊外加剂费用另议;每个等级差价 10元/方;此合同价格为泵送价格，非泵送混凝土单价 每方下浮10元，另混凝土重量要确保2380公斤/方。 第三条供货数量及质量的验收确认 1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标 准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、
质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验，如有质量异常现象的，甲方应及时通知乙方进行核实，经核实后如有质量问题甲方有权作退货处理，乙方应承担甲方误工损失。 4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在浇筑之日起40日内书面通知乙方进行核实：如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。 5、到场混凝土的塌落度要求。 6、混凝土强度标号以标养试块28天强度为依据。
合同编号：YT-FS-3499-83 商品混凝土供需合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
商品混凝土供需合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 订单单位 (甲方) 供货单位： (乙方) 签订日期：年月日原则，经甲乙双方协商，签 订本商品混凝土签订合同 一、工程概况 建设单位：施工单位：工程名称：合同履行地： 结构形式：层次： 二、混凝土的技术要求混凝土质量执行：国家标 准GB0204《混凝土结构工程验收标准》国家标准 JGJ/T10《混凝土泵送施工及技术规程》国家标准 GB14902《预拌混凝土》国家标准GB50164《混凝土质 量控制标准》国家标准GBJ107《混凝土强度检验评 定标准》 三、合同总价及总数量
(一)总砼量：约 m3 (二)明细如下： (三)砂浆混凝土价格按同标号混凝土价格执行，数量按实际供应量结算付款。 四、混凝土数量的验收 乙方送砼到现场，甲方设专人检查验收，双方签写《商砼供货单》，凭商砼供货单结算。 五、付款方式 1、合同执行前，甲方按合同标定额与乙方贷款乙方在确定收到货款后为甲方供货。 2、甲方如分期付款，乙方则分期付货。 3、乙方不允许赊欠贷款，否则不予供货，由此引发的一切后果，由甲方自行承担。 六、双方权利和义务甲方权利和义务 1、每次浇注混凝土时，甲方应排出需用计划《此需用计划包括极端需用计划工作和周需用计划》并且甲方应准确计算当日所浇注部位砼的型号及数量，并在24小时前通知乙方，同时填写“商砼生产委托单”。 2、甲方在乙方供货前应负责现场运输通道、作业
预拌混凝土购销合同 需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方）为规范预拌混凝土购销行为，保护甲乙双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程建设的具体情况，甲方向乙方购买预拌混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、供货期由：合同签订之日起至该项目路面工程结束。 四、甲方委托乙方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量及浇注方式。详下表 五、 结算：混凝土结算以业主给项目部结算量作为结算依据。 付款方式：每月29日，乙方和甲方核对该月已供给甲方的预拌混凝土的数量；在业主扣除质保金拨付进度款后，5日内向乙方支付实际已使用混凝土货款的60%，
剩余货款在验收后一次付清。 六、预拌混凝土质量标准要求 1、乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB/T14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 2、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应预拌混凝土。（混凝土设计弯拉强度为5.0MPa，弯拉弹性模量为31Gpa) 3、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土使用的配合比基本相同，并使用同一品种规格的原材料。 4、乙方必须按照预拌混凝土规范要求，进行混凝土试块制作和标准养护，乙方必须具有生产资质、检测资质和出具检测报告。 5、甲乙双方及监理方三方现场抽取乙方提供的混凝土，每100m3抽取一组标准养护试块，每次取样不少于2组，一组进行标准养护，一组现场同施工条件养护，并符合GBJ107—87《混凝土强度的检验评定标准》、并按国家标准GB/T14902-2003进行标准养生，做抗压检验。 6、经甲乙双方及监理公司现场取样，经标准的养护的检验试样的试压结果，是判断商品混凝土质量的重要依据。对于批量检测不合格的，由此造成的一切质量问题由乙方负责。 七、验收标准、方法及提出异议期限 1、乙方在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》。 2、乙方负责按国家有关规范规定向甲方提供商品混凝土原材料（砂、石、水泥、外加剂）检验试验报告、配合比报告。原材料检验试验报告必须按规定的抽检批次数量足额提供。提供的检验试验报告必须是具备国家认证资格的实验室出据的报告。 3、预拌混凝土的验收标准，按照GB14902-2003《预拌混凝土》、GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》执行。 4、在预拌混凝土供应过程中，甲乙双方如有更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证。 5、乙方混凝土到现场后发现坍落度小于规定值时严禁加水，严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。
合同编号： （填写全称）工程 商品混凝土买卖合同 买方： 卖方： 签订地点： 签订日期：年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与第10条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)
合同编号： 商品混凝土买卖合同 买方：（以下简称甲方） 卖方：（以下简称乙方） ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方经充分平等友好协商，现就商品混凝土供应达成如下条款并共同遵守： 1.1 上述单价包括产品送达供货地点含入模在内的所有费用，包括产品成本（含利润）、运杂费（含装卸费）、保险费、协调费及所有其它费用；如泵送则价格上调元/立方米。 （提示：单价中应包含的实际费用可根据实际情况在合同中具体约定。） 1.2 此单价在合同履行期间内调整，调整方式为：。 （提示：综合单价在合同履行期间内是否调整，由签订单位自行约定，如约定调整价格的，应明确具体调整方法。） 1.3 上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约；甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。 1.4乙方应于签订本合同前向甲方缴纳万元(大写： )履约保证金（履约保证金不计利息）。合同履约完毕3个月内，甲乙双方在履行中无争议时，甲方一次性退还乙方履约保证金。 （提示：1万元至20万元履约保证金（具体按照合同总额的5%缴纳），不得使用履约保函等非现金形式。） 第二条合同履行期限 合同履行期限自年月日至年月日；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前日通知乙方。
甲方： 乙方： 甲方开发建设项目，需购买商品混凝土，甲乙双方经协商达成协议如下： 一、工程名称： 甲方将项目的楼建设使用的商品混凝土承包给乙方。 二、供货方式： 由乙方送货到项目甲方指定楼号处，泵送到指定位置，所产生的电费由甲方承担。 三、付款方式： 1、商混的供货方式为万结一次帐，（总价款按实际发生量为准）。自供货合同 签订之日起每万为一个批次，第一批次货送到及资料齐全十日内甲方向支付货款的%，（准备第二批次的供货），二十日内甲方向乙方支付总款的%；四十日内甲方向乙方支付总款的%，六十日内甲方向乙方支付总款的%，剩余款项在工程完工后五个月内无质量问题一次性结清。 2、货款结算时按甲方指定人员在收料单的签字为准。（甲方有权对所供数量进行不定期的抽检） 3、上述款项均以转卡为支付方式，根据甲方需求所定价格注明含税价或不含税价，详 情见价格表。
四、质量要求： 乙方保证甲方所用商混的质量必须符合国家及行业标准，并出具有效的检测报告及材质单等所需资料。 五、甲乙双方的义务： 1、甲方应按本合同的约定支付货款，迟延支付或不付，按总合同价的%支付违约金。 2、甲方所需商混的数量应提前天通知乙方，乙方必须保证货源充足，并在甲方指定的时间内送货到场，否则乙方按总合同价的%支付违约金并承担由此造成的相关损失。 3、乙方的运输车辆到达制定现场后，甲方及时安排专业人员负责指挥，保证车辆及随行人员的安全及顺利进入现场。（正常供货的情况下） 4、因乙方所供商混的质量问题及不能按时供货给甲方造成损失，由乙方承担所有经济和法律责任。 5、乙方必须遵守工程建设安全文明施工有关规定。在施工、运输过程中，由乙方原因所造成的人身事故及财产损失、责任和因此发生的费用，均由乙方全部承担。 6、乙方要严格按照甲方提出的技术质量要求提供混凝土，保证商混的质量，如混凝土质量未达到要求，在接到甲方通知一小时内到现场解决，如因乙方延误或质量原因造成的经济损失由乙方全部负责。 7、甲乙双方必须严格遵守以上协议，如有违约，所产的一切相关费用由违约方承担。 六、如有未尽事宜，经甲乙双方协商后解决。
供方： 需方： 签订地点： 签订时间： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设、由广西建工集团第五建筑工程有限责任公司承建的工程的预拌混凝土购销事宜协商一致，订立本合同。 第一条、合同概况 1、工程名称：（全称） 2、工程地点：市路号 3、交货地点：工程的现场施工面（即“预拌混凝土供应计划表”中的浇注部位）。 4、供货期：从年月日至（工程完工）止。 第二条、产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价、浇注部位
若预拌混凝土不使用泵送，则扣除泵送费(按上表中的单价扣除10元/m3)；3、此单价均为工地价（包到需方指定施工面），已含泵送费、运费（送货到交货点）及税金，并不随市场材料价格波动作任何调整。 第三条、订货与发货方式： 需方每次订货时，须提前24小时以书面或传真方式通知供方（当一次订货量超过300m3时须提前48小时），以便供方做好原材料及供应混凝土前的准备工作，通知中应明确浇筑时间、强度等级、坍落度、数量和浇筑部位等，遇临时有变更的，需方须提前2小时通知供方。 第四条、验收标准、方法及提出异议期限 1、验收标准：按中华人民共和国国家标准GB/T14902-20XX《预拌混凝土》进行验收。 2、验收方法：以现场交货结果作为判定混凝土质量依据，具体做法为：由供方持证试验员在交货地点按照GB/T14902-20XX《预拌混凝土》的要求制作试块，取样前通知需方试验人员到场确认，在搅拌车卸料过程中，卸料量1/4至3/4之间进行，且应在混凝土到达现场40分钟内完成。坍落度检测应在混凝土运捣交货地点时的20分钟内进行，坍落度符合GB/T14902-20XX《预拌混凝土》坍落度控制值：50-90mm坍落度允许偏差±20mm，
商品混凝土买卖合同书完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
商品混凝土买卖合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 需方:____ 供方：____ 为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(gb/t14902-XX)及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称
编号：_____________预拌混凝土购销合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
需方：（简称甲方） 供方：（简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范与拌混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。 一、预拌混凝土供应工程概况： 工程名称： 交货地点（工程地址）： 二、供砼搅拌站（公司）名称： 三、预拌混凝土的供应要求及价格： 1、一般情况
上述单价已包括运输费和泵车费，如不用泵车单价扣元 45米）以上泵的混凝土单价在原单价基础上加元/m3。 2、约定事项：在施工中若加UEA或HEA，材料由甲方提供，乙方无偿提供甲方需要的技术资料。 四、预拌混凝土方量计算： 1、混凝土供应量以供方实际供应量进行结算。 2、甲方必须在每次供应后三天确认供应量，必须在每月26日确认当月混凝土供应总金额。甲方未在上述时间内确认乙方的混凝土供应量和混凝土供应总金额，则认为甲方同意按乙方的随车“预拌（商品）混凝土发货单”小票计算混凝土供应量。 五、预拌混凝土付款方式和期限： 每月结算一次，年春节前付30%至50%的砼款，结构封顶（年 月）后的第三个月（年月）付清总砼款的70%，余款在结构封顶后的随后6个月逐月按比例付清，即全部砼款最迟在年春节前付清。 甲方未按上述方式和期限支付混凝土货款，乙方有权停止供应混凝土，并有权解除合同，及时告知市混凝土行业管理部门。 六、技术要求：
出卖方：（以下简称甲方） 买受方：（以下简称乙方） 乙方因工程需要购买甲方商品混凝土，为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经协商，订立本合同，以便双方共同信守，具体条款如下： 一、乙方工程名称： 二、混凝土交货期限、地点及验收： 1、交货地点：甲方混凝土运到乙方承建工程的施工现场。 2、交货数量及验收方法：甲方供应的商品混凝土数量以随车“供货单”为凭证（由乙方指定专人在砼供货单上签字验收；该人不在现场时，由持有乙方书面委托书的人代为签收），作为商品混凝土实际供货数量的结算依据。 3、乙方工地运输：手推车□、翻斗车□、井架手推车□、塔吊及吊罐□，由乙方负责。泵送混凝土卸料口，由乙方负责。 三、商品混凝土质量、技术要求、交货检验： 1、商品混凝土质量按国标GB—14902—2003《商品混凝土》、海南省建设厅转发建设部《建设工程质量检测管理办法》的通知及《海口市商品混凝土管理办法》等有关规定执行。 2、交货检验费用：在交货地点，标养试件应由双方检验人员和监理人员共同取样，制作试件并标识明确后，由施工方暂时保管，试块在工地静置24小时后拆模。试块由工地送至标准养护地点标养，混凝土养护龄期到达时，乙方提前一天通知甲方及监理派员到规定的检测地点共视检测、签认，其运费、养护费及检验费用均由乙方承担。同条件、拆模试件的制作由乙方负责承做，但需通知甲方现场质检员旁站，其运费、养护费及检验费用亦由乙方负担。 四、商品混凝土单价：元/m3 五、商品混凝土结算及付款方式： 1、货款结算：甲方根据乙方现场签收的供货单编制当月一式四份的对账结算单作为货款结算依据；乙方对此如有异议，应在________天内提出，逾期视为确认。 2、乙方需要甲方一次泵送混凝土量不足50m3，按50m3向乙方收取泵送费。 3、甲方向乙方供应砂浆均按________元/m3收取费用。 4、泵送费用： 5、付款方式： 六、甲方的权利与义务：